北京巨轮强弱电及机房系统施工工程合同 20101110

第一篇：北京巨轮强弱电及机房系统施工工程合同 20101110

合同编号:

珠海市顺生科技实业有限公司

二〇一〇年 月 日

强弱电及机房系统施工合同

发包人：北京巨轮网络信息技术有限公司（甲方）承包人：珠海市顺生科技实业有限公司（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。第一条 工程概况

工程名称：北京巨轮网络信息技术有限公司强弱电及机房系统工程 工程地点：北京市石景山鲁谷路74号 中国瑞达大厦19层M1901-M1904 工程内容：发包人确认的施工图（见附件一）所属工作内容 资金来源：自筹。

第二条 工程承包范围

承包范围：发包人确认的施工图（包括：强电，空调改造，监控，广播，机房建设、门禁系统，综合布线、系统集成设备安装及调试等），包工包料。第三条 合同工期

本工程工期总日历天数： 50 天（自施工现场具备施工条件，发包方通知之日起）在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任及不可抗力所延误的工期等因素，或者根据甲方装修进度调整工期，从而重新确定竣工日期。

开工日期：2010年 9月 29 日，竣工日期：2010年 11 月 18 日。第四条 质量标准

工程质量标准:国家及北京市标准规范，行业规范，前述规范发生冲突的以对发包方最有利的规范为准。

第五条 合同价款

合同价款：人民币 贰拾万零捌仟捌百元整（￥208800.00元）

本合同价款指承包人购买设备、将设备交到发包人指定交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括设备价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、技术资料费、安装调试费、维修保养费等。

详细报价清单参见附件。第六条 承包主体和方式

1、承包人应按建设工程相关法律、法规和规定承揽工程，承包人保证其具有承包本项目的合格资质，并已获得承包本项目的所有必要的许可和资格，且已履行所有法律规定的与承包本项目相关的法律程序。

2、本工程不得转包，可依法分包。承包人分包工程应经发包人审查并取得发包人书面批准，但以下情况例外：（1）施工劳务作业分包；

（2）按照合同规定的标准购买材料设备；（3）合同中发包人已指定的分包工程；

3、承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后7天内将分包合同送 发包人一份；承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

4、工程分包不能免除承包人的任何责任与义务；分包人的违约行为或疏忽导致工程损坏，或 给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

5、承包人不得将工程的部分或全部工作交由第三人完成。

6、本项目采取包工、包料、包工期、包质量、包安全的方式承包。第七条 工程质量

（一）工程实体质量要求：

1、承包人应对合同工程施工质量负责，并按照发包人确认的施工图、标准、规范和有关技术要求施工。

2、承包人应建立和保持完善的质量保证体系。承包人遵守质量保证体系，也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

3、承包人必须严格按国家、省、市现行有关施工验收技术规范、发包人确认的施工图纸组织实施。

4、施工中应当使用国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行 业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方标准、规范；没有相应标准、规范时，承包人应在3天内按要求提出施工工艺，经发包人批准后执行。

5、承包人采购的设备材料与设备清单不符，擅自用于工程的发包人有权责令承包人拆除，并在发包人要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品；承包人承担由此发生的费用，工期不予顺延。第八条 工程变更

施工图若有变更，或施工中如有项目增减或需要变动，必须由发包人审批且变更部分价格由发 包人确认后，由发包人出具书面确认函方能执行，否则视为无效。第九条 付款方式与结算原则

（一）付款方式：

项目所有设备安装调试完毕，经发包人验收合格，提交所有竣工资料后7个工作日内，发包人向承包人支付合同 95％ 工程款，计 人民币壹拾玖万捌仟叁佰陆拾元整（￥198360.00元）作为工程款；余下合同总金额 5%，计人民币壹万零肆佰肆拾元整（￥10440．00元）作为质保金，质保期满后甲方15 天内向乙方付清。

