合作施工协议书(桥梁、隧道)

第一篇：合作施工协议书(桥梁、隧道)

合作施工协议书

甲方： 乙方：

甲、乙双方经充分协商，本着诚实信用、平等互利、各负其责的原则，就合作进行工程项目施工相关事宜自愿达成以下协议：

一、合作施工项目概况

1、工程内容：

A1合同段内的桥梁工程、隧道工程及甲方安排的其它分项施工项目等。

2、工程实施地点：宁夏回族自治区固原市泾源县。

3、工程造价：¥

元，详见工程量清单（大写

元整）（最终结算以审计主管部门的审计结果为准）。

4、工期：总工期以建设单位的要求为准，除非建设单位调整工期外，本承包工期不得调整。建设期间如果建设单位对本工程有提前或延后完成的要求，乙方均需无条件服从，并保证不向甲方追索任何费用。

5、质量标准：合格。

二、合作方式

1、乙方知晓并确认甲方与业主就本合作施工项目签署的工程施工合同及所附的文件，接受全部约定，并同意严格遵照执行。

2、合作施工项目以甲方的名义实施，由甲方主导。

3、甲、乙双方共同组成施工项目管理机构，甲方主要负责合作施工的指导和监管，乙方负责工程项目的实际施工。

4、乙方在甲方指导监管下，独立从事项目施工活动，自负盈亏。工程施工各项成本开支及税费，包括但不限于各种业务接待费用开支、项目施工成本开支及上缴政府的各项税收（含各种所得税）、管理费、环保费、施工人员的福利报酬、伤亡事故赔偿、各项罚款等，均由乙方承担。乙方除按最终工程结算价的1.5%交付甲方作为合作施工管理收益外，还应承担甲方委托第三方实验检测单位为乙方所施工的实体工程或原材料的检测费用，该费用暂估为70万元（在甲方支付乙方的工程款中代扣），最终结算按实际发生为准，多退少补。此外项目施工实际的利润全部归乙方所有，工程亏损亦由乙方自行承担。

三、合作施工项目管理机构

1、双方指派专门人员共同组建合作施工项目管理机构，各自分工，具体负责合作施工项目的实施管理和协调。

2、甲方指派项目经理（负责人）、项目总工、安全负责人、财务负责人各一名，并可根据施工管理需要，加派工程、计量、试验等方面的专业技术人员，其余工程技术、安全管理、质量检验和项目管理、后勤人员由乙方指派。

3、由甲方相关职能部门和人事部门委派的项目人员，任何单位和个人不得随意任免。

4、凡项目施工中所涉及的材料采购、工程进度、计量、质量及对外签约等事宜均应事先通报，并按甲方项目管理规定的程序，征得双方的确认。未征得甲方或甲方委托授权人员同意，不得以甲方名义对外签约或确认与合作施工有关的事项。

四、甲方权利与义务

1、甲方主导项目施工，负责与业主、监理及其他部门联系沟通；

2、指导编制、审核施工组织设计、劳动力安排和材料、机械安排计划；

3、收到业主工程进度计量款后及时拨给乙方，做到专款专用，确保资金周转；

4、甲方对给合作施工项目实施全程监控管理，具有质量、进度、整改等决定权，乙方应配合采取可靠措施确保甲方实施监控的落实；

5、项目收益权，甲方依照本协议约定比例收取的项目管理收益，直接从业主拨付的工程款中分期予以支付。

五、乙方权利与义务

1、乙方须配备足够的项目技术人员、安全管理人员及经营管理人员，负责项目实施过程中征地拆迁协调及技术、质量、安全、进度、验工计价等各项工作。

2、乙方承担工程实施过程中的对外公关工作，负责地方关系的协调，配合协调与业主、监理公司的关系。

3、乙方负责合作施工项目的治安保卫工作，对项目施工及管理人员的安全负责。

4、因业主原因，工程进度计量款不能按期支付，或业主指定要求垫付资金的，由乙方自行筹措承担（乙方垫付资金也必须进入项目部账户后统一按项目支出需要安排使用），以确保工程施工进度。

