第一篇:行洪论证需要提供的资料、申请书及委托书
附件1
甲方需提供给乙方的资料清单:
1、工程河段防洪规划报告,工程区内水利规划报告,岸线规划,河道整治规划,采砂规划报告等文件及工程河段内水文资料五万分之一航测图(同时包括工程主体设计单位在工程河段的水文分析计算资料),请到水行政部门--水务局查阅。
2、城市总体规划报告,旅游规划报告以及与本工程有关的规划报告及本工程立项文件,河段所属的县(市)建设局收集。
3、工程河道内为已成堤防(请到水务局查阅),请提供已成堤防的设计或竣工资料(如河堤无资料可查询,请在水务局了解河堤修建时间、防洪标准、并测量堤顶高程、断面形式、勘察河堤基础埋深等资料);请在建设局或水务局查阅本工程河段的城市规划或水利规划等,确定在本工程附近(上、下游各1km河段内)有无其他规划水利工程(如有请提供规划资料)。另外,提供在工程河道附近(上、下游各1km内)除堤防外的其他已成水利工程设计或竣工资料。
4、提供《xxxx工程可行性研究报告》、《xxxx工程初步设计报告》、《xx施工设计图》(XX主体工程相应设计阶段资料电子档)和《xxxx工程地质勘察报告》。另外有关本项目可研、初步设计报告审查意见、批复文件及会议纪要等文件(设计院)。
5、本工程区总平面布置图及地形图,且其地形图能够反映河道的水下地形(电子文档),地形图(比例1:1000)的范围能显示建筑物上、下游各1km河道及河道两岸横河距离堤防外100~300m的地形地貌(设计院说有这个资料,若没有请重新测量),河段实测大断面(须重新测量)电子资料(大断面是指垂直水流方向河道断面,能够显示河底高程,两岸河堤外缘各50~100m的断面),大断面应在本工程位置上、下游各1km河道内实测、每100~200m河道测一个大断面,其中河道内有已成工程的河段必须实测已成工程现状大河断面;工程区内有关规划图(电子档)等。
6、对桥梁工程,需提供占用河道的桥墩的局部详图,特别是水下部份的详图,包括柱尺寸、结构型式、基础埋深等,另外请提供建筑物各高程及其控制依据。(建议桥墩轴线顺水流方向布置,以利行洪)(主体设计单位——设计院)。
7、本工程施工组织设计;主要包括工期安排,涉河建筑的施工方案(特别水下部分的施工方案),包括施工布置,施工交通布置,及占用河道的建筑物的施工方法,施工临时建筑物设计,施工期施工度汛方案(施工单位提供);
8、如施工时需要破坏两岸河堤的工程,请提供破堤恢复设计资料(如设计图,工程量及投资估算)(施工单位)。
9、对桥梁工程及地形复杂河段及桥上下游涉河建筑较多的工程建议业主应对本工程河段进行数学模型试验,并提供模型试验成果(业主方)。
10、请提供本工程的水土保持方案(主体设计单位——设计院)。
11、本工程行洪论证的委托书(请贵单位盖章)后返回我公司,委托书见后。
12、如果大桥工程河段涉及防洪抢险通道改线,请提供改线平面布置图及通道改线的工程量和投资资料(如存在以上情况,需主体设计单位——设计院提供)。
13、如果工程河段属于界河,请业主方在界河所涉及的水行政主管部门收集以上相关资料并转新源公司。
第二篇:行洪论证报告编制合同
防洪评价报告编制合同
项目名称:齐河县“雍和家园”项目1人行景观桥 项目地点:齐河县XX镇XX大道原XX厂片区 合同编号:
合同内容:行洪论证与河势稳定评价报告 发包人:亚泰(齐河)房地产开发有限公司 承包人:XX县水利电力勘测设计队 签订日期:2016年4月14日
#
中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局
监制
发包人:亚泰(齐河)房地产开发有限公司 承包人:XX县水利电力勘测设计队
发包人委托承包人承担齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告编制工作,项目地点为齐河县XX镇XX镇XX大道原XX厂片区,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件
第二条 编制依据
2.1发包人给承包人的委托书 2.2发包人提交的基础资料 2.3承包人采用的主要技术标准:略
第三条 合同文件
3.1合同书:齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告 3.2发包人委托书:亚泰(齐河)房地产开发有限公司关于齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告编制的委托书
第四条 本合同项目的名称和编制内容
报告名称:齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告书 编制内容:河道走势及行洪论证分析评价
第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间
