第一篇:劳务施工合同各班组
劳 务 施 工 合 同
甲方∶ 乙方∶
为保证甲乙双方在施工中的工程质量、进度、安全和企业效益能够按照工程项目劳务承包合同文本中所约定的条款去执行,依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及公司劳务管理办法和相关制度,遵循平等互利、自觉自愿、双方协商一致的原则签订本协议。第一条∶工程概况 工程名称∶ 工程地点∶昌吉市 工程承包内容∶
一、土建班:
1、所有砖砌体、现浇砼、清理现场及楼层。
2、地下室、基础、回填、平整场地、平整散水、打夯;施工洞、架眼洞、地下室水暖洞补砖、屋面隔气层刷油;浇筑和安装预制构件。(注:回填时包括散水在内,如发生的机械费用由乙方自理)
3、地下室及基础一切防潮层抹灰、刷油、女儿墙抹灰、屋面隔气层、保温层、找平层及烟囱和安装盖板。
4、砌、盖临时设施砂石料场(搭拆);场地的硬化及零时道路。
5、现浇塔吊底座、协助搭拆塔吊和架设搅拌机。
6、后花园的砌体与现浇砼等一切分项工程。
7、散水施工时如夯实不严,竣工后发生下陷造成返工等现象一律由乙方负责。
二、木工班:
1、所有工程项目基础、现浇板、构造柱、预制梁、板、压顶的支模和拆模工程施工。
2、所有工程项目零星构件、造型的支模和拆模工程施工并包括搭拆木工场地安全防护棚。
3、工程所需各类模板及支撑所有装卸车都有木工班自行负责装卸。
4、所有后花园的支模和拆模等。
5、工程完工后模板归类钢模板清理刷油,木模及模板铞拔钉子并出入装卸直到归库堆放完毕为止。
6、所有木工所用设备及扣件必须妥善管理,损坏和丢失一律照价赔偿(或以旧换新),其中U型扣件允许损耗7%,其它任何损耗或丢失均由木工班自行负责赔偿。(注:包括钢模板、钢管,没有损耗,按原价赔偿或以旧换新)
三、钢筋班:
1、所有工程项目基础、现浇板、构造柱、压顶的钢筋制作和绑扎施工。
2、所有预制品、压墙拉结筋、构件造型和预埋件工程的钢筋制作和绑扎施工。
3、所有后花园的钢筋制作与绑扎。
4、钢筋场地的平整、搭拆场地临时围墙、安全防护棚及各种入场材
料卸车等项均由钢筋班自行负责完成。
5、工程完工后,钢筋清理归类直至装车入库为止。
第二条∶合同期限
开工日期∶
****年**月**日 竣工日期∶
****年**月**日 第三条∶质量验收标准
分部、分项工程质量乙方必须按照《国家质量验收规范标准》进行施工。
第四条:质量要求及惩罚条款:
一、瓦工班所有混凝土浇筑、安装预制构件及砌体必须按公司检查验收规范进行施工否则一切罚款事项均由瓦工班自行负责并承担返工所造成的一切经济损失。
1、每次现浇砼如有发现漏振现象必须及时处理,如经发现未处理时,每处罚款人民币200元(大写:贰佰元整);
2、砖砌体达不到标准论其返工程度翻倍罚款。
3、施工过程中在保证质量的前提下必须按甲方的施工进度计划进行;否则按每层延误时间长短实行处罚,如延长半天罚款1000元(大写:壹仟圆整)、一天加倍处罚。(注:人力不可抗拒的因素除外)
二、木工班所有模板工程必须按公司检查验收规范进行施工,否则一切罚款事项均由木工班自行负责并承担返工所造成的一切经济损失。
1、构造柱杜绝胀模现象如有发生胀模按每户发现胀模一根罚款
200元(大写:贰佰圆整)多者翻倍罚款。拆模后木工班必须及时检查和处理胀模现象(包括外墙);拆模后如有返工现象发生按每根柱子300元(大写:叁佰圆整)罚款。
2、阳台、飘窗、楼梯必须以第一层为标准吊线施工如有移位或胀模现象发生必须当时纠正并承担每个200元(大写:贰佰圆整)—500元(伍佰圆整)的罚款多者翻倍罚款。
3、现浇板及楼梯必须按规定放置支撑和水平木板并控制好标高,如达不到要求必须及时返工,浇筑前验收时如有不合格现象发生以每间房200元(大写:贰佰圆整)罚款。
4、浇筑混凝土时必须安排人员值班,如发现没有人员值班每次罚款200元(大写:贰佰圆整)。
5、安放飘窗时必须配合瓦工班搭好支撑和安放平直;如不安排人员配合安放一次罚款100元(大写:壹佰圆整)。
6、木工班所用钉子、扣件、螺丝、铁丝现场必须收拾干净并归还入库,如不收拾经管理人员发现以丢失材料翻倍罚款。
7、每个工作段面支拆模时必须把模板清理干净后刷好脱模剂才能使用,否则按每间房200元(大写:贰佰圆整)罚款。
8、支模时杜绝将支模设备,如:钢管、卡子、角膜、扣件等陷入现浇体内;如有此现象发生每次罚款200元(大写:贰佰圆整)。
9、拆模时必须将所有支模设备拆除干净,如不及时拆除造成损失加倍罚款。
10、施工过程中在保证质量的前提下必须按甲方的施工进度计划
进行;否则按每层延误时间长短实行处罚,如延长半天罚款1000元(大写:壹仟圆整)、一天加倍处罚。(注:人力不可抗拒的因素除外)
三、钢筋班
1、现场必须分类堆放整齐如发现场地混乱检查时所发生的费用一律自行负责。
2、所用材料必须物尽其用不能浪费,如发现有浪费现象(注:20公分以上的钢筋没有用尽)论其所剩材料多少进行翻倍罚款。
3、扎丝和剩余钢筋每个工作面必须收尽,不能有浪费现象,如有不收者经管理人员发现翻倍罚款。
4、现浇构造柱、板时必须安排人员跟班,如发现有混凝土钢筋外露现象每个钢筋头进行5元(大写:伍圆整);构造柱移位罚款每根构造柱10元(大写:拾圆整)。
5、施工过程中在保证质量的前提下必须按甲方的施工进度计划进行;否则按每层延误时间长短实行处罚,如延长半天罚款1000元(大写:壹仟圆整)、一天加倍处罚。(注:人力不可抗拒的因素除外)
第五条:承包价格
按建筑面积每平方米
(注:此合同价为本项工程从开工之日起直至竣工交付使用,为一次性定价,在施工期间甲乙双方不得有任何理由调整价格。)第六条:付款方式
1、乙方人员进场自垫生活费和零花钱,自工程每三层工程结束,按公司付给项目部的工资付给乙方各班组。
2、所有工程完毕,按工程进度80%付给乙方工资款,剩余20%交工后全部付清;
第七条:乙方责任和义务
1、乙方对派出人员必须认真审查,保证所派人员具有较好的政治素质,身体素质和过硬技术水平。操作工人年龄18岁至45岁之间。
2、乙方操作工人在进场后,必须服从施工现场管理及安排,如不服从,甲方有权辞退并解除合同。在此发生的一切费用由乙方负责,如给甲方造成操作经济损失,则一切损失由乙方赔偿。
3、乙方在施工中必须指定人员负责检查工程质量,负责对操作工人进行安全教育、治安法制教育及防火教育、部分工程的技术交底。乙方负责对操作人员有关证件的办理,并按政府相关部规定缴纳各种税费(保险费、劳务费)。
4、乙方在施工中应按照甲、乙双方签定的合同条款执行,严格执行限额领料制度,因材料浪费造成的损失由乙方照价赔偿,造成的丢失按原价赔偿。
第八条:违约责任
1、甲方违约责任:
⑴、甲方在签订合同后,严格按照合同文本中规定的执行,如果
甲方有违约责任,由甲方承担。
⑵、若有在中途遇到某种不可预测原因违约,双方应共同协商解决,并做补充条款。
2、乙方违约责任:
⑴、乙方人员在合同期内人员素质不符合要求,并延误工期对合同工期、质量造成影响,甲方有权终止合同。
⑵、因乙方责任延误工期,甲方视延误工期情况按人工费的20%扣除劳务费,经甲、乙双方验收未达到合同规定的,分部、分项工程质量标准,甲方可按人工工资的总造价下浮10%进行结算支付劳务费。(注:以甲乙双方验收为准甲乙双方参照国家质量验收规范为标准)
第九条:工程进度
乙方必须按甲方排出的工程进度计划,按时完工,如乙方无故延误工期,乙方必须赔偿延误工期所造成的一切经济损失,人力不可抗拒因素所造成的延误工期和损失除外。进入施工时段后在保证质量的前提下必须严格按工程总体施工进度和各楼层施工进度表进行施工,否则延误工期所产生的一切经济责任和后果由乙方负责:
1、在甲方保障材料和设备到位时,乙方不能按时完成施工任务;公司所制定延误工期的奖罚条例产生的罚款事项均由延误工期的班组或个人自行承担。
2、凡无故延误工期的班组甲方有权论其后果的严重程度对班组和个人实行每天2000元(大写:贰仟圆整)以上的罚款处理。
第十条:安全责任
乙方承包人与甲方签订安全施工责任书,乙方在施工安全过程中必须按安全操作规范进行施工作业,遵守安全法规和现场安全管理制度,服从工地施工安全管理人员指挥,如施工过程中,乙方施工人员违规作业,所造成的一切安全事故,概由乙方自行负责,并承担法律责任和经济责任。(注:另附安全责任状一份)
第十一条:现场施工管理
a)施工人员进入场地后必须服从安全员、质检员和现场管理人员的指挥和安排,否则实行经济罚款制度,凡公司安全、质检及现场所开出罚款事项均由乙方自行承担。
b)施工人员进入现场开始操作施工后,必须服从现场管理人员和技术员的指挥和安排进行施工,其中包括施工质量、施工配料、施工场地,如有不服从者均论其情节轻重实行罚款。c)所有机具必须当天清理干净保证机械和现场清洁,如发现一次未清理最低罚款500元(伍佰圆整)元至1000元(壹仟圆整)。d)乙方施工至大面积基本完成未验收竣工之前,未经甲方同意乙方不准将工人全部撤走,否则在清理维修和善后收尾时所发生的一切经济损失后果均由乙方自行承担;此外还论其后果严重程度对乙方实行罚款处理。
e)凡丢失和损坏施工材料、设备和施工工具及各种配件乙方必须一律照价赔偿。
f)如无故损坏、盗窃或领取不还的各种公共财产造成浪费和损失,甲方对乙方按其材料本生价值的三倍实行罚款处理。g)各工种必须按现场规定区域将其各自材料堆放整齐。本协议未尽事宜,在施工过程中甲乙双方协商,另行签定补充协议与本协议具有同等法律效应。第十二条:补充条款
1、乙方要保证每个工人都参与保险,如有未保险的工人,在工地发生工伤事故后,甲、乙方各负责一半的费用与赔偿。