5、乙方负责施工的项目在未完全交工前，乙方不得以任何理由中途退场，若发生此类事件则视为乙方严重违约，甲方有权解除本合同并按甲方要求如期退场，此外还应向甲方支付200万元人民币的违约金。

6、乙方施工的工程项目达不到质量要求的，乙方必须自费返工。

7、乙方必须投入足够完成工程项目的人员、设备、材料，以保证总体工期的顺利设施。

8、乙方在甲方委派项目经理的组织、指导及监控下独立实施工程项目施工，行驶下列职权：管理人员聘用权（甲方派出项目部工作人员除外）、用工自主权、利润分配权、生产经营权等。

9、乙方对合作施工项目实行独立核算，自负盈亏，除按约定比例支付甲方项目管理收益外，合作施工项目所获得的利润全部归乙方所有。

10、乙方施工过程中，因质量问题、进度问题、安全问题等被业主通报批评的，乙方除支付全部的经济处罚外，还应赔付50万元人民币/次的信用受损补偿金。

六、履约保证

1、乙方通过现金担保的形式来保证履行甲方与业主签订的项目施工合同文本中的全部责任和义务，含投标文件、补遗书及各类纪要和通知、变更函件等，自行承担违约责任及损失。

2、甲方按招投标文件需提交给业主的履约保函及预付款保函，其费用应由乙方承担，具体金额按乙方施工项目的总额占甲方与业主签订的项目施工合同总额的比例进行缴纳或在乙方的工程款中代扣。

七、合作施工项目财务管理

1、合作施工项目以甲方名义开设专门银行账户，凡用于合作施工项目的资金均应进入该专用账户。乙方按最终结算价款的2.5%向甲方缴纳企业所得税，以收到业主的工程款项批次扣缴。

2、本合同总价中包含11%的增值税，在甲方付款给乙方的同时乙方应向甲方提交等额有效的增值税专用发票，如乙方不能提交等额有效的增值税专用发票，则甲方有权利代扣未提交增值税专用发票部分资金11%的税金。

3、合同总价中包含附加税，上缴税率为0.3%，以收到业主的工程款项批次扣缴。

4、合同总价中包含0.03%的印花税，该税费在甲方付款给乙方工程款时一次性代扣。

5、项目专用银行账户由甲方指派的财务人员负责管理，资金使用严格按甲方财务管理制度规定程序进行审批。未经审批的支出甲方指派财务人员有权拒绝兑付。

6、对大宗物资和机械设备购买的资金支出，双方应进行严格的核查，并共同予以确认。

7、收到业主支付当期进度计量后，甲方应将按比例扣除管理收益和预留各项税费后的款项拨付乙方或乙方指定的施工人员，确保项目施工。

八、合作施工项目工程计量

1、合作施工项目工程进度实际超过动员预付款后，开始进行工程计量，工程计量按甲方与业主订立的工程施工合同约定的时间进行和申报。

2、工程进度计量采取申报和实地核查确认的方式进行。双方指派的项目管理机构人员接到申报后，应共同到施工现场验证，书面予以确认，并以此作为拨付工程款的依据。

3、工程的进度计量申报，由乙方按业主合同约定，按期填写提交项目管理机构审核，由项目管理机构审核确认后按程序上报。

九、施工材料管理

1、业主提供材料的申请、领用、签收由乙方现场材料人员负责办理，签收单应及时报甲方备案，费用按业主在计价中扣除的总额直接抵扣应付乙方的工程款。

2、乙方购买施工材料，必须按计划进场，由甲乙双方指定的人员共同校核签名确认，提出用款申请，经甲方指派财务人员审查后按程序报批。若某种材料超计划购置，必须提出充分理由，经双方确认后才能支付，所购材料不得中途转让或转移其它工程使用。

