装饰工程劳务分包协议书

第一篇：装饰工程劳务分包协议书

装饰工程劳务分包协议书

发包人：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。

第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称： 1.2工程地点: 1.3承包内容：

装饰工程施工图内所包含的全部墙、顶、地装饰工程，及本工程所涉及的全部设计变更、工程洽商、现场签证等内容。1.4承包方式：

1.包工包料（含主材）。（）2.包清工及辅料，（辅料包括所有汽钉、铁钉、美纹纸带、贴缝绷带、各种自攻螺丝钉）。（）

1.5工期 年 月 日始至 年 月 日 a、开工日期： 年 月 日 b、竣工日期： 年 月 日

乙方必须由 年 月 日至 年 月 日完成本工程项目的全部内容，包括测试等。

c、在施工过程中如上列情况应由甲乙双方及时协商，甲方同意后对施工工期顺延。

①、不可抗力：由战争**自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等。

②、因甲方提出设计变更或工程量增加导致的工期顺延。

③、甲方未能按合同约定日期支付劳务费致使施工不能正常进行的。

④、乙方以书面形式提出申请，但扔未能从甲方获得施工必须的指示，工程材料，图纸等，致使施工不能正常进行的。

第二条：合同价款：

2.1 合同价款为暂定元（人民币）（大写）：人民币 2.2合同价款为固定单价（含机具、耗材、材料二次搬运、卸货、文明施工垃圾清运、成品保护等）

第三条：结算及支付

3.1结算方式：

a、依据施工蓝图及现场实际发生工程量乘以固定单价。

b、乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容并取得有效的书面签证单据（零用工）

c、有效的月度工程量结算资料及书面洽商变更、现场签证资料等。

d、工程竣工验收后，15个工作日内办理结算。

3.2 支付方式：

a、本工程依据形象进度支付工程款，甲方按月支付乙方形象进度的80%，乙方必须满足当月工程量的指标要求，同时提供有效的工人考勤记录。

b、付款内容：（工程款+辅料费+税费）*80%，辅料费按工程劳务直接费的5%计取、税费按工程劳务直接费的2%计取。

c、乙方在当月工人工资发放完毕后，必须向甲方提供实际领取工资人员签字的工资发放记录，否则甲方有权缓发下月工程款，直至乙方将上月工资发放记录提供给甲方为止。

3.3

工程竣工验收后，15工作日内完成劳务结算后，一月内甲方向乙方支付至全部劳务合同造价的95%，剩余5%为质量保证金，一年保修到期后支付。

第四条：工程质量，验收与保修

4.1 工程质量应达到设计图纸的要求及约定的标准和质量目标，必须严格遵守，《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》及《技术招标文件》

4.2 在施工过程中发现设计有误，及甲方材料存在质量隐患，须立即上报甲方。

4.3 乙方应严格遵守隐蔽工程验收，在机电、水暖、消防、电信等工程测试完毕，达到合格标准并做出隐蔽工程验收记录后，方可进行下道工序施工。

4.4工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据，工程施工完成后，一个月内由甲乙双方共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，甲方又交后序施工未投入使用的，视为符合合同要求，工程交工，但不在此而免除乙方的保修责任。4.5 工程验收后，保修期为1年，乙方应在接到维修通知之日起24小时内派人进行免费维修，如乙方拒绝维修，甲方有权双倍使用乙方的工程质量保金进行维修。

第五条：安全、文明施工

5.1 乙方负责做好每一名进场劳务人员的安全教育，安全培训、安全考核，安全交底，三级安全教育和班前安全活动工作，向甲方上交相关记录。

5.2 乙方必须严格按照安全技术操作规程施工，严格遵守现场施工的一切安全生产制度，甲方有权监督乙方安全生产。

5.3 乙方负责施工现场的安全文明施工，凡因乙方现场管理不善和违章施工而造成的一切安全事故，由乙方承担一切后果和费用，甲方有责任对发生事故后进行调查处理，但费用由责任方负责。

5.4 乙方应做好劳保用品的采购与发放工作，应落实每一名进场的劳务人员都配备必要的劳保用品，每一名领取人都要签字，并保留用品的发放台账记录，原件上交甲方备案。

5.5 发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急有效的措施，防止事态扩大，并全力组织抢救伤者，同时按有关规定立即上报有关部门，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

5.6 乙方要积极配合甲方的事故处理工作，并负责伤亡人员家属的安抚，避免过激行为发生。

第六条： 甲乙双方的权利和义务

6.1 甲方负责提供场地，道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工 的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

