吊顶施工合同范本

第一篇：吊顶施工合同范本

吊顶装饰施工合同

发包方(甲方)：陕西叁天建设工程有限公司 承包方(乙方):

依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共合国消费者权益保护法》以及其它相关法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经双方友好协商，就本装饰吊顶工程的有关事项达成一致意见，订立本合同，以便共同遵守。

一、工程名称：绿地浐灞小学吊顶工程

二、工程地点：花 间 路

三、工程内容：吕方通吊顶、玻镁板吊顶、灯具拆除、安装、监控移位、学校装修零星维修。

四、施工工期：2016年7月21日-----2016年8月18日

五、承包方式：包工包料，按甲方具体要求及现行国家规范施工，包施工质量、包工期、包安全、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输等。

六、工程承包价及决算方式

1、吕方通吊顶施工包干单价为110元/㎡，玻镁板吊顶施工包干单价为97元/㎡。

2、计量方法：本工程全部完工并经工程部门竣工验收合格后现场收方。最终工程量按甲乙双方共同确认的实际收方工程量为准。

3、上述包干价均包含材料费、人工费、机械费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、所有的工具费等一切费用。

七、工程价款支付方式

1、第一批吕方通（教学楼一、二层）进场后付8万；

2、第二批吕方通（教学楼三、四层）进场后付10万；

3、第三批吕方通（办公楼）进场后付8万；

4、工程完工后乙方通知甲方验收，甲方组织有关人员验收合格后，办理移交，甲方支付乙方总价款的95%；

5、剩余5%，做为工程质量保证金。保质期满之日起30日内甲方一次无息支付给乙方。

八、工程质量及质保期

1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工，装修室内环境污染控制方面，应严格按照《民用建筑工程室内环境控制规范》GB50325-2012的标准执行，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家环保产品的标准和设计要求，不合格的材料不准在本工程中使用。因乙方原因造成质量问题的，由乙方负责赔偿。

2、工程质量应当达到约定的质量标准，因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，又不能在发包人规定期限内整改合格的，承包人承担违约责任。发包人有权单方终止和解除合同，承包人除应按合同总价款的20%向发包人支付违约金，还应承担因此给发包人造成的一切损失。

3、检查和返工

3.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

3.2工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。如承包人对重新施工的工程项目仍未达到质量要求，发包人有权免减未施工的工程量及解除合同的权利。3.3发包人的检查检验不应影响施工正常进行。但检查检验确认工程不合格时，虽然影响施工正常进行，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的，相应顺延工期。

4、工程质保期为12个月，自甲方验收合格之日计起。甲方验收时仅对外观及数量进行验收确认，质量担保责任按约定期限执行。

九、甲方工作

1、甲方为乙方施工创造条件，以不影响施工为原则。

2、甲方有偿提供水源、电源并负责办理房屋物业部门开工手续和缴纳有关费用。

3、甲方负责协调现场施工队与邻居之间的关系。

十、乙方工作

1、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清。

2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。

3、乙方在施工中如由对甲方或第三人造成伤害的，应承担赔偿责任。

4、乙方在做好本专业成品保护的同时，应采取由准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品，并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染。

5、乙方应负责各工序完工后的各层垃圾清理工作，保持现场各楼层卫生。

6、乙方自行组织人员、机械施工并承担其组织施工人员的人身安全责任。同时乙方全面负责施工现场的安全施工，如发生安全事故造成乙方及其停工，或甲方及第三人损失的，由乙方自行承担一切经济损失及法律责任，与甲方无关。

十一、安全文明施工

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。本工程所产生的一切安全事故，均由承包人承担一切责任及损失。

2、承包人应文明施工，不经发包人书面认可，不得损坏建筑物结构及附属设备，否则，由此产生的损失和责任全部由承包人负责。

3、由于承包人的任何不文明、不规范施工行为造成的城管、建设、环保等 政府部门的何经济、行政处罚，均由承包人自行承担，若给发包人造成损失的，承包人承担一切责任。

4、为保证整体工程的顺利进行，承包人在施工时，应遵守发包人有关部门关于人员及机械材料出入场的相关规定。

十二、竣工验收

(1)工程质量验收依据为国家相关的规范和行业技术标准。

十三、工程保修期

1、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于 乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围；不 属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合 维修，费用由责任方承担。

2、工程质量保修期为 12个月，自工程竣工验收合格之日起计算；

3、保修期内如出现问题，在不影响甲方正常营业和使用的提下，乙方应负责无偿修补。

4、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和甲方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修。

5、保修期间属于乙方责任但又不予维修的甲方可安排第三方维修，费用直接从乙方质保金中扣除或拒付质量保证金。

十四、争议

1.甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采取下列方式之一解决： 1.1向工程所在地裁委员会申请仲裁；

1.2向工程所在地人民法院起诉。

十五、违约责任

1、承包人工期违约：每延误一天,承包人向发包人交纳10000元的违约金。

2、承包人质量违约：

2.1施工质量：在履约过程中，发包人发现承包人未按合同约定及相关规范、标准要求施工的，一般质量事故每次处以人民币5000-10000元的罚款，严重质量事故每次处以人民币100000-200000元的罚款，并须在发包人规定的时限内整改完成。

3、安全文明施工违约：在施工过程中，发包人发现承包人未按照国家有关安全文明施工规定施工的，且未在发包人书面要求的合理期限内整改，每次处以人民币5000-10000元的罚款。

4、承包人须完全实施并完成所有合同内容，合同执行过程中，如承包人拒绝或未能按合同要求履行时，发包人可将其委托给其他单位施工，由委托的施工单位报价，经发包人审核确认，承包人应向发包人支付该项工 程费用的20%作为违约金。

十六、本合同一式三份，甲方二份，乙方壹份，双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

负责人： 负责人：

签订日期：

年 月 日

第二篇：集成吊顶施工合同

集成吊顶施工合同

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况双方就盐城开发区光电产业园3、4#厂房的集成吊顶的安装承包事项协商一致，特定本合同。

