网络工程建设合同

第一篇：网络工程建设合同

建设工程施工合同

网络工程

工程名称： 工程地点：

发包人（以下称为甲方）： 承包人（以下称为乙方）：

日 期：2015年 月 日

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本合同。

一、合同施工项目及价格

工程概况：

网络工程，涵盖以下5项的设计和施工。

1、综合布线工程（包括数据网络和语音线路）

2、监控布防工程

3、门禁一卡通工程

4、机房及防雷接地工程

5、数据、语音及终端线路测试并提交竣工资料 工程地点：

承包范围：根据设计图纸规定的承包范围包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全，包组织竣工验收及费用，按发包人提供的招标文件及图纸包干。

工程含税总造价： 元（大写）。注：施工项目各个分项造价细则详见合同附件。

二、合同细则

1、合同生效

本合同从双方代表签字盖章之日起生效。

2、工程工期的约定

A．乙方在签署合同后，2015年 月 日进场。月 日需要完成所有的布线及点位测试。B．乙方应按期完工，合同约定的竣工日期是2015年 月 日。因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延,如果耽误工期，乙方要承担耽误工期的损失。C．由于乙方造成的质量事故，乙方负责承担全部责任并承担相应的返工费用，工期不顺延。D．因甲方未按约定完成甲方相应的工作，影响工期，工期顺延。

E．因非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续五个工作日累计停工达8小时，工期相应顺延一天。

第 2 页

共 7 页 F．因甲方要求设计变更导致工期的增加，工期顺延。

3、工程质量

A．乙方施工必须严格按国家颁布的有关规范、标准和甲方认可的施工方案施工，必须符合设备厂商及材料商制定的技术规范与要求。

B．乙方必须按照招标文件技术要求保质、保量、按期完成工程。C．乙方在施工过程中必须接受甲方的监督。D．乙方必须按施工图纸严格施工。

4、施工与设计变更

A．当甲方提出对方案有重大修改，需有书面通知乙方，增加费用由甲方承担，减少费用从合同总金额中扣除。

B．招标文件及附件规定允许调整的项目、设计变更、因甲方原因或不可抗力导致停工而增加的费用（总计50元内不做调整），工程量按实际发生结算，但合同总费用不作调整，增加费用单独结算。增加费用参照合同《材料清单明细表》中有单价的按原单价下浮1%结算，没有可套用单价时，应根据同类产品的市场平均价格下浮3%。

5、竣工验收和结算

A．在乙方所实施的工程中，甲方有权对工程和材料进行抽查，如果抽查达不到合同所约定，乙方将无偿更换，由乙方承担相关费用和工期延误费用。

B．乙方施工完成后，以书面通知甲方，由甲方和乙方代表共同组成验收小组，依据国家有关行业规定和标准对工程进行验收，确认竣工验收合格之日为竣工时间。

C．乙方在工程竣工前5天，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，工期顺延。

D．在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或整改的部分，双方在验收时应议定整改措施和期限，在甲方同意的整改措施和期限前提下，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。

E．工程验收应以国家颁发的相关工程验收规范、质量检验标准及工程合同为依据。乙方应确保工程质量符合国家颁发的相关标准，如发生质量问题所造成的损失由乙方负责，同时如果因为质量问题导致工期延误，则处以中标合同价的5%罚款。

F．竣工工程经检验合格后，从检验合格之日起一周内，乙方将主要设备及材料的合格证和保修证书等一次性移交给甲方。

G．乙方在工程竣工验收合格后七天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工

第 3 页

共 7 页 结算件后，应在十五天内审定完毕并结算工程款。

6、合同图纸和文档：

甲方向乙方提供完整的办公室施工图纸一套，乙方在和甲方确定好方案后，乙方在开工期前一个月须提供标书上所列的所有图纸和书面方案（含电子文档），A．各子系统技术方案设计；

B．主要设备的技术标准、技术规格参数、性能特点说明；

C．主机房信息点，语音点，强弱电管槽布置图，和UPS供电线路图； D．机房内设备布置图；设备内容参见后面附录； E．网络和语音主干，门禁，路线图；

F．电话系统结构路由示意图；水平用户端语音点和信息点可以互换； G．门禁系统连接示意图；工作方式，数据读取方式示意图；

H．机房配电系统示意图，所有机房有市电插座，主机房ups供电插座及回路设计。

竣工验收时，乙方须向甲方提供以下书面资料（含电子文档）。

 所有点布完后，施工方要用专业仪器测量，提交点测试报告，测试内容：测试指标包括：长度(Length)、延时(Delay)、线路阻抗(Impedance)、直流环电阻(Resistance)、线路电容(Capacitance)、信号衰减(Attenuation)、回损(Return Loss)和近端串扰(NEXT)。 提交所有点（信息点、语音点、监控点、门禁点、有线电视点）的位置图纸，每个点必须有标示编号

 工程材料资质证明，证明材料的真实性，是否是原装厂家出品

 工程施工技术总结，开工期，完工期，返工地方，材料的更换，如拖延的解释  设备开箱检查记录，时间，货物是否正品，材料数目是否齐全，是否有破损  工程时间表（开始、然后、继续、结尾）各项子系统的实施过程按照时间顺序列出  工程竣工验收报告，每个子项完成验收有验收报告，能完全满足使用， 交换机配线架线序表，每排的线序和号码， 机柜布置图，干净，整洁，每条线有序的排列，不会伸到外面  综合布线配线架定义表，每排的线序和号码

