2017监理逾期继续教育考试

第一篇：2017监理逾期继续教育考试

1.单选题 【本题型共60道题】

1.根据《建设工程监理规范》，分部工程的质量检验评定资料由（）负责签认。

A．总监理工程师

B．专业监理工程师

C．监理员

D．总监理工程师代表

2.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，受压构件的长细比应不大于（）。

A．100

B．150

C．200

D．250

3.监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前（）向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。

A．42天

B．21天

C．14天

D．7天

4.招标人应在申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将澄清内容发给所有购买资格预审文件的申请人，并指明（）。

A．资格审查办法

B．澄清问题的来源 C．资格预审申请文件格式

D．项目建设概况

5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人的原因不能按期开工，（）后推迟开工日期。

A．应经工程师批准

B．应经建设行政主管部门批准

C．需承包人书面通知工程师

D．需承包人书面通知发包人

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检合格后，应以书面形式通知工程师验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过（）小时。

A．12

B．24

C．48

D．72

7.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）。

A．发包人承担

B．承包人承担

C．设备供应人承担

D．发包人和承包人分别承担

8.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。A．1千元以上1万元以下

B．5千元以上1万元以下

C．1万元以上2万元以下

D．2万元以上3万元以下

9.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。

A．8

B．10

C．15

D．20

10.根据《注册监理工程师管理规定》，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，（）年之内不得再次申请注册。

A．1

B．2

C．3

D．5

11.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，（）应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A．监理单位

B．建设单位

C．建筑安全监督机构

D．工程质量监督机构 12.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（）。

A．发包人负责，并承担检验费用

B．发包人负责，检验费用由承包人承担

C．承包人负责，并承担检验费用

D．承包人负责，检验费用由发包人承担

13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程无负荷联动试车由（）组织。

A．发包人

B．承包人

C．工程师

D．质量监督机构

14.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在施工中按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。

A．发包人

B．承包人

C．工程师

D．发包人和承包人共同

15.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致（）。

A．降低其资质等级

B．其不能通过资格预审

C．对其处以罚款

D．其今后不得参与投标 16.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知（）。

A．合同当事人

B．投资人

C．施工单位

D．监理人

17.在建设工程监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。

A．建设工程委托监理合同

B．中标函

C．建设工程委托监理合同标准条件

D．建设工程委托监理合同专用条件

18.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，处（）以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。

A．10万元以上30万元以下

B．20万元以上50万元以下

C．50万元以上100万元以下

D．100万元以上200万元以下

19.根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，（）应当在建筑工程开工前按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。

A．工程监理单位

B．建筑施工企业 C．建设单位

D．质量监督机构

20.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，合同有效期是指（）。

A．监理合同注明的开始至完成的时间

B．监理合同约定的监理工作的日历天数

C．监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D．监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

21.除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》规定可以进行价款变更的情况时，其变更指示只能由（）发出。

A．监理人

B．建设单位

C．总包单位

D．建设单位总工程师

22.审查委员会按照《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件》规定的程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向（）提交书面审查报告。

A．建设单位

B．投标单位

C．招标人

D．组织预审的咨询单位

23.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包商索赔的说法中错误的是（）。

A．只能向有合同关系的对方提出索赔 B．工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

C．工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

D．索赔处理应尽可能协商达成一致

24.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由（）承担。

A．责任方

B．发包人

C．承包人

D．发包人与承包人共同

25.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。

A．发包人追加合同价款，相应顺延工期

B．发包人追加合同价款，工期不予顺延

C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期

D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

26.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。

A．监理单位

B．设计单位

C．政府建设主管部门

D．建设单位

27.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师每一注册有效期为（）年。A．2

B．3

C．4

D．5

28.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的选修课为（）学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

29.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处（）的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1千元以上1万元以下

B．5千元以上1万元以下

C．1万元以上2万元以下

D．2万元以上3万元以下

30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由（）共同清点。

A．发包人与工程师

B．工程师与承包人

C．供货人与工程师

D．承包人派人与发包人

32.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，（）应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位

B．承包单位

C．工程造价管理部门

D．项目监理机构

33.造成潜在投标人数量不足（）的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A．3个

B．4个

C．5个

D．6个

34.承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知（）。

A．发包人 B．监理人

C．规划管理部门

D．质监部门

35.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，实施监理工作过程中的额外工作是指（）。

A．承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间

B．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务

C．委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量

D．承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

36.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，模板工程按相关规定编制施工方案后，由（）审批签字。

A．施工项目经理

B．施工单位法定代表人

C．施工单位技术负责人

D．施工单位分管负责人

37.根据《建筑法》，建筑工程主体结构的施工（）。

A．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

B．经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D．必须由总承包单位自行完成

38.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可（）。A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止

D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

39.委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在（）约定。

A．协议书中

B．通用条件中

C．专用条件中

D．双方签订的合同中

40.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。

A．淘汰制

B．有限数量制

C．排序制

D．计量与定性相结合制

41.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日

B．签订监理合同时约定的结束日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

42.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由（）。

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

44.根据《建设工程施工现场管理规定》，由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向（）报告。

A．施工单位所属人民政府建设行政主管部门

B．建设单位所属人民政府建设行政主管部门

C．国务院建设主管部门

D．当地人民政府建设行政主管部门

45.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为（）。

A．甲级资质、乙级资质和事务所资质

B．综合资质、专业资质和丙级资质 C．综合资质、甲级资质和乙级资质

D．综合资质、专业资质和事务所资质

46.根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师注册证书和执业印章由（）保管。

A．注册管理机构

B．聘用单位

C．本人

D．建设主管部门

47.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1

B．2

C．3

D．5

48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，组成施工合同的文件包括：①中标通知书；②合同通用条款；③合同专用条款；④工程量清单等。仅就上述四项内容而言，其优先解释顺序是（）。

A．①—②—③—④

B．②—①—③—④

C．④—③—②—①

D．①—③—②—④

49.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（）。A．无权对该工程主张任何权利

B．无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C．可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D．可以留置该工程

50.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A．现场同期记录

B．索赔意向通知

C．索赔报告

D．索赔证据

51.资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处（）。

A．申请人的法定代表人签字

B．申请人的委托代理人签字

C．加盖申请人单位章

D．加盖申请人上级单位

52.建设工程监理合同是（）。

A．实践合同

B．不要式合同

C．单务合同

D．双务合同

53.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。A．建设工程委托监理合同

B．建设工程委托监理合同标准条件

C．建设工程委托监理合同专用条件

D．双方共同签署的修正文件

54.根据《建筑法》，建筑工程因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以（）。

A．两次为限，每次不超过3个月

B．两次为限，每次不超过6个月

C．一次为限，延期不超过3个月

D．一次为限，延期不超过6个月

55.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有（）名注册监理工程师。

A．2

B．3

C．5

D．10

56.根据《注册监理工程师管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由国务院建设主管部门撤销其注册，（）年内不得再次申请注册。

A．1

B．2

C．3

D．5

57.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为（）学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

58.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为（）年。

A．2

B．3

C．4

D．5

59.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。

A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门

B．通过聘用单位向国务院建设主管部门

C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门

D．由本人直接向国务院建设主管部门

60.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A．执业资格考试通过后3年内

B．资格证书签发之日起3年内

C．执业资格考试通过后5年内 D．资格证书签发之日起5年内

2.多选题 【本题型共20道题】

1.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人的权利包括（）。

A．设计标准认定权

B．工程款支付的签认权

C．工程设计变更的审批权

D．施工技术方案的审核权

E．工程建设有关协作单位组织协调主持权

2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，（）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