第一：工程概况：

1、工程名称：盐城开发区光电产业园3、4#厂房的集成吊顶安装工程

2、工程地点：盐城经济开发区

3、工程内容：盐城开发区光电产业园3、4#厂房的集成吊顶制作、安装（包工包料包安全）

4、第二：材料质量、工期要求

1、交货时间：乙方按甲方规定时间于2011-11-15前内交货且安装结束，保证质量。

2、材料质量标准：乙方按甲方指定的欧普牌集成吊顶，材料厚度为0.5mm，白色无花纹铝制烤漆板为准，（乙方提供样板、产品合格证、产品检测报、发票）。

3、第三：工程造价

安装单价为163.64元/m2人民币（按实结算）

第四：付款方式

完成其全部工程量竣工验收合格后3日内一次性付合同价的90%，10%作为工程质量保证金审计结束后结清。

第五：双方责任

甲方：

1、按合同支付工程款。

2、及时提供乙方施工所需的水、电、材料堆放。

3、协商处理各项工程之间的合理施工。

乙方：

1、按项目部规定时间完成所有工程量。

2、材料的保管。

3、保证集成吊顶的制作与安装达到验收标准。

4、保证质量、进度、施工安全。

5、提供材料相应的质保资料、如发现乙方材料有假无权向甲方收取一切费用。

本合同一经签订双方必须严格执行本合同。

甲方：乙方：

2011-11-42011-11-4

第三篇：吊顶合同

吊顶合同范本1

编号：年营 字第 号

甲方：浙江凌普电器有限公司 （以下简称 甲方）

乙方： （以下简称 乙方） 签约地点：浙江嘉兴

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确甲乙双方的权利、义务和责任，保护双 方的合法权益，双方本着诚信、平等、双赢的原则，经协商一致，签订本协议。

第一条．双方关系原则：

1．甲方确定乙方作为奥普厨卫吊顶系列产品在省地区的战略合作商，乙方直接面向被授权地区的形象店加盟经销商及广大终端消费者，本协议并未在双方之间建立合资或合作经营等关系。

2．乙方将单方面承担其对被授权地区的加盟经销商及广大终端消费者做出的任何超出甲方有关规定的与价格、数量、保修或实用性等有关方面的承诺，甲方不承担因乙方做出上述承诺而引起的责任。

第二条．市场保证金：

乙方成为甲方战略合作商，须交纳 元作为市场保证金，该保证金在本协议签订后当日内一次支付到甲方账户，以甲方收到保证金后的开据的盖公章的收据为准(保证金不计利息)， 乙方发展的加盟商保证金由甲方收取并出具收据原件。

1．乙方保证金最高额度为50000元人民币。

2．如乙方在本协议执行过程中产生违约行为，则对其违约行为的处罚款及给甲方造成的损失均从保证金扣除。

3．双方终止合作时，保证金将在相关手续和本协议规定的相关事项办理完毕后两个月内凭甲方开具的保证金收据原件返还。

第三条．供货价格：

供货价格按甲方提供的《奥普厨卫吊顶产品价格表》执行，全国统一供货价，该价格均为离岸价，即乙方支付运费。本价格未含税费。

第四条．甲方提供的政策支持

1，销售目标及销售返利

1-1， 甲方根据乙方合同期内实际销售情况进行返利（返利只针对电器部件的实际货款额计算），全年签约目标低于40万的客户不享受返利政策。

1-2， 返利计算方式：为了提高乙方经营产品的积极性和可操作性，甲方对全年销售目标分解为季度返利政策，季度核算，在销售考核季度的次月给予货物形式兑现。全年追加部分在20xx 年1月统一以货物的形式兑现。：

附注：

季度目标达成100%-120%(含120%)，该季度目标的电器部分返利3%季度总目标完成150(含)%以上,该季度目标全部电器部分返利5%全年总目标完成,且每季度目标完成,直接全年电器部分追加1%的返利，未完成一季度扣除总额的25%，并以此类推。

备注：单品特价促销可计入提货额，但不同时重复享受月度其他奖励、返利等。成后经过专卖店审核，合格后，在规定的有效时间内按照乙方月度进货额的8%在次月公司统一时间段冲抵货款。乙方享受补贴的专卖店至少保证两年的形象展示，否则，甲方有权提出同等装修补贴的索赔。经协商，乙方发展或自营奥普厨卫吊顶专卖店的全年建设目标为 个。

注：对于随意修改公司装修方案，采用低劣的替代装饰材料装修者，公司不再予以任何形式的补贴，直至整改合格！首批进货不享受装修补贴。对于运营代理商下属加盟门店的补贴，按照该补贴方案标准执行！下属门店的装修补贴采取公司承担70%，运营商承担30%的分摊方式执行。下属加盟门店补贴时，必须提供下属门店的实际销售进货数据！

第五条．结算方式：

甲方一律现款现货，款到帐发货。甲方收款开单发货，开单即扣款。

第六条．订货、运输及验收

1． 乙方要货时向甲方提出要货计划，由甲方确认货源及型号数量无误后通知乙方付款。

2. 对于奥普厨卫吊顶系列产品，甲方将按全国统一代理价格向乙方供货。

3. 甲方实行款到发货，货款到位之日算起，甲方承诺在款到后3个工作日内发货(遇法定休息日顺延)，否则，乙方造成损失由甲方负责。（特殊订单另外协商）

4. 乙方向甲方订货后，由甲方代办发运送货，乙方必须提供详尽的收货地址和联系方式，货物

的损失责任以承运单位到乙方当地后乙方检验签收为准，签收后甲方不再承担损失责任。

5. 货物由甲方至乙方所在地的运费:由乙方承担。

6. 乙方向承运方验收货物时，以包装完好无损为准，乙方在验收货物时，如有破损，必须要求承运方赔偿并作好证明以备追溯，并24小时内传真通知甲方，甲方可协助处理。

第七条．甲方的权利义务：

（一）甲方有权限制乙方在本合同授权范围以外的区域进行甲方产品的经营活动。

（二）甲方有权对乙方未完成本合同月度、季度销售任务进行警示，且有权要求乙方追补未完成任务。

（三）甲方有义务向乙方提供品牌形象支持，提供宣传用品，协助或指导乙方店面装修、培训等工作。

（四）甲方有义务根据公司促销政策及乙方的经营情况，给予促销支持。

第八条.乙方的权利义务：

1． 乙方应采取一切合理的步骤，负责奥普厨卫吊顶系列产品在当地的网络拓展、促销、销售和售后服务工作，乙方必须服从甲方在其授权地区对奥普厨卫吊顶分销网络的拓展和管理，并按甲方有关规定对其被授权区域内的加盟经销商实行销售激励。擅自加价供货。乙方零售价格原则上不得超过区域统一标价，以维持甲方产品在市场上的竞争力，不能低于区域指定的最低限价。乙方有维护市场价格稳定的义务。

