施工供水合同（共5篇）

第一篇：施工供水合同

××××××施工用水工程合同

××××××项目 施工用水工程合同

发包方（甲方）：保利房地产（集团）股份有限公司 承包方（乙方）：×××××× 工程名称：××××××施工用水工程 合同编号：×××××× 工程地点：×××××× 签约日期： 年 月 日

××××××施工用水工程合同

甲方：保利房地产（集团）股份有限公司 乙方：××××××

为做好保利西子湾施工用水工程，甲乙双方友好协商，签定以下协议：

××××××施工用水工程合同

××××××施工用水工程合同

甲方（盖章）乙方（盖章）保利房地产（集团）股份有限公司 ×××××× 地址：广州市海珠区阅江中路688号 地址： 签约代表： 签约代表： 联系人： 联系人： 联系电话： 年

月 日

联系电话：

年

月

日

第二篇：安装水电暖施工合同（共）

施 工 合 同

甲 方： 乙 方：

经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，具体条款如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：

四、承包方式：包工、包安全、包进度；

五、建筑面积：平方

六、总造价： ；

七、付款方式：墙体和箱（1-3层）装完付，（3-6层）装完付，下水管装完付，上水装完付，暖气主管装完付。地暖装完付。室内线穿完付。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。

八、工程进度

甲方未及时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。

九、安全措施

施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

建社单位： 甲 方： 联系电话： 年 月 日 施工单位：乙 方：联系电话：年 月

日

第三篇：水稳层施工劳务合同

道路水稳层施工劳务合同

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《合同法》和《建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“

道路水稳层工程”协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程内容：

甲方委托乙方承担道路水稳层工程的施工任务，含4%水泥稳定碎石底基层、5%水泥稳定碎石基层，具体包括以下工作内容：

1、测量工作

摊铺前路基的高程测量，摊铺前控制摊铺厚度的高程测量，摊铺碾压后的高程测量，以及配合甲方测量人员的中桩、边桩测量放样，打钢钎、划边线与挂钢丝等。

2、摊铺前的准备工作

水稳层拌合站建设：含拌合设备进场、安装就位、调试；取水设备安装、调试；储水池修建、电力搭设等（以上工作所需设备、机具、材料、燃料、人工等均由乙方自行负责，甲方负责散装水泥储存设备的安装）；

现场准备：清理路床，路基洒水湿润，摊铺机、压路机就位，测量挂线，以及其它相关准备工作（以上工作所需设备、机具、材料、燃料、人工等均由乙方自行负责）；

3、施工中的工作

装载机上料，混合料的拌合，自卸车装运至现场、卸料，指挥卸料，摊铺机铺筑，人工配合修补调平，压路机压实，洒水及覆膜养护（薄膜由乙方负责提供，并由乙方负责覆盖、拆膜及转场，养护时间以实验检测合格后为准），摊铺机无

法摊铺地段人工摊铺碾压、夯实（以上工作所需设备、机具、材料、燃料、人工等均由乙方自行负责）；

4、施工结束后

废料清理（包括养护期间飞石的清扫），摊铺机转移，工器具、警示标牌转移，路障设臵及转移，配合甲方做各种检测，对已摊铺的作业面养护及杂物清理，两侧边坡清理及拍实，对不符合质量要求的已铺水稳层及时处理，夜间或不能施工时段的看守，成品保护。

二、计量支付办法

（一）计量办法：

水泥稳定碎石底基层、基层：乙方以

元/m3(铺筑厚度乘以实际铺筑面积)单价实行包干。

摊铺宽度按“设计路面宽度+两侧必要的加宽宽度（以甲方的技术交底为计量依据）”，厚度按施工前甲方规定的厚度计量。

结算工程量总量不得超过设计工程量或对业主计量工程量，否则按设计工程量或对业主计量工程量中较小的工程量计量。

（二）支付办法：每月的10日前，甲方对乙方上月完成的工程量进行中间计量结算，甲方按乙方上月结算金额的70%在结算完成后10天内支付乙方。经监理、业主及质检部门检测验收合格后，支付剩余款项的20%，余10%为工程押金，整个工程项目交工后1个月内支付清乙方剩余款项。

