外墙保温工施工安全生产责任书

第一篇：外墙保温工施工安全生产责任书

外墙保温工施工安全生产责任书

一、安全责任：施工方在进场前，必须对所属每个员工进行安全交底、岗前培训，严禁违章操作，严禁酒后高空作业，严禁不戴安全帽进入施工现场等。违者，按总包方的规定，由乙方当场进行罚款处理。如发生伤、亡等事故或其他事件的，由施工方自负责处理并承担全部费用；导致总包方经济损失或被有关部门处罚的，总包方有权向施工方全额追偿。

二、施工方自负责技术资料的收集、整理和上报工作。施工所用原材料必须具有出厂合格证、质保证、检测性能报告单，同时与施工中所涉及的所有施工资料、自检资料、施工记录等，必须按规定经整理后，完整、齐全地一并移交给总包方。

三、施工方所用各种材料、配件、品牌及颜色、防水胶等，必须经设计、总包方方和现场监理书面确认后方可施工，如材料不符合要求擅自施工产生的退货及返工损失，由施工方自负。如遇施工方所施工的外墙原因渗漏、漏水，导致用户损失的，有施工方负责修理并承担费用，如有赔偿费用的，由开发商直接向施工方索赔。本条规定的责任和费用承担，均与总包方无关。

四、工程竣工验收前，施工方必须自行将其施工的所有墙面清理干净，确保验收顺利通过。否则，总包方有权雇用他人处理，双倍向施工方结算费用。

五、施工方进入工地的所有施工人员，必须无条件服从总包方和工程项目部管理人员的统一指挥与管理，自觉执行门卫制度和保安人员检查制度。

施工责任人: 电话： 年 月 日

第二篇：外墙保温施工安全协议

外墙保温施工安全协议

甲方：熊猫通信工业园技改项目二期—3#厂房及地下室项目部 乙方：

由甲方承建的熊猫通信工业园技改项目二期—3#厂房及地下室楼外墙保温工程，由甲方发包给乙方施工，为了明确双方责任和便于管理，特签订本协议：

1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意，否则甲方有权制止乙方施工。

2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。

3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。

4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。

5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便（发现一次罚款1000元）；夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。

6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。

7、乙方退场前对自己施工所留下垃圾杂物进行清理，若未清理即退场从工程款中扣除相应的清理费用，甲方自行清理。

8、乙方施工期间正值南京高温天气，乙方对自己施工人员的防暑降温和安全施工工作进行管理和负责。

9、作业人员儿童绝对禁止进入施工现场，如有发现付款5000元，当即退场，出现问题由该儿童监护人负全责。

10、其余未尽事宜，双方协商解决。

此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。签字之日生效。

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

监理工程师（签字）：

日期：年月日

第三篇：外墙保温安全施工合同

外墙保温安全施工合同

外墙保温安全施工合同1

需求方：________(以下简称甲方)

供应方：________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》，经双方友好协商，乙方向甲方提供内外墙保温材料，为明确双方权利和义务，特签订如下协议共同遵守：

一、材料供应范围：

1、本工程位于________，外墙面积约______m2。

2、乙方向甲方承建的________工程工地提供外墙所需的保温材料，抹面抗裂砂浆，网格布。

二、施工质量要求及验收：

1、乙方严格按专家论证会提出的.要求及行业执行标准JG/T283-20__生产合格产品，确保材料质量。

2、乙方负责向甲方提供材料备案认证书，材料检验报告复印件各1份，材料复检、现场检测所需甲方提供的资料，甲方必须无条件提供。

3、本工程所有保温材料(抹面抗裂砂浆，网格布、钻芯取样)均由乙方负责安排当地检测部门对本工程进行检测。检测费用均由乙方承担，甲方予以承担。(乙方负责向甲方提供所有材料出厂检验报告、合格证及复检后的合格报告)