（二）结算原则：

承包人完成发包人确认的所有工作内容，验收合格，按承包人合同总价合同约定结算。第十条 质量检查

1、承包人应按建设工程相关标准与规范、发包人依据合同发出的指令施工，确保工程质量，随时接受发包人的检查检验，并为发包人检查检验提供便利和协助。

2、本工程依据国家或行业现行的相关质量检验评定标准和本合同约定的质量标准，由发包人评定。因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准的，发包人有权要求承包人采取任何方式（包括：限期整改、返工、更换、维修、重做等）使该工程质量合格，工期不予顺延。超过约定的工期，承包人应按本合同第十四条约定承担违约责任。

3、若质量远低于约定的质量标准并导致发包人无法按工程设计的用途使用相关设施或承包人采

取任何方式均不能使工程质量达到合格的，发包人有权解除或终止合同，采取任何措施（包括但不限于另聘施工单位等）完成余下工程，发包人要求承包人承担直接和间接损失,并按本合同第十四条约定承担违约责任。

3、双方对质量有争议，由具有相应资质的质量检测机构鉴定，双方在聘请质量检测机构无法 协商一致的，由发包人指定具有相应资质的质量检测机构但其资质不得低于承包人提供的产品的检测机构资质，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。若双方均有责任，则各自依责任比例承担所属责任范围内的损失。

第十一条 隐蔽工程和中间验收

1、没有发包人的批准，任何工程均不得覆盖或隐蔽。工程具备隐蔽条件或按发包人要求需进行 中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时向发包人提出隐蔽工程或中间验收申请，通知发包人验收。通知的内容包括隐蔽或中间验收的内容、验收的时间和地点。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

2、如发包人不能按时参加验收，应至少提前24小时发出书面延期验收通知，延期不得超过24小时。

3、经验收工程质量符合标准与规范、设计要求的，发包人应在验收记录上签字，承包人可进行 隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，发包人不在验收记录上签字，视为发包人已认可验收记录。验收不合格，由承包人按发包人的指令整改后重新验收，并承担由此造成发包人的损失，工期不予顺延。

4、当发包人有指令时，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程。第十二条 竣工验收

1、组织验收和确认：

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的2天内组织验收，并在验收至2天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，承包人应按要求进行整改后再次提请发包人验收，并承担因自身原因造成整改费用。

2、组织验收的限制：

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的3天内不组织验收，或验收至2天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。

3、已竣工工程未交付发包人验收之前，承包人负责成品保护；保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

4、因发包方在施工及工程知识上的欠缺，工程通过发包方的验收后并不等于实际就一定符合本合同第四条的质量标准。如果发包方在竣工验收后发现工程有不符合本合同第四条质量标准的地方，承包方应承担维修等违约责任。第十三条 竣工资料

1、工程具备竣工验收条件，承包人应按规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交完整的竣工资料及竣工报告；竣工验收合格、承包人需配合发包人进行经济及技术资料归档，并根据发包人的要求提供与工程相关的必要文件。

2、如果承包人不按规定提交竣工资料或提交资料不符合要求，则认为工程尚未达到竣工条件。工程竣工资料必须按国家和行业规范要求提交。第十四条 违约赔偿责任

1、误期：

若承包人未能在合同约定的竣工日期内竣工，每逾期1日，按合同总价的0.015%/日向发包人支付违约金（不含甲方原因造成的工期延误）。若甲方原因造成的工期延误承包方有权向甲方申请工期顺延。

2、质量不合格：

若质量远低于约定的质量标准并导致发包人无法按工程设计的用途使用相关设施，或承包人采取任何方式均不能使工程质量达到合格的，发包人有权解除合同，同时承包人应向发包人支付合同总价款的30%作为违约金。第十五条 质量保修

1、工程质量保修：

质量保修期从竣工验收合格之日起1年，在质保期内，发包人发现质量缺陷或瑕疵的，应及时通 6

知承包人修正，承包人应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，发包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