3、乙方必须严格按照施工项目要求的规格、型号、质量、品牌购置施工材料，每批次购置施工材料的协议、合同须经甲方的核准。

十、合作施工项目费用开支及标准

1、甲方指派人员需开支的与工程有关的招待，办公费应事先征得乙方确认，并由乙方承担。

2、工程实施工程中的公关费用，含业主单位和监理组织的安全、质量、工期检查评比、项目验收等业务招待费，由乙方承担。

十一、违约责任

1、本协议订立后，双方应严格按协议约定予以履行，不得违约。若一方违约，应承担违约责任，赔偿由此而给对方造成的经济损失。

2、在双方均未有违约的情形下，因政府原因或不可抗力因素，双方不得提前终止本协议的履行，如一方提前终止，应承担违约责任。

3、若乙方不能按本协议相关约定履行义务或无能力履行义务，甲方除没收乙方履约保证金及保函担保金外，还可解除协议的履行，责令乙方限期退场并由乙方承担全部违约责任。

十二、其他事项

1、工程施工过程中及竣工清账后，乙方若拖欠其它单位或个人款项，均由乙方自行偿还，并单独承担全部经济及法律责任。凡以甲方名义对外签订属本工程的相关施工协议、合同或承诺、确认，均由乙方直接承担经济责任与法律责任。

2、乙方负责合作施工项目的安全生产，自行设置安全监察人员及安全防护标识、宣传牌，制定安全管理措施，并对施工中发生的安全事故承担责任。

3、乙方按甲方要求配备足够的安全管理人员，按业主、监理办、项目部的要求，做好施工现场及本部的安全工作，并对施工中发生的安全事故承担全部责任。

十三、协议生效

1、本协议未尽事宜，双方协商后可另作补充，补充协议与本协议具有同等效力。

2、本协议双方签名盖章后生效，协议正本一式四份，双方各执二份。

甲方：

乙方：

代表：

代表：

****年**月**日

第二篇：2012桥梁隧道施工合同

2012桥梁施工劳务合同

第一章

合同协议书

甲

方： 乙

方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和服从甲方与业主签订的施工承包合同以及****有限公司的有关合同管理规定。

第二章 合同的组成文件

一、本施工合同协议书及补充合同条款。

二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。

三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。

四、由甲方牵头编制的总体施工方案。

五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。

第三章 工程概况

一、工程名称：。

二、工程地点：

三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……以及为进行以上工程而进行的一切准备工作；乙方负责为完成以上工程而进行的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进行本项目工程而需要的一切施工辅助材料等。

第四章 合同价款及结算

一、本工程价款实行单价包干，工程价款结算时，以双方共同签证计量的工程量乘以约定单价，即为结算总价。

二、单价包含实施和完成本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备（吊车、挖机、泵车等由甲方提供）及所有材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。

三、本合同为固定单价合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。

四、承包单价（见后附表

一、劳务承包单价”表）、（附表

二、甲供材料单价表）、（附表

三、机械台班单价表）。

五、计量支付：

甲方的计量支付款到账后7天内，按乙方实际完成工程量进行计量。计量由甲方计划合同部会同工程技术部、施工队队长参加，并共同签字后作为计量的依据，经项目部领导和相关部门签字后由财务部门支付（支付额控制在当月计价总额的80%），剩余部分工程完工后扣除质保金5%部分一次性付清。甲方计量款未到账之前，甲方没有预借工程款及其他款项的义务。本合同劳务费根据作业进度实行按月计量，按业主支付工程款的相同比例支付劳务费。发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：

1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费； 1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费； 1.3 技术资料或检查证等签字不全的作业量；

1.4 隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的； 1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的； 1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。当建设单位工程建设资金不能及时到位时，乙方同意甲方应按工程款拖欠比例及拖欠时间欠付和迟付劳务费。

