陕西万源1#楼劳务施工合同（最终5篇）

第一篇：陕西万源1#楼劳务施工合同

建 设 工 程 扩大劳务施工承包合同 甲方：陕西万源建筑工程有限公司西安分公司 乙方： 年 月 日 1 建设工程扩大劳务施工承包合同 发包人：陕西万源建筑工程有限公司西安分公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）甲方将南门宏信国际花园1#楼工程发包给乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方洽商订立本合同。

一、工程概况： 工程名称：宏信国际花园1#楼 工程地点：南门转盘东南角 工程承包方式：包工不包料，土建人工费、机械费、周转材料费、辅材费、劳务扩大施工。

二、合同工期： 1、1#楼承包工程总工期： 个日历天（其中主体、砌体、粉刷工期为350天），从基础垫层起计算工期。

三、工程质量及验收标准：

1、本工程质量标准：合格。

2、乙方保证工程现场管理达到市级文明工地标准，如达不到要求产生的政府罚款由乙方负责。

3、乙方必须严格按照设计要求、现行施工规范、本工程要求技术人员的检查、监督、指导。

4、砼工程质量必须达到清水砼标准，若砼工程质量达不到清水砼标准，乙方必须负 责修至清水砼标准。

5、甲方、建设单位和监理方工程检查、验收提出的问题，乙方应及时、无条件负责整改，所产生的费用由乙方承担。

四、合同包干价款及工程计算

1、承包单价：1#楼每平方米按建筑面积 元计算，主体约定砼完成 元/m2，二次结构及内粉按 元/m2，作为中途进度款支付依据（不含水电费和劳务税金）。

2、包干价包括：承包工程的人工费、周转材料费、机械设备使用费、辅材费、管理费等施工期间配合其它分包队；安装等垂直运输不另行计取配合费（在乙方承包工期内）。

3、工程量计算：依据设计施工图纸和1999年《陕西省建筑工程概、预算定额》中有关建筑面积计算规则进行计算，其中地下室（包括地下1、2层）部分面积按基础占地面积的2.8倍计算。

4、乙方合同承包工程施工完成，如甲方须继续使用乙方外架、塔吊、施工电梯等施工设备，乙方另行按市场价收取甲方租赁费。租赁费每月当月付清。

五、保证金及返还方式

1、本工程保证金 万元，主楼主体封顶后返还

2、六、垫资情况

1、本工程乙方主体工程承诺垫资15层

七、工程款支付方式： 1、1#楼主体工程垫资到15层施工完毕十日内，甲方向乙方支付已完结构工程合格工程量的70%工程款；以后按月进度70%支付。主体结构封顶甲方向乙方支付主体完成总工程造价的90%，2、二次结构及装修工程甲方向乙方按每月进度支付该月人工费总额的80%进度款，二次装饰工程全部完成并验收合格后，甲方向乙方支付二次装饰工程人工费总额的90%，合同承包项目全部完成经验收合格，付总工程款的95%，综合验收合格二个月内付至总额的97%，余款3%竣工验收起壹年内付清。

八、乙方承包工程内容

1、本工程施工图纸从基础砼垫层开始主体施工、砌砖、二次结构等施工所有的钢筋、砼、模板、外架、楼梯踏步及墙面抹灰、楼地面、室外散水、屋面等（除去本工程的防水、破桩头、土方、保温、水电安装、铁艺、门窗制作安装、油漆、涂料、消防及栏杆制作、烟道、轻制隔墙、外墙刮槽、内外瓷片安装）以外的自基础砼以上所有土建工程。具体如下： 主体工程分包范围： 1.1本工程在图纸设计及变更范围内，从基础砼垫层开始到主体结构完工，包括圈过梁，构造柱（含砌体中圈过梁、构造住）窗台板、栏板、空调板、阳台栏板、隔板、装饰板、坡道、后浇带、以及厨房、卫生间砌体下砼导墙及安装在内的基础及予留洞口等所有现浇构件的模板、钢筋、砼工程。1．2基础及主体结构施工的内外脚手架、基坑防护、楼层防护、安全通道、机械防护棚、操作棚、文明施工需搭设的各种架子，需配合质量安全、卫生、文明检查，各种仪式、会议等搭设的临时架体。1．3乙方负责临时施工道路、配电房、试验室、办公活动房设施的修建及办公室内水电安装，并向甲方提供5间办公室（项目经理室、总工办公室、技术质量室、监理室、安全资料室）1．4承包范围内进出工地的各种车辆、材料、机械设备装卸车、施工机械就位安装，塔吊、电梯基础施工。1．5工地场地平整、道路硬化、安全文明工地布置整理，生产区。1．6穿墙螺杆孔堵洞、割除、架眼施工洞口的封堵。1．7除按土建图纸设计规定设置预留洞、预留筋、预埋件外，还须施工电梯按钮预留洞、空调洞 1．8工程所用辅材、小型机具、劳保用品、二级配电箱以下电缆电线及耗材、生活办公用桌椅、架子床等均由乙方自备，工人食宿乙方自理，1．9主要详细工作内容 1.9.1钢筋：按图纸设计及规范要求，编制钢筋配料单，甲方复核后作为配料依据，包括钢筋制作、绑扎、运输、焊接、机械连接等。钢筋挂牌分类堆放整齐，废料分类清理。1.9.2模板：制作、安装、拆除、清理，归堆、涂刷隔离剂、木模板制作安装，木工棚及施工层清扫防火等。1.9.3砼：采用商砼形式，地泵输送，布料机浇捣方式，搭拆输送管架、放浆、振捣，正确留设施工缝，控制标高，抹面平整，清用落地灰浆，砼养护（包括冬季施工保温措施）覆盖、拆模后垃圾清理、修理打磨、砼成品及半成品保护（如：楼梯踏步、墙、柱、门窗洞口阴阳角等）。1.9.4架子搭拆：按甲方批准的架子方案搭设外架或其它架子、挂安全网、立钢板网、铺设架板、安装踢脚板。外架钢管、踢脚板刷油漆、“四口五临边”防护。主体结构结束后外架拆除，钢管等设施料归堆。1.9.5安全文明施工标准各种措施实施，配合甲方进行各个公司、政府部门的检查验收工作，以及大型会议的召开。1.9.6现场所有装卸车、场地材料二次倒运、机械就位、钢筋对焊、电渣焊、电气焊、搭接焊、钢筋机械连接等所有内容均由乙方负责（钢套筒材料费由甲方负责）。1．9．7本工程确定每台塔吊指挥配备4人（具备上岗证）。钢筋、木工、电焊机、钢筋机械连接等机械工均由乙方负责。1.9.8现场安全看场及生产区（包括卫生间）、楼层内、乙方生活区卫生清扫由乙方负 责，建筑垃圾及生活垃圾应及时清运到指定地点，并负责外运装车（运费由甲方负责）。1.9.9现场总配电由甲方负责配备，二级配电以下包括楼层电工配备，以及电钨灯、漏电保护、塔吊、楼层及电梯口照明、钢筋棚、木工棚等配电照明均由乙方负责。1.9.10供应工程所需各种大小型机械、器具及耗材、辅材、电料、设施料等，具体详见附页。1.9.11测量放线：工程定位、沉降观测、地下室控制线由甲方负责，地下室其他放线和±0.000以上所有放线由乙方负责；并报甲方监理复核 1.9.12完成主体结构施工所需的其他工作内容和要求。装饰工程分包范围：以设计施工蓝图为准：砌体及土建部分装饰人工费：（粗装修、毛墙毛地）包工不包料。具体内容如下： 1．砌体包括：墙压筋安装、植筋、砌砖。2．粉刷：砼墙、梁、顶板为清水砼；室内砖墙水泥砂浆压光；卫生间、厨房刮槽；飘窗板、门窗洞口及所有安装洞口内外粉刷；门窗安装后的合口。3．楼地面:按图纸要求做垫层及防水保护层。4．烟道和卫生间风道安装由甲方负责，粉刷由乙方负责。5．屋面工程：按图纸工程做法，不含防水工程，其余均由乙方负责。6．散水及散水以内的地沟。7．二级配电以下的照明均由乙方负责(包括地下室低压照明)。其它内容: 1乙方负责做好砼试块，钢筋试件，其它相关材料取样、现场内的复试，检测等工作（外送检测费用由甲方承担）。

2、乙方自行配备塔吊、垂直运输电梯及施工所需所有机械设备、工具等（除砼输送泵、泵管）。

3、乙方无条件负责为各分包商解决垂直运输设备（仅限乙方正常施工期间，施工完成后按第四条第四款执行）。

4、乙方所承包的工程，施工质量必须达到与甲方约定及设计和规范要求的工程竣工验收标准。

5、乙方负责各分项工程施工方案编制、组织施工进度进化编制、物资需用进货编制、安全及文明施工方案编制。

6、乙方必须按甲方的要求做到文明工地施工（包括安全警示牌、现场围挡、六牌一图、企业标志、材料堆放、现场防火、垃圾清理、场容场貌等）

7、乙方负责所有同结构工程所用的模板及配件、配料等。

七、甲、乙双方责任 甲方责任

1、甲方负责统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期安全生产、文明施工、计量检测控制、监督、检查验收。

2、甲方负责与监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3、甲方负责提供总电源至二级配电箱及水源，由乙方负责接到各工作面。

4、开工前提供施工图纸两套并进行技术交底。

5、甲方负责提供施工所需的建筑材料（钢筋、商砼、水泥、砖、砂、石子、各种外加剂及建筑主材和地材）。

6、负责对工程安全、质量、进度进行检查、监督，办理隐蔽工程的验收及工程量的签证，及时协调、处理乙方与其他工种间的关系和施工过程中的有关事宜。

7、甲方负责土方、防水、保温、采暖、门窗、铁艺、通风、空调、消防、水电安装、吊顶、木制作、内外瓷片、地砖等工程。

8、按合同支付工程款。（若不按合同支付工程款视为违约）

9、负责组织图纸交底和阶段施工验收。乙方责任

1、进场施工之前，乙方必须成立技术管理领导机构，提供组成人员名单，职责范围并书面上报甲方。成员由1名项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员、实验员等人组成。成员中重要人员（如项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员）必须为专职，不得兼职。组成人员构成结构合理，年龄适中，中专以上学历，专职人员应具有3年以上工作经验，能熟练读透施工图纸，熟练使用office办公、CAD绘图等软件，管理人员配备应符合规定要求。

2、专职质检员、安全员、大中型机械司机、塔吊指挥人员必须持有通过当地相关部门专业考核的有效上岗证。测量员、实验员应经过专业培训，具有熟练操作人员的有效证件，持证上岗情况。

3、进场后，技术管理机构应在甲方技术管理部门的指导下建立自己的资料库，针对工程设计内容自行准备技术规程、规范、质量标准等技术资料。

4、在施工期间，重要岗位人员不得随意离岗，因脱岗所带来的一切损失由乙方承担。

5、乙方的各级管理人员工作踏实、实事求是，讲求原则，秉公行事，不弄虚作假，严格执行规范、规程、标准。工作效率高，及时准确落实各项任务，不拖延、阻滞、拒绝，严禁私自更改、篡改施工方案、技术交接。否则，一切损失由乙方负责。

6、乙方管理机构确定后，要制定专人全权负责本工程中的技术协调、技术交底、工程资料、往来函件等资料的签字权利，并用公司盖章的书面委托单，以保证工程资料的有 效性、权威性、统一性。

7、乙方进场后，甲方按需提供所承担的相应工程的施工图两套，作为整个施工过程的施工依据。领图时做好领图登记，领图纸后，乙方应在一周内立即组织技术人员对图、看图、审图，突出问题，列出清单书报甲方，协商甲方技术部门，做好图纸会审工程。

8、乙方作为施工图纸的最直接责任人，必须对承担的项目负责。按图施工，为实现图纸目标负全权责任，具有独立完成所承担项目的图纸审核，图纸实施的能力。甲方技术部门主要负责协调、指导、检查、监督等工作。

9、乙方在整个施工过程中，必须严格依照施工图纸、施工规范、质量要求、标准图集、建设单位变更通知、设计院的变更函等资料为施工标准。工程施工质量达到国家标准及合同要求，并负责通过相关主管部门验收。

10、在施工过程中，由乙方授权指定的技术负责人和甲方进行技术协调和交流。由专职的质检员跟甲方质检员进行工作协调。

11、在技术交底执行过程中，如因现场情况不符等原因需对交底内容进行修正，须及时汇报甲方技术人员，在得到批复同意后方可继续施工，不得随意擅自修改，否则所发生的损失由乙方负责。

12、设置专职的钢筋管理人员，负责施工过程中的钢筋翻样（钢筋翻样图，钢筋加工料单）、钢筋加工检查监督、钢筋现场连接绑扎、钢筋隐蔽检查验收、钢筋原材计划，钢筋工程反馈等工作。

13、乙方负责施工范围现场整洁，服从甲方清理现场的安排。负责厕所的清理，生活垃圾的清理、施工垃圾的清理及过筛二次利用。

14、乙方负责其承包范围内工程之保修工作。

15、给进场所有人员统一购买保险；乙方需严格执行（劳动法），按《劳动合同》约 定支付务工人员工资，禁止使用童工和老弱病残人员，为施工人员配备必要的劳动保护用具和用品，承担因上述工作不到位而受到行政管理部门的处罚及责任和后果。

16、每月甲方所给工程款必须保证按时发放农民工的工资（须报甲方工资表一份），如因农民工拿不到工资闹事，由甲方直发给农民工，在工程款中扣除，并每次罚乙方5万元，在下月工程款中扣除。

17、承包范围及作业内容以外的施工项目需要乙方施工的由甲、乙双方另行协商，乙方必须提供新大模板，竹胶板根据甲方提出要求及时更换。

18、乙方须负责应由甲方负责部分以外的所有资源（设施、材料、设备、劳动力、保险）并承担费用。

19、乙方应保证整个施工现场的临时用水、用电设施能正常运行。20、在乙方施工期间必须无条件与其他分包方（包括但不限于甲方的其他分包商、业主指定分包商以及其他专业）进行配合工作，不收取配合费。

21、本工程施工期间的塔吊、电梯、施工所需的中小型机械及施工工具等均由乙方负责管理。乙方采购或租赁的中小型机械必须是合格产品，不合格产品应及时更换，否则甲方有权重新采购，其费用在乙方工程款中扣除。

22、施工临时水电由乙方负责（乙方不包括二级配电箱、总水源），要满足施工、生活用水用电的需要，此费用已含在包干价中（但水电费由甲方承担）。

23、乙方生活使用的临设（临时道路、生活生产用房、围扩等）场地由甲方提供材料，施工人工费用由乙方承担。

24、本工程施工结构期间的实验工作，甲方负责牵头组织整个工程的实验工作，与见证单位及委托试验单位签订合同并交纳费用；乙方负责取样、养护和其他所有配合工作。

25、甲方提供的所有钢筋等材料到施工现场，由乙方安排人员负责卸车，不得计取装卸费及零星用工费用（成批钢材甲方必须具备汽车吊）。

26、乙方接到图纸后，在两周之内应本着经济合理的原则编制钢筋加工料表2份报甲方审批，但甲方的审批并不免除乙方之任何责任。

27、施工中由于发生临时停水、停电，乙方应采取补救措施保证计划完成施工，且不得要求索要任何费用。

28、乙方做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和自身承包范围成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完项目，如有损坏，乙方自费予以修复，或甲方指定第三方修复，修复费用由乙方承担，反之，他方损坏乙方产品调见相同。

29、乙方应保证施工现场不发生重大伤亡责任事故及民事纠纷，如出现伤亡责任事故或严重民事纠纷，不论事故的大小，其一切经济法律上的责任均由乙方承担，同时乙方必须使甲方免付该责任。30、乙方负责为专业工程分包商或指定分包商将工作面移交给乙方后，乙方负责成品保护及特殊成品保护等。