3、未修正质量缺陷或瑕疵的责任：

如果承包人未能在规定的时间内修正某项质量缺陷或瑕疵，则发包人可自行或指派第三方修正，由此产生的费用由承包人承担；该修正费用由发包人核定后，由承包人支付这笔款项。

4、修正质量缺陷或瑕疵以外的费用：

承包人修正属于缺陷或瑕疵以外的费用，由责任方承担。

5、质量保修期满后，若出现质量问题，承包人提供维修服务，但依据成本价收取费用。

6、保修范围：本合同约定的所有承包内容及经双方书面同意的相关增加内容。第十六条 工地现场代表

1、发包人委派 胡旭辉，承包人委派张怀东为工地现场代表，负责联络协调工作。任何一方需要更换工地代表必须书面通知对方。承包人更换工地代表必须征得发包人同意。

张怀东身份证号：***319 联系电话：***

2、双方给对方的任何书面通知或其他文件资料应该直接交给工地现场代表，现场工地代表应该签收。签收之日即视为送达。第十七条 安全文明施工

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定、严格按上述要求组织施工，并随时接受发包人检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人违反上述规定，造成发包人或他人损失，全部由承包人承担。

2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行相应的规章制度教育，并对他们的安全负责。发 包人不得要求承包人违反安全管理及其他的规定进行施工。

3、承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，若需发包人协助办理有关手续的，应至少提前两日通知发包人；

第十八条 争议解决方式

双方如发生争议，应先协商解决。协商解决不成，则提交北京仲裁委员会进行仲裁。该仲裁裁决为终局裁定，且对双方均有约束力。第十九条 合同的变更和终止

1、本合同经双方盖章生效后，双方必须严格遵守，任何一方要求变更合同内容应经双方协商一致后重新签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

2、如非因违约或不可抗力而需终止合同，提出终止合同的一方应以书面形式提出，承担另一方因合同终止而产生的损失,并按合同总价款的10％支付违约金。同意终止的, 双方办理清算手续，订立终止合同协议后，视为本合同解除。第二十条 不可抗力

任何一方由于不可抗力（战争、重大自然灾害、瘟疫及突发事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况）的原因不能履行合同时，应即时（两天内）向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况相应免除部分或全部违约责任。不可抗力事件结束后承包人必须立即继续履行合同。第二十一条 合同生效和份数

1、本合同订立时间：2010年 月 日；

2、本合同订立地点：北京

3、甲（发包人）、乙（承包人）双方约定本合同自双方盖章后即日生效。

4、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

发包人盖章：北京巨轮网络信息技术有限公司 承包人盖章：珠海市顺生科技实业有限公司

代表人： 法定代表人：王宇

签约日期： 2010年 月 日

第二篇：弱电机房施工合同

机 房 工 程 合 同

甲方：****************公司 乙方：****************公司

经甲、乙双方达成协议,**************公司（以下简称乙方）承接****************工程有限公司（以下简称甲方）工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:

一、工程内容: 1.机房，电池间，气体灭火室，办公室及监控室装修工程 2.机房电气工程 3.新风系统工程 4.防雷接地工程 5.动力环境监控系统工程 设备明细清单见合同附件

二、工程造价：

系统工程含税总造价为大写人民币************ 元整(￥ **********元整)。包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。（设备明细清单见合同附件）

三、付款方式: 1.合同签订生效后，甲方即支付乙方***************元整（*********.00）作为工程预付款。2.余款工程总造价的 40 %，即人民币**********元整(￥ ***********元整)，于所有设备进场后一周内付清。

3.工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内，甲方付至工程总造价的 95 %，即再付人民币**************元整(￥ ***********元整)4.余款工程总造价的5 %,即人民币 *******元整(￥*********元整)作为质保金，于工程验收投入正常使用后12个月内付清。

6.乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用发票，甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款（即工程验收款）。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。7.四、工程期限：

年 月 前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。

五、双方责任：

（一）甲方责任：

1.对于乙方不能协调解决的现场问题，甲方应派专人到现场给予协调解决。2.甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。

