第一篇：高炉大修项目土建工程施工议标邀标书
某某建设有限公司
高炉大修项目土建工程施工议标邀标书
公司：
某某小高炉大修工程由我公司总承包，分包部分实行公开协商议标，现土建施工已具备全面开工条件，诚邀贵公司参加议标。为使议标工作顺利进行，现将有关事项明确如下，请贵公司按下述要求编制标书。
一、投标方须知
1、议标说明
本议标文件是编制承包报价的依据，是合同不可分割的组成部分。投标方在编制承包报价前，须对本议标文件认真研究，按本文件有关要求编制承包报价。投标方对议标文件的任何误解忽略，导致施工后发生的任何风险、责任自负。任何对议标文件的理解、推断或猜测，均由投标方自行决断。
2、凡具有独立法人资格、具备承担议标项目能力施工单位在接到议标邀请书后均可参加投标和议标。如投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》
3、投标方代表在参加议标时应携带以下文件资料
工商行政管理部门注册核发的企业营业执照（复印件）
资质证书副本（复印件）
质量体系认证证书（复印件）
法人代表证书（复印件）
法人代表出具的授权委托书（原件）
身份证（复印件）
安全生产许可证（复印件）
施工队伍及劳动力资源的配置
施工机械表
4、投标方应遵守有关的国家法律、法规与条例。
5、投标方自行承担参加议标的有关费用
议标双方对议标文件如有疑点要求澄清或认为有必要进行技术交流，可通知对方。议标方视情况确定采用何种交流方式。
二、工程基本概况
1、工程名称：某某有限公司小高炉大修项目土建工程
2、工程地点：江苏某某集团北区
3、总承包单位：某某建设有限公司
4、设计单位：中国冶金建设集团马鞍山钢铁设计研究总院
5、监理单位：中国冶金建设集团马鞍山迈世纪监理公司
6、工程建设性质：新建
7、工程建设周期：6个月
8、主要工程项目
①矿槽及皮带上料系统、②高炉本体、③风口平台出铁场、④热风炉、⑤粗煤气系统、⑥水力冲渣系统、⑦煤气净化系统、⑧煤气放散塔、⑨TRT系统、⑩通风除尘设施、⑾喷煤系统、⑿鼓风机站、⒀区域工程
三、工程议标范围和要求
1、本次招标范围为华盛炼铁3×450m3高炉整个系统的土建工程等。投标方须根据自身能力选择工程项目报价。投标方选择工程项目后按报价清单要求进行报价。具体报价范围见附件（华盛炼铁3×450m3高炉大修项目土建工程报价清单）
2、本工程项目采用包工包料（工程钢筋、螺栓甲供）、包工期、包质量、包安全及综合单价包干的分包方式。以合理最低价确定分包单位。
3、本工程报价按某某某某高炉项目部提供的工程报价清单以综合单价形式报价，并列出明细。综合单价中应包括：土方、钢筋制安、埋件、模板、脚手架、垂直运输、混凝土等所涉及到的全部工作内容的人工、材料、机械等费用。
4、综合单价包干除应包括直接用于工程上的费用外，还应包括施工机械进出场、施工材料、检验、维护、管理、保险、利润、政策性文件规定可能发生的所有风险、责任以及为完成此项目所发生的技术措施、安全措施、临时设施、、厂区及城建设施维护、交工验收等一切费用。
5、本工程项目不含税金和各种规费；由总包方代缴，出具完税证明，乙方开具发票。个人所得税和承兑汇票贴息由乙方承担。
6、经业主签证认可的设计变更，按承包综合单价及（2001年）《江苏省定额中的直接费》调整分包总价（一次性变更小于1000元的双方不作调整）。
7、施工和生活用水、用电，由分包方自理，总包方按合同规定单价及实际发生量在乙方当月工程款中扣除（水费：1.5元/吨、电费：0.7元/度）。
8、本工程所用线材、螺纹钢、螺栓均为甲供，损耗1.5％，须按施工经验列出甲供钢材含量（不含损耗）。其余材料均由分包方自行采购，采用甲控乙供形式。
9、总包方提供现有施工条件，大临建设及施工区域内的场地挖填及平整由分包方负责，余土按甲方指定地点堆放并平整。
10、分包方提供的必须是高质量施工产品及优质的技术服务。
11、分包方所采购的材料应是保证质量的、全新的和可靠的，并符合设计图纸及相关技术规范要求，能保证正常安全运行和长期使用。
12、本工程施工期限为05年1月至05年6月，具体工期以签订的分包合同为准；因气候影响工期概不顺延。凡参与投标、议标的单位，必须量力承诺；否则工期延误将承担合同规定的责任。
13、商务标包括内容（1）法人授权委托书
（2）工程项目报价清单
14、技术标包括内容（1）施工技术综合说明（2）工期、质量、安全承诺书（3）现场施工方案
（4）施工进度计划（网络图）（5）施工机械及人员调配计划（6）主要施工工艺流程图
（7）质量管理、安全、文明施工管理措施（8）施工管理人员简况（9）资质证书及营业执照复印件
（10）所施工过的同类工程的业绩及与之相关的文件。
15、所有的标书均密封并加盖单位公章；商务标一式二份、技术标一式一份。
四、质量保证要求
1、本工程质量要达到国家现行的土建施工及验收标准的有关规定、技术规范和图纸要求。投标方应有完善的质量保证体系。这些体系应符合甲方的要求。
2、本工程整个施工过程的质量控制（含检验等）应符合总包方和业主管理要求。
3、本工程所用主要材料必须使用具有生产许可证的合格材料且具有出厂合格证书及产品质量保证书和出厂试验报告；主要材料必须严格按照施工说明上的要求采购并经甲方认可。
4、施工过程中应按规定做好材料的复检工作和做好有关试验工作。施工过程中的签证资料需一应齐全。工程竣工时竣工资料同时交付。
5、分包方须对所承担的工程项目负施工质量及相关的质量责任。
6、质保期内出现的质量问题由分包方负责返修，费用自理。
五、双方主要责任
1、总包方主要责任
（1）负责协调与业主方及监理方的关系，及时解决设计和施工问题，创造分包方正常施工的良好外部环境。
（2）负责工程进度、质量安全的全面管理，以及施工总平面的协调管理。（3）负责组织工程的交工验收，审查并汇总上报一切有关的工程及经济资料。（4）负责工程款的及时足额回收，并按分包合同约定及时足额拨付工程款。
2、分包方主要责任
（1）服从总包方对现场平面、进度、质量、安全的管理和协调。
（2）按总包方的要求和有关规定，必须配备能满足所承担的工程项目需要的管理人员、施工机械、周转料具、工种齐全的施工作业人员。
（3）严格执行总包方的质量管理制度、严格按国家现行规范、标准和施工图要求组织
施工。
（4）负责施工过程中的自身安全，由于措施不利造成安全事故的责任和因此发生的费用由分包方承担。
（5）配合总包方作好整个施工过程的各项管理工作，并作好交工验收、竣工结算工作。（6）分包方承担其在分包工程中所产生的全部债务，未经总包方同意不得转包或以总包方名义对外联系业务，给总包方造成损失。
六、工程价款结算及付款方式
1、工程预付款为分包总造价的10％，合同生效、人员机械进场后一个月内一次付给。
2、工程进度款根据每月实际完成的工程量按月支付（须扣除该部分工程款的予付部分），工程款付至70％（含工程预付款）后，停止付款。业主验收合格后，按实际完成工程量进行结算，然后支付至结算价的85％，余款15%作为保修金在竣工验收合格后一年后支付。
3、分包工程项目采用综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响。综合单价已包含了施工过程中所要发生及所涉及到的所有工作内容，分包工程项目范围内将不再发生其它费用支出。
4、分包工程总造价按施工图、修改图、设计变更和现场签证的实际工程量进行结算。
5、以上付款以承兑汇票为主。50%以上
七、议标安排
1、某某某某高炉项目部发出议标邀标书，双方代表表明诚意并同意本邀标书中的主要规定作为分包合同的主要条款。