（三）如业主因拨款手续等原因延付甲方工程款，则甲方亦可相应延付乙方的工程款，乙方在此表示充分理解和接受，并不得向甲方主张延付部份工程款项的利息。

（四）本合同不支付工程预付款，更不借款给乙方，乙方必须具备满足本工程的流动资金。

三、项目工期

开工日期：

年 月 日； 完工日期：

年 月 日。

四、质量标准

本项目工程质量标准：

合格

五、甲、乙双方权利、义务

（一）甲方权利、义务：

1、甲方项目部作为甲方现场的管理机构，具体负责本项目的管理工作，配合和监督乙方全面履行本协议。

2、负责协调相关单位及周边环境的工作关系，以确保乙方的施工能顺利完成。

3、负责提供：拌合场地、拌合设备电源（仅提供一、二级配电箱）、散装

水泥及其存储振动设备、碎石、石屑、混合料拌合用水源（甲方只负责提供取水点，乙方负责取水、储水等设备的安装及施工用水的抽取），以上材料及物资提供至甲方的碎石料场范围内，场地内的转运由乙方自行负责。

4、本工程的监理工程师和业主有权对乙方的施工进行监督，包括但不限于对工程进度、质量、安全等进行监控、检查。

5、甲方负责中线、边线等平面位臵的技术控制工作。

6、负责技术指导工作。

7、负责及时收方计量。

8、负责现场交通管制措施的制定、设臵必要的交通安全设施。

（二）乙方权利、义务：

1、自行承担其所有人员的衣、食、住、行和工资性补贴等费用；并承担其进场机具设备的上下车费用、进出场费用，调遣、搬移、安装、使用、维护和修理等一切费用。

2、将投入本工程的施工负责人、技术人员及劳动力名单及特殊工种操作证复印件等相关资料报甲方备案。

3、尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。

3、无条件接受政府职能部门、业主、甲方及监理的技术指导、安全质量监督和检查，确保安全、质量、环保达到规范标准或业主要求。

4、不得将本合同工程或其中任何部分私自转包给其他单位和个人，一旦发现，甲方有权单方面终止合同。

5、乙方应按工程及甲方要求组织和配备满足本合同工程要求的人员、材料、设备进场，并纳入甲方的统一管理。乙方及其拟进场的主要人员和机械设备应在合同签定后的3天内就位，主要管理人员要常驻现场对本工程的管理、组织和实施，离开工地时必须向甲方履行请假手续。

6、上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理工程师同意,不得进入下一道工序施工。

7、认真贯彻执行三检制度（即班组自检合格后通知现场施工员复检，现场施工员检查合格后通知项目部及监理检查）。

8、负责工程缺陷的修复及返工处理，直至合格。

9、遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷以及执法部门的追究等，均由乙方自行处理。

10、在本合同工程中，业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺，具有同样的制约作用，乙方对此必须接受和服从。

11、乙方不得拖欠民工工资，否则，一经甲方发现，甲方有权在结算支付时扣留乙方款项，并有权代其给予支付，乙方对此必须接受并认可。

12、乙方必须配备技术人员，并负责对施工作业工人的技术指导。

13、施工中，乙方必须指定并书面授权专人（要求符合法律规定的自然人或我国公民），负责与甲方进行合同签定、材料签认、收方结算和财务收支等相关工作，授权委托书将作为合同的附件，具有同等的法律效力。

14、负责施工完成本责任书所规定的作业范围及作业内容约定的工作，工程进度应满足本责任书的约定及甲方的工期要求。

15、为完成本责任书作业范围内的全部工作所需的人力、机具、材料、电（乙方自行安装电表及二级配电箱之后的三级配电箱及电线等）、临时设施等均由乙方负责筹备、运输、安装、调试和使用，乙方应提供一台能满足施工质量和进度要求的冷拌设备并负责安装就位，摊铺机及压路机根据工程进度需要配臵。

16、甲方为乙方提供电源（即变压器）至拌合场内，乙方自行负责拌合设备电源接入所需的人工、工具、材料（包括电表）及拌合设备和其附属设施所消耗的电费，电费按供电部门出具的发票为准。拌合所需的水由甲方负责落实水源，乙方负责在拌合场内根据用水量大小自行修建蓄水池，并负责在甲方指定的抽水处抽取施工用水，抽水设备、安装、维护等费用由乙方负责，如因水源需收取费用，由甲方负责缴纳。

17、乙方根据甲方提供的高程控制点及设计图纸，自行控制高程，并充分考虑摊铺时的松铺系数，确保基层的高程、平整度符合设计、规范要求。

未达到设计及规范的要求，因乙方原因造成厚度、平整度、弯沉、标高、强度等技术指标不合格，所造成返工、待工、停工等损失均由乙方负责。

18、乙方应遵守安全生产的有关规定，做到文明施工、安全生产，并采取必要的安全防护措施（如现场放臵安全锥形护筒、设臵必要的安全警示标志、安排专人负责安全巡视等），消除事故隐患。施工中由乙方原因所造成的各类安全事故由乙方自行负责，并承担经济损失。