2、建筑面积除地下室与阁楼其它按公司建筑面积算法。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,从签字之日起生效,结清工资后失效。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日 年 月 日
第二篇:钢筋施工班组劳务分包合同
劳务承包合同
工程名称:
工 种:
承 包 人:
年 月 日 1
钢筋班组劳务分包合同
乙 方: 甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,签订本合同,以便双方共同遵守。
一、合同期限:合同期限以总包与建设方所签订的工程合同为准。
二、承包范围:
1、承包方式:
甲方将 工程以包人工、包辅材、包机械、包电渣压力焊(材料及人工)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。施工所需一切辅助材料及机械(除垂直运输机械外的闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等)均由乙方自备,主要材料由甲方提供,实行限额领料,所有材料用量按计划单用量控制。
2、工程量验收:
依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理或项目技术负责人的验收意见为准。
3、工作内容:
施工前的准备,钢筋翻样,计划编制,含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车,对焊工作,制作下料解捆冷轧,配料划线放线弯曲捆扎、标识半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁,钢筋绑扎为配合木工施工人员 2 放线,搭自用架子,清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋,按设计要求绑扎放入模内,放好保护层垫块(含材料),浇砼时看护,清理每次绑扎后多余的钢筋,并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样,钢筋垫块制作、安装,以及部分预制二次构件的钢筋制作与绑扎(混凝土泵剩余料)。
三、合同价款与调整方法:
钢筋按实际面积计算: 元/㎡或公斤: /kg(地下室不算面积)大写 元。《含电渣压力焊、扎丝、垫块、闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、机械连接设备 等机械》。
此单价为综合不含税包干价格,包含完成本工程后所需的劳保(安全帽、安全带、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费,人工费、辅材费(垫块、扎丝、粉笔、焊条等),机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润等,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。计时工如发生时按市场单价计算,由项目开出工日数为准。
本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。以上单价均为合格工程单价。
工程款支付与结算 工程款支付条件
1、每天上午及下午上班前各班组长或代班长上报所有施工人员人数。做为考勤依据,项目部核实后备案。
2、每名工人须与甲方或班组签订劳动用工协议,由项目负责人监督执行。
3、每次工程付款由分包方依据考勤依据和劳务用工协议编制工人工资 表,工资表上由项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据,缺一不可。只有当完成工人工资发放,且无任何争议下,才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。
4、合同项目的基础工程验收合格后30日内支付本合同总价款的 %,在基础工程及其地下室未全部完成顶板混凝土浇筑之前,不支付±0.000以上的分段进度款。主体工程至验收合格期间,主体工程验收合格后30日内支付该单位工程价款的 %。五方主体参建单位竣工验收合格后30日内支付该单位工程价款的 %,工程审计完成后一个月内付 5 %,余款 半年内一次 付清。
五、安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的,超过部分由甲方承担40﹪的费用,乙方承担60﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故,经济损失在20000元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的,超过部分由甲方承担60﹪的费用,乙方承担40﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责,并且罚款200-500元/次,打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长,若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款 200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、55岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作,若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴,所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理,甲方不负任何责任,并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。
7、在施工区域内,上岗作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带,违者罚款50-200元/人,如发现未按规定执行出现意外安全事故,由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内,所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作,若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
六、乙方责任、义务
1、乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
2、乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚直至解除劳动合同。
3、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、从业人员资质证书、技术人员证书,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至五十五周岁的青壮年。
4、乙方施工人员使用的弯钢机、断钢机、调直机、电焊机、闪光对焊机等机械,焊条、扎丝、垫块等辅助材料,卷尺、手拉葫芦、从三级配电 箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供任何机具。
5、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
6、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规,服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工,如违反以上规定或造成事故者,均由乙方承担一切经济损失和责任。
7、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施,确保自身的施工安全,由于自身安全措施不力或自身原因造成事故的责任由乙方承担且因此发生的一切费用均由乙方自行承担。同时应协助甲方共同创文明施工样板现场。
8、乙方进场人员自带生活费(起码满一周生活费)。乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
9、全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训,特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。
七、工期、质量、成品保护、文明施工、材料领用等:
1、工期:乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000元/天罚款(除不可抗拒因素外),多者累加。
2、质量:该工程质量目标确保 “ 昆仑杯” 标准,争创“天山杯” 标准,乙方内部施工应严把质量关。要求分项验收达100%合格,达不到设计要求的质量其返工费用自负,且其结算单价按合同单价下浮10%计算。
3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护措施,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,未做到工完场清,或乙方原因造成材料浪费,甲方将视具体情节作相应罚款,按所浪费材料总价值的1.5倍赔偿给甲方。甲方将视具体情况作200-2000元的罚款,当月完成工程量合同单价下浮10%。
