2014年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前突破试卷(第三部分)（共五则）

第一篇：2014年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前突破试卷(第三部分)

第 1 题(单项选择题)(每题 1.00 分)在工程竣工结算中，发包方因承包方完成的工程蜂窝麻面现象严重，可以（）。

A.不支付工程价款 B.部分支付工程价款

C.以施工质量不合格为由，拖延付款

D.要求承包方返工并经验收合格后支付全部工程价款

正确答案：D，第 677 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z203000建设工程纠纷的处理 > 单项选择题 > 建设工程纠纷案件审理中，建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在（）之前提出。

A.提交答辩状 B.举证期限届满 C.开庭 D.判决

正确答案：B，第 3 题(单项选择题)(每题 1.00 分)需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.15日 B.1个月 C.3个月

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

D.6个月

正确答案：C，第 4 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲建筑施工企业在2008年5月仍在持2005年1月1日办理的安全生产许可证进行施工，受到有关部门查处。有关部门对甲的正确处理方式是（）。

A.允许其继续施工，限期补办延期手续 B.允许其继续施工但处以50万元罚款

C.责令停止施工．限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款 D.责令停业整顿，限期补办延期手续。并处以10万元以上50万元以下罚款

正确答案：C，第 5 题(单项选择题)(每题 1.00 分)民事诉讼中，在必要时可以裁定先予执行的情形不包括（）。

A.追索抚恤金的 B.追索贷款的 C.追索劳动报酬的 D.追索医疗费用的

正确答案：B，第 62 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 > 鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

行政法是调整国家行政管理活动中各种社会关系的法律规范的总和。主要包括行政处罚法、行政复议法、行政监察法和（）。

A.安全生产法 B.反不正当竞争法 C.环境保护法 D.治安管理处罚法

正确答案：D，第 7 题(单项选择题)(每题 1.00 分)项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出判决后，甲表示不服，准备上诉，则下列说法错误的是（）。

A.甲为上诉人

B.甲应在判决之日起15日内上诉

C.甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D.上级人民法院接到上诉状后，认为符合法定条件，应当立案审理

正确答案：C，第 8 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某公司的张师傅是运输沥青混合料的司机，每天晚上都要把运输车开到公司附近的河边去清洗留在车上的残留沥青。对此，下面说法正确的是（）。

A.在河边清洗含油、含毒的沥青车是违法行为

B.由于没有别的人也这么做，污染看起来也不是很严重，不属于违法行为 C.只有在征得环保部门同意的情况下，才可以在此清洗

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！D.只有在本单位领导同意的情况下，才可以在此清洗

正确答案：A，第 9 题(单项选择题)(每题 1.00 分)在下列各项合同当事人所支付的对价中，应当称为酬金的是（）。

A.买卖合同中的价金 B.租赁合同中的租金 C.借款合同中的利息 D.运输合同中的运费

正确答案：D，第 249 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 > 某房屋的主体结构因设计原因出现质量缺陷，则下列关于该房屋质量保修事宜的说法，错误的是（A.施工单位仅负责保修，并有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔 B.设计单位应当承担此笔保修费用

C.施工单位接到保修通知后，应在保修书约定的时间内予以保修 D.施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用

正确答案：D，第 439 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 > 某自来水工程项目招标时，由招标人依法组建评标委员会，则关于该委员会的组成符合规定的是（鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！。

。））

A.委员会成员人数7人，其中招标人的代表3人，经济专家、技术专家各2人 B.委员会成员人数5人，其中招标人的代表3人，经济专家、技术专家各1人 C.委员会成员人数4人，其中招标人的代表2人，经济专家、技术专家各1人 D.委员会成员人数9人，其中招标人的代表1人，经济专家、技术专家各6人

正确答案：D，第 12 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建筑公司低价中标了一栋住宅工程，为了保本赶工期，规定农民工节假日不休息、每天工作10小时，其做法违反了宪法规定的公民的（）。

A.劳动权 B.休息权 C.人身自由 D.平等权

正确答案：B，第 13 题(单项选择题)(每题 1.00 分)项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目（）于项目竣工验收前对存在的问题进行整改。并进行复查。

A.建设单位(法人)B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

正确答案：A，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 14 题(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《工程建设项目施工招标投标办法》第l5条的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。

A.3 B.5 C.10 D.15 正确答案：B，第 15 题(单项选择题)(每题 1.00 分)施工中浇筑钻孔桩的过程会产生很强的施工噪声，对此，下面说法正确的是（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域，禁止进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因此，不允许其浇筑钻孔桩