A．发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款

B．设计变更和工程量增加

C．承包人负责采购的设备未能按时到货

D．工程师未按合同约定提供所需指令、批准

E．不可抗力

3.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交（）以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

A．进度付款申请单

B．暂列金额的数量

C．工程量清单单价分析表

D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量

4.资格审查办法前附表中将审查条款号分为初步审查标准和详细审查标准，下列审查标准中属于详细标准的有（）。

A．安全生产许可证

B．申请函签字盖章

C．资质等级

D．项目经理资格

E．营业执照

5.根据《建设工程施工合同》（示范文本），对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（）。

A．招标公告

B．招标文件

C．投标书

D．工程量清单

E．中标通知书

6.根据《建设工程监理规范》，监理规划编写的依据包括（）。

A．建设工程项目审批文件

B．施工组织设计文件

C．建设工程设计合同

D．建设工程设计文件

E．监理大纲

7.根据《建设工程监理规范》，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有（）。

A．监理工作联系单

B．监理工程师通知单

C．监理工程师通知回复单

D．工程变更单

E．会议通知单

8.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程施工组织设计的内容包括（）。

A．施工总方案

B．主要施工方法

C．工程施工进度计划

D．单位工程施工进度计划

E．施工总平面布置图

9.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业甲级资质标准包括（）。

A．注册资本不少于500万元

B．注册监理工程师不少于60人

C．具有必要的工程试验检测设备

D．企业技术负责人为注册监理工程师

E．注册造价工程师不少于5人

10.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业综合资质标准包括（）。

A．注册资本不少于600万元

B．注册监理工程师不少于25人 C．具有必要的工程试验检测设备

D．具有3个以上工程类别的专业甲级工程监理资质

E．注册造价工程师不少于3人

11.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业（）的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。

A．在监理过程中实施商业贿赂

B．以其他企业名义承揽监理业务

C．出借工程监理企业资质证书

D．将承揽的监理业务转包

E．转让工程监理企业资质证书

12.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容包括（）。

A．所有工程施工人员是否熟悉、掌握强制性标准

B．工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

C．工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

E．工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

13.根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由（）共同确认。

A．建设单位

B．设计单位

C．项目监理机构

D．施工单位 E．施工分包单位

14.根据《建设工程施工合同示范文本）》，施工合同发包人的义务包括（）。

A．办理临时用地、停水、停电申请手续

B．向施工单位进行设计交底

C．提供施工场地地下管线资料

D．做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E．开通施工现场与城乡公共道路的通道

15.发包人接受联合体招标的，联合体申请人除应符合承担本标段施工的资质条件、能力和信誉的要求外，联合体还应遵守（）规定。

A．联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书

B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责等资格条件不得改变

D．联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中参加资格预审

E．联合体各方可以加入其他联合体在同一标段中参加资格预审

16.《建设工程合同指南》的合同文件包括（）。

A．协议书

B．通用条件

C．专用条件

D．附录A和附录B

E．合同文本

17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括（）。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项

C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

18.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担（）等违约责任。

A．继续履行

B．采取补救措施

C．赔偿损失

D．支付违约金

E．返还财产

19.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业专业资质中设立丙级的专业包括（）。

A．石油化工

B．房屋建筑

C．水利水电

D．公路

E．铁路

20.根据《工程监理企业资质管理规定》，取得专业资质的企业申请晋升专业资质等级或者取得专业甲级资质的企业申请综合资质的，应当提交的材料包括（）。

A．企业《监理业务手册》 B．近两年已完成代表工程的监理合同

C．近两年已完成代表工程的监理规划

D．近两年已完成代表工程的监理实施细则

E．已完成代表工程的工程竣工验收报告

第二篇：2018监理工程师逾期注册继续教育(89分)

2018监理工程师逾期注册继续教育（89分）

1.单选题 【本题型共60道题】

1.按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。

A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

2.监理人应按有关条款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有(监理人（），并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

A．监理人的单位章

B．监理人授权的施工场地机构章

C．建设单位章

D．建设单位施工现场章

3.监理机构的监理范围应该在（）中约定。

A．协议书

B．通用条件

C．专用条件

D．合同书

4.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，受压构件的长细比应不大于（）。

A．100

B．150 C．200

D．250

5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当承包人认为工程师指令不合理时，应在收到指令后（）小时内向工程师提出修改指令的书面报告。

A．8

B．12

C．24

D．48

7.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为（）。

A．甲级资质、乙级资质和事务所资质

B．综合资质、专业资质和丙级资质

C．综合资质、甲级资质和乙级资质

D．综合资质、专业资质和事务所资质

8.对施工单位提交的施工组织设计，总监理工程师应在约定时间内（）审查，提出意见后，由总监理工程师签认。

A．组织专业监理工程师 B．提交监理单位总工程师

C．组织建设单位、施工单位共同

D．提交监理单位负责人

9.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日

B．签订监理合同时约定的结束日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日

D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

10.根据《注册监理工程师管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由国务院建设主管部门撤销其注册，（）年内不得再次申请注册。

A．1

B．2

C．3

D．5

11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由（）共同清点。

A．发包人与工程师

B．工程师与承包人

C．供货人与工程师

D．承包人派人与发包人

12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C．工程师未确认，承包人应修改进度计划

D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

13.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，确定附着升降脚手架设计中施工活荷载标准值时，（）同时作业计算。

A．结构施工按三层、装修施工按二层

B．结构施工与装修施工均按二层

C．结构施工按二层、装修施工按三层

D．结构施工与装修施工均按三层

14.在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知（）。

A．合同当事人

B．投资人

C．施工单位

D．监理人

15.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有（）不符合审查标准的，不能通过资格预审。

A．规定的否决因素

B．一项因素

C．资质等级 D．申请文件格式

16.以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（）。

A．对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制

B．只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担管理失职责任

C．监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责

D．如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理

17.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A．工程监理范围、监理内容及监理人员

B．工程监理单位、监理内容及监理权限

C．工程监理范围、监理期限及监理依据

D．工程监理单位、监理人员及监理权限

18.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致（）。

A．降低其资质等级

B．其不能通过资格预审

C．对其处以罚款

D．其今后不得参与投标

19.监理单位未正确履行合同义务导致工程造成实际损失时，监理单位应承担（）。

A．违约赔偿责任

B．主要赔偿责任 C．连带赔偿责任

D．赔偿责任

20.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人承担违约责任的原则是（）。

A．补偿性原则

B．惩罚性原则

C．无过错原则

D．有限责任和过错责任原则

21.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

A．保管员负责赔偿损失

B．发包人承担损失责任

C．承包人负责赔偿损失

D．发包人与承包人共同承担损失责任

22.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由（）。

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

23.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师每一注册有效期为（）年。

A．2 B．3

C．4

D．5

24.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，（）应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位

