班组劳务承包合同

第一篇：班组劳务承包合同

篇一：班组劳务承包协议范本(样本)编号：

班组工资包干承包协议

甲 方河北金鹏建筑劳务分包有限公司乙 方李金城钢筋班组 签定日期 年 发包方：河北金鹏建筑劳务分包有限公司（以下简称甲方）承包方：李金城钢筋 班组（以下简称乙方）

为加强企业内部管理，保证工程质量和工期，调动员工工作

积极性，按照多劳多得原则，对李金城钢筋 实行班组工资包干承包。遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商一致达成如下内部承包协议。

一、工程概况

1、工程名称：沧州恒大城首一期工程二标段（15#、16#）

2、工程地点：沧州市浮阳大道西侧、小金庄北侧

3、建筑面积 ： 41127㎡

4、结构形式及层数： 框架结构、22层

5、建设单位：河北龙威房地产开发有限公司

6、监理单位： 沧州渤海监理有限公司

二、工期要求：

7、工程承包人： 华北建设集团有限公司

1、开工日期： 2013年10月23日

2、完工日期： 2014年10月23日

三、工程质量要求及保修

1、工程质量标准： 合格

2、工程质量保修：班组完成作业内容并经项目部验收合格 进入下一步施工作业工序，即为工程质量责任履行完毕。

四、承包方式：

双方约定按完成工作量计算劳动报酬，工资按40元/㎡ x x元/t 计算。总计工作量为 41127㎡，总计劳动报酬 1645080元。（最终结算以双方核实的工作量为准）

约定工作量以外的零星用工按 100 元／工日计算； 其他承包方式：

(建筑面积∕展开面积）)包干。其中±0.000以下部分按

五、班组承包范围及内容： 15#、16#楼主体工程（二次结构）钢筋制作、安装作

六、劳动报酬的支付与结算 业

乙方每月 5 日前上报当月完成工作量，甲方 5 日内审核完毕，5 日内拨付当月确认完成工作量 90 %（不低于80%）的劳动报酬。

乙方完成全部工作内容并经甲方验收合格后 14 日内，双方进行最终结算；最终结算完成后14日内，甲方支付乙方全部劳动报酬。

七、委托代理人

1、甲方委托 李四为现场代表人，负责与乙方协调、协商本协议履行期间的相关事宜，其签署的相关文件和确认的相关事项等，甲方均予认可。

２、乙方委托 李金城 为代表人，负责与甲方协调、协商本协议履行期间的相关事宜，其签署的本协议及工作量确认单、制作的工资表等，本班组全体人员均予认可。

八、人员及工资支付管理

１、乙方的全部人员必须依法与甲方签订劳动合同。乙方的人员发生变化时，要及时到甲方备案，否则，不能进场。

２、乙方要设专人负责考勤，并负责每日将本班组的人员出勤情况报甲方备案。

３、乙方每月 5 日前，必须将上月完成工作量清单报甲方审核。甲方审核完毕后，乙方在 5 日内按照完成工作量制作工资表，由乙方委托代表人签署后，报甲方。

４、甲方接到乙方工作量清单后，要在 5 日内审核完毕，并告知乙方。甲方在接到乙方按照完成工作量制作工资表后，要按工资表在 5 日内支付乙方的劳动报酬。

九、质量管理

1、乙方必须按本工程施工图、图纸会审、设计变更、技术变更、工艺流程要求、建设单位和工程承包人通知等设计文件及规范要求，精心组织、严格管理，确保工程质量达到规定标准。

2、乙方必须按照工程承包人制定的质量目标进行检查验收，保证一次验收合格。

3、严格执行验收程序和“三检”制度，乙方组织自检、参加交接检查、配合工程承包人专检，参与监理验收。凡乙方不认真自检或检查不合格者不得进入下一道工序。

4、乙方必须完全服从工程承包人、劳务分包人的管理制度及有关规定，执行工程承包人、劳务分包人的质量整改指令。

5、乙方委托代表人负责质量检查工作，做好质量自检、互检、自查、自纠。

6、由于乙方原因造成的质量问题、质量事故及错误操作而引起的返工，乙方承担返工费用。

十、安全管理

1、在施工前，工程承包人、劳务分包人应对作业班组进行详细的安全技术交底，并由双方签字确认。

2、对新进场人员，工程承包人、劳务分包人负责对其进行“三级安全培训教育”，经考核合格后，方能安排上岗工作。

3、在施工前班组代表人必须教育自己的班组人员遵守国家法律、法规及该工程承包人、劳务分包人的各项管理制度。

4、在施工中按规定正确使用、佩戴劳动安全防护用品；严格按照安全操作规程和安全技术交底要求进行施工，乙方不得违章作业和违章指挥。

5、特种作业操作人员必须按国家有关规定，考核合格，取得《特种作业操作资格证书》，持证上岗。

6、严格执行工程承包人、劳务分包人现场安全文明施工的有关规定，做到“工完料尽场地清”，及时整理机具、清运垃圾，材料、成品、半成品堆放整齐，保证随时能迎接有关部门的检查。不得野蛮作业，不得任意抛弃物料。

7、甲方必须及时对班组代表人做好督促工作。班组代表人要做好安全教育、安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。

十一、工期管理

1、甲方制定的本工程目标工期及关键节点工期分解，阶段工期计划、月计划、周计划须在签订本协议时交付乙方，乙方必须严格执行。

2、乙方要严格按照工程承包人、劳务分包人施工节点计划施工，如因乙方原因累计 x x 次未完成工程承包人、劳务分包人要求的计划工期或在施工过程中如乙方关键节点工期延误x x 天，甲方有权解除本协议。乙方必须按甲方的通知在x x日内退场。甲方在x x日内按乙方实际完成工作量劳动报酬的 90 %结算。

3、如因甲方原因造成工期延误或给乙方造成停窝工的，甲方按乙方现场人员 80 元/日的标准，给乙方支付生活费。

4、不可抗力造成的工期延误，双方共同协商解决。

5、甲方可根据工程总体需求调整关键节点工期计划。如工期计划调整给乙方造成费用增加，增加的费用由甲方承担。

十二、甲方职责

1、根据本单位的各项规章制度及本协议各项条款规定对乙方进行管理。

2、做好内部职工派工前的安全教育和临时工的安全教育，按规定配置施工班组兼职安全员。

3、提供符合建筑安装规范要求的劳动作业条件及食宿生活条件。

4、及时进行工程技术交底、提供施工图纸、以及供应材料、机具等。

5、负责协调现场劳务管理工作。篇二：木工班组劳务分包合同 内部承包协议书

（木工制作安装班组劳务分包合同）

总承包人：西南建工集团有限公司海南分公司(以下简称甲方)专业班组: 身份证号码：(以下简称乙方)兹由甲方将 工程委托由甲方将澜港一号五星海景国际私家公寓工程地下室、1#楼、2#楼、综合楼、商铺的木工制作安装分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方责任，便于管理，确保工程质量、安全如期完成，根据国家《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》和现行法律法规等相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，以资共同遵守。