19、在业主、甲方及检测机构对乙方施工质量进行取样、检测时，乙方应积极予以配合，并无偿负责提供取样、检测所需的操作工人。

20、乙方应严格按照甲方根据实验路段确认的配合比、松铺厚度及划定的铺筑宽度进行混合料的拌合、铺筑，不得擅自调整，否则造成的一切损失均由乙方负责。

21、乙方必须保证投入该工程的所有摊铺设备、碾压设备、拌合设备及运输设备的安全性，并安排专人进行维护和管理，由此而发生的安全事故由乙方负责。

22、乙方的运输设备必须满足国家的有关规定和威远县政府及县相关部门的要求，因其超载、改装、漏撒等造成的一切责任均由乙方自行解决和承担。

23、因乙方投入的设备造成甲方材料的浪费、工期的延误等损失由乙方承担。

24、工程全部完工后，及时拆除乙方的拌合设备、设备安装基础等，并对料场散落的材料、工器具等进行规整，经甲方验收合格；

25、料场的进出通道（料场大门以内及料场大门以外50米长范围内）由甲方负责修建并完整交予乙方，施工期间的维护双方约定：甲方提供维护所需材料，乙方负责提供人工进行维护。

六、违约责任

（一）甲方: 未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任（除不可抗力情况外。）

（二）乙方：

1、未按本合同工期完成，合同工期每拖延一天将处以 2000 元罚款，因乙方原因导致工期延后，所造成的一切损失由乙方负责。

2、分部或分项工程不能满足施工规范和监理（或甲方）的要求(以监理的书面通知为准)，每发生一次将罚款 1000 元。

3、乙方现场施工管理混乱，不听从甲方及监理检查、监督时，每发现一次将罚款1000元。若严重违反施工技术规程或发生重大质量事故或工期严重滞后时，甲方有权单方面终止合同，甚至立即清除出场,乙方必须自行承担修复费用及因此而造成的一切损失。

4、进入施工场地的合同人员、材料、机械设备未经甲方书面同意而擅自离场，发现一次将罚款 1000 元。

5、若乙方在保修期内对缺陷的修复不及时或不彻底，甲方有权指定

（三）本责任书未尽事宜，由双方协商签订补充条款，若需明确双方其他权利义务，可以通知、纪要和补充协议的形式加以确认。

（四）本责任书一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份。

甲方：

法定代表人或委托代理人：身份证号码：电话：

签订时间：

年

月

乙方：

法定代表人或

委托代理人：

身份证号码：

电话：

签订时间：

****年**月**日

日

第四篇：水稳、沥青施工合同

水泥稳定碎石、沥青施工协议书

甲方：

乙方（施工责任方）：

因 工程建设需要，甲方将水泥稳定碎石和沥青工程委托给乙方采取包工、料、机械设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，根据有关法律法规，经双方共同协商，双方签订本协议如下：

一、工程名称：

二、施工承包范围及内容：

施工范围：K0+017.43～K1+830.57。

施工内容：图纸中的水泥稳定碎石、沥青施工，包括相应的配合比验证、料 的搅拌、运输、摊铺、养护、试验检测、资料、验收等所有工作。

乙方承担本协议规定及工程变更的全部工作内容的实施、完成及缺陷修复工作，并保证在合同履行期间内或业主规定的时间内完成本工程所承担的一切（不管是临时性的还是永久性的）责任和义务。