B．承包单位

C．工程造价管理部门

D．项目监理机构

25.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在（）日前通知对方。

A．14

B．2

C．28

D．42

26.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A．执业资格考试通过后3年内

B．资格证书签发之日起3年内

C．执业资格考试通过后5年内

D．资格证书签发之日起5年内

27.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由（）承担。

A．责任方

B．发包人

C．承包人

D．发包人与承包人共同

28.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以（）的罚款。

A．5万元以上10万元以下

B．10万元以上20万元以下

C．20万元以上50万元以下

D．50万元以上100万元以下

29.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。

A．建设工程委托监理合同

B．建设工程委托监理合同标准条件

C．建设工程委托监理合同专用条件

D．双方共同签署的修正文件

30.除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》规定可以进行价款变更的情况时，其变更指示只能由（）发出。

A．监理人

B．建设单位

C．总包单位

D．建设单位总工程师 31.造成潜在投标人数量不足（）的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A．3个

B．4个

C．5个

D．6个

32.按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（）。

A．委托人的授权范围应通知承包商

B．委托人的授权一经在专用条件内注明不等更改

C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意

D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意

33.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，安装总造价为3亿元的土木工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为（）人。

A．1

B．2

C．3

D．4

34.资格预审申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处（）。

A．申请人的法定代表人签字

B．申请人的委托代理人签字

C．加盖申请人单位章 D．加盖申请人上级单位

35.因不可抗力导致监理单位现场的物质损失和人员伤害由（）。

A．人员伤害由建设单位负责

B．施工单位负责

C．物质损失有相关的供应商负责

D．监理单位负责

36.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于（）。

A．2.0

B．3.0

C．4.0

D．6.0

37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。

A．立即发出解除合同通知

B．立即停工并发出通知要求支付预付款

C．在合同约定预支付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工

D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工

38.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施（）。

A．经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用 B．经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

C．经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用

D．经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用

39.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为（）学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

40.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包商索赔的说法中错误的是（）。

A．只能向有合同关系的对方提出索赔

B．工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

C．工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

D．索赔处理应尽可能协商达成一致

41.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列说法中正确的是（）。

A．监理人的办公用房、通讯设施应由委托人免费提供

B．监理人的办公用房、通讯设施应由承包人免费提供

C．监理人的办公用房和通讯设施应分别由承包人和委托人免费提供

D．监理人的办公用房和通讯设施应分别由委托人和承包人免费提供

42.根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业技术负责人应当具有（）年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。A．8

B．10

C．15

D．20

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师在紧急情况下发出口头指令后不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后（）小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

A．8

B．12

C．24

D．48

44.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）。

A．发包人承担

B．承包人承担

C．设备供应人承担

D．发包人和承包人分别承担

45.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可（）。

A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止 D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

46.监理单位在收到工程设计文件后，应由（）组织编制监理规划。

A．专业监理工程师

B．监理单位的技术负责人

C．总监理工程师

D．驻现场总监理工程师代表

47.当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以（）为准。

A．资格预审文件

B．资格预审澄清文件

C．资格预审修改文件

D．最后发出的书面文件

48.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）小时。

A．1

B．2

C．4

D．8

49.根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。

A．直接指令设计单位改正 B．报告建设单位要求设计单位改正

C．直接修改工程设计图纸

D．报告政府主管部门要求设计单位改正

50.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。

A．淘汰制

B．有限数量制

C．排序制

D．计量与定性相结合制

51.委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在（）约定。

A．协议书中

B．通用条件中

C．专用条件中

D．双方签订的合同中

52.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（）。

A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

53.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（）年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．1

B．2

C．3

D．5

54.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师对已经隐蔽的工程重新检验不合格的，应由（）。

A．监理单位承担发生的全部费用，工期准予顺延

B．监理单位承担发生的全部费用，工期不予顺延

C．承包人承担发生的全部费用，工期准予顺延

D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

55.根据《注册监理工程师管理规定》，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，（）年之内不得再次申请注册。

A．1

B．2

C．3

D．5

56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A．现场同期记录

B．索赔意向通知

C．索赔报告 D．索赔证据

57.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为（）年。

A．2

B．3

C．4

D．5

58.根据《注册监理工程师管理规定》，取得资格证书并受聘于某省一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员申请注册的，应当（）提出。

A．通过聘用单位向该省人民政府建设主管部门

B．通过聘用单位向国务院建设主管部门

C．由本人直接向该省人民政府建设主管部门

D．由本人直接向国务院建设主管部门

59.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的选修课为（）学时。

A．24

B．36

C．48

D．60

60.根据《注册监理工程师管理规定》，监理工程师注册证书和执业印章由（）保管。

A．注册管理机构

B．聘用单位 C．本人

D．建设主管部门

2.多选题 【本题型共20道题】

1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（）。

A．因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

B．承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

C．发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

D．工程所需清理、修复费用，由发包人承担

E．延误的工期相应顺延

2.发包人接受联合体招标的，联合体申请人除应符合承担本标段施工的资质条件、能力和信誉的要求外，联合体还应遵守（）规定。

A．联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书

B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责等资格条件不得改变

D．联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中参加资格预审

E．联合体各方可以加入其他联合体在同一标段中参加资格预审

3.暂停施工后，因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人依据情况（）。

A．延长工期

B．增加费用

C．负责妥善保护工程 D．修订合同进度计划

E．支付合理利润

4.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括（）。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项

C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

5.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括（）。

A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B．按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

C．特种作业人员取得特种作业操作资格证书

D．管理人员和作业人员每两年要进行一次安全生产教育培训

E．制定完备的安全生产规章制度和操作规程

6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，有权向承包人发出指令的有（）。

A．工程师

B．专业监理工程师

C．现场巡视员

D．工程师代表 E．旁站监理员

7.委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有（）。

A．监理人完成附加工作后对酬金的调整

B．合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整

C．工程概算投资额增加时，对正常工作酬金的调整

D．监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励

E．工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整 8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应完成的工作包括（）。

A．办理施工许可证

B．确定水准点与座标控制点

C．负责保护已完工程

D．提供施工场地的工程地质资料

E．提供年、季、月度工程进度计划

9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，对合同双方有约束力的合同文件包括（A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答

C．资格审查文件

D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

10.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业甲级资质标准包括（）。）。A．注册资本不少于500万元

B．注册监理工程师不少于60人

C．具有必要的工程试验检测设备

D．企业技术负责人为注册监理工程师

E．注册造价工程师不少于5人

11.根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由（）共同确认。

A．建设单位

B．设计单位

C．项目监理机构

D．施工单位

E．施工分包单位

12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业（）的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A．未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动

B．转让安全生产许可证

C．安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动

D．冒用安全生产许可证

E．使用伪造的安全生产许可证

13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列有关设计变更说法中正确的有（）。

A．发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人

B．承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更

D．工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付

E．合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行

14.根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007版）》，下列各项权利中属于监理人权力的有（）。

A．受发包人委托，享有合同约定的权力

B．监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

C．实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷

D．编制施工组织设计和施工措施计划

E．确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全

15.下列评标的评审因素中,属于经评审的最低投标价法中的响应性评审标准的有（）。

A．投标保证金

B．联合体投标人

C．工程质量

D．质量管理体系与措施

E．投标有效期

16.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员（）的，处上一年年收入60%至100%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．谎报或者瞒报事故