一、基本条款：乙方对该承包工程图纸已熟悉，施工难度已考虑，施工现场已清楚，施工承包价格已评估。

二、工程地点；：海南省文昌市清澜路南侧

三、承包范围及工作内容：

（一）、承包范围：本工程的地下室、1#楼9层、2#楼17层、综合楼3层、商铺一层等所有含有木工制作安装分项工程。

（二）、工作内容：

本工程自基础开始，至主体结构和二次结构验收结束的所有模板工作，具体工作内容主要包括：

1、基础及主体结构以及所有预制构件（零星）的所有模板制作、安装、拆除（夹渣清理、混凝土烂脚，爆模，凿除）工作及相关工作；

2、模板工程材料进场后的卸料、堆放；模板工程材料回收、清理、堆放；模板拆除后的钉子起拔，在指定地点按标化要求堆放工作；

3、模板支撑架材料进场后的卸料、堆放；拆除后的及时清理、转运、归堆砝放整齐；

4、二次结构的支模、拆模工作（包括构造柱、脚线、造型线条、门空洞口过梁、防水翻边、地面局部地沟、开关箱或配电箱过梁等）；

5、本工程为零爆模，任何爆模现象项目部都将进行处罚。

6、派专人参加施工员的放样工作及复核工作，完成项目部管理人员交付的质量、安全资料编制。

7、负责场地范围内一切标化清理及日常卫生工作（其他工种责任范围除外）；

8、每天作业完毕后的落手清工作、主体验收之前的清理（包括外架上），配合总包单位做好各类迎接检查、验收前的突击清理工作；

9、本工种材料进场负责卸车、堆放，场内进行周转等。

10、现场临时设备基础的支模工作

四、承包形式

本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行包清工形式承包。

五、承包单价及付款方式：

1、承包单价：木工制作安装分项按 元/平方米（模板接触面积），此单价包括手工工具（如电钻、扳手、劳保用品）、劳动车，铁丝、铁钉、胶条、移动配电箱、移动配电箱电缆线、木工机械、扫帚、撬棍、内架支模系统搭设（包含柱子模向加固钢管、剪力墙纵横向加固钢管、快速架、扣件、搭拆工具等辅材）。

2、施工期间乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，按部位向项目部提出月结算申请，由项目部各级管理人员及项目经理审核确认支付进度款；本工种最终总结算由项目部审核确认后作为最终结算付款依据。

3、以上综合单价已包含：员工工资和劳保福利、工伤病假、药费、探亲往返旅差费、税费粮差等各种补贴以及停水停电、雨天停工、节日补助等各种工资费用均已综考虑在各项计件工资内，甲方不再做任何补贴给乙方。

4、工程量结算至每月底，到下月 25 日按所完工程量达合格标准的 80 ％付款。其余部分待主体封顶后 天内付至已完工程的 95 ％，工程竣工验收合格后一个月付至总工程款的 100 ％。

5、甲方严格按付款办法执行，乙方负责人计划好资金运用，在和职工订立协议时，计划好每月的预付生活费用和中途退场的结算方法，中途发生职工预支在乙方人员全部退场后结算，一切均由乙方负责人自行解决。乙方半途自动退场或终止协议退场，按产值的80％结算。

6、领用工资制度乙方按甲方每月工资结算额及财务制度要求做好工资表，经总包单位有关人员（施工员、质量员、安全员、核算员、项目经理）验收签字，甲方出纳与乙方负责人一起发放；上月工资在下月 号发放，逾期不予办理。职工凭进场登记后的胸卡和身份证领款，没办理相关手续人员不予发放，每月15日前进场按整月发放，15日后进场到下个月发放。

7、乙方在合同签订时向甲方缴纳分包价款 工程保证金，该款待本工种工作顺利完成后验收合格，确认无质量，安全，进度，文明施工等违约；违章的前提下退还。

8、承包范围外发生的零星用工单价250元/工日；零星用工必须于当日经施工员签证、项目技术负责人审核、项目经理批准，并于每月25 日汇总报财务部，过期按作废处理。

9、承包班组交通费处理。

六、施工进度

1、乙方必须根据总包单位工期计划，配足技术力量和人员，根据总包单位的施工工期计划必须按时按阶段完成，否则作罚款处理，在当月的工资中扣除（押金处理：①中途离场或主体封顶时间超过总进度计划，罚款和押金没收。②按总进度计划，时间没有超过的罚款押金退还；提前完成工期的，按实际情况给予相应的奖励。）

2、若甲方认为乙方施工人员偏少不能满足工期要求或施工质量欠缺，达不到目标时，甲方有权减少乙方承包责任书之工作量，或终止协议，并承担相应责任。若中途非甲方要求而擅自停工的，其所完成合格的工程量按承包责任书单价的80%在工程竣工后结算。

七、工程质量

1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门及西南建筑集团建设具体的其他要求，作为本工程质量验收标准。

2、乙方发现设计有误，应立即向甲方提供，取得文字洽商手续后方可继续施工，否则给甲方造成的经济损失将由乙方承担。

3、乙方应按设计图纸和有关设计变更联系单要求精心组织施工，精心组织好班组内作业人员，配合总包单位施工员做好本工种、各工序之间的质量、技术交底工作。不按操作规程、施工规范引起的一切后果由乙方负责。如经检查发现有较严重的质量缺陷（炸模、偏位、扭曲、塌模等），乙方除按有关规定进行无条件返工外、尚应承担由此引起的所有损失，甲方有权视情节轻重对乙方处以100—2000元/处的罚款。

4、工作中，乙方必须服从甲方有关人员的正确领导，要严格把好质量关，乙方配备专职或兼职质量员一名，及时进行自检、互检。

5、乙方应及时通知甲方管理人员验收当天产品，若乙方不能及时通知验收而产生的返工由乙方全数赔偿，若因管理人员不能及时验收，而恰好要返工的，由乙方赔偿50%。

6、内架支模系统搭设≥5米高支模必须使用全钢管、扣架搭设，若不按规定搭设，甲方有权下令停工，并处以1000-2000元处罚。

7、对质量达不到要求而不整改，甲方有权按以下方法顺序处理： a.拆除返工重做并罚款。

b.组织另外人员整改，按300元/工·人在乙方结算工资扣除。c.终止承包合同，无条件退场，并赔偿有关损失。

d.无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监管方、总包方口头提出、甲方予以警告；若出具书面通知，则以200元/次以上/次的经济处罚。

八、甲方责任

1、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收，监督管理。

3、做好材料供应工作，切实解决好施工用用电、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。

4、在施工过程中，乙方违反有关规定，未按进度计划及安全质量文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的甲方给予乙方每次50-500的罚款，甲方不承担乙方其他任何费用。