5、材料领用:在保证质量的前提下,材料实行甲乙方双控,乙方领用材料实行限额领料,根据乙方钢筋翻样人员翻样并经甲方工程负责人审核的钢筋料表作为合理使用材料,绝不允许浪费或多用材料,实际用钢筋应在料表的基础上节约3%。钢筋废料不得超过总量的0.5%,如超出领料范围外的材料由乙方承担,在结算中甲方按钢筋供应合同中的单价予以扣除。加工设备的日常维护保养由乙方承担。
6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关 部门签订《安全生产责任书》。
其他:
1、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,遵守地方及现场的综合管理要求,如因乙方原因(无论任何原因)造成的打架斗殴违法行为,甲方一律不予调解,并以经济处罚的方式追究乙方责任,第一次打架罚款5000元,第二次打架无条件退场,剩余工程量不予结算,视为罚款,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。
2、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,项目主管开出计时工单,该工单作废,不予认可。
3、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责,甲方通知乙方三天后,乙方未见答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。
4、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元。
5、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款10元。
6、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的200倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。
7、甲方管理人员安排乙方施工人员加班,乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者,第一次罚款5000元,第二次罚款10000元,第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
八、劳动合同的解除
经甲、乙双方协商一致,乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
1、在施工过程期间,发现乙方不符合使用条件的;
2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;
3、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4、严重违反安全操作规程,屡教不改,并且造成重大安全事故的,还须承担全部损失;
5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准,造成重大质量问题或者质量安全隐患的,除解除劳务合同外,还须承担全部工料损失;
6、施工、技术力量不足,工程进度严重滞后的。
九、违反劳动合同的责任
甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金
20000.00元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十、劳动争议
甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解, 劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的,当事人应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,可在收到仲裁裁决书之日起十五天内,向人民法院提起诉讼。
十一、其它约定
1、乙方上岗前要接受施工质量、安全教育,熟悉所施工项目的安全注意事项。严格遵守项目的安全规章制度,服从管理人员的指挥;
2、乙方要严格按照安全生产操作规程进行施工,未按安全技术交底操作造成安全事故的,均由乙方承担;
3、严厉打击偷盗行为、恶意损坏项目财物行为,一经发现,加倍处罚;
4、特殊工种必须持证上岗,禁止非电工私拉乱接电线,禁止酒后上岗作业。
5、禁止打架斗殴或打群架现象,一经发现首先对责任人处以500元罚款,然后追究分包队伍的经济责任,构成犯罪的,依法移交公安机关处理。
6、不得使用未满18周岁和55周岁以上人员、高血压、心脏病、精神分裂症等不符合建筑法要求的职工上岗作业。
7、正确穿戴安全防护用品,禁止穿拖鞋或带钉子、易滑的鞋上岗作业。
8、乙方要按期完成项目部安排的施工任务,如因施工进度造成的罚款或其他损失由乙方承担。
9、乙方应坚持对工人进行班前安全、质量教育,并做好记录。
十二、合同一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方一份,乙方一份。
本合同未尽事宜,按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法律、法规和政策为根据。
乙 方(签字):
身份证号码: 身份证号码:
日
第三篇:建筑工程木工班组劳务施工合同[范文]
XXXXXXXXXXXXXX工程
B3、B4号楼 车库 商业房
合同编号:签定时间:
BDC-XX
2012年
木 工 劳 务 承 包 合 同
日
/ 10
月
木工班组劳务承包合同
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)总则:
甲方根据工程施工任务需要,经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库(人防)及商业房基础和主体(包括二次结构)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定,结合本工程需要,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致,订立本合同供双方共同遵守执行,具体事项如下:
工程名称:
工程地点:
全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等,由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工,乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业,并对其施工现场(工程)的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理,承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应,乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。
合同履约保证金:
根据双方协商,乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息;若乙方中途退场,甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20%作为乙方支付甲方的违约金。
一、合同工期
根据甲方的施工进度计划安排施工,乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求(具体按施工组织设计进度计划实施),同时满足甲方与业主方承诺的工期要求,由于乙方因素,延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚,后果由乙方全额承担。
二、质量标准
工程质量标准:依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验
/ 10
收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范,工程质量一次验收合格。(注:板底不抹灰)
三、甲方责任
1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料(木板、木方)、工程周转材料等:钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。(三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责,由项目部专业电工搭接,不准工人任意乱接)。
2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂(生活费自理)设施。
3、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套,及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。
4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划,对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的使用和管理工作。