2、2005年8月3日前投标单位将标书送达某某某某高炉项目部，同时提供相关资质资料证明、业绩表、法人委托等。贵单位投标书具有法律效应，如有反悔将承担相应的法律责任。贵公司的报价应为合理最低报价。
3、某某后，在某某某某高炉项目部内部组织开标评标，根据投标单位的资质、业绩、投标价格，评出初定中标单位，与初定中标单位议（标议标时间、地点届时通知），签订分包合同。由于时间紧张，恕不一一与投标单位议标，敬请谅解！
某某某某项目部
第二篇：高炉土建工程施工议标邀标书
某某建设有限公司
3某某某某炼铁3×450m高炉大修项目土建工程
施工议标邀标书
公司：
某某某某炼铁小高炉大修工程由我公司总承包，分包部分实行公开协商议标，现土建施工已具备全面开工条件，诚邀贵公司参加议标。为使议标工作顺利进行，现将有关事项明确如下，请贵公司按下述要求编制标书。
一、投标方须知
1、议标说明
本议标文件是编制承包报价的依据，是合同不可分割的组成部分。投标方在编制承包报价前，须对本议标文件认真研究，按本文件有关要求编制承包报价。投标方对议标文件的任何误解忽略，导致施工后发生的任何风险、责任自负。任何对议标文件的理解、推断或猜测，均由投标方自行决断。
2、凡具有独立法人资格、具备承担议标项目能力施工单位在接到议标邀请书后均可参加投标和议标。如投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》
3、投标方代表在参加议标时应携带以下文件资料
工商行政管理部门注册核发的企业营业执照（复印件）
资质证书副本（复印件）
质量体系认证证书（复印件）
法人代表证书（复印件）
法人代表出具的授权委托书（原件）
身份证（复印件）
安全生产许可证（复印件）
施工队伍及劳动力资源的配置
施工机械表
4、投标方应遵守有关的国家法律、法规与条例。
5、投标方自行承担参加议标的有关费用
议标双方对议标文件如有疑点要求澄清或认为有必要进行技术交流，可通知对方。议标方视情况确定采用何种交流方式。
二、工程基本概况
1、工程名称：某某某某炼铁有限公司小高炉大修项目土建工程
2、工程地点：江苏某某市锦丰镇沙钢集团北区
3、总承包单位：某某建设有限公司
4、设计单位：中国冶金建设集团某某钢铁设计研究总院
5、监理单位：中国冶金建设集团某某迈世纪监理公司
6、工程建设性质：新建
7、工程建设周期：6个月
8、主要工程项目
①矿槽及皮带上料系统、②高炉本体、③风口平台出铁场、④热风炉、⑤粗煤气系统、⑥水力冲渣系统、⑦煤气净化系统、⑧煤气放散塔、⑨TRT系统、⑩通风除尘设施、⑾喷煤系统、⑿鼓风机站、⒀区域工程
三、工程议标范围和要求
1、本次招标范围为某某炼铁3×450m3高炉整个系统的土建工程等。投标方须根据自身能力选择工程项目报价。投标方选择工程项目后按报价清单要求进行报价。具体报价范围见附件（某某炼铁3×450m3高炉大修项目土建工程报价清单）
2、本工程项目采用包工包料（工程钢筋、螺栓甲供）、包工期、包质量、包安全及综合单价包干的分包方式。以合理最低价确定分包单位。
3、本工程报价按某某高炉项目部提供的工程报价清单以综合单价形式报价，并列出明细。综合单价中应包括：土方、钢筋制安、埋件、模板、脚手架、垂直运输、混凝土等所涉及到的全部工作内容的人工、材料、机械等费用。
4、综合单价包干除应包括直接用于工程上的费用外，还应包括施工机械进出场、施工材料、检验、维护、管理、保险、利润、政策性文件规定可能发生的所有风险、责任以及为完成此项目所发生的技术措施、安全措施、临时设施、、厂区及城建设施维护、交工验收等一切费用。
5、本工程项目不含税金和各种规费；由总包方代缴，出具完税证明，乙方开具发票。个人所得税和承兑汇票贴息由乙方承担。
6、经业主签证认可的设计变更，按承包综合单价及（2001年）《江苏省定额中的直接费》调整分包总价（一次性变更小于1000元的双方不作调整）。
7、施工和生活用水、用电，由分包方自理，总包方按合同规定单价及实际发生量在乙方当月工程款中扣除（水费：1.5元/吨、电费：0.7元/度）。
8、本工程所用线材、螺纹钢、螺栓均为甲供，损耗1.5％，须按施工经验列出甲供钢材含量（不含损耗）。其余材料均由分包方自行采购，采用甲控乙供形式。
9、总包方提供现有施工条件，大临建设及施工区域内的场地挖填及平整由分包方负责，余土按甲方指定地点堆放并平整。
10、分包方提供的必须是高质量施工产品及优质的技术服务。
11、分包方所采购的材料应是保证质量的、全新的和可靠的，并符合设计图纸及相关技术规范要求，能保证正常安全运行和长期使用。
12、本工程施工期限为05年1月至05年6月，具体工期以签订的分包合同为准；因气候影响工期概不顺延。凡参与投标、议标的单位，必须量力承诺；否则工期延误将承担合同规定的责任。
13、商务标包括内容
（1）法人授权委托书（2）工程项目报价清单
14、技术标包括内容（1）施工技术综合说明（2）工期、质量、安全承诺书（3）现场施工方案
（4）施工进度计划（网络图）（5）施工机械及人员调配计划（6）主要施工工艺流程图
（7）质量管理、安全、文明施工管理措施（8）施工管理人员简况（9）资质证书及营业执照复印件
（10）所施工过的同类工程的业绩及与之相关的文件。
15、所有的标书均密封并加盖单位公章；商务标一式二份、技术标一式一份。
四、质量保证要求
1、本工程质量要达到国家现行的土建施工及验收标准的有关规定、技术规范和图纸要求。投标方应有完善的质量保证体系。这些体系应符合甲方的要求。
2、本工程整个施工过程的质量控制（含检验等）应符合总包方和业主管理要求。
3、本工程所用主要材料必须使用具有生产许可证的合格材料且具有出厂合格证书及产品质量保证书和出厂试验报告；主要材料必须严格按照施工说明上的要求采购并经甲方认可。
4、施工过程中应按规定做好材料的复检工作和做好有关试验工作。施工过程中的签证资料需一应齐全。工程竣工时竣工资料同时交付。
5、分包方须对所承担的工程项目负施工质量及相关的质量责任。
6、质保期内出现的质量问题由分包方负责返修，费用自理。
五、双方主要责任
1、总包方主要责任
（1）负责协调与业主方及监理方的关系，及时解决设计和施工问题，创造分包方正常施工的良好外部环境。
（2）负责工程进度、质量安全的全面管理，以及施工总平面的协调管理。（3）负责组织工程的交工验收，审查并汇总上报一切有关的工程及经济资料。（4）负责工程款的及时足额回收，并按分包合同约定及时足额拨付工程款。
2、分包方主要责任
（1）服从总包方对现场平面、进度、质量、安全的管理和协调。
（2）按总包方的要求和有关规定，必须配备能满足所承担的工程项目需要的管理人员、施工机械、周转料具、工种齐全的施工作业人员。
（3）严格执行总包方的质量管理制度、严格按国家现行规范、标准和施工图要求组织施工。
（4）负责施工过程中的自身安全，由于措施不利造成安全事故的责任和因此发生的费用由分包方承担。
（5）配合总包方作好整个施工过程的各项管理工作，并作好交工验收、竣工结算工作。（6）分包方承担其在分包工程中所产生的全部债务，未经总包方同意不得转包或以总包方名义对外联系业务，给总包方造成损失。
六、工程价款结算及付款方式
1、工程预付款为分包总造价的10％，合同生效、人员机械进场后一个月内一次付给。
2、工程进度款根据每月实际完成的工程量按月支付（须扣除该部分工程款的予付部分），工程款付至70％（含工程预付款）后，停止付款。业主验收合格后，按实际完成工程量进行结算，然后支付至结算价的85％，余款15%作为保修金在竣工验收合格后一年后支付。