 综合布线系统图，主干网络，子网络，语音网络，跳线示意

 工程变更单(如果需要)，变更原因、处理措施及施工草图，增减的费用，施工时间  电话分配表，电话插座号码，电话号码，电话线架上的编号

 工程结算单，工程每个子项的开支，超出或留余，原因，工程合同额，工程变更单。

第 4 页

共 7 页

7、双方职责

（1）甲方的职责

A．提供乙方施工所需的水、电、场地等条件，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、证件、批款等手续，保证合同顺利执行。

B．指派甲方驻工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督、检查，同时方便乙方与甲方联络。

（2）乙方的职责

A．合同签定后到现场实地考察，乙方在3个工作日内拟定施工组织方案和提供相应的施工图纸，并交甲方审定。

B．指派乙方驻工地代表，负责合同履行。按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

C．严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。D．工程施工严格遵守施工现场的由甲方或者大楼总承包商制定的相关管理规定。E．施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，不得随意更改合同中注明的施工材料。

F．工程未竣工验收和移交甲方前，乙方对现场的工程半成品及成品配合甲方现场管理人员进行保护。

G．乙方必须提前将施工人员的资料（姓名、性别、身份证号码）交予甲方的现场管理部门。H．乙方人员进入现场应服从甲方的管理，乙方要为所有乙方人员购买人身安全保险。乙方在施工中所造成的一切损失由乙方负责。

I．乙方不得将本合同内的任何工程分包给其它供应商，否则甲方将有权单方终止合同，并追究乙方责任。

J．乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。当乙方不认真落实整改时，甲方有权对乙方实行经济处罚。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。并按施工安全规范加强施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志等。

K．乙方不得向第三方扩散，不得转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情

第 5 页

共 7 页 况，甲方有权向乙方索赔。

L．施工过程中所需的水、电费等相关费用均包含在工程含税总造价中。

8、材料供应的约定

A、乙方设备进场需由甲方工地代表审定后方可使用。

B、乙方交付的材料、设备须按合同规定的品牌、型号、规格、产地，并保证为原厂原装产品。在施工现场，乙方自行保证提供的材料的安全。

C、乙方在施工材料和设备进场过程中，若由于甲方现场客观的环境和条件不满足时，甲方应予协调解决；以保证项目按工程进度顺利执行。

D、乙方若有任何施工材料和设备需要变更，需征得甲方的书面同意后方可变更。

9、工程款支付

本合同生效后，甲方按以下约定支付。

E、本合同总金额为人民币。F、支付方式：分期付款

G、合同签订后，甲方需向乙方支付合同总金额的大约30%,共计人民币 元

甲方在工程安装调试验收合格后，甲方需向乙方支付合同总金额的大约60%,共计人民币 元, 在验收2个月后甲方向乙方支付合同剩余金额的大约10%，共计人名币 元。H、上述款项由甲方按期汇入乙方指定帐户: 单位名称： 开户银行： 银行账号：

I、乙方需向甲方出具等额国家正规发票。

10、保修条款

A.乙方承诺向甲方提供一年的工程和设备保修服务，一年内可免费上门。B.硬件保修期从该合同签字之日算起。

C.保修期内，乙方应在接到通知后隔日派人到现场修理。

D.因使用不当、人为破坏等非乙方原因造成的系统或设备损坏，乙方不承担任何费用，但必须配合甲方恢复系统正常，同时本合同涉及的消耗品不属于保修范围内。

11、违约责任

A.由于乙方的责任而造成项目延误，不能按期完成整个工程，甲方有权向乙方追讨因此给

第 6 页

共 7 页 甲方造成的损失，推迟一个工作日，赔偿合同总金额的千分之三，但总赔偿不超过合同总造价的百分之五。

B.由于乙方的原因而导致工程工期推迟二十日仍不能完工，甲方有权单方终止合同，乙方按违约处理，并追究乙方违约责任。

C.由于甲方的原因，或非乙方的原因，导致项目中途停建，缓建等造成工期的延误，工期顺延，顺延时间不超过工期的延误时间。

D.由于甲、乙任何一方的原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12、保密

甲、乙双方均有义务为对方就本项目在商业、技术等方面保守秘密，未经对方允许，任何一方不得向第三方泄露有关本项目的秘密，否则另一方有权索赔。

13、争议或纠纷处理

A.本合同履行期间，双方发生争执时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。B.当事人不愿意通过协商、调解解决或协商、调解不成时，争议双方同意向“北京市仲裁委员会”申请仲裁或向北京市中级人民法院提起诉讼。

14、附则

A、本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份。B、合同履行完后自动终止。

C、附件以及招、投标文件是本合同的有效组成部分。

甲 方：（公章）委托代理人：

乙 方：（公章）委托代理人：

第 7 页

共 7 页

第二篇：网络工程合同

网络工程合同

网络工程合同1

委托方（甲方）：

承建方（乙方）：

经双方友好协商签定此网络工程合同具体事项如下：

一、服务内容

甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调式的各项工作。

经双方协商，乙方的施工开始日期为_______年_____月_____日，交工日期为______年______月______日。网络工程项目明细：

乙方负责甲方的局域网的`网络工程布线施工工作。

乙方负责网络设备的安装及调试工作。

网络设备引起的设备故障问题及线路故障问题及线路故障引起的网络问题，由乙方进行解决。

对于计算机病毒或计算机使用设置不当，操作系统故障等计算机的自身故障造成的网络不通或由于网络运营商的原因造成网络不通，不在乙方负责范围以内。

二、质量保证及保修

乙方对其销售的产品提供一年的质保（网线、交换机、墙座）。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其它网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的费用。

三、合同报价

合同报价见附表（网络工程预算，附表一页）。

四、付款方式

合同签订之日起，甲方向乙方预付工程总价的_______作为订金。余款在工程完工后_______日内由甲方向乙方一次性付清。

五、违约条款

甲乙双方应按本合同履行，一方不履行或不完全履行本合同，违约方应给付另一方违约金____ 元。

六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，双方签订的补充协议与本合同具有同等效力。 七、本合同书一式两份，双方各持一份。 八、本合同双方签字、盖章之日起生效。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日

