6.2施工承包与物资采购合同的内容(完)

第一篇：6.2施工承包与物资采购合同的内容(完)

1、掌握施工承包合同的主要施内容

工承包与物资采购合同的内容

一、词语定义1．发包人责任 与解释

二、发包人的2.发包人义务 责任与义务

3.发包人违约 的情形（新增）

三、承包人的责任和义务

1、进度计划

四、进度控制

2、开工日期的主要条款内与工期 容

3、工期调整

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；（2）发包人原因造成停工的；（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

（1）合同进度计划

经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。（2）合同进度计划的修订

承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；

监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

3.4 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

4、暂停施工

4.3 监理人暂停施工指示

4.4 暂停施工后的复工

4.5 暂停施工持续56 天以上

（1）监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。（2）由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

（1）暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

（2）承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。（1）监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（l）项（即变更）的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款（即发包人违约）的规定办理。

（2）由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定（即承包人违约）办理。

五、质量控制的主要条款内容 1．承包人的质量管理 2．承包人的质量检查 3．监理人的质量检查

4．工程隐蔽部位覆盖前的检查

（1）通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。（2）监理人未到场检查

监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按约定重新检查。（3）监理人重新检查

承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项［即上述的（1）、（2）］覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。（4）承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

2.2 进度付款申请单

六、费用控制的主要条款内容

七、竣工验收

1．预付款

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度 付款中请单，并附相应的支持性证明文件。

2.3 进度付款证书和支付时间

2．工程进度付款

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出 具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应 金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款中请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不 按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留3．质量保证金 质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质 量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

4.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付4．竣工结算 给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人 出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人

提交的竣工付款申请单己经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理5．最终结清

人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

1．竣工验收的含竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

义

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收中请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范 围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均己完成，2．竣工验收申请并符合合同要求；

报告

（2）己按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）己按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

3．验收

4．单位工程验收

5．施工期运行

6．试运行

7．竣工清场

8．施工队伍的撤离

（1）监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收中请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

（2）监理人审查后认为己具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

（3）发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

（4）发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收中请报告。

（5）除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

（6）发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原．定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

八、缺陷责任与保修责任

1．缺陷责任期的起算时间

2．缺陷责任

3．缺陷责任期的延长

4．进一步试验和试运行

5．缺陷责任期终止证书

6．保修责任

一、工程承包人（总承包单位）的主要责任和义务

二、专业工程分包人的主要责任和义务

三、合同价款及支付

2．项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则分包人应在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48h内不予答复，应承担因延误造成的损失。3．承包人的工作：

（1）向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地；（2）组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底；（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用；

（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

4．分包人的工作

（1）按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修；（2）按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用；（3）在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（4）在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外；

（6）分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便；（7）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。

2、掌握施工专业分包合同的内容

3．合同价款的支付：（合同示范文本）

（1）实行工程预付款的，双方应在合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的 时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回；

（2）承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款（进度款），按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算；

（3）分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付；

（4）承包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知，承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任；（5）承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28d内支付工程竣工结算价款，在发包人不拖延工程价款的情况下无正当理由不按时支付，从第29d起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

3、掌握 施工劳 务分包 合同的 内容

4、掌握 物资采 购合同 的内容

一、工程承包人的主要义务 1．劳务分包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险，且

二、劳务分包人不需劳务分包人支付保险费用。的主要义务 2．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

三、保险（哪种3．承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

保险谁支付）4．劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备 办理保险，支付保险费用。

5．保险事故发生时，劳务分包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

四、劳务报酬

五、工时及工程量的确认 1．全部工作完成，经承包人认可后14d内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计

价方式，进行劳务报酬的最终支付。

六、劳务报酬最2．承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14d内进行核实，给予确认或者提出修改意见。承包人确认结算资料终支付