2016年4月13日前,发包人向承包人提交政府批准文件和桥的施工图纸等基础资料。
第六条 承包人向发包人交付的编制文件、份数、地点及时间
2016年4月25日前,承包人向发包人交付的有关资料及文件:齐河县“雍和家园”项目1#人行景观桥行洪论证与河势稳定评价报告书8份(含电子版)。
交付地点:齐河县XX镇城南香樟社区亚泰地产公司一层办公室
第七条 评估总价
双方商定,本合同的编制总价为肆万元整(¥4.00万元),含评审费。第八条 支付方式
8.1本合同签订后预付评估款壹万元整(¥1.00万元)
8.2承包人提交成果经政府水务部门审查合格后10日内,发包人应一次性结清编制费余款。
第九条 双方责任 9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行编制。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,承包人按本合同第六条规定的交付编制文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,承包人有权重新确定提交编制文件的时间。
9.1.2发包人变更委托编制项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成承包人编制返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始编制工作的,不退还发包人已付的定金;已开始编制工作的,发包人应根据承包人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段编制费的一半支付;超过一半时,按该阶段编制费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为承包人编制开工的标志。未收到定金,承包人有权推迟编制工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付编制费,每逾期支付一天,应承担应支付金额2‰的逾期违约金,且承包人提交编制文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或编制审批部门对编制文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的编制费。
9.1.6发包人要求承包人比合同规定时间提前交付编制文件时,须征得承包人同意,不得严重背离合理编制周期,且发包人应支付赶工费。
9.2承包人责任
9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行编制,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付报告书(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付报告书的时间顺延的情况除外)。并对提交的报告书的质量负责。
9.2.2编制合理使用年限为20年。
9.2.3承包人对报告书出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人编制错误造成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的编制费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
9.2.4由于承包人原因,延误了报告书交付时间,每延误一天,应减收该项目应收编制费的2‰。
9.2.5合同生效后,承包人要求终止或解除合同,承包人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.6承包人交付报告书后,按规定参加有关上级的审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付报告一年内项目开始施工,由承包方负责派1~2人至工地向发包人及施工单位进行交底、配合处理技术疑难及有关问题、参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,承包人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程编制合同发生争议,发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由相应仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
12.1承包人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.2本工程项目中,承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.5本合同双方签字盖章即生效,一式陆份,甲乙双方各执叁份。