3．乙方必须有足够的奥普厨卫吊顶系列产品的库存，以保障其被授权区域内的消费者、分销经销商的货源供应。

4．乙方有责任和义务协助甲方搞好市场规范和清理工作。在市场区域管理中，严禁出现跨区域销售行为（即窜货）。乙方严格遵守甲方有关规定，将产品销售到授权以外地区时必须接受甲方相应处罚。

5．“”、“”字样的专利及注册商标属甲方所有，未经甲方书面授权，乙方不得以任何形式生产相关商标及图案的产品或其他广告品投向市场，倘若违反，乙方负责一切后果。

6．乙方成为区域战略合作商，不得经销同质化的竞争性品牌，否则甲方有权取消本合同。

7．乙方必须按甲方要求配置仓储、展示、运输、作业人员（业务拓展、售后等）等运营平台，以保证甲方品牌、产品发展的正常需要及提升。

8. 乙方保证甲方新产品及时上样，对甲方新品推出后30天内不上样的，甲方视同乙方自动放弃代理权，甲方有权考虑发展新发展客户进行新产品上样，以保持甲方产品的核心竞争力。（甲方规划每年不低于两个系列的行业领先产品研发上市）。

第九条.售后服务：

1．奥普厨卫吊顶吊顶产品如有批量质量问题，由甲方负责退换货，退换货的运费由甲方承担。

2. 乙方负责当地客户的售后管理和服务工作，售后服务所需零配件按照公司要求以旧换新

3．乙方退换货的数量，以甲方的仓库验收为准。

第十条.违约责任：

1．乙方连续3个月销售达不到签订月度分解的60%以上，甲方有权取消乙方的代理资格。

2．经过商议，乙方保证金办理结束后 日内未办理首批货款的，则该合同自动取消，保证金不予退还。

3．合同期满，甲乙双方未继续签约则本合同自然终止。

4．双方由于特殊原因及不可抗拒因素需解除协议时，应提前一个月书面通知对方。

5．协议期满结束或因其他原因解除协议，不再经营奥普厨卫吊顶产品时，乙方必须归还在协议期间甲方放置有奥普字样和logo的展牌、展柜、广告牌等广告及相关的一切标识、资料，不得继续陈列、销售奥普厨卫吊顶产品（包括装修、门招等），如乙方拒不执行，其行为视为假冒侵权，甲方将依法起诉乙方,追究法律责任且保证金不予退还。乙方专卖店补贴完成但是该专卖店未保持两年时间的，公司有权要求乙方返还已交返利核销的部分专卖店补贴费用。乙方在甲方账户的余留货款，在甲乙双方交接完毕无异议后给予退还。

6. 乙方出售的产品，自解除协议之日起半年内，售后服务照常。

第十一条.特别约定：

（一）甲方业务人员未经甲方书面授权许可，私下与乙方发生的借贷行为，均属个人行为，与甲方无关。

（二）除甲乙双方确认或甲方对外公布的文件外，甲方其他内部文件或非书面的承诺对外均无效。

（三）双方如另有约定，则在第十三条中填写规范，双方签约人签字，并经甲方确认盖章后生效。

（四）双方无特殊说明或约定而发生争议时，则以本合同为准。

第十二条.合同效力条款：

（一） 本合同及其附件经双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。

（二） 基于本合同的签定，乙方应明确：任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、对账函等设立、效力；甲方法定代表人或授权人之外的人员实施上述行为的，视为法律效力待定行为，须经甲方书面追认后方产生法律效力，否则视为个人行为，因此造成的损失由当事人全部承担。

第十三条.

补充条款：

第十四条.文本：

（一）本合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具备同等法律效力。

（二）在合同履行过程中，解释权归甲方，如遇争议，双方应友好协商；协商未果，向甲方所属地人民法院提出诉讼，予以裁决。

（三）本合同不跨年签定，截止为20xx年12月31日。

吊顶合同范本2

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：

一.工程概况：

1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。

2.工程地址：

3.建筑面积：16662.80平方米

4.结构类型：框架

5.工程造价：

二.承包方式：

承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。

三.承包范围：

1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)

四.承包工期：

1.开工时间：20xx年 月 日(以双方确定的开工报告为准)

2.竣工时间：20xx年 月 日

五.费用标准：

1.劳务费按实际施工建筑面积+—0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)

2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币20xx元以内，甲方不另外补份，变更量在20xx元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

六.工程质量

在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。

七.履行保证金及劳务人工费及支付：

1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。

4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。

5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。

6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

八.甲.乙方的职责：

1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。

2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。

3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

九.由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

十.现场安全：

1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。

2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

注：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有法律效力

吊顶合同范本3

发包方(以下简称甲方)：_________

承包方(以下简称乙方)：_________

甲方承建的工程室内_________天花吊顶单项工程，于_________年_________月_________日由甲方发包给乙方，采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容：_________施工图，标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600×600防水_________吊顶，采用白色喷塑t形凹槽龙骨;角线采用6cm石膏线条，油面漆二遍。

二、承包单价：根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：_________吊顶每平方米_________元整;石膏线条每米_________元整。

三、双方责任：

甲方责任：

1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。

2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。

3)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。

乙方责任：

1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。

3)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

4)爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准：

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。

五、工期：

根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法：

乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，工程完工后，甲方拨付至80%的款项。待工程验收合格后，十天内结算并付清所有工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