后14d内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

3．劳务分包人和承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同约定处理。

一、建筑材料采购合同的主要内容

二、设备采购合同的主要内容

第二篇：施工合同与物资采购合同

22106020施工合同与物资采购合同复习要点 1．施工承包合同的主要内容

《标准施工招标文件》中，“通用合同条款”主要内容包括：词语定义与解释，明确了监理人的概念；发包人与承包人的责任与义务；进度控制条款，包括进度计划、开工日期与工期、工期调整、暂停施工；质量控制条款，包括承包人的质量管理与检查、监理人的质量检查、隐蔽部位覆盖前的检查、清除不合格工程、试验和检验；费用控制条款，包括预付款、工程进度付款、质量保证金、竣工结算、最终结清；竣工验收条款，包括竣工验收申请报告、验收、施工期运行、试运行、竣工清场、施工队伍的撤离；缺陷责任与保修责任条款，包括缺陷责任期的起算时间、缺陷责任、缺陷责任期的延长、进一步试验和试运行、缺陷责任期终止证书、保修责任。“通用合同条款”可通过“专用合同条款”进行补充、细化，但不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。2．施工专业分包合同的内容

《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF一2003～0213的主要内容包括：工程承包人(总承包单位)的主要责任和义务；专业工程分包人的主要责任和义务，包括对分包工程的责任、与发包人的关系、承包人指令、分包人的工作；分包合同价款及支付，分包合同价款可采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式中的一种，并与总包合同约定的方式一致。3．施工劳务分包合同的内容 劳务作业分包，是指施工承包单位或者专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位。《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》OF—2003 0214的主要内容包括：工程承包人与劳务分包人的主要义务；有关保险的规定，包括承包人自有人员及第三人的保险，材料设备、施工机械的保险，以及为从事危险作业人员办理的意外伤害保险；劳务报酬的计价方式与调整，劳务报酬可采用固定劳务报酬、约定计时单价、约定计件单价三种方式中的一种；工时及工程量的确认；劳务报酬的最终支付。4．物资采购合同的主要内容

工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。相应地，物资采购合同可分为建筑材料采购合同和设备采购合同，合同当事人为供方和需方。供方应对其生产或供应的产品质量负责，而需方则应根据合同的规定进行验收。

建筑材料采购合同的主要内容．包括标的、数量、包装、交付及运输方式、验收、交货期限、价格、结算、违约责任。

设备采购合同的主要内容，包括设备价格与支付、设备数量、技术标准、现场服务、验收和保修。

一 单项选择题

1．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底应由（）组织。A．监理人

B．发包人 C．承包人

D．设计单位

2．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，项目参与各方中应对发包人提供的测量基准点、水准点及书面资料，以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、准确性和完整性负责的是（）。A．承包人

B．监理人 C．发包人

D．有关勘测单位 3．如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失，发包人应（）。

A．承担由此增加的费用，但不承担工期延误

B．承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用

C．承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失

D．承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润

4．某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，正确的说法是（）。A．承包人负责办理，并承担有关费用

B．承包人负责办理，发包人承担有关费用

C．发包人负责办理，并承担有关费用

D．发包人负责办理，承包人承担有关费用

5．某工程在施工过程中，由于承包人的原因发生事故，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是（）。A．承包人应立即通知发包人 B．承包人应立即通知新闻媒体

C．承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人

D．如没有造成人员伤亡，承包人可自行处理

6．某工程在施工过程中发生事故，并造成毗邻财产受损，承包人随即组织人员清理现场，判断这一行为的合理性，关键在于它是否已经（）。A．得到了行政主管部门的批准

B．得到了毗邻财产损失者的同意

C．根据发包人的指令处理 D．按规定保护了事故现场

7．某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失，应由（）。A．承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失

B．承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失

C．发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失

D．发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失

8．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应在（）内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。A．收到中标通知书后28天内

B．工程开工前l4天内

C．接到开工通知后7天内

D．接到开工通知后28天内

9．某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意

见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由（）承担。A．发包人

B．监理人

C．发包人与承包人共同

D．承包人 10．某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质量问题，监理人要求进行质量整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。

A．13

B．15

C．19

D．27

11．某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以（）。A．立即自行复工

B．向监理人提交书面通知后自行复工

C．取消该工作

D．向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工

12．某工程由于发包人原因暂停施工28天后，承包人认为工程已具备复工条件，向监理人提交书面复工通知，但被监理人当场拒绝，则承包人（）。A．可通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作

B．如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约 C．可自行复工

D．应遵守监理人的指令，但有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润 13．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用（）。