3当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。

4乙方每月应提前做好真实工资表，由甲方在每月计价（计价款大于工资总额）后组织现场发放，从计价款中扣除，剩余部分再支付给乙方负责人。

5本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教育附加由甲方承担，其它税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目的正式发票（具体需提供发票种类最终解释权归甲方财务部），若提供的发票不满足要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行承担。所有工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。

7合同外工程量的确认；合同外工程量，在施工时发现工程量与图纸不符应立即停止施工，及时与工程部联系，由工程组织四方代表（工程部、计划部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量依据。否则，责任自负。

六、支付期限： 甲方给予乙方办理计量支付手续后30天内，支付乙方上月计量款的80%，剩余工程款在完工后60天内付清（不计息）。

七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币

元 为诚信履约保证金，该保证金在乙方承包项目内容施工完工后60日内退还乙方（不计息）。

八、质量缺陷保证金：经甲方和上级有关部门验收合格后，按结算总价的5%暂扣乙方的质量缺陷保证金，待建设单位规定的工程缺陷保修期满并且没有发生维修费用则全额无息返还乙方。如在业主规定的缺陷责任期发生维修费用，则甲方扣除实际发生的维修费用后余额无息返还给乙方。

第五章 工期及阶段工期目标

一、总工期：

天，自 2011 年

月

日开始至 2011年 6月日。

二、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。

三、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场，并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。

四、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的原因或重 大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。

第六章 物资、设备的供应

一、甲供材料：甲方负责供应主材及业主要求的特种材料，如钢材、锚具，支座、水泥、混凝土、定型模板等，与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责。

二、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购置、安装）由乙方负责并承担电费；

三、基坑开挖由甲方负责协调提供机械设备，乙方组织施工。

四、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中使用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并承担费用。如若使用甲方机械设备为有偿使用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方使用时按相关机械台班费用结算。

五、乙方自备材料、设备：

合同约定施工项目使用的所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙方承担。甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，并从计价支付款中扣除。由乙方自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽误工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。

六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。

七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方计量款中扣回。

第七章 工程质量

1．乙方严格遵守《招标文件》，严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并配合质检人员和监理进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如发现质量问题，除令其无偿返工外，还要承担违约责任，业主因质量不合格所有处罚金额由乙方承担。累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应及时上报验收工程，以便甲方统一安排，并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

2．业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。3．乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告结束。

4．分项工程合格率100%，优良率达到100％以上，质量事故（案次）零次。5．工程资料：乙方必须按照相关的公路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求认真填写及时报签工程资料，相关费用由乙方承担。

第八章

工程变更 1.任何设计变更均不能使本合同中止。

2.因设计变更而增加或减少的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。

4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否则乙方承担由此发生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。

第九章

施工安全

一、乙方必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。

二、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员，甲方负责监督管理。

三、乙方要设置专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育，发现隐患及 时排除和制止，杜绝安全事故的发生。

四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故，凡非甲方人 员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。

五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工的，施工前应向甲方提交安全防护措施，经过甲方和监理的批准后才能实施，但甲方和监理的批准不能免除乙方应承担的安全生产责任。

六、乙方应在危险源设置照明、警示信号、看守和其它必要防护措施，以保证施工人员、第三者及工程本身的安全，其费用由乙方承担。

七、安全生产协议附后另签。

第十章 双方职责 第一条 甲方职责

一、甲方负责施工现场的统一协调、指挥及管理，乙方须无条件接受甲方管理。负责对乙方的工作进行检查、验收。

二、甲方负责施工过程中的技术交底和技术指导。甲方工程技术部负责提供技术图纸及必要的施工规范。

三、甲方试验室负责原材料、半成品、成品的质量检验，乙方需在此过程中予以专人配合（并派专人做混凝土试件）。

四、按时对乙方当月完成的工程量按双方合同明确的单价进行计量与支付。

五、甲方尽力帮助和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承担任何误工、窝工费用。

六、负责将合同约定的应由甲方提供的材料、设备提供到位。

七、合同范围内主便道由甲方负责维护，乙方生活及施工场地至主便道的支便道由乙方负责维护。

八、甲方在施工中享有处罚权，甲方有权对乙方的违章作业、违章指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的计划任务、没有达到规定的质量标准、对存在的安全隐患整改不力等违约行为进行经济处罚，乙方必须服从、立即改正其不规范的行为，并接受甲方的处罚。第二条 乙方职责