5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而为达到承包指标或造成不良影响的甲方给予乙方每次500-3000元的罚款，造成严重后果的甲方有权单方面终止合同。

6、提供食宿方便。

7、制定施工计划。

8、进行技术交底、安全交底。

九、乙方责任

1、乙方必须听从甲方指挥，服从甲方安排，保质保量如期完成各项工作；

2、做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。

3、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。

4、合理安排施工顺序，做好施工方案，施工顺序应满足总包单位总施工顺序安排；合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。各种规格垫块的预制应提前一星期通知并提供材料如：扎丝等。

5、每星期六晚上报下星期原材料采购计划给技术负责人审核。

6、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需变更图纸时，必须先交甲方、监理，审核同意后，由甲方提交设计修改。

7、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工，钢管、扣件分类堆放，分类施工，确保工程质量及施工进度，文明施工做到工完场清。

8、在施工全过程中，乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外，尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。应配合资料员做好各种试验检测取料工作。

8、乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。

9、乙方必须按甲方要求做好iso9001、iso14001、ohsas18001质量、环境、职业安全体系的各种资料；

10、分包班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向本工程项目经理备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和住宿；

11、乙方在施工期间应维护甲方单位形象，不得出现有损甲方单位形象的行为；

12、乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行，避免上访，诉讼等事件的发生，如因乙方不及时支付款项，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚；

13、双方约定的其他义务：（1）乙方对本班组人员的计划生育情况应全面了解，班组内所有育龄人员必须出具乡级以上流动人口计划生育证明，进场后5天内应上交甲方备案，如发生违反计划生育篇三：班组劳务分包合同文本 班组劳务分包合同

工程名称： 工程地点： 甲方： 乙方：张** 乙方代表：张** 身份证号： 联系电话：

乙方委托现场代表：张 身份证号： 联系电话：

劳务公司 施工班组 ** 甲方： 劳务公司

乙方：张** 施工班组 联系地址：

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点： 第二条 分包范围

1、工程设计图纸范围内 劳务工作

2、工作内容：

具体内容按工程招投标文件、施工总承包合同、施工组织计设计等文件确定。第三条 承包方式

1、包工包料。

2、包工不包料。

3、包工包辅料、工具、中小型机械。第四条 合同工期：

1、开工日期：2014年 月 日。

2、完工日期：2014年 月 日。

3、总工期为个日历天数。

第五条 甲方的职责

1、审核承包人提交的资料。

2、按合同约定支付劳务费。

3、保证材料、施工机械设备供应。

4、提供施工图纸、技术交底。

5、提供乙方施工人员办公、作业、生活临时设施，并由双方现场进行交验并签认《总包财产交接单》，乙方自行解决其床位铺板和伙食费。水电费由方承担。

6、做好各分包班组间的协调配合工作。

7、随时对乙方施工的工程进行质量、工期、安全、文明施工方面的指导、督促、检查。

8、对乙方的不规范行为，甲方有权责令整改、更换施工人员、停工、直至清退出场。

9、监督乙方对施工人员的工资发放。第六条 乙方职责

1、乙方驻现场代表需专职在岗，常驻现场，处理一切与合同有关的事物，履行合同约定的责任。乙方代表及技术人员必须参加甲方组织的各种会议.2、乙方对其施工人员自行管理，如相关安全教育，安全知识及技能培训，生产工作安排等。

3、乙方提供进度计划并结合实际情况及时、准确、合理向甲方提交材料需用计划。

4、各班组间应相互谦让，友好合作，发现问题，发生纠纷应及时回报甲方协调解决。

5、乙方必须服从甲方及工程承包方的统一管理，严格遵守各种施工安全操作规程和文明施工条例，并按甲方及承包方制定的有关质量、进度、安全、文明施工等项目管理制度进行现场管理，确保安全生产和文明施工。

6、每日施工结束，乙方必须及时清理现场，做到工完料清。

7、为乙方施工人员办理劳动保险、意外伤害保险、暂住证、各工种岗位证及特殊工种岗位证等。

8、根据施工需要，自行组织劳务人员、各种施工机具（除塔吊、施工电梯、搅拌机、混凝土泵机）和所有辅材、施工现场的围栏和安全措施搭设，必须派专人专职维修、维护。

9、乙方必须严格按照施工设计图纸、相关图集、施工方案、技术交底及更改通知、强制性规范的要求组织施工，达到建设单位及甲方、工程承包人所要求的质量等级，每道工序完工后必须自检并及时报请甲方，由甲方、工程承包方等有关部门进行验收，合格后方可进行下一道工序的施工。

10、乙方管好进场人员，甲方拨付人工劳务费专款专用，及时发放本工地劳务人员工资，不得挪作他用。

11、保护工程成品或半成品和甲方提供的材料、施工机械设备。

12、根据工程承包方的抢工需要，须增加人力时，乙方无条件增加。

13、对分包范围内因刮风、下雨等造成施工现场无法正常作业进行处理，确保正常作业。

14、配合工程承包方向建设单位的索赔，提供索赔所需资料。第七条 乙方拟进场施工人员数量登记备案：

乙方在合同约定开工日期前一日将拟进场人员的身份证、特殊工种有效资格证书交至甲方相关部门登记、备案，未经登记、备案的人员不得进场。第八条 开工日后施工人员进场数量的统计

1、开工第一天早上，乙方施工人员应完成进场，站立列队，由甲方现场代表及相关部门人员点钟，记录人员姓名、数量。

2、甲方不定时对乙方进场施工人员数量进行统计，并进行公示，乙方如有异议，应当在1日内提出，否则视为认可。第九条 人员的退场

2、退场前，应将归还甲方提供的材料、工具、机械及其他属于甲方财产，归还前，应经甲方及其相关人员、监理单位验收合格后共同签认《总包财产交接单》，验收不合格，乙方应负责修复，无法修复的拆价赔偿。第十条 施工人员工资发放监管

1、本合同施工人员工资通过甲方指定并确认的工资专用账户进行发放，并按如下方式执行：

2、乙方向甲方提交付款申请时，应同时提交《施工人员应发工资表》，《施工人员应发工资表》由乙方根据《施工人员进场工资表》计算方式、乙方已完工作量，统计截至乙方申请付款当日施工人员应发工资。采用按确定的工时计算工资的，由乙方每日将提供施工人数报甲方和（或）工程承包方，由工程承包方确认《施工人员应发工资表》经全体施工人员签字确认后，由甲方方和（或）工程承包方签字确认，乙方班组长未及时提供或拒绝提供《施工人员应发工资表》的，甲方有权平均分配给施工人员。第十一条 机械、工具、材料供应