A．应由承包人承担 B．应由发包人承担

C．应视重新检验结果，确定由哪方承担

D．因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担 14．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用（）。A．应由承包人承担

B．应由发包人承担

C．应视重新检验结果，确定由哪方承担 D．由承包人和发包人各承担50％ 15．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则（）。A．视为监理人已同意承包人完成的该部分工作

B．视为发包人已接受承包人完成的该部分工作

C．发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人 D．不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作

16．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度应包括（）。

A．预付款的支付

B．承包人完成的安装工程款

C．价格调整的金额 D．预付款的扣回

17．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，又未提出具体意见，则（）。A．监理人可要求延长核查时间

B．监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书

C．视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意

D．视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意

18．某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发 的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，该笔款()。A．工程师无权扣除

B．应在本次进度付款中扣除

C．应在本次进度付款中扣除一半

D．应在竣工付款中扣除

19．某工程项目承包人于2009年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2009年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2009年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2009年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为()。A．2009年7月12日

B．2009年8月5日

C．2009年8月i0日

D．2009年8月20日

20．某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2006年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应()。

A．承包人应继续承担工程保管责任

B．承包人可以自行组织竣工验收

C．视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准 D．视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

21．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人的缺陷责任期应自()起计算。

A．承包人提交竣工验收申请报告之日

B．工程接收证书中写明的实际竣工日期 C．发包人签认工程接收证书之日

D．监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日

22．某承包人承揽一房屋建筑项目，现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷，（）。A．应由承包人承担修复和查验的费用

B．应由发包人承担修复和查验的费用

C．监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因，所需费用根据缺陷和损坏原因处理 D．发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期延长最长不超过2年

23．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—o213的规定，承包人应当向分包人提供()。

A．全套总包合同供分包人查阅 B．合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担

C．与监理公司签订的合同

D．与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 24．某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是（）。

A．未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系

B．分包人可以直接致函发包人或工程师

C．分包人可以直接接受发包人或工程师的指令

D．分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

25．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF一2003一0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当（）。A．一致

B．没有连带关系

C．分包价款低于总包价款

D．分包价款高于总包价款

26．建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（）负责供应。A．发包人

B．工程师

C．劳务分包人

D．工程承包人

27．某工程项目中，甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由乙公司负责现场的脚手架搭设，甲公司负责提供该分包工程所需的材料，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由（）办理或获得保险。A．发包人

B．乙公司

C．甲公司

D．工程师

28．建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是（）。A．工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备

B．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备

C．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备

D．第三方人员生命财产

29．根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的劳务分包合同，可以调整劳务报酬的情况是()。

A．由于劳务分包人原因造成的返工

B．通货膨胀导致劳务价格变化 C．法律政策变化导致劳务价格变化

D．由于劳务分包人原因造成的安全事故 30．某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中应（）。A．由工程师确认劳务分包人的工时和工程量

B．由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认

C．由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认

D．不计算劳务分包人的工时和工程量 31．《建筑工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF一2003一o214中规定，从工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料到工程承包人向劳务分包人支付劳务报酬尾款，最长不得超过（）天。A．7

B．14

C．28

D．30

32．某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，防火门设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是（）。A．按颁布的国家标准执行

B．按设计要求执行

C．按颁布的国家标准与设计要求折中执行

D．由承包人视情况而定

33．建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是（）。

A．由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费 B．由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费

C．由建筑材料的供应方负责供应，不另计包装费

D．由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费

34．某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提货，则交货日期应是()。A．以需方收货戳记的日期为准

B．以供方按合同规定通知的提货日期为准

C．以承运单位签发的日期为准

D．以供方向承运单位提出申请的日期为准 35．某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同，合同中规定供货方负责将钢材送达采购方指定地点，由采购方人员对到达的钢材进行检查，发现问题当场作出记录。本合同中，双方约定的验收方式是（）。A．驻厂验收