3、分包工程项目采用综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响。综合单价已包含了施工过程中所要发生及所涉及到的所有工作内容，分包工程项目范围内将不再发生其它费用支出。
4、分包工程总造价按施工图、修改图、设计变更和现场签证的实际工程量进行结算。
5、以上付款以承兑汇票为主。
七、议标安排
1、某某高炉项目部发出议标邀标书，双方代表表明诚意并同意本邀标书中的主要规定作为分包合同的主要条款。
2、某某年8月3日前投标单位将标书送达某某高炉项目部，同时提供相关资质资料证明、业绩表、法人委托等。贵单位投标书具有法律效应，如有反悔将承担相应的法律责任。贵公司的报价应为合理最低报价。
3、某某年8月4日后，在某某高炉项目部内部组织开标评标，根据投标单位的资质、业绩、投标价格，评出初定中标单位，与初定中标单位议（标议标时间、地点届时通知），签订分包合同。由于时间紧张，恕不一一与投标单位议标，敬请谅解！
某某高炉项目部
某某年8月2日
第三篇：IP语音通信项目采购邀标书20111010
IP语音通信项目采购邀标书
我公司因业务不断发展，业务覆盖地域广泛，为实现更好的语音通信效果的同时降低通信费用，我公司决定对现有的语音通信系统进行升级。现在我公司面向社会进行公开招标采购,诚邀各位有实力的供应商参与投标。
一、技术要求
具体的技术要求参考附件《武汉统一（集团）股份有限公司IP语音通信项目技术要求》。
二、基本入围条件
1、本项目整体打包对外招标，不单独接受单项投标，要求设备提供、运营、实施三方组合投标。投标单位应提供相关资质等级证书及同类工程质量实绩，符合性评审、技术性评审以及商务性评审不符合规定的标书视为无效投标。
2、投标人应具备通讯线路（电信、移动、联通）运营商的施工建设经验，需承担过专业的通讯设计、安装调试1000门以上电话的实施经验。具有良好的与通讯线路（电信、移动、联通）运营商协调、处理问题的资源及共同调试的能力。
3、工程分开报价，单独列明每期的设备报价、施工费用。本项目工程计划使用年限为十年，以十年为标准列明每年的运维费用和相关培训费用。
4、能提供本地化的服务，能满足我公司年增300门电话的发展需求，列出每增加一门电话的费用。
三、相关事宜
1、本次招标不设标的，以最佳解决方案和性价比最高的设备、最佳的售后服务服务、最低的报价等作为评标的依据。
2、投标文件中含义不明确的内容，投标人可以进行澄清，但不得改变投标文件的实质性内容。澄清要通过书面方式在评标委员会规定的时间内提交。澄清后满足要求的按有效投标接受。
3、招投标结束后，中标人应及时组织人力，在10-15天内进行施工。中标人在施工过程中接受我公司相关部门监督。
4、项目完成后，我公司组织相关部门对该项目在一月内进行初步验收，三个月后复验。
四、投标截止时间
截止时间：2011年11月 10日17（时）25（分)前，统一发送至武汉统一（集团）股份有限公司行政采购部收，必须在报价上加盖公章，注明联系人及电话，密封投递，否则无效。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
若对本次招标存在数量、质量、规格、技术参数等方面的问题，可与行政采购部联系。
第四篇：关于炼铁厂高炉大修项目外包商洽的申请报告 2
关于炼铁厂高炉大修项目外包商洽的申请报告
公司领导：
炼铁厂高炉大修项目及检修范围都已确定完毕，目前正处于筹备阶段。此次高炉大修涉及范围大、施工项目众多且施工质量和技术要求相对较高。为了确保高炉大修项目在计划时间内保质保量完成，需和参加高炉大修的施工单位进行全面细致的接洽和商讨。现将高炉大修的项目划分及施工单位的具体要求归纳如下：
一、高炉部分：
1、检修项目明细：
1）清除炉内残渣、残铁2）清除炉内全部旧耐材；3）拆除全部旧冷却壁、炉喉钢砖；4）拆除旧铁口框、渣口大法兰；5）拆除炉体冷却水给排水管道、回水槽；6）拆除第5、6段冷却壁的炉壳；7）拆除热风炉围管上的送风装置；
8）拆除上升管旧膨胀节；9）冷却设备、炉喉钢砖维持原设计，对炉底、炉缸耐材进行重新设计，采用大块碳砖；10）安装第5、6段冷却壁的新炉壳；11）安装新的铁口框、渣口大法兰；12）安装新冷却壁、炉喉钢砖；13）炉内耐材重新砌筑；14）安装带波纹管的送风装置，热风围管重新砌砖修改；15）安装上升管新膨胀节；16）重新施工炉体冷却给排水管道、回水槽；
2、施工单位要求：
请公司采购部联系北京中冶等能够垫资且具有国家一级资质的施工单位前来洽谈高炉大包的相关事宜；并请十四冶、十九冶、二十冶、河北冶建、正泰公司、中冶京诚（联系人：汪永胜 ***）等具备相关资质的单位前来洽谈确定施工方案、签订相关技术协议。
二、热风炉部分：
1、施工单位要求：
我厂热风炉在大修中要进行维修或改造，请公司采购部联系具有设计及砌筑资质的单位：如北京中冶、安耐克、正泰公司、中冶京诚（联系人：汪永胜 ***）等单位前来洽谈改造方案、签订相关技术协议
三、烧结部分：
1、检修项目明细：
1）机尾除尘管道大烟道上方加支架，原密封重新连接；2）烧结机扩容； 3）带冷机柔性传动蜗轮、蜗杆更换；4）烧结机、带冷机柔传侧星轮轴承更换；5）烧结机头、机尾弯轨维护更换；6）带冷机、烧结机柔传打开检查清洗； 7）带冷机、烧结机头、尾星轮轴承打开检查；8）烧结机尾部摆架修复；9）烧结机头尾轮星轮齿板更换；10）烧结机柔传拉压杆、调节杆更换；11）返字号除尘管道改造；12）带冷机、烧结机头机尾星轮找正；13）带冷机头密封罩恢复（包括反射平台修复）；14）小矿槽做分体；15）烧结煤气总管更换盲板阀
2、施工单位要求：
请公司采购部联系十四冶、十九冶、河北冶建等具备相关资质的单位前来洽谈确定施工方案、签订相关技术协议。
四、防腐保温部分：
1、检修项目明细：
1）料车斜桥、炉顶平台走梯除锈防腐处理，防护网安装；2）高炉鼓风机房至热风炉段风管做防锈、保温；3）高炉本体、热风管道刷防腐漆4）大烟道补焊、耐磨层重新喷涂；5）净煤气管道保温
2、施工单位要求：
请公司采购部联系郑州振禹（联系人：肖辛良***）等具备相关防腐经验和资质的单位前来洽谈确定施工方案、签订相关技术协议。
五、储铁式出铁大沟：
1、检修项目明细：
将原出铁沟改造为储铁式铁沟
2、施工单位要求：
请公司采购部联系正泰、亿丰、洛阳洪润、巩义金陵等具备相关实践经验和资质的单位前来洽谈确定施工方案、签订相关技术协议。
六、TRT部分：
1、目前TRT存在的问题：
1）电脑显示转速与二次表显示不对应。2）发电机后轴振动检测信号干扰大。3）透平机进口漏煤气。4）快切阀漏油。5）静叶油缸漏油。6）动力油站1#、2#泵漏油。7）电脑画面（报表多处无显示）。8）各轴测温测振与机体连接处漏油。9）均压阀漏煤气10）2#旁通阀漏煤气11）2#放散漏煤气12）防爆装置漏油13）动力油站卸压阀漏油14）润滑油站滤油器底部漏油，循环油泵漏油15）透平机头漏油
2、施工单位要求：
请公司采购部联系设备制作厂家前来指导，并联系十四冶等具有风机安装或高速运转、精密设备安装资质的施工单位前来洽谈确定施工方案、签订相关技术协议。
以上情况请公司领导审查批示！
炼铁厂 2013-4-26
第五篇：项目土建安装工程施工合同（通用条款部分）
项目土建安装工程施工合同（通用条款部分）
七、材料设备供应
发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用已包含在综合费用中。
1．发包人供应设备材料为：
（a）潜污泵（含控制箱）、人防水泵、变频给水设备（含变频水泵、气压罐、控制柜、底座以及相关的成套部件等）、卫生洁具（含龙头、五金配件）、水表；