四、乙方责任
1、乙方委派 同志为该工程现场负责人,全权负责处理该工程相关事宜。
2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起,应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出,应以书面报告甲方,并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的,按脱岗进行处理,甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。
3、乙方在承建本工程期间,应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议,(会议时间及参会人员由项目部确定)。迟到者,甲方有权处以200元/人次的罚款;缺席者,甲方有权处以500元/人次的罚款;对迟到15分钟以上者按缺席处理。(若会议时间有变更,项目部将另行通知)
4、乙方在承建本工程期间,必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管,并提出阶段性的木工所需材料计划;每栋配备一名木工班组现场施工员,每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员,负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内,随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核,存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员,甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。
5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。
/ 10
6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。
7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。
8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育,并有书面记录备查并上交项目部。
9、材料损耗量分别为:木材2%、模板3%(甲方按图示面积加损耗量供货);钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。
10、若乙方中途调换工人,调换后须立即上报甲方备查,乙方必
须按时足额支付工人工资,未到支付节点甲方不支付任何费用,由此给甲方造成的工期、质量影响,乙方承担一切责任及经济损失。
11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责,如施工过程中未按附件实质性内容要求完善,视为乙方违约。
五、承包材料范围
1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外,其余如:对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品,另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即:除本合同要求须甲方提供的主要材料外,其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。(所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑)。
2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。
六、施工单价中所包含的承包工作内容
施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装):
1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容(包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安)
2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。
3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。
4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作;与安装及其它作业队伍的配合工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫,以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中,对拉丝杆、螺帽等各种
/ 10
材料必须及时收集、统一堆放。
5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净,刷隔离剂或脱模剂,扣件的清洗打油工作,由甲方另派班组进行清理;乙方在使用模板过程中,必须爱惜和节约使用模板,严格按设计和甲方要求进行操作,如未按要求使用,造成的质量问题由乙方承担全部责任。
6、砼浇筑时,因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时,若乙方不及时处理,甲方按500~1000元/处在乙方工程款中扣除,由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的,应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的,而造成了更大的损失,该种情况视情节罚款2000~5000元。
7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作,若乙方不清理或不及时清理,甲方则有权按200~500元/层从工程款中扣除,由甲方另派班组进行清理。
8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。
9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。
10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作,及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理,甲方有权请另外的工人代为堆码清理,所产生费用在乙方工程款中扣除。
11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责,若乙方不及时清洁,甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除,由甲方派人处理。
12、安全风险:乙方对施工过程中的安全文明生产负责,在施工过程中,若发生安全事故,若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致,均由乙方承担全部责任及相应的一切费用,若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故,贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中),超出贰万元的部分乙方承担30%,若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。
七、质量及相关具体要求
1、各楼层浇混凝土时,必须派两人以上护模,并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上),达到外观效果和文明施工标准。
2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺上必须作重点控制,层层验收形成三级报验资料,全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。
3、模板必须双面正确使用,不得人为损坏,周转次数达到甲方与模板厂家
/ 10 的合同要求。
4、模板每缝必粘双面胶带,拼缝密实,梁柱节点不允许有凹凸不平现象,若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致,柱墙垂直度(两面)控制在5mm内,梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆,一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准,其平整度≤5mm,阴角四周水平度控制在5mm以内,天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨,否则由甲方安排人员进行处理,费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口,便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净,浇筑砼前再用专用封口模板封闭。