31、甲方提供的材料，乙方如发现不合格有权拒收并严禁使用，应及时报告甲方，乙方必须严把材料关。

32、乙方在施工场内禁止带小孩、无劳力老人、病人、残疾人及不在现场施工的其他人进场。如带以上人员进场发生一切责任由乙方全部承担。

九、安全文明施工

1、乙方要严格制定安全保证措施。

2、乙方必须达到西安市安全文明工地标准。

3、乙方在施工过程中必须遵守当地政府有关施工期间、安全文明施工环境管理规定等，因违反政府有关规定的所有责任均由乙方承担。

4、但夜间施工证由甲方办理。

九、材料供应及保管

1、施工过程中，甲方如发现乙方存在材料浪费损坏现象，甲方可直接向乙方开具该材料的成本价3—5倍的罚单。

2、乙方施工质量如不符合甲方要求，其返工的所有费用由乙方承担。

3、乙方应严格按照安全生产操作规程施工，接受甲方安全员和监理方的检查、监督、指导。非甲方原因造成的安全生产事故，其所有责任由责任方承担。

十、零星用工及停窝工

1、不在施工承包范围内，因甲方需要发生的零工，计取零星用工费用，技术工统一按80元/工日。

2、零星用工签认单应写明该工作的发生时间、结束时间、工作内容、工程量、派工原因、用工人次，对可量化的工作要详细描述。零星用工签认单由乙方填写，乙方应于该项工作完成后24小时内将零星用工签认单报送甲方项目部，经项目部经理或甲方授权的人签字后方能生效。乙方未按上述约定的报送零星用工签证单的，甲方不予承认。经甲方确认的零星用工，乙方可作为竣工结算的依据；乙方每月30日前将甲方工程签认的当月零星用单报甲方审计部，审计部在5个工作日内审核无误后，作为竣工结算的依据。

3、因甲方原因造成乙方停、窝工连续3天以上时，第4天起可签认停、窝工补偿。乙方应在停、窝工事件发生后4天内上报停、窝工报告。停、窝工报告必须由甲方工程部经理或甲方授权的人签字后方可生效，其余任何人员的签字均视为无效。窝工费用计取以现场停、窝工前一天上班人数，每人80元/天计取，机械及材料按现场停、窝工按已进场机械材料计取，计取方式按市场价计取租赁费。

十一、合同价款调整

1、任何关于本工程的变更和委托，乙方均应认真执行，不得以劳动力、材料、工期、机械等愿意不执行变更和委托；任何变更和指示应由甲方授权代表签字才能生效，乙方因没有遵守此条款，引起的任何返工其损失或工期延误都应由乙方负责。

2、甲方图纸变更费用由甲方代表与乙方代表现场协商，一次变更费用在2000元内不作签证，超过2000元时，必须甲方工程部经理或甲方授权代表人签字确认后方可结算。

十二、工程保修

1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对承包范围内的工程项目在质量保修期内承担质量保修责任并承诺其承包范围的工程项目的质量保修，保修范围和内容以及保修责任不低于甲方与业主之间所签合同中约定的标准。乙方应承担因其施工质量问题所产生的责任及整修工作，保修期壹年。

十三、其他约定

1、乙方在合同签定向甲方交纳工程履约保证金人民币30万元整，剩余50万元在乙方进场后1#楼开始施工时给甲方交齐共计80万元。项目施工到±0层退还保证金40万元，主体封顶甲方全额退还乙方保证金（不计利息）。如乙方因自身原因中途退场，工程保证金不予退还。合同正式签定后120天内若乙方因甲方原因1#楼不能进场施工，甲方3天内全额支付乙方所交保证金的两倍作为赔偿。

2、乙方施工人员发生偷盗行为，按偷盗价值3—5倍处罚，但罚款金额不低于100元；若发现偷盗的物品由车辆运出，该处罚金额不低于1000元。该处罚金在乙方工程中扣除。

3、乙方必须在用料5天前，编制“材料（设备）申报审批单”报甲方。经甲方审核后作为控制领用材料依据。乙方材料领用数量不能超出图纸数量（依据《陕西建筑工程综合概、预算定额》）1999计算，负责领用材料领用超出部分从甲方拨给乙方工程款中扣除。

4、乙方必须每月向甲方提供工人工资表，甲方向乙方拨付工程款后，乙方应及时发 放工人工资，发放标准不得低于实际工资的70%；否则甲方有权从支付给乙方的工程款中直接扣除发放给工人，所造成的一切后果由乙方负责。

5、若因乙方原因而不能按合同约定的工期完工，逾期30天以内，每逾期一天按2000元按支付违约金；逾期60天以内，每逾期一天按5000元支付违约金；逾期90天以内，每一天按10000元支付违约金；逾期超过90天甲方有权单方面解除合同，所完成的工程量按80%结算。若因甲方原因造成乙方停工延期，甲方同样按以上违约条款赔偿给乙方。

6、乙方若中途退场，所完成工程量按80%结算。

7、在施工过程中，因乙方原因无法达到甲方要求质量、文明安全施工的指标，已给工程进度或工程质量带来一定问题，但乙方又无有效的改善措施，甲方有权单方面终止合同，乙方应在接到退场通知7天内五条件退场，甲方按完成工程量的80%结付款，给甲方所造成的其他损失亦由乙方承担。

8、因乙方原因造成的工程停工，窝工时间超过10天，甲方有权要求乙方在接到退场通知后7日内无条件退场，托延工期的责任及所造成的经济损失由乙方承担。所完工程量按80%结算。

9、在项目管理过程中由于乙方过错发生的各种罚款，经甲方工长、质检员、项目部经理签字并向乙方通知后，由甲方项目财务人员凭罚款单从乙方劳务分包结算（或预付款）中直接扣除。

10、乙方不得将工程转包给他方，否则，甲方有权单方终止合同，所造成的损失由乙方承担；乙方应在接到退场通知书后7日内无条件退场，甲方已支付给乙方的工程款视为乙方最终的结算款。

11、现场发生打架斗殴、酗酒、闹事每人每次罚款2000元。

12、现场关于本工程的变更和委托，乙方均应认真执行，不得以劳动力、材料、机 械等原因不执行变更和委托；任何变更指示应有甲方授权的代表签字才能生效。乙方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方负责。

13、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

14、本合同未尽事宜，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同矛盾之处以补充协议为准。本合同自签字盖章之日起生效。发包单位： 承包单位： 甲方法人或授权代表人： 乙方法人或授权代表人： 签字（盖章）： 签字（盖章）： 年 月 日 年 月 日 15 乙方供应的辅料、机械、设施料、电料及劳保用品等清单

一、辅料：钉子、铁丝、铅丝、胶带、海绵条、电焊条、氧气、乙炔、松香水、泡沫聚苯板、油漆、模板用隔离剂、塑料膜、棉毡、棉被、PVC 套管、黄油、切割片、角磨片、水管等。

二、劳保用品：安全帽、安全带、雨鞋、雨衣、绝缘鞋、绝缘手套、电焊面罩、焊帽、手套、工作服、床单、门窗帘、架子床、衣柜、自用办公用品等。

三、机械及仪器：塔吊、施工电梯、布料机、电锯、压刨、手刨、振动棒、振动器、电机、布料机、电焊机、切断机、弯曲机、角磨机、切割机、对焊机、空压机、吸尘机、钢筋机械连接机械，电钻，抹光机、高压水泵、低压水泵、水准仪、经纬仪、铅垂仪等。

四、电料：二机箱以下电缆、三机箱及以下电缆、电线、开关、插座、碘钨灯、电筒灯及其他小型灯具等。

五、小型工具：榔头、扳手、手锯、斧、木抹、铁抹、刮杠、铁锨、灰桶、灰斗、水平尺、水平管、油滚、刷子、钢筋钩、钉锤、线锤、墨斗、靠尺、架子车、灰浆车、线绳、铅笔、粉笔、线绳、扫把、水桶、卷尺、钢筋钳、对讲机等。

六、设施料：新大钢模板、竹胶板、多层板、木方、木架板、竹架板、钢架管、扣件、工字钢、钢丝绳及卡环、对拉螺杆（包括防水螺杆）、密目网、安全网、钢板网、蝴蝶卡、丝杠、顶丝等。说明：以上乙方所提供材料、器具、机械必须在符合国家规定的质量标准的情况下，投入数量应充分满足工程进度的需要和甲方的要求。凡是涉及安全方面的机械、劳保用品、设施料，乙方应向甲方提供其产品合格证、购买票据复印件，以备查验。

第二篇：劳务承包施工合同2#楼（本站推荐）

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 劳务承包施工合同

甲方： 河南兴隆建筑工程公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关规定，结合本工程的具体情况，本着平等互利、相结合的原则，甲乙双方经过协商，达成以下合同条款，共同遵守执行。

一、工程概况和承包方式：

1、工程名称： 祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼、局部地下室工程

2、工程地点： 郑州市陈庄街与畅和街交叉口

3、工程承包范围：

3.1、图纸中所有土建工程的全部工作内容（不包括：防水涂料、888防瓷涂料、吊顶、门窗、空调格栅、楼梯栏杆及扶手、阳台栏杆、室内卫生间和厨房及楼梯间所有地板砖和墙面砖、安装工程、外墙外保温粘贴、桩基础等工程）。本工程不计任何零工。3.2、乙方按照要求自备以下机具、工具、辅材：

3.2.1砼工程：依据现有施工条件完成砼工程除商品砼材料以外的所有工作内容和材料、工具等。包括混凝土输送泵、砼汽车输送泵、搅拌机（除商砼外需自拌砼时用）、斗车、塑料水管、铁丝等辅材，震动棒、振动电机、平板振动器等一切与本分项工程有关的机具，砼养护用品乙方自备。

3.2.2钢筋工程：依据现有施工条件完成钢筋工程除钢筋主材以外所有

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 工作内容和材料、机具等。包括钢筋加工机械（钢筋切断机、弯曲机、对焊机、交、直流焊机、调直机、卷扬机以及耗材等），镀锌绑扎丝、焊条、焊剂、电渣压力焊及直螺纹加工、钢筋保护层垫块等辅材以及一切该钢筋工程所需手工工具。

3.2.3模板工程：依据现有施工条件完成施工内容所需的模板工程全部工作内容、材料、机具等。包括模板、木方、钢管、扣件、支撑系统、铁钉、铁丝、螺杆、螺帽（螺杆用）、防水拉杆、PVC套管、模板贴（嵌）缝及补洞材料、脱模剂、对拉丝、剪力墙模板支撑块、垫块等所有材料，劳务队自备平刨机、锯割机、压刨机、手提锯、手电钻、钻头、电钻及其他手工工具等一切该模板工程所需的木工工具。

3.2.4脚手架及防护工程：依据现有施工条件完成施工所需的脚手架工程和防护工程、本工程的全部工作内容、材料、机具等；并按照国家现行文明施工及安全标准，室外脚手架必须刷漆和安全防护到位。3.2.5砌体工程：依据现有施工条件除甲方供应材料外完成砌体全部施工内容和砌体施工所需小型机具等。包括砂浆搅拌机、斗车、灰铲、砖刀、灰桶、刮尺、吊线、水平尺、水管、手工工具等一切为完成该砌体工程所需全部工具及自检工具。

3.2.6装饰抹灰工程：依据现有施工条件完成室内毛墙面；顶棚批白；地坪拉毛；外墙面及阳台、飘窗、空调板全部为水泥收光，墙面分格缝参05YJ3-1 祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002

工夯填、抽排水、盲沟明沟的砌筑、打夯机、水泵等设备。3.2.8屋面工程：依据现有施工条件和图纸图集要求完成屋面工程（不含防水层）及所需的机具。包括砂浆搅拌机、斗车及为完成本工作所需的全部手工工具和自检工具。

3.2.9劳务队伍还应自备：二级主配电箱、电缆等设备；机井施工、供水压力罐、水泵等设备以及施工用水管道、生活用水管道及其他支管等所有用电用水设施，施工人员劳保用品。

4、承包方式：本工程实行总价包干，包劳务、周转材料（钢管、扣件、木方、模板等）、辅材、机械设备；包括塔吊、施工电梯、龙门架等垂直运输机械；包工期、质量、安全文明施工；不包括基础土方机械开挖及运输但包人工配合等。

5、施工工期： 日历天

6、工程质量：河南省优质结构

7、合同单价和包干内容 7.1、合同价：

7.1.1、本工程为2#楼图纸暂定建筑面积为 26657.25 ㎡，单价 350.00 元/㎡，合同价 9330038 元，（大写： 玖佰叁拾叁万零叁拾捌 圆整），本合同建筑面积最终据实决算，基础和屋面不另增加面积；本合同价中已包含工程质量创优和创建安全文明标准化工地所需的费用。7.2、包干内容：

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 7.2.1、乙方承包工程范围内所有周转材料、辅材、人工、机械（不含土方开挖及运输机械）、工具等。7.2.2、合同价包含的其他工作内容

①熟悉施工图纸，布置施工现场，按照计划领（退）材料，工程自检，施工条件创建，工序协调组织，无条件与其他专业配合，材料保管。②施工测量主轴线引至楼层及标高，成品和半成品的检查、保护，完成后由甲方负责验收。

③所有设备机具、周转材料均由乙方提供并负责安装、拆除、维修、保养，所有设备基础施工。乙方必须委托有资质的单位进行安装拆除，一切事故由乙方承担。

④施工现场连续3天停电造成的停工，工期予以顺延，但乙方不计取任何费用；若停电造成的停工连续超过3天时，工期顺延，从 祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 灯具。

⑨外架钢管、扣件刷漆，安全防护用钢管、扣件刷漆。现场临建设施搭拆。

⑩乙方根据进度计划按大型材料提前20天，小型材料提前5天向甲方物资部提供材料计划报告，否则由此造成的后果有乙方承担。

二、工程款支付方式：

1、主体结构 10 层结顶付 150 万元，主体结构封顶付，并验收合格后付 200 万元，退还保证金。

2、二次砌体 12 层结束付 100 万元，二次砌体全部完成并验收合格后付 150 万元，内外粉 12 层结束付 100 万元，内外粉全部结束付 130 万元。

3、工程验收交工后两个月内付至合同总造价的97％工程款，余款3％待全部交工使用一年后（以竣工日期为准）30日内全部付清。

三、双方责任：

1、甲方责任：

1.1、甲方为乙方提供生活区、施工区打水井的位置，乙方负责打水井。甲方负责乙方施工区用水用电的费用，生活区的用水用电的费用由乙方负责。

1.2、甲方为乙方提供施工区、生活区道路硬化的位置。

1.3、甲方为乙方提供临建设施需建设的场地，乙方负责临建设施的购置、搭设及拆除，乙方为甲方提供十套房。

1.4、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理、负责施工现场材料、祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 构件的供应和调配，分部分项工程的技术交底和安全交底，负责监督、检查工程质量和文明施工。甲方提供测量放线所需的测量控制点和控制标高。

1.5、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度教育。1.6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退（书面通知乙方），有权对施工中由乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济制裁和处罚。

1.7、办理结算手续时，乙方应按照甲方规定的程序提供已完工程中应有的一切手续和相关资料，申请项目部各职能部门签认已完工程量，签完生效后的结算单甲、乙双方各执一份，财务部门依此办理相应手续。1.8、因甲方原因造成的停工、停建，周转材料及设备租赁费用由甲方承担，并在20日内返还乙方的保证金，结清所有已完成工程的全部工程款。

2、乙方责任和义务

2.1、乙方人员必须服从甲方的统一指挥、应遵循甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动规章制度等；服从甲方有关人员的监督、检查、管理，并及时向甲方提供有关的资料；甲方可以协助乙方办理临时户口和暂住证等当地政府要求的证件，费用由乙方自理。乙方负责对乙方的工作人员的教育工作，施工现场严禁打架斗殴，发现一次视情节严重给予500-5000元的罚款，乙方并承担由此而造成的一切损失。

2.2、乙方进入施工现场的人员必须购买人身保险，费用由乙方自理，若乙方不购买甲方有权直接为工人购买人身保险，由此产生的费用从乙

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 方工程扣除。

2.3、乙方应向甲方提供技术人员上岗证及特殊工种操作证，无操作证人员不得上岗。

2.4、乙方不得使用女工和童工，用工年龄控制在18-45周岁，附花名册、身份证复印件，不得携带家属和使用老、弱、病、残和不明身份人员，发现一人，由乙方承担罚款500元。

2.5、乙方必须在甲方规定时间内组织人员进场施工，乙方对自身人员做调换调动时，必须征得甲方的同意；节假日、农忙期间，乙方不得擅自将人员抽离现场；否则，乙方负责赔偿给甲方造成的损失和影响。乙方驻工地的管理人员：承包人代表：，技术负责人：，质检负责人：，安全员：，乙方在开工前向甲方提供有关人员上岗证等证件。

2.6、乙方不得将所承包的工程转包，否则，甲方有权立即中止合同，另换队伍，并扣除保证金。

2.7、乙方提供的室外脚手架、施工电梯、塔吊、施工区内的水电等无偿为甲方提供服务，不得收取任何配合费。

2.8、乙方在合同期内必须完整履行合同，如果未能按合同规定组织人员进场、中途因各种原因退场或因乙方的工程质量、安全文明、施工进度等达不到甲方的要求给甲方造成损失，乙方应承担一切违约责任和因此给甲方造成的一切经济损失。