（b）各系列配电箱（柜）、电表箱、控制箱（柜）、多媒体智能箱；
（c）通排风机（含控制箱、柜）、人防风机；
（d）屋面陶土砖、瓦；
(e)不锈钢水箱。
承包人应按约定的时间书面通知发包方甲供材料的进场时间并认真仔细核算后上报甲供材料的规格数量，如因承包人原因造成采购超量或规格有误，因此造成的经济损失由承包人承担，并在支付给承包人的工程款中扣除。
2.甲定乙供材料为：
土建部分：
（a）钢材；（仅确定材料合格供方：
1、二级螺纹钢：一线品牌：沙钢，永钢、马钢，二线品牌：中天、西城、长达，萍钢，冷水江；
2、三级螺纹钢：一线品牌：沙钢，永钢、马钢，二线品牌：西城、长达，萍钢；
3、线材：永钢、中天、萍钢；
4、圆钢：山雁、富钢。（二级、三级螺纹钢均要求采用一线品牌，如一线品牌规格不齐时经甲方同意并确认品牌后可采用二线品牌；如乙方增加钢材供应方必须经甲方和监理考察合格确认后方可采购。）
（b）商品砼；（金腾、岚盾可直接使用，其余商品砼由乙方提出经甲方和监理考察合格后确认。外加剂采用安徽“振华”、或江西“武冠”）
（C）保温材料；
（e）公共部位乳胶漆；
（f）地下室防霉涂料；
（g）内墙新型砌体材料；
（h）公共部位内墙腻子；
（j）人防门；
（k）烟道、烟帽；
（l）汽车库进口排水沟盖板。
安装部分：
(a)排水管及配件（其中配件的价格及用量按预算定额结算，不作补差）、涂塑钢管（其中配件的价格及用量按定额结算，不作补差）、镀锌钢管、柔性铸铁排水管及其余各种给水排水管及管件、各类给排水阀门、保温材料、支管减压阀、紫铜管及相应铜管配件、不锈钢管及相应配件。
(b)阻火圈、防火套管、防火封堵材料等。
(c)桥架、普通照明灯具、消防灯具、电线电缆、应急电源、开关插座、电线管、等电位端子箱、UpS电源、人防阀门等。
(d)各类风口、消声器、保温材料、静压箱及风管的各种阀门及部件等。
(e)无价材料。
2．1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符：按通用条款第27.4.(1)条执行。
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料及设备的品种、规格、型号、质量等级，承包人不得拒绝接收。
(3)承包人可代为调剂串换的材料： 按通用条款第27.4.(3)条执行。
(4)到货地点与一览表不符： 按通用条款第27.4.(4)条执行。
(5供应数量与一览表不符： 发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料数量。因承包人原因造成的，增加的费用由承包人承担。
(6)到货时间与一览表不符： 按通用条款第27.4.(6)条执行。
2．2发包人供应材料设备的结算方法： 结算时甲供材料（特别注明的除外）按发包人实际平均采购价计入结算；扣除甲供材料款时按实际平均采购价和承包人实际领用量扣回，如实际领用量超过定额用量或发包人审定的工程预算书分析用量的，超过部分按采购的最高价扣回；采保费按实供材料金额的1%计取，超额用量部分不计；材料进场后卸货、验收、常规检验试验费已包括在合同价内。
3．承包人采购材料设备
3．1承包人采购材料设备的约定：（1）需发包人签证品牌、价格的材料，承包人在采购前应首先征得发包人对品牌、质量、价格签证认可并留存样品（需将合同备案）；除非签证价格低于市场价，否则承包人必须无条件接受；（2）承包人需要使用代用材料时，应经发包人、监理人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定；（3）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经发包人和监理认可后才能大面积使用，如发包人认为需要甲定乙供的，承包人须无条件同意并积极配合。
八、工程变更
1.工程设计变更
1.1发包人有权在规范允许范围内根据需要随时提出工程设计变更，承包人必须接受；如造成返工等损失的，经监理工程师和发包人确认，补偿承包人的直接经济损失（不计利润等）；所有设计变更必须经发包人确认后有效。因承包人管理不善或为方便施工而进行的设计变更，有关费用由承包人自行承担，发包人不予签证。
1.2承包人提出的合理化建议被发包人采纳的，节省的工程费用的分享：（1）承包人经过复杂的计算、设计和施工组织的，节省的费用按各50％的比例分享；（2）承包人通过变换施工工艺和方法，或经一般的计算、设计和施工组织的，承包人按40％的比例分享；（3）承包人通过材料的替代节省的费用，承包人按30％的比例分享；（4）影响工程效果、降低品质的建议将不被采纳；（5）承包人承担提出合理化建议所需计算、设计、调查等的费用支出，并对结果承担风险。（6）工程验收合格后一个月内，发包人组织进行评价，工程品质和效果良好的，承包人分享的奖励直接列入工程结算中，如果对品质效果有影响的，发包人酌情扣减。
九、竣工验收与结算
工程竣工验收通过后五天内，承包人将工程交付给发包人。承包人延迟交付的，每延迟交付一天扣罚结算造价的千分之五，并承担由此给发包人带来的一切损失。工程交付前要清除场地内的材料设备、临时设施、硬化地坪、施工机械的基础等，以及外运所有的建筑垃圾，所需费用承包人自理。
1．竣工验收
1．1承包人提供竣工图的约定：在工程具备竣工验收条件后一个月内向发包人提供竣工图5套，竣工资料3套，电子光盘一套，并按城建档案馆要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担。
1．2中间交工工程的范围和竣工时间： 无
2．竣工结算
2.1竣工结算报告及结算资料的要求：（1）工程竣工验收合格后60天内，承包人应向发包人提交承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料；（2）在工程结算审核过程中，承包人不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由承包人承担；（3）承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按33.2条规定的时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。
2.2自完整、有效的结算资料收到之日起90天内，发包人自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商仍不能解决的，则按本专用条款第37条约定处理。
2.3承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价，对于工程审计（预算、清单、结算等的审核）费用支付的约定：工程审计费用基本费由发包人承担；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5％的费用，核增追加费按核增额的5％计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由承包人承担，即核增减追加费＝（核减额-送审造价×5%）×5%+核增额×5%。无论是否委托中介审计，由发包人从应付工程款中直接扣缴。
十、违约、索赔和争议
1．违约
1．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 每延迟一天按应付款的万分之二支付违约金。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 每延迟一天按应付款的万分之二支付违约金。