B．提运验收

C．接运验收

D．入库验收

36．某物资采购合同履行中，由于供货方的错误，实际交付的钢材型号与合同约定不符。对这一问题，正确的处理方式是（）。A．采购方同意利用，仍按原合同价格计价

B．采购方同意利用，应当按质论价，且供货方应按合同约定向采购方支付违约金

C．采购方不同意使用，应由供货方负责更换，采购方承担相关运费 D．采购方不同意使用，应由供货方负责更换，并承担相关费用

37．某设备采购合同中，约定由采购方负责安装，供货方应向采购方提供必要的技术服务和现场服务。下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是（）。A．负责组织设备的调试

B．向采购方提供所需的配件

C．处理设备的质量问题 D．组织试车和验收试验 二 多项选择题 1．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下列有关费用中，应由发包人承担的费用有()。

A．工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

B．工程缺陷责任期内，由于承包商原因造成缺陷的维修费用 C．施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护费用

D．办理施工许可证及其他施工所需证件、批件的费用

E．向承包人提供施工场地、办公室和临时设施的费用

2．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，属于发包人违约的情形 有（）。

A．由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏 B．发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误

C．监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

D．由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同

E．发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件

3．某工程项目施工中，监理人在检查中发现由于承包人的施工机械进场时间延后，导致实际进度与经过确认的合同进度计划不符，承包人按照监理人的要求对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的计划进行了确认。针对这一事件，以下说法中正确的有（）。A．承包人可就改进措施要求追加合同价款

B．承包人无权就改进措施追加合同价款

C．监理人应对改进措施的效果负责 D．监理人不对改进措施的效果负责 E．所有的后果都应由承包人自行承担

4．某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有（）。A．由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工

B．由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工

C．由于施工机械发生故障，承包人暂停施工

D．由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工

E．承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工 5．《标准施工招标文件》中“通用合同条款”规定应由承包人自行承担责任的情况有（）。A．经监理人确认的施工组织设计和工程进度计划本身存在的缺陷

B．因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工

C．影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果不合格

D．监理人要求的对隐蔽工程的重新检验，检验结果合格

E．由于承包人原因造成的工程停工

6．某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的有（）。

A．承包人有权拒绝监理人重新检验的要求

B．监理人应判定质量合格

C．承包人损失的工期和费用均不予补偿

D．应补偿承包人费用，但工期不顺延

E．承包人应自费对该部分工程进行修复

7．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人报送竣工验收申 请报告的条件有()。

A．除甩项工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作已完成 B．已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

C．已按合同要求对施工场地进行清理，监理人检验合格

D．施工队伍已撤离现场

E．已按合同要求向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料

8．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》Gll—2003一0213规定，下述说法中正确的有（）。

A．承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底

B．未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系

C．分包人不得允许承包人之外的第三方进入分包工程施工场地或材料存放的地点

D．分包合同价款不得高于总包合同相应部分价款

E．分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系

9．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213规定，专业工程分包人应承担违约责任的情况有（）。

A．未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件

B．未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任

C．经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师 D．已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏

E．为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令

10．施工劳务分包合同示范文本中，由工程承包人承担费用的有（）。

A．涉及劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费

B．由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款

C．劳务分包人所需的生产、生活临时设施

D．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备的保险

E．劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险

11．建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有（）。

A．需方提货的，以需方提货日期为准 B．供方负责送货的，以货发出日期为准

c．供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准

D．需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准 E．委托运输部门运输的，以向承运单位提出申请的日期为准 【22106020答案与解析】

一、单项选择题

*1．B；

2．C；

*3．D；

*4．C；

5．C；

*6．D；

*7．A；

8．D；

9．D；

*l0．C；

*11．D；

*l2．D；

*l3．C；

*14．A；

15．D；

*16．B；

17．C；

*l8．B； *19．A； *20．D；

21．B；

*22．C；

23．D；

*24．A；

*25．B；

26．D；

27．C；

28．C；

*29．C；

*30．D；

*31．C；

32．B；

33．C；

34．B；

35．C；

*36．D；

*37．C 【解析】 1．答案B：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底由发包人负责组织。监理、承包人、设计单位参加。故选项B正确。