3．工程施工结束，甲方应予以及时验收，乙方应提前三天书面通知甲方验收。4.根据合同付款条例按期支付工程款。

（二）乙方责任：

1．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

（1）施工单位的营业执照，税务登记证及组织机构代码证；

（2）施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。

2.乙方所供产品材料应保证是原产地的真品，各项技术指标符合国家标准及原厂指标，在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。设备到达甲方时内外包装完好无损。

3.乙方应遵守国家法律法规，在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果，甲方不负任何连带责任，如给甲方或第三方造成损失，甲方有权追究乙方责任。

4.乙方应按严格执行按图施工（甲乙双方签字确认过的图纸）和按合同实行制度，装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致，并保质保量在约定的时间内完工；在施工过程乙方不得无故停工，现场条件不允许除外。接甲方整改通知，乙方应及时组织工程整改，如果验收过程中甲方发现问题，乙方必须在两天内解决，不得影响甲方工期，否则，承担由此造成的工期及费用损失。5.服从甲方现场管理人员管理，接受甲方及建设方或监理的检查；做好安全文明施工，并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用；

六、保修期限及售后服务：

1.本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起 12个月。保修设备具体见设备清单。

2.在保修期内，如产品出现非甲方原因造成的质量问题，由乙方负责免费维修、调换，由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。如因甲方原因造成产品损坏的，则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。

3.在保修期内，如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题，如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作

4.保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，乙方只收取维修工本费。

七、违约责任：

自本合同生效之日起，双方应严格履行本合同所有条款。如有违约，由违约方承担一切损失。乙方的违约责任：

（1）如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷，甲方有权退货，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额10%的违约金。

（2）乙方工期延误，且无甲方签认的书面延期单，应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。乙方逾期10天不能交付的，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额30%的违约金。（3）工程质量达不到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题，承担违约金500元/项（如乙方未能及时组织整改，该类工作量将不予决算）；发现重大质量问题的，甲方可单方面终止合同，且工作量不予结算。甲方的违约责任：

1、乙方在提交书面延期单，而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟，责任应由甲方承担。

2、如甲方无正当理由不能按期支付货款，每延期一天，应向乙方赔偿合同总价1%的违约金，并累计，延期10天以上，甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。争议处理：

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，如协商不成，任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。

八、工程验收标准和方法：

1、本工程质量标准双方约定为：依国家相关验收标准执行。

2、具体配置见合同附件。

3、乙方保证所提供的各种材料，其品牌、型号与所附材料清单完全一致。合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。

4、在工程施工过程中，如果是乙方所报材料不足，乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。

5、合同总价为项目包干价，含所有必配的附件、资料等，包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。

6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。

7、该工程竣工后，乙方应向甲方免费提供全套的技术文档（竣工图、施工记录、操作维护手册及竣工报告等）和完整的系统内部测试报告。如业主找第三方权威部门进行测试，则测试通过后费用与乙方无关，测试不通过费用由乙方支付，并进行相应整改，直至测试通过，由此产生的相关损失和费用，由乙方承担。

九、变更、追加

1、工程进行中，甲方如要求变更原设计或增加项目，应双方商定造价，由甲方签署变更通知书作为结算依据；

2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失，由甲方承担；

3、合同中已有适用变更工程项目的价格，按原价格计算，没有适用变更工程项目的价格，按市场价格双方商定。

十、不可抗力：

（1）本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（2）甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行合同条款的理由，在取得有关主管机关的证明文件后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、其他规定

（1）本合同未尽事宜，由双方友好协商，或经双方协商一致后，另行签订补充协议。补充协议与本合同同样具有同等法律效力。

（2）本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。合同生效后，该工程项目原先所签合同同时作废。（3）本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。双方通过传真方式达成的本合同，其传真件具有法律效力。

甲 方： 乙 方：

授权代表：

授权代表：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

附件：

机房工程材料清单及预算

第三篇：2018年最新机房施工合同

机房装修服务合同

合同编号：

甲方（发包人）： 乙方（承包人）：

鉴于乙方已对本项目现场环境、地质条件、使用条件、现场可安装及运输条件进行了全面细致勘查和研究，已对本工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并保证已具备完成本合同的资质及技能，同意根据合同规定的条件和条款承担本合同所规定的工作。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，结合本项目实际情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同。