双方约定的发包人其他违约责任: 无。
1．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14·2款约定承包人违约承担的违约责任: 本工程在2010年9月20日、10月20日、11月20日每个节点工期提前一天奖励20000元，逾期将予以双倍处罚。任何一个节点未达到要求，均视为工期违约。中间节点工期每延误一天扣罚 50000 元，在工程款中扣除；竣工验收工期每延误一天扣罚 5000元。实际进度滞后进度计划超过60天时，发包人有权要求更换项目施工管理团队或终止合同。工期延误给发包人带来的一切损失由承包人承担。若因发包人原因引起延误，经发包人签证同意后工期顺延。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
1.获得xx集团精品工程“银奖”，不奖不罚；如达到“ 西湖杯”标准，奖励工程结算总价的0.5%；如达到“ 钱江杯”标准，再奖励工程结算总价的1%；以上奖金的50%在获奖后支付，另50%在获奖一年后根据投拆及复评情况确定奖罚额度。
2.发包人或监理工程师检查发现的质量问题，在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天罚款500元/项；未执行监理报验程序而进行下道工序的罚款500元/次；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款2000元/次；经主管部门检查（包括发包方组织的检查）发现的明显质量问题，罚款 5000元/项。罚金在处罚通知单收到3日内必须缴纳。3.承包人承建工程范围内的产品按户进行竣工验收，如在竣工验收时因施工质量原因有15％及以上户数未一次性通过质监、发包人和监理验收，则按工程结算价款的２％予以处罚，在工程结算时扣除；产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，发包人可从履约保证金中酌情扣罚；发生重大质量事故或不能一次性通过合格验收，扣罚全部履约保证金。
双方约定的承包人其他违约责任: 1.发生安全事故或其他事故，一切责任均由承包人承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚承包人全部该项保证金并追究由此给发包人造成的损失。2.如在施工过程中经主管部门检查（包括发包方组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，发包人向承包人扣款5000元，如整改后仍达不到要求，发包人将视情况予以加倍处罚。承包人应无条件进行整改直至合格。3.各施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处以2000—20000元的罚款。4.地下室顶板完成后30天内，场地的硬化完成，相应的标识、广告同时完成，否则，发包人有权进行处罚。5.人员、机械设备到位：项目经理华国富，主要管理人员（含项目副经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）以及机械设备的到位率达到100%，其中经发包人审定的现场项目正经理、技术负责人、施工员到位率未达到要求，扣罚该项保证金的50%；其他管理人员到位率未达到要求扣罚20%；机械设备到位率未达到要求扣罚30%。6.如在工程施工过程中，承包人任意变动项目班子主要人员，发包人有权对承包人处以每人每天2000元的罚款；若项目班子主要人员由于工作态度等原因，使发包人及监理不满意的，发包人有权要求撤换。7.除第六条款外，乙方不得向分包单位另行收取任何费用（除分包单位提出总包配合范围外的其他要求），否则甲方有权对乱收费用处于2倍的罚款。8.根据销售和施工等实际需要，对施工现场布置进行调整和整修、对设计图纸进行变更，乙方应无条件给予配合执行，并在甲方规定的时间内完成，否则，每逾期一天，乙方应向甲方支付人民币1000元违约金，并限时完成指令。
2．争议
2．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:
“本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第
（二）种方式解决；
（一）提交 / 仲裁委员会仲裁。
（二）依法向 工程所在地 人民法院起诉。
十一、其他
1．工程分包
1．1本工程发包人同意承包人分包的工程: 无
分包施工单位为: /
2．不可抗力
2．1双方关于不可抗力的约定: 按通用条款执行。
3．保险
3．1本工程双方约定投保内容如下:
(l)发包人投保内容: 按通用条款。
发包人委托承包人办理的保险事项: 无。
(2)承包人投保内容: 承包人按国家、省市、地方、行业等规定自行投保，费用自理。
4．担保
4．1本工程双方约定担保事项如下:
(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为: 无 担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: 合同协议书签署后7天内，中标人应向招标人提交合同价10%的履约担保，其中3%为现金，其余7%为银行保函。
(3)双方约定的其他担保事项: 履约担保金额中的30%为工程质量履约保证金，30%为工期履约保证金，15%为安全文明施工履约保证，15%为管理人员和机械设备到位履约保证金，10%为竣工资料及时提交且符合要求履约保证金。3%履约保证金在精装修施工单位正式进场时，经甲方同意且乙方提交等额银行保函后退还。工程竣工验收通过、工程和工程资料移交后1个月内，发包人扣除应扣罚的违约金后，退还剩余的履约保证金，未能及时扣除的，在支付工程款或结算款时扣除。履约保证金不计利息。
5．合同份数
5．1双方约定合同副本份数: 本合同正本贰份，双方各执壹份；副本8份，发包人执5份，承包人执3份。
6．补充条款
6.1招标人另行单独发包工程
（1）地下室防水工程；
（2）精装修工程（含户内、电梯前室、单元入口、会所、配套用户等部位，包括单元门、进户门）；
（3）外墙涂料、外立面石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金门窗、铝合金外墙百叶、栏杆、栏板等；
（4）防火门、防火卷帘门安装工程；（地下室设备房、屋面机房、出屋面楼梯间防火门由总包施工）
（5）地坪耐磨漆、地下室交通标识；
（6）桩基工程、围护桩（凿桩头、围护支撑纳入总包）；
（7）空调、地热、新风系统等工程；
（8）地下室新风及排风系统；
（9）电梯设备及安装工程；
（10）弱电系统（但预埋管、盒、桥架等属于本次承包范围，由乙方《总包》负责施工）；
（11）消防工程（火灾报警系统、消防水系统、防排烟增压送风系统等）；
（12）变配电房设备安装（但变配电房土建基础预埋及变配电房内照明系统属于本次承包范围，由乙方《总包》负责施工）；
（13）燃气工程、电信、有线电视等需要专业职能部门施工的工程（预埋管、盒、桥架等属于本次承包范围，由乙方《总包》负责施工）；
（14）计量表前的电力工程（预埋管、盒、桥架等属于本次承包范围，由乙方《总包》负责施工）；
（15）购土回填；
（16）钢结构（劲性柱等涉及主体结构的钢结构工程纳入投标人承包范围，其他如钢结构雨篷、构架、网架等由甲方另行分包）；