3．答案D：

在《标准施工招标文件》的通用合同条款中，特别明确了哪些情况下发包人应向承包人支付合理利润。本案例中发包人提供的测量基准点错误，即构成发包人应向承包人支付合理利润的情况。故选项D正确。4．答案C：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。因此，选项C正确。6．答案D：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后，发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。这一规定的目的是为分析事故原因，明确事故责任提供条件。故选项D正确。7．答案A：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应对施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并避免对公众与他人的利益造成损害。本案例中，场地狭窄并非业主方过失，事故发生的真正原因是由于承包人塔吊安装缺陷所造成，因此承包人应承担所有责任。故选项A正确。10．答案C：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因发包人原因造成暂停施工的，相应顺延工期；由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求延长工期；因承包人原因造成暂停施工的，工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸，以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工，均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工，属于承包人原因。因此，承包人可获得的工期顺延为19天。故选项C正确。11．答案D：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于承包人违约的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按变更规定的可取消工作。因此，选项D正确。12．答案D：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，暂停施工持续56天以上，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许继续施工。如监理人不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约。本题在时间上并不满足上述规定。因此，选项D正确。13．答案C：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，隐蔽工程施工完成后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部分进行重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因此，选项C正确。14．答案A：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由承包人承担。因此，选项A正确。16．答案B：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。因此，当期承包人完成的安装工程款应包括在质量保证金的计算额度内，按专用条款规定进行扣除。故选项8正确。18．答案B：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。故选项B正确。

19．答案A： 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。故选项A正确。20．答案D：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。故选项D正确。22．答案C：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，缺陷责任期内产生的缺陷和损坏，应由监理人和承包人共同查清缺陷和损坏的原因，并据此判定修复和查验费用的承担方。同时，由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。故选项C正确。24．答案A：

根据专业分包合同示范文本的规定，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。故选项A正确。

25．答案B：

分包合同与总包合同形成的是在不同合同当事人之间的二个不同的合同关系。因此，根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此，选项B正确。29．答案c：

根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的，除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。因此由于劳务分包人原因造成的返工或安全事故，以及通货膨胀导致劳务价格发生变化，均不得调整价格。故选项C正确。

30．答案D：

根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。只有在劳务分包合同约定采用计时单价或计价单价计算劳务报酬的情况下，才需要劳务分包人向工程承包人报送有关劳务人数或工程量的报告，由工程承包人确认。故选项D正确。31．答案C：

本题主要考察劳务报酬最终支付的程序规定。根据施工劳务分包合同示范文本的规定，全部工作完成，经工程承包人认可后l4天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。工程承包人收到资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后l4天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。故选项C正确。36．答案D：

在材料采购合同，供货方交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定，如果采购方同意利用，应当按质论价；采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修。当采购方同意利用并按质论价时，不应再要求供货方按合同约定支付违约金。故选项D正确。

37．答案C：

设备采购合同约定由采购方负责安装，采购方可以要求供货方提供必要的技术服务、现场服务，包括：供方派必要的技术人员到现场进行技术交底，指导安装和调试，处理设备的质量问题，参加试车和验收试验等。因此，本题中的组织设备调试、组织试车和验收，均不属于技术服务和现场服务。故选项C正确。

二、多项选择题

*1．A、C、D；

2．B、C、D、E；

*3．B、D、E；

*4．A、D、E；

5．A、C、E；

*6．C、E；

*7．A、B；

*8．A、B、E；

*9．B、D、E；

*l0．A、C、D；

*ll．C、D 【解析】

1．答案A、C、D：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，工程缺陷责任期内，由于承包商原因造成缺陷的维修费用，由承包人承担。发包人负责向承包人提供具备施工条件的施工场地．但承包人自行负责其所需的办公室和临时设施的费用，这些费用已包括在合同价格中。发包人负责办理施工许可证及其他施工所需证件、批件的费用，以及施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护费用。故选项A、C、D正确。3．答案B、D、E：

本题要点是实际进度与合同进度计划不符是由于承包人的原因所造成。因此承包人无权就改进措施追加合同价款，监理人的批复并不减轻承包人应承担的责任。故选项B、D、E正确。4．答案A、D、E：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，因为发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。因监理人不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。对于施工过程中出现一些意外情况导致停工的，工期是否顺延，应视风险责任应由谁承担而确定。故选项A、D、E正确。6．答案C、E：