2.9、乙方对交底不清不详、不具备安全生产条件或违章指挥的情况，有权拒绝施工。

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 2.10、乙方对所承包工程的全过程的质量、安全负一切经济和法律责任，乙方必须严格按照甲方的施工方案组织施工。乙方必须根据施工进度计划提前5个工作日给甲方报送材料计划表。

2.11、乙方在甲方支付工程款时，必须按时发放工人工资款及材料款，否则甲方有权从支付乙方工程款中扣除，直接发放给工人。因此产生的工人闹事上访事件，每次罚乙方1万元。

2.12、乙方未经甲方同意不得无故停工，乙方若无故停工甲方有权扣除乙方的履约保证金，乙方并赔偿因停工给甲方造成的一切损失。

四、工程工期：

本项目土建施工工期为 天，开工日期以甲方书面通知日期为准。其中，基础至地下室封顶工期

日历天，地上六层结顶工期

日历天，地上七至十二层结顶工期

日历天，地上十三至十八层结顶工期

日历天，地上十九层至封顶工期

日历天。工期每推迟一天罚款5000元，停检点（地下室封顶、主体六层封顶、十二层封顶、十八层封顶、主体封顶）进度每推迟一天罚款2000元。

五、质量验收：

1、主体验收执行GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》及国家现行质量验收标准中的规定。

2、乙方承诺本工程主体结构质量达到河南省优质结构，如因乙方原因达不到约定质量标准，由乙方负责无条件返工，并承担返工发生的一切费用，返工后仍达不到约定条件，乙方承担合同价1%的罚款。

3、质量过程控制中应严格按照图纸、施工方案、设计变更组织施工，祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 保证工程质量和各项技术措施得到落实，乙方必须实行“三检制”，分项工程未经甲方质检部门和监理单位验收通过，乙方不得进行下道工序施工。工程完工，经由当地政府质检部门、甲方及监理组织验收评定结果作为工程结算依据。因乙方原因达不到河南省优质结构，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

4、根据规范规定要求组织施工，达到当地质量检测中心要求及国家规定的质量要求。凡未能达到下道工序认可的工程一律不予验收，在此过程中发生的返修及剔砸所用的料、工均有乙方承担。

5、乙方施工工程在质量和尾项中需下道工序施工队伍签字认可的工程内容有：

5.1、结构偏差、墙面和楼板因跑、涨模的剔砸、抹灰修补，地坪的找平剔除等。

5.2、主体结构因施工造成的偏位、差异及超厚由乙方自主整改，并承担因此而发生的浪费材料、人工、机械及其它一切费用。

5.3、遗留的模板、木方、螺杆等剔除、清理，主体施工发生垃圾的清理等。

六、安全文明：

乙方确保本工程施工现场创郑州市安全文明标准化工地。否则，若由乙方原因导致安全文明不达标，乙方承担合同价1％的罚款。

1、乙方人员进场施工时，由甲方负责对施工人员进行严格的安全施工进场教育，要求全体施工人员参加学习。

2、乙方必须认真学习和贯彻执行国家相关部门的安全生产法规和条

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 例，认真执行安全操作规程，严格按照甲方安全交底进行操作，服从甲方现场人员和安全管理人员的指挥，进场人员必须配戴安全帽，高空作业配戴安全带；根据工程进度及时搭设安全通道和采取安全防护措施，确保安全生产，不得随意拆除安全防护，因乙方人员不服从甲方指挥而发生的违章作业，甲方根据情节给予一定的经济处罚。

3、确保轻伤率在3‰以内，杜绝重大伤亡事故发生，施工中发生的伤亡事故，乙方承担伤亡事故全部责任，甲方概不负责，由乙方自行解决，并承担因此造成的所有经济和法律责任。

4、乙方施工时做到工完料清、文明施工，随时保持现场整洁。因乙方不能做到施工场地清洁卫生的，甲方委派其他人员进行清理，费用由甲方按照实际发生数额加倍从乙方工程进度款中扣除。

5、乙方负责安全防护和安全措施件加工安装，自备安全帽、安全带，负责现场文明施工、CI形象、施工生活区清洁卫生。

七、保修、违约、争议：

1、工程保修期限和保修费用按照国家有关规定执行。

2、甲乙双方履行合同，如一方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

3、若合同发生争议，双方按照实事求是的原则协商解决，协商达不成一致的，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。

八、环境保护

1、甲方对所属施工辖区内各项规章制度的制定、管理和监督，分施工区、工作区、生活区、分楼层、分部位、分时段、分空间，指定卫生、祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 环保责任人和执行人，定时检查评比，按照各项标准给予评定，奖优惩劣并保证在下次检查中达标。

2、对噪音（主要来自混凝土运输车、混凝土泵车、混凝土振捣器、砂浆搅拌机、铺拆模板、搭拆脚手架、切焊钢筋、电机工作等）要严加控制，要轻拿轻放、规范操作、避免振捣接触钢筋、切割、搭拆尽量避开夜间施工、减少半成品现场加工等。因乙方原因施工不当，在周边居民区引起的有效扰民投诉的全部责任由乙方承担。

3、对扬尘的控制应在多尘区定时洒水降尘，禁止从高处倒卸垃圾等。现场硬化后确保全天整洁无飞尘。

4、对固体废弃物应分类处理，尽可能地利用，对无法在利用地定期分批清理倒运至甲方指定地点。

5、各类各程度地伤亡事故率控制到标准规范内。

6、为实现节能效果，对水电的管理应明确到人，对生产区和生活区用水用电定期检查，对多用、滥用行为严加惩罚，重点控制厕所、食堂、水池用水和冬季取暖器的用电。

7、对施工、生活污水尽量利用并做到达标排放，对浪费和乱排行为每次给予50－100元的经济惩罚。

8、对各项物品、器具、物资材料，无论在室内仓库或室外，要求堆码整齐、分类储存并明显进行标识。

9、对于易燃易爆、危险化学物品（油、氧气、乙炔、煤气、天然气、敌敌畏等）要按照规范使用、规范保存，并要定期检查器皿有无泄漏等隐患，及时采取有效措施避免事故发生。因乙方采购、验收、运输、使

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 用、操作不当或未尽力控制和管理所引起的事故责任由乙方承担。

10、对施工操作人员的身心健康、安全、劳保方面，乙方按照规范给予充足保障，对不规范配备的劳保用品和不合乎要求的保证措施，应及时整改和纠正，否则，因乙方原因致使各项要求验收不能达标，甲方将给予乙方500－1000元罚款。

11、对危险部位和器械（四口、五临边、脚手架、基坑、电路、塔吊、货梯、电刨、电焊机等）等危险源要醒目标识和谨慎使用，因乙方不规范施工和使用造成的责任由自己承担。

九、补充条款

1、乙方必须严格遵守工地管理规章制度（现场文明、质量、安全及奖罚制度等，不得以任何理由拒绝）。

2、如果乙方没有按照合同约定完成全部工作内容，甲方将根据实际情况对乙方处以一定数额的罚款，并书面通知乙方。

3、乙方交纳履约保证金 50 万元，主体结构封顶退还全部保证金。

4、以下几点必须无条件按甲方要求执行：

①外架所用钢管、扣件必须按国家文明施工标准刷漆施工，各项安全防护设施到位。

②挑选技术过硬的各分项班组人员进行施工，本工程工期时间短，收麦、收秋不放假。

③施工区、生活区地面、道路砼按甲方要求硬化，所有临时设施的供水管道、排水管道附设，安全、消防设施按国家标准配备齐全，施工现场悬挂标牌及标语整齐到位，费用和用工由乙方自理。

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 ④进场的所有工人暂住证、保险必须强制购买，费用由乙方自理。⑤质量、节点进度、工期必须按合同及甲方规定工期完成，否则按合同规定进行罚款。

十、奖罚制

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002

3、钢筋隐蔽验收不清洁、有污渍、漆污、油污的每件罚款200元；钢筋规格、品种不符合图纸要求的每次罚款300元；焊工无操作证、上岗证施工者每人罚款200元；钢筋绑扎接头、搭接长度、锚固长度不符合设计及施工规范规定的每发现一处罚款100元；钢筋的保护层不够或无保护层每发现一处罚款100元。（本条所列情况均在拒不整改或整改缓慢的情况下实施）。

4、混凝土浇筑前模板内有杂物影响工程质量未清除的，且拒不整改或整改缓慢每次罚款100元。

5、模板不刷隔离剂或拆模早形成严重麻面的且拒不整改或整改缓慢每次罚款100元。

6、模板拆除不报验每次罚款500元；拆模后砼现浇结构每发现一处严重外观质量施工罚款1000元；未经甲方许可私自处理严重外观质量事故者发现一处罚款1000元。

7、浇筑砼无开盘鉴定者罚款500元；无砼浇筑令浇筑砼者罚款1000元。

8、不按要求计量，有意偷工减料的每发现一次罚款2000元。

9、砌体砂浆饱满度不合格，令其返工，并罚款100元。

10、对甲方下达的通知置之不理或不执行的给予500-2000元罚款。祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002

4、二层以上施工未搭设安全防护网的罚款1000元。

5、搭设防护网不合格的罚款1000元，并限期整改。

6、进入施工现场没有带安全帽的每人罚款50元。

7、材料进场后堆放不整齐、无分类挂标示牌的每处罚款100元。

8、无钢筋操作棚，钢筋露天摆放的罚款500元。

9、特种岗位无证操作者罚款200元。

10、凡出现酒后作业现象的罚款500元，造成施工的按严重程度给予1000-5000元罚款。因抽烟、动用明火不当而造成一般火灾事故时追究当事人和管理人员责任，导致重大火灾事故后果严重者将重罚，直至追究刑事责任。

11、严禁随地大小便，楼层内及周围发现大便一处罚款100元，小便一处罚款50元。

12、施工现场用水管道要地埋，排水要用专门管道，绝不允许将废水乱拍、乱倒或存有积水及长流水现象，否则每发现一处罚款200元。

13、非维修保养人员，施工过程中无故攀爬电梯、井架者罚款100元。

14、宿舍内严禁私拉电线、违章用电，违者给予施工单位200元罚款。

15、施工区内出现电线破皮或绝缘性能差的现象，每处罚款50元。

16、所有电闸箱应配备门锁、防漏雨板、危险标志，配备不完善者每处处罚施工单位责任人100元；发现撬门、锁者罚款100元，下班停机后不锁者发现一处罚款100元。

祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002

17、固定在脚手架、金属构件上的导线无绝缘措施的，发现一处罚款100元，对造成固定电线随地走者，每处罚款100元。

18、对损坏电闸刀者罚款100元；使用损坏的电闸刀罚款100元。

19、电动工具要有保护接地或接零，缺者根据情况处理。如机具安装施工过程中没有接地或接零，罚款100元。20、职工食堂无管理制度，制度不上墙的罚款100元。

21、炊事员无健康证的罚款200元。

22、职工食堂地面不硬化的罚款100元。

23、食堂操作间、墙面、灶台无贴瓷砖的罚款100元。

24、食堂内生、熟不分的罚款100元。

25、食堂无门窗或无防苍蝇措施的罚款100元。

26、职工宿舍无管理制度或制度不上墙的罚款100元。

27、职工睡地铺、通铺罚款200元。

28、例会纪要中要求完成的有关事宜必须按期完成，无故不按要求完成的每项罚款200元。祭城拆迁安置小区东-6地块2#楼

合同编号：D6-002 办理完结算，除维修条款外合同失效；

2、甲方和建设单位签订的施工合同为本合同的附加，合同中约定的所有条款对甲、乙双方具有同等约束力。甲方下发合同范围内各种文件、通知与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。

甲方（盖章）： 代表（签字）： 日 期：

乙方（盖章）： 代表（签字）： 日 期：

第三篇：劳务施工合同

随着人们法律意识的建立，越来越多的人通过合同来调和民事关系，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的劳务施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

劳务施工合同1

甲方：

乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围和单价：

3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。

如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、二次结构钢筋，模板等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。

3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。

3．3计算方式：按实际砌筑方量计算。

3．4承包单价：砌筑工程按实砌(方量)计算/立方，

二次结构木工（模板展开面积）计算/㎡。 二次结构钢筋（建筑面积）计算/㎡。

4、发包方权利和义务

4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。

4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。

5、承包方权利义务

5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。

5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时。否则发现乙方主要负责人不在施工现场罚款500元/次

5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。

5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。

5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。

本工程自 年月日开工， 年月日结束，日历天天。

5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。

5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。

5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。

5．9甲方认为乙方不能按协议约定完成工作时，甲方有权选择相关施工人员予以补充（费用由乙方承担）或终止合同。合同终止后乙方应在三天内无条件退场，并承担因此给甲方造成的经济损失。

6、机具使用约定

6．1对甲方提供的机具，乙方使用并负责维修保养，工程完工后由甲方收回，丢失的按原价赔偿。

6．2砼搅拌机、砂灰机、料斗等机具使用后应立即清理，发现一次未清理的罚班组100元。砌砖落地灰应及时清扫使用、每道砖墙砌完后未清理砂灰者罚班组每公斤100元。

6．3承包方必须严格按施工技术规范操作，造成返工损失的由承包方承担，并按质量奖罚制度相应条款进行处罚。质量等级必须达到合格等级，否则，按结算人工费总额的90%结算。

7、安全文明施工

7．1乙方必须组织人员在进场前进行安全文明施工教育，施工过程中定期召开安全会议。遵守甲方的安全、文明施工制度。

7．2乙方人员必须服从甲方安全员及值日人员的管理，执行双方签订的安全文明施工协议。

7．3严格按照规范、标准及有关安全生产规定施工。杜绝违章指挥、违章作业。

8、结算方式:乙方完成全部施工任务，经甲方及相关人员验收合格后付

已完成工程款的75%，竣工验收合格后两个月内一次性付清。

9、生效与终止

本合同自签订之日起生效，甲方支付人工费完毕（除有关质保条款仍生效外），其它条款即告结束。

10、 其它：

1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式贰份，甲乙双方执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

甲方： 乙方：

代表签字（盖章）： 代表签字（盖章）：

年 月日 年月日

劳务施工合同2

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

1、有固定期限劳动合同

本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日终止。

其中试用期至 年 月 日止。

2、以完成一定工作为期限的合同。

本合同生效日期为 年 月 日；以乙方完成

工作任务为合同终止时间。

3、无固定期限劳动合同

本合同于 年 月 日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。

其中试用期至 年 月 日止。

二、工作内容和工作时间

第二条 甲方招用乙方在 (项目名称)工程 中担任 岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为 。

第三条 甲方安排乙方执行下列第 种工作时间制度。

1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。

2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167．4小时)。

3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。

第四条 实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150％的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200％的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300％的工资报酬。

三、劳动保护和劳动条件

第五条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。

甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

第六条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJl46—20xx)。

第七条 甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条 双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。

1、计时工资 乙方在试用期间的工资为每月(日) 元，试用期满后月(日)工资为元。

2、按工程量计付工资

（1）按工程量单价 计取工资；

（2）按工程量总量 总价 计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工

费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70％。

甲方应在每月 日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。

甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

甲乙双方对工资支付的其他约定：

第九条 甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险

手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

五、劳动纪律和劳动合同的解除

第十条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条 乙方有下列情形之一， 甲方可以解除本合同；(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；

(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的；

(四)被依法追究刑事责任的。

第十二条 乙方解除本合同，应当提前 日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

六、当事人约定的其他内容

第十三条 乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条 甲乙双方约定的其他内容：

七、劳动争议处理及其他

第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

第十六条 甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条 本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。

第十八条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章） 乙方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）

签订日期： 年 月 日

劳务施工合同3

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本劳务合同。

一、劳务合同内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、乙方承包范围：整栋楼的砖砌、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。

二、劳务承包方式

甲方以单做工的方式承包给乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。

三、劳务报酬

1、砌体单价按每块砖______元/块计算，双方现场清点为准。

2、内墙抹灰每平方米______元，按实际抹灰面积计算，所有洞口扣除，由甲乙双方现场测量为准。

3、外墙抹灰打底和贴砖所有工序包括在内每平方米______元，所有洞口面积扣除，由甲乙双方现场测量为准。

四、质量要求

乙方应该严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担，甲方只提供技术指导。内墙抹灰要求垂______cm、平_______cm，外墙垂______cm、平_______cm。