甲方代表(签字)：_________乙方代表(签字)：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

吊顶合同范本4

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

二、材料质量、工期要求：

1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期（具体进场开工日期以甲方工程部通知为准）。

2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶（铝扣板）为正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于0.5mm，吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

三、合同价款：

集成吊顶固定综合单价为：

LED灯（随灯配电线）：

总价约为（人民币）：元；大写：元

注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。

3、最终总价以实际完成工程量结算。

四、付款方式：

合同签订后5日内，甲方支付10000元（大写：壹万元）工程预付款；乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付0（大写：贰万元）元工程款；乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

五、双方责任：

甲方：

1、按合同规定支付工程款。

2、提供乙方施工所需的水、电源接点。

3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方：

1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。

2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。

3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。

4、乙方提供材料相应的质保资料，如甲方检查发现乙方材料与样品不符，乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。

5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

六、其他：

本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方： 乙方：代理人：代理人：

年月 日年月 日

吊顶合同范本5

发包人（甲方）：

地址：

承包人（乙方）：

地址：

鉴于甲方是合法的发包人，乙方是合法的分包人，甲乙双方就_______________项目的车间吊顶板安装工程达成一致意见，为规范双方的职责，特签订如下协议，共同遵守。

一、工程概述

1、工程地点：

2、工程内容：

3、承包范围：

4、承包价格：

二、工程期限

1、计划开工时间：_______年_____月_____日，计划完工时间：_______年_____月_____日，总工期_______天。

2、如遇不可抗力，不能正常施工的'，工期顺延。

三、双方职责

甲方

1、甲方应保证向乙方交付工程时的条件是满足施工条件的。

2、甲方在收到验收通知时要及时组织人员验收。

3、甲方应按照本合同的约定支付工程款。

乙方

1、乙方应按照本合同的约定标准进行施工。

2、乙方应保证施工的安全、文明，酒后不得进场。

3、竣工时，及时向甲方发出竣工通知。

四、质量要求

1、乙方应按国家、行业的标准进行作业。

2、吊顶完工后，顶面应平整、整洁、美观、色泽均匀。

5、如乙方在施工过程中发生质量问题，经甲方纠正乙方不进行整改或不按期进行整改，甲方有权解除合同，且发生的一切损失均由乙方承担。

五、安全事宜

乙方进入施工现场后须听从甲方现场管理人员的统一指挥调配，遵守甲方相关安全规定。如因违章操作及不听从指挥造成的一切工伤事故责任自负。

六、付款方式

1、本工程无预付款。

2、乙方完成本工程的一半时，甲方支付工程款的50%，完工后经验收合格付款至95%，剩余5%作为质保金，等整体工程验收交工后付清。

七、验收标准

本工程执行国家相关规范进行验收，在隐蔽工程验收前必须要经过监理及甲方代表验收，合格后方可进行隐蔽。

八、违约责任

在本合同的履行过程中，任何一方导致合同无法履行或者不能完全履行本合同，责任方均应赔偿守约方因此受到的全部损失。

九、其他

1、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等效力。

2、本合同自双方签字后生效，工程交工验收完成，工程剩余款项付清后，本合同自动失效。

3、因履行本合同发生争议，双方协商不成，均可向合同履行地法院起诉。

4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

代表人：

联系电话：

合同履行地：

签订时间：_______年_____月_____日

乙方：

负责人：

联系电话：

合同履行地：

签订时间：_______年_____月_____日

吊顶合同范本6

发包方（以下简称甲方）：____________项目经理部

承包方（以下简称乙方）：__________发展有限公司

甲方承建的工程室内硅钙板天花吊顶单项工程，于______年______月______日由甲方发包给乙方，采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容

栋建细—08号施工图，标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600＊600防水硅钙板吊顶，采用白色喷塑T形凹槽龙骨；角线采用6CM石膏线条，油面漆二遍。

二、承包单价

根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：硅钙板吊顶每平方米______元整；石膏线条每米______整。

三、双方责任

1．甲方责任：

1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。

2）提供乙方进场施工的垂直运输；消防、强弱电等专业的协调配合。

3）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。

2．乙方责任：

1）严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

2）严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。

3）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

4）爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。

五、工期

根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法

乙方进场后五天内，甲方拨付______%的进度款，工程完工后，甲方拨付至______%的款项。待工程验收合格后，十天内结算并付清所有工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。

发包方（甲方）：_____项目经理部（盖章）

代表：_________________________________

签约时间：_____________________________

承包方（乙方）：______发____展有限公司

代表：_________________________________

签约时间：_____________________________

吊顶合同范本7

发包方(以下简称甲方)：_________

承包方(以下简称乙方)：_________

甲方承建的施工室内_________天花吊顶单项施工，于_________年_________月_________日由甲方发包给乙方，采用包工包料方式进行施工。为了明确施工内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本施工的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、施工内容：_________施工图，标准层核心筒天花吊顶施工项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600×600防水_________吊顶，采用白色喷塑T形凹槽龙骨;角线采用6CM石膏线条，油面漆二遍。

二、承包单价：根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：_________吊顶每平方米_________元整;石膏线条每米_________元整。

三、双方责任：

甲方责任：

1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。

2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。

3)负责工地现场的施工质量、安全生产、施工进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。

乙方责任：

1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经施工管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。

3)绝对服从甲方的施工进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

4)爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、施工质量及验收标准：

施工质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。

五、工期：

根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法：

乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，施工完工后，甲方拨付至80%的款项。待施工验收合格后，十天内结算并付清所有施工款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包施工款时失效。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

甲方代表(签字)：_________ 乙方代表(签字)：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

吊顶合同范本8

甲方：__________________________

乙方：__________________________

经双方友好协商，达成一致意见，双方协议如下：

一：工程内容：

1、工程名称：______有限公司车间吊顶项目

工程地点：______有限公司

发包工程范围：车间吊顶制作安装承包工程范围：车间吊顶制作安装

2、开工日期竣工日期：

二、工程材料单价

三、付款方式

1、合同价款：______元/㎡

2、签订合同后付总造价的______%，竣工验收后付总造价的______%，余款（质保金）______%一年内付清

四、甲方责任：

提供施工位置、负责施工质量的监督管理、材质的验收及认可。

五、乙方责任：

1、做好施工现场的安全生产工作和安全文明施工，出现一切安全事故由乙方全1部负责

2、乙方应按合同规定期限如期交付使用

六、违约

违约的处理：

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

吊顶合同范本9

甲方:

乙方:

根据《合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致，特订立本合同。

第一条工程概况：

1.工程名称：丽景豪庭样板间

2.工程地点：丽景豪庭样板间

3.工程内容：丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装

第二条材料质量、工期要求

1.交货时间：乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成，保证甲方工期。

2.材料质量标准：乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。

第三条安装工程单价

安装工程单价，经双方协商一致，本工程合同综合价为_______(见报价单)

第四条付款方式

完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。

第五条双方职责

甲方:

1.按合同支付工程款。

2.及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。

3.协商处理各项工程之间的矛盾。

乙方:

1.按项目部规定时间完成所有工程量。

2.材料的保管。

3.保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。

4.确保质量、进度及安全。

5. 提供材料相应的质保资料。

第六条本合同一经签订，双方应严格履行合同

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

吊顶合同范本10

甲方： 乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合该工程具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：600*600其松牌石膏覆膜板吊顶工程

2、工程地点：

3、承包范围：楼层室内覆膜板吊顶

4、陈包方式：材料、人工双包

5、工期，有效期为天。

二、工程总造价：按实际平方面积计算。

三、甲、乙双方工作

(一)、甲方工作

1、开工前方进行现场交底，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需水、电。

2、指派，保持通讯畅通)，为驻 工程代表，负责合同履行，对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续协调工作和其他事宜。

3、负责协调乙方与工程各方的关系，并配合成品保护。若其它项目施工损坏成品，由甲方负责协调恢复。

(二)乙方工作

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明现场交底，拟定施工方案和进底计划，交甲方审定，按受甲方工程质量及进度的监督。服从甲方项目部安全生产的统一安排，遵守各项规章制度。

2、指派(联系电话：，保持通讯畅通)，为驻负责合同履行，按要求组织施工。保质、保量、近期完成工作任务，解决由乙方负责各项事宜，并参加竣工验收、编制工程结算。

四、工程质量及验收

1、本工程以施工图纸，作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家标准及验收为质量评定验收标准。

2、乙方在隐藏工程完成后应通知甲方参加隐蔽工程验收，甲乙双方会同有关方面进行中间及隐蔽工程验收。

五、工程及结算方

1、吊顶单价为：

2、付款方：

3、计算方式：每平方米实际收方计算。

六、工程约定

1、本工程进行主要材料需经甲方指定人员签认后方可施工。

2、本工程面材：600*600石膏贴面板。(覆膜板、见样品)

3、32#雪花白色烤漆形凹槽龙骨。6毫米丝杆(见样品)

4、其它施工要求祥见施工设计说明。

5、若有施工变更，以变更后施工为准。

七、甲乙双方责任

1、乙方工程质量不合格应自行负责及时返修。

2、乙方工程工期末按时交工，应按合同中工程总造价的% 向甲方赔偿。

3、乙方在施工过程中，末按照规定操作所发生安全事故由 乙方自行承担一切责任。

4、甲方工程中途停建或设计变更及其它因素影响，对乙方 造成停工、窝工、返工、材料损失积压，设备搬迁等损失，甲方应按合同中工程总造价的 %进行向乙方赔偿。

5、工程经验，甲方擅自提前动用或使用，造成的质量问题由甲方自行承担。

6、甲方不按合同规定付工程款，乙方有权停工或撤掉材料，因此造成损失由甲方自行负责赔偿。

八、争议或纠纷处理

1、本合同履行期间，如有争议，双方协商解决。

2、协商调解不成时，可申请仲裁或向人民法院起诉。

九、附注：施工图纸或作法说明、纪要、设计变更等。

十、本合同自向、乙双方签字盖章后生效，合同履行完成后自动终止。

十一、本合同正本两份，双方各执一份，副本两份，双方各执一份。

甲方(盖章)：代表人：联系电话：电话：年 月 日

乙方(盖章)： 代表人： 联系 年 月 日

第四篇：集成吊顶合同（本站推荐）

集 成 吊 顶 制 作 安 装 协 议 书

xxx工程有限公司 xxx二次装修工程项目部

集成吊顶制作安装协议

发包方：xxx有限公司xxx二次装修工程项目部（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，特订立如下协议。

第一条 工程概况

1.1 工程名称： xxx二次装修工程 1.2 工程地点： xxx

1.3 承包范围及内容：xxx二次装修工程施工图中所有卫生间、盥洗间集成吊顶制作安装工程。

1.4 承包方式：本工程采用“包人工、包材料、包工期、包竣工调试、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护及售后保修。

第二条 合同工期

2.1 乙方接甲方进场通知后 3 日内做好施工现场准备工作。2.2 合同工期：本工程于2014年 3 月 6 日开工，至2014 年4 月 6 日，共 30 日历天。

2.3 分包工期要求：按项目部施工进度计划施工。

2.4 工期由甲方以进度计划下达给乙方（按需满足甲方赶工要

求）如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚；

2.5 若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用（含额外增加费用）由乙方承担。

第三条 工程质量

3.1 本工程按图纸要求及设计、施工规范及有关技术标准组织施工，工程质量必须达到合格标准。如果质量不合格，乙方应无条件修补至合格，由此造成的经济损失及工期延误由乙方承担赔偿。

3.2 本工程质量必须满足相关规范要求，并由建设单位、质检站等相关职能部门的检查、验收和签字确认。

第四条 合同内容及价格

4.1 合同单价（包材料、包人工安装）： 1、300*300mm铝合金扣板集成吊顶单价为 64 元/㎡；

2、配套300*300LED灯盘单价为 50 元/套;注：300*300mm铝合金扣板集成吊顶铝扣板厚≥0.5mm，颜色为银拉丝套边，集成吊顶单价包含φ6吊杆、C38烤漆轻钢主龙骨、90mm烤漆三角龙骨、铝阴角线及密封胶等辅材辅料。