1、各分项工程中所用的主要材料由甲方负责供应，辅材由乙方

第二篇：外架劳务班组承包合同

外架劳务班组承包合同

甲方：

（以下简称甲方）乙方：

（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律之规定，并结合本工程具体情况，为了施工进度及安全，甲方现将铜梁“温莎名苑”18#主体施工防护架承包给乙方进行施工。经甲、乙双方共同协商达成以下协议：

一、工程名称：温莎名苑18#楼

二、工程地点：铜梁县学府大道

三、承包性质：外架人工（单项）

四、工程承包内容：主体施工防护架搭、拆；四口五临边防护搭设，（即内防护搭设；维护及拆除由甲方负责）；卸料平台安装（每层一次）及拆除；安全通道架子的搭设；外墙水平防护的搭、拆（水平防护层甲方不得先砌砖后拆架）；架子除渣、预理环制作由甲方负责。

五、承包面积：按整体楼实际建筑面积计算。

六、承包单价：主体防护、内防护、卸料平台、安全通道等四项工作按15元/㎡计算；水平防护按搭设面积（包括栏板）25元/㎡计算；其他合同外的工作（钢筋制作房、基桩防护、施工电梯防护、水泥房、搅灰机防护等）按计时工计算，以每工每天260元计算。

七、工程要求：工程合格及进度达到项目部统一要求，争创文明施工工地，听从甲方和项目部安排指挥，做到工完料清以及对材料的

节约和爱护。

八、工程安全责任：乙方在施工过程中，一定要把安全放在第一位，如发生意外事故，费用在贰万元内（含20000元）由乙方自行负责，如超出贰万元，除去保险赔付，项目承担，由甲方负责70%，乙方负责30%，乙方所承担金额不超过其工程款的15%。

九、付款方式：中途付款比例同其他班组，其次主体封顶十天内甲方支付给乙方70%的工程进度款，余款在乙方外防护架拆除一月内甲方一次性支付给乙方。

十、未尽事宜，由甲乙双方其同协商解决或签订补充协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，并具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

外架班组承包合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，结合本工程实际情况，甲方现将“北国风光”13#主体施工防护架搭设工程承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商，达成以下协议：

一、工程名称：铜梁县北国风光13#楼

二、工程地点：铜梁北门（原罐头厂）

三、工程承包内容：主体工程防护架搭、拆；四口五临边防护搭设；卸料平台安装与提升每层限一次；外墙水平防护大棚一层的搭、拆（水平防护层甲方不得先砌砖后拆架或搭吊拆除材料由甲方转运）；安全通道及临时施工爬梯搭设。

四、承包面积：按该栋楼实际建筑面积计算。

五、承包单价：以上工作内容劳务费按14.5元/㎡计算；施工电梯防护、看房通道、水泥房、搅灰机等其他防护按计时工计算，以每工每天260元计算或与现场工人直接商议。

六、工程要求：工程合格及进度达到项目部统一要求、争创文明施工工地，听从甲方和项目部安排指挥，做到工完料清以及对材料的节约和爱护。

七、工程安全责任：乙方在施工过程中一定要把安全放在第一位，如发生意外安全事故，费用在伍仟元之内（含5000元）由乙方自己

负责，如超出伍仟元，除去保险赔付，项目承担，由甲方负责70%，乙方负责30%（乙方最高承担乙方工程款的10%）。

八、付款方式：中途付款比例同其他班组，其次主体封顶十天内甲方支付给乙方80%的工程进度款，余款在乙方外防护架拆除（水平防护）三个月内甲方一次性支付给乙方。

九、未尽事宜，由甲乙双方共同协商或签订补充协议，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效，并具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

主体工程防护架分包合同

发包方：重庆巴洲建设（集团）有限公司（以下简称甲方）承包方：铜梁县鼎鑫建筑设备租赁有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及其他有关部门法津、行政法规、遵循平等自愿、公平诚实守信的原则，甲方同意将该工程以承包方式给乙方实施，甲方对工程实施跟踪管理。结合本工程具体情况，甲、乙双方就本工程承包的事项协商一致，特订立本合同，以供甲乙双方共同遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称：龙轩大地南区7、8、9、10、22#楼

2、工程地点：重庆市铜梁县白龙大道C段

3、工程承包范围和内容：主体工程外防护架（片架）搭设、提升及拆除；四口五临边防护搭设（即内防护搭设、搭两根横杆一次，维护、拆除由甲方负责）；水平防护大棚一层的搭设、拆除，（宽度3米，水平防护层甲方不得先砌砖后拆架，如塔吊拆后拆除材料由甲方负责转运）；卸料平台安装与提升（每层一次）；施工通道架子的搭设；施工电梯架子的搭设（不含拆除）；以及防护架所需的油漆、刷子、钉子、铁丝由乙方提供。

二、工程期限：

1、根据甲方进度计划要求，确保与每层楼面同步或提前施工。

2、如遇下列情况，经甲方现场签证后，尚未完成的工作量相应顺延：

（1）、不属于承包范围内的重大设计变更直接影响进度者。（2）、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响进度者。

3、乙方必须在甲方通知4小时后提升外架，并保证正常使用，否则每延误一次处违约金2000元。

三、承包方式：包工及防护架设备。

四、承包单价：主体工程外防护架（片架）搭设、提升、拆除；卸料平台安装、提升、拆除；水平防护架搭、拆；内防护搭设；施工升降机架子的搭设等五项工作，按建筑面积14.0元/㎡计算。

合同外的其他工作（如边坡防护、钢筋制作作房、水泥房等）按计时工计算（以工人实际工资为准）或价格另议。

五、工程进度款的支付结算：

乙方在主体施工完12层楼面后报送工程进度工程量，经甲方审核后，15天内付已完工程量工程进度款的80%；主体封顶付至该工程款的80%；余款在乙方外防护架拆除完工后三个月内付清。

六、双方责任事项：

1、甲方责任

（1）、甲方负责及时提供材料、施工场地和工人住宿。（2）、审核乙方工程进度，及时向承包方支付工程进度款。（3）、对工程进度、工程质量进行管理；组织相关单位进行工程验收；督促乙方对施工过程中不合格问题的处理，以及协调与其他班组的工序衔接。

（4）、预理环制作、架体除渣等由甲方负责。

2、乙方责任

（1）、乙方提供设计施工方案、专用设备、保证安全可靠及正常使用，按相关规定质量要求对工程进行有效管理，乙方承担的单项工程达不到相关要求的，乙方无条件整改，由此造成的人工费用，材料损失由乙方承担，并处罚2000元，从当月进度款中扣除，情节严重的，甲方有权要求乙方限期退出场，本合同自然终止。