五、工期要求

在______天完成，即合同签订之日起，除停电、停水等原因工期顺延。正常情况延期一天罚______元/天，提前一天奖励______元/天。

六、文明施工与安全

1、乙方必须严格把好安全生产关，采取安全施工的防护措施，杜绝事故发生，施工中的发生大小事故均由乙方负责。

2、乙方必须每天保持现场清爽，不能有任何材料浪费现象。如经发现，甲方可根据浪费材料的原价加倍罚款。

3、乙方在施工中应与甲方和其他施工队友好团结相处，不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。

七、验收结算支付方式

本工程竣工后，甲乙双方组织相关人员在______天内进行验收，______天内进行结算，在一个月之内付工程款的______%，保质期______个月后付______%，施工期间乙方不得以任何借口要求拨付工程款。

八、纠纷解决方式

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________________仲裁委员会申请仲裁。

九、其他

本合同一式______份，甲乙双方各持______份，双方签字盖章后生效。

甲方：

______年______月______日

乙方：

______年______月______日

劳务施工合同4

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程名称： **************

二、工程概况： 民用住宅24+1层，两个单元

三、本工程劳务分包范围： 基层抹灰 保温层 饰面层(面层饰面砖除外)。 单价：四层以下(不做饰面层)30元/m2;其余为42元/m2;室内EPS隔音层为15元/m2;吊架费为4元/m2,由项目部承担。

四、工期：本工程开工日期： 20xx 年 04 月 21 日

竣工日期：月日

五、双方责任：

1、甲方责任：

(1)乙方工人进场后，甲方应及时对其进行遵纪守法，安全、企业内部有关管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。

(2)甲方应及时向乙方提供施工所需的技术资料，负责现场技术及安全交底，工程进度安排、机具材料配置及质量安全文明施工的监督管理。

(3)施工期间，甲方保证现场24小时有管理人员，负责向乙方下达施工任务书和限额领料单，并对乙方施工情况进行监督检查。

2、乙方责任：

(1)施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。

(2)自行提供为完成施工所需机械、设备等辅助工具。

(3)按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金20xx元。

(4)乙方遵守施工单位的工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明 施工。

(5)乙方必须确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过3%。

(6)安全施工：乙方必须加强管理确保安全生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不承担任何责任。

六、结算方式：每月根据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款 ，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至%，其余 等保修期满后一月内付清。

七、工程质量要求

1、外墙保温按样板标准验收并符合国家有关外墙保温施工质量验收强制标准的要求，未达标者甲方不予验收并由乙方负责整改至达标为止。

2、做到工完料清。严禁乱到地图浆，造成二次作业的，由施工班组自行负责处理，并承担给甲方造成的经济损失。

八、违约： 违约及合同履行不力内容：工期拖延、质量不达标、现场清理达不到要求、管理配合不到位。如一方违约，按以下办法处理：

1、甲方支付劳动报酬，应按牟光清签订的劳务合同执行;

2、乙方施工工程质量验收不合格，乙方应负责返工。返工工时费由乙方自行负责;并承担甲方材料损失费并且甲方有权降低合同单价10～20%。

3、乙方在保温施工中，保温面空鼓造成剔打单处面积超过1平米的部位;凡出现一处罚款500元。

4、乙方在施工中，因甲方违章指挥，或提供的安全设施、设备、质量不合格导致发生事故的，或因不可抗力影响发生安全事故的，由甲方自行承担赔偿责任，因违章操作导致事故发生的，乙方负责人应承担全部的损失。

5、劳务人员在工地发生打架斗殴、偷窃、赌博等违法违纪事件的，甲方扣罚劳务费5000元每次，情节严重的加倍处罚,乙方并承担相应的法律责任。

6、乙方在施工中违章操作,经甲方提出书面整改后，拒不听从的, 甲方有权单方向终止合同。且乙方接到甲方终止合同的通知后必须在两日内自动退场, 甲方应在30～60日内给乙方办完结算,并支付已完合格工程劳务价款的60%，,余款在工程峻工验收合格后一年内付清。不合格或半成品工程款不予结算并追求乙方因不合格产品给甲方带来的经济损失。

7、若由于乙方自身原因私自中止承包合同，工程款按完成总价的80%支付。

8、工程质量每单元监理、或质监站检查中每有一次因质量不合格整改，导致2小时内不能进入下道工序。甲方每次罚款300元。

10、乙方不得以任何理由单方停工(或罢工)，未经过项目部同意的单方停工，乙方应承担1000元/天的罚款。

九、本合同共四份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务施工合同5

甲方(项目部)： 乙方(施工人员)：______________________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程名称：石总场西部牧业员工宿舍场地地坪

第二条 工程地点：石总场大连路路口______________

第三条 承包方式：单项清包______________________

第四条 开工日期：______________________________ 竣工日期：______________________________

第五条 工作内容：甲方合同内所有砌体(混凝土、平场地、垫石子、洒水、打夯)清工单价为_________元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理，甲方负责混凝土拉到现场，其他一切工序由乙方负责，并做好落手清。注：以上内容都按图纸工作量计算。施工中严格按照施工安全、质量规范，若乙方没有按照甲方要求和施工规范而造成的材料浪费，甲方有权开罚款单(在工程款中扣除)。

第六条 工程款结算：乙方进场后，每月甲方付给乙方完成合格工作量80%。 余款在工程验收合格后一次性付清。

一、质量管理

甲方提供乙方质量要求和技术交底，乙方必须按照施工规范和要求，精心施工，确保工程质量。绝对服从项目部质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时，必须达到所定标准(具体见技术交底)。

二、甲方职责和权利

2.1 认真遵守双方签订的《劳务承包合同》，对乙方工作进行指导、管理、检查和监督、审核乙方施工方案，全面配合乙方做好各项工作。

2.2 甲方负责向乙方提供技术交底，周、月进度计划，乙方必须认真执行监理和甲方的指令，但对不合理因素，可提出建议;经甲方同意后方可执行，乙方不得私自蛮干、

2.3 甲方及时组织、参加对乙方已完成的工程质量进行跟踪检查、验收。

2.4 甲方对有特殊贡献的给与一定奖励，对工作中个人给甲方造成一定损失的给与一定的经济处罚。

三、乙方职责和权利

3.1 认真遵守双方签订的《劳务承包合同》及承诺。

3.2 严格执行公司和工地的各项管理制度和规定，服从甲方的管理，自觉维护公司的利益和形象。

3.3 严禁未经甲方及设计和监理书面同意擅自变更施工图纸内容，如有发生造成的所有损失均有乙方负责。

3.4 如乙方严重违反《劳务承包合同》，工程工期、工程质量不能保证，现场管理混乱，甲方和公司利益受到损失，信誉受到损害时，甲方有权解除合同，除赔偿部分损失外，还要追究乙方责任，清除出场。清除出场按总工资的70%结算工资款。

3.5 必须认真遵守甲方的各项规章制度。派专人现场全权负责协调管理。

四、安全文明施工

双方必须认真遵守国家和上级劳动保护安全生产主管部门所颁发的有关安全生产、消防工作、文明施工等方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例。

乙方必须遵守施工单位的规章制度，听从甲方的管理和指挥;严禁在工地打架、斗殴、偷盗，若发生交司法机关处理。如有违反公司规章制度的按公司规定予以重罚。

乙方的所有作业人员，正确的使用“三宝”，严格按操作规程施工。若作业人员违反操作规程和公司的管理规定，如发生的安全事故的，甲方概不负责一切责任。正常工伤按国家《工伤管理条例》处理。

五、 未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

劳务施工合同6

甲方：

乙方：

甲乙双方按照建筑市场劳务分包的相关法规及规定，通过友好协商，特制定以下协议：

1、甲方作为总承包公司承揽了，就本工程的等分部工程的劳务分包给等人，负责人作为乙方代表，负责履行本合同的全部条款。

2、本合同按照劳务分包的原则，乙方在施工期间，服从甲方及甲方派驻工地现场项目经理部的统一领导和指挥，乙方必须无条件遵守甲方项目经理部制定的一切规章制度、施工规范，以及安全生产、文明施工等相关的规定。

3、乙方及进场施工的`所有人员必须遵纪守法，如有违法乱纪的行为，乙方承担所有的直接和间接的责任和产生的一切后果。本合同则自动失效，甲方有权把乙方清出施工现场，乙方不得干扰甲方正常的工作。

4、乙方劳务分包的分部工程具体内容为：

(1)强电系统----含整个控制系统、空调供电系统、设备供电系统、施工用电安装调试和维护。

(2)弱电系统----包含监控、应急、呼叫、显示器的布管，布线，布盒，安装设备及系统调试维护。

(3)整个上下水系统。(除消防喷淋外所有上下水系统的安装，维护，调试，保温，试压，试漏，设备安装)(1)和(2)和(3)人工费单价：13元/平方米

(4)保护性拆除：拆除费用按点工计费，拆除的材料设备归甲方所有，乙方不得私自拿出工地现场如有发现，以一罚十。注：以上结算面积按照施工平面面积为准以上价格含工地由水电工范畴做的杂事，即单价包干制

5、甲方按照实测面积和单价跟乙方结算，如有未列项目，双方友好协商;乙方自行承担施工工具、损耗、拖线板、伙食等;住宿由乙方统一安排，住宿费、水电费由乙方按实结算;乙方分包工程的装饰材料送货到施工现场，由乙方负责卸货，搬运至工作面或料库;乙方负责清理自己工作面的卫生及施工垃圾袋装化到指定场所;甲方提供脚手架、安全防护及施工电源;乙方必须按照甲方要求，统一服装、佩带安全帽、上岗证，甲方按照实际成本收取押金，待工程结束后，乙方统一退还，拿回押金，如有丢失或损坏甲方扣除相应的费用;乙方在施工现场如有违反施工操作流程及规章制度的行为，甲方可以按照规定处罚;具体标准：

A、不按规定着装，佩带安全帽，上岗证(或胸卡)每人每天每违反其中一项罚款50元;

B、不按规定作好安全防护，插座，拖线板不按规定安装，每违反一次罚50元，并在安全员监督下更换合格，因违反安全规程产生后果，乙方自行承担费用和责任;

C、产生生活垃圾每次罚款100元，随地小便一次罚款500元，随地大便一次罚款1000元;

D、吸烟或游烟每人每次罚款100元;

E、不按规定作息时间上下班，一次罚款50元;分包负责人违反一次罚款500元;如有请假，提前三天，待项目经理部批准方可。

(本工程作息时间：上午7：30—11：30，下午12：30—17：30，晚班18：30-22：00) F、闹事斗殴，醉酒上班一次罚款200元;(工地或宿舍严禁喝白酒)

G、不按规定清除分包所产生的建筑垃圾袋装化到指定场所，一次罚款50元;

H、甲方根据施工现场增加处罚条款，保留处罚的权利;

6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活费标准支付乙方的工资，但支付总额不得超过乙方完成工作量的50%，待工程结束时;甲方支付乙方工资到完成工作量的80%;待工程验收合格后，甲方支付乙方到完成工作量的95%;余款5%待一年质保期到达时结清。

7、乙方承揽的分部工程的施工，甲方按照《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-20xx)《电气照明施工验收规范》《给排水施工验收规范》进行验收，同时符合业主及监理的验收标准。甲方根据施工规范和管理制度对乙方进行按下列条款处罚或奖励。

(1)进场特殊材料由乙方负责保管，如有损坏、丢失，费用由乙方承担;

(2)因乙方施工质量问题和安装结束后造成的返工、整改，乙方除自己承担人工费外，同时赔偿甲方所损失的材料费用;

(3)乙方安装的材料损失，超出定额外的部分由乙方承担，小于定额规定的甲方给予乙方补偿;

(4)乙方在未经项目部的许可，被发现偷拿材料，以一罚十;私自拿出施工现场的材料每次罚5000元;

(5)乙方必须按照施工进度调配人员，保证总体施工进度，乙方施工工期不按规定执行的每超出一天罚款一千元;

(6)公司共用工具不经项目部同意，私自拿用或损坏的，乙方照价赔偿。

(7)乙方的人身伤亡等发生的赔偿责任及费用与甲方无关由乙方自己承担。

(8)乙方完成自己承担的分部工程后，必须按照验收规范进行班组分专业自检，认为自检合格后，报甲方项目部验收，项目部提出整改意见，乙方必须无条件配合整改，项目部报业主监理验收，乙方能一性通过验收，甲方根据乙方所承揽分部工程的分额，酌情进行奖励。

8、乙方必须按照施工进度调配人员，保证总体施工进度，否则甲方有权对乙方进行资金上的处罚，乙方所有施工人员必须接受甲方的技术、安全生产交底后方能施工;在施工过程中如发生质量及安全问题责任及费用由乙方承担。

9、由于装饰工程的特殊性，因乙方施工质量问题造成的返工、整改，乙方除自己承担人工费外，同时赔偿甲方所损失的材料费用;由于业主及甲方小面积的修改，乙方本着长期合作的前提，乙方人工不计费，幅度控制在15个工内;如有超出，甲方按实结算。

10、乙方按照图纸及项目经理部的要求施工，分部工程如有疑问，乙方必须事先请示，待认可后方可施工;甲方在分部工程施工前，有权对图纸及施工节点提出修改，按实结算，乙方不得异议。

本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

双方本着同舟共济的精神，围绕质量、进度、成本客户满意度四个原则，努力完成好合同所约定的内容。

本合同一式三份，甲方、乙方及项目经理部各执一份。

甲方：江阴和风装饰装潢设计工作室乙方(代表)：

项目经理(代表)：

联系电话：

劳务施工合同7

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致后订立本合同。

一、 工程名称：

二、工程地点：

三、施工内容：

村南两条路约1500m，路基宽5m，开挖深0.3m，做灰土一步，宽5m，C25硬化路面宽4.5m，厚0.15m。北面两条路长约1200m，路基宽4.5m，挖深0.25m，不做灰土，C25硬化宽4m，厚0.15m。

四、承包形式：包工包料(不含施工中的设计变更、增加、隐蔽工程)

五、工程造价:村南路438750元，村北路264000元，总价702750元。

六、工程期限：自20xx年 月 日至20xx年 年 月_日，如遇人力不可抗拒自然灾害，工期可顺延。

七、甲方义务

1、负责施工中的水、电、路三通工作，电源距现场50m。

2、提供生活住房、施工料场，并承担地面附着物清理及青苗、树木、坟地、地质文物的勘测清理工作。

3、监督乙方按设计标准和质量要求施工，并提供有关的技术资料或图纸一套，无偿提供土源，距现场500米内。

4、提供良好的施工环境，并承担对干扰阻拦施工、哄抢材料、聚众闹事所造成的经济损失。

5、按合同支付工程款，确保顺利施工。

6、未经验收先行使用，视为合格工程。

八、乙方义务

1、按甲方提供的技术和质量要求进行合理规范施工。

2、组织合格的材料进场，并承担因材质、返工问题所造成的返工费用。

3、服从甲方或甲方代表的合理质量监督，确保工程质量。

4、搞好施工组织设计，确保施工进度和施工安全。

5、搞好与周边村民的团结，树立良好的施工形象。

九、质量要求：合格

十、付款方式

工程机械进场后先付 元，路床开挖结束，灰土基础结束后再付 元水泥路备料款，其余款项在工程结束验收合格后 日内一次性付清。

十一、违约责任

双方各执合同总价5%的违约金。

十二、未尽事宜，双方协商解决。

本合同一式四份，双方各执两份，双方签字之日起生效，工程款结束后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务施工合同8

甲方：

居民身份证号码：

乙方：

居民身份证号码：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程地点：_____________________________。

二、工程名称：_____________________________。

三、工程内容：_____________________________。

四、合同工期

开工日期：_____年____月____日；

竣工日期：_____年____月____日；

合同总工期：_________天。

合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算，因不可抗力自然因素，及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。

五、工程单项承包单价（单包工不包料）种类规格安装费（元）备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚及档土墙按设计要求____元/m3全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。

六、工程质量技术要求：

乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工，必须达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发现，乙方应立即拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立承担相关责任及费用，乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。

七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。

八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金（50-200元），乙方拒不签字时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。

因乙方单方面造成工期延误时，处以每天____元罚金，乙方不得有任何异议。

九、安全施工与检查乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格安全组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包方及其劳务人员所有安全责任和因此发生的费用，由承包方全部承担，发包方不与承担任何连带责任。施工现场必须带安全帽，严禁穿拖鞋，一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。

十、工程付款方式

本工程无预付款，承包方进场施工之日起，每施工30天后，按确认完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由发包方工程师组织验收，合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。

十一、质量标准及验收

1、工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定__________等级。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

十二、违约责任

1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

（1）工程承包人违反本合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

2 、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_____‰的违约金。

3 、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金______________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付________元的违约金；

（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付__________的违约金；

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金__________元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

5、 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十三、争议的解决

工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第__________种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向_______仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

十四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用，双方协商拟定不纳入合同范围内。本合同一式___份，至合同签订之日起生效。