5、吊模位置有陷入砼的情况,乙方木工必须处理砼的缺陷,砼面未达到强度时不能上楼面进行作业,否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。
八、承包单价
1、B3、B4号楼±0.00以下模板工程 32 元/m2;±0.00以上主体模板工程 22.5 元/m2;人防(车库)基础和主体模板工程 35 元/m2 ;(注:模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价,该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。
2、非承包范围内的各类零星工作,原则上不采取计时工,可以采取估工的形式进行处理,如采用计时工;技工200元/个工;普工:100元/个工。
九、付款方式
按每一节点支付(车库结构、主体15层、主体封顶以单栋号计量,商业房全部完成为一节点)工程进度款的80%,计量手续完善后15天内支付;余款20%(其中:10%在主体结构验收合格后1月内支付,10%在内、外抹灰完工后1月内支付)。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用,工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。完成节点应当支付节点进度款时,乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。
十、违约责任
1、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。
2、乙方不能按照甲方要求工期完成,延期超过三天,视为违约。
3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求,视为违约。
4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求,6 / 10
材料损耗较为严重,除承担违约金外,乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。
1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。
5、违约金:甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须支付对方5000元/天的违约金直至处理好违约事宜止。第十一条 争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。
2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条 其他约定:
1、本合同中涉及的币种均为人民币。
2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思,工程施工图纸已仔细查阅,多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。
3、本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
4、本合同自双方当事人签字盖章后,乙方须于三日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方,且乙方应做好相应的人员安排。若合同签订之日起三日内乙方未向甲方指定账户足额交纳合同约定保证金甲方可另行发包。
5、合同终止:双方履行完合同全部义务,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格,甲方支付完全部劳务款后自行终止。
6、附件一:乙方对质量、进度(包括劳动力、机械设备等资源配备计划)等的承诺书,本承诺书为乙方自愿填报,做为合同附件,具备法律效力。附件二:安全生产责任合同书,做为合同附件,具备法律效力。
甲方:
乙方:
身份证: 身份证: 联系电话:
联系电话:
日期 : 年 月 日 日期: 年 月 日
/ 10
附件一
承 诺 书
重庆**建筑劳务有限公司:
我作为北大资源江山名门项目部B区3号、4号楼、车库(人防)及商业房木工班组分项工程的承包负责人,我郑重承诺我及我的班组全部人员都已熟练掌握木工分项工程的施工操作工艺及操作规程要求,我班组全体工作人员熟悉该分项工程相关的国家规范及质量要求,我及我班组管理人员已完全熟悉我所承包的分项(木工)工程的图纸。我将严格按照公司的要求及时足额发放我班组工作人员工资。满足节点要求收取进度款时我将向贵方(重庆**建筑劳务有限公司)提供工人工资表并由贵方监督发放。保证质量达到合格标准,一次性通过验收。进度按甲方要求工期按时完成施工任务,不影响相邻施工队伍工作。
我班组(木工)针对本项目配备的管理人员组织架构如下:
1、本分项工程管理人员配备:现场总负责:王洪彬 电话*** 现场代班:1名 孙家云 电话*** 安全员:王洪彬
2、本分项工程劳动力组织计划:⑴、模板支、拆工人
B3 28人 B4 28人
⑵、普工:
3、机械设备配置:
承诺人:
身份证号码:
日期:
/ 10
附件二
工程建设安全生产责任合同书
甲方: 重庆**建筑劳务工程有限公司 乙方: 为了更好的贯彻执行<<中华人民共和国建筑法>>、《建筑管理条例》,建设部〈〈建筑施工安全检查标准〉〉和〈〈安全生产法〉〉,牢固树立安全是职工的生命,安全责任重于泰山的思想,强化工程项目安全管理,采取切实有效的措施,防止工伤事故发生,提高各参建班组的信誉和经济效益,本着平等互惠、互利双赢、自愿公平的原则,在甲乙双方权利、义务分明、责任划分明确,目标一致的前提下,签订劳务承包合同的同时,签订本合同,并作为劳务承包合同的从合同,具有同等法律效力。
一、甲、乙双方共同的目标
(1)杜绝死亡事故,杜绝重大设备、交通和火灾事故。(2)防止重伤事故,重伤率为零。
(3)避免轻伤事故,年负伤频率0.8‰。
(4)本工程项目按59—2011规定必须达到标准化施工现场。
二、甲乙双方的权利和义务
(1)甲方支付安全风险费(已包含在主合同总价中);乙方承担安全风险;(2)乙方向甲方交纳履约保证金 30 万元(主合同中已有规定);
(3)甲方按规定办理建安工程一切险;乙方为职工特别是高危作业职工办理高危作业保险;
(4)甲方支付劳保用品费(包含在主合同总价中),乙方为职工购买合格的安全带、安全帽、防暑降温物品;
(5)甲方提供防护用竹胶板、钢管、扣件、安全网、竹夹板、木镶板、兜网,乙方保证组织足够人员即时开展安全防护工作,作好安全防护;
(6)甲方提供职工住所,乙方负责职工住宿人员管理,达文明施工的要求;(7)甲方提供垂直运输机具,塔吊和施工电梯,负责搭设外脚手架;(8)甲方及时按约定支付乙方工程进度款;
(9)乙方服从甲方管理,不得野蛮施工,违反安全操作规程,违背施工操作程序。(10)乙方教育职工遵守国家有关法律、法规,遵守甲方的各项规章管理制度。
三、安全责任:
1、乙方向工人提供安全防护所需的防护用品:安全帽、安全带。甲方负责安全网、竹夹板、木镶板、兜网。防护用竹胶合板、钢管、扣件等。属乙方范围内的工作,乙方保证组织足够人员开展安全防护工作。不得偷工减料,拖延时间,否则造成的安全事故由乙方承担全部责任,并承担经济、法律责任。如甲方不提供合同约定由甲方提供的安全防护用品,乙方有权拒绝施工,乙方未拒绝造成的损失由乙方承担。甲方强行要求乙方组织工人施工,造成的安全事故由甲方负责。
2、由于乙方管理不善,跟踪管理不到位以及工人自身原因造成的安全事故由乙方负责,承担全部责任。
3、其它不可预料的安全事故,贰 万元以内的医药费由乙方承担,超过 贰 万元的医药费(正规医院发票)以及其它费用由甲方负责70%,乙方负责30%。并由乙方负责处理,甲方协助。
4、乙方所组织的施工管理人员同样接受甲方项目部的监督管理,乙方班组长、施工管理人员不服从甲方项目部管理,而要求或听任工人在不安全的工作面施工。项目管理人
/ 10
员指令强行整改,而拒不执行或延缓执行造成的工伤事故由乙方承担全部责任,造成大的安全事故由乙方承担全部责任。
5、安全事故责任的确认,以联合调查组的事故认定报告为准。调查组由建设单位、监理单位、总承包单位、劳务公司组成或由国家行政机关依法成立。
6、甲方对组织进场的工人必须进行三级教育,建立三级教育卡。未经三级安全教育的工人不得入场施工。乙方必须在工人进场后作业前把工人身份证复印件交甲方,特种作业必须持证上岗,证件交甲方备查。
四、奖惩:
(一)、奖惩
1、据项目部安全、质量、管理制度,凡违反安全、质量、管理制度的工人、班组。依据甲方管理制度处罚的规定,甲方有权给予经济处罚。
2、质量合格达到安全文明施工、标准化施工现场。无重伤以及重伤以上的安全事故发生,甲方按总建筑面积计算每平方米奖励0.5元。
3、乙方如达不到安全文明施工,标准化施工现场以及发生重伤事故及重伤以上的安全事故,甲方按总建筑面积计算每平方米处罚0.5元的罚金,从保证金中扣除。
五、本合同在履行过程中发生争议,按主合同处理。
六、本合同壹式肆份,其中甲方叁份,乙方壹份。
甲方: 重庆**建筑劳务工程有限公司 乙方:
负责人: 负责人:
身份证号码: 身份证号码:
年 月 日 年 月 日
/ 10
第四篇:建筑工程木工班组劳务施工合同