12.6双方认可的来往传真、电话、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.7未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:(盖章)
承包人名称:(盖章)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
住所:
邮政编码:
电
话: 传
真: 开户银行:
银行帐号: 日期:
年 月 日
法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)住所: 邮政编码: 电
话: 传
真: 开户银行: 银行帐号:
日期:
年 月 日
第三篇:水资源论证报告需要提供资料(新)
水资源论证报告需要提供资料
1、项目单位的概况,规划设计等方面的资料。包括具体位置图、规划平面图,占地面积、建筑面积、绿化面积、供排水管网分布示意图、人员编制等。
2、项目计划用水量,用水性质 [工业]供水方式。
(1)几台运行机组,单机冬夏季最大需水量、最小需水量。
(2)用水工艺图、3、项目用水来源(地表、地下、中水)、取水规模、取水方式。采用地下水需要提供井眼数、井深、成井竣工报告(或物探报告)及水质化验报告。
4、项目污废水排放去向(市政管道、河道、自建污水处理系统处理或其它)。
5、项目周围其它单位、住宅小区等用水井情况。
6、项目有关行政文件、评价报告(土地使用、建设批文、环境评价、防洪评价等)。
第四篇:自由行需要准备的资料
一般人准备的东西:(数据最好是清楚和彩色的)
1.2寸照片白底彩色的(近6个月内拍摄)
2.通行证(尚余六个月以上的效期)
3.签注:必须是G签(必看)
4.身份证(正反面)
5.户口本(户主页、本人页、随行人员页)
6.证明:(年满20岁且备以下财力证明之一者)
(1)银行证明:证明表上必须出现”存款证明”这几个大字,不能是财产收入或是其它收入证明或存款基金等等的证明,另外不要只是存折的影印本,必须要有红章,正本,章要清楚。
【存款大于20万元(新台币)=5万元(人民币),需提前1个月开具,次月方可送签】
(2)年工资证明:公司开立,须有抬头、公章,正本。
【年收入50万元(新台币)=125000元(人民币)】
(3)金卡:彩色扫描正反面,但从卡上看的出是金卡(英文名和效期)并签名,同时必须另附上银行的证明。
(4)同户随行直系血亲亲属与主申请人是同户者。【需附亲属名册】
7.紧急联络人(父母亲、兄弟姐妹、夫妻),表格必须填写:紧急联络人必须年满20周岁以上,必须从人口卡上可以看出关系,如看不出关系就请公安局开证明,或附出生证明、结婚证书(彩色版)。
23周岁以下的人员以上材料,仍需提供以下资料的彩色扫描件:出生证明、全家户口本(父母不在同一个户口本上的请附上父母的结婚证),在校学生附上学生证扫描件!
【表格上的性别栏要写、亲自签名处要签名。电话和手机可以只写一个。】
※如是组团社:1.必须是经理主管的人。2.在职证明需一个月内(正本)。
3.身份证(正反面)。4.人口卡。
需提供紧急联络人身份证(正反面)和紧急联络人人口卡(户口本)
8.行程表(赴台日和离台日、住宿酒店或亲戚家住址)
附项:
※ 年满18岁以上的学生,需附学生证或是学校开立的证明。(限大陆地区)※ 未满20岁,需付直系血亲亲属同意书。
※ 未满18岁的,必须跟父、母亲来台,不可自行来台。
※ 亲属名册:如和直系血亲亲属一起来者需附此证明。
※ 紧急联络人:父母亲、兄弟姐妹、夫妻【以主申请人为主】。
第五篇:办理个人自由行入台证需要资料
办理个人自由行入台证需要资料
所需材料:
1.需要本人身份证正反面复印件。
2.近期白底,彩色,光面,大头2寸照片4张(需和台湾通行证照片保持一致)
2.需要台湾通行证相片页及个人游签注页复印件。
3.需要大陆担保人身份证正反面复印件。
4.需要本人的全户户口本复印件。
5.需要担保人的全户户口本复印件。
7.薪资证明
银行存款证明正本(人民币5万以上存款,冻结至少3个月)信用卡发卡银行开出的金卡持有证明。
(以上3选一)
8.办理人必须提供在台的联络人姓名、地址、电话。
9.表格5份,一份是在上海公安局入出境管理使用,另四份是向台湾申请个人游入台证使用。(第一份在办理G签注时已经填写)11上海的8家单办自由行旅行社已经统一售价,直客1000元。携程没有加入统一价格联盟,但是携程办证必须跟他买机票,订酒店。
12.办理入台证之前,客人必须携代个人身份证、户口本亲自到浦东民生路1500号上海市公安局入出境管理局办理“大陆居民往来台湾通行证”及“赴台个人旅游签注”,现场拍照
若是小孩,提供学生证,出生证明,必须父母带就可以。