一、项目概况：

1、项目名称：（以下简称“本项目”）

2、项目地点：

二、承包方式及工期：

1、承包范围：本项目机房XXm2的装修及静电地板的施工图设计、材料供货、制作、安装、质量保证及缺陷修补等工作。按照合同价格包人工、包材料设备、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包制作、包安装服务、包验收、保险、运输和甲方企业管理要求的相关目标实施。主要的清单见附件一；

2、施工要求：乙方使用的材料必须为绿色环保防潮、防腐蚀材料，需符合国家相关标准；装修作业完毕后，室内环境必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001标准，空气无异味，游离甲醛不得超过0.08(mg/m³)，如不达到以上所述标准，初步验收可视为不及格，甲方有权不支付进度款。

静电地板需满足甲方使用要求，若因静电地板引起的信号干扰给甲方带来的一切损失均由乙方负责。

3、工期：需在2018年9月 日完成。

三、甲乙双方的权利及义务：

1、甲方权利和义务：

1）负责对乙方施工质量的监督及管理，发现问题及时解决。

2）甲方提供乙方可实施本协议内容的可施工面，提供施工现场水电接驳点，配合办理乙方进场施工的手续。

3）根据本合同向乙方支付合同款。

4）根据本合同约定的验收标准与验收方式组织验收。

2、乙方权利和义务：

1）乙方提供机房装修及静电地板施工方案深化与施工图设计，材料制作及供货、施工安装及施工范围内的售后服务；保证材料、设备及安装工程质量，符合国家、地方及相关行业的质量技术标准及安全规范；制作材料和工艺应符合相关的技术规范及标准，材料和粘合剂应符合相关的卫生和环保、防潮、防锈、防腐要求。并保障通过甲方及业主方的验收。

2）乙方委派 XXXX为本项目的现场项目经理，跟进工程质量、安装进度，及其他事宜。乙方现场项目经理 1 必须驻场，如因特殊情况不能够及时驻场须向甲方现场项目经理协商，征得同意后方可离场，且每次离开天数不得超过2天，逾期需向甲方按照每天1000元/人缴纳违约金因，其不驻场而给甲方带来的一切损失由乙方承担；甲方认为乙方现场项目经理不适合的，乙方须立即更换并取得甲方同意；乙方更换现场项目经理须经甲方同意。3）乙方须服从甲方项目经理及项目业主方的管理要求，并严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》、《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工人安全操作规范》、《中华人民共和国消防条例》等法律法规、规章及安全文明施工要求，施工过程中乙方须满足施工工艺要求，并严格服从甲方及业主方的现场管理，控制施工质量管理，做到安全文明施工，确保工程进度。

4）乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，需保障工程实施安全，本合同总价中已包含乙方工程实施过程中所有安装人员的工资报酬及保险，乙方需负责该项目安装工程所需安装人员的工作分配，工地施工区域的施工安全、高空作业等安全措施管理工作；如因乙方提供的产品、施工质量不合格或其它可归责于乙方的原因造成的人身损害、财产损失，由此造成的所有不利法律后果由乙方承担，视情节轻重支付甲方合同总额1%~10%不等的违约金，该违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应补足。

5）乙方有义务免费配合甲方进行设计变更积极提出解决方案，并全力配合实施。

6）乙方需提供所有材料的合格证、检验报告，负责及时准确地向甲方提供该工程相关的施工资料、质量保证资料、管理资料和竣工图纸，其中安装使用维护说明书、安全须知应在验收前提供。