一、乙方要严格履行双方共同确认的合同条款。严格按设计图纸、相关规范及甲方要求组织施工生产。如不按图纸及规范施工，所造成的一切损失由乙方承担。

二、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。执行甲方的工作时间、管理方式，遵守甲方的各项规章制度、服从甲方管理。不按甲方指令进行施工，所产生的一切不良后果由乙方自行承担。

三、由于乙方原因，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全部责任由乙方自行承担。

四、合理、有效的利用甲方提供的机械设备，不得延误机械台班，否则甲方将视情况予以经济处罚。

五、乙方必须按照甲方安排的进度计划保质保量的完成施工任务。如因乙方原因造成工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方承担一切由此产生的经济损失（包括对甲方造成的损失以及业主、监理对甲方作出的经济处罚和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的款项）。需返工的，必须在甲方要求的时间内返工，直到合格为止，返工费用由乙方自行承担。

六、如因乙方原因造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的0.1%罚款。

七、乙方负责制作混凝土、砂浆等试件，并建立养生室或水池。

八、对成品、半成品进行必要的保护、防护、防锈措施，保护、防护、防锈措施所使用的材料、人工、机械由乙方负责并承担费用。

九、乙方进场施工前必须向甲方提供特种作业人员上岗资格证，所有人员的身份证。乙方进场施工前必须向甲方提交乙方材料员的书面委托资料，所有材料的领用必须经此人签字甲方才给予办理。

十、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。

十一、为确保工程质量，乙方不得对以劳务方式承包的工程进行转包和分包，若私自进行转包和分包，甲方有权终止此合同，由此可能出现的后果，全部由乙方负责。

十二、保证按时足额为农民工缴纳各项保险（养老、医疗、失业、人身意外伤害险及女职工的计生险）及足额支付民工工资，并接受甲方的监督和检查。必要时甲方有权代乙方发放农民工工资，并在乙方工程款中扣除。甲方为乙方施工人员统一办理人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担。

十三、乙方对其施工的项目负有质量责任，在未通过竣工验收前，其维护、保养、维修以及缺陷处理均由乙方负责，发生的费用甲方在乙方的质量缺陷保证金中扣除。

十四、乙方必须具备至少1--2名有专业职称的技术人员，并纳入到项目部工程部管理，履行现场施工技术员职责，完成各种内业资料和监理签字、协调工作。

十五、乙方在施工、生活用的水、电费和施工养护用水由乙方自行承担。

第十一章

甲方作出终止合同的依据

1、乙方违约；

2、放弃合同；

3、没有合理的原因而未能开工，经常性地基本上违背合同规定的义务；

4、未能以适当的努力进行工程施工，经常性地基本上违背合同规定的义务；

5、未能按合同规定进行工程施工；

6、拒绝或不重视遵照甲方或业主要求，野蛮施工。

7、转让和分包。

8、如由于乙方违约造成合同解除的，甲方有权扣留乙方的诚信保证金，并由乙方承担由此造成的责任和经济损失。

9、乙方不具备施工能力，投入的人、材、机不能满足施工进度、质量要求的。

10、乙方施工中发生质量、安全事故，甲方勒令限期整改未整改的。

11、由于上述原因导致甲方做出终止合同行为的，甲方将扣留乙方的履约诚信保证金，并有权向乙方追究其对甲方造成的经济损失和法律责任。

12、如由于乙方违约，则甲方有权单方终止合同，清退乙方出场（甲方终止合同的依据见第九章），同时向乙方索赔对甲方造成的损失。清退时按乙方完成合格工程数量的80%清算支付，其余20%和全部履约保证金甲方扣留作为乙方给甲方造成损失的经济赔偿。