网络工程合同2

委托方（甲方）：

承建方（乙方）：

甲方委托乙方承建甲方的网络工程。经双方友好、平等协调，订立合同如下：

一、工程介绍：

1、工程名称： ；

2、施工内容：;

3、施工地点： 。

二、主要工程量：

1、在承建工程过程中，乙方包工、包料完成上述工程介绍中的施工内容，甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作；

2、在承建工程过程中，乙方负责整个局域网络的布线施工；

3、在承建工程过程中，乙方负责整个网络的设备安装及调试工作；

4、在承建工程过程中，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作；

5、全部施工完毕后，乙方须对整个网络（无线及有线）进行检测，确保施工质量。

三、工期：

乙方施工开始日期为 年月日，交工日期为 年月日。

四、合同报价：

合同总金额：人民币￥大写： （详细清单附后）。

五、结算方式：

1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 %作为订金，即人民币￥大写： ;

2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，既人民币￥大写： 。

六、质量保证及保修：

1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、光猫提供一年质保，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起一年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；

2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费。

3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的`网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

七、违约条款：

1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；

2、乙方在施工期间内，若遇特殊情况工程可往后顺延，但最迟不得超过交工日期后7天（每超过一天，乙方则以合同总金额的千分之一补偿给甲方）；

3、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；

4、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）；

5、合同自甲乙双方签订之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止；

6、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。

本合同一式两份，双方各执一份，自签署之日起生效。

甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 附：详细清单。

甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：

联系电话：联系电话：

签订日期：签订日期：

网络工程合同3

甲方： xx

乙方： 张帅领

针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：

一、工程内容：

三座办公楼的局域网网络架设工程

二、主要工程量

1、乙方按照裕隆鑫鑫煤矿网络工程项目采购相应的材料。

2、委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。

3、施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。

4、工程造价：以鑫鑫煤矿网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额：￥： 即人民币（大写）： 整。 结算方式：

甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。

三、工程工期

工程工期于20 年 月 日前完工（若遇特殊情况工期顺延）。

四、双方责任和权利：

1甲方责任和权利

（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程

验收。

（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。

2、乙方责任和权利

（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。

（2）按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的'人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。

五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。

六、本合同一式贰份，双方各执壹份。

甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 本合同自签定之日起生效。

甲方代表签字：

乙方代表签字：

20xx年12月23日

网络工程合同4

甲方：_________

乙方：_________

为顺利完成甲方委托乙方承包的湘麓国际二期数字电视、电话及宽带网络预埋、预设工程任务及明确双方权利和义务，依据国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友好协商，签订本合同如下：

一、工程承包范围

1、xx项目数字电视预埋、预设工程。

2、xx项目电话和宽带网络预埋、预设工程。

3、该工程技术内容包括：

1）工程规划、设计。

2）室外（小区内）数字电视、电话和宽带网络的主干线及人、手孔暗敷和接通建设。

3）室内数字电视、电话和宽带网络的管、线敷设及末端终端盒的安装。

4）布放室内共计户，其中一般住户户，复式住户户，商铺户，结算时按实际施工的住户数及实际施工的门面数计算。其中住宅一般户型按每户设置电视和电话网络终端各为2个，宽带网终端为1个终端。门面每户宽带网络和电话设置各为1个终端，数字电视终端为一个。复式结构电视终端4个，电话终端3个，网络终端2个。

5）室内预埋已由甲方投资施工，室外穿线管采用共用甲方已埋管道，但入户部位的分支管预埋由乙方自理，所有费用包括在乙方报价中。预埋管施工时，乙方应监督预埋管质量，甲方预埋的管道如有不通，由乙方负责。

二、合同价格

1、数字电视网建设开通费，按省、市物价部门规定价格优惠为每户_________元/户，门面为_________元/个，使用服务费按省、市物价部门定价收取，数字电视和其他增值业务开通收费按物价部门收取。

2、电话初装费_________元/户（包括号码），话费及宽带网络使用费按政府有关文件执行。

3、工程建设中的全部费用由乙方负责承担，其产权及收益亦由乙方享有。

三、承接方式

1、本合同采用单价包干的方式承包，合同价格包含了工程承包内容的全部费用，甲方在向乙方代付或乙方自行向业主收取相关费用时按合同约定价格执行，不得以任何原因增加价格。

2、数字电视由乙方前期投入建设，开通费由甲方为业主办理入住手续时代收，乙方返10元每户给甲方作代办费用，开通数字电视信号前，交清有线电视开通费，乙方承诺在甲方支付工程结算款之后15天内完成信号的开通工作，保证后期配合甲方物业公司完成分户开通工作。

3、电话和宽带网络由乙方自行负责向各用户收取，每开通一户收取一户，甲方物业公司应在乙方收取费用时提供用户相关资料并协助联系，配合办理

四、合同期限

配合甲方土建施工同时进行，并且与甲方工程竣工时同时交付投入使用，甲方工程竣工后，乙方工程仍未能验收并投入使用的视为乙方延误工期，按1000元/每天进行处罚，累计处罚额不超过合同款的5%，具体进场施工由甲方通知，甲乙双方密切配合。