甲方：

_____年____月____日

乙方：

_____年____月____日

劳务施工合同9

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的电路工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程地址：

_________

二、工程内容：

前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等、

三、委托方式：

采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式、

四、工程工期：

1、开工日期：_________（以乙方工人开工算起）、

2、竣工日期：_________

五、工程总造价：

（人民币）每平方8.5元，面积按照图纸国家统一规范计算、

六、甲方的权利和义务：

1、乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料、、

2、施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况、

七、乙方的权利和义务：

1、乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工、

2、乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施、

3、按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度、

八、付款方式：

1、工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商、

2、变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方、

3、工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款、

九、违约责任：

1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方、

十、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决、

十一、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份、经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力、

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

劳务施工合同10

甲方：

身份证号码：

乙方：

身份证号码：

乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：

第一条：劳务（包工）施工范围

1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。

4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

5、乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全。

第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式

1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。

2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

第三条：工程质量安全

1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。

第四条：甲、乙双方责任

(一)甲方责任：

1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

(二)乙方责任：

1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。

第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

第七条：补充事项

甲方签字：

乙方签字：

年 月 日

年 月 日

劳务施工合同11

甲方：_______________

乙方：_______________

为了确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。

第一、工程概况

1、工程名称：_______________

2、工程地点：_______________

3、结构类型：_______________

4、承包范围：_______________

5、承包方式：包工、包机械、包铁丝、包钉子，每平方米_____元。

第二、工期

1、开工日期：自签订合同第二天开始

2、竣工日期：___年_____月_____日

3、在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认工期相应顺延：

（1）由于人力不可抗拒的自然灾害。

（2）由于设计变更导致工程量增加。

（3）停水、停电累计超过8小时。

非上述原因不能按合同工期完工的，乙方承担违约责任，向后推迟一天罚款300元。

第三、质量

1、本工程质量等级为：合格

2、乙方应认真按照规范、标准设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查、验收，为检查提供便利条件。

3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承担返工费用，须保证生产安全。

第四、工程结算与价款支付

1、价格支付方式：每月支付进度款，完工验收合格后一次付清，价格付清后，本合同自行失效。

2、结算方式：按基础面积结算。

第五、其他

1、本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。

2、如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：_______________乙方：_______________

日期：_______________日期：_______________

劳务施工合同12

工程承包人： (以下简称甲方)

劳务分包人： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

分包范围：施工图范围内的清包工。

二、分包工期： 开工， 竣工，总工期 天，每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延)，提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。

三、工程质量标准及进度要求

乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。

乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工，确保工期。

四、承包价格及结算方式、付款方式

土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源)，按每平方米 元计算，建筑面积为平方米，总价元。 场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。 结算方式： 首付工程款 万元，第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;余下的 万元经竣工验收合格后，一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。

五、奖惩措施

乙方在施工过程中，工程质量必须达到合格，否则处以工程承包价格10%的罚款。 乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款100元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附，见施工进度横道图)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。

六、甲方的权利和义务

1、提供相应的施工图纸一套，编写详细的施工组织设计，完成各项报表。

2、检查验收工程质量、安全生产、文明施工、施工进度。

3、按时提供施工材料。

4、甲方在检查工程质量时如发现达不到验收标准时，有权加以制止，并责令其整改，严重者令返工重做，由此发生的材料浪费及人工费用全部由乙方承担。

5、乙方在施工过程中不服从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规程的，甲方管理人员有权对乙方处以100-200元的罚款，并从本月支付工程款中扣除。

6、甲方应根据工程进度及时将材料采购到位，保证乙方不出现窝工现象，如发现因材料不到位所造成误工，经甲方确认给予误工补助。同时，乙方应提前24小时通知甲方供应材料，否则不予补助。

7、甲方要对各主要工序进行安全技术交底。

8、甲方人员经常深入工地，加强对安全、质量、材料及施工过程的监督检查和控制，指导施工工作。

9、完成竣工验收资料，办理竣工验收手续和竣工决算。

七、乙方的权利和义务

1、必须严格执行国家现行有关工程质量评定标准、规范。

2、施工时必须做到工完料尽场地清，落地材料及时回收利用，不另计人工费，杜绝材料浪费，如材料用量超过定额用量时，超出部分材料自负，费用从工程款中扣除。

3、现场施工员和班组长必须现场负责，如遇特殊情况，须经项目负责人同意，并委托他人负责，否则处罚100元/人次。

4、不得无故停工，如发现无故停工现象，甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款，情节严重者清退出场，并拒付已完成的工程量款。

5、乙方要保持与甲方的良好沟通，发现问题及时反馈，积极配合甲方。

6、必须保证现场施工人员遵守项目部各项规章制度。

7、乙方自备手头工具，如锹、铣、瓦刀、灰斗、棉线等。

八、其它

1、甲方有权对乙方的工作做临时性调整，乙方应积极配合。

2、围墙以内的安全文明施工，必须遵照要求作到活尽场清，不另计人工。

3、返工：由甲方原因造成的返工，甲方根据实际情况给予一定补偿。

4、变更部分按照原承包价格中的定额预算有关相应子目计算(增加或减少)。

5、现场质量、安全管理、材料管理有相应的惩罚措施。

6、施工单位的各项制度、质量、安全条例均与本合同具有同等效力。

本合同一式四份，甲乙双方各二份，双方签字后生效，工程款付清后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

劳务施工合同13

发包方（甲方）：___________________________

承包方（乙方）：___________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就_____工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行

一、工程概况

1、工程项目名称：________________________

2、工程施工地点：________________________

3、承包内容：____________________________

4、承包方式：____________________________

5、承包面积：____________________________

6、承包价格：每平方米工价为____元。

二、工程期限

1、开工日期：_____年____月____日

2、竣工日期：_____年____月____日

三、甲方责任

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

四、乙方责任

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

五、工程验收

1、工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

3、因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

4、因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人____元一天支付给乙方。

六、安全责任

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

七、结算办法及付款方式

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。

3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

八、违约责任

1、当发生下列情况之一时，工程承包方应承担违约责任：

（1）工程承包方违反本合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

（2）工程承包方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

2 、工程承包方不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_______‰的违约金。

3 、工程承包方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_______元，工程承包方尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_______元的违约金；

（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_______的违约金；

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_______元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

九、其它

1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买；

2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃；甲方所有损失由乙方赔付。

3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。

4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

发包方签字：________________________

承包方签字：________________________

签约时间：_______年_______月_______日

劳务施工合同14

甲方：_________

乙方：_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据三亚市实验中学9#教师住宅楼工程，劳务分包事项协商达成一致，订立本合同、

一、工程概况

工程名称：三亚市实验中学9#教师住宅楼工程工程地点：三亚市实验中学校园内

工程结构：框架结构

二、承包方式

包工不包料（小型手工工具由乙方自负）、

三、承包范围

（含整栋楼全部的砼工作量）

1、本工程所有的砼分项工程：

⑴含各层窗台、雨板、飘板、飘窗、空调板、线条板、花架、水箱、室外散水的砼浇筑、

⑵及时清理场地及各层楼地面、砼部分的材料、砼块、垃圾、落地灰、）

⑶场内（60m以内）的水平垂直运输、

（4）小构件砼浇筑时操作跳板、架子的搭设与拆除、

（5）不再发生与本合同无关的各项增加费用、

四、工程质量标准

砼分项工程的施工质量应符合《砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204—_________）国家标准的要求，不得有麻面，蜂窝，狗洞，露筋等现象，达到合格标准、

五、工期要求

乙方从_________年_________月_________日开始动工，至_________年_________月_________日完工、

六、双方的权利与义务

1、甲方的权利与义务

a、负责提供施工图纸、施工机械、施工材料，并指定施工场地、

b、负责编制工期进度计划，施工方案，进行技术交底，及必要的技术指导、

c、负责在施工过程中对乙方承包分项工程的工程质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查和管理、

d、负责按乙方进场人员提供安全帽和高空作业必须的安全带等防护用品、

e、负责提供乙方施工人员的食堂、宿舍、仓库、厕所、生活用水用电，乙方按甲方的要求使用和保护、

f、负责提供乙方施工所需的施工机械机具等（如搅拌机、高速提升机）

g、负责按本协议约定按期支付生活费及承包工程进度款、

h、有权利要求乙方撤换、辞退工作不负责任，违章指挥、违章操作、违法违纪且拒不纠正、不听劝阻的人员、

2、乙方的权利与义务

⑴提前向甲方计划予准备材料，以免误工待料、

⑵负责按甲方工期要求，在指定时间，合理组织足够工程施工所需的有一定技术素质的工人进场、进场人员应服从甲方统一安排、指挥和管理、

⑶严格按照设计图子、标准、规范、技术交底书，严格执行现行施工规范、操作规程和质量验收标准、

⑷自觉接受建设单位、监理单位和甲方项目部有关人员的监督，严格执行有关工程实施的指令，并承担因工程质量问题造成的人工费，按市场双倍价赔偿甲方的材料费用损失，工期不予顺延、

⑸强化对自身人员的安全教育，正确使用和爱护甲方提供的安全防护用品，丢失或损坏再次购置的费用由乙方自理、严格执行安全操作规程和甲方的各项现场管理制度，对现场作业和施工方法的适应、稳妥的安全性承担全部责任，对其人员的行为、违规和疏忽完全负责，承担自身人员各类安全事故的全部法律和经济责任、

⑹坚持文明施工、工完场清、杜绝材料浪费，一经发现应按市场价赔偿甲方损失、及时清理现场及各层楼地面、混凝土部分的材料、垃圾、落地灰），并按要求在指定地点堆放材料、垃圾、遵守三亚市建设工程主管部门有关文明施工的各项管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款、

⑺遵守当地政府的各项法律法规和管理规定，进场人员应向甲方提身份证、上岗证、劳务证复印件，暂住证由甲方协助办理，费用由乙方自理，并不得带家属、小孩进入施工现场；承担自身人员违反有关规定、制度造成的一切损失和罚款、严格遵守安全施工和文明施工的有关规定、乙方要做好工人的安全教育工作，杜绝打架斗殴和违法犯罪发生；如违返规定，一切后果由乙方负责，并罚款1000元，事情严重者交公安机关处理、

七、承包价格，及付款方式

（一）承包价格：商品砼浇筑按本工程施工图中的建筑面积每平方米八元计算，支付人工费、搅拌机砼浇筑按所捣砼数量，60元/M3支付人工费、

（二）付款方式：按所完成的工程量，（并质量验收合格后），每层支付工程进度款70%（含工人生活费），剩下30%待工程竣工验收合格后2个月内结清、

八、其他

1、如因乙方原因，造成工期延误和质量责任，按有关规定对乙方进行罚款、（工期延误按每天500元罚款，质量问题每处按1000元罚款，从予付工资中扣除、）

2、如乙方质量检查不符合要求，经甲方勒令整改后仍不符合的，视为乙方违约，甲方有权无条件解除本合同或强行采取其他措施、

3、本合同如发生争议，甲方双方协商解决、

4、本合同经双方签字盖章后生效，工程款结清自行失效、

九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份、

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

劳务施工合同15

甲方：（雇主）

地址：

联系电话：

乙方：（雇员）

地址：

联系电话：

为了安全、保质、保量、按期完成______________工程项目，甲方将该项目防水工程劳务施工委托乙方负责完成。为了双方的协作、保证工程顺利施工，按照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专项施工事项协商一致，订立本协议。

第一条、工程概况

1、工程名称：___________________防水工程。

2、工程地点：___________________________。

3、工程范围：___________________________。

第二条、协议期限

开工日期：______年______月______日。

竣工日期：______年______月______日。

第三条、乙方承担的劳务内容、要求

1、甲方分配乙方在________岗位担任________职务（工种）。在正常情况下乙方必须完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务为：______________________________________。

2、工作地点：______________________________________________。

第四条、双方责任

1、乙方自带工具和安全防护用品，相关人员要服从甲方现场管理各项条款。乙方严格按照操作程序施工，在施工中因自身原因造成的作业人员财产损失及人身伤害由乙方自行负责，与甲方无关。乙方负责所属人员的安全教育和安全施工。

2、甲方负责对乙方工程进度、质量、安全施工情况进行检查，负责协调乙方与其它相关作业队伍关系。

第五条、甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间

1、劳务费______________________________元整（_________元）/月。

2、劳务费用的支付方式：每月____号，甲方转账到乙方银行账号（开户行：_______________________；账号：______________________________）。

3、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第六条、质量安全要求

双方约定承包范围内的工程质量达到国家现行验收规范的合格标准。乙方自行组织技术人员按照规范施工。乙方严格落实安全文明施工规定组织施工，及时排除安全隐患，杜绝安全事故的发生。

第七条、社会保险

甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

第八条、违约责任

乙方无故终止施工影响工程进度，甲方有权终止，由此造成的一切经济损失由乙方负责。甲方双方因协议发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，可向当地主管部门申请解决办法。

第九条、争议解决方式

凡因履行合同发生的任何争议，双方应友好协商，协商不成的，任何乙方均可向________________人民法院提起诉讼。

第十条、其他

本协议一式____份，甲乙双方各执____份。双方签字后生效，支付完工程款后协议失效。

甲方：（签章）

经办人：

______年______月______日

乙方：（签章）

经办人：

______年______月______日

第四篇：劳务施工合同

建筑工程劳务承包协议

发包单位（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国建筑法》《宁夏回族自治区建筑管理条列》《劳动法》的有关规定，结合本公司建筑施工、安装、工程技术质量、安全、现场文明施工，为了加快工程建设，确保工程保质保量按期完成任务，为了明确双方的责任心、权力、义务，本着自负盈亏的原则，经双方协商达成协议如下：

一、工程名称：力德牧原园区新建羊舍及旧舍改造工程。

二、承包单价及工期：新建羊舍每平米130元，旧舍改造每平米20元，青储池改建1000立方米、道路硬化800米，每平米40元。工期自2012年1月1日至2012年3月20日

三、承包范围：新扩建改建标准化羊舍2000平方米，包括木工、钢筋工、土建及新建羊舍和旧舍上水下水、电工安装等人工工资。

四、结算方式：按合同签订为准，如在中途自身实力不强或途中退出，甲方不给于决算，自动退出工地。

五、付款方式：

进入现场施工后，按每月进度的工程量支付80%的工程款。其余款待工程验收合格两个月内全部付清。

六、工期管理：根据施工单位和甲方计划为准，耽误工期由乙方 1

负责经济责任，每延误一天相应处罚500元，提前一天奖励1000元。

七、质量标准和验收规范

1、质量标准按图纸和甲方有关规定验收一次性合格（以国家验收规范为标准），如达不到标准造成的返工损失由乙方自行负责承担。

2、在质量管理中，承包人必须无条件服从项目部和监理单位以及甲方规定，按规范 标准执行并进行施工。

3、项目部及技术员对工程质量进行全面检查，对不合格的部位进行提出整改，承包人必须服从，不得刁难和阻碍技术质检人员工作，否则有权给予经济处罚。

八、安全文明施工

1、承包人必须严格按照《建筑工程安全生产管理条例》及《建筑施工安全检查标准》和有关安全操作规程进行施工。

2、进行施工现场必须佩戴安全帽，高空作业系好安全带，不得在施工现场大小便，不能在施工现场吸烟，在生活区和工地上不准打架斗殴。

3、乙方承担现场工人的工伤保险和工人签订劳务合同并提供身份证复印件及工资表。

4、承包方应按操作规程施工，凡在工地内发生的一切安全事故，由乙方承担其责任和经济损失，甲方不承担任何责任。

5、乙方在甲方指定场区进行工作，并保证场地清洁材料堆放整齐及机械保养，做到工完场地清，否则给予经济处罚。

九、此合同一式三份，甲、乙双方各执一份，上交公司一份，均 2

具有法律效力，从双方签字之日起生效，工程竣工后工完款清本合同自动失效。

甲方：

乙方：

年月 3日

第五篇：施工劳务合同

施工劳务合同1

甲方：

乙方：

据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、烟台建设主管部门下发的相关文件及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方 楼 施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 结构类型：

4. 建筑规模：共约㎡(以施工图纸为准)

5. 开工日期：以甲方通知为准

二、劳务作业分包项目内容及价款

1一级配电箱;土方工程及机械○2钢筋、混凝土、止水钢板、1、甲方提供的设备及材料：水泥、砂石、砖、加气块。临时设施，屋面瓦。

2、其余一切施工设备工具、材料、安全防护设施、通讯工具，由乙方承担。

3、分包劳务费用综合单价(达到扫地出门，不包含地暧地面处理、桩基础工程、土石方工程、防水工程、门窗工程、栏杆扶手、公共部位及外墙镶贴面层、外墙保温及涂料以外的施工分项，做到内、外墙抹完为止，人工配合槽)，元/㎡。