6.2 甲方负责于开工前提供施工图纸，提供必要的技术资料和办理施工洽商。6.3 甲方负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况、材料领用情况及行政管理事务。

6.4 甲方负责解决施工过程中存在或发生的技术问题。

6.5 甲方负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方的施工作业计划。

6.6 甲方负责本工程在各工种、工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面，发现有违反合同规定内容的，提出书面整改意见，督促乙方进行整改。

6.7 甲方负责组织工程的验收工作。

6.8 乙方对与其确定劳动关系的专业人员，必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

6.9 乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码）备案，作为本合同附件。

6.10 在施工生产过程中，乙方必须保证施工人员的相对稳定，不能随意变更备案人员，服从甲方的统筹安排，统一调动。

6.11 当甲方因故不能保证连续生产时，乙方应在不影响甲方生产任务的前提下，可将施工人员进行临时调整，对所调整人员向甲方出具书面通知。

6.12 乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议，应征得甲方同意后，方可改动施工，在施工过程中应注意成品、半成品的保护。爱护使用甲方提供的机械设备及工具。6.13 乙方应对施工人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防紧急情况等方面的教育，并做好教育记录，报送甲方。自觉遵守甲方、业主、监理、总包的现场管理规定及各种法律法规，并对违反管理规定所收到的处罚承担全部责任。

6.14 乙方确认

同志为派驻工地的施工代表，并携有效的法人委托书，负责日常施工的管理、协调工作。

6.15 乙方应派驻现场至少一名劳动观察员，负责安全文明施工、进度和质量的检查，监督工人工资发放，并在工资领取单上签字确认，原件交有甲方管理，乙方执复印件。

第七条;违约责任

7.1、由于甲方原因造成停工、窝工、误工时，有乙方负责人员调整，甲方只负责工期顺延，不负责窝、误工的赔偿，甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同，费用按实际完成工程量结算支付（扣除已经支付的款项后）。

7.2、由于甲方施工人员的指挥错误所造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。

7.3、因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在 日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，但甲方应在要求乙方退出现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议双方签认。

7.4、乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。

7.5、因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失由一方自行承担。

第八条：合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议。

8.1 向北京仲裁委员会申请仲裁。（）

第九条：合同的生效与终止

9.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

9.2 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十条：补充条款

10.1 甲方提供总电源接驳点及二级电箱，流动电箱及所用的电缆线、插座及所需的机具等均由乙方自备（费用已含在单价内），且必须满足安全施工的要求，所有的机具均应有合格证，如在现场安全检查时，甲方要求乙方对于临电及施工机具所用的管线进行整改，乙方在规定的时间未完成整改，甲方可以代为购买，且以实际价格从乙方工程进度款中扣除。

10.2、甲方不提供食宿，乙方报价中已包含此项费用及工人上下班的交通费、保险费、医疗费等所规定的一切费用。

10.3、合同附表内的单价不得因材料涨价或工价上涨而进行调增，工程量按实际完成量进行结算。

10.4、乙方应负责将本施工队的施工垃圾垃圾按甲方的要求时间，清运至指定的现场垃圾堆放点，满足施工现场的安全文明施工规定，相关费用已包含在合同价内。

10.5、关于各工种的施工范围另注明如下：结构缺陷（如墙地面不平等）处理（如挂网、抹灰、刮石膏腻子找平、贴牛皮纸等）费用包干，不另计取费用，木工应完成开灯孔、插座口、装饰风口的安装、各种检修口（含石膏板面）及与其它工种的队伍配合工作（此部分价格已包括在相应的墙体或天花制作综合单价中），对于地面及墙面开槽埋水、电管的工作，由水、电工队伍完成，开槽抹灰的费用由水、电工队承担，水、电工可以委托本工程的瓦工施工，但要支付相应的费用，合同签署的承包价格应包括完成图纸所有工程内容所必需的零星及隐含工程项目，乙方不得在施工过程中以此提出增加费用。其它施工范围模糊不清之处，由公司预算部负责解释，各工队应严格遵照执行，以上施工内容的费用已含在合同总价内，不另行列项计算。

10.6、工程量按实结算的项目，施工队必须在退场前完成工程量的核算工作，如在业主方已现场办公的条件下，要求再次现场核量的，每次罚款300元。

10.7、在实际施工中，甲乙双方协商制订总的施工进度计划，并在实际施工中根据工程需要进行调整，乙方必须遵守甲方制定的进度计划，按甲方的要求展开全面施工，按时保质完成各施工段的任务。在施工过程中，一旦发现工期延误情况，可视情况罚款100-500元，对总工期每延误一天，罚款1000元，并由乙方承担给甲方造成的相关损失。