（17）木构架等；
（18）政府部门要求配套的其他工程及因甲方需要单独分包的工程。
6.2.承包人应妥善保管好散装水泥发货小票原件和购买墙体材料、商品混凝土的发票。承包人应根据发包人的要求提交上述资料，积极配合发包人退回散装水泥押金和墙体押金；由于承包人原因不能全数退回的损失，由承包人承担责任，在工程结算款中扣除。
6.3.承包人必须按时支付材料商、分包商各种款项。否则，发包人有权暂扣工程款，直至承包人付清欠款后再予支付。
6.4.承包人不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。发包人有权暂扣工程款，代付清工资，并罚扣安全文明施工履约保证金的50％。
6.5.因承包人原因造成分包单位延误工期，产品受损等，费用由承包人承担。
6.6.总包管理和配合服务费内包含的费用如承包人另立名目再向分包单位收取，发包人有权在承包人的合同款中双倍扣除。承包人如需向分包方另行收取其他合理的费用，如分包单位需使用承包人宿舍或增加办公室等，收取标准需经发包人认可，双方自行协商确定费用。
6.7.在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对施工图纸尺寸、标高的错误，对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，及时向监理、设计、发包方提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则由承包人自行承担相应损失。
6.8.竣工图必须由承包人完成修改并与实际情况完全一致，由发包人进行晒图（5份竣工图）；且承包人必须在预埋管线的墙面做好走向标识，允许偏差在±5cm以内，如因标识有误造成的损失，均由承包人承担。
6.9.承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。
6.10.因发包人是ISO9000贯标单位，在工程方面有些资料、数据和表格由承包人配合提供，并对承包人进行供方评审。承包人现场管理及工程资料整理按《xx集团工程资料管理标准》执行。
6.11.承发包双方工作人员均应加强职业操守，规范工作行为，严禁发生行贿、受贿等行为。施工单位有行贿行为的，一经发现甲方将对乙方处以行贿额10倍的罚款，并保留追究相关责任的权力。
6.12.承包人在图纸会审过程中提出影响使用功能有关建筑、结构设计中的纰漏，对未能及时发现土建施工图之间的矛盾，设计不明而产生的返工费用（土建部分）及连带的经济损失由承包人承担。
6.13.乙方在工程承接及工程建设过程中应坚持正当竞争，不向甲方及工程监理工作人员作出有悖于廉政建设的行为，否则一经查实，甲方将对乙方处以相当于行贿额10倍的罚款，从进度款或结算款中扣除，并保留追究相关责任的权力。甲方职务行为准则详见附件《xx员工职务行为准则》。
6.14.承包人应配备专门的工地现场摄影人员，负责对施工过程中关键部位、主要施工工艺过程、隐蔽部位等认为有必要进行摄像的部位、施工过程进行全过程的摄像。摄像资料刻录成光盘进行保存，对于重要节点（基础验收，中间结构验收，竣工验收等）承包人应对现场验收过程（包括安装工程）采用摄像、照相及ppT形式予以记录并在上报每月工程进度款时一并上交发包人工程部。此项费用已包含在综合费率内。
6.15.以下工作内容不再另行增加费用：
（1）铝合金门窗洞口下口用水泥砂浆填实，另三边用水泥砂浆勾缝；
（2）消防楼梯在二楼有铁门封闭；
（3）电梯安装前、后（电梯前室未装修前），由承包人负责进行电梯井道的防水保护；
(4)外架拆除后每单元、每层须安装一个出水口直至精装修完成，且须有加压措施；
（5）为确保地下室清洁干净、无积水而采取的措施；
（6）后浇带独立于整个支模系统所采取的措施；
（7）甲方组织的项目考察学习；
（8）因甲方要求需调整施工顺序；
（9）开关面板安装前的封堵；
（10）主要通道处柱、楼梯踏步护角等成品保护措施；
（11）拆分户型预留洞的先行封堵措施；
（12）由甲方提供的共联路用地上搭设临设工程的二次搭拆；
（13）外墙脚手架提供并满足石材干挂要求；
（14）甲方单独分包的工程与承包人签订总分包合同；
(15)二.4.(9)中约定的由承包人承担的工作内容。
十二、总包配合管理工作内容：
中标人将作为本工程的施工总承包单位，对招标人另行单独分包工程、甲供材料和甲供设备等承担总包管理配合服务责任。总包配合管理内容主要包括：
协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；
与分包商核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一，否则由此造成的损失由乙方负责；
对分包工程的施工组织设计、施工现场管理、竣工资料整理归档等进行总体集成；
按中标工期合理安排分包工程的工期和进退场时间，按计划准时提供无障碍工作面、设备堆施场地等；
作为总承包单位做好各分包单位之间的配合协调、系统调试和成本保护工作；
无偿提供现有的垂直运输、脚手架等供分包单位免费使用（总包单位在施工脚手架拆除前必须经业主同意）
无偿提供道路、围墙、场地、食堂、卫生间等辅助设施供分包单位免费使用；
提供控制轴线、标高基准点；提供水电接口（水电费由总包单位按合同约定标准向分包单位收取）；
负责整个施工现场的文明标化工作，负责全部建筑垃圾的清理外运工作（分包单位将垃圾运至一层楼道口）
为分包单位免费提供第一次补槽、补洞；
为分包单位提供办公室、宿舍等临时设施，费用由总分包单位自行协商确定。
分包工程竣工后，由分包商和乙方办理移交手续，即日起乙方负责该分包工程的成品保护工作，由于保护不周造成损坏的概由乙方负责。
甲方分包商进场后，乙方负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程施工过程中及完工后，甲方负责督促分包商将易破坏部分进行包裹保护。
具体的总包配合管理的内容和责任包括但不限于：
序号 工程类别 总包配合管理的内容和责任 1 桩基工程 技术资料管理和归档、配合进行桩基检测 参与质量管理和验收 2 幕墙工程 提供控制轴线、标高基准点 提供垂直运输 提供施工用电接口 按照施工图的预留下洞、孔及预埋件；如因结构施工误差超出规范要求，总包方应无偿配合处理 幕墙安装后局部二次修补 负责各个节点交底 技术资料归档 参加质量管理和验收 提供外墙脚手架 3 消防工程（消防报警、消防给水、防排烟及正压送风系统等）提供控制轴线、标度同基准点 提供施工用水、电接口 孔洞预留，以及安装完成后的第一次的补槽、补洞。如再次出现补槽补洞时，费用在甲方协调下按实向分包单位计取，总包单位应服从甲方核定的金额 配合调试 4 弱电工程 提供垂直运输、工作面和施工脚手架 提供施工用水、电接口 管道预埋及第一次的补槽、补洞。如再次出现补槽补洞时，费用在甲方协调下按实向分包单位计取，总包单位应服从甲方核定的金额 管道井、管理孔安全防护费 提供材料堆放场地和办公场地、工人宿舍 在预埋时模板上开洞对总包单位造成的模板损耗费用 5 精装修工程（底层大堂、地下室大堂、电梯前室、住宅室内精装修及热水、吸尘、新风、户式中央空调、锅炉设备等安装工程）按施工预留洞口、提供垂直运输和工作面 每幢提供施工用水、电接口 完成工序交接手续； 每层提供控制轴线、标高基准点 技术资料归档 参加质量管理和验收 6 电梯安装工程 按照施工图预留门、洞、孔、管线及预埋件； 提供垂直运输和施工通道 井道及基坑清理干净并提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线 提供电梯安装施工期间洞口的防水和安全防护措施 提供设备、材料堆放场地 提供施工、调试用电的接口（提供至电梯机房）7 变电、配电房设备安装 提供运输通道和工作面 管理、协商工程进度 提供施工用电接头免费提供用电 设备房内基础、管道沟、电缆井、吊钩施工 第一次的补槽、补洞。