4、乙方必须保证外墙保温材料复检检验合格，如因检验不合格，给甲方带来的一切损失均由乙方承担。

三、材料单价：

1、玻化微珠保温砂浆单组份______元/立方，双组份______元/立方。

2、聚合物抗裂砂浆______元/吨。

3、所有保温材料不包含税金(均为到场价)

四、付款方式：

乙方送货到甲方工地后，甲方分两次支付乙方每车货款的______，剩余的货款在保温工程完成且现场钻芯取样检测合格后一次性付清。

五、双方职责和义务：

1、甲方必须按照合同约定支付乙方材料款，如若甲方没有按约定付款，乙方有权停止给甲方的供货，甲方并一次性付清所欠货款。

2、现场钻芯取样必须达到图书设计要求，如若甲方没有按照设计要求施工，一切后果甲乙方自行承担。

3、双方必须严格按照产品质量要求，施工工艺规范，保质保量完工。

六、本合同在执行中发生争论或纠纷，甲乙双方协商解决，解决不了时，按以下方案处理：

○1申请仲裁机构仲裁;

○2向所有管辖权地人民法院起诉。

七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字(盖章)之日起生效，货款结清且保温工程竣工验收合格后失效。

甲方代表(签章)：________

乙方代表(签章)：________

______年____月____日

外墙保温安全施工合同2

甲方：_________________

乙方：_________________

由甲方承建的_________________工程，因由建设单位( _________________ )直接发包给乙方施工，为了明确双方责任，特签订本协议：_________________

1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意，否则甲方有权制止乙方施工。

2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。

3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。

4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。

5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便;夜间在甲方规定的`关门时间后，不准进入现场。

6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。

7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金，完工后经双方及监理验收后退还乙方。

8、其余未尽事宜，双方协商解决。

此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。签字之日生效。

甲方(签章)：_________________甲方代表(签字)：_________________

乙方(签章)：_________________乙方代表(签字)：_________________

监理单位(签章)：_________________：_________________监理工程师(签字)：_________________

日期：_________________

外墙保温安全施工合同3

甲方：_________________

乙方：_________________

由甲方承建的_________________工程，因由建设单位( _________________ )直接发包给乙方施工，为了明确双方责任，特签订本协议：_________________

1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意，否则甲方有权制止乙方施工。

2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。

3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。

4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。

5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便;夜间在甲方规定的.关门时间后，不准进入现场。

6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。

7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金，完工后经双方及监理验收后退还乙方。

8、其余未尽事宜，双方协商解决。

此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。签字之日生效。

甲方(签章)：_________________

乙方(签章)：_________________

日期：_________________

第四篇：外墙保温安全生产协议

外墙保温安全协议

甲方：

乙方：

为保证施工安全，切实保护施工人员生命和身体健康，甲乙双方特订立此安全生产协议书。（本协议是工程主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力）双方应应严格遵守

一、工程名称：

二、工程地点：

三、乙方所有进场施工人员上岗以前必须进行安全教育，否则

不予上岗作业。乙方管理人员必须对施工工人至少每周一次安全会议。

四、乙方施工人员必须遵守工地现场的一切安全生产的规章制

度，服从现场安全管理人员的管理。

五、高处作业安全注意事项：

（1）高处作业必须带好安全帽、系好安全带；只要一楼以上作业人员安全带必须挂在钢架上。使用时篮上不得多于两人。

（2）从事高处作业严禁穿拖鞋、酒后上班，严禁高处向下扔物品。；（3）正常施工时吊篮的限载重量不得大于额定载荷的80%，并应

使载荷蓝内尽量保持均匀。

（4）吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查，如上悬挂点、配重铁、钢丝绳平台及其与提升机、安全检查锁的各连接点、上下限位报警等，检查可靠后方可升空运行。

（5）在吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况，如发现提升发热、异常噪音、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时，应及时通知分包方维修人员检修或停止使用。

（6）吊篮不在工作时，必须将吊篮停在稳妥可靠的位置，并不能压在电缆和钢丝绳上，关掉电源，如遇雨天要对电机及电器部位进行遮盖，以防漏电。

（7）高处作业人员必须进行体检，患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合高处作业的人员，不得从事高处作业；