C．迟报或者漏报事故 D．销毁有关证据、资料

E．指使他人作伪证

17.按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（）。

A．本阶段的正常服务酬金

B．索赔要求增加的酬金

C．合理化建议应获得的奖金

D．增加工作内容应增加的酬金

E．委托人上期支付时拖延支付的利息

18.在附录B中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可以有（）。

A．技术咨询

B．工程资料

C．办公用房

D．交通工具

E．办公用品

19.不可抗力事件导致部分工程严重损坏致使该部分的监理工作不能继续进行，按照通用条件的规定，监理人应采取的措施包括（）。

A．将事件的影响及时通知委托人

B．立即停止该部分的监理服务

C．采取有效措施减少损失的扩大

D．将该部分监理的人员立即调离项目监理机构

E．暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知 20.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业专业资质中设立丙级的专业包括（）。

A．石油化工

B．房屋建筑

C．水利水电

D．公路

E．铁路

第三篇：2018注册监理工程师逾期注册继续教育78

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。

A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

2.《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是（）。

A．协议书→通用条件→专用条件

B．协议书→投标文件→专用条件

C．投标文件→通用条件→附录B

D．中标通知书→专用条件→投标文件

3.根据《合同法》，下列合同中可变更的合同是()的合同。

A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B．以合法活动掩盖非法目的 C．因重大误解而订立

D．损害社会公共利益

4.根据《建筑法》，政府建设主管部门应当自收到办理建筑工程施工许可申请之日起()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A．10

B．15

C．20 D．30

5.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站

B．专业监理工程师安排监理员进行旁站

C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视

D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视

6.根据《合同法》，以信件作出要约且未载明日期的，承诺期限自()开始计算。

A．该信件的投寄日期

B．收到该信件的邮戳日期

C．该信件的收到日期

D．投寄该信件的邮戳日期

7.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于()。

A．2.0

B．3.0

C．4.0

D．6.0

8.监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（）。

A．应对该人予以警告

B．应对承包人予以警告

C．通知承包人撤换该人员 D．请示委托人同意后要求承包人更换该人员

9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

A．发包人追加合同价款，相应顺延工期

B．发包人追加合同价款，工期不予顺延

C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期

D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

10.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A．初步设计编制的概算价

B．施工图设计编制的预算价

C．投标书中标明的报价

D．评标委员会算出的评标价

11.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

A．10

B．15

C．20

D．30

12.可撤销的建设工程施工合同，受损害方有权请求()撤销。

A．政府建设主管部门

B．设计单位

C．监理单位 D．人民法院

13.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处()的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1千元以上1万元以下

B．5千元以上1万元以下

C．1万元以上2万元以下

D．2万元以上3万元以下

14.根据《合同法》，不属于书面合同形式的是()。

A．传真

B．电子邮件

C．登记

D．信件

15.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人承担违约责任的原则是()。

A．补偿性原则

B．惩罚性原则

C．无过错原则

D．有限责任和过错责任原则

16.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处()的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

A．5万元以上10万元以下

B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上30万元以下

D．30万元以上50万元以下

17.根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使。

A．1

B．2

C．3

D．5

18.以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（）。

A．对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制

B．只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担管理失职责任

C．监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责

D．如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理

19.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．8

B．12

C．24

D．48

20.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10 B．15

C．20

D．30

21.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，如果因生产安全事故造成5人死亡和2000万元直接经济损失，则该事故属于()。

A．特别重大事故

B．重大事故

C．较大事故

D．一般事故

22.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和()实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A．施工合同

B．监理大纲

C．项目管理规范

D．工程建设强制性标准

23.根据《合同法》，缔约过失责任属于()责任。

A．违约

B．侵权

C．“先合同义务”

D．无过错

24.承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知()。A．发包人

B．监理人

C．规划管理部门

D．质监部门

25.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充和修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。

A．协议书

B．专用条款

C．标准条款

D．质量保修书

26.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，施工监理服务收费基价按《施工监理服务收费基价表（附表二）》确定，计费额处于两个数值区间的，其施工监理服务收费基价()。

A．取区间下限值

B．取区间上限值

C．采用加权平均法确定

D．采用直线内插法确定

27.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，防止人员和物料坠落，作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于()cm时应作全封闭。

A．10

B．15

C．20

D．25

28.依据《节约能源法》，必须对固定资产投资项目实行节能评估和审查。以下对未达到强制性节能标准的工程项目，论述正确的是()。

A．负责项目审批的机关不得以未达到标准为理由不批准该项目

B．负责项目核准的机关可以核准项目建设并指出节能的不足之处

C．只要设计已完成建设单位即可以开工建设

D．已经建成的项目不得投入生产、使用

29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由()承担。

A．责任方

B．发包人

C．承包人

D．发包人与承包人共同

30.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业安全生产许可证被吊销后，该企业不得进行任何施工活动，且()年之内不得重新申请安全生产许可证。

A．1

B．2

C．3

D．5

31.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有()名注册监理工程师。

A．2

B．3

C．5

D．10 32.根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．施工单位质检人员

B．建设单位或监理单位

C．监理单位和施工单位

D．工程质量监督机构

33.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业()年。

A．1

B．2

C．3

D．5

34.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，重大安全事故发生后的事故调查组成员不应包括()。

A．政府行政官员

B．事故单位的工会代表

C．事故工程设计院的代表

D．安全生产监督部门的专家

35.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，工程中有利用原有设备并进行安装调试服务的，以()作为施工监理服务收费的计费额。

A．该设备的购买原值

B．同类设备的平均价格

C．签订工程监理合同时该设备的残值 D．签订工程监理合同时同类设备的当期价格

36.根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过()提出注册申请。

A．工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门

B．聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门

C．工商管理部门向国务院建设主管部门

D．聘用单位向国务院建设主管部门

37.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。

A．工程所在地

B．建设单位所在地

C．施工单位所在地

D．双方选定地点

38.已知某建设工程施工监理收费的计费额X=25000万元,且该区间对应的X1=20000万元,Y1=4万元X2=40000万元,Y2=2万元,则该工程施工监理收费基价Y为()万元。

A．394

B．406

C．630

D．702

39.造成潜在投标人数量不足()的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A．3个

B．4个 C．5个

D．6个

40.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．1倍以上2倍以下

B．50%以上1倍以下

C．2倍以上3倍以下

D．2倍以上4倍以下

41.根据《合同法》，缔约过失责任是指()。

A．订立合同时由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C．由于本方授权订立合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

42.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在()年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1

B．2

C．3

D．5

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由()。

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担 B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

44.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的()。

A．保修义务、保修责任和免责条件

B．保修内容、保修期限和保修方法

C．保修责任、保修条件和保修标准

D．保修范围、保修期限和保修责任

45.施工过程中，委托人对承包人的要求应（）。

A．直接指令承包人执行

B．与承包人协商后，书面指令承包人执行

C．通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令

D．与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行

46.根据《合同法》，属于要约邀请的是()。

A．招标公告

B．提交投标文件

C．发出中标通知书

D．提交履约保函

47.发包人接受联合体招标的，联合体申请人除应符合承担本标段施工的资质条件、能力和信誉的要求外，联合体还应遵守（）规定。

A．联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书 B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责等资格条件不得改变；

D．联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中参加资格预审

48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

49.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应()。

A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

50.根据《建设工程施工现场管理规定》，由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向()报告。

A．施工单位所属人民政府建设行政主管部门

B．建设单位所属人民政府建设行政主管部门

C．国务院建设主管部门

D．当地人民政府建设行政主管部门

51.下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（）。A．最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金

