屋面修缮补漏防水工程施工合同--标准版本

第一篇：屋面修缮补漏防水工程施工合同--标准版本

屋面修缮补漏防水工程施工合同

甲 方： 乙 方：

甲方将“屋面修缮补漏防水工程 ”发包给乙方施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》并结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商达成协议如下：

第一条 工程概况

已建成投入使用 年，屋面夹心彩钢板已部分生锈、损坏，造成屋面漏水，严重影响使用功能，必须进行修缮。

根据现场勘查及业主介绍，该屋面采用夹心彩钢板，局部塑料采光板，面积为2160㎡（不包括采光板、天沟），彩钢板局部锈蚀严重，零星刷有防水涂料。除天沟不漏水外，采光板、彩钢板均多点漏水，漏水点包括板拼缝处、锈蚀点、板与墙接缝处，由于漏水点多而隐蔽，无法准确辨别漏点，故只能进行整体修缮处理。

施工范围：彩钢板屋面（不包括天沟、采光板）

1、承包方式：包人工及辅助材料费用，主材（PET防水材料）由甲方按照乙方提供并经甲方认可的材料样板直接向厂家购买并付款，施工要求按甲方审定的方案和造价审核列明的工程量清单执行。

2、工程合同价格（含税金）及结算方式：

本工程人工费用及辅助材料费用采用固定单价：其单价为人民币 元/平方米。本工程暂定价格为：平方米× 元/平方米= 元，本合同暂定总价为壹拾壹万捌仟捌佰元整。

以上防水工程完工验收合格后，工程总价以全部屋面面积（平方米）乘以合同单价（55元/平方米）为准，工程量增加的，需甲方书面认可。

第二条 甲方工作责任

2.1开工前，甲方向乙方提供施工场地，清除影响施工的障碍物，提供工人临时住宿地方。

2.2 甲方委派驻工地代表： 罗忠东、叶景鹏 同志负责合同履行、办理验收、签证、变更登记等相关手续，协调本工程与其他相临单位的关系等具体事宜。

2.3 甲方向乙方提供施工用水、电源等，并说明使用注意事项。

2.4 甲方应协助乙方做好现场成品的保护、防盗等工作，若现场成品发生损坏、丢失的，仍由乙方负责。

2.5 甲方负责该屋面修缮工程项目的质量、安全、进度、文明施工和技术的检查和监督，组织工程质量的检查、验收。

2.6对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程﹙工序﹚甲方有权责令其返工或停工，费用由乙方承担。因甲方原因返工的，费用由甲方负责。

2.7本工程完工后十日内甲方负责组织验收。

第三条 乙方工作责任

3.1 严格执行施工规范、工地安全规程、防火安全规定，按双方协定的施工方案组织施工。

3.2工程完工并验收合格但未移交甲方前，负责对现场成品进行保护。

3.3施工中未经甲方同意或批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.4乙方负责提供产品出厂检验报告、出厂合格证及施工工艺并按时提供给甲方，乙方承诺向甲方提供的所有产品质量均符合国家及相关行业质量标准，达到产品各项性能指标。乙方应保证货物完整无损，是全新的，未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，否则，乙方应承担由此引起的一切责任以及赔偿因此给甲方造成的相关直接和间接的损失。

3.5乙方应严格按施工现场管理，并按施工安全生产操作规范施工，施工过程中发生的安全事故由乙方负责，施工过程中乙方自身员工受到伤害或致乙方员工以外的第三人损害的，均由乙方负责。

第四条 工期的约定

4.1本工程合同工期为二十日历天，具体开工时间为本合同签定后五日内。4.2 因甲方原因影响工期的，工期顺延。

4.3 因不可抗拒因素、雨天及非乙方造成的其它原因使得一天内连续停工超过4小时，工期相应顺延。

4.4任何原因不计入工期或顺延工期的，需甲方签章予以确认。如乙方无法如期完工，所产生工期延误由乙方负责，乙方需支付合同违约金每天 元人民币给甲方。延误超15天的，甲方有权解除合同并终止工程款支付，追究乙方合同责任并另行安排其他队伍施工。

乙方无权追究甲方任何责任，其损失自行承担。

第五条 工程质量及验收的约定

5.1本工程按乙方提供的施工方案（甲方已审核、批准）及施工规范组织施工、验收，该规范还应符合国家有关技术规范及标准。

5.2采用合格的防水材料进行施工。

5.3在进行工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，则根据甲方的要求期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格后再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担，由此造成的工程延期，乙方仍需承担相关责任。

5.4验收时，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章，该单（表）是唯一验收凭证。甲方在验收中，如果发现不付合验收标准之情况，甲方可向乙方提出异议，乙方应及时予以回应并尽快使工程达到验收标准，超出工期的应负逾期责任。