木工班组劳务承包合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
总则:
甲方根据工程施工任务需要,经友好协商确定将东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目(1号仓库)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、及相关规定,结合本工程需要,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致,订立本合同供双方共同遵守执行,具体事项如下:
工程名称:东莞市建文洗涤用品有限公司年产40万吨洗涤剂项目
工程地点:东莞市望牛墩镇朱平沙工业园建文项目
承包形式:
全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等,由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工,乙方对其作业范围的全
部
工
作
内
容
自
主
组
织
施
工
作业,并对其施工现场的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理,承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应,乙方指派专人签字领用。
一、合同工期
根据甲方的施工进度计划安排施工,乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求(具体按施工组织设计进度计划实施),同时满足甲方与业主方承诺的工期要求,由于乙方因素,延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚,后果由乙方全额承担。
/ 6
二、质量标准
工程质量标准:依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范,工程质量一次验收合格。
三、甲方责任
1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料(木板、木方)、工程周转材料等:钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。(三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责,由项目部专业电工搭接,不准工人任意乱接)。
2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂(生活费自理)设施。
3、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套,及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。
4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划,对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的使用和管理工作。
四、乙方责任
1、乙方委派 同志为该工程现场负责人,全权负责处理该工程相关事宜。
2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起,应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出,应以书面报告甲方,并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的,按脱岗进行处理,甲方有权对乙方处以200元/次的罚款。
3、乙方在承建本工程期间,应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议,(会议时间及参会人员由项目部确定)。迟到者,甲方有权处以100元/人次的罚款;缺席者,甲方有权处以200元/人次的罚款;对迟到15分钟以上者按缺席处理。(若会议时间有变更,项目部将另行通知)
4、乙方在承建本工程期间,必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管,并提出阶段性的木工所需材料计划;每栋配备一名木工班组现场施工员,每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员,负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内,随时与项目部管理员保持联系。
/ 6
5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。
6、乙方应严格按照国家和新乡市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。
7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。
8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育,并有书面记录备查并上交项目部。
9、若乙方中途调换工人,调换后须立即上报甲方备查,乙方必
须按时足额支付工人工资,未到支付节点甲方不支付任何费用,由此给甲方造成的工期、质量影响,乙方承担一切责任及经济损失。
10、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责,如施工过程中未按附件实质性内容要求完善,视为乙方违约。
五、承包材料范围
1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外,其余如:脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品,另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即:除本合同要求须甲方提供的主要材料外,其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。
2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。
六、施工单价中所包含的承包工作内容
施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装):
1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容(包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安)
2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。
3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。
4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作;与安装及其它作业队伍的配合工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫,以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中,对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。
/ 6
5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净,刷隔离剂或脱模剂,扣件的清洗打油工作,由甲方另派班组进行清理;乙方在使用模板过程中,必须爱惜和节约使用模板,严格按设计和甲方要求进行操作,如未按要求使用,造成的质量问题由乙方承担全部责任。
6、砼浇筑时,因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时,若乙方不及时处理,甲方按500~1000元/处在乙方工程款中扣除,由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的,应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的,而造成了更大的损失,该种情况视情节罚款1000~2000元。
7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作,若乙方不清理或不及时清理,甲方则有权按200~500元/层从工程款中扣除,由甲方另派班组进行清理。
8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于两名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。
9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。
10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作,及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理,甲方有权请另外的工人代为堆码清理,所产生费用在乙方工程款中扣除。