（2）、乙方必须合理使用材料，确保下料尺寸准确；材料吊运过程中确保安全。

（3）、乙方将所进场的人员身份证原件交给甲方审核及复印后保存，乙方无条件配合甲方做好安全及技术交底。

（4）、乙方负责本班组宿舍区内的安全及卫生管理；工人宿舍不准乱接、乱拉电线、不使用电炉设备，违者一律没收，并处罚款300元，从当月进度款中扣除，由此造成的事故责任由乙方负责。为了限制乱拉乱接现象，甲方每月提供20度电给每间宿舍免费使用，超出部分按实际电价由乙方承担，费用从当月进度款中扣除。

（5）、乙方施工人员上班时不戴安全帽、安全带每人每次罚款100元；酒后上班的每人每次罚款200元，从当月进度款中扣除，并勒令其退出工地，由此造成的安全事故由乙方承担责任；如发生打架斗殴、赌博、偷窃等行为，每人每次罚款1000元，从当月进度款中扣除，情节严重者并扭送当地执法部门处理。

七、质量及施工要求

1、乙方必须按照设计、施工方案要求和施工技术交底、施工规

范、操作规程进行施工。架体搭设必须横平竖直，间距一致，偏差不超过2厘米，并与建筑物连接固定牢靠，悬挑杆件必须下撑上拉，固定钢环必须埋置规范，定件牢固，使整个架体有足够的强度、刚度和稳定性。

2、封尘跳板、竹胶板必须与悬挑杆采用铁丝绑扎固定。认真检查，严禁出现瞎子跳、挑头跳现象，封尘必须严密、可靠。

3、竖向立网设置必须平整、美观、连接规范、架体水平横杆一律伸出网外5cm平齐。

4、各采光井、电梯井、管道井封闭必须严密，搁置跳板的横杆间距不得超出1.2m。所有转角或有砼板墙部位必须按双排操作外架体搭设，并保证稳定可靠。

5、每道工序完成后必须由业主单位、监理公司、乙方等相关人员统一验收。凡不符合国家相关验收规范及甲方要求，乙方必须无条件返工，返工所有费用由乙方负责并承担甲方损失费用。

八、安全责任、文明施工

1、乙方在进场时，必须做好工人的安全教育工作，必须严格遵守《中华人民共和国安全施工法》、《安全生产操作规程》、《建筑工程施工现场管理规定》以及有关重庆市建筑安全施工、文明施工的各种规章制度，进行施工管理。

2、特殊工种须持证上岗，服从各有关部门、监理部门、甲方管理人员的安全检查及监督，发现问题要及时整改，整改不到位或不整改，甲方有权进行处罚，处乙方违约金2000元/次，严重者勒令整改或清理退场，由此造成的后果由乙方承担。

3、乙方在施工过程中加强安全和质量管理，乙方不配合甲方或相关部门管理的所发生的一切大小事故，以及善后处理工作由乙方负责，其他原因造成的由责任方承担。

九、争议解决方式：

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由当地人民法院裁决。

十、合同保金

双方签字盖章之日，乙方向甲方支付合同保证金三千元整，在主体施工到16层后退还给乙方（不计利息）。

十一、本协议一式六份，双方各执三份，双方签字生效、盖章（印）后生效，本合同具有法律效力，双方共同遵守，付清工程款后本协议自动失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

北国风光12#楼外架补充协议

甲方：重庆市茂森建筑工程有限公司 乙方：高荣全

因工程结构原因原定外防护架做片架改为双排悬挑脚手架，其价格由原来的12元/㎡改为14.5元/㎡，其他工作内容不变。

甲方： 乙方：

年 月 日

第三篇：劳务承包合同(木工班组)

木工班组劳务承包合同

发包方：银设。唐堤慧苑二期一标段工程项目部

（简称甲方）承包方：

（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼、车库的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。

一、工程名称及地点

1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段

2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西

3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。

二、劳务承包范围及内容

1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼及车库从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆（包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程），含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。

2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具（包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备；

3、承包价格及计价方式：，（1）：车库按建筑面积

元/平方米计算。（2）：一层按建筑面积

元/平方米计算。（3）：标准层按建筑面积

元/平方米计算。

以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用（含安全帽、安全带、安全绳等）；

4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款；

5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。

三、双方的责任

（一）：甲方责任

1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料；

2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求；

3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿；

4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件；

4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督；

6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。

（二）：乙方责任

1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运；

2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度；

3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作；

4、协助甲方主轴线放线，根据甲方主轴线放线的需要派出专人配合甲方放线，根据甲方交验的轴线，结合施工图，自己放纵横轴线及其他放线；

5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等；

6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽（外墙及高处作业时必须系安全带），若有违者，发现一次由甲方罚款50元（从乙方工程款中扣除），坚决杜绝违章作业和违章指挥；

7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全；

8、每天（每次）作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿；

9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为；

10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任；

11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。

12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

四、安全责任

1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用；

2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20000元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用；

3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。

5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。

6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。

7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

五、保险

1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买；

2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

六、材料供应和管理

1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责；

2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理；

3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

七、施工配合

1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合；

2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

八、违约责任

（一）、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延；

（二）、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金；每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款2000元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款2000元。

4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

（三）争议

1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或 调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；

2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。

九、合同履约保证金及退还

1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金

万元（大写

元整）；

2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

十、合同解除

1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同；

2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费；

3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资；

5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时（经甲方确认后），如需继续留用，则租用费用由甲方负责；

本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

银行账号：

银行账号：

联系电话：

联系电话：

银设.唐堤慧苑二期一标段

****年**月**日

第四篇：木工班组劳务承包合同

木工班组劳务承包合同

木工班组劳务承包合同1

甲方：_________

乙方：__________________

依照《民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就______（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：______

工程地点：______

工程承包范围

1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。

第二条工程工期

1、计划开工日期：计划完工日期：

2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

第三条工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。

第四条组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同。

2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。

第五条甲方责任和义务

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法行为的人员予以清退。

4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第六条乙方责任和义务

1、遵守国家政策和法律法规。遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理。接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

6、按甲方统一规划堆放材料、机具。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。

9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员。禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

第七条环境保护、安全生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工。加强对现场操作工人的安全教育。认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染。避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第八条材料、设备供应与管理

1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

第九条承包方式、价格及包含的内容

1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元。1#、5#楼按每平方米1800元的45%结算（即每平米810元）。

2、承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用。各类材料的场内二次倒运。自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用。包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）。安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）。

文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）。承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工。预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。

甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。

3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第十条结算办法及付款方式

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的`_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。3。在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

第十一条施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）

第十二条工程保修

1、保修范围、期限：______________

2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

第十三条保险

1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十四条争议

1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。

4、调解要求停止合同工作，且为双方接受。

5、仲裁机构要求停止合同工作。

6、法院要求停止合同工作。

第十五条合同履约保证金

1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额。若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。

第十六条合同终止

双方履行合同全部义务。劳务报酬价款支付完毕。乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后。保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