第六条 工程款支付的约定

6.1 本合同签定后，甲方按本合同暂定造价的_50%_预付给工程款。

6.2 修缮工程完工并验收合格后15日内，甲方将工程款支付至工程总造价_95%_。6.3 保修期满后，甲方在十日内将保修金一次性支付给乙方。

第七条 工程保修

7.1本工程质量保修期为叁年，质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起算。保修期满后十日内甲方将保修金退还乙方。

7.2保修范围：非人为因素造成的屋面漏水（不包括天沟、采光板）均属于保修范围。7.3属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后3个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人修理，保修费从质量保修金内扣除，并由乙方承担甲方的所有损失。

第八条 争议纠纷

8.1合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决的方式。

8.2 未尽事宜，双方共同协商，补充协议与本合同同具法律效力。

8.3本合同的执行中发生争议，当事人不愿通过协商时，应向甲方所在地的人民法院起诉。

第九条 本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方签字盖章之日起生效。在本合同项目工程竣工验收合格，保修期满甲方付清乙方保修金后，该合同失效。

（以下无正文）

甲 方：

法定代表人：

委 托 人：

开 户 银 行：帐 户 名 称：卡 号：

年 月

乙 方：

法定代表人：委 托 人： 开 户 银 行：帐 户 名 称：卡 号：年 月 4

日 日

第二篇：防水补漏工程施工合同

房屋防水施工合同

甲方：防城港市景苑房地产开发有限公司

地址：防城港市防城区山海大道22号

电话： 0770-3253777

乙方：钦州市长乐高效防水有限公司

地址：钦州市世纪新城5栋2101房

电话：0777-2819236

甲乙双方就“富康花园”房屋防水补漏工程施工工程承包一事，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程利益、工程进度、工程安全的原则，双方共同协商，特定如下合同条款，以资共同遵守执行。

一、总则

1、工程名称：“富康花园”房屋防水补漏工程

2、工程地点：富康花园小区内

二、承包方式：包工包料。

三、工程造价：

窗台使用的防水补漏材料必须符合安全及环保标准。天面防水每米 50 元（经双方确认长度为准）、窗台渗水每个 180 元（防水涂料厚度不低于3mm）；房间裂缝每米35元（经双方确认长

度为准）；外墙渗水每平方50元（经双方确认面积为准）；以上单价均含发票。

四、质量要求：

乙方应确保防水补漏工程达到优良标准，严格参照国家防水工程规范及甲方要求施工，涂膜保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点，平整均与基层有一定粘结力达到设计质量要求。

五、甲方责任：

1、配合乙方施工，按合同规定向乙方支付工程款。

2、甲方有权力对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，以书面形式通知乙方限时整改。

3、通知乙方关于施工计划的详细安排；

六、乙方责任：

1、乙方对甲方要求维修房屋的防水、补漏、补裂项目必须按时、按质完成，不得以任何理由拒绝某项施工，如有违约行为，按工程款总额扣除10%作为违约金。

2、严格遵守施工现场的各项规章制度，以确保安全施工，不得有违规行为，乙方对所带施工人员的安全负完全责任。

3、应严格按国家防水工程标准规范施工，验收时确保工程质量达到优良标准，验收通过后负责对以上工程保修三年。

4、向甲方提供本单位的法人营业执照、组织机构代码证资料复印件，以便甲方核查。

七、付款方式：

本工程无预付工程款，每月按完成工程量经甲方验收合格、乙方开具发票后支付90%工程款，剩余10%的工程款作保质金，一年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。但在三年保修期内如出现工程质量问题时，乙方必须立即返工修复，所产生的维修费用由乙方承担。

八、甲方现场负责人 ：康明电话：***

乙方现场负责人： 陈炎城电话：***

九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，双方需共同等遵守，待三年保修期满后，合同自动失效。未尽事宜双方同共协商解决。

甲 方（公章）：乙 方（公章）：

签 字：签 字：

二0一0年月日二0一0年月日

第三篇：屋面防水工程施工合同

七二0职工安置房屋面防水工程施工合同

甲方：江西核工业建设有限公司七二0安置房项目经理部 乙方：高安市双龙防水材料厂

经议标确定高安市双龙防水材料厂为中标人，双方就有关事项达成如下协定，共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：七二0职工安置房屋面防水工程。