如再次出现补槽补洞时，费用在甲方协调下按实向分包单位计取，总包单位应服从甲方核定的金额 8 绿化景观工程 提供水电接口 9 煤气安装工程 垂直运输和工作面 提供施工用电接口免费提供用电 楼板套管预埋 10 市政工程 提供水电接口 11 游泳池及设备安装工程 套管预埋 设备间的电源供应 12 进户门、单元门、防火门、防火卷帘门安装工程 提供垂直运输 提供施工用电的接口（水电费总包与分包另行协商）提供控制轴线、标高基准点 按照图纸结构预留门、洞、孔，门套安装好后的修补粉刷、批白 13 铝合金门窗、阳台栏杆 凡土建施工需要跨、踩的部位，乙方均应采取特殊保护措施（如用旧模板订制保护盒等）。十三、±0.000及以上土建工程与装饰工程、幕墙工程界面划分
序号 部位 土建单位完成状况 装饰单位完成部分 备注 1 电梯厅 结构 完成至结构面 无 顶面 完成至结构面 装饰面 墙面 完成墙体砌筑 装饰面 楼地面 完成至结构面 装饰面 2 消防楼梯间 栏杆 完成 无 顶面 完成至装饰面 无 墙面 完成至装饰面 无 楼地面 完成至装饰面 无 门洞 粉刷成标准洞口 无 3 公共走道 结构 完成至结构面 无 顶面 完成至结构面 装饰面 墙面 完成墙体砌筑 装饰面 楼地面 完成至结构面 装饰面 门 预留门洞 装饰门制作安装 4 户内 结构 完成至结构面 无 卫生间第一道防水总包完成、厨房地面防水精装修完成 顶面 完成至结构面 装饰面 墙面 完成墙体砌筑 装饰面 楼地面 完成至结构面 装饰面 门 预留门洞 装饰门制作安装 5 设备阳台 结构 完成至结构面 工作阳台除外 顶面 完成至装饰面（涂料）墙面 完成至装饰面（涂料）楼地面 完成至装饰面（涂料）门 预留门洞 6 阳台露台 结构 完成至结构面 无 阳台地面防水饰面精装修完成 顶面 完成至结构面 装饰面由幕墙单位施工 墙面 完成至结构面 外墙面由幕墙单位施工 楼地面 露台完成至找平层（阳台完成至结构面）装饰面 门 完成至结构面 玻璃门由幕墙单位施工 7 管道井 结构 完成至装饰面 无 顶面 完成至装饰面 无 墙面 完成至装饰面 无 楼地面 完成至装饰面 无 门 预留门洞及粉刷腻子 装饰门制作安装 8 通排风井 结构 完成 无 顶面 完成 无 墙面 完成 无 楼地面 完成 无 9 排烟井 结构 完成 无 顶面 完成 无 墙面 完成 无 楼地面 完成 无 10 强弱电井 结构 完成至装饰面 无 顶面 完成至装饰面 无 墙面 完成至装饰面 无 楼地面 完成至装饰面 无 门 预留门洞及粉刷腻子 装饰门制作安装 11 电表间 结构 完成至装饰面 无 顶面 完成至装饰面 无 墙面 完成至装饰面 无 楼地面 完成至装饰面 无 门 预留门洞及粉刷腻子 装饰门制作安装 12 外墙面 结构 完成至结构面 外墙由幕墙单位施工 幕墙与主体结构之间可见面的部位由幕墙单位处理 墙面 完成至结构面 外墙由幕墙单位施工 外墙保温 采用保温砂浆粉刷，由总包单位施工备注：厨房卫生间烟气道：土建总包单位负责厨房、卫生间预制砼烟道立管和止回阀的施工；精装修单位负责卫生间排风软管连接和安装；精装修单位负责厨房止回阀与油烟机排烟软管的连接和配合油烟机开孔；厨房电器单位负责排烟管与油烟机的连接；精装修项目阳台防水、铝合金门窗防水，总包单位交接之前须进行结构自防水试验。
外墙保温如采用聚苯颗粒保温砂浆或无机保温砂浆施工，则纳入承包人施工范围。
特别注明：本表与各专业施工图冲突之处以此表为准，如有不明确或变更之处，以工程部通知单为准。工程部有权对以上界面内容进行调整，中标人需无条件接受，调整后的费用按合同相关条款执行。
十四、安装工程施工界面划分
一、给排水（生活给排水、消防给水、雨水）
1.给水
1.1给水专业的施工界面为：因室外管线总图暂无，给水总管以出墙外1.5米计，施工图上自墙外1.5米到住宅各户水表的给水工程由乙方施工（含水表、水箱的进水及浮球控制装置的施工）；市政给水总水表及其水表井以外由市政承包方承建。
1.2 消防水：消防总水表及其水表井以前由市政承包方承建，消防总管以出墙外1.5米计，施工图上的消防水系统（包括消火栓系统和喷淋系统）由专业消防公司负责施工，室外加压消防管道（含自喷及消火栓系统）待施工图完成后由专业消防公司负责施工。
1.3各户水表后的给水管道施工暂不列入本次招标范围；户内的净水、热水锅炉等设备的安装不列入本次招标范围。
1.4 商铺及其它市政直供水的表后施工均由乙方负责，水表设置在室外的则按出墙1.5米计。
2.排水
2.1 屋面雨水排水、阳台雨水排水（涂刷同色涂料，品牌甲定）、空调凝结水（室外）排水自集水点到建筑物室外1.5米均由乙方负责。空调凝结水管在图纸标示的标高处做好三通；室内凝结水管由专业公司负责；
2.2污水、废水排水按出墙1.5米米计,室内各户的污水、废水排水立管负责预留至各户排水的三通接口(需要做三通口的封堵工作),接口标高按照室内装修设计的标高尺寸；三通至户内部分由精装修负责。
2.3商铺、社区用房、物管用房等公共区域内的给排水管道由乙方负责施工。
2.4小区公建配套用房施工范围同住宅户内。
2.5建筑物室外1.5米至室外市政排水管道间的雨、污、废水管道待室外市政排水施工图完成后由乙方负责施工。
二、暖通空调
1.暖施施工图范围内除人防区、变配电所由乙方负责施工外，其余暖施施工图范围内所有施工内容（包括地下室、配电房、管道井内、楼梯间、电梯前室、屋面的所有暖施图范围内的施工）均由专业公司负责施工。
2.户内空调、新风、地热、除尘工程由专业公司负责；大堂空调、新风暂不列入报价。
三、电气工程
1.公用变、配电所内的变压器，高压、低压配电柜由电力部门专业公司安装施工；公用变配电所内的照明系统、防雷、接地系统、通风排风系统均由乙方负责，属于本次招标范围。
1.1变、配电所内低压配电柜开关下桩头到各楼层住户电表箱的电缆、母线的施工不在本次招标范围内；所有桥架、预埋管的供应和施工均在招标范围内。电力局电表箱至各户内配电箱（不含元器件）由乙方负责施工，电表箱、户内配电箱甲供。
1.2变、配电所内低压配电柜开关下桩头到各楼层的所有动力、照明系统（至住户电表箱及公用计量柜部分除外）均在本次招标范围内。
1.3住宅户内配电箱空气开关下桩头到各用电点的施工由装修施工单位负责，但必须配合甲方提出的需要在结构施工阶段预埋的管线进行预埋；除住宅以外的公共区域、商铺、物管用房等的电气工程均有乙方负责施工；
1.4专用变配电所内的变压器，高压柜、计量柜的安装电力部门专业公司安装施工，专用变配电所内的低压配电柜到各楼一层、二层各户商铺内用电点的施工均由乙方负责；电表箱甲供；
1.5消防自动报警系统由专业公司负责施工；
1.6智能化系统的线管、底盒、桥架敷设、预埋由乙方负责施工；
1.7各住宅户内电箱以后的电气工程暂不列入本次报价；
1.8除住宅户内，其它的防雷、接地系统均在本次报价范围内；
1.9电梯机房、弱电机房、电信机房的电源配电箱（柜）、照明灯具由乙方负责施工；
2.0凡涉及户内穿混凝土梁、柱、板、剪力墙的预埋套管、电线管等由乙方负责施工。
2.1甲方保留对部分工程承包范围（政府职能部门相关工程）进行调整的权力；
四、其它