第十七条合同份数

本合同一式_______份，甲方_______份。乙方_______份。

第十八条合同生效

本合同自双方签章后生效。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

合同签订时间：______________

合同签订地点：______________

木工班组劳务承包合同2

工程名称：项目

工程地点：中

协议签订时间：____年____月____日

协议订立地点：工程项目部

纳米级磁性材料器件建设项目

木工班组用工管理协议书

甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、平等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包范围及内容：

1、工程范围：

纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。

2、工作内容：

1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水平、垂直、斜撑等）及自身所需的上料平台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水平和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。

2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水平垂直）运输。

3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。

3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。

4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。

三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：

⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。

⑵按面积计算：

1#、2#厂房：每平方米元（按砼接触面积计算）；

3#厂房、4#办公及辅助用房：每平方米元（按砼接触面积计算）；

⑶其它计算约定：。

2、付款方式

本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。

3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。

4、工程结算以实际完成工程量为准。

5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。

6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。

7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。

四、工期要求：

按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。

五、双方责任与义务

（一）、乙方责任与义务

1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。

2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。

3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。

4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。

6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。

8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。

9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的.罚款。

10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。

11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。

（二）、甲方责任与义务

1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。

2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。

3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。

5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。

6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。

7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。

8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。

9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。

10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。

六、工期

1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。

2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。

3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。

4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。

七、工程质量

1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。

2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。

4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。

5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。

6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。

八、安全要求

1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。

2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。

3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。

4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。

5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。

6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。

7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。

8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。

9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地公安机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。

10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

九、违约责任：

1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。

2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。

3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。

4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。

5、其它：/ 。

十、本协议的变更：

1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。

2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。

十一、本合同的解除：

1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：

（1）乙方严重违反甲方规章制度的。

（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。

（3）乙方被依法追究刑事责任的。

（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。

（5）乙方不能胜任劳务工作的。

（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。

（7）本合同约定的解除条件出现的。

3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。

十二、合同争议：

若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。

十三、其它约定：

1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

2、合同订立时间：____年____月____日。

甲方（签章）：乙方（签章）：

委托代理人委托代理人

身份证号：身份证号：

时间：____年____月____日时间：____年____月____日

木工班组劳务承包合同3

发包方：_________（简称甲方）

承包方：_________（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就祥和乐园27#楼的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。

一、工程名称及地点

1、工程名称：

2、建设地点：本工程位于南阳市北京大道西侧，原京达宾馆西约300米

3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米

二、劳务承包范围及内容

1、承包范围：27#楼从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆（包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程），含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。

2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具（包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备；

3、承包价格及计价方式：按模板展开面积元/平方米计算。

以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用（含安全帽、安全带、安全绳等）；

4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款；

5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。

三、双方的责任

（一）：甲方责任

1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料；

2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求；

3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。

4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件；

4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督；

6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。

（二）：乙方责任

1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运；

2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度；

3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作；

4、协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。

5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等；

6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽（外墙及高处作业时必须系安全带），若有违者，发现一次由甲方罚款50元（从乙方工程款中扣除），坚决杜绝违章作业和违章指挥；

7、服从甲方管理人员的'检查、指导与监督，保证工期、质量和安全；

8、每天（每次）作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿；

9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为；

10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任；

11、、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。

12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

四、安全责任

1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在_____元以内的，由乙方承担费用。经济损失在_____元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用；

2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在_____元以内的，由乙方承担费用。经济损失在_____元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用；

3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200—500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200—500元/次。

5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200—1000元/人。

6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200—20_元/次的罚款。

7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50—200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

五、保险

1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买；

2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

六、材料供应和管理

1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责；

2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理；

3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，

4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

七、施工配合

1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合；

2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

八、违约责任

（一）、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延；

（二）、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金；每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20_元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20_元。

4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

（三）争议

1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼；

2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。

九、合同履约保证金及退还

1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金_________万元（大写_________元整）；

2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

十、合同解除

1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同；

2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费；

3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资；

5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时（经甲方确认后），如需继续留用，则租用费用由甲方负责；本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：_________乙方：_________

银行账号：_________银行账号：_________

联系电话：_________联系电话：_________

_________年_________月_________日

木工班组劳务承包合同4

甲方：_________（以下简称甲方）乙方：_________（以下简称乙方）

根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利、特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

工程名称：_________

工程地址：_________

结构类型：_________

建筑面积：_________

承包方式：包人工、包工器具、包质量、包进度（包工期）、包文明施工、包材料卸车堆码等。

一、承包内容及要求：

1、乙方所承担承包工程内的所有主体及二次结构的模板支设（拆除）、支模架的搭设（拆除）、支模时所使用的脚手架的搭设及拆除、拆模后楼层的清理工作、完工后材料的堆码、不同强度砼隔离钢丝网的安装及剪力墙和后浇带、施工缝钢丝的安装等一切模工工作。

2、施工现场和模板区域内的木工材料的清理和堆码工作。

3、支设墙、柱模板前墙柱根部的垃圾清理工作，定位筋的焊接。

4、浇筑时模板的看护，以及模板胀模后砼的及时清理上楼使用和模板的修复加固，浇筑后遗留在构件表面混凝土浆体的冲洗工作。

5、因模板支设不牢造成胀模、位移一公分及以上的砼剔打及修补工作。

6、各种预制构件的模板的制作，预留孔的制作（拆除）及今后所有预留洞口的模板恢复。

7、包含工程设计变更后及国家规范要求的所有支设模板工程内容。

二、承包单位和结算方式：

1、按实际支模面积计算（混凝土结构成型的模板表面积，施工缝、后浇带等不另计算支模面积），按照22.00元/平方米结算。

2、承包款支付方式：按进度分期支付进度款，2号楼三层砼浇筑完成后一周内付所完工程量的80%。主体结构浇筑完成后十五天内付所完成工程量的80%，完成该工程的以上承包内容后且材料耗损未超过定额及规范标准，一个月按整个分项工程的'承包总金额的90%支付。剩余的10%在二次结构完工后三个月之内付清全部余款。

3、以上承包单位包含整个分项工程的所有费用（工资、加班费、医保、社保等一切保险费用个所税、利润等）。乙方不得以任何理再向甲方索取和该工程相关的任何费用（施工过程中除特殊情况外，均不产生计时工，增加或更工程按计量结算，半成品均按照半价计算工程量）。

4、此单位包含因下雨、停电、机械故障、加班等特殊事件产生增加的人工费。

5、此承包单价在双方意见达成一致后签字且按大指拇印立即生效，任何一方无任何理由变更承包单价。

6、每次支付工程款时以现场管理人员出具的工程工资支付凭证，同时具备该班组责任工长签字生效。

三、工程质量标准：

1、承包班组必须熟悉工程施工图，严格按照工程施工图进行施工作业。做好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作，所做成品半成品质量必须达到施工办制定的《工程质量标准。然后以书面形式通知甲方和项目部及相关人员进行验收。经验收达到质量标准方可进行正道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求，乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。且承担因质量问题造成的一切经济责任和法律责任。