7）负责做好已完工程的成品保护工作，因乙方施工造成其他施工单位的已完工程损坏、破坏时，由乙方承担修补费用和损失费用。负责现场施工垃圾的清理，做到工完场清。

四、合同价款及支付：

本合同承包方式为总价包干，总价：￥XXXXX元（大写：XXXXX元整）。详见附件一清单，若因非甲方原因造成的错项、漏项、变更等产生的费用均由乙方承担。

1、预付款：合同生效后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

2、进度款：当乙方完成所有工程量的100%，甲方向乙方支付合同总价的50%。

3、验收款经甲方及业主验收合格并签署竣工验收报告之日起五个工作日内，甲方向乙方支付至合同总额的95%。

4、质保金：合同金额5%作为质保金，在工程竣工验收移交使用壹年无质量问题后7个工作日内无息支付。

5、在甲方支付款项前，乙方必须提供等额

%增值税发票给甲方，经甲方确认无误后支付；否则甲方有权拒付后续款项，且不构成违约。

五、售后服务：

1、保修范围：。

2、保修时间：

年。保修期计算：自验收合格之日起计算。

3、在保修期内，除用户使用保养不当和不可抗力的因素外，保修期内甲方有权要求乙方在收到修理通知24小时内派专业人员到故障现场维修，免收维修工资和配件材料费，如质量问题严重需发回工厂维修而产生的国内运费由乙方承担,且乙方应保证提供替代产品给甲方。如乙方未按甲方要求及时到场、修复，甲方可委托他人维修，所需必要合理的维修费用均在乙方质保款内直接扣除。

六、质量标准：

1、乙方保证所供应材料的质量应符合甲方的技术方案、质量要求和相关的国家、行业标准及环保要求；保证提供的货物、材料及配套产品是全新的、未经使用过的合格正品，外包装完好，并完全符合主合同及本合同确定的技术规范、性能及技术参数等方面的要求。乙方并保证其货物在正常使用保养条件下，在货物使用寿命内具有良好的性能。

2、乙方保证销售给甲方的货物、材料未侵犯任何第三方的商标权、专利权和著作权等知识产权，否则，由此发生的一切纠纷由乙方负责，造成甲方损失的，乙方足额赔偿。本合同项下产品、施工等所涉知识产权的许可费等已经包括在本合同总金额中。

3、乙方保证按国家规定的施工验收规范进行安装、施工，确保本工程质量在合同工期内达到设计的功能和标准，并达到国家、行业质量检验评定的合格标准。同时工程须通过业主验收。

4、在工程施工期间，任何材料或单项工程或工种质量不符合设计及合同要求，质量达不到合格标准，则视为乙方违约，乙方需支付甲方合同总额10%的违约金，甲方有权要求乙方停工或返工，因此而造成的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，如因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

七、违约责任：

1、本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自毁约或解除合同，守约方可向违约方提出合同金额20%的赔偿。因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方,违约方必须在收到通知之日起三天内做出答复，超过三天不予答复视为同意终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

2、乙方未经甲方同意，擅自更改主材或未按施工规范要求施工，乙方无条件整改，其费用由乙方负责，造成工期延误的，按本条第3条处理。乙方不能提供相关合格报验资料，甲方有权退货，乙方赔偿甲方由此造成的工期、业主装修及其他损失。

3、因乙方原因造成的工期延误，乙方每日按千分之五向甲方支付违约金，如总工期超过10天，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的１０%向乙方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，按照甲方实际损失进行赔偿。

4、甲方逾期付款的，按应付未付货款的千分之五每天计算，至工程款付给乙方为止。

5、如因乙方原因致业主方或第三方向甲方追诉或罚款的，一切责任与经济赔偿均由乙方承担。

八、保密

1、乙方对本合同签订的事实及本合同的内容、在本合同的签订和履行过程中获知的甲方的所有商业信息、技术信息，包括但不限于甲方的项目信息、客户、数据等（“秘密信息”）自获知日起应予以保密（已为公众知晓等情形除外），不得用于履行本合同以外的任何目的，且不得向第三者泄漏或公开。

2、甲乙双方均应就本项目的任何信息对业主、监理公司及总包方的相关人员保密，并承诺承担由于己方失密而造成对方的一切经济及名誉损失。无论本协议是否被撤销、变更、解除或终止，协议之保密条款不受其限制而继续有效。