2、建设地点：七二0厂生活区内。

3、屋面防水面积：结算时按竣工面积实算，共计12幢2#～13#。

4、采用弹性体改性沥青聚酯胎体、厚度3mm防水卷材。工作内容：清理屋面，泠底子油、热熔法铺贴。

5、承包方式：包工包料，包售后服务。施工质量保修期五年，留保修金2%。

二、施工要求

1、施工质量要求达到建设部发布的《屋面工程技术规范》国家标准和相关规范施工和验收标准。

2、施工安全：乙方应做好施工安全防护工作。施工中如发生安全事故，乙方承担全部责任。

3、施工时间：开工、竣工时间：具体由甲方书面通知。

三、合同价款与支付：

合同价款按建筑面积6.00元/㎡单价计算。标段工程竣工后，由乙方填报工程竣工验收单，甲方核定认可签字后，收到承包方开据的工程款发票后15天内，发包方扣除工程总额2%保修金后将工程结算费用汇至承包方。

四、工程质量保修

承包方按发包方保修通知24小时内应组织队伍返修。乙方应无条件确保做到。如超过48小时承包方没有返修，发包方有权另组织队伍返修，所发生的返修费在2%保修金中支付。保修金不够，发包方可追索承包方的保修费用。

五、质量检测

乙方根据甲方需要提供二次检验报告，如甲方对卷材产品有异议，可即见证取样三方送检，以检验报告为依据。如卷材质量不符合要求，乙方应无条件返工。

六、本合同一式四份，乙方壹份，甲方叁份，每份享有同等的法律效力。

甲方：江西核工业建设有限公司乙方：高安市双龙防水材料厂

七二0安置房工程项目部

甲方：法定代表人：乙方：法定代表人： 委托人：

联系电话：联系电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

合同签订期：2011年 5月 12日

第四篇：屋面防水工程施工合同

屋面防水工程施工合同

甲方：XXXXX有限公司

乙方：身份证号码：电话： 甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：

一、工程承包形式

由乙方负责包工包料

二、工程价格：

屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

三、施工材料及工程质量要求

屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。

四、施工中的安全责任

乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。

五、付款方式

工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。

六、工程保修期限

屋面防水保修期限为5年，（从该屋面竣工之日计算）五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。

八、开工日期

自二零一四年三月十二日起至本月二十日止。

九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。

甲方：xxxxxxxx有限公司

代表人：

乙方：

年月日

第五篇：屋面防水工程施工合同

屋面防水工程施工合同1

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：

一、费用及付款方式：

甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。

二、施工责任：

乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的'施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

三、工期及保质期：

自本合同签订之日起____日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。

四、人员管理：

乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；

五、施工垃圾：

施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。

六、违约责任：

甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表：

甲方代表：

联系电话：

联系电话：

住址：

签字日期：________年____月____日

屋面防水工程施工合同2

甲方：

乙方：

经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、工程名称地点及材料

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用B4.0厚施工。

二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。

三、工程造价：按每平方米元计算。

四、双方责任：

1、甲方责任

(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的`因素，工期顺延。

(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。

(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

2、乙方责任;

(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。

(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修___XXXX___年。

五、付款方式：

2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为___XXXX___年，保修期满一次性付清。

六、其它：

本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方：乙方：

联系电话：联系电话：

___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日

屋面防水工程施工合同3

甲方：

乙方：

为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。

第一条：工程概况

1。工程地址：湖北随县开发区

2。工程项目：公司综合楼楼面·厕所地面防水。

3。施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶。厕所地面漏水，漏雨的目的。

4。承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。

第二条：工程价格：

1。屋面SBS每平米8元(含燃气)

2。厕所丙纶布每平米 元

第三条:质量要求

1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。

2。。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。

第四条：工程工期

1。 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。

2。 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。

第五条：付款方式

1。工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，

2。工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

第六条：施工安全：

乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对 施工人员人为造成的'不安全后果负全责。2。施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。

第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 。

甲方:

乙方：

年月日：

屋面防水工程施工合同4

甲方：

乙方：

甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：

一、工程承包形式

由乙方负责包工包料

二、工程价格：

屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

三、施工材料及工程质量要求

屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。

四、施工中的安全责任

乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。

五、付款方式

工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的.价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等________年后全部付清。

六、工程保修期限

屋面防水保修期限为________年，(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。

八、开工日期

自________年____月____日起至本月____日止。

九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。

甲 方：xx有限公司

代表人：

乙 方：

________年____月____日

屋面防水工程施工合同5

甲方： 乙方：

为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。

第一条：工程概况

1、工程地址：湖北____县____区

2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。

3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。

4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。

第二条：工程价格：

1、屋面B每平米8元(含燃气)

2.厕所丙纶布每平米元

第三条:质量要求

1、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。

2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。

第四条：工程工期

1、工程时间：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

2.如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。

第三条：付款方式

1、工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金

2.工程保修期________年，在工程交工后________年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的`5%(工程维修押金)拨付乙方。

第四条：施工安全：

1、乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。

2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。

第五条合同生效:本合同双方盖章、签字后生效。

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力.