10.8、乙方应服从并配合甲方的项目经理及管理人员的现场管理，一旦不服从，可视具体情况给予50-500元的罚款，罚款单由项目经理及管理人员的共同签字后即刻生效，罚款从进度款中扣除。如发生乙方人员漫骂及殴打甲方现场管理人员，视情况给予3000-5000元的罚款，并将此施工人员清出现场。甲方管理人员不得漫骂、殴打乙方施工人员，如有事宜，与乙方现场的管理人员来协商。

10.9、每个施工队进场，应向项目经理索取现场的相关管理规定及奖罚措施，并应严要按施工现场的相关规定管理及约束自已的施工人员，一旦违反规定，将严格处理。业主方、监理、总包、甲方的约束条件，承包人应严格遵守。

10.10、乙方采购的材料必须符合甲方要求（同时符合监理和业主的要求），如不符合甲方有权退料，乙方应承担相应责任与损失。

10.11、甲方有权根据工程的需要，安排乙方在夜晚或其他时间施工，乙方应服从甲方的安排。

10.12、甲方人员协助乙方人员办理出入证，费用由乙方承担。

10.13、乙方派驻现场的代表，在不经过甲方的允许情况下，不可随意更换，但甲方有权要求更换、开除乙方在施工现场任何人员，乙方应及时更换相应人员，不得因此延误工期。

10.14、如遇以人工工日为单位的零星项目，人工工日单价为木工

元/工日，瓦工 元/工日、油工

元/工日、水、电工 元/工日、电焊工

元/工日。

10.15、当甲乙双方就某些事宜未达成一致意见，乙方应积极与甲方沟通，不得发生乙方相关工人到甲方聚众闹事的现象。

10.16、所有洽商变更，乙方必须配合和督促甲方办理，凡甲方未办理完成的洽商，相应的劳务费用一律不予计算和支付。

10.17、施工人员保险费用由乙方承担。10.18、甲方有权根据乙方的实际施工情况调整施工范围，乙方必须无条件执行，按合同单价增减相应费用。

10.19、工程量清单上所未体现的新增项目的单价双方协商确定，但不能因为是清单上未体现就不进行实施。

10．20乙方负责成品及半成品保护所需的人工，材料由甲方负责提供。

第十一条：附件

招标文件及报价清单

附件和合同其他内容有同等法律效力

第十二条：其他本合同未尽事宜双方协商解决。

发包人（章）

法定代表人或委托代理人（签字）

项目经理（签字）

承包人（章）法定代表人或委托代理人（签字）施工队队长（签字）合同签订时间 年 月

日

第二篇：装饰工程劳务分包合同范本

建设工程劳务分包招投标具有标的额小数量大、报价形式灵活多样、操作周期短等特点。那么装修工程劳务分包合同是怎样的呢？以下是在小编为大家整理的装饰工程劳务分包合同范本，感谢您的欣赏。装饰工程劳务分包合同范本一

发包方：（以下简称甲方）

分包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：

一、工程名称：

二、建筑面积：平方米

三、工程总金额：元

四、工程期限：年月日至年月日

五、质量等级：

六、工程款支付：开工一月后付万元，其余待工程完工后付清。

七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。

八、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。

九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款元，以此类推。

十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。

十一、临时设施水、电费由方承担。

十二、乙方必须与农民工签定劳动用工合同。

十三、乙方必须严格按照《劳动合同法》和建设部关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。

十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。

十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

现场代表：

年月日

乙方：

法定代表人：

委托代理人：

分包商：

年月日

甲方：

乙方：

经双方协议，现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工，具体执行如下：

一、施工内容：

二、承包方式：

三、合同期限：自年月日至年月日。

四、人工款支付方式：每个项目甲方每月5号按乙方工程进度支付，支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%，客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内，甲方付清工程款95%给乙方，5%一年质保期满后付清给乙方。

五、双方责任：

1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工，并由乙方组织管理有关生产人员，生产工具由乙方自理，具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、甲方配合提供好施工场地面给乙方.2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范，并接受甲方人员管理。

3、乙方在施工生产过程中，必须严格按照安全生产的操作规程施工，做好防火安全工作，施工现场严禁吸烟.如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故，由乙方全部负责。

4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执，做到文明施工，礼貌待客，如因故与客户发生矛盾，甲方有权更换施工班组，所完工部分达到合格的，其工程总价按70%计算，如发生较大争执造成甲方经济损失，乙方必须对此承担经济责任。