（8）严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟；

（9）施工现场材料堆放地应注意防风、防雨、防火措施。

（10）在施工现场居住人员，必须注意生活水，电，火，的安全使用生活做饭后必须关闭安全开关，用电要注意电线负荷，严禁使用超大功率用电器。正确使用电热毯等取暖设备，预防漏电、触电等事故的发生。由于乙方违反水,电,火的安全使用，一起安全事故有乙方自行承担。

六、乙方施工负责人必须每天检查上岗人员的安全防护状况，并认真作好安全检查记录。乙方有权拒绝甲方违背安全生产的指挥。乙方管理人员必须对施工工人至少每周一次安全会议。

七、乙方施工队伍在现场施工中应严格按照建设单位和监理部

门要求和规范施工。甲方有权就乙方损坏工地财物和使用工地材料，视情节后果作出各种处罚。乙方施工发生的一切违反《合同》和《安全生产协议》的行为发生的工程事故，除不可抗力的因素和与甲方免责外的一切工伤事故概由乙方自行负责；

八、上述第五、第六条属乙方个人施工行为，由乙方负责。施

工人员在现场施工中应严格按照以上要求和规范施工，若违规操作将给予200—2000元的处罚，二次处罚仍然违规者，甲方有权终止施工《合同》的履行，因此产生的一切民事后果均由乙方负责。在施工中因乙方原因导致的伤亡事故，由乙方自己承担全部过错与甲方无关。

九、以上协议自签字之日期生效，工程竣工后自行废除。甲方（签章）：乙方（签章）：

年月日年月日

第五篇：外墙施工安全责任书

外墙施工安全责任书

甲方： 乙方：

根据“安全第一，预防为主”的方针，为关心、爱护施工人员的安全着想，使“安全第一，生产必须安全”真正有效地落实到实处，经甲乙双方协商一致，特签订此安全协议书：

一、乙方进场施工前，管理人员必须对施工现场进行细致的安全检查，查看外墙吊篮使用是否安全、完备，查看安装部件是否牢固、有无松动，试运行是否验收合格，若达不到安全施工要求，必须上报项目部或要求安装公司整改，经整改达到安全施工条件后方可进场。

二、甲方向乙方提供良好的安全施工环境，但乙方班组长负责所在班组的班前安全教育，对班前或作业过程中出现有安全隐患立即告知甲方及时消除安全隐患，严格按照安全交底和操作规程施工。

三、乙方施工作业时必须佩带安全帽、安全带（安全帽、安全带由乙方自备），承担因不戴安全帽、不系安全带造成的安全责任及与之有关的一切经济损失。

四、施工过程中，乙方应服从现场业主、甲方、监理公司的安全监督、检查和管理，并认真听取各方对乙方安全措施提出合理化建议和意见，及时补救和更正不符安全要求的操作，乙方承担不服从现场安全管理、不按安全操作规程施工所造成的安全责任及与之有关的一切经济损失。

五、乙方负责甄别雇请的施工人员身份，不得雇佣童工、刑事犯罪人员以及身体不适合外墙施工作业的人员，负责监督雇请的施工人员不得带家属和小孩进入施工现场，所有施工人员作业前禁止饮酒，施工现场及作业时禁止嬉戏打闹，禁止使用、移动与施工无关的机械设备及标志牌。乙方承担上述甄别不力监督不到位所造成的一切后果，承担与之有关的一切安全责任和经济损失。

六、乙方及其施工人员因触犯法律法规或违反《大理市治安管理处罚条例》的，以及在施工现场以外发生的事故（事件），其责任自负，与甲方无关。

七、本安全施工责任书，甲、乙双方一经签字则具有法律效律。

八、本安全施工责任书壹式两份，甲乙双方各执壹份。未尽事宜，甲乙双方可另行协商或增设补充协议。甲方安全管理负责人（签字）： 联系电话：

乙方管理负责人（签字）：

联系电话：

签订时间： 年 月 日