五、甲方的'权利和义务

（1）甲方应向乙方提供建筑楼栋及其内部平面施工图纸和文档资料，并对数字电视、电话和宽带网络终端做出明确指定要求。

（2）甲方应为乙方提供必要的施工场地，并负责协调好各施工单位的协助关系。

（3）甲方应指派一名施工现场代表，全权负责协调乙方在施工过程中所发生的工程进度、工程变更等具体问题。

（4）为确保甲方小区内管道、人（手）井面整洁有序，充分利用土地资源，甲方应对相关网络承建方做出明确要求，楼栋间和进楼道入地管道、人（手）井只能共管、共井，乙方再与第三方衔接、协调。

（5）甲方应协助乙方对本小区内数字电视、电话和宽带网络预设管、线和设备进行基本维护、维修升级与改造。

（6）甲方或用户（住户）未经乙方同意，任意改变、增加或封闭终端出线位置，以及室内装修造成的设施损坏等现象均由甲方或用户（住户）负责。

（7）甲方不得以任何方式将乙方预设线路及设施移作他用，或转让第三方使用及从事相关业务。

（8）在甲方小区内数字电视、电话和宽带网络预设管、线及设施的安全保卫工作，甲方有义务与乙方共同负责。

六、乙方的权利和义务

（1）根据甲方提供的建筑楼栋及其内容平面图，乙方应向甲方提供预设管、线施工规则方案和施工图，并充分征求甲方的意见和提供相应的技术咨询。

（2）乙方应严格按照技术规程和设计要求进行施工，确保工程施工质量，并指派一名现场施工代表（为乙方代表），配合甲方协商处理施工过程中存在的各种问题。

（3）乙方必须采取严格有效的安全措施，加强施工管理，遵守现场施工管理规定，听从指挥，保证施工安全，规范施工，施工人员要严格遵守安全操作规程，做到文明施工，杜绝事故及事故苗头的发生，凡因乙方管理不慎、违反安全规定和甲方施工管理制度所发生的一切责任事故，均由乙方全权负责后果。交工验收前，乙方应负责施工成果的安全保护工作。材料由乙方采购，到货后应提前48小时通知甲方，未经验收合格的材料，乙方不能投入使用，否则，必须返工，并承担由此发生的一切费用。

（4）乙方必须配合主体施工，做好预设预埋工作，提供施工组织方案和特殊的施工技术措施及施工进度计划表，服从甲方统一管理，如需凿墙、开槽，系甲方原因，归甲方负责恢复，系乙方原因，归乙方负责恢复，造成损失的负责赔偿或缴纳配套费。

（5）乙方应对乙方预设线路及设施负责日常维护、技术升级和改造。

（6）因线路、设备、工程障碍引起的信号中断，乙方负责恢复，但不承担其他责任。电话暂指定营运商为，宽带网络指定为。

（7）因不可抗力和国家城建工程施工或第三方人为损坏，自然灾害损坏造成的信号中断，乙方不承担任何责任，但需根据具体情况协调和恢复。

（8）施工完毕、验收合格后，乙方必须递交甲方叁套竣工图和相关资料（提供必要的归档声像资料）。

（9）乙方应保证甲方数字电视、宽带网络、电话通讯按时按质接通，

（10）施工期间的水电使用，甲方提供接驳点，乙方负责接管、接线、装表使用。

七、产权归属

由乙方负责投资的产权（数字电视、电话、宽带网线管、设备及其使用权）归乙方所有。

八、工程保修

1、竣工验收合格一年内，乙方负责产品设备的免费保修，质保期满后，实行终身维修。

2、工程竣工后，若乙方设备有质量问题，乙方负责安装更换，甲方不再支付乙方任何费用。

九、履约保证金

双方签订本合同后3天内，乙方提供履约保证金_________元整（￥_________元），此项作为合同成立的必要条件，开工60天后的一周内无息退还。

十、工程竣工及验收

乙方应在工程施工完毕并交付甲方竣工资料后，通知各方进行验收，经有关部门验收合格并保证能正常投入使用，否则视乙方违约，甲方有权不予结算。

十一、其他约定

1、双方履行协议过程中，任何一方违约，另一方有权依照《合同法》及有关规定，追究违约方经济责任。

2、本协议在执行过程中如发生争议，双方应协商解决，双方不愿协商调解或协商调解不成，可提请仲裁机关裁决或向法院诉讼。

3、本合同如有修改或补充，以补充协议的方式确定，经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同壹式6份，甲乙各持3份，由双方法人或授权代表签字盖章后生效，并具有法律效力，双方即应共同遵守。

甲方（盖章）：_________

甲方：_________（签字）

乙方：_________（盖章）

乙方：_________（签字）

签约时间：_________

地址：_________

电话：_________

传真：_________

签约时间：_________

地址：_________

电话：_________

传真：_________

网络工程合同5

委托方（甲方）：_______

承包商（乙方）：_______

经双方协商，合同如下：

1、甲方同意乙方承担甲方的网络项目。在施工过程中，乙方将在甲方要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方将配合乙方进行安装和调试。

2、经双方协商，乙方施工开工日期为____________________________。

3 、网络工程项目明细：

第三方承包商承包甲方局域网布线，乙方负责布线完成后机房网络设备的安装调试。

乙方在完成第三方承包商布线和测试的前提下，负责安装和调试甲方办公空间的计算机网络节点（不包括网络布线和线路测试）。

线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司的责任范围内，设备故障在我公司的责任范围内，由我公司解决。

甲方承担线路调试所需的施工费和设备采购费（网线、交换机、路由器）。

乙方应提供____________________________。

对于由计算机病毒或计算机操作系统本身故障引起的.网络故障或其他网络故障不在保修范围内，乙方可配合甲方进行维修，但应收取相应的人工费。

4、合同报价

合同报价见附件网络工程报价明细。

5、付款方式

签订合同之日起，甲方向乙方预付工程总价____________________________。

6、违约条款

合同自甲乙双方签订之日起生效，合同期限自签订之日起至交付之日起_______年。任何一方在合同期间违反合同。违约方应向被违约方赔偿人民币___元。

甲乙双方协商解决本合同未尽事项和条款。

本合同有争议的，由双方协商解决，协商不成的，由___人民法院解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