三、施工验收标准：

按设计图纸和有关规定的要求执行。

四、承包方式：

包工包料。

1、综合单价：按 工程量清单中对应子目的单价下浮结算。

2、上述单价中包括完成该项目所需的材料、劳务、机械、质量自检、缺陷修复、管理、保险（意外伤害险）、利润、税金以及风险费用等。乙方需提供材料成本票。

3、工程量：最终结算以审计结果为准。

五、合同工期：

根据招标文件和建设部门的具体工期要求，按招标文件和业主要求执行。

六、工程款支付方式、税款等：

1、支付方式（支付方式与大合同无关）

2016年底（2017年春节前）支付付完成工作量的60%，2017年底支付完成工作量的20%，2018年底按最终的审计结果付清余款。

2、税费

乙方承担所完成的工程计量的应付税款。税款包括营业税及其附加、印花税、个人所得税（其他各类地方政府基金以当地规定为准）、企业所得税等。

以上税款解交时间与工程款计量结算同步。

七、工程质量及验收标准：

工程质量确保优良，乙方必须严格按照施工图设计，精心组织施工，满足相应规范要求，认可建设单位、监理单位及甲方的相关质量要求和规范及检验标准。

八、甲方职责：

1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。

2、甲方及时为乙方提供施工所必须的施工图纸及监理或业主下达的其他指令。

3、加强对乙方施工过程中的中间检查、验收，协调业主、监理的关系。

4、如甲方要求乙方加班，在自然条件和施工条件允许的情况下，乙方必须服从，并根据工作需要增加人员和相应配套设备，否则甲方有权利对乙方进行处罚。

九、乙方职责：

1、乙方按甲方工程技术部门要求的技术规范及图纸中和业主对该工程的技术要求，精心组织施工。

2、保质保量。保安全如期完成所承担的工程。

3、工程实施过程中，乙方应及时向甲方报告施工进度、施工质量、安全情况和施工中存在的问题。

4、进行施工前乙方必须先进行试验段的施工，在试验段施工得到质监站、业主、监理、甲方及相关单位的认可后，再进行正常施工，试验段签认表由甲方提供。

5、必须固定一名负责人（签字），此负责人在现场指导施工，所有签字代表乙方。

十、安全生产和环境保护：

1、乙方应严格按照国家法律法规、安全主管部门有关安全规定和各项安全操作规程及业主、甲方的有关规定和要求制定出严密的安全防范措施，以坚决杜绝火灾，杜绝各种人身伤亡、机械设备损坏等一切安全事故的发生，确保安全生产。

2、乙方必须配备至少1名专职安全员持证上岗负责日常安全管理工作，特种作业人员必须持国家部门颁发的有效证件上岗，并将证书复印件留存甲方，以备检查；特种设备的使用必须提供当地技术监督局检验证书的合格手续方可参加施工。

3、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育，增强自我保护意识，对在该工程施工期间，发生的各类机械、人员的安全、质量事故，一律由乙方自负。

4、做好施工的环境保护工作，负责处理由此引起的各类问题并承担相关费用。

十一、违约责任：

1、乙方组织具有相应资质的施工队伍对承接的工程进行施工。并对自己承接工程的质量、进度、安全及履约考核负全责。

2、乙方对承接的工程不得另行分包或转包。如乙方不能继续施工或被业主叫停退场，甲方有权组织另外队伍继续施工，退出方应补贴后续进场队伍施工的相关费用并承担违约责任。

3、施工期间，乙方的安全、质量、进度等无法满足业主、监理或甲方的要求时，乙方需按业主、监理或甲方要求及时采取整改措施，对限期不改或整改不力者，甲方有权更换施工队伍，引进新的施工队伍分割工程或终止本合作项目等必要措施。由此所发生的一切费用及给甲方带来的经济损失（包括新施工队伍进场 3 费用、赶工期费用、业主罚款等）全部由乙方承担。

4、若乙方不能严格履行本施工协议书，导致甲方的履约保函或履约保证金被业主没收、扣罚，造成甲方信誉受损等，乙方应承担全部责任，并承担违约责任。

5、乙方自身施工队伍反生农民工工资拖欠或材料款拖欠等问题时，应积极处理，如怠于处理将可能导致收到业主处罚或甲方信誉受损时，甲方在事实清楚的情况下有权从乙方的工程款中支付部分或全部欠款。

6、乙方不得以甲方名义从事与本工程无关的业务活动。在本工程的实施过程中未经甲方书面许可，乙方不得：

①将本合同书全部或任何部分权益、责任或义务转给任何第三方； ②将本合同书的全部或任何部分分割、转让、分包给任何第三方。

7、双方中任何一方不得将本合同书的全部或部分内容泄漏给任何第三方，违背本条款规定将视为违约，违约方对另一方承担由此引起的法律责任和造成的经济损失。

8、违约方每一次违约，除承担违约责任外，须向另一方支付违约金1万元整。

十二、其他：

1、乙方必须完成施工前所有的试验检测，并且取得相应的合格的试验报告，施工完毕之后必须保证水稳、沥青的试验检测项目满足图纸、监理及质监站要求。

2、如若验收质量不合格，乙方必须在甲方要求的期限内无条件返工，如因此造成的经济损失和信誉度损失由乙方负责。

3、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失，原则上甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿，只有甲方得到相应的赔偿后，甲方根据实际情况可对乙方的损失进行调整，具体调整办法双方协商处理。