B．最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金

C．赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

D．赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

52.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由()共同清点。

A．发包人与工程师

B．工程师与承包人

C．供货人与工程师

D．承包人派人与发包人

53.按照《合同法》的规定，()属于委托合同。

A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

54.根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，()应当在建筑工程开工前按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。

A．工程监理单位

B．建筑施工企业

C．建设单位

D．质量监督机构 55.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人调换总监理工程师须事先经()同意。

A．政府主管部门

B．委托人

C．承包人

D．质量监督机构

56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当工期延误事件发生后，承包人应在14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后()天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

A．7

B．14

C．2

D．28

57.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

A．总投资额为2亿元的电视机厂改建项目

B．建筑面积4万平方米的住宅建设项目

C．总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目

D．总投资额为2000万元的科技项目

58.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为()。

A．甲级资质、乙级资质和事务所资质

B．综合资质、专业资质和丙级资质

C．综合资质、甲级资质和乙级资质 D．综合资质、专业资质和事务所资质

59.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，除铁路、水运、公路、水电、水库工程外，其他工程的施工监理服务收费按照建设项目()计算收费。

A．工程概算投资额分档定额计费方式

B．工程概算投资的固定费率计费方式

C．建筑安装工程费分档定额计费方式

D．建筑安装工程费的固定费率计费方式

60.评标价是指()。

A．标底价格

B．中标的合同价格

C．投标书中标明的报价

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

2.多选题【本题型共20道题】

1.施工企业取得安全生产许可证的条件包括()。

A．有建立、健全安全生产责任制

B．制定了完备的安全生产规章制度和操作规程

C．对特种作业人员办理了工伤保险，未对所有从业人员办理保险

D．主要负责人虽未参加过安全生产考核，但安全生产管理人员均经考核合格

E．对所有从业人员均定期进行安全生产培训

2.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取的方式有()。A．重点检查

B．平行检查

C．专项检查

D．旁站检查

E．抽查

3.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的工程包括()。

A．国家重点建设工程

B．大中型公用事业工程

C．成片开发建设的住宅小区工程

D．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

E．总投资为2800万元的通信建设工程

4.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A．继续履行

B．采取补救措施

C．赔偿损失

D．支付违约金

E．返还财产

5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任

B．双方的风险责任均不免除 C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

6.下列情形中，属于废标的有()。

A．投标书逾期到达

B．投标书未密封

C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

E．招标文件要求保函而无保函

7.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。

A．投标截止时间止投标人少于3个的 B．投标截止时间止投标人少于5个的 C．投标截止时间止投标人少于7个的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人认为全部投标人都不满意的8.根据《合同法》，属于要约邀请的有()。

A．寄送价目表

B．招标公告

C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

9.根据《合同法》，合同有效条件包括()。

A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B．当事人意思表示真实

C．合同当事人签字或盖章

D．合同应当采用书面形式

E．不违反法律或社会公共利益

10.根据《建设工程监理规范》，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有()。

A．监理工作联系单

B．监理工程师通知单

C．监理工程师通知回复单

D．工程变更单

E．会议通知单

11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应完成的工作包括()。

A．办理施工许可证

B．确定水准点与座标控制点

C．负责保护已完工程

D．提供施工场地的工程地质资料

E．提供年、季、月度工程进度计划

12.根据《招标投标法》，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A．施工单项合同估算价150万元人民币

B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币

C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币

D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

E．项目总投资2000万元，监理合同单项估算价30万元人民币

13.根据《合同法》，由于一方严重违约解除合同后，合同中约定的()条款仍然有效。

A．质量

B．结算

C．仲裁

D．标的 E．担保

14.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员()的，处上一年年收入60%至100%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．谎报或者瞒报事故

C．迟报或者漏报事故

D．销毁有关证据、资料

E．指使他人作伪证

15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括()。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项 C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

16.根据《建筑法》，下列关于建筑工程承包的说法中正确的有()。

A．禁止建筑施工企业以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程

B．结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包

C．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

D．施工总承包单位经建设单位同意后可以将建筑工程主体结构转包给他人

E．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

17.根据《合同法》，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A．清理条款

B．结算条款

C．质量条款

D．风险条款

E．保险条款

18.根据《建筑法》，办理建筑工程施工许可证需要具备的条件包括()。

A．建设资金已经落实

B．已经取得规划许可证

C．有满足施工需要的施工图纸

D．已经确定建筑施工企业

E．已经编制建筑工程监理规划 19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。

A．负责修改施工进度计划

B．向承包人直接发出提前竣工的指令

C．与承包人协商并签定提前竣工协议

D．为承包人提供赶工的便利条件

E．减少对工程质量的检测试验

20.根据《合同法》，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，()履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地

B．给付货币的，在给付货币一方所在地

C．交付动产的，在接受动产一方所在地

D．设备采购，在采购方所在地

E．材料采购，在供货方所在地

第四篇：监理工程师继续教育考试试题

第1题(2分)单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（）承担主要责任。

A.总包单位 B.监理单位 C.分包单位 D.建设单位

第2题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（）年以内不予注册。

A.3 B.5 C.10 D.15 第3题(2分)单选题

根据《合同法》，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为（）年。

A.1 B.2 C.4 D.5 第4题(2分)单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指（）的事故。

A.造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 B.造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 C.造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 D.造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

第5题(2分)单选题

根据《合同法》，下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。

A.勘察人不得将自己承包的任何工作交由第三人完成 B.分包单位在总包人同意的前提下可将其承包的工程再分包

C.承包人在总包人同意的前提下将其承包的全部建设工程转包给第三人 D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成

第6题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业（）年。

A.1 B.2 C.3 D.5 第7题(2分)单选题

根据《建筑法》，建筑工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.1 B.2 C.3 D.6 第8题(2分)单选题

根据《合同法》，要约生效的原则是（）时。

A.发出要约 B.要约到达对方 C.对方了解要约内容 D.对方作出承诺

第9题(2分)单选题

根据《合同法》，下列合同中可撤销的合同是（）的合同。

A.造成对方人身伤害而免责 B.在订立时显失公平

C.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 D.违反法律强制规定

第10题(2分)单选题

根据《合同法》，当事人就合同价款约定不明确的，应按照（）履行。

A.订立合同时履行地的市场价格 B.订立合同时履行地的政府指导价 C.付款时履行地的市场价格 D.付款时履行地的政府指导价

第11题(2分)单选题

根据《建筑法》，建筑工程设计的修改应由（）负责。

A.建设单位 B.原设计单位 C.建筑施工企业 D.施工图审查机构

第12题(2分)单选题

根据《安全生产许可证条例》，（）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.国务院安全生产管理部门 C.国务院工商管理部门 D.省级人民政府建设主管部门

第13题(2分)单选题

可撤消的建设工程勘察合同，受损害方有权请求（）撤销。

A.政府建设主管部门 B.质量监督机构 C.监理单位 D.仲裁机构

第14题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金（）的罚款。

A.25%陨50%韵 B.50%陨75%韵 C.50%陨1倍以下 D.1倍以上2倍以下

第15题(2分)单选题

根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年

第16题(2分)单选题

评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（）。

A.变更投标工期 B.变更投标报价 C.投标书中含有的技术细节 D.中标通知书的主要内容

第17题(2分)单选题

根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期交付标的物的，计价原则是（）。

A.遇价格上涨时，按照新价格执行 B.遇价格上涨时，按照原价格执行 C.无论价格升降，均按原价格执行 D.无论价格升降，均按新价格执行

第18题(2分)单选题

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（）承担赔偿责任。

A.未违约方只能依据定金条款要求对方 B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款

C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方 D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方