甲方: 乙方：

________年____月____日

屋面防水工程施工合同6

发包人(全称)：__________________(以下简称甲方)

承包人(全称)：__________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：__________________工程地点：__________________

工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

二、工程承包范围

承包范围：屋面防水工程

三、合同工期：

开工日期：__________________竣工日期：__________________

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、结算方式

根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。

六、付款方式

竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。

七、工程保修

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

2.防水工程为年;

3.装修工程为年;

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

5.供热与供冷系统为

6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的`其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、合同生效

合同订立时间：__________________年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

屋面防水工程施工合同7

甲方：

乙方：

为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。

第一条：工程概况

1.工程地址：湖北____县____区

2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。

3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。

4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。

第二条：工程价格：

1.屋面B每平米8元(含燃气)

2.厕所丙纶布每平米 元

第三条:质量要求

1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。

2..工程质量除符合国家或行业的'质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。

第四条：工程工期

1. 工程时间：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

2. 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。

第五条：付款方式

1.工程完工后付工程款70%， 甲方保留5%工程款作为工程维修押金，

2.工程保修期________年，在工程交工后________年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

第六条：施工安全：

乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。

2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。

第七条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .

甲方:

乙方：

________年____月____日

屋面防水工程施工合同8

（简称甲方）

（简称乙方）

本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无*防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：

一、工程概况：

1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处

2、工程名称：屋面防水维修工程

3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

4、承包方式：包工、包料

5、承包价格：28200元

二、乙方职责：

1、本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

2、在屋面防水维修过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承担

3、质量保证，乙方所施工的`屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）

三、甲方职责：

1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通

2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行

四、付款方法：

屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）

五、法律责任：

1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向*提起诉讼

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

屋面防水工程施工合同9

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。

内容如下：

一、发包方式：

技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。

二、发包范围：

屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。

三、工程总造价

(约34108。00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;

四、付款方式：

1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。

2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的.92%;

3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。

五、工程质量与施工安全

1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。

2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。

3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。

六、竣工验收：

乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。

七、双方责任

1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。

2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。

3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。

4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。

5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。

6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。

7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。

八、合同期限：

年 月 日始—— 年 月 日此。

九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。

十、争议与解决

若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。

十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。

十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。

发 包 人：

承 包 人：

年月日：

屋面防水工程施工合同10

（简称甲方）

（简称乙方）

本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：

一、工程概况：

1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处

2、工程名称：屋面防水维修工程

3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

4、承包方式：包工、包料

5、承包价格：28200元

二、乙方职责：

1、本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，屋面防水维修工程要在甲方规定的'时间完成

2、在屋面防水维修过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承担

3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）

三、甲方职责：

1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通

2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行

四、付款方法：

屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）

五、法律责任：

1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

屋面防水工程施工合同11

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。

第一条、工程概况及承包内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包内容：屋面防水施工工程

屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚)，面积 ㎡。

第二条、施工工期

乙方在接到甲方通知后2日内开工， 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。

第三条、承包方式

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。

第四条、工程造价

屋面SBS防水每平米 元;(含税金)

总价款 整(工程量按实结算)。

第五条、材料规格及质量标准

5.1 材料规格：(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材，厚3mm。

5.2 材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。

5.3 施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

①基层必须干燥，含水率要求在8%以内。

②基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。

③复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为8—10cm。

④上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。

⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。

⑦防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。

⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。

第六条、安全生产文明施工

1、安全生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件配合建设主管部门的.各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。

2、文明施工：乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满足需要，达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施，对不认真履行的，甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。

第七条、工程验收

进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和合同规定验收。

第八条、违约责任

8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。

8.2工程质量标准或检测不符合要求的，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。

8.3因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

第九条、付款方式

本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成30%支付合同价款的10%，完成至60%支付合同价款的30%，工程全部完成支付合同价款的70%，验收合格后支付合同价款的95%，余款5%待工程保修期满后付清，保修期为 年 。

第十条、其他约定

10.1本合同的签定地点为 西安市 。

10.2在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人民法院提起诉讼。

10.3本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

负责人： 电话:

负责人： 电话:

年 月日 年月 日

屋面防水工程施工合同12

发包人（全称）：（以下简称甲方）

承包人（全称）：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、

一、工程概况

工程名称：工程地点：

工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）

二、工程承包范围

承包范围：屋面防水工程

三、合同工期：

开工日期：竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、结算方式

根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、

六、付款方式

竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、

七、工程保修

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的'质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、防水工程为年；

3、装修工程为年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5、供热与供冷系统为

6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

八、合同生效

合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日