十三、合同争议的解决：

因履行本合同书而产生的任何争议或分歧，双方应首先通过友好协商的方式予以解决。如协商不成，则在甲方注册地人民法院提起诉讼。

十二、未尽事宜双方协商解决，经双方协商同意可以签订补充协议，该补充协议作为本合同书组成部分。

十三、本协议自甲方、乙方签字、盖章之日起生效。有效期至项目验收、责任期满且双方经济关系结清后失效。

十四、本协议壹式两份，每份叁页，双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）： 联系电话： 日期： 年 月 日

见证方（签字盖章）： 联系电话：

日期： 年 月 日

乙方（施工责任方签字盖章）： 联系电话： 日期： 年 月 日 5

第五篇：建筑工程水电暖安装施工合同

建筑工程施工合同

（安装）

工程名称:***工程***#楼

甲方:***建筑安装 有限责任公司

乙方: 签订日期： 年 月 日

建筑工程施工合同

为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。

一、工程名称：***工程***#楼。

二、工程地点：**路以西，**路以北。

三、承包范围：施工蓝图内的安装工程。

四、施工日期：2011年2月20日至2012年6月5日

五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地

六、承包方式：包清工

七、承包价格：按建筑面积，51#、53#、54#楼每平方米 元计算。(建筑面积计算执行国家标准GB/T50353-2005)（如地暖盘管建设单位甩项，本工程以建筑面积乘以 元/平方米计算。）

八、甲方的权利及义务：

1、负责材料的供应，因材料不合格给乙方所造成的损失由甲方负责；

2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系；

3、甲方施工期间负责乙方生活费，结账时扣除，春、秋、寒假时保证工人工资足额发放；

4：负责工程质量的监督；出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责；甲方并追加损失的1～2倍罚款；对于已施工完毕的工序，因甲方原因造成的返工，整改或增加工程量，甲方向乙方支付相应的人工费；

5、甲方造成的因材料不及时或其他原因造成的停工；在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿；并顺延工期；

6、甲方发现乙方浪费材料，按原物价的2倍罚款；

7、甲方负责大型施工用具和工具耗材、两台切割机及施工电缆，并负责乙方施工人员临舍用电、用水的费用，做饭用电计费；

九、乙方的权利及义务

1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度；

2、乙方根据工程组织人员,进行施工；

3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。（图纸变更，根据实际情况工期顺延）

5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。

6、乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必须达到验收标准；

7、做到文明施工。做到不扰民，不随意在生活区、工作区、在建建筑物内大小便，发现一次罚款50元/次。

8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。

9、出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。

10、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。

11、乙方自备小型工具。

十、付款方式：

①、在施工期间，工人以生活费600元/人·月发放。所支付生活 费及借支在结账时扣除；

②、框架完成付总人工费的30%；

③、主体完成验收后付到总人工费的40%；

④、工程竣工验收合格交用户后20天内付到总人工费的95%，留5%待使用一个采暖期无问题后付清。

⑤、麦收、秋收年放假时，要确保人工费的支付否则后果由甲方负责；

十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，（安全帽、安全带）如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。

十二、补充说明

1、施工内容：

（1）按照本工程图纸的设计及现行规范的要求进行安装的施工。（2）乙方无偿负责所有现场临电维护管理。、（3）临时用电前期就位安装，按零工另计。（4）零工按技、壮工均工资100元/工日计算。

（5）如乙方原因达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%。

（6）消防系统部分甩项（管线安装甩项，预埋、预留不甩）（7）弱电部分只予留预埋线管、线盒、传铁丝、箱体安装；

2、施工要求：

（1）所有的安装工程必须符合设计要求及规范规定。必须按本工程图纸设计及现行规范的要求预留及安装所有的水、电、暖工程。

（2）避雷及接地要求：人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

（3）开关、插座安装：对于稳埋盒、箱应先用线坠找正、座标正确再固定稳埋；暗装盒子口或箱口，应与墙面平齐，不出现凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好；用水泥砂浆将盒箱底部四周填实抹平，盒子收口平整。

（4）执行国家规范的行业规定进行维修，必须及时到达。（5）水、电、暖安装及调试按照国家现行的规范及行业标准进行。

十三、1、本合同一式两份，甲乙双方各一份。

2、本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。

3、如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。甲方代表： 乙方代表：

身份证号： 身份证号：

联系电话： 联系电话：

日期： 年 月 日