电力部门提供的电表箱、电信、有线电视、弱电以及其它相关部门等提供的各种箱体均属于甲供设备，安装施工单位必须负责安装，不得以任何事由推诿而不给施工。该部分工程不计主材费用，只计取安装费。
十五、总包与其它指定分包工程界面划分
界面类 完成面 接收面 备注 项目 完成单位 工作内容 接收单位 工作内容铝合金 土建总包 根据施工图要求，按后装法粉刷预留门窗洞口，门窗安装完成后负责塞缝收口，防雷接地预埋、连接、测试。门窗专业分包 门窗按施工图安装，门窗周边打发泡剂，与土建接口处打胶，防雷接地留出接口。成品保护由总包负责。单元门 土建总包 负责成品保护及门洞口收口。专业分包 完成单元门安装，配合门禁系统安装。进户门 土建总包 根据进户门厂家安装工艺要求完成洞口预留，提供给进户门单位门框灌缝砂浆材料，并负责粉刷收头。进户门专业分包 完成门框、门扇安装并对门框灌缝，完成首次成品保护后移交给土建总包。外墙干挂花岗岩 土建总包 提供轴线、标高、按施工图完成墙体，门窗洞口周边粉刷收口。专业分包 按施工图施工完成，门窗洞口等与其它交接处打胶。桩基工程 土建总包 钻孔灌注桩凿桩、接桩,桩顶与承台的连接,配合桩基检测。专业分包 按施工图施工完成。外墙洞口 各专业分包 所有出墙管道安装完毕。土建总包 完成所有外墙面开洞的封堵及墙面修补、清理。钢结构 土建总包 提供标高、轴线，铁件预埋。专业分包 按施工图安装完成 室外 绿化工程 土建总包 完成图纸指定完成面标高30cm以下土方平整。绿化分包 苗木栽培、回填至指定标高及场地平整。安装分包工程 安防智能化 土建总包 按智能化工程图纸完成该系统所需单体内平面图所示线管、接线盒、桥架及各接线箱的安装；预留线管内钢丝；预留所有孔洞及预埋套管和进楼进户预埋管；预埋套管、线管堵塞的及时处理；智能化施工用水电接口及场地的提供,完成外墙面开洞的封堵及墙面修补、清理。智能化分包 管路穿线；智能化图纸中各系统的设备安装、调试、培训和保修；总包预留预埋过程中的配合和检查。管线预埋预留移交根据分包单位实际进场时间和业主根据实际情况确定。消防工程 土建总包 消防水池的施工，消防分包施工水电接口及场地的提供；消防箱、正压送风口等孔洞预留及周边修补、嵌缝；防火卷帘门的安装接线与调试；消火栓泵、喷淋泵、风机等基础的施工；完成外墙面开洞的封堵及墙面修补、清理。消防分包 所有消防系统套管、线管和接线盒、过路盒、接线箱的预留预埋；消防报警系统的线路、设备的安装调试；消火栓系统的制作安装调试（包括设备）；喷淋系统的制作安装调试（包括设备）；整个消防系统的调试运行、培训和保修。设备安装 电梯安装工程 土建总包 提供轴线、标高；电梯井道和机房预埋件、电梯召唤面板、消防紧急迫降按钮底盒孔洞按要求预留；楼层显示孔洞的预留；电梯门缝的填缝；电梯安装、调试用临时电缆及用电接口提供（至电梯机房）；电梯基础的施工；成品保护。专业分包 电梯的安装调试；配合消防和弱电的有关接线；电梯的维修保养和培训。不锈钢生活水箱 土建总包 完成水箱基础的施工；水箱分包施工用水电接口及场地的提供。专业分包 完成水箱的制作与安装。配套 工程 燃气 配套公司 室内外管道、支架安装及油漆，管道试压吹洗；调压站的安装，室外管沟的开挖回填。室内管道入户；煤气表采购；煤气表后管道施工； 土建总包 按燃气图纸完成燃气系统所需的预留孔洞及预埋套管及以后深化图纸对前述留洞及套管等进行修改。燃气公司管路安装完毕后孔洞的修补及套管的收口。燃气分包施工水电接口及场地的提供。电信 配套公司 室外管道敷设及总包预埋出户管对接，各类井切筑，从室外总管至交接间和楼道交换箱穿线接线、设备安装及调试交付使用。土建总包 图纸范围内管道、套管、底盒、过路盒的预埋，交接间至交换箱和户内多媒体箱线管的预埋，楼板和剪力墙上孔洞、套管的预留预埋与后期机房空调孔洞的粉刷封堵；桥架及各接线箱和户内弱电箱的安装；配套公司施工水电接口及场地的提供。广电 配套公司 室外管道敷设及总包预埋出户管对接，各类井砌筑，从室外总管至交接间和楼道交换箱穿线、接线，设备安装及调试和交付使用。土建总包 图纸范围内管道、套管、底盒、过路盒的预埋，交接间至交换箱和户内多媒体箱线管的预留预埋，楼板和剪力墙上孔洞、套管的预留预埋与后期机房空调孔洞的粉刷封堵；桥架及各接线箱和户内弱电箱的安装；配套公司施工水电接口及承担相应费用和场地的提供。自来水 配套公司 市政总管到计量水表的管线（包括管沟）；室外消火栓、喷淋的安装。土建总包 场地平整和水表后管道施工；提供配套公司施工用水电接口及材料堆放场地。移动公司（移动和联通）配套公司 移动机站机房及地下室、电梯井内布线和蜂窝安装。土建总包 机房的移交条件（如粉刷、门、电源等条件）；施工的配合。电力 配套公司 小区供电线路及变电站和开闭所设备材料供应及施工；从变电站出线到住宅楼或公建设施进户点的所有供配电设施；计量柜的供应与安装；电表箱的供应；电表的安装；室外供电排管及电缆井、沟的施工。土建总包 电表箱、总等电位箱、电表后的电线电缆及安装；电梯电源箱、户内配电箱、风机水泵控制箱、人防配电箱、车库、公共部位及商铺配电箱的安装；出单元1.5米管道及楼道内管道预埋，所有照明材料供应及安装，所有防雷接地材料供应及施工，电缆桥架的安装；终端照明及终端动力布线系统、防雷接地（含门窗接地）系统及整个强电系统的调试、测试、验收及保修保养；包括单体配电小间内和之后的所有强电设备和电线电缆（含配电小间内的低压配电柜，但不包含从变电房到配电小间的电缆和电表箱内的电表安装）；安装从高压进线到各用电末端的所有桥架、线槽、线管、套管、预埋箱、预埋盒、防火封堵（包括弱电的所有防火封堵）；主体泛光照明系统的安装调试；设置在户内的景观配电箱安装；配电房、变电所、开闭所内管沟、基础、盖板的施工；所有接地移交条件的完成；提供配套公司施工用水电接口及材料堆放场地。十六、总包与精装修配合工作内容
序号 土建、精装修配合工作内容 业主（及配套单位）总承包商 精装修单位 1 精装修吊顶上和墙面、地面上的开孔，安装工作完成后的精装饰面上的修补和加固。√ 2 新增安装工作完成后的土建饰面上的修补和加固。√ 3 根据施工图和合同要求完成墙体砌筑（尺寸轴线偏差超过规范要求范围须改至设计要求），完成非精装修区域的墙面、地坪、顶棚的施工（包括但不限于地下车库、楼梯间、设备机房、管道井等部位）。√ 4 厨房、卫生间和阳台的结构板蓄水试验.√ 5 强弱电井道到户内箱线管的预埋工作，强弱电户内箱的安装预埋。√ 6 住户分水表后阀门到户内所有给水管道安装。根据精装需要待定。√ 7 完成梁内套管预留预埋，雨水、阳台雨水、冷凝水、污废水预留预埋，出屋面套管、进建筑物套管预留预埋，热水管道的套管预留预埋，空调管道套管预留预埋，燃气管道套管预留预埋，新风管道套管的预留预埋。√ 8 按照施工图及合同要求完成墙体砌筑，完成户内、地下车库、楼梯间、设备机房、管道井等部位墙体、顶棚、地坪的施工。√ 9 完成厨房间、卫生间及阳台的防水施工 √ 10 非精装修区域开关、插座、面板安装，灯具的安装，线管预埋、管内穿线等工作 √ 11 按施工图要求完成户内、一楼大堂、地下车库大堂、电梯厅等精装修区域内的墙面、地坪、顶棚的施工。√ 12 完成进户门、防火门、单元门的施工以及门洞口收口打胶，与土建、铝合金接口处收口处理 √ 13 完成厨房间、卫生间及阳台的防水工作 √ 14 按施工图要求完成电梯厅、地下车库大堂、一楼大堂等公共部位的精装修施工，以及防火门、进户门处的收口处理。√ 15 户内套管与结构之间的一切封堵。√ 16 公共部位套管与结构之间的一切封堵 √ 17 所有套管与结构之间的一切封堵 √
点击咨询 