2、本工程框架部位的梁、柱、板等构件为清水模，乙方必须按照甲方的规范要求施工，如达不到清水模的质量要求，乙方自行负责处理。所以费用由乙方自行承担。

四、其他：

1、班组进退场（由于乙方的原因路途退场），甲方按乙方所做成品合格工程量的50%进行结算外，不再承担其他任何费用。

2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

甲方：_________

乙方：_________

_________年_________月_________日

木工班组劳务承包合同5

发包方：__________________________

法定代表人：______________________

注册地址：________________________

联系方式：________________________

承包方：__________________________

代表人：__________________________

经营地址：________________________

联系方式：________________________

风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当要核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就_________________的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。

第一条工程名称及地点

1.工程名称：___________________

2.建设地点：本工程位于________________________________

3.工程概况：__________________________________________

第二条劳务承包范围及内容

1.承包范围：从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。

2.承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;

3.承包价格及计价方式：按模板展开面积______元/平方米计算。以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);

4.付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;

5.质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

6.甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。

第三条双方的责任

(一)甲方责任

1.提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;

2.进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;

3.提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。

4.配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;

风险告知：从上述发包方责任可以看出，合同中约定由发包方提供材料，承包方进行施工。在实务中，由承包方全部或者部分提供材料的情形并不少见，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

5.指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;

6.负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。

(二)乙方责任

1.负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;

2.根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;

3.根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;

4.协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。

5.负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;

6.对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;

7.服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;

8.每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;

9.服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;

10.施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;

11.乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。

12.乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

第四条安全责任

1.由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;

2.偶发性事件的伤亡事故，经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;

3.乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款______元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

4.乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款______元/次。

5.乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款______元/人。

6.各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处______元/次的罚款。

7.在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款______元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

8.在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

第五条保险

1.乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;

2.施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

第六条材料供应和管理

1.构成工程实体的.所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;

2.乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;

3.材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，

4.施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

第七条施工配合

1.乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;

2.乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

第八条违约责任

(一)当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;

(二)当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

1.施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按______元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款______元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

2.由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

3.乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款______元。

4.乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

5.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后______小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

(三)争议

1.甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;

2.双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款______﹪的违约金。

第九条合同履约保证金及退还

1.本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金________万元(大写________________元整);

2.履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

第十条合同解除

1.施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;

2.如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;

3.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4.乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;

5.乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责。

第十一条其他

1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至合同履行完毕后失效。

2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

发包方(公章)：______________承包方：______________

法定代表人(签章)：__________代表人：______________

________年______月______日________年______月______日

第五篇：内外墙漆班组劳务承包合同

XX三期（地块二）项目

内外墙漆班组施工承包

合同

书

工程名称：

发包方：

承包方：

签订日期：

****年**月**日

发包方：

（以下称甲方）

承包方：

（以下称乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国劳动法》《建筑工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体特点，为明确双方在建筑承包合作中的权利、义务和违约责任，为提高工人的积极性，增加班组的经济效益，实行班组作业制，并在了解本工程概况、施工图纸、施工方案、现场施工条件、住宿条件及本工程风险有一定预见性的基础上，本着平等、互利、合作的原则，就

三期（地块二）项目内外墙漆组班的相关事宜协商达成一致，签订本合同，以便双方共同遵守。

第一条　工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条

承包范围和内容

1、承包范围：

（1）过审设计施工图所示范围。

2、承包形式：包工包料（含部分辅材及施工机具）。

3、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以项目竣工验收意见为准。

4、工作内容：

1)、外墙真石漆参照建设单位提供的银桥翠堤湾三期规划方案执行，局部调整按照现场商定意见为准（楼层分割线，锌钢百叶位置更换为真石漆线条，商铺根据现场调整分割块大小）。

2）、内墙及顶棚白色瓷粉乳胶漆罩面。

5、工程质量：严格按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》进行施工，达到合格工程标准。

第三条　合同价款

1、该分项工程按面积计算定价。外墙真石漆单价为拾柒壹元整

（￥

17.00元/㎡），2、建筑面积计算规则：

实际涂刷面积，并由项目部开具。

3、合同工期：以甲方与建设单位签订的工期为准。

第四条、工程款支付与结算

乙方的进度款支付节点及数量等同于甲方与建设单位签订的正式施工合同中约定的相关内容。

第五条、工作条件和劳动保护

甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供宿舍。

第六条、工程质量及技术要求

1、真石漆施工流程：基层墙面清理→基层墙面第一次批腻子括涂→腻子括涂第二次→腻子打磨→抗碱封闭底漆施工→弹线、分格、粘条→主涂层真石漆施工→修理勾缝→透明保护漆施工→清理场地。

2、白色乳胶漆施工流程：基层墙面清理→基层墙面第一次批腻子括涂→腻子括涂第二次→腻子打磨→抗碱封闭底漆施工→主涂层乳胶漆施工→清理场地。

3、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每部位施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场技术员及建设单位现场负责人、监理单位现场负责人一起对该工序进行验收，经参建方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

4、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

5、在施工过程中，项目部技术员、建设、监理、质检部门指出的不符合图纸与规范处

必须立即返工达标，如给项目部造成经济损失，由施工员现场核实，由乙方负责。

第七条、乙方责任、义务

1、乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。

2、乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚直至解除劳动合同。

3、乙方必须向甲方提供进场人员名单、身份证复印件，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要，如果乙方进场工人不及时提交身份证复印件及农民工用工合同，导致该工人未能及时投保，一但发生任何安全事故，所有后果由乙方全部承担。

4、乙方施工人员使用的机械从三级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具，且乙方用电线必须使用橡胶绝缘电缆线，禁止使用花线及破皮电缆线。

5、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

6、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规，服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工，如违反以上规定或造成事故者，均由乙方承担一切经济损失和责任。

7、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施，确保自身的施工安全，由于自身安全措施不力或自身原因造成事故的责任由乙方承担且因此发生的一切费用均由乙方自行承担。

8、全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训，特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。

9、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护措施，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

10、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，未做到工完场清，甲方将视具体情节作相应罚款。甲方将视具体情况作200~2000元的罚款，当月完成工程量合同单价下浮10%。

11、乙方班组长须做好工人的安全技术交底，时刻敲好安全警钟。本工程安全目标双方约定如下：乙方必须杜绝重大安全事故，死亡事故率为零，重伤事故率为零，轻伤为零，无重大机械伤亡事故；无食物中毒事故；无火警事故发生。合同签订后，乙方必须如实提交所有用工本人真实的身份证信息到项目部（用于购买工伤保险），如发生意外伤亡事故后保单中查无此人的，所有损失及责任由乙方全部承担，保单之列内的人员如发生劳动重大伤亡及其他安全事故，乙方有责任和义务先行处理好一切的善后处理工作，并配合甲方做好事故上报工作。造成费用10000元（壹万元）以内的由乙方自行承担，超过壹万元经保险理赔后超出部分由甲乙双方各自承担50%。