剩余材料及辅料、配件及时清理，由安装产生的建筑垃圾运至一楼指定堆放点，做到工完场地清。

具体工程量以现场实际收方为准。

4.2乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整

或工期延长的要求。

第五条 工程款支付方式

1、进场施工十五日内，预付工程款 5000.00 元。

2、安装工程量过半，支付已完工程量造价的80%。

3、安装工程完工验收合格后十五日内，余2000.00元作为质保金，其余全部支付。

4、工程竣工验收合格满六个月后，一次性支付完工程质保金2000.00元。

第六条 工程保修金及保修期

6.1.工程保修金：扣2000.00元作为工程质量保修金，六个月后无息返还。

6.2.保修期：质量保修期从工程竣工（业主）验收合格之日算起两年。

6.3.保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单24小时内务必到场处理；否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。

第七条 甲方责任

7.1 在开工前 2 天负责向乙方提供一套完整的施工图，设计变更通知和相应的技术交底通知。

7.2 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

7.3 甲方项目经理负责施工现场管理和本工程各班组协调工

作。

7.4 甲方提供垂直运输、施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

7.5 甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

7.6 按工程进度和合同约定，及时支付乙方工程款。

第八条 乙方责任

8.1 乙方应严格执行安全文明施工的有关规定，如因违反规定而发生伤亡事故，一切损失均由乙方负责。发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应在十分钟内第一时间通知甲方主要负责人到场处理并保护好现场，乙方保护措施不力造成的所有损失由乙方承担。

8.2 乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图纸施工。否则，出现质量事故由乙方承担所有的返工维修经济损失。

8.3 乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其他构成分包合同的相关资料和信息。未经甲方同意乙方不得缔结任何与本分包合同相关的第三方合同。

8.4 乙方在施工过程中，应提交工序协调的书面报告给甲方协调，服从甲方的统一协调，乙方应对班组交底做好成品、半成品 的保护工作，采取合理有效的措施保护本分项和其他分项作业的半成品及成品，由乙方原因造成本分项和其他分项的材料设备、成品及半成品的损坏、丢失或污染等，由乙方负责赔偿由此造成的一切损失，并承担相应的责任。

8.5 分项工程完工后，甲方人员验收未达到质量标准要求时，乙方应无条件立即返工到合格标准。返工发生的一切材料及人工等费用由乙方自行负责。如乙方有意不返工，甲方可另派人返工，由此发生的工资在乙方进度款中双倍扣除。

8.6 乙方必须无条件服从甲方有关质量、安全、文明施工、进度的各项管理制度。

8.7 乙方必须与工人签订劳动合同并报甲方备案。严禁使用童工和无手续的人参加班组生产，如若发现每次罚款500元。8.8 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况须定时上报甲方。

8.9 乙方应按时交纳从业人员社会综合保险费并为在岗的每位从业人员购买100元的意外伤害险。

在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。

乙方在施工中如由对甲方或第三人造成伤害的，应承担赔偿

责任。

8.10 乙方不得将本分项工程自行转包，如发现甲方有权终止本协议，并另行分包给其他班组施工，由此产生的经济损失由乙方负责赔偿。

第九条 安全文明施工要求

9.1双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程、培训教育制度、检查评比制度，乙方应无条件配合甲方及相关方的安全文明施工要求。

9.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应有周密的安全施工方案和措施，消除事故隐患。机械设备使用应进行安全生产操作规程的交底，在输电线路、地下管道、易燃易爆地段附近施工开始前提出安全防护措施。9.3 配合甲方的三级安全教育，每天做好班前安全交底，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全责任，随时接受甲方组织的安全检查人员依法实施的监督检查。

9.4按甲方要求及时做好安全生产的相关资料，包括班前安全活动记录，不能损坏资料，每5天上交甲方安全员审查。

9.5乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。

第十条 现场管理

10.1 甲乙双方人员应严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

10.2 乙方应对现场人员进行遵遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严格执行甲方的质量、安全、文明施工等规定，严禁偷拿现场材料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权执行处罚细则。

10.3 处罚管理细则：

1、施工现场穿拖鞋及高跟鞋、不戴安全帽、打赤膊，违者每项每次罚款10元。

2、盗窃工地财物者，每次罚款500元，并送交公安机关处理。

3、故意破坏工地设备者，每次罚款100-200元。

4、不听从项目部统一安排，在工地安排地点以外的地方私搭铺、私砌灶者，每次罚款50-100元。

5、对工地内的水、电随意加装，改动或拆除者，每次罚款50-300元，造成后果严重者，送交公安机关处理。

6、在工地内打架斗殴聚众闹事，每次罚款500-1000元，送交公安机关处理。

7、在工地范围内进行赌博活动，每次罚款10-50元，情节严重者，送交公安机关处理。

8、不在工地所设吸烟区吸烟，随意吸烟者，每次罚款10元。

9、在工地内随意大小便者，每次罚款100-300元。

10、修理机械设备没断电和没挂“安全合闸”标志者；乱用模板（铺路），造成材料损坏浪费者；每次罚款100元。

11、私自拆除“四口”防护及其他安全防护设施者，或在满堂架上面堆放大量木枋或散板者，每次罚款100元。

12、不关水龙头或者乱拉乱接施工用电及拖地电线，每次罚款50元。

13、各施工作业人员不认真阅读签证项目部实行的安全教育及各安全技术交底的，并在阅读及签证时有对安全资料涂改，丢失、不及时归还、代签或不签情况下，每次罚款50元，屡次不改者赶出工地不得在工地进行施工作业。