九、不可抗力

1、因不可抗力（指战争、**、空中飞行物坠落、雪灾、洪水、台风、地震或其它非甲乙方责任所造成的爆炸、火灾以及自然灾害等）致使直接影响本履行或不能够按约定的条件履行。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在10天内提供不可抗力的详情及将证明文件送交对方，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续执行或终止的问题。

2、因不可抗力发生的费用承担：

1）人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用。

2）造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用由乙方承担。

3）乙方所有设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械设备停置损失，由乙方承担。

十、争议的解决：

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争议，合同双方应通过友好协商，妥善解决，如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼费及相应的律师费用由败诉方承担。在诉讼期间，除正在进行的诉讼部分外，本合同其他部分应继续执行。

十一、其他:

1、本合同附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。合同附件:合同清单，施工图纸。２、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。【以下无正文】

甲方：

乙方：

法定代表或委托人： 法定代表或委托人：

签约时间: 签约时间:

第四篇：地下机房工程工程合同

地下机房工程工程合同

甲方：

乙方：

依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

一、工程概况

1）、工程地点：金牛·世纪城

2）、工程名称：地热源地下机房工程

二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等：

1、选用材质：按照施工图及施工图集采购国标产品，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

2、本合同价格包括土石方工程、混凝土工程、钢筋工程、模板工程现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）

3、工程验收标准：合格

4、包工包料，一口价元。人民币大写：￥：

四、工期：自签订合同之日起日内完成。

五、工程质量：

1）、工程质量标准：合格工程质量标准。

2）、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合《工程施工质量验收规范》并经发包人、监理、承包人共同验收，符合现行国家标准和设计要求。严禁使用不合格产品，工程质量保修期终生

六、合同价款与支付方式

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，其它如细部处理、底部基层处理的附加施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。

达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

七、工程款支付办法：

1、工程全部施工完毕，经建设监理单位、施工单位、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并施工完回填土方后，7日内发包人支付给承包人工程量的%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；

2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验；在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效。%；

若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题：

2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，、其他事项：

1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方负责人签字： 乙方负责人签字：

第五篇：冷库、机房复合板施工合同

冷库、机房复合板施工合同

甲方：诸城市良丰化学有限公司

乙方：彭玉清

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本合同情况，经双方协商，订立本合同：

第一条工程概况

1、工程名称：复合板及玻璃钢瓦安装

2、工程地点：良丰化学（太古庄化学工业园）

3、承包范围：冷风雨棚复合板、冷库机房复合板及原料棚东面复合板和原料棚南北墙玻璃钢瓦安装。

4、承包方式：复合板包工包料（包含辅料）

5、工程单价：复合板元/米。（玻璃钢瓦安装6元/平方米）

67、工程期限：本工程自合同生效之日起开工。工期15天

第二条主要材料和要求及工程量

1、机房.雨棚屋面复合板。复合板用双面彩钢瓦.上面为蓝色彩钢瓦厚度0.5mm。下面为白色彩钢瓦厚度为0.3mm.泡沫板用10kg/立方的比重。厚度为50mm2、原料棚墙面复合板，用双面彩钢瓦。上面为蓝色彩钢瓦厚度为0.5mm。下面为白色彩钢瓦厚度0.3mm。泡沫板用10kg/立方的比重。厚度为50mm、80mm3、工程量（1）机房12.4米*7.4米14页*7.4米=104米（2）冷库棚67.6*8.6=58.36米。（3）原材棚：36.5*1.9米41页*1.96米=78米（4）复合板周边包边（5）原料棚南北墙玻璃钢瓦（338*6=2028平方米）及安装辅料。

第三条甲方义务

1、开工前天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明份，并向乙方进行交底。

2、指派相关人员为甲方驻工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜。

3、协调施工现场的有关事宜。

第四条乙方义务

1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查；按要求组织施工，保证质量按工期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情。