4、甲方所用另行用工元/工作日。

5、承包单价元/㎡(主体：元/㎡，管理费元㎡，文明施工费元㎡)。

三、合同价款的支付

1、进度款支付：按主体结构6层完成，付款%;结构封顶完成，付款主体结构%。高层主体结构6层完成，付款 70 %;每八层付完成工程量的70%; 结构封顶完成，付款 %，工程交付验收合格后付至后一次性付清。

2、每次支付劳务费时，乙方凭收款收据领取，乙方每月必须提供真实有效的工人工资表，项目部监督发放(工资表及考勤表必须实现实名制签字方可有效)。

3、具体工资发放办法另行约定。

四、进度、工期要求

1、本合同工程计划：根据甲方签订的总承包合同日开工，乙方必须按甲方要求的工程进度计划(合同签订时同时签订)完成每个分部工程，每分部每拖延一天由乙方承担20xx元的违约金，同时承担由延期给甲方造成的其他经济损失(非乙方原因除外)。如甲方原因造成乙方停工应补人工费(如有3人以上作业除外)

2、如果乙方未完成进度计划，且甲方认为乙方明显完不成进度计划及要求工期，甲方有权组织其他施工队伍进场抢工，所发生的费用(实际发生的费用+10%管理费)从乙方当月进度工程款中扣除，若因乙方管理混乱、进度严重滞后等乙方原因造成工程进展困难或无法进行，甲方有权更换其他施工队伍，所产生的一切费用及由此造成的一切损失由乙方承担。

3、对于不可抗力(工程变更等原因造成工期延误所执行甲方与建设单位签订合同中的相关约定)，经业主、监理及甲方项目经理确认，工期相应顺延，业主对甲方顺延的工期对乙方有效。

五、质量标准、检验与验收

1、本工程质量标准为合格标准，按照设计图纸、变更签证及国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)及相关的施工质量验收规范、甲方与业主签订的施工

2、每个单项工程施工前必须先做样板(样板间、样板墙)，经甲方验收合格后方可正式按样板间(墙)标准进行大面积施工。

3、分包工程项目验收批具备验收条件后，由乙方书面提出验收要求，双方确定验收时间进行验收。

4、工程验收时，对甲方和监理提出的合理修改意见，乙方应按要求整改，并承担由此所产生的人工费用。

六、安全施工与体系管理

(一)双方签订《安全生产责任书》，签订时间：与合同同时签订。

1、甲方对施工现场安全实行监督管理。

2、甲方负责进场从业人员进行安全生产教育和培训，使从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全级才能，并按操作规程施工作业。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全从业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

3、乙方对分包工程范围内的施工现场安全生产工作负责。对于乙方施工过程中发生的安全事故，如出现甲方垫付或承担责任的，甲方有权向乙方追偿，款项可从工程款中扣回。

(二)乙方必须执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规定，遵守交通、治安、消防等规章制度，严格按甲方的技术、质量、安全、工期交底要求组织施工，服从甲方现场施工管理，创建安全文明工地。

(三)安全事故责任，0元以内的安全事故由乙方自行负责，20000元元以上按时事故原因协商处理。

七、乙方自备工具约定

1、铁锨、镐头、锤子、铁钎(钻子)、水管、抹灰用小工具(灰条、靠尺杆、灰板、抹子、筛子、铁钉、钢钉等)，施工用的线绳、铅笔、粉笔及小型电动工具脚手架等。

2、防护用品(安全帽、安全带、雨衣、手套、绝缘鞋等)、通讯用具(对讲机等)均由方自行解决。

八、甲方的权利和义务

1、甲方项目经理所领导的项目部代行合同约定的甲方职责。

2、向乙方提供正常的施工条件，安排施工任务，向乙方提供必要的安全施工保障措施、施工技术措施、施工方案、符合要求的安全防护措施。做好各项技术交底。

3、按本合同约定支付分包合同价款。

4、负责与建设单位、监理及相关部门联系，协助协助现场工作。

九、乙方的权利和义务

1、委托的驻工地履行本合同的项目负责人为：。

2、必须向甲方提供以下材料

(1)每个现场施工人员的详细情况表及身份证复印件。

(2)现场每个单项分包班组签订的劳动协议(包括单价、计量、结算或工资发放等)。乙方必须保证所提供的资料真实有效。

3、乙方必须保证足够的、满足甲方工程进度要求的施工人数及自备的配套工具，确保施工进度计划及工期。及时向项目部提供每周材料供应计划，项目负责人必须常驻工地。

4严格执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规定，遵守交通、治安消防等规章制度，严格按甲方的技术、质量、安全、工期交底组织施工，服从甲方现场管理，创建文明工地。

5根据劳务分包内容自主组织素质高、具备熟练操作技能的工人进入施工现场并满足工程需求。

6、分包的分项工程质量不合格，应立即返工重做，直到合格，并承担由此造成的工期延误责任和经济损失。

7、在甲方按合同约定付款的前提下确保劳务工资，100%对作业工人支付，否则由此而引起工资纠纷甲方有权进行处理，所发生的一切费用及损失由乙方承担全部责任。

8、合同签订后乙方向甲方缴纳合同信誉金为，乙方不可提出合同外的任何不合理要求，否则，乙方承担5万元的违约金。若情节严重，甲方有权辞退乙方，若甲方付款不及时，发生乙方施工人员因工资等原因聚众或上访时甲方负责所有相关损失，同时对于期间甲方为此支付的各项费用凭票据由乙方承担，从乙方决算之中直接扣除，同时执行合同约定。

9、在甲方已按合同付款的情况下，若因乙方在本工程中对外欠付劳务费、材料费、租赁费等导致甲方被起诉或承担支付责任，甲方因此支付的款项和起诉费(仲裁书)、代理费和代案费等费用由乙方负责加倍偿还。

10、酝酿合同在履行期间内，乙方应给予核算时间和付款签证时间。如手续具备，若甲方不能发行合同付款是，每逾期一天应赔偿拖欠款项的万分之三给乙方。

11、如因甲方供材料、机械、停水停电等影响工期，工期相应顺延，并赔偿给乙方造成的损失。

12、乙方在施工中必须注意安全，严格操作规程，严禁野蛮施工和带病上岗作业，杜绝安全事故发生。

十、质量保修

1、质量保修期为1年，自该工程发包人验收合格之日起计算。

2、质量保修金双方约定为工程价款的5%，按照国家相关规定一年返还。

十一、其他

本合同一式贰份，甲乙双方分别各执一份，本合同自订立之日起(双方盖章后)生效，工程竣工保修期结束自行失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工劳务合同2

发包方：____________（以下简称甲方）

承包方：____________（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。

甲方决定将________公司________工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。

二、本合同期限：从_________起至_________止。

三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付，装修完工前付_________。

五、乙方的职责乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责：

1、全面履行_公司与_建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。

并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。

如达不到则按管理费的50进行处罚。

七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：____________

______年____月____日_________年____月____日

施工劳务合同3

甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程质量，工程进度及安全，经双方协商一致，签订本合同，以此共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条：承包方式、价格及范围

1、承包方式：包工不包料，不包辅材，包质量、安全、进度。

2、承包单价：110隐框玻璃幕墙 /㎡，面积约 ㎡;点式玻璃采光顶 元/㎡，面积约 ㎡。

3、范 围：贵州山桥农资产品物流配送中心外装饰图所示内容

第三条：工程结算方式

1、110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工，结清尾款; 结算总价根据实际完成工程量据实结算。

2、如甲方工程款不按时支付，乙方有权停工。

3、如甲方工程款不按时支付，因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方承担。

第四条：工期

1、在施工条件具备的情况下，工人进场施工开始计算工期， 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，历时 天。

2、在施工中如遇特殊情况，经现场监理工程签证后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。

第五条：工程质量

1、工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收。乙方必须严格按照施工图纸和要求，精心组织施工，保证工程质量，并接受甲方现场管理人员的监督检查、调动和指挥。

2、乙方在施工中保质、保量进行施工，经甲方验收后如质量达不到标准，甲方有权限期整改。

3、乙方在施工中因质量不符合标准所造成的返工、修理或重做等其工费损失应由乙方承担。另外还应赔偿因返工、修理或重做所造成甲方原材料的损失费用。

4、乙方参与现场施工的人员以书面形式将其姓名、身份、技术人员证件，所分担的工作通知甲方，持证上岗。

5、乙方应服从项目管理人员、监理公司的管理。

第六条：现场管理及安全生产

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度，严格按照安全要求进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于乙方安全措施不力，造成事故达到责任和因此而发生的费用由乙方自行承担。

2、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上诉规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自负，乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理，安全生产的教育。

3、乙方进场后，甲方需为乙方提供住宿。乙方的日常生活，炊具自行解决，生活费由乙方承担，须保证现场清洁卫生。

4、乙方必须在甲方的监督下，及时足额支付施工人员工资，由乙方未支付和未付足施工人员工资所引起的纠纷由乙方负责。

5、在施工过程中，如不按安全管理违反操作规程造成的人生安全伤亡事故由乙方负责，并承担由此造成的经济损失和有关部门的罚款，因乙方原因发生火灾等事故，由乙方负责，并赔偿甲方损失。

6、甲方须为所有进场施工人员购买意外伤害保险。

7、乙方必须遵守甲方项目部的规定，甲方有权按照项目部管理规定对违反规定的人员进行处罚。

第七条：材料及设施供应

1、本工程所需的材料，由甲方供应，乙方应在3天内书面提出用料单，交付甲方项目部。如不按期提供所用材料或因甲方原因现场不具备施工条件而造成乙方停工(达48小时)，则甲方承担乙方的停工损失，按现场施工人员50元/人进行补偿。

2、乙方设专人收领甲方到场的各种材料，妥善保管，合理利用，必须接受甲方现场监管，不得浪费。乙方进场的物资未经甲方允许，不得运出场外。

3、乙方组织工人文明施工，重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。合理使用甲方提供或租赁的机具，如果人为损坏、丢失则照价赔偿。

第八条：双方责任及义务

1、甲方权利及义务

(1)甲方有权对乙方违反合同条款内容实施处罚、经济赔偿及辞退的权利。根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

(2)甲方提供乙方具备本合同作业的施工现场。免费提供施工住房、用水、用电，使用机具及材料;及时提供所需建筑材料并及时到位;

(3)甲方提供给乙方技术服务，给乙方创造施工条件，现场管理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证;

(4)甲方负责各部门联系，协调各班组间配合，使工程达到安全高效。

(5)按照本合同向乙方支付工程款。

2、乙方权利及义务

(1)乙方有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保按时保质保量完成甲方交给的任务。

(2)乙方在工地施工期间应节约用水、用电;

(3)严格按照施工图及说明施工，确保工程质量，按合同规定的质量标准工期要求如期完工和交付。

(4)乙方不得在甲方未违约的情况下擅自离场，否则，甲方有权扣发乙方工资，并可向乙方追加因此而造成的损失。

第九条：违约责任

1、由于乙方原因，不能按合同约定的期限交工的，每逾交付一天，则向甲方偿付违约金 元(按天计算)。

2、由于甲方原因，不能按合同约定的期限支付工程款的，每逾支付一天，则向乙方偿付违约金 元(按天计算)。

3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除，若任何一方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。

第十条：争议的解决方式

合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。

其他合同为说明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

第十一条：本合同一式两份，双方各执一份，双方以盖章签字后生效。未尽事宜，双方另行协商。

第十二条：本合同工完帐清时，自动失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工劳务合同4

发包人：

分包人：

兹有发包人将 江苏*有限公司 的 办公楼 工程的施工发包给分包人施工，为切实加强管理，保证工程质量，确保安全生产、文明施工，树立良好的社会信誉，依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现有发包人与分包责任人 就以下事项，签订本合同书。

一、分包工程概况

分包工程名称： 办公楼工程

分包工程地点：

分包工程承包范围： 土建、安装

二、施工工期

本分包工程定于20xx年07月15日开工，20xx年02月15日竣工，总工期为 210日历天。

三、分包目标

1、质量管理目标：无质量事故，工程质量综合考评为保 办公楼工程 评定为市优质主体结构。

2、文明施工和安全生产管理目标：无伤亡事故，每次考评得分达到明工地 奖。

3、市场行为和施工组织管理目标：每次考评得分达到分。

四、工程奖罚

1、质量考核：根据责任目标每提高或降低1分，分别给予工程总价

2、安全生产考核：每提高或降低1分，每次分别给予工程总价的奖罚。

3、达到质量目标(市优质主体结构)及同时获得“市文明工地”称号的奖2%。

4、凡被通报表扬或批评的，每次分别奖、罚

五、工程款结算和支付

1、分包价款结算：工程竣工验收后经业主委托的有关部门审计后按审定价收取 6 %的总包管理费，所得税(按审定总价的1%)及其他税金、有关规费另由分包人按实承担。

2、工程款支付：根据总包合同工程款的回收按比例付款。

3、分包人提供材料和分包工程发票。

六、其他

1、分包人应承担自方所涉及的所有债权债务和盈亏，并承担一切经济法律责任。

2、准时参加承包人及业主、监理等有关部门组织召开的施工例会。

3、在工程质量和安全生产上造成的一切损失均由分包人承担。

4、分项工程的分包及特殊材料的采购须经承包人认可。

5、分包人应按时足额发放工人工资，对因工资纠纷出现的聚众闹事或多人上访的，每次处罚5万元。

6、分包人应自行负责工程的有关签证、资料整理、竣工结算及工程款的回收。

7、承包人和分包人共同协调做好与上级主管部门、监理单位、业主及其他分包人的关系。

8、分包负责人应遵纪守法，不得向业主工作人员及相关人员行贿;不得高估冒算工程量，一经发现按实退还业主，并由分包人承担责任。

七、本合同书一式三份，承包人二份，分包人一份，具同等法律效率，签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工劳务合同5

发包人(甲方)： 承包人(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》计其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方责任、权、利，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：2、工程地点：新上城原上城影院。

3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。

二、合同工期：

开工日期：年 月 日

竣工日期：月日

合同期总日历天数：

三、质量标准：合格

四、工程款(进度款)支付及结算办法：

甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推)，当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。

五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，所有工作确保施工合同的履行。如因甲方手续不完善造成停工，由甲方承担责任。

六、违约

发包人不按合同约定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格，承包人承担违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付处罚，同时提前1天甲方奖励乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。

七、补充条款：

在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准，以此作为结算依据。本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建)

八、在施工过程中发生争议，双方协商解决。

九、未尽事宜，甲乙双方另签补充协议。

十、本协议一式贰份，双方各执壹份，甲乙双方签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工劳务合同6

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规。遵循平等自愿、公平诚实、信任的原则，双方就劳务分包事项，协商达成协议如下，甲乙方必须共同遵守执行。

工程名称：

工程概况：

一、安全文明施工：

1、进入施工现场，必须配戴安全帽及帽带、穿胶底鞋、不准打赤膊、穿拖鞋、皮鞋上班，如有违反甲方有权罚款20元/次。因违反工地安全制度而发生的安全事故由乙方负全部责任。

2、严禁酒后进入施工现场，严禁带有高血压、心脏病、恐高症、传染病、精神病等危害性严重的人员和未成年童工进入施工现场作业，如有违反者，造成后果由乙方全部负责。

3、乙方人员如有发现存在安全隐患、质量隐患、都应立即通知甲方或项目部管理人员安排整改。

4、如有乙方人员自行违章造成的安全事故，乙方自己承担全部责任。

5、乙方人员不得在施工现场追打或与其他班组发生纠纷，如有先动手者处500元罚款给对方赔偿，如有严重暴力者，构成刑事责任的交公安机关处理。所有费用由乙方承担，不准赌博、吸毒等违法行为，乙方在工作时间外和工地外，所发生的任何安全事故，均由乙方自己承担甲方概不负责。

6、乙方人员不得与项目经理、施工员、管理人员及食堂、小卖部员工进行辱骂、斗殴等不当行为，违者处以200元至500元罚款或清退处理。

7、如发现工地有偷盗行为的，罚款1000元一次。

8、各施工班组长通讯工具全天都要处于开启状态，如工作上有

要紧事而各种方法都无法联系上长达48小时，视乙方放弃本工程。甲方不作任何解释，施工 的'确有特殊情况要离开本工地，必须向甲方管理人员请假后方可。

9、因本项目工期紧，乙方不得有任何理由拒绝甲方合理安排的加班加点的施工工作方案，否则甲方管理员按实际价格的2倍安排另外班组的处理方案。

10、乙方必须遵守国法法律和地方法规。

11、乙方在施工途中由于违反本合同或所属工程质量和进度跟不上等原因而引起中途退场的个人或群体，甲方只付所做工程量的80%，其余20%作为后段班组的进场补助。乙方不得以任何理由向甲方索要。