第十二章

争议解决

合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以提请双方的上级主管部门调解解决，经调解达不成协议的可向山西省太原市人民法院起诉解决。

第十三章

附则

一、本合同签订之前双方签订的所有合同均无效，以本合同执行。

二、合同未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

三、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

四、本合同经甲乙双方代表签字、加盖本单位公章（逐页小签并加盖骑缝章）即生效，工程竣工验收，甲方结清工程款后，合同自行终止。

甲

方： 法定代表人

或其授权代理人：（签字）年

月

日

乙

方： 法定代表人

或其授权代理人：（签字）

****年**月**日

第三篇：隧道桥梁施工技术发言稿

隧道桥梁施工技术发言稿

尊敬的各位领导，亲爱的学员们：

在局和公司领导的关心与指导下，由机械化公司主办、机械化公司xx客专xx段项目部承办的“隧道桥梁施工技术管理员第一期培训班”圆满结束，意味着我公司的现场施工管理能力上升了一个新的台阶、专业技能有了一个新的起点。在此，我代表xx项目部，向前来授课的各位老师、向从四面八方赶来的各项目技术学员、向筹备培训事宜的有关工作人员表示衷心的感谢。是授课老师们精心的准备，学员们的热衷学习，工作人员们的贴心安排，才使得本次培训班圆满结束。

今年，是我局和公司“十二五”规划的第一个年头，也是我局回归中国中铁领军企业战略目标制定的第一个年头。值此之际，我们应该充分利用有限的时间，通过本次的培训，加强本身的六种能力：即不断提高驾驭现场施工的能力、提高安全施工意识的能力、加强机械设备的管理能力、应对施工现场临电管理的能力、构建合同成本意识的能力、着眼于大局目标的能力。立足本岗，协同作战，强化自身岗位职责修养；齐心协力，创新技艺，开拓建筑施工行业新标杆，为我局和公司的战略目标，发挥出中铁员工应有的奋斗精神，从而使我公司的未来发展欣欣向荣、蒸蒸日上，努力开创施工市场新局面。

今天，借此机会，我想向参加培训的学员们提几个要求。

一、对于今后的工作，我们要从思想上提高认识，充分明确现场施工的重要性和责任心。在生活和工作中，不断的加强自我学习，提高自身的业务水平。开拓视野，积极探索现场施工的新方法、新思路，充分发挥自身在能力、思想、责任上的意识，团结广大职工积极的开展工作。树立保质理念、强化安全意识、拓展施工领域、落实管理措施，成为铁路建设行业中的中坚力量。

二、通过本次为期五天的培训，所有学员在桥梁、隧道、机械设备、临时用电、成本管理等方面掌握了一定的知识和能力。在工作中，要将这些知识充分的应用在施工管理上，实践好每一个要点、难点、精点。要做到学有所成、学有所得、学有所用。为现场施工管理出谋划策，为公司桥梁隧道建设做出贡献，为项目安全生产、质量保障把好关，做一个有能力的、有责任的、有使命感的铁血员工，为开创公司新局面增强后劲。

三、参与培训的学员们，你们要有自豪感和责任感。在这里，我重申下责任感的重要性。对于铁路建设行业的这一个工种，你们所承担的，是肩负了局和公司对你们的殷切希望，是肩负了铁路建设行业重新复苏的希望。本次培训，局和公司非常重视，投入了大量的人力、物力、财力，希望你们加强自身的责任感，通过培训所学习到的新知识、新技术，要脚踏实地，充分应用到工作当中去，在各自的岗位上努力工作，添砖加瓦。