11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责,若乙方不及时清洁,甲方按每人每间屋20元在乙方工程款扣除,由甲方派人处理。
12、安全风险:乙方对施工过程中的安全文明生产负责,在施工过程中,若发生安全事故,若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致,均由乙方承担全部责任及相应的一切费用,若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故,贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中),超出贰万元的部分乙方承担30%,若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。
七、质量及相关具体要求
1、各楼层浇混凝土时,必须派两人以上护模,并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上),达到外观效果和文明施工标准。
2、乙方在楼板水平度、平整度、层高及天棚的打磨等工艺上必须作重点控制,层层验收形成三级报验资料,全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。
3、模板必须双面正确使用,不得人为损坏,周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。
/ 6
4、模板每缝必粘双面胶带,拼缝密实,梁柱节点不允许有凹凸不平现象,若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致,柱墙垂直度(两面)控制在5mm内,梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆,一旦出现应及时冲洗或打磨。天棚达到不抹灰的标准,其平整度≤5mm,阴角四周水平度控制在5mm以内,天棚及柱墙上的胶带必须在脱模后24小时内清理打磨,否则由甲方安排人员进行处理,费用由乙方承担。柱墙底部必须留设清扫口,便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部排除干净,浇筑砼前再用专用封口模板封闭。
5、吊模位置有陷入砼的情况,乙方木工必须处理砼的缺陷,砼面未达到强度时不能上楼面进行作业,否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。
八、承包单价
1、以上主体模板工程按展开面积计算 元/平方;(注:模板工程量以砼接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价,该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。
九、付款方式
按节点支付工程进度款的80%,计量手续完善后15天内支付;余款20%(其中:10%在主体结构验收合格后1月内支付,10%在内、本工程交付后工后1月内支付)。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用,工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。完成节点应当支付节点进度款时,乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。由乙方报备甲方的工资表必须真实且与进场接受安全教育工人名单一致。
十、违约责任
1、乙方不能按照甲方要求工期完成,延期超过三天,视为违约。
2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求,视为违约。
3、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求,材料损耗较为严重,除承担违约金外,乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。
1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的80%结帐支付乙方。2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。
5、违约金:甲乙双方中任何一方违反上述之规定。须支付对方5000元/天的违约金直至处理好违约事宜止。
/ 6
第十一条 争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。
2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条 其他约定:
1、本合同中涉及的币种均为人民币。
2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思,工程施工图纸已仔细查阅,多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。
3、本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方,且乙方应做好相应的人员安排。
5、合同终止:双方履行完合同全部义务,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格,甲方支付完全部劳务款后自行终止。
甲方:
身份证: 身份证:
联系电话:
联系电话: 乙方:
银行账号: 日期 : 日期:
/ 6
第五篇:建筑工程木工班组劳务施工合同
木工班组劳务承包合同
甲方:遵义市静山建筑安装有限公司
仁怀市名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程项目部(以下简称甲方)
乙方:木工班身份证号(以下简称乙方)
甲方根据工程施工任务需要,经友好协商确定将仁怀名酒工业园区荣昌坝污水处理厂模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及相关规定,结合本工程需要,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致,订立本合同供双方共同遵守执行,具体事项如下: 工程名称:仁怀市名酒工业园区荣昌坝污水处理厂 工程地点:仁怀市名酒工业园区荣昌坝
承包形式:
全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等,由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工,乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业,并对其施工现场的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理,承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应,乙方指派专人签字领用。
一、合同工期
根据甲方的施工进度计划安排施工,乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求(具体按施工组织设计进度计划实施),同时满足甲方与业主方承诺的工期要求,由于乙方因素,延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚,后果由乙方全额承担。
二、质量标准
工程质量标准:依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范,工程质量一次验收合格。(注:水池内外不抹灰)/
5三、甲方责任
1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料(模板、木方)、工程周转材料等:钢管、扣件、安全网、竹跳板、主电路电缆、配电箱(配电箱后由乙方负责)。
2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电。
3、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套,及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。
4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划,对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的使用和管理工作。
四、乙方责任
1、乙方委派同志为该工程现场负责人,全权负责处理该工程相关事宜。
2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起,应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出,应以书面报告甲方,并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的,按脱岗进行处理,甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。