如果承包人的施工质量未达到合同约定的质量标准，尽管其满足行业规范的要求，仍应视为承包人的施工质量不合格。因此，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，重新检验的所有后果应由承包人自行承担，承包人损失的工期和费用均不予补偿，且承包人应自费对该部分工程进行修复。故选项C、E正确 7．答案A、B：

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，场地清理、施工队伍的撤离和提交竣工付款申请单，均为在工程接收证书颁发后所进行的活动，不作为承包人报送竣工验收申请报告的前提条件。故选项A、B正确。8．答案A、B、E：

根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF～2003一o213规定，承包人应组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此，选项 A、B、一E正确。9．答案B、D、E： 本题综合考察《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF_2003一o213中有关工程承包人和专业工程分包人的主要责任和义务规定。承包人应负责向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和相关资料。分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务和责任；未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系；已竣工工程未交付承包人前，分包人负责已完分包工程的成品保护工作。因此，选项B、D、E正确。

10．答案A、C、D．

本题综合考察施工劳务分包合同中有关双方当事人的主要义务，以及保险的规定。根据施工劳务分包合同示范文本，工程承包人负责办理劳务分包人自身的手续以外各种证件、批件、规费，负责向劳务分包人提供生产、生活临时设施，负责对运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备办理保险。而劳务分包人则对由于自身原因造成的损失和罚款负责，并负责为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。故选项A、C、D正确。11．答案C、D：

建筑材料采购合同中，交货日期的确定可以采用的方式有：供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准；需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准；而凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准，不以向承运单位提出申请的日期为准。故选项C、D正确。

第三篇：物资采购合同

物资采购合同

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就关于砖块采购有关事宜达成协议如下：

第一条乙方对建设育苗基地所需砖块的基本要求及价格：规格25mm×25mm，单价4.00元每块，共计1515块，合计金额：陆仟零陆拾元（大写）整

第二条运输条件：统一堆放，运到所需地点后堆放整齐，方便取用。

第三条付款方式及期限：甲方必须在2013年11月20日前交付砖块给乙方，砖块经验收合格后，乙方一次性付清货款。

第四条交货地点：运费由甲方方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由甲方承担责任。

第五条双方的权利和义务：

1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。

2、如甲方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如乙方拒收，甲方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由甲方承担责任。

3、甲方必须向乙方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准。

4、乙方应在甲方所送的货物到达后及时进行验收，如发现质量问题，甲方须立即现场处理善后事宜。因此给乙方造成损失的，甲方应承担乙方为此支付的所有费用，此责任不因乙方已进行质量检验而免除。

5、如甲方未按照本合同规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿乙方违约金2000元。

6、双方都应保守对方的商业机密。

第六条合同有效期：年月日起至年月日止。

第七条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（签章）：

电话：

开户行：

账号：

签字日期：年月日 乙方（签章）： 电话： 开户行： 账号： 签字日期：年月日

第四篇：物资采购合同(通用样本)

物 资 采 购 合 同

（外购合同样本）合同编号：签订地点：（删除）需方（以下称甲方）：供方（以下称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方平等协商就下表列物资购销事宜达成以下条款，签订本合同并共同遵守：

一、标的物、数量、价款

1、表中所列材料均需在年月日到达工地（可约定期限）。

2、合同单价为(含税)到甲方指定卸货地点价格。

3、本合同单价为固定单价（甲控物资以招标单价浮动计算公式为准）。

4、乙方按甲方书面计划供应，数量以甲方实际验收数量为准。

二、乙方对货物权利瑕疵的保证

乙方保证对所售卖的标的物拥有所有权和处分权，不存在法律纠纷及诉讼，并与国家现行法律法规没有抵触，对供应的标的物的出让是其合法有效的行为。乙方就交付的标的物负有保证第三方不得向甲方主张任何权利的义务。乙方保证因权利瑕疵给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。

三、质量要求技术标准

乙方提供的产品必须符合国标及合同约定并提供相应产品质量证明书。

四、交货方式、地点及时间

交货时间、地点、规格、数量、收货人以甲方书面（传真）通知为准。

五、计量方式

按计件、检尺或称重计算。

六、包装标准、包装物的供应与回收

1、包装物随标的物转移给甲方。乙方包装物包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保标的物安全无损运抵合同约定地点；