最后，我想向学员们呼吁，愿本次隧道桥梁施工技术管理人员第一期培训班圆满结束后，你们在各自的工作岗位上开拓创新，探索实践新型现场施工能力，实现跨越式的突破！

谢谢大家！

第四篇：安全施工协议书(桥梁施工)2010

安全施工协议书

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身、健康和国家财产安全，保障施工现场的顺利进行，依据国家和行业各相关法律法规，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

第一条 分包基本情况

乙方分包甲方禹州市方山镇白庄至鸠山界公路改建工程、X003北干渠桥新建工程、Y007夏半线山货桥改建等工程施工标（第3标段）桥梁施工。

第二条 双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规。

第三条 甲方的安全责任、权利和义务

1、双方分包合同中若约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。

2、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。

3、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收及追加经济处罚等措施。

4、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利；甲方有权对乙方安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。

5、甲方应指导并监督乙方完善安全网络、安全标识及配备足够的、有效的安全防护设施；并共同做好项目上的迎接检查工作，对待迎检消极怠慢的甲方有权加以经济处罚。

6、甲方有权监督乙方专项安全投入不低于产值的1％；若乙方投入不足，甲方有权代办并加收管理费，该费用直接从乙方计量款中扣除。

7、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生重特大安全事故的乙方限期退场，直至中止合同，并追究其违约责任和相应的法律责任。

第四条 乙方的安全责任、权利和义务

1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。

2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》、《安全生产许可证》复印件和前三年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料原件。

3、乙方应明确本单位（各级人员）的安全生产责任，至少配备两名专职安全员的标准配备安全管理人员，认真履行各级人员的安全生产职责。

4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。乙方应确保工地饮食卫生安全，确保食堂工作人员持证上岗。

5、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁违章用工。特殊工种人员应提供县级以上医院（包括县级医院）出示的健康证明或体检结论。

6、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。

7、乙方应对进场员工进行三级安全教育，并要有教育记录和签字手续。、乙方在安排工人生产任务的同时，必须要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。

9、乙方要组织施工班组积极开展安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。

10、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除，并在该施工工序结束后立即将防护设施恢复。

11、乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程要求正确用电。

12、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

13、乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作；对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。

14、乙方必须为现场乙方施工人员投保人身意外险，赔付额度不得低于20万元/人。

15、乙方应公示安全网络，完善安全标识及配备足够的、有效的安全防护设施。

16、乙方安全投入不得低于产值的1％，专款专用；或在月计量中扣除，工程结束结算。

17、甲方要求乙方相关人员参加安全例会时，乙方相关人员必须参加。

18、从乙方设备及人员进场至工程结束，乙方在施工区域内发生的安全事故由乙方承担，甲方不承担连带责任；由于乙方安全事故造成甲方的经济和名誉损失，乙方要对甲方作出经济赔偿。

第五条 法律条款

《建设工程安全管理条例》第二十四条规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

第六条 争议：当总、分包发生争议时，通过协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

第七条 本协议在双方签字盖章后生效。

第八条 本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等效力。

第九条 乙方安全管理网络体系必须在合同签订后十五个工作日内报甲方备案并作为本合同附件。

第十条 其它约定：作业人员须遵守以下安全规定

1、认真学习、严格遵守项目部的安全规章制度和安全技术操作规程 ,接受现场安全管理人员的监督和检查。对本项目所从事工种的安全生产工作负直接责任。

2、必须参加安全活动,认真了解、掌握和执行安全技术交底的内容，自觉遵章守纪。

3、班前班后认真检查所使用的工具、设备，保证其安全可靠。

4、正确使用并保管好个人防护用品，按照“三不伤害”的原则做好工程施工。

5、有权了解现场安全状况和危险部位情况，有权拒绝违章和冒险作业的指令。

6、发生工伤事故和未遂事故,要保护好现场,立即报告现场领导,积极配合事故调查工作。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