B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因此，不允许其浇筑钻孔桩

C.要想夜间浇筑钻孔桩，必须要有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，且必须公告附近居民 D.要想夜间浇筑钻孔桩，必须要有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。且必须征得附近居民的同意

正确答案：C，第 16 题(单项选择题)(每题 1.00 分)《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，公开是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。首先要求招标信息公开，其次还要求（）。

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

A.招标投标过程公开 B.评标方式公开 C.投标单位公开 D.招标单位公开

正确答案：A，第 17 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定：将80万元债务减少70万元，协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙公司并未履行协议约定。下列做法中正确的是（）。

A.甲就乙违反协议的行为，向乙住所地法院提起民事诉讼 B.由法院执行和解协议

C.由法院依职权恢复原判决的执行 D.甲向法院申请恢复原判决的执行

正确答案：D，第 18 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程．甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务．其违约责任的承担方式是（）。

A.甲公司向乙公司承担违约责任 B.甲乙两家公司共同承担违约责任 C.乙公司承担一部分连带责任 D.甲公司与乙公司协商承担违约责任

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

正确答案：A，第 19 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某监理公司接受委托承担一工程项目的监理任务，派驻现场的监理工程师，对其监理依据有下列看法，其中正确的是（）。

A.施工单位执行《建筑法》等法律法规的情况，应由政府建设行政管理部门监督。故法律、法规不是工程监理依据

B.监理施工单位“照图施工”是自己的权利和义务，施工图设计文件应作为监理依据 C.工程进度应由施工承包单位监督检查，工程承包合同中约定的进度条款不属于监理依据 D.工程款支付是建设单位的权利，工程承包合同中的工程款支付条款不属于监理依据

正确答案：B，第 20 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲公司2002年9月取得三级建筑幕墙工程专业承包企业资质，2005年12月取得二级资质。2005年11月甲获得了一笔4500㎡的幕墙工程业务，2006年3月竣工验收不合格，经返工修复后验收合格。由于三级建筑幕墙工程承包企业只能承揽3000㎡及以下的建筑幕墙工程，结算时业主认为甲超越资质等级承揽工程，且初次竣工验收不合格．承包合同无效，拒付工程款。若甲公司诉至法院。法院依法支持下列（）。

A.尽管甲超越资质等级承揽工程，但所签承包合同成立，业主应当按约支付工程款

B.虽然甲在工程竣工前取得了符合该项业务要求的二级资质，但签订合同当时甲超越资质许可范围，业主仍有权拒付工程款

C.由于工程初次竣工验收不合格，工程施工合同无效

D.经修复后竣工验收合格，业主有权请求甲承担修复费用．也应参照承包合同约定支付工程款

正确答案：D，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 21 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某合同价款为2000元，按规定交了定金，该定金可能为（）。

A.200元 B.500元 C.1000元 D.2000元

正确答案：A，第 22 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某承包商甲向乙水泥厂发出要约，欲从乙处购买一批某标号的水泥，乙收到要约未给予承诺便直接按照要约将所需水泥装车运送至甲处。此情形表明乙的承诺方式为（）。

A.通知 B.行为 C.缄默 D.默示

正确答案：B，第 416 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 > 王某与所在单位因工伤补助产生纠纷，2008年5月6日向当地劳动争议仲裁委申请仲裁。根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，仲裁庭的作出仲裁裁决的最晚日期为（）。

A.2008年6月5日 B.2008年6月20日

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

C.2008年6月25日 D.2010年6月30日

正确答案：C，第 24 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建设单位于2009年3月20日领到工程施工许可证后，因故不能按规定期限开工而申请延期，通过申请延期所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2009年（）为止。

A.7月19日 B.8月19日 C.9月19日 D.12月19日

正确答案：D，第 25 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某企业的投标文件中，投标报价大写金额为伍仟万元，而小写金额为5200万元，则其投标价格应认定为（）。

A.5000万元 B.5100万元 C.5200万元

D.向该企业征询的价格

正确答案：A，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 26 题(单项选择题)(每题 1.00 分)施工单位应当对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，并将其教育培训情况记入个人工作档案。每年的安全生产教育培训次数不应少于（）。

A.1次 B.2次 C.3次 D.4次

正确答案：A，第 27 题(单项选择题)(每题 1.00 分)李某装修房子与建材商店签订了购买瓷砖的合同并交了定金。到了约定提货期的先一天，该商店突然通知说该批瓷砖已被一位熟人买走，近期无货。对此，下列说法正确的是（）。