2、标的物的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定和买方的合理要求；

3、由于乙方标的物包装不当或采取防范措施不充分，致使标的物损坏或丢失时，乙方均应按照合同的约定负责更换或赔偿。如因乙方原因造成合同标的物的误运，乙方应承担由此发生的额外费用。

七、履约保证金的约定（作为选项，根据标的物的供应数量、时间、付款等情况是否需要约定履约保证金条款）

为保证履行本合同，乙方应在本合同生效后日内向甲方支付履约保证金，共计元整。如乙方未及时缴纳履约保证金，前期货款自动转为履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收履约保证金。履约保证金在乙方履行完供货义务且无违约时，履约保证金有效期为最后一批标的物交验个月后，若无质量问题半年后甲方一次性无息返还。

八、验收标准、方法及提出异议期限

1、检验标准：乙方提供的产品应符合本合同第三条约定，乙方应随货同发必要文件，如：发货物资清单、出厂质量检验合格证书、化验单、出厂证、钢厂原始检斤单等。

2、标的物运抵交货地点后，甲乙双方应按乙方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。数量验收依据甲方书面发货通知进行，质量验收以质量证明书为依据，并由甲方收货人抽样复测。

3、抽样复测以甲方实验室检测结果为准，乙方对检验结果有异议的，以甲乙双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的标的物不能满足甲方技术规格的要求，甲方有权拒绝接收该标的物并解除合同，甲方要求更换时，乙方必须在甲方要求的期限内无条件更换合格标的物，并在小时内将不合格标的物运出场地，由此产生的一切责任由乙方承担，否则买方有权拒付相应货款。

4、乙方送货时，由甲方指定的工地验收人员按实际验收数量签收，并填制甲方统一使用的三联单（主要材料验收单），此单据第一、二联留工地，第三联交乙方, 标的物所有权转移给甲方。此验收单不作为判定标的物质量的依据，甲方出具验收单并不免除乙方对其标的物应负的质量责任。乙方凭甲方工地指定有效签字人的主要材料验收单作为结算依据；

5、数量异议交货当时解决。如有质量异议甲方应在发现标的物质量十天内提出，并书面通知乙方。乙方应在日内处理。

九、结算方式及期限

1、甲方每月办理一次结算手续。乙方于每月 20日前提供国家规定税务发票和材料验收单等必要文件到甲方结算，乙方逾期未办理结算手续的，甲方将不再补办。甲方在办理结算手续后支付当月货款，其中%货款留作质量保证金，质量保证金在甲方验收使用后天内无息付清。质保金的支付不免除乙方对交付标的物产品质量的保证责任；

2、付款方式：电汇或银行承兑汇票；

3、乙方考虑到甲方资金不到位的特殊情况，同意甲方在合理期限内延期付款并不承担延期付款利息。乙方保证有一定的资金能力及合理的标的物库存量，保障及时供应，不影响甲方的正常施工生产。

十、不可抗力

1、本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的、遭受影响的一方不能克服和不能避免的，并对本合同的履行产生影响的客观情况；

2、甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方，以便双方采取必要措施密切配合以减少此事件产生的影响，并在天内出具权威独立第三方证明文件，双方应就是否继续履行或变更终止合同达成协议。

十一、为保证本合同的履行，乙方应履行的其它义务

1、在履行期间，应保证甲方所需规格的材料随时满足甲方需要，乙方应在本合同生效后保持合理库存，必要时准备临时储备场（费用由乙方承担）。

2、乙方应统筹安排运输，确保设备、车辆和人员的正常运转，以满足按时、按质、按量安全地将标的物运到工地，不耽误甲方的正常施工； 在途中发生的一切事宜均由乙方自行解决并承担相应费用。

3、乙方在供应环节（含装、卸及运输过程）中，要保证达到绿色环保要求，如因进料污染环境、噪音等造成的纠纷及损失均由乙方承担。

十二、违约情形及责任

1、乙方如不能按照甲方要求的期限和数量将标的物运到甲方指定的工地达次，甲方有权解除合同；乙方不供货或供货时间、数量、方式和交货地点等不符合合同约定的,承担逾期供货货物总值的%违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