委托方（甲方）：_______

承包商（乙方）：_______

网络工程合同6

双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下。

一、维护范围及内容：

⑴ 该网络工程故障维修 。

⑵ 该工程软件故障维修（包括系统安装，系统还原，系统更新，定期检查，）。

⑶ 网络工程每月一资定期检查。

⑷ 工程应用最新信息传播。

⑸ 提供技术支持。

二、维护方式：

⑴ 突发故障的上门维护：在接到甲方的电话通知后，乙方必须最迟在第二个工作日内进行上门维护。(如有特殊意外，双方调解处理)。

⑵ 每周一次定期探访维护系统，对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。

三、收费：

项目实施完毕后一年内免费提供产品及工程的维护和检查，终身优惠提供 项目升级及维护。

四、双方责任。

⑴.在甲方的工作时间内必须尽职尽责提供工程维护项目里的`服务内容，甲方要求服务的联系方式为电话联系，甲方发出维护请求后，乙方必须在20—120分钟内上门服务，如有特殊意外，双方调解处理。

⑵.乙方在为甲方硬件维护的过程当中，如碰到硬件寿命终止或无法维修时，由甲方自出更换新配件或是可用配件费用(其中更换零配件负责安装费用属于免收范围)。如甲方被维修的配件为乙方所提供，则根据产品正规保修细则履行。

⑶.乙方在为甲方更新系统、工程服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或软件，其费用由甲方支付。

五、合同未尽事宜，由甲乙双方另议。

六、本合同书一式两份，双方各持一份

七、本合同双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

代表人：代表人：

年月日年月 日

======

甲方：_________

法定代表人：___

乙方：_________

法定代表人：___

丙方：_________

法定代表人：___

网络工程合同7

甲方：

乙方：

总则：

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，现就乙方承接甲方网络信息化建设工程事宜达成如下条款，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：内部局域网改造及组建医生工作站工程

工程地点：文昌市东阁镇卫生院内

签约地点：文昌市东阁镇卫生院办公室

工程内容：

1、交换机、路由器、机柜等设备升级更换

2、办公区及医疗区多个信息点铺设安装

3、区域性无线网络设施设备安装

4、设置中心管理机房

5、设置上网行为管理

第二条设备要求及设备清单

乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。

第三条工程款及支付方式

本合同项下的工程款总额为￥ .00元整，大写：人民币整。工程款支付方式为：

1、本合同签定后乙方进场施工，直至整个工程完全竣工后，一个星期内乙方通报双方验收，验收通过后一个星期内甲方以转账的方式给乙方支付完全部工程的金额。

2、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。

第四条工程建设期限

本合同签订后，乙方三天内进场开工，一个月内完成全部工程。乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用。

第五条技术标准和质量保证

1、布线标准：乙方网络系统布线方案，严格遵照国际《民用弱电系统》GB50198-94。

2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担。

3、乙方对综合布线、设备质保期限为壹年。

4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后48小时内派人员检修。

第六条技术支持及售后服务

1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。

第七条设备保修

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本计算。更换的产品必须为新品，且质保期从更换之日起算。

2、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，4小时内解决问题。电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的`，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。

3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责。

第八条违约责任

1、甲方的违约责任

(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;

(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;

(3)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金;

(4)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

(5)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

2、乙方的违约责任

(1)乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：

A、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

B、未按合同规定的期限交付工程;

C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

第九条责任免除

1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。

2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

第十条合同的变更和解除

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十一条合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

第十二条纠纷处理及其他

1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。

2、本合同正本一式叁份，甲方执两份，乙方执一份。附件与本合同具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

网络工程合同8

甲方： 乙方：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

经西湖区政府采购中心校园网系统工程采购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次采购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，根据《合同法》,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。

第一条、合同标的及价格

甲方委托乙方承接西湖区教育信息中心网络工程（包括网络总控制中心、pds布线、系统集成及有关场地改造）设备的提供及其相关安装工程。详细设备配置及清单见合同附件。

工程总价格为人民币（大写： ）；

（人民币： ）。

第二条、技术要求

乙方保证按amp netconnect综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所提供的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，提供检验检疫部门的检验合格证明。

第三条、工程时间

乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开始布线工程实施，在二○○一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在二○○一年八月二十日前完成整个网络工程的安装、调试。

第四条、安装和验收

1、工程材料、网络设备到货后，乙方提供有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货情况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。

2、乙方到现场的人员所需费用（劳务支出、安全保险、住勤等一切费用）均由乙方负责。

3、乙方提供工程进度日程表，并按合同规定的工程计划进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准：

（1）eia/tia 568b规范；

（2）iso 11801；

（3）《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。

（4）eia/tia 606规范，材料通过ul969认证。

（5）eia/tia 607接地系统规范；

4、乙方应按合同规定及工程进度要求，提供综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的产地、型号一致，其中超五类线采用amp（安普）公司工程专用兰色包装线，同时赠送所有rj45跳线，并提供amp（安普）产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程所有材料提供原厂25年质保证明。如甲方发现有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的金额，向乙方索取赔偿金。

5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案（及施工图），进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。承担的工程施工主要包括：