5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间，人身及社会保险均自行购买，甲方概不负责。

6、乙方班组施工时，应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施，如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的，由乙方负责赔偿。

7、乙方必须遵守甲方定出的各项《工程质量验收标准和工艺要求》以及《项目管理措施》进行施工，如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工，并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。

8.乙方必须遵守甲方定出的各项《现场施工安全及文明施工管理细则》，并组织工人认真学习，如有违反相应管理条例的，根据双方签订的《班组安全施工责任书》承担其责任;如因乙方因不遵守《现场施工安全及文明施工管理细则》而造成相应安全事故由乙方自行负责。

9、乙方施工的工程必须通过甲方的内部验收，不合格者必须返工直至符合要求、并理应赔偿甲方材料费。

10、乙方须对其班组的施工进度负责，如因乙方原因造成工期延误，由乙方承担损失，每天罚款壹仟元。

11、乙方承担的施工内容，在甲方规定的保修期内发生的质量问题，属于施工工艺方面的，乙方应无条件返工。

12、双方每天召开碰头会议，对各部位研讨改进及施工面场地配合工作。

13、未尽事宜双方协商解决。

甲方：

身份证号码：

电话：

年月日

乙方：

身份证号码：

电话：

年月日

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

分包范围：

分包内容：

分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）

2、分包工作期限

开始工作日期:20xx年月日;结束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天

3、质量安全标准

3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）,本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

3.2质量保修：详见工程质量保修书，保修时间壹年。

4、分包合同

4.1总包合同同样适用于劳务分包。

4.2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

5、图纸

5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。

6、项目经理

6.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。

7、总包义务

组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总（分）包合同,组织实施施工管理的各项工作。

（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。

（2）向分包提供各层水、电。

（3）向分包责任人进行技术交底。

7.3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;

7.4、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;

7.5、按本合同约定,向分包支付工程款;

7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

8、分包义务

8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

8.2分包根据施工组织设计总进度计划的要求,向总包上报本标段进度计划，每月23日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经总包批准后严格实施;

8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

8.5按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

8.6保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成矛盾;因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行5000—20000元的处罚，直至解除其分包资格，无补偿清退;

8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表，配合总包完成本标段内的技术资料，配合总包办理交工验收;

8.8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作，因分包责任发生损坏，分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;

8.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求，及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。

8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。

8.12分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。

8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担。

9、材料、设备供应

9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划（见附表1物资需用计划表）;经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出，总包负责处理。

9.2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

（1）总包委托分包采购的低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）需提前20天上报总包，经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明

（2）未经总包确认，分包擅自采购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发现，将根据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。

10、分包价格

10.1本工程的分包价格采用下列方式计算：

（1）固定分包单价（含管理费）+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。

（2）如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。

11、分包工程款的支付

（1）合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按300元执行;

（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%，当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95%，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。

12、施工变更

12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单）,并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。

12.2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延。

12.4因分包自身原因导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务报酬。

13、施工验收

13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。

14、争议

14.1总包和分包在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第1种方式解决争议;

（1）双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;

（2）向所管辖权的人民法院起诉。

14.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;

（2）调解要求停止合同工作,且为双方接受;

（3）仲裁机构要求停止合同工作;

（4）法院要求停止合同工作。

15、禁止转包或再分包

15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法承担责任。

16、不可抗力

16.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

17、合同解除

17.1如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,17.2合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。

18、合同终止

18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。

19、合同份数

19.1本合同正本两份,副本2份，具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。

20、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定当日后生效。

总包：（公章）

地址：

法人代表：

分包：（公章）

法人代表：

地址：

第三篇：装饰工程劳务分包合同

装饰工程劳务分包合同

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下：

一、承包方式：包人工、包质量、包安全。

二、承包范围：设计图纸所列专业施工范围。

三、工程质量：优良。

四、结算方式：

1、墙面贴砖：/㎡；

2、地面铺贴石材：/㎡；

3、地面找平层：/㎡；

4、卫生间防水：/㎡；

5、砖砌隔墙（包括抹灰）：元/㎡，不除窗洞；

6、粉墙/㎡，不除窗洞；

7、零星事再协商；

8、大理石干挂/㎡。

五、付款方式：

本工程以实际发生工日数据为依据，按每日元/人生活费，每天支付一次，每月支付工程进度款至，工程完工质检合格，支付工程款的；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的。