3、乙方在承建本工程期间,应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议,(会议时间及参会人员由项目部确定)。迟到者,甲方有权处以200元/人次的罚款;缺席者,甲方有权处以500元/人次的罚款;对迟到15分钟以上者按缺席处理。(若会议时间有变更,项目部将另行通知)
4、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。
5、乙方应严格按照国家行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的要求进行施工。
6、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。
7、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育,并有书面记录备查并上交项目部。
8、材料损耗量分别为:木材2%、模板3%(甲方按图示面积加损耗量供货);钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。
9、若乙方中途调换工人,调换后须立即上报甲方备查,乙方必须按时足额支付工人工资,未到支付节点甲方不支付任何费用,由此给甲方造成的工期、质量影响,乙方承担一切责任及经济损失。
10、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责,如施工过程中未按附件实质性内容要求完善,视为乙方违约。
五、承包材料范围
1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外,其余如:手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、防雨器具等劳保用品,另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。
2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。
六、施工单价中所包含的承包工作内容
施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装):
1、本工程图设计范围内所有木模的制安工作内容(包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安)
2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。
3、模板的配制、支拆;现场运输;打磨(墙柱、顶棚等);材料吊运。
4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作;与安装及其它作业队伍的配合工作;材料转运、回收、现场清理、场地清扫,以及各次检查验收前的清洁工作;在施工过程中,对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放至甲方指定位置。
5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净,刷隔离剂或脱模剂,扣件的清洗打油工作;乙方在使用模板过程中,必须爱惜和节约使用模板,严格按设计和甲方要求进行操作,如未按要求使用,造成的质量问题由乙方承担全部责任。
6、砼浇筑时,因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时,若乙方不及时处理,甲方按500~1000元/处在乙方工程款中扣除,由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的,应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的,而造成了更大的损失,该种情况视情节罚款2000~5000元。
7、拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作,若乙方不清理或不及时清理,甲方则有权按200~500元/次从工程款中扣除,由甲方另派班组进行清理。
8、甲方管理员进行放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面协助以便于更好工作。
9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。
10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作,及各工序完成后的清洁工
作。若不按要求及时清理,甲方有权请另外的工人代为堆码清理,所产生费用在乙方工程款中扣除。
11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责,若乙方不及时清洁,甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除,由甲方派人处理。
12、安全风险:乙方对施工过程中的安全文明生产负责,在施工过程中,若发生安全事故,由乙方承担全部责任及相应的一切费用,甲方不负任何责任。
七、质量及相关具体要求
1、浇混凝土时,必须派两人以上护模,并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净(要求两次以上),达到外观效果和文明施工标准。
2、模板必须双面正确使用,不得人为损坏,周转次数达到甲方与模板厂家的合同要求。
3、模板拼缝必须密实,梁柱节点不允许有凹凸不平现象,若出现质量问题后必须立即修整达到处理前后颜色一致,柱墙垂直度(两面)控制在5mm内,构件几何尺寸必须符合设计要求,梁柱节点、内外墙面不能出现流浆,一旦出现应及时冲洗或打磨。
4、吊模位置有陷入砼的情况,乙方木工必须处理砼的缺陷,砼面未达到强度时不能上楼面进行作业,否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。
八、承包单价
1、本工程所有模板工程元/m2;(注:模板工程量以图纸混凝土接触面积计算)。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价,该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械使用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、安全文明施工费、高温寒冷天气的补贴及安全生产风险费、垫资利息、配合费等全部费用。
2、非承包范围内的各类零星工作,原则上不采取计时工,可以采取估工的形式进行处理。
九、付款方式
按单体(缓冲池、BAF池、A/O池、及零星工程)完工后支付该工程进度款的80%,计量手续完善后15天内支付;余款20%在主体结构验收合格后1月内支付。乙方进度未达到工程拨款条件甲方不予支付任何费用,其工人工资发放由乙方自行负责。达到工程拨款条件应当支付进度款时,乙方应真实提供工人工资表报甲方备查。
十、违约责任
1、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。
2、乙方不能按照甲方要求工期完成,延期超过三天,视为违约。
3、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求,视为违约。
4、本合同签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求,材料损耗较为严重,除承担违约金外,乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。
1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的70%结帐支付乙方。
2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。
第十一条争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。
2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条 本协议未尽事宜双方另行协商解决。
第十三条 其他约定:
1、本合同中涉及的币种均为人民币。
2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思,工程施工图纸已仔细查阅,多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。
3、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
4、本合同自双方当事人签字盖章后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方,且乙方应做好相应的人员安排。
5、合同终止:双方履行完合同全部义务,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格,甲方支付完全部劳务款后自行终止。
甲方:遵义静山建筑安装有限公司仁怀乙方:木工班组
名酒工业园区荣昌坝污水处理厂工程项目部
承包人:
项目负责人:身份证:
日期 : 2013年月日日期:2013年月日