第19题(2分)单选题

招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。

A.初步设计编制的概算价 B.施工图设计编制的预算价 C.投标书中标明的报价 D.评标委员会算出的评标价

第20题(2分)单选题

一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克（）元向卖方付款。

A.90 B.100 C.110 D.120 第21题(2分)单选题

根据《合同法》，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。

A.罚金 B.赔偿金 C.利息 D.违约金

第22题(2分)单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程施工过程中，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，处（）的罚款。

A.10万元以上30万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.50万元以上100万元以下 D.100万元以上200万元以下

第23题(2分)单选题

根据《合同法》，承诺撤回的条件是撤回承诺的通知在（）到达要约人。

A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后

第24题(2分)单选题

根据《建筑法》，中止施工满（）的建筑工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年

第25题(2分)单选题

根据《建筑法》，下列工程监理单位的说法中不正确的是（）。

A.工程监理单位应在资质等级许可的范围内承担工程监理业务 B.工程监理单位应根据建设单位的委托客观、公正地执行监理任务 C.工程监理单位不得转让工程监理业务

D.工程监理单位应根据工程特点编制专项施工方案

第26题(2分)单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）小时。

A.1 B.2 C.4 D.8 第27题(2分)单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程（）。

A.施工合同签订之日起至竣工验收合格止 B.开工之日起至竣工验收合格止 C.施工合同签订之日至交工之日止 D.开工之日起至至交工之日止

第28题(2分)单选题

招标文件中的投标须知是为了（）。

A.指导投标人正确报价 B.避免投标人中标后拒签合同 C.避免泄漏标底 D.进行资格预审

第29题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，在实施监理的建设工程中，未经总监理工程师签字（）。

A.建设单位不拨付工程款 B.建筑材料不得在工程上使用 C.设备不得在工程上安装 D.建筑构配件不得在工程上使用

第30题(2分)单选题

根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。

A.直接指令设计单位改正 B.报告建设单位要求设计单位改正 C.直接修改工程设计图纸

D.报告政府主管部门要求设计单位改正

第31题(2分)多选题

根据《建筑法》，工程监理单位与被监理工程的（）不得有隶属关系或者其他利害关系。

A.承包单位 B.建筑材料供应单位 C.设备供应单位 D.建设单位 E.设计单位

第32题(2分)多选题

根据《合同法》，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。

A.要约人依法撤回要约 B.要约人依法撤销要约 C.拒绝要约的通知到达要约人 D.受要约人对要约内容作出变更 E.承诺期限届满，受要约人未作出承诺

第33题(2分)多选题

根据《合同法》，下列合同中属于无效合同的有（）。

A.恶意串通损害第三人利益的合同 B.损害社会公共利益的合同 C.因重大误解订立的合同

D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同 E.订立合同时显失公平的合同

第34题(2分)多选题

根据《合同法》，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为（）。

A.合同当事人没有改变

B.第三人可以向债权人行使抗辩权 C.第三人可以与债权人重新协商合同条款

D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

第35题(2分)多选题

根据《招标投标法》，招标文件的组成内容包括（）。

A.招标公告 B.合同条件 C.技术规范 D.图纸和技术资料 E.对投标人质疑的书面解答

第36题(2分)多选题

根据《合同法》，在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方（）时，可以行使抗辩权。

A.未按合同约定办理保险 B.经营状况严重恶

C.为逃避债务转移财产、抽逃资金 D.合同履行准备不充分 E.丧失商业信誉

第37题(2分)多选题

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（）。

A.要约的撤回与撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力 B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人 C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人 D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人

第38题(2分)多选题

根据《合同法》，所有合同的订立都必须经过（）。

A.要约引诱 B.要约 C.承诺 D.批准 E.公证 第39题(2分)多选题

下列情形中，属于废标的有（）。

A.投标书逾期到达 B.投标书未密封 C.报价不合理

D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E.招标文件要求保函而无保函

第40题(2分)多选题

根据《建筑法》，下列关于建筑工程承包的说法中正确的有（）。

A.禁止建筑施工企业以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程 B.结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包 C.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

D.施工总承包单位经建设单位同意后可以将建筑工程主体结构转包给他人 E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

第41题(2分)多选题

根据《合同法》，必须在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括（）。

A.由第三人向债权人履行债务 B.由债务人向第三人履行债务

C.债务人将合同内的部分权利转让给第三人 D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

第42题(2分)多选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位（），责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B.对不合格的建设工程按照合格工程验收的 C.必须实行工程监理而未实行工程监理的 D.未组织竣工验收而擅自交付使用的 E.任意压缩合理工期的

第43题(2分)多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的是（）。

A.垂直运输机械作业人员 B.安装拆卸工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.混凝土浇筑作业人员

第44题(2分)多选题

根据《建筑法》，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件包括（）。

A.有符合国家规定的注册资本

B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备 D.有已完成的建筑工程业绩

E.企业负责人或技术负责人应具有高级职称

第45题(2分)多选题

根据《建筑法》，下列关于建筑业从业资格的说法中正确的有（）。

A.建设单位应划分为不同的资质等级 B.工程监理单位应划分为不同的资质等级 C.专业技术人员应依法取得相应的执业资格证书 D.建筑施工企业应在其资质等级许可的范围内从事建筑活动 E.从事建筑活动的专业技术人员应具有相应的学历证书

第46题(2分)多选题

根据《建筑法》，办理建筑工程施工许可证需要具备的条件包括（）。

A.建设资金已经落实 B.已经取得规划许可证 C.有满足施工需要的施工图纸 D.已经确定建筑施工企业 E.已经编制建筑工程监理规划

第47题(2分)多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收合格后方可使用。

A.施工总承包单位 B.分包单位 C.监理单位 D.出租单位 E.安装单位

第48题(2分)多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位编制的涉及（）的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。

A.深基坑 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.起重吊装工 E.脚手架工程 第49题(2分)多选题

根据《安全生产许可证条例》，企业（）的，处10万元以上50万元以下的罚款。

A.未取得安全生产许可证擅自进行生产

B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续生产 C.转让安全生产许可证 D.使用伪造的安全生产许可证 E.冒用安全生产许可证

第50题(2分)多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位（）的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

A.未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查

B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工 C.施工单位拒不整改或者不停止施工时未及时向有关主管部门报告 D.未对施工单位编制的专项施工方案进行审查 E.未按照监理实施细则进行监理

1、C

2、b 3.b 4.a5.d 6.a 7.c 8.c 9.b 10.a 11.b 12.a 13.d 14.d 15.b16.c 17.b 18.c 19.c 20.a 21.a 22.a 23.c 24.d 25.d 26.b27.a 28.a 29.a 30.b 31.abc 32.bde 33.abd 34.ace 35.bcd 36.bce 37.be 38.bce 39.bde 40.abc 41.ab 42.cde 43.acd 44.abc 45.bcd 46.abc 47.ac 48.abc 49.abc 50.abcd