六、甲方责任：

1、提供所有民工的身份证复印件。

2、乙方必须自备施工工具，负责作业层面的卫生，施工中不得浪费和损失材料，保护好设备和制成品，如有损坏双倍赔偿。

3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定，服从甲方管理和指挥，不得

打架、闹事，处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。

4、乙方应按安全规范技术规范组织施工，确保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

5、乙方确保人身安全和饮食安全，发生责任事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

八、工程质量的约定：

1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。

2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。

九、有关工期的约定：

1、因乙方原因造成的延误，工期不顺延。因乙方原因延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。

十、其它条款：

1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

2、因乙方的施工未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量，或者终止合同。

3、若发包方与承包方意见发生分歧，经协商不能达成一致时，通过仲裁解决。

4、乙方中途撤场负全部责任，包括退还已付所有工程款，合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消除。

发包人：承包人：

日期：日期：

第四篇：装饰装修工程劳务分包合同

四川联众装饰工程有限公司

装饰装修劳务分包合同

甲方：

乙方：

经双方协议，现甲方 工程中的相关项目交由乙方负责施工，具体执行如下：

一、施工内容：

二、承包方式：

三、合同期限：自 年 月 日 至 年 月 日。

四、人工款支付方式：每个项目甲方每月 5 号按乙方工程进度支付，支付金额为已完成并通过验收合格工程量的 50%，客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内，甲方付清工程款 95% 给乙方，5% 一年质保期满后付清给乙方。

五、双方责任：

1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工，并由乙方组织管理有关生产人员，生产工具由乙方自理，具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、甲方配合提供好施工场地面给乙方．

2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范，并接受甲方人员管理。

3、乙方在施工生产过程中，必须严格按照安全生产的操作规程施工，做好防火安全工作，施工现场严禁吸烟．如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故，由乙方全部负责。

4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执，做到文明施工，礼貌待客，如因故与客户发生矛盾，甲方有权更换施工班组，所完工部分达到合格的，其工程总价按70%计算，如发生较大争执造成甲方经济损失，乙方必须对此承担经济责任。

5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间，人身及社会保险均自行购买，甲方概不负责。

第五篇：装饰装修工程劳务分包合同

四川联众装饰工程有限公司

装饰装修劳务分包合同

甲方：

乙方：

经双方协议，现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工，具体执行如下：

一、施工内容：

二、承包方式：

三、合同期限：自年月日 至年月日。

四、人工款支付方式：每个项目甲方每月 5 号按乙方工程进度支付，支付金额为已完成并通过验收合格工程量的 50%，客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内，甲方付清工程款 95% 给乙方，5% 一年质保期满后付清给乙方。

五、双方责任：

1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工，并由乙方组织管理有关生产人员，生产工具由乙方自理，具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、甲方配合提供好施工场地面给乙方．

2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范，并接受甲方人员管理。

3、乙方在施工生产过程中，必须严格按照安全生产的操作规程施工，做好防火安全工作，施工现场严禁吸烟．如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故，由乙方全部负责。

4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执，做到文明施工，礼貌待客，如因故与客户发生矛盾，甲方有权更换施工班组，所完工部分达到合格的，其工程总价按70%计算，如发生较大争执造成甲方经济损失，乙方必须对此承担经济责任。

5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间，人身及社会保险均自行购买，甲方概不负责。

四川联众装饰工程有限公司

6、乙方班组施工时，应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施，如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的，由乙方负责 赔偿。

7、乙方必须遵守甲方定出的各项《工程质量验收标准和工艺要求》以及《项目管理措施》进行施工，如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工，并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。

8.乙方必须遵守甲方定出的各项《现场施工安全及文明施工管理细则》，并组织工人认真学习，如有违反相应管理条例的，根据双方签订的《班组安全施工责任书》承担其责任；如因乙方因不遵守《现场施工安全及文明施工管理细则》而造成相应安全事故由乙方自行负责。

9、乙方施工的工程必须通过甲方的内部验收，不合格者必须返工直至符合要求、并理应赔偿甲方材料费。

10、乙方须对其班组的施工进度负责，如因乙方原因造成工期延误，由乙方承担损失，每天罚款壹仟元。

11、乙方承担的施工内容，在甲方规定的保修期内发生的质量问题，属于施工工艺方面的，乙方应无条件返工。

12、双方每天召开碰头会议，对各部位研讨改进及施工面场地配合工作。

13、未尽事宜双方协商解决。

附：《现场施工安全及文明施工管理细则》

《班组施工规范》

《工程质量验收标准和工艺要求》

《班组人工价格表》

另附：劳务分包班组工长身份证复印件及暂住证复印件

甲方：乙方：

身份证号码

电话：电话：年月日年月日