第五篇：安全施工协议书(桥梁施工)2010

合同编号：

安全施工协议书

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身、健康和国家财产安全，保障施工现场的顺利进行，依据国家和行业各相关法律法规，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

第一条 分包基本情况

乙方分包甲方S122NJ-QL-4标桥梁施工。

第二条 双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规。

第三条 甲方的安全责任、权利和义务

1、双方分包合同中若约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。

2、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。

3、甲方应指导并监督乙方对乙方进场人员进行三级安全教育。

4、甲方对乙方安排生产任务，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。

5、甲方应指导并监督乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

6、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收及追加经济处罚等措施。

7、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利；甲方有权对乙方安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。

8、甲方应指导并监督乙方完善安全网络、安全标识及配备足够的、有效的安全防护设施；并共同做好项目上的迎接检查工作，对待迎检消极怠慢的甲方有权加以经济处罚。

9、甲方有权监督乙方专项安全投入不低于产值的1％；若乙方投入不足，甲方有权代办并加收管理费，该费用直接从乙方计量款中扣除。

10、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生重特大安全事故的乙方限期退场，直至中止分包合同，并追究其违约责任和相应的法律责任。

第四条 乙方的安全责任、权利和义务

1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。

2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》、《安全生产许可证》复印件和前三年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料原件。

3、乙方应明确本单位（各级人员）的安全生产责任，同时按每5000 万至少配备一名专职安全员的标准配备安全管理人员，认真履行各级人员的安全生产职责。

4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。乙方应确保工地饮食卫生安全，确保食堂工作人员持证上岗。

5、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁违章用工。特殊工种人员应提供县级以上医院（包括县级医院）出示的健康证明或体检结论。

6、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育

施工人员按照使用规则佩戴、使用。

7、乙方应对进场员工进行三级安全教育，并要有教育记录和签字手续。

8、乙方在安排工人生产任务的同时，必须要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。

9、乙方要组织施工班组积极开展安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。

10、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除，并在该施工工序结束后立即将防护设施恢复。

11、乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程要求正确用电。

12、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

13、乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作；对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。

14、乙方必须为现场乙方施工人员投保人身意外险，赔付额度不得低于20万元/人。

15、乙方应公示安全网络，完善安全标识及配备足够的、有效的安全防护设施。

16、乙方安全投入不得低于产值的1％，专款专用；或在月计量中扣除，工程结束结算。

17、甲方要求乙方相关人员参加安全例会时，乙方相关人员必须参加。

18、从乙方设备人员进场至工程结束，乙方在施工区域内发生的安全事故由乙方承担，甲方不承担连带责任；由于乙方安全事故造成甲方的经济和名誉损失，乙方要对甲方作出经济赔偿。

第五条 法律条款

《建设工程安全管理条例》第二十四条规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

第六条 争议：当总、分包发生争议时，通过协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

第七条 本协议在双方签字盖章后生效。

第八条 本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等效力。

第九条 乙方安全管理网络体系必须在合同签订后十五个工作日内报甲方备案并作为本合同附件。

第十条 其它约定：作业人员须遵守以下安全规定

1、认真学习、严格遵守项目部的安全规章制度和安全技术操作规程 ,接受现场安全管理人员的监督和检查。对本项目所从事工种的安全生产工作负直接责任。

2、必须参加安全活动,认真了解、掌握和执行安全技术交底的内容，自觉遵章守纪。

3、班前班后认真检查所使用的工具、设备，保证其安全可靠。

4、正确使用并保管好个人防护用品，按照“三不伤害”的原则做好工程施工。

5、有权了解现场安全状况和危险部位情况，有权拒绝违章和冒险作业的指令。

6、发生工伤事故和未遂事故,要保护好现场,立即报告现场领导,积极配合事故调查工作。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

甲方安全负责人：乙方安全负责人：

日期： 年 月 日日期： 年 月 日