第八条、其他

1、由于乙方原因中途退场和违约已完工程量不予结算外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力。如甲方违反合同规定给乙方所造成的损失由甲方承担。

2、乙方施工人员在现场施工期间严禁打架斗殴，不管和任何单位任何人，如若发生打架斗殴现象，一律移交公安机关处理，并对乙方进行10000元-20000元处罚，并将当事人清除出场。由此而产生后果的由乙方及当事人自行承担，甲方不承担任何责任。若发生酗酒闹事、发生争吵的，也将对乙方处以500元以上罚款，当事人清除出场并移交公安机关。

3、乙方进场施工人员必须戴安全帽，在外架上进行施工作业人员必须正确佩戴及使用安全带，如有发生未佩戴安全帽每人每次罚款100元，未佩戴及未使用安全带每人每次罚款1000元，屡教不改者清除项目，罚款从工程结算中直接扣除。

4、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。

5、甲方管理人员合理安排乙方施工人员进行的加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款10000元，第二次罚款20000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目部辞退的班组，工程量按照已完成的总量的50%进行结算。并工程整体结束后发放。

6、乙方施工人员必须遵守工地各项规章制度，讲究文明卫生，不得在施工临时厕所以外的地方大小便，一经发现，当事人罚款500元（从所在班组工资中代扣），班组长罚款1000元。

第九条、劳动合同的解除

经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

1、严重违反劳动纪律或者甲方及项目部的规章制度的；

2、严重失职、营私舞弊，对甲方及项目部的利益造成重大损害的；

3、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失；

4、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。

第十条

违约责任

违反劳务合同甲、乙双方任何一方，应支付予另一方总工程量造价的5%违约金，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

第十一条、劳动争议

甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解,劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的，当事人应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向当地人民法院提起诉讼。

第十二、其它约定

1、乙方上岗前要接受施工质量、安全教育，熟悉所施工项目的安全注意事项。严格遵守项目的安全规章制度，服从管理人员的指挥；

2、乙方要严格按照安全生产操作规程进行施工，未按安全技术交底操作造成安全事故的，均由乙方承担；

3、特殊工种必须持证上岗，禁止非电工私拉乱接电线，禁止酒后上岗作业。

4、乙方无条件服从项目部的管理，如出现不服从管理、辱骂甚至殴打项目管理人员的情况，不服从管理按照第八条第8项执行，辱骂甚至殴打项目管理人员的，班组直接清场，工程量按照已完成的总量的50%进行结算。情节严重的，移交司法机关，且甲方保留追述乙方相关责任的权利。

5、不得使用未满18周岁和55周岁以上人员、高血压、心脏病、精神分裂症等不符合建筑法要求的职工上岗作业。

6、正确穿戴安全防护用品，禁止穿拖鞋或带钉子、易滑的鞋上岗作业。

7、乙方要按期完成项目部安排的施工任务，如因施工进度造成的罚款或其他损失由乙方承担。

8、乙方应坚持对工人进行班前安全、质量教育，并做好记录。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

本合同未尽事宜，双方协商解决，如无法调解按本合同第十条执行。

附件1：班组安全生产协议书

发包人：

承包人：

电话：

电话：



年

月

日

年

月

日

附件1：

班组安全生产协议书

发包方：

（以下称甲方）

承包方：

（以下称乙方）

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

一、甲方的责任与义务

1、贯彻落实国家及义龙新区有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。

3、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

4、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，且工期不顺延，待整改验收合格后方可继续施工。

5、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定以及违章指挥、作业的的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚，处罚以现金的方式缴纳，并登记入账。

6、甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方处以500元至1000元经济处罚。

7、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。

二、乙方的责任与义务

1、乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本班组人员进行安全教育，特征作业人员必须持证上岗，熟悉各种施工机械设备的安全操作规程，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。

4、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。

5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

6、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。

7、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册，如乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册，甲方将从工程款中扣除1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，对新进场人员按规定进行教育、考核合格后方可上岗。对未经考核或考核不合格人员上岗的，将处以每人每次200元罚款。

8、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，施工中吊篮安拆人员必须为专业人员且必须持证上岗（证件应随身携带），违者甲方有权中止乙方施工，且工期不做顺延。并处每人每次200元罚款。

9、乙方负责人下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电、箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

10、施工机械的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》，施工临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规程》。

11、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。由于乙方原因，受到上级主管部门处罚的，甲方将予以双倍罚款，并由近次拨款中扣除。

12、乙方进场施工人员必须戴安全帽，在外架上进行施工作业人员必须正确佩戴及使用安全带，如有发生未佩戴安全帽每人每次罚款100元，未佩戴及未使用安全带每人每次罚款1000元，屡教不改者清除项目。

13、乙方人员在施工作业中因违章作业发生各类安全事故,均由乙方自行负责。

14、乙方必须对自己的施工作业人员的身体状况有相应了解，严禁心脏病、高血压、癫痫等不适合作业的人员进入本现场工作，一经发现甲方立即将其清除出场，并对乙方处以1000元以上罚款。擅自使用而产生的后果由乙方自行全部承担。甲方不承担任何责任。

15、严禁老幼病残工人进场施工作业，违者罚款200元。所产生的后果均由乙方自行承担。

16、乙方施工人员在现场施工期间严禁打架斗殴，不管和任何单位任何人，如若发生打架斗殴现象，一律移交公安机关处理，并对乙方进行5000元-10000元处罚，并将当事人清除出场。由此而产生后果的由乙方及当事人自行承担，甲方不承担任何责任。若发生酗酒闹事、发生争吵的，也将对乙方处以500元以上罚款，当事人清除出场。

17、乙方必须保证生活区宿舍及各自划分区域的卫生，保持一个良好的生活环境，甲方定期检查，卫生脏乱者每次罚款100元。

18、生活区内电源线严禁私拉乱拽，严禁使用大功率电器，严禁使用液化气做饭，严禁擅自改变室内线路走向，违者罚款100元，没收大功率电器。

19、乙方施工作业人员不得擅自使用甲方的大型设备（塔吊、人货电梯等），违者予以重罚。

20、工地严禁容留非本工程施工人员住宿，若擅自留宿他人，而出现的各类问题其责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。乙方施工人员下班后外出，发生的一切安全问题均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

本协议书一式二份，双方各持一份。

本协议书自签字（盖章）之日起生效，待工程竣工自行解除。

发包人：

承包人：

电话：

电话：



年

月

日

年

月

日

仅供参考