第五篇：监理工程师继续教育考试及答案

2015年监理工程师继续教育考试及答案(65分)1.单选题【本题型共60道题】

1.地下连续墙混凝土灌注宜高出设计高程(C)m A．100 B．150-200 C．300-500 D．500-600

2.垃圾填埋场渗沥液导排层最常用的排水材料是(C）。A．碎石 B．中粗砂 C．卵石

3.垃圾填埋场必须进行防渗处理，其目的是(B)。A．防止空气污染

B．防止对地下水和地表水的污染 C．防止对填埋土体的污染

4.用筛分来分析细骨料的颗粒级配，只能对砂的粗细程度作出大致的区别。为了补救这个缺陷，还须增加(D)这一指标来表示砂的粗细程度。A．百分比 B．颗粒含量 C．级配曲线 D．细度模数

5.给排水构筑物具有的共同性质是(A)，所以其必须具有整体稳定性、强度、抗渗、防漏、防冻等要求。A．盛水 B．泄水 C．给水

6.管网进行水压试验，试验压力为工作压力的（A）倍，且不得小于（A）MPA A．1.5倍，0.6MpA B．2倍，08MpA C．1.5倍，0.8MpA D．2倍，0.6MpA

7.园林地面工程基土，有机质含量(A)的土不得作回填土。A． 大于8％

B．小于8% C．大于6% D．大于5% B． 8.双层土工合成材料上、下层接缝应错开，错开距离应大于(D)A．200mm B．300mm C．400mm D．500mm C． 9.喷锚衬砌施工中锚杆最低抗拔力不得低于设计的（D）% A．60 B．70 C．80 D．90

D． 10.园林草坪地被植物最低种植土层厚度应不低于(A)cm A．30cm B．40cm C．60cm D．90cm

E． 11.从目前国内外地下车站采用的施工方法来看，主要有(A)、盖挖法和暗挖法三种。

A．明挖顺作法 B．暗挖顺做法 C．盖挖顺做法 D．盾构法

F． 12.天然气管道当设计压力大于4MPa时，焊缝无损检测的合格级别为(B）。

A．Ⅰ级 B．Ⅱ级 C．Ⅲ级

G． 13.混凝土灌注速度不应低于(B)m/h A．1 B．2 C．3 D．4

H． 14.路基施工应按(A)的原则，避免道路反复开挖。

A．“先地下，后地上”、“先深后浅” B．“先地上，后地下”、“先深后浅” C．“先地下，后地上”、“先浅后深” D．“地下，地上同时”、“深浅同时”

I． 15.暗挖法区间喷锚衬砌所用水泥优先选用（B）

A．矿渣水泥

B．普通硅酸盐水泥 C．硅酸盐水泥 D．火山灰水泥

J． 16.城市路基植被防护，喷播混合草籽用量每1000m2不宜少于(A)A．25kg B．30kg C．35kg D．40kg

K． 17.后张法有粘结预应力孔道灌浆的水泥浆强度应符合设计要求，设计无要求时，应不低于(C)A．20MPa B．25MPa C．30MPa D．35MPa

18.水泥混凝土面层采用碎石或砾石，其质地应坚硬、耐久、洁净，有良好级配，颗粒应多棱角，接近立方体，最大粒径不应超过(C)mm。A．20 B．30 C．40 D．50

19.一切施工准备工作就绪，报检手续齐全后，由承包单位填写“开工申请报检单”，经监理工程师审核，(C)审批后，同时下达开工指令，方可开工。A．专业监理工程师 B．驻地监理工程师 C．总监理工程师 D．业主

20.居住区绿化率：新区建设不应低于（A），旧区改造不应小于（A）A．30%,25% B．40%,30% C．35%,25% D．40%,35%

21.非承重的侧模应在强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除。一般控制在混凝土抗压强度达到(D)Mpa以上时方可拆除。A．1 B．1.5 C．2 D．2.5

22.通常应采用两台或两台以上摊铺机组成梯队联合摊铺，两台摊铺机前后的距离一般为(A)m。前后两台摊铺机轨道重叠(D)mm。A．10～30 B．20～40 C．100—200 D．50—100

23.最正确的假山叠石工序流程为(D)A．施工放线—开挖基槽—基础施工—拉底—中层施工—扫缝—收顶—整理成形 B．施工放线—基础施工—中层施工—收顶 C．开挖基槽—基础施工—叠石—扫缝

D．施工放线—开挖—堆叠石块—勾缝—完

24.城市道路的保修期为(A)A．1年 B．2年 C．3年 D．5年

25.油气长输管道穿（跨）越大中型河流、铁路、二级及以上公路高速公路的管段应(C)。A．不试压

B．与相邻管段一并试压 C。单独试压

26.大型承台施工时，应采取降低混凝土水化热的措施，其中的错项是(B)。A．选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥。B．减少水泥用量。

C．选用分层分块施工方法。

D．采取体内散热和表面保温措施。

27.垃圾填埋场上方甲烷气体含量必须小于(C)。A．10% B．15% C．5%

28.园林的楼面工程水泥砂浆施工严禁用等级低于(A)的水泥，集料采用中砂，且含泥量控制在3%以内。A．32.5 B．42.5 C．52.5 D．62.5

29.在分车带绿化和行道树绿化带上方不宜设置架空线，必须设置时，应保证架空线下有不小于(C)m的树木生长空间。A．7m B．8m C．9m D．10m

30.路面由(A)两个层次构成。A．面层和基层 B．基层和底基层 C．上基层和下基层 D．面层和下基层

31.城市道路的保修期为B)年 A．半年 B．1年 C．2年 D．3年

32.垃圾填埋工程与其它工程相比较，其特殊控制点为(D)。A．土建工程

B．道路工程 C．地基基础工程 D．防渗工程

33.以下哪一条不属于柔性接口的特点(D)。A．密封性能好 B．有良好的伸缩性 C．施工简单迅速

D．由于摩擦力较大，接口不会轻易脱落

34.下列哪一项不是热拌沥青混合料马歇尔试验技术指标.(D)A．击实次数 B．稳定度 C．残留稳定度 D．抗车辙能力

35.小于1000立方米的储气罐与明火、散发火花地点的防火间距为(A)m。A．20 B．30 C．10

36.为了控制城市道路水泥混凝土面层的混凝土质量，一般应做(B)试验。A．抗压强度 B．抗拉强度 C．抗剪强度 D．抗折强度

37.地下连续墙冬季施工应采取保温措施。墙顶混凝土未达到设计强度的(D)%时不得受冻。A．40 B．50 C．60 D．70

38.预应力张拉后,孔道压浆应尽早进行。一般预应力混凝土构件,在张拉完毕(A)lOh左右,观察预应力筋和锚具稳定后,即可压浆,最晚不宜超过(A)l4d。A．5 B．10 C．14 D．28

39.路侧绿化带宽度大于8m时，可设计成开放式绿地，开放式绿地中，绿地用地面积不得小于该绿化带总面积的(C)A．50% B．60% C．70% D．80%

40.移植胸径在（A）cm以上的落叶乔木和胸径在（A）cm以上的常绿乔木应属大树移植。A．20cm,15cm B．20cm,20cm C．25cm,15cm D．25cm,20cm