14、本班、本工序施工完毕后，即时清理施工机器和施工现场，如果该班组没有即时清理施工现场，每层罚款100-500元/层。

15、内脚手架板上不允许有任何杂物和建筑垃圾、建筑材料，否则处罚责任班组：一根木方、一块模板各罚款50-100元。

16、配电箱门未关，一个配电箱罚款50元；一个开关负荷多条回路的每发现一处罚款50元/条。

17、乙方没法有按施工图下料提交材料合理利用方案，造成材料浪费的由乙方负责，在当月进度款中双倍扣除。

18、楼面清理时严禁自上而下直接倾倒垃圾，否则，每次罚款100元。

19、乙方指派人员不服从甲方现场统一指挥的，每次罚款50元。

20、乙方人员必须将所领材料及半成品分类堆码并按要求标

识，严禁乱堆乱放，否则，处以每次100元。

21、以上条款希望工地所有人员严格遵守，若某人连犯同一条款二次，除罚款外，并清理出工地。

22、以上条款由甲方现场管理人员当场开出罚款单，乙方当事人必须签字确认，如属事实，乙方拒签并无合理解释，按双倍金额在工程款中扣除。

第十一条 违约责任

11.1 双方违约责任：

1、乙方分包的工程项目，不得擅自再次分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，乙方负责赔偿返工的一切损失。

2、甲方按合同约定支付工程款后，乙方应按时足额发放工作人员工资，并公布发放情况，有拖延克扣现象，甲方可代为发放，并视情节严重进行罚款或解除合同。

3、乙方应精心组织施工，保证工程质量，如质量不符合国家验收规范标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担，如工程质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部工料损失，并支付分包总额10%的违约金。

4、乙方必须按照甲方的施工进度计划（周计划、旬计划、月计划）施工，如拖延工期一天按每天200元进行处罚（以周例会决定执行）。

5、乙方不履行本合同义务或不按本合同约定履行义务的其

他情况。按工程总款1%计算违约金。

第十二条 其他

12.1 合同生效和终止：双方签字盖章后生效，结清工程量款时失效。

12.2 其它未尽事宜经双方相互协调并签订补充协议，本合同具有同等效力。

12.3 本合同发生纠纷，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。

12.4本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

甲方（盖章）乙方（签字）委托代理人： 身份证号码： 电话： 电话 ：

年 月 日

第五篇：吊顶平台施工方案

编号：A201-C-2007（）

中建一局建设发展公司 中国石油大厦项目经理部

2007年9月

中建一局建设发展公司中石油大厦项目经理部

主中庭吊顶脚手架方案

目

录

一、编制依据...............................................................................................................................2

二、工程概况...............................................................................................................................2

三、主中庭吊顶施工特点和难点...........................................................................................2

四、设计总体思路......................................................................................................................2

五、操作平台的技术要求........................................................................................................3

1、材料要求.................................................................................................................3

2、吊篮安装及操作平台的搭设.................................................................................3

3、成品保护措施.........................................................................................................6

4、使用期间安全措施.................................................................................................6

5、操作平台的拆除.....................................................................................................7

6、操作平台的检查与验收.........................................................................................7

7、操作平台安全文明施工.........................................................................................7

8、附录（计算书）.....................................................................................................8

中建一局建设发展公司中石油大厦项目经理部

主中庭吊顶脚手架方案

一、编制依据

1．《中国石油大厦施工组织设计》 2．《建筑施工吊篮操作技术规程》

2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130－2001 3.《建筑施工手册》

4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6．《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006

二、工程概况

中国石油大厦位于北京市东城区二环交通商务区北部，东二环北段西侧，东直门桥西北，与东直门交通枢纽相对。总建筑面积200838m2。中国石油大厦是满足中国石油天然气集团总部内部办公的需求，集办公、会议、商务、餐馆、文娱活动（均为内部功能），并满足未来一定阶段机动车停车需求的多功能建筑。

主中庭吊顶为在F14层主中庭屋盖天沟下方安装金属板吊顶，建筑标高为52.900m。

三、主中庭吊顶施工特点和难点

主中庭吊顶位于主中庭屋盖天沟下方，建筑标高52.900m处，此部位施工难度大，从首层搭设脚手架属于超高大架体，施工难度大、造价高，在搭设及施工中存在双重风险。经分析主中庭施工工序及结构情况，选用在屋盖上搭设悬挂架方案施工。

四、设计总体思路

主中庭吊顶操作平台采用局部挑架平台（见主中庭、侧中庭天沟下铝板安装脚手架搭设方案）与悬挂架平台相结合的方式。在结构F13层13轴/C～E及18轴/C～E位置搭设挑架平台，其余部位搭设悬挂架平台。悬挂架平台由于处于50m左右高空，在空中搭设平台几乎没有操作的可能性，故本方案东西两侧悬挂架平台分别采用6

中建一局建设发展公司中石油大厦项目经理部

主中庭吊顶脚手架方案

部吊篮将在首层地面搭设完成的悬挂架底部架体整体提升到位后，再将上部悬挂架搭设完善的操作方案。在悬挂架搭设完成后，将吊篮卸载，由悬挂架体受力，完成悬挂架平台的搭设。另13轴/E～F及18轴/E～F处架体利用下部幕墙钢龙骨架为支撑，上部悬挂架从擦窗机穿绳管及屋盖钢梁悬挂，利用施工吊篮将架体与两端悬挂平台及悬挑架连接，形成整体平台。

五、操作平台的技术要求

1、材料要求

（1）用外径48mm，壁厚3.5mm的焊接钢管，钢管材质使用力学性能适中的Q235钢，其材质应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)的相应规定。

（2）管件禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时，应内外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。

（3）使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件，扣件要求加垫片，可施加力矩不小于60Nm。

（4）脚手板采用4m木脚手板，厚度为50mm，宽度为300mm，由于自重较轻，用于悬挂架部分。

2、吊篮安装及操作平台的搭设

A、吊篮的安装（吊篮采用ZLD63型）

由于吊篮安装在主中庭屋盖内侧，因此无法使用吊篮支架，故采用120*60*6方钢管作为吊篮天梁。天梁沿南北向放置于屋盖钢梁上，每根方钢管长度为6m，按照500mm的搭接长度焊接连接，形成通长天梁，每隔6m在方钢管下部焊接150*200*5钢板，防止天梁倾覆。吊篮按照主中庭南北向长度平均布置，共6台，将钢丝绳、电缆线及安全绳安装完毕，对吊篮试运行，安全部门进行验收。

中建一局建设发展公司中石油大厦项目经理部

主中庭吊顶脚手架方案

B、悬挂平台底部平台搭设

6部吊篮均布在主中庭的东（西）侧，将吊篮置于地面上，搭设连接平台，将吊篮连接成为整体平台。所有纵向连接钢管均采用3个转扣搭接连接，保证连接的牢固性。在平台底部挂大眼网2层，搭设好立面栏杆。