12、乙方在本施工范围及施工时间内的每位员工所遇到的经济困难、工作困难、以及衣、食、住、行的建议和异议都可随时随地反应给甲方，甲方都会尽心尽快地解决和接受妥善安排所有问题。

13、乙方每位师傅，必须具有有效身份证，进场3天内身份证复印件交给甲方。

14、外架上的卸料平台，乙方使用前必须报告甲方或项目部询问是否可以使用，平台上堆放的材料重量必须控制在允许范围内，乙方不可以私自搭设卸料平台和改动。由外架子搭设的平台，否则一切后果自负。

15、乙方小组长必须具有一定的技术、管理、信誉、经济（能垫资3000元至5000元）方面的实力。

16、由于塔吊指挥或搭吊司机放置错误，乙方不得打架、吵闹、关电源和抓塔吊、吊钩等过激和不当行为，如有违反罚款200元一次或交项目部处理。严重者交公安机关处理。

17、安全事故单次医疗费用500元以下的由乙方承担，单次医疗费用500元以上的根据实际，划分责任协商而定。

二、施工任务范围：

1、所属工程从承台垫层起至屋顶构架等一切现浇构件的架子和模板的制作安装、拆除、清理、模板刷油所有付在模板上的木方需撤除，并退出钉子按甲方指定地点分类堆码，以及螺杆上的蝴蝶扣和螺帽的拆

出。

2、乙方自备钉子、铁丝、工地常用的机具、手工工具、电动工具、扫把、灰线及劳保用品等物。

3、所有机用料的卸车工作。

三、工程质量要求：

1、梁柱搭接必须平、正、光、直。

2、乙方必须按甲方提供的设计图纸以及技术设计变更要求，建设单位和甲方现场管理人员的要求进行施工。

3、不得未经甲方许可，擅自更改设计要求。

4、现浇构件模板几何尺寸必须正确，不得出现增模、漏桨、垮模及支撑不牢等工程质量的现象发生，如有违者返工部份的材料工资及其它工程人工工资由乙方负责。如有凿陶漏部分需要处理由乙方负责。

5、现浇梁板、柱及楼梯底板必须平整，误差严格控制在2mm以内。

6、所有室内天棚必须保证不抹灰，只刮888的质量要求。

7、有砼浇捣时，必须有本组木工随时随地护模。如有发现无人护模的罚款每次250元。

8、乙方制作中的浪费材料现象，处以伍倍以上罚款。

9、所有外角住中线垂直度必须控制在之内，乙方组长必须配合甲方技术检验人员的检查，否则罚50元/次。

10、乙方所有领取的工具及辅材必须按损耗5%的数量归完，否则按市场价格赔偿，结帐时在乙方工程款里扣除。

11、装完模必须清理平板上面模板、木方、钢管、扣件，特别是锯木灰的清扫，冲洗和架子下面多余的材料成堆，拆完模必须把平板模上钉子退出，材料尽快清理，以便下一道工序施工，否则甲方派人清理，工资由乙方承担。

12、木工内支模架不得与外架相连，内支模架框梁主柱需连扫地杆。

13、所有内升模需制成定型模板、升板平板模需编号定位安放。

14、所有柱子模板上档必须封口。

15、所有木工用料不能放置于外架上。

16、柱子的垂直度，平整度每层不得超过5mm，在一条线柱子必须拉通线核正调直，否则一根柱子罚款50元。

17、柱子下端第一度圈离地不能起过25cm,下面4度圈的对应位置距离不能超过50cm,柱模上端必须用木方封挡。

18、每个内升模的阴角必须垂直钉木方（木方钉在矮升模挡子）。

四、承包单价及付款方式：

1、单价按设计院提供的图纸模板与混凝土接触面积，地下室每平方米元，地下室主楼至屋顶每平方米元包干结算，结算包干后甲方不再签任何计时工。若有特殊情况，有计时工的，按元/工日计算。

2、第一次付款按施工进度，从乙方进场开工之日起要出本工程正负零结构完成，付本工程量的%（包借支的现金和餐票）其途中只有零用钱支付给乙方，以后付款方式每完成主体结构五层，付一次工程进度款%，主体竣工验收合格付至合同总价的%，其余额扣除锤凿（锤凿工资按实结算）一个月内一次付清。

未尽事宜，双方协商解决。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力，自双方签字后生效。

甲方签字：乙方签字：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

年 月 日 年 月 日

施工劳务合同7

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

为明确责任，保障双方的权益，保证工程发、承包工作的顺利进行，根据本工程的具体情况，经甲乙双方充分，特订立本合同，本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围：

四、工程内容：配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工(未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作)砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满足安全生产、文明施工的其他工作内容，达到主体验收的条件。

五、承包方式

1、人工费(劳务费)清包。

2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。

六、合同价款

1、最终以双方实际审定的建筑面积(含地下室)乘以元/M2结算。

七、施工日期

主体必须在否则每拖延一天罚总承包价款 ‰ 。

八、付款方式

1、根据项目部向建设单位每月报量(完成量)项目部收入人工费的 %付给乙方工程款。

2、工程主体竣工验收合格后，60日内办理完结算，结算完毕后两个月内，甲方支付剩余工程款至结算款的 %

3、其余 保修金，自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。

九、工程质量

1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收规范要求施工，否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。

2、工程质量达到国家规定的合格标准(其中混凝土实体质量必须达到清水混凝土要求)。

十、工程签证

1、施工期间原则上不再发生清工，如确有必要必须事先征得分公司主管经理同意，所需资料齐全，签证经项目经理签字，分公司主管经理批准审核后方为有效。清工单价为每工日 元整。

2、在施工中，如设备故障维修、停水停电、商品砼不按计划到场所产生误时、误工由项目经理核实，分公司主管经理批准审核后方可具实调整。

十一、隐蔽工程验收

分部分项工程达到隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，并提供有关合格资料，经监理及甲方验收合格并签字后即可进行隐蔽;未经甲方签字，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求乙方剥露重新验收，如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，甲方有权进行重新验收，全部责任及费用由乙方负责;工程各项验收按《建筑工程统一验收标准》规定执行。

十二、甲方工作

1、开工前向乙方提供施工图纸2套，乙方应妥善使用和保管。

2、组织乙方进行图纸会审，负责对乙方工长和技术员进行技术交底。

3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程进度、质量、安全生产、文明施工进行监督。达不到要求时，提出整改要求，直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完工程量中扣回。

4、负责施工现场三通一平，临建办公室、库房、食堂、宿舍、厕所的搭设，数量视情况另议。

5、施工现场的临时供电接线由甲方负责。如乙方自行接线所发生安全事故的责任和经济损失由乙方负责。

6、负责甲方提供的施工用设备安拆和调试。

十三、乙方工作

1、乙方负责工地现场临时设施、道路、管线的保养。

2、现场管理人员，在施工过程中，甲方认为乙方工作人员不称职时，可要求乙方进行更换。

3、工地实行周会制度乙方应在每周(一)下午将《周进度计划》报送甲方，《周进度计划》包括上周计划完成情况、存在的问题和本周施工计划。

4、乙方应承担在本工程移交前的成品及半成品的保护责任。

5、为保证施工质量，对于施工难点、业主易投诉的地点以及标准间，乙方先报施工方案，并做样板，经甲方确认后方可大面积施工，否则由此产生的一切责任由乙方负责。

6、乙方在施工过程中必须根据业主在销售过程中的需要，积极配合售楼处样板房及形象展示等工程的施工。

7、乙方项目管理人员在工程项目施工期间(包括准备和收尾阶段)，必须专职在岗，不得兼任其他任何职务，如需变更人员安排等，必须提前书面通知甲方并经同意方可执行。

8、乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的，必须由缺席者委托代理人参加，乙方应落实周例会所决定的各项事宜。

9、乙方施工过程中产生的建筑垃圾应随时有组织的清理运至甲方指定的地点。

10、乙方施工完毕后，应负责对因乙方原因人为损坏的市政公共设施恢复原状，若乙方无能力或未在规定的时间内恢复，由甲方派人修复，费用由乙方承担。

11、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括会议纪要约定内容)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣减，影响工期的责任由乙方承担。

12、工程竣工验收后，乙方人员和小型设备在离完毕，做到工完场清，并自行承担有关费用。

13、项目部管理人员必须配置手机，并保持24小时开机，保证施工期间(特别是紧急情况下)的通讯畅通，同时安排节假日及夜间施工值班。

14、负责劳动力的组织、调配及管理。负责办理现场人员的暂住证手续的办理，其费用自理。

十四、材料、设备供应

1、甲方负责供应采购主体施工用水泥、钢材、商品砼、砂石材料及施工用三大工具，乙方需提 天向甲方递交材料供应计划，设备负责供应塔吊、电梯、混凝土搅拌设备、泵送设备、钢筋加工设备、楼内临时供电用配电箱、电锯，甲乙双方必须履行严格的交接签证手续，乙方必须指定人员清点数量、填写材料交接清单，乙方应有指定代表签名，清单一式四份，其中应交甲方三份。

2、乙方在施工过程中使用甲方的模板、架管及配件，乙方要负责维修和保养，严禁任意打孔和损坏，如发生打孔和损坏现象，乙方应向甲方赔偿损失，甲方在结算时扣回。

3、乙方负责工程施工用小型工具，如施工中使用的手推小车、平板振捣器、振捣棒、上水用胶管、配电箱以下的电缆及照明用具等和铁钉、铁丝、脱模剂、垫块、密封条等零星材料其费用已包含在乙方承包费用中。

十五、安全、文明施工

1、乙方在施工过程中必须加强管理，按有关规定采取各项安全保证措施，确保施工安全，否则、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。

2、在集团公司及上级主管部门文明施工检查中，要达到省级文明 工地标准。因乙方原因未达到省级文明工地标准，扣除乙方劳务费总造价的%作为乙方的违约罚款。

十六、工程移交

乙方应在竣工验收后 日内完成甲方提出的整改内容，并撤出全部施工人员、(除收尾工程所需的以外)，并向甲方递交工程移交书;乙方逾期未向甲方完成上述移交，视同乙方延误工期，乙方承担延误工期的违约责任。

十七、工程保养详见附件《工程质量保修书》

十八、如遇不可抗力的战争、自然灾害等造成的损失，由甲乙双方在 协商解决

十九、其他

1、材料进厂后不得擅自运出施工现场或出售，如发现有类似现象出现，甲方将处以乙方其材料价值10倍的罚款，情节严 重上的送交司法部门处理。

2、甲方负责配备塔吊、电梯、混泥土搅拌设备、泵送设备、卷扬机等专业操作人员并负担费用。

3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。

二十、合同未尽事宜，由双方按实际情况另行协商解决。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

联系电话： 联系电话：

施工劳务合同8

乙方（职工姓名）：性别： 文化程度：毕业院校： 身份证号码： 籍贯：_________省_________市_________（县） 村家庭住址：甲方因用人需要，聘用乙方为本单位职工。甲乙双方根据国家有关劳动法律、法规规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意签订本合同。

一、本合同期限为_________，即自_________年_____月_____日至_________年______月______日，其中：试用期限为______月。试用期内如发现乙方不符合录用条件的，甲方可以解除劳动合同。

二、工作内容：乙方接受甲方安排的合理的工作任务。

1、在项目经理直接领导下，进入施工现场，协助搞好施工监理，与施工队一起复核工程量，提高工程量正确性。

2、负责安全质量检查，督促施工过程严格按照相关制度安全文明施工，严格把握施工质量，减少返工。

3、负责完成每天填写施工日志，对工程施工中设计更改、材料替换等其他重要的决策作好记录。

4、及时提供施工现场所需材料规格、型号和所需日期，做好现场材料的验收签证和管理。

5、工作到施工现场，及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证，对自己不能解决的问题及时向项目经理汇报。

6、工程竣工提供详细的工作量及主材、设备等基础资料。协助搞好工程预结算，提供必要的现场资料。

7、协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档。

8、负责落实环境管理的相关工作制度及作业手册，并不断优化作业流程。

9、负责拟定环境工作应急预案，处理相关突发事件。

10、负责对环境外包单位进行工作督导，以保证小区环境质量。

11、能够接受上级领导安排的其他任务，并在需要时出差工作。

三、甲方根据国家和本省劳动工资有关规定和本单位工资、奖金、津贴制度，确定乙方劳动报酬形式，按时向乙方支付劳动报酬。经协商甲方拟支付乙方：________元/每月，五险于乙方工作三个月之后，甲方为其办理手续，并根据乙方完成工作任务情况，以及本单位经济效益状况和物价变化情况适时调整乙方劳动报酬，改善乙方的生活福利待遇。

四、违约责任：任何一方违反本劳动合同，给对方造成经济损失的，应根据产生后果和责任大小，予以经济赔偿。甲方擅自解除本合同的应赔偿乙方人民币_________元。

五、双方认为需要订明的其他事项

1．_________________________________________________

2．_________________________________________________

3．_________________________________________________

4．_________________________________________________

5．_________________________________________________

六、甲乙双方基本权利和义务

（一）甲方拥有以下基本权利：

1．根据本单位工作需要安排和适当调整乙方工作任务；

2．依据法律、法规、政策制定本单位的各项规章制度和乙方行为规范，并监督其实施；

3．对违反本单位规章的乙方依法给予处罚；

4．法律、法规和本合同规定的其他权利。

（二）乙方拥有以下基本权利：

1．依法享有政治权利，学习政治文化和业务技术，参加甲方组织的专业技术培训的权利；

2．在国家规定的安全和卫生标准条件下从事劳动，用人单位劳动条件恶劣，严重违反国家规定的劳动安全卫生标准的，乙方可以拒绝履行本合同；

3．按照个人的能力以及劳动的数量、质量领取劳动报酬；

4．法律、法规和本合同规定的其他权利。

（三）甲方应承担以下义务：

1．遵守国家法律法规，并对乙方进行遵纪守法、职业道德、安全生产等教育和技术业务培训；

2．根据法律、法规以及集体劳动合同规定，为乙方提供符合法定安全卫生标准的工作； 3．按时足额支付乙方劳动报酬和保障乙方享有规定的社会保险福利待遇；

4．对乙方以礼相待，不得采取有损其人格尊严的行为；

5．应将本单位所制定的各种劳动行为规范，于乙方上岗前以书面形式发给本人；

6．支持本单位员工组织的正常活动；

7．在劳动合同终止、解除时，应提供给乙方一份证明书。

（四）乙方应承担以下义务：

1．按照本合同规定，自觉地进行工作，努力完成工作任务；

2．遵守单位的规章制度，遵守劳动纪律和保守本单位工作或业务秘密；

3．严格按照章程和安全规程进行工作；

4．爱护设备和工具，并对所使用的设备和工具进行必要的维护与保养。

七、甲方在合同期间应按国家和省有关规定为乙方办理社会保险，甲乙双方应按国家规定缴纳社会保险费（包括养老、工伤、医疗、疾病、生育、失业等）。

八、乙方享有国家规定的公休假、婚丧假、探亲假和女工孕期、产假、哺乳期等，以及疾病、伤亡等有关保险福利待遇。

九、甲乙双方解除劳动合同，必须按国家有关劳动法律、法规执行。需要解除劳动合同的应提前三十日以书面形式通知对方（国家法律另有规定的除外）；国家劳动法律、法规规定不能解除合同的，双方不得解除劳动合同。甲方因转产、调整生产任务或者由于甲乙双方情况的变化，经双方协商同意，可以变更合同的相关内容。乙方被劳教或判刑的，本合同自行解除。

十、在履行本合同中若发生劳动争议，应通过本单位劳动争议调解委员会协商调解，当事人也可以直接向当地劳动争议仲裁委员会申诉。不愿调解或调解不成的，应当从争议发生之日起六十日内，向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，当事人自收到裁决书之日起十五日内，可向当地人民法院提起诉讼。

施工劳务合同9

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》（GF—9—0201），及国家建筑安装工程有关建筑市场劳务承包管理规定，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同。

一、工程名称：

1、工程地点：__小区安居工程（两栋小区安居高层）

2、工程概况：约平方米（以实际建筑面积为准）。

3、年日进场（以甲方通知开工日期为准）。

4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。

二、承包内容：

1、主体泥作工程：砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面（包括公共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑）。屋面及散水等所有土建泥作项目（含泥水作业所有机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品）。