（1）楼层分配架管理区的设置；

（2）工作区信息模块接线及插座安装；

（3）主干线光纤的敷设及相关器件的安装；

（4）楼层utp分配线架的安装及配线；

（5）机房主配线架的安装及utp配线；

（6）系统性能测试；

（7）网络设备的系统安装、集成；

（8）网络设备的系统测试及完成本工程所需相关施工。

6、乙方在本工程竣工验收前，编制并提供配线表、系统测试报告及工程竣工报告等归档资料。

7、甲方负责监督、协助工程实施和测试的全过程，并在工程实施完毕后5个工作日内，根据《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的信息传输要求，按100%的utp信息点及光纤回路进行状态测试，包括：连通、开路、短路、异位、信号衰减、信号窜扰、近端串扰、远端串忧、回波损耗等性能指标的双向测试；100%的utp对整个系统进行验收，验收后签署验收报告。要求所有信息点测试通过（pass），乙方要向甲方提供合格的fluke-dsp4000线缆测试仪100%的utp测试数据的原始数据文档（.fcm文件），作为甲方验收抽检和资料存档之用，所有信息点必须100%通过eia/tia cat 5e basic link标准测试。在工程竣工乙方提出书面验收报告十个工作日后，如因甲方原因引起不能按时验收，则视为验收合格。如甲方认为必要时可委托国家技术监督部门检测验收。

8、甲方保证提供必要的施工环境。由甲方原因引起不能按时进行工程实施时，经甲、乙双方协商，调整施工时间。

9、乙方将按照原厂家的规范，对系统安装的正确性进行测试。

10、甲方负责监督设备安装和测试的'全过程，并最终对整个系统进行验收。

11、网络设备的系统安装、集成完成后，甲方在二个星期内组织人员进行验收，甲、乙双方共同到场进行验收。

12、utp测试以合格的fluke-dsp4000及以上测试仪为准，光纤测试以标准光功率测试仪或光缆测试仪为准，utp测试标准为eia/tia cat 5e basic link，光缆测试标准为eia/tia fiber 568b。

13、验收要求未尽事宜参照《杭州市中小学校园网络评估验收实施办法（讨论稿）》进行。

第五条、设备保修

乙方按照设备原厂家规定的保修范围、期限和方式对提供的设备施行保修，其中：

1、布线系统保修期为五年，终身有偿维修（只收取材料费）。在保修期内因非人为故障引起的产品损坏，乙方提供免费修理或更换。

2、在保修期内，如因人为或自然不可抗拒因素（如电压突变、进水等）引起的设备损坏不在保修范围内，仍由乙方负责维修，但需酌情收材料费。

3、系统经双方共同验收合格后，开始计算保修期。

4、如果网络设备损坏，一年更换，二至三年内三到四天用备件顶用，乙方如有货可以立即更换顶用。

5、乙方必须在接到甲方通知4小时内赴现场进行维修，10天内修复。修理期间，如因网络设备损坏，由乙方提供甲方以相同或不低于以上档次型号的备件免费使用。

第六条、人员培训

验收合格后二个月内，乙方免费为甲方提供网络管理相关人员的技术培训，保证甲方能熟练操作相关设备。由于乙方培训不力，引起设备误操作导致设备损坏的，由乙方承担损失。

第七条、付款方式

经甲方工程验收合格后，一周内付合同价款的50%，交付试用三个月未发现质量问题后付合同价款的45%，余款六个月后未发现质量问题一次付清。

甲方无正当理由不得拒收货物或拒付货款，如不能按期支付货款，应承担违约责任，每逾期一天付款，应支付中标价的0.5%作为滞纳金交付供方。

amp超五类utp如有整箱剩余，可按原价退还。双方如同意对布线的点数进行调整，最终的工程报价将按照双方同意的数量计算，单价按当时价格计算。

第八条、违约责任

1、如乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒的因素外，应承担违约责任，每逾期壹天扣除工程总价的0.5%作为违约金交甲方，逾期超过拾天，每逾期壹天扣除工程总价的1%作为违约金交甲方。

2、在工程未进行竣工验收前，甲方不得擅自使用器材，如必须使用应由乙方进行操作。

3、乙方器材按时到位后，因甲方原因引起工程延期，乙方不负责任。

4、甲方在现场为乙方提供货物仓库，并协助乙方做好安全保卫工作。

第九条、纠纷的解决

双方在履行合同中发生纠纷的，应首先通过协商解决并达成书面协议。如协商不成，任何一方有权在签订地选择诉讼或仲裁的途径解决。

第十条：其他事项

1、其他附属工程另签订合同。

2、网络设备现场开箱，网络设备不合格或15天内损坏免费进行更换。

3、布线按实结算，超出部分材料费由乙方承担。

4、标签制作要规范，各种随机资料要整理好后交给甲方。

5、乙方免费给甲方的户外光纤进行整改施工。

6、以上所有产品必须提供三年原厂质保，所有工程不允许转包和分包，一旦发现，甲方有权拒绝付款并保留追究由此造成的可能损失的赔偿权利。

第十一条：生效

本合同经双方法定代表人或其授权人签字盖章生效，本合同共陆页，正式文本壹式肆份，供需双方各执壹份，西湖区教育局和西湖区政府采购中心各壹份。在本合同履行过程中，如有补充协议，属本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方名称（盖章） 乙方名称（盖章）

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

（或授权人） （或授权人）

开户银行： 开户银行：

邮 编： 邮 编：

帐 号： 帐 号：

网络工程合同9

委托方：__________________

单位地址：________________

联系电话：________________

承制方：__________________

单位地址：________________

联系电话：________________

本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守：

一、双方严格遵守《网络程序版权管理条例》。

二、承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。

三、委托方在确认功能并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方应另付费用。

四、委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。

五、双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的'________%，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，全部结清。

六、承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计（因委托方原因延误的时间除外）委托方有权按合同总额的____%起向承制方要求负责赔偿。