41.混凝土板采用切缝法施工时，混凝土的强度必须达到(B)%以上时，方能进行切割或锯切。A．20 B．30 C．40 D．45

42.城市道路水泥混凝土面层分块线距各种检查井盖框不应小于(A)A．1m B．1.5m C．2.0m D．2.5m

43.水生植物栽植土层或栽培基质厚度，有设计要求应付完设计要求，无设计要求的应大于(C)cm A．30cm B．40cm C．50cm D．60cm

44.热拌沥青混合料是采用粘稠沥青与连续级配的矿质集料热拌而成的混合料，包括Ⅰ型和Ⅱ型沥青混合料，压实后Ⅰ型沥青混合料的空隙率为(A)A．4%～10% B．3%～6% C．4%～6% D．3%～10%

45.热力管道焊接质量检验，焊缝返修点应进行表面质量检查及(C)％无损探伤，其检验数量不计算在规定检验数量中。A．10% B．50％0 C．100%

46.城市道路填石路基应严格控制石块粒径，一般不超过允许层厚的(B)。A．41643 B．41641 C．41642 D．41673 47.无碴桥面的轨道交通高架桥预应力筋张拉（放张）时，混凝土龄期须满足设计规定。当设计无规定时，张拉（放张）混凝土龄期应不少于(B)。A．12d B．14d C．16d D．10d

48.底基层稳定土的施工气温应不低于(B)℃，并在第一次重冰冻到来之前一个月完成。降雨时不应进行稳定土施工，一般情况下，使用这种材料的工程不宜安排在雨季施工。A．0 B．5 C．-5 D．10

49.高压燃气球型储罐在进行压力试验时，压力表的精确度不能低于（A）级，试验压力不应小于设计压力的(A)倍。A．1.5；1.25 B．2.0；1.5 C．1.0；2.0

50.城镇燃气输配工程承担燃气钢质管道设备焊接的人员，必须具有焊工合格证书，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作，间断焊接时间超过(B）个月上岗前应重新考试。

A．3 B．6 C．12

51.钢筋笼应在槽段接头(C)合格后及时吊放入槽，并应对准槽段中心线缓慢沉入，不得强行入槽。A．清刷、换浆、清槽 B．换浆、清槽、清刷 C．清槽、清刷、换浆 D．清刷、清槽、换浆

52.直埋电缆与热力管道的平行净距不小于B)m A．1m B．2m C．3m D．4m

53.给水管道水压试验后竣工验收前还应进行的一道工序是(C)。A．回填 B．防腐补口 C．冲洗消毒

54.土方路堤采用机械压实时，分层最大松铺厚度，高速道路和一级道路不应超过(A)A．30cm B．35cm C．40cm D．45cm

55.装配式预应力混凝土构筑物壁板吊装时，其混凝土强度不能低于设计强度的(C）％。A．50 B．70 C．100

56.垃圾填埋库区、污水处理区的边界应距河流或湖泊应大于(A)m以上。A．50 B．80 A．3 B．6 C．12

56.垃圾填埋库区、污水处理区的边界应距河流或湖泊应大于(A)m以上。A．50 B．80

控制回填土密实度

3.当相邻2条平行管道使用顶管法施工时，应贯彻(AB)的原则。A．先大后小 B．先深后浅 C．先小后大 D．先浅后深

4.有下列行为之一的，由相关部门责令改正，可以处以2万元以下罚款：(ABCD)A．未按照设计图纸施工或擅自修改图纸的

B．未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的 C．占用城市道路期满不及时清理现场的

D．依附于城市道路建设各种管线，不按规定办理批准手续的 E．紧急抢修埋设在城市道路下的管线，不按规定补办批准手续的

5.高架段区间施工重点是（AC）A．基础施工 B．支墩施工 C．制梁 D．架梁 E．路基填筑

6.城市道路绿地率应符合下列规定：(ABCD)A．园林景观绿化率不得小于40% B．红线宽度大于50m的道路绿地率不得小于30% C．红线宽度在40—50m的道路绿地率不得小于25% D．红线宽度大于40m的道路绿地率不得小于20% E．红线宽度大于30m的道路绿地率不得小于10%

7.如出现下列情况(BCDE)，应对该批钢筋做化学成分分析。A．没有生产许可证 B．严重锈蚀 C．脆断

D．焊接性能不良

E．机械性能显著不正常

8.工程开工前应编制施工计划书，计划书应包括下列内容(CDE)A．施工程序和进度统计 B．品种工程材料进度表

L． 机械和运输工具使用计划

D．施工技术和安全措施

E．大型机械重点绿化工程应编制施工组织设计

9.填方用土一般需进行(ABC)等试验，并经监理工程师批准后方可使用。A．液塑限 B．塑性指数 C．含水量

D．击实及强度（CRR）

10.移植大树不得采用(BCD)大树。A．实生苗 B．野生苗

C．从气候条件差异大的地区选备 D．从立地条件差异大的地区选备

11.轨道交通车站工程中常用的地基加固方法有(BCD)等。A．水泥搅拌桩 B．压密注浆 C．旋喷柱

D．地下连续墙

12.隧道明挖法施工的基坑开挖前应做好下列工作：(ACD)。

A．制定控制地层变形和基坑支护 结构支撑的施工顺序及管理指标； B．划分分层及分步开挖的流水段，拟订土方调配计划； C．落实弃、存土场地并勘察好运输路线；

D．测放基坑开挖边线，清除基坑范围内障碍物、修整好运输道路、处理好需要悬吊的地下管线； E．制定降水方案。

13.球墨铸铁管防腐处理，必须遵从的原则是(ABC)。A．内外表面涂覆前应保持光洁，清除锈斑和杂物

B．内外表面涂覆后应涂层均匀光洁，粘结牢固，不得因气候变化而发生异常 C．用于输水的涂料应不溶于水，无异味，有害杂质含量符合规定 D．防腐施工应在焊接试压合格后进行

14.屋顶绿化的种植材料应选择(ABD)的园林植物。A．适应性强 B．耐寒 C．喜阴 D．抗风

15.地下连续墙根据其施工特点主要有两种形式：（A）和。(B)A．现浇钢筋混凝土连续墙 B．预制钢筋混凝土连续墙 C．先浇钢筋混凝土连续墙 D．后浇钢筋混凝土连续墙

16.给水排水构筑物基坑回填必须在构筑物地下部分验收合格后及时进行，其基本要求是(ABCD）。A．回填土内不得含有淤泥、腐殖土及有机杂质 B．不得带水回填

C．回填土夯实后不得有“弹簧”现象 D．回填土压实度符合设计要求

17.未经(ADE)等专业技术鉴定之前，垃圾填埋场地严禁 作为永久性建构筑物用地。A．环卫部门 B．工商部门 C．消防部门 D．岩土部门 E．环保部门

18.根据建设部发布的第218号公告，在市政燃气管道系统中，推广使用的管材是(ABC）。A．聚乙烯管道

B．球墨铸铁管道与管件 C．灰口铸铁管材、管件 D．预应力混凝土管

19.SMW工法主要特点包括（ACE）A．抗渗性好 B．工期短 C．造价低

D．适用范围广 E．环境影响小

20.对于大型承台施工，为降低内外温差应采取以下措施(BD)A．适当增加水泥用量 B．采用低水化热的水泥

C．减小浇筑层厚度

D．在混凝土内部增加降温措施 E．在混凝土表面采取保温措施