2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。

3、室内抹灰：墙面抹灰（含钢材网安装拉毛等），门窗安装后的塞口抹灰等。

4、楼地面工程：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房（公用走道、楼梯间等）施工图包含的所有内容：公用部分装修的封面及地面砖、洞口补洞及抹灰（不包括外墙涂料、装饰、保温层），两栋补贴两个磨儿机。

5、各项工种施工完结，人走场清，负责所有楼层清理工作，扫地出门达到交房标准。

三、工程承包标准：

该工程中所有承包范围实行包干制：x元/㎡（以建筑面积计算，实际完成工程量，由乙方配合甲方结算，最后以甲、乙双方的结算数据为准，原则上不产生计时工。如因特殊原因经甲方提前认可，计工按x元/工日，小工按x元/工日结算）。

四、按建筑面积如下分项目支付工程月进度款：

1、砌体工程：x元/㎡

2、内抹灰：x元/㎡

3、抹灰：x元/㎡

4、地坪：x元/㎡

5、公用部分及屋面：x元/㎡

6、散水：x元/㎡

五、付款方式：

甲方支付乙方每日完成工程量的85%进度款，在每月30日前计量，在次月15日以内支付工程量的85%，整体工程初验合格支付工程款95%，余款二个月内付清。

六、保证金：乙方自愿签约合同时向甲方缴纳工程质量保证金20万。

七、保证金退还：乙方在结构砖体完工后退还50%，余款在内抹灰完工后全部退还。

八、甲方责任：。

1、甲方确保签订合同之日起6个月内砖工进场砌砖，否则退还保证金20万x元正，并补乙方违约金6万x元整。

2、甲方严格执行合同，工程款准时到位。

3、甲方提供乙方住宿、食堂、办公室、职工需用水和电。

4、甲方确保乙方施工需周转材料、及施工机械、提升机、机械操作工和指挥工根据设备情况由甲方配备，乙方不承担费用。

九、乙方责任：

1、乙方人员须无条件服从甲方项目经理、有关管理人员管理，遵守甲方的各项规章制度，如违规甲方的各项规章制度，罚款自行负责，并进行教育，严重者退出工地。

2、乙方对甲方的技术要求，图纸交底等须无条件的认真执行，严格交底要求和规范施工。

3、乙方对罚款：安全员、质检员提出的安全质量问题须无条件服从及时整改返工，直到满足要求为止，返工所需工料自行负责。

4、乙方承担自己现场机具维修。

5、乙方必须满足工程进度要求合理组织员工，安排好生产。

6、主体施工时，乙方现场管理人员不得少于2人，分别现场项目管理人员1名、施工放线人员1名。

7、库房管理、生活区、后勤、安全文明施工必须按照公司相关规定执行，保证现场达标，获市安全文明施工工地。

8、乙方必须专人管理安全生产工作，如发生在乙方承包范围内的安全事故伍仟x元以下由乙方负责，伍仟x元以上，除保险公司赔付以外的正常赔偿，甲方80%，乙方负责20%。

9、乙方必须做好水电、门窗、暖通、电梯等一次补烂配合工作。

10、乙方自行负责开水、热水，提供必要的清凉解暑药品和急救外用药品。

11、劳保用品，安全帽、安全带、安全绳、劳保制服等由乙方负责。

12、工地所需灯具、电线、插板、灯泡等用品由乙方负责。

十、质量要求及相应处罚：

1、严格遵守国家现行的施工规范及强制性规范条文进行施工。

2、现浇结构工程，严禁出现孔洞现象，出现一次每处罚款200元人民币，支模过程巾发生乱锯材料，发现每次罚款100—200元，并负责整改达到质量要求。

3、主体结构工程质量必须达到市合格结构工程。

4、工程竣工必须达到一次性验收通知。一次验收通不过罚款1000元，两次验收通不过罚款3000元，三次验收通不过算乙方违约。

十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中如有争议可向工程所在地的人民法院和劳动促裁庭起诉。

十二、本合同一式叁份，甲方执一份，乙方执二份，甲乙双方签字后生效，均具有同等法律效力。

由图纸设计变更原因，造成建筑面积内的造价不超过1000元，不另行增减其工程单价。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工劳务合同10

合同编号：__________

甲方：____________________

乙方：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。

第一条合同文件

作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：

1．本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；

2．本项目工程质量检查、验收标准；

3．本项目施工安全标准；

4．本项目施工组织设计；

5．本项目施工进度计划（含节点计划）；

7．业主、监理和甲方的文件；

8．甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。

第二条承包单价

详见（附件），不调价。

第三条有关约定

1．乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。2．计量支付

2．1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件1）单价进行计量支付。

2．2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=____‰×标的额×延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。

2．3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。

3．工程材料供应

3．1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。

3．2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。

4．测量、试验、检验等技术工作

4．1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。

4．2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。

5．乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。

6．隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。

7．甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）。

8．依据《劳动法》，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（直接将工资发放到乙方员工手中）。

9．甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。

10．乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。

11．乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。

12．甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。

13．本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚（处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的____%）。

14．乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

15．乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。

第四条争议解决

若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：

1．和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；

2．调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；

3．仲裁。协商、调解不成的，由________市仲裁委员会仲裁。

第五条附则

1．本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2．本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。

3．本合同正本2份，双方各1份；副本2份，甲方2份。

甲方：______________

乙方：______________

代表人：____________

代表人：____________

电话：______________

手机：______________

合同订立时间：________年________月______日

附件1：工程量清单（略）

施工劳务合同11

甲方：

乙方：

甲方应工程施工需要，现将土建工程分包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法，劳动法》和《建筑安装工程合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，经甲乙双方友好协商达成共识，特制订立如下协议，以便共同遵守执行。

一、工程名称：_____________________

二、工程地址：_____________

三、工程内容：完成设计施工图及设计变更的全部工作内容，包括：

1.本工程全部瓦工分项工程，从放线挖土，回土后压实到甲方和业主签定大合同中所有的瓦工工程量(基础填层砼和二次结构砼全部用自拌砼)，如果图纸变更工作量正负不超过总价5%不作调价，变更超过总价5%按现行定额工资结算所增减的工程量。

2.所有工人宿舍，临设，道路、硬化散水坡(自拌砼)，围墙，场地硬化(自拌砼)等瓦工工作量均包括在施工费中，不计任何点工。

3.到场的材料必须堆放整齐，机械用具必须保持清洁干净。

4.施工工程中必须节约额材料，做到落手清，每天完工后必须做到现场整洁，机械干净。保证现场达到文明标化工地的标准，如果现场任何达不到标化标准，由甲方派人清理，其清理所发生的费用均从乙方工程款中扣除。

5.施工期间分派2名技工配合施工放线。

6.甲方指令的其他工作。

四、承包形式：按图纸建筑面积每平方米计算。一次性包干价为人民币(元)包干费均包含以下内容：

1.施工中的全部施工用具，人工费(施工中不存在任何点工)等。

2.所有的瓦工的施工机械(机械性能必须良好)及电动工具，包括拖车，震动棒，电夯，泥桶，直尺，二级总配电箱以下的所有电箱电线(必须符合标化工地标准)及足够的施工照明器材和小型用具。

3.班组内部的工程质量，施工，技术和安全管理费。

4.施工期间职工的劳保福利费用和乙方人员的自行投保费用。

5.施工期间的安全文明施工和加班赶进度的补贴所发生的额外费用，其中安全费和文明费5%。

6.职工生活费，借居费及往返的车旅费。

7.必须做好本职的人身意外保险费(每人60元-150元)。

五、甲方责任和义务：

1. 提供建筑设计施工图，对工程质量，施工，技术，进度和安全的全过程控制管理，组织施工班组长熟悉施工图纸并进行现场的施工技术和安全事项的技术交底。

2. 提供垂直运输机械塔吊，二级电箱供到底层房角(其它所有用具均由乙方自理)。

3.提交乙方施工场所。

4. 提供乙方食宿场所。

六、乙方责任和义务：

1服从业主，监理，甲方人员的现场管理和施工统配及协调工作。

2认真执行施工规范和业主，建立指令及本公司的所有规章制度。

3根据设计要求进行精心施工，确保瓦工分项验收100%合格。

4负责主材用料计划必须提前二天以书面形式上报进料计划，确保施工顺利。

5服从业主，监理，甲方的工期要求。

6做好与钢筋工，木工班组的沟通和配合，砼浇筑时必须浇实，浇平，压光。

7负责自身班组所有职工的劳动分配。

8负责自身班组的生活费，预付款，食堂炊事费用，统一食堂。

七、施工质量要求：

按设计要求和甲方技术交底要求施工，执行《现行建筑施工规范》和《建筑施工质量验收规范》保证主体结构达到优质结构，确保竣工验收一次性合格。每套工序必须做好检查验收方可进行下道工序施工。施工过程中如发生不符合规范要求的或不合格的，必须立即返工重做，所发生的返工费用均由造成人承担。

八、工期要求：

本协议生效后，立即根据甲方要求，组织人员进场，布置施工场地。全部瓦工工程必须达到总工程进度计划要求并与木工钢筋工紧密衔接不得脱节。如达不到工期控制要求，除按建设单位和监理单位处罚外，甲方另按1000元/日历天罚款。

九、工程付款：

一层结构完成预付生活费10000元，春节前预付已做工程量人工费的70%，总结算款在土建工程竣工验收合格后二个月内全部付清。

十、安全和文明施工：

所有进场人员必须服从业主、总承包方及监理人员的统一指挥;进入施工现场正确佩戴安全帽，2米以上高空作业必须按规范要求系好安全带，施工期间班组内发生的一切安全费用均由乙方支出，甲方不承担任何费用。施工区域，严禁吵架闹事现象发生，发生一次打架斗殴处罚每人次200元。住宿区禁止明火和自搞小食堂;宿舍不乱丢烟头，每天要有专人清扫，注意整洁、卫生。

十一、其他：

1、施工人员进出场费用均由乙方自负，甲方不支付任何费用;所有施工人员进出工地必须经甲方登记。

2、如因乙方班组(或职工)不服从业主、甲方人员现场管理或工程质量达不到设计要求或施工进度满足不了合同和业主要求，甲方有权随时终止本合同，清退乙方出场，已施工的工作内容均按70%结算。

3、如乙方未按要求达到安全和文明施工要求，甲方有权扣除安全和文明费5%。

4、爱护公物，未经同意，非本工种的工具、电具和其他用品不得随意拿用或带出现场，已经发现以原值的10倍罚款。

5、甲方现场代表为：同志，乙方现场代表：

6、签订合同前，乙方必须向甲方交付履约保证金(履约保证金包括：质保金、进度保证金、本合同必须共同严肃履行，未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，有效期至工程结清为止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工劳务合同12

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

1、有固定期限劳动合同

本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日终止。

其中试用期至 年 月 日止。

2、以完成一定工作为期限的合同。

本合同生效日期为 年 月 日；以乙方完成

工作任务为合同终止时间。

3、无固定期限劳动合同

本合同于 年 月 日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。

其中试用期至 年 月 日止。

二、工作内容和工作时间

第二条 甲方招用乙方在 (项目名称)工程 中担任 岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为 。

第三条 甲方安排乙方执行下列第 种工作时间制度。

1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。

2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167．4小时)。

3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。

第四条 实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150％的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200％的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300％的工资报酬。

三、劳动保护和劳动条件

第五条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。

甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

第六条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJl46—20xx)。

第七条 甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条 双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。

1、计时工资 乙方在试用期间的工资为每月(日) 元，试用期满后月(日)工资为元。

2、按工程量计付工资

（1）按工程量单价 计取工资；

（2）按工程量总量 总价 计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工

费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70％。

甲方应在每月 日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。

甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

甲乙双方对工资支付的其他约定：

第九条 甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险

手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

五、劳动纪律和劳动合同的解除

第十条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条 乙方有下列情形之一， 甲方可以解除本合同；(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；

(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的；

(四)被依法追究刑事责任的。

第十二条 乙方解除本合同，应当提前 日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

六、当事人约定的其他内容

第十三条 乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条 甲乙双方约定的其他内容：

七、劳动争议处理及其他

第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

第十六条 甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条 本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。

第十八条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章） 乙方（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）

签订日期： 年 月 日

施工劳务合同13

发包方：____________

承包方：____________

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：____________

2、工程项目及范围：____________

3、工程地址：____________

二、承包工程范围、形式及合同价款

承包工程范围：____________

承包形式：包工不包料

分项工程单价：____________

合同价款约：____________

三、分包管理

1、合同协议签订后，承包方全部人员服从项目领导和管理，执行发包方公司的规章制度，不准出现违纪违法现象。

2、发包方按公司______族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。

四、双方职责发包方：

1、负责工程的总体安排和全面管理工作。

2、负责预算及现场签证的处理。

3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。

4、负责工程的技术问题和技术变更。

5、负责提供吊车，保证施工需要。

6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施(安全帽费用由承包方自负)。

7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。

生活用水、用电包干使用，现场另立协议。

8、负责对承包方工程质量进行检查，并有权对不合格进行处罚。

9、做好施工前安全交底和防护设施的完备，达到安全施工要求。

10、按协议支付承包方的工程款。

11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查，如达不到文明施工的标准，应当场给予经济处罚。

承包方：

1、组织素质好、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份(其中一份交发所方保卫部门)，随时提供增减变化情况表，并负责代发工人工资。

2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方。

3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。

4、严格按照发包方的安全施工交底，规范施工，并签订安全协议书，施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行，发包方可提供方便条件。

5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。

6、做好现场文明施工，严格按照“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每月一次的文明工地检查，所用清理用工均由乙方负责。

7、小型手持工具，承包方自备(技工常用的专业工具)。

8、执行材料限额领料，超实际预(结)算部分从承包价款中扣除。

9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，生活用煤自行解决，不得随意烧现场木材。

五、工期

1、该工程从_____年__月__日至_____年__月__日止。

2、以合同工期为准，因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5%进行处罚。

3、工期顺延①、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字，并加盖单位公章的签证可顺延工期。

②、现场停工一天，经发包方签证工期顺延。

③、如遇人力不可抗拒的自然灾害，工期顺延。

六、质量

1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。

2、分部分项不合格时，发包方有权撤换承包方人员。

七、结算方式及付款方式

1、承包方进厂施工后，发包方付给承包方人员生活费及零用款。

2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，____日内支付给承包方人工费的____%(其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款)。

分项工程达到主体完工后，再拨付____%。

发包方按结算额的____%预留保修金，工程竣工____年，根据工程保修情况另议支付。

八、其它事项

1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。

2、承包方必须保证人员稳定，不得随意变换人员，特别是现场带班人员不能更换，若更换必须经发包方同意，承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力，以便于更好地配合发包方的管理。

保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务，服从发包方的统筹安排。

九、未尽事宜双方另行协议

发包方(签章)

承包方(签章)

____年__月__日

____年__月__日

施工劳务合同14

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程概况：

三、本工程劳务分包范围及单价：

四、工期：本工程开工日期： 年 月 日

竣工日期：月

五、双方责任：

1、乙方施工队伍进场，由甲方负责与工地协调安排水、电、住处。

2、乙方遵守施工单位的工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明施工。

3、乙方必须确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过2%。

4、安全施工：乙方必须加强管理确保安全生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不承担任何责任。

六、结算方式：施工队进场由甲方预付生活费，每月根据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款 %，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至 %，其余 %一个月内付清。

七、违约：甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约导致合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

八、本合同共四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

九、补充条款如下：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工劳务合同15

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：

二、工程地点：

1、承包方式及范围：

2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。室内外回填土方等。

5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。

三、合同T期处罚条款：

1、年月年月日完工。

2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。

四、安伞生产，文明施工。

（一）安全生产

1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。

2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。

3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。

五、付款方式

1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。

2、工作范围以外用工单位：按工_______元/工日；普工_______元/工日。

3、面积计算方式：

（1）基础筏板按其建筑面积的计算。

（2）其它层按建筑面积计算。阳台按计算。

（3）有柱子的阳台按全面积计算。

（4）结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。

（5）不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。

（6）每层楼的彩光井按全面积计算。

4、结算方式：

生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后主体封顶应付已完成工程量的%，二次结构砌砖至元，粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金一年后十个工作日付清。

六、甲方的权利和义务。

1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。

2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。

3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。

4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。

5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。

七、乙方的权利和义务

1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。

2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。

3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。

4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。

5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。

八、其它

1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。

2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：

（1）营业执照（未经年检或过期的执照无效），劳务承包的资质证书。

（2）进场人员花名册：

3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。

九、违约责任：

甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。

十、争议和纠纷处理程序

本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。

1、甲乙双方组织协商解决；

2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。

十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。

十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________乙方：_________________________

代表人（签字）：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日