七、承制时间为________年________月________日至________年________月________日止。

八、本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，即生法律效力。

九、发生纠纷，双方协商或到________________仲裁委员会仲裁。

十、合同金额：____________________________

甲方：___________________

代表签字：_______________

盖章：___________________

日期：___________________乙方：___________________

代表签字：_______________

盖章：___________________

日期：___________________

网络工程合同10

甲方：__________________

乙方：__________________

经双方协商，订立合同如下：

一.服务内容

甲方同意乙方来承建从达旗交管大队至达旗新能能源交警检查服务站专用光缆铺设工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的.要求的时间内完成甲方委托的光缆铺设工程。

经双方协商，乙方的施工开始日期为20____年11月1日，交工日期为20____年11月12日。

二.合同报价

合同总报价为：14000元(壹万肆仟圆)

三.付款方式

待工程验收通过之后由甲方向乙方一次性付清。

四.违约条款

合同自甲乙双方签定之日起生效，在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币5000元。

本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方：__________________乙方：__________________

日期：__________________日期：__________________

网络工程合同11

甲方（全称）：_________

乙方（全称）：_________

经双方协商一致，在平等自愿的基础上制定本合同条款，双方务必遵照执行。

一、工程地点：_________。

二、工程范围及内容：_________。

三、工程造价：

开挖、运输土方石砂量约_________万方，单价_________元/方，总造价约_________万元。

四、工期要求：

按甲方提供的图纸要求尺寸进行开挖与平整，自_________年_________月_________日开始施工，所有工程须于_________年_________月_________日前完成，道路土方的开挖、运输、均需按图纸要求施工。

五、质量与施工要求：

1、园区、区内道路的`开挖应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、道路做好水沟挖沟的位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、土方挖完后须经设计、建设（监理）公司、质监站检查符合要求后方为合格。否则乙方承担整修及返工费用。

六、安全要求：

1、开工前乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、服从管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通。

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告道路管理人员。

七、结算方式：

采用汇款或现金支付形式，乙方所完成的工程按月验收，经过验收合格后的次日付清工程款。

八、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一式两份，甲方一份、乙方一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方：_________

乙方：_________

授权代表：_________

授权代表：_________

地址：_________

地址：_________

日期：_________

日期：_________

网络工程合同12

委托方（甲方）：________________________________

承建方（乙方）：________________________________

经双方协商，订立合同如下：

一、服务内容

1.甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的'各项工作。

2.经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。

3.网络工程项目明细：

甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。

线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。

二、质量保证及保修

甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。

乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。

对于计算机_____或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

三、合同报价

合同报价见附件“网络工程报价明细”。

四、付款方式

合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

五、违约条款

合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。

本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由____人民法院解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方：________________

甲方代表：____________

地址：________________

邮编：________________

电话：________________

开户行：______________

帐号：________________

________年_____月___日

乙方：________________

乙方代表：____________

地址：________________

邮编：________________

电话：________________

开户行：______________

帐号：________________

________年_____月___日

网络工程合同13

委托方（甲方）：负责人：联系方式：地址：

承建方（乙方）：负责人：联系方式：地址：

经双方协商，订立合同如下：

一、服务内容

1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的.各项工作。

2、经双方协商，乙方的施工开始日期为________年____月____日，交工日期为________年____月____日。

3、网络工程项目明细：

（1）甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

（2）在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。

（3）线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。

二、质量保证及保修

1、甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。

2、乙方对其销售的产品提供________年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起年。对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

三、合同报价合同报价：

_____________________________________________。

四、付款方式

合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

五、违约条款

1、合同自甲乙双方签订之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起________年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币_________元。

六、争议解决

1、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

2、本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由______________人民法院解决。

七、其他

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方（签章）：甲方代表（签字）：签订日期：________年____月____日

乙方（签章）：甲方代表（签字）：签订日期：________年____月____日

网络工程合同14

甲方

乙方：

根据《人中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》

第一条 工程概况

1.1工程名称： 中冶尚园配电工程

1.2工程地点： 信阳市羊山新区

1.3工程内容： 电缆 (见附表)含电缆敷设、电缆连接、电缆头制作。

1.4施工范围：电缆安装、调整、试验。

第二条 甲方责任

2.1负责监督工程中的施工质量等问题。

第三条 乙方责任

3.1乙方全权负责本工程的.设备、材料采购及安装施工和调试、

第四条 工程费用及结算

4.1工程费用总费用为 1000000 元 大写：壹佰万圆整。

4.2付款方式: 施工完成后1个月内全部付清 。

4.3 如到期未能付款 延期每个月交滞拉金1.5万 元 (壹月/壹万伍仟圆整)直到付清合同款为止。

第五条 合同生效及终止

5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

5.2本合同在双方完成终定的工作内容后即告失效。

5.3合同履行期间任务一方如有违约，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

第六条 合同份数

6.1本合同正本两份，甲、乙双方各执一份。

6.2本合同副本两份，甲方一份，乙方一份。正副本具有同等法律效力。

甲方(章)：

乙方(章)：

______年______月_______日

网络工程合同15

甲方(委托方)：

乙方(承包方)

应委托方需要，(项目内容)由我公司(保山科教电脑信息技术有限公司)承建。为了加强工期效率，提高工程质量，结合我公司人员情况。现我公司决定将本次工程的具体实施承包给乙方。经双方商议，本着平等、自愿、有偿、诚实、信用等原则，对本次施工达成如下协议：

1、(大写： )待工程结束后从总工程款中扣除。

2、整个工程的预算情况，实际结算将依据工程结束后实际工程量进行核算。

3、整个工程的施工安全事项将由乙方(承包方)自行负责承担，如因用电、用水、用火、施工、管理等不当所造成的一切安全事故及经济损失将由乙方自行负责，甲方不承担任何刑事责任和经济赔偿责任。