2、乙方所供标的物质量不符合约定且不能按甲方要求弥补的，甲方有权扣除乙方相应的质保金，并解除合同；乙方所供货品种、规格等不符合合同约定的，应承担无条件退货责任并无条件将所供的不合格材料清理出甲方场地；如给甲方造成损失的，依法承担赔偿责任。

3、在质量保证期内，如甲方发现因本合同中的货物质量原因而使工程受到诉损害，经有关国家部门证实后，甲方将从质量保证金中扣回损失，并保留进一步追究乙方责任的权利。质量保证金的返还不免除乙方对交付货物质量的保证责任。

十三、其它约定事项

1、如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的一切损失；

2、乙方不能交付标的物或交付标的物的时间、数量、规格和交货地点、质量等不符合合同约定以及不履行的，甲方有权解除合同并承担由此原因造成的损失，并按逾期交货部分货款总额的%向甲方支付违约金；

3、在质量保证期内，因标的物的质量原因而使工程受到投诉损害，经国家有关部门证实后，甲方将从质量保证金中扣回损失，并保留进一步追究乙方责任的权利；

4、乙方承诺所提供的相关证明证件、税务发票真实有效，如因票据等不合法造成的一切损失由乙方承担，甲方有权从乙方应付料款中加倍扣除。本合同的履行完毕，不免除乙方承担损失的责任，甲方有权向乙方追索；

5、合同签订后不允许债权转移和委托付款。

十四、纠纷解决方式

本合同履行过程中发生的争议，双方友好协商解决；协商不成的，双方均可向铁路运输法院起诉。

十五、本合同一式 四 份，双方各执 两 份，自双方签字盖章之日起生效至双方履行完毕之日起终止。

需方（甲方）：（章）供方（乙方）：（章）法定代表人：法定代表人：

委托代理人：

电话：

合同签订时间：委托代理人：电话： 开户银行： 帐号： 年月日

第五篇：物资采购合同样本

合同编号：_________

买方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

卖方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

根据《中华人民1

2（7）卖方提前交货的，买方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，买方可拒绝提货。卖方逾期交货的，卖方应在发货前与买方协商，买方仍需要货物的，卖方应按数补交，并承担逾期交货责任；买方不再需要货物的，应在接到卖方通知后_________日内通知卖方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意卖方发货。

（8）其它：_________

2．买方违约责任：

（1）买方中途退货的，应向卖方赔偿退货部分货款的_________%违约金。

（2）买方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料．包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算，向卖方支付违约金；如_________日内仍不能提供的，按中途退货处理。

（3）买方自提产品未按卖方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向卖方支付逾期提货的违约金，并承担卖方实际支付的代为保管．保养的费用。

（4）买方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向卖方支付逾期付款的违约金。

（5）买方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给卖方造成的损失。

（6）买方如错填到货的地点、接货人，或对卖方提出错误异议，应承担卖方因此所受到的实际损失。

（7）其它约定：_________。

第十六条　声明及保证

1．买方：

（1）买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

（2）买方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构．行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

（4）买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

2．卖方：

（1）卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

（2）卖方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

（3）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

（4）卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十七条　争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十八条　其他约定事项：_________

第十九条　对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

[page]

第二十条　任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。

第二十一条　客观条件变化

1．买方如发生破产、关闭、停业、合并、分立等情况时，应立即书面通知卖方并提供有关证明文件，如本合同因此不能继续履行时，卖方有权采取相关措施。

2．买方和担保人的法定地址、法定代表人等发生变化，不影响本合同的执行，但买方和担保人应立即书面通知卖方。

3．卖方在参加买方破产清偿后，其债权未能全部受偿的，可就不足部分向保证人追偿。

4．卖方决定不参加买方破产程序的，应及时通知买方的保证人，保证人可以就保证债务的数额申报债权参加破产分配。

第二十二条　如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，买方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前_________天与卖方协商。

第二十三条

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、**、政府行为等。

第二十四条　解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第二十五条　补充与附件

1．本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。

2．本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十六条

1．本合同一式_________份。

2．经法定代表人签章后生效。

3．有效期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

买方（盖章）：_________卖方（盖）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

开户银行：_________开户银行：_________

账号：_________账号：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________