C、悬挂平台底部平台的整体提升及悬挂平台操作面的搭设

底部平台搭设完成后，由6部吊篮同时动作，将平台提升到指定高度。在提升之前，检查所有扣件，并将纵向连接钢管的3个连接转扣中两端的两个转扣松掉，留下中间一个连接，以便于吊篮在提升过程中，使相邻吊篮间可以自由活动，避免不同篮体的动作不同步性造成平台受力不均，保证提升过程的安全。平台提升到指定高度后，立即将上部悬挂架体与悬挂平台底部平台连接起来，形成整体悬挂平台，然后将悬挂平台所有防护网做好，并在每个悬挂位置采用双扣件形式，以保证架体的安全性。再次检查各部位连接扣件，确定连接牢固后，将吊篮卸载，卸载后，搭设悬挂平台操作面，铺设跳板。待操作面搭设完成后，再次检查各连接扣件。完成平台的搭设后，将吊篮钢丝重新绷紧，但不直接承受平台重量，作为平台安全储备。

悬挂平台布置见附图1所示。

3、成品保护措施

为做好屋盖氟炭喷涂面漆的成品保护，在每个悬挂点处，钢管与钢梁间均加软保护层（如草帘被或地毯）。

操作面焊接作业时必须做好接火：接好接火斗，焊接作业下方的脚手板上铺石棉布。另外必须将焊接作业周围相邻的钢索用石棉布盖好，避免烫伤钢索。

4、使用期间安全措施

（1）做好班前交底工作，做好操作工具的防坠落工作。

中建一局建设发展公司中石油大厦项目经理部

主中庭吊顶脚手架方案

（2）工人在架上进行作业时，工人必须戴安全帽和佩挂安全带，脚穿防滑鞋。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。工人施工过程中安全带要系在安全可靠的地方。

（3）将脚手板用14#铁丝与小横杆绑扎固定。脚手板不得有空隙、探头板和飞跳板。

（4）在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。操作面上按需放置灭火器。

（5）在平台上操作时，材料随用随取，严禁在平台上堆放材料。

5、操作平台的拆除

操作平台拆除时，必须按照先拆除操作面脚手板、架体后，逐个拆除悬挂点钢管，在拆除一个吊篮范围悬挂钢管后，立即将此吊篮钢丝绳绷紧，使其受力，使架体保持原有高度，不得将吊篮上升到更高高度，令其增加负荷。当所有悬挂钢管拆除后，平台由吊篮运至首层地面，再将底部平台拆除。然后将吊篮拆除。整体平台拆除过程专人旁站指挥监督，在主中庭设置警戒区域，保证整个拆除过程安全顺利进行。

6、操作平台的检查与验收

1、操作平台搭设完成后，组织安全及监理对操作平台进行验收，验收合格后方可投入使用。

2、在使用过程中，操作平台上严禁堆放材料。

3、定期对操作平台的连接杆件及连接扣件进行检查，做好检查记录。

7、操作平台安全文明施工

1、作业层每1m2架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下

中建一局建设发展公司中石油大厦项目经理部

主中庭吊顶脚手架方案 的规定值或施工设计值：施工荷载（作业层上人员、机具、材料的重量）的标准值取1.5kN/m2。

2、作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度，禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

3、架体搭设要严格遵照规范执行，不准使用变形及质量不合格的钢管、扣件。在作业中，禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件。确因操作要求需要临时拆除时，必须经主管人员同意，采取相应弥补措施，并在作业完毕后，及时予以恢复。

4、工人在架上作业中，应注意自我安全保护和他人的安全，避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

5、人员上下脚手架必须走安全防护的马道，严禁攀援脚手架上下。

6、每班工人上架作业时，应先行检查有无影响安全作业的问题存在，在排除和解决后方可开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时，应立即停止作业进行检查，解决以后才能恢复正常作业；发现有异常和危险情况时，应立即通知所有架上人员撤离。

7、每日收工前应清理架面，垃圾清运出去；在作业期间，应及时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下，严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

8、附录（计算书）

一、吊篮平台提升荷载计算：

1、钢管荷载计算：

吊篮布置总长度25m，包括篮体宽度6*0.6＝3.6m，总计28.6m。操作平台按照纵向6m钢管连接，每道连接钢管需要28.6/6＝4.77根，由于钢管均采用转扣连接，考虑搭接长度，共需7根钢管，按照平台布置情况，纵向连接钢管共5道，共计

中建一局建设发展公司中石油大厦项目经理部

主中庭吊顶脚手架方案

35根6m钢管。按照平台布置情况，另需4m钢管34根，2m钢管56根，1m钢管18根。

按照钢管线密度计算：3.84*（35*6+34*4+56*2+18*1）＝1827.84kg

2、扣件荷载计算：

扣件总数约300个，总重约：1.5*300＝450kg

3、吊篮操作人员及架体搭设人员

共计6+1＝7名，按照80kg/人计算，总重：7*80＝560kg 将上述荷载累加：

1827.84+450+560＝2837.84kg 本工程使用吊篮为ZLD63型吊篮，核定载重量为500kg。

根据上述荷载总量，每个吊篮平均承受2837.84/6＝472kg＜500kg，满足要求。

二、悬挂平台抗滑移荷载计算：

悬挂平台操作面为4m*30m长方形平面，悬挂平台抗滑移扣件总数为：38个，按照每个扣件承受800kg抗滑力计算，抗滑力为38*800＝30400kg，同时每个连接位置均采用双扣件形式，抗滑力加强。

按照施工荷载150kg/m2计算，悬挂平台荷载包括： 吊篮平台荷载＋上部操作层平台自重＋施工荷载 其中：

吊篮平台荷载＝2837.84kg 上部操作层平台自重＝1144.32kg 施工荷载＝150*4*30＝18000kg 悬挂平台荷载＝吊篮平台荷载＋上部操作层平台自重＋施工荷载＝21982.16kg＜30400kg，满足要求。