4、由于整个工程将由乙方负责承建，因此乙方必须保证工程质量，在 年内如因工程质量问题所造成的修善施工，将由乙方负责赔偿修善。

5、应武警保山医院要求为了进一步做好网络安全保密工作，要求乙方在施工过程中，不得将本次工程的施工图，网络拓扑图等资料外泄，并采用严密的防范措施，如因乙方施工人员造成的.泄密问题，将由乙方承担相关法律责任。

6、工程结束后，甲乙双方对整个工程进行检查验收及占量。结算总量，将由双方占量商议的最终工程量为准。甲方必用。

7.本协议未尽事宜，须经双方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

8.本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

9.本协议经各方代表签字盖章后生效。

10.本协议共计两页，一式二份，甲乙方各执一份。

甲方(签字盖章)：

乙方(签字盖章)：

______年______月_______日：

第三篇：网络工程承建合同

委托方（甲方）：

承建方（乙方）：

经双方协商，订立合同如下：

一．服务内容

1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。

3、网络工程项目明细：

甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。

线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。二．质量保证及保修

甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。

乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。

对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

四．合同报价

合同报价见附件“网络工程报价明细”。

五．付款方式

合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

六．违约条款

合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。

本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由____人民法院解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

年月 日 年月 日

第四篇：网络工程合同样本

网络工程施工合同

项目单位：（以下简称“甲方”）施工单位：（以下简称“乙方”）

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。

一、工程概述：

工程名称：网络综合布线工程

工程地点：

二、工程承包范围：网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。

三、合同工期：

合同工期总日历天数：15天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：

（1）、甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。

（2）、经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。

（3）、因自然灾害或其他不可抗拒力因素。

四 承包方式:

本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。

五 合同价款及结算方式：

（1）、本工程合同总价为：人民币元，大写：元 整。

（其中单点施工费：网络元/点合计个点。如有添减按实际点数计算）。

（2）本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订2日内预付全合同价40%，即人民币元，大写：。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%，即人民币元，大写：。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%，即人民币元，大写：。

（3）、因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。

（4）、本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。

六、组成合同的文件及要求：

（1）、本合同协议书。

（2）、合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真（书面文件）等。

（3）、双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（4）、合同文件的解释以国家现行法律、法规为准，当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工作进度的情况下，由双方协商解决。

七、工程验收及质保：

（1）、工程质量标准：本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。

（2）、乙方必须按照施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督。

（3）、乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料，严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。

（4）、工程竣工验收应以施工图纸，设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

（5）、甲、乙双方约定本工程完工以后，甲方收到乙方报告后2日内入组织验收，如超过报告2日，甲方未按时验收，视为甲方默认验收完毕。

（6）、验收中发现有不符合质量要求的部分，由乙方负责返工。

（7）、对未验收工程，在交工前乙方负责保养，并告知甲方不得使用，如甲方已经使用，即视同交验。

（8）、全部工程的质保：硬件设备（路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线）等根据硬件厂家提供的质保方式质保，线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的1年免费质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障，乙方只提供技术支持，不对任何直接或间接性后果负责。

（9）、软件类故障保修期为6个月，在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化，导致网络故障或网络中断，乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期，乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行有偿服务。

八、双方的权利及义务：

（1）甲方权利义务：

1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。

2、向乙方提供必须的施工条件。

3、向乙方提供有关技术资料图纸等。

4、指派代表，负责签署相关合同文件，和处理施工中的协调工作。

5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。

6、及时组织验收及办理结算手续。

7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。

（2）、乙方义务与权力：

1、有权要求甲方按合同约定付款。

2、按合同约定要求完成施工任务。

3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。

4、乙方遵守安全施工的相关法则，操作规程，因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。

5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。

6、指派文志向同志为工程代表，负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工

作。

九、违约责任

（1）由于甲方未能依约履行义务的，应赔偿乙方因此而造成的经济损失。

（2）、由于乙方未能依约履行义务的，应赔偿甲方因此而造成的经济损失。

十、争议解决方式

合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成，甲乙双同意选择下列第（）种解决方式：

（1）可提交市仲裁机构。

（2）向人民法院起诉。

十一、附则

（1）、合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

（2）、本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

（3）、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有有同等法律效力。

甲方：乙方：

委托代表人（签字）：委托代表人（签字）：

第五篇：网络工程合同协议范例

网络工程合同

甲方（委托方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方（承建方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。

第 1 1 条

服务内容 1.1 甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

1.2 经双方协商，乙方的施工开始日期为

****年**月**日，交工日期为

****年**月**日。

1.3 网络工程项目明细：

1.3.1 甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

1.3.2 在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（丌包含网络布线和线路测试）。

1.3.3 线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，丌在我公司责仸范围，设备故障问题在我公司责仸范围内，由我公司解决。

第 2 2 条

质量保证及保修 2.1 甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。

2.2 乙方对其销售的产品提供

年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起

年。（硬件保修

年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方丌收取仸何费用。

2.3 对于计算机病毒戒计算机操作系统自身故障造成的网络丌通戒其他网络故障丌在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

第 3 3 条

合同报价 3.1 合同报价见附件“网络工程报价明细”。

第 4 4 条

付款方式 4.1 合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

第 5 5 条

违约条款

5.1 合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起

年。在合同期内仸何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币

元。

第 6 6 条 6.1 本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

6.2 本合同如有争议，由双方协商解决，协商丌成，交由

人民法院解决。

6.3 本合同一式

仹，甲乙双方各执

仹，自签署之日起生效。

签署时间：

****年**月**日

甲方（盖章）：

法定代表人戒授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人戒授权代表（签字）：