A.商店要承担缔约过失责任 B.商店属于先期违约 C.商店不承担责任

D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任

正确答案：B，第 28 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建筑工地负责人张某为防止有人侵入工地偷钢材，在工地周围拉电网，并在电网前设置了警示标记。一日晚，王某偷钢材不慎触电，经送医院抢救无效身亡。张某对这种结果的主观心理态度是（）。

A.直接故意

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

B.间接故意 C.过于自信的过失 D.疏忽大意的过失

正确答案：C，第 29 题(单项选择题)(每题 1.00 分)定金合同是当事人双方为了保证债务的履行．按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。

A.10％ B.20％ C.25％ D.30％

正确答案：B，第 30 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲市某房地产公司在乙市投资10万平方米“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在（）。

A.甲市 B.丙市 C.乙市 D.丁市

正确答案：C，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 31 题(单项选择题)(每题 1.00 分)李某于2007年11月1日通过传真方式向王某提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，李某采用的要约方式是（）。

A.口头形式 B.书面形式 C.默认形式 D.行为

正确答案：B，第 32 题(单项选择题)(每题 1.00 分)下列情形中属于效力待定合同的是（）。

A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金

C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D.10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某

正确答案：D，第 33 题(单项选择题)(每题 1.00 分)在行政诉讼中，人民法院主要审查的是（）。

A.行政主体 B.行政相对人 C.行政行为

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

D.行政法规、规章

正确答案：C，第 34 题(单项选择题)(每题 1.00 分)工程建设中，施工合同的标的应为（）。

A.有形财产 B.无形财产 C.行为 D.工作成果

正确答案：D，第 35 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某公司在外地设立分公司并取得营业执照后，如果又办理了工商变更登记，应在变更后30日内向税务机关办理（）。

A.注销税务登记 B.变更税务登记 C.纳税报告 D.纳税保证

正确答案：B，第 160 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 > 鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

我国《安全生产法》规定，用于储存危险物品的建设项目竣工投入使用的前提条件是（）。

A.安全设施验收合格 B.取得安全使用证 C.经监理检验合格 D.设置安全标志

正确答案：A，第 37 题(单项选择题)(每题 1.00 分)在下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是（）。

A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系 B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系 C.家庭雇佣劳动关系

D.社会保险机构与劳动者之间的关系

正确答案：B，第 38 题(单项选择题)(每题 1.00 分)公司作为纳税人，必须按照国务院财政、税务主管部门规定的保管期限保管的资料是（）。

A.账簿、记账凭证、完税凭证及有关资料 B.公司经营活动分析资料 C.减税、免税、退税证件 D.经营活动税收管理证明

正确答案：A，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 39 题(单项选择题)(每题 1.00 分)在施工过程中乙方采购材料，欠材料供应方材料费用150万元，工程完工后，甲方欠乙方竣工结算款200万元，现材料供应方急需120万元作为流动资金，否则其企业随时有停产的可能。在其找乙方索要欠款时，乙方称因甲方久欠其200万元没还，无法还钱给材料供应方。因此。材料供应方准备申请代位权向甲方索债。在索债过程中材料供应方发生了必要的管理费用15万元。一旦材料供应方获得代位权，材料供应方可以向甲方索要（）万元。

A.120万元 B.150万元 C.165万元 D.215万元

正确答案：B，第 40 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某法院院长发现经本院终审的一合同纠纷案件确有错误，应当再审，下述处理方法中正确的是（）。

A.决定由原审人民法院进行再审 B.提交审判委员会讨论 C.提请上级人民法院裁定 D.报请上一级人民法院进行再审

正确答案：A，第 41 题(单项选择题)(每题 1.00 分)张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

付款义务的应是（）。

A.甲建筑公司

B.乙建筑设备租赁公司 C.张某

D.张某、王某与乙建筑设备租赁公司

正确答案：A，第 42 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则（）。

A.截止于2006年1月1日，承包商丧失诉权

B.2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款。承包商也无权收取 C.截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权 D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

正确答案：C，第 43 题(单项选择题)(每题 1.00 分)民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。其中民事诉讼的参与人不包括（）。

A.证人 B.第三人 C.审判长 D.鉴定人

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

正确答案：C，第 44 题(单项选择题)(每题 1.00 分)因工伤死亡的农民工李某的家属因对事故的处理结果不满，邀集亲朋好友拦路喊冤。但依据宪法的规定，也应履行相应的义务，义务不包括（）。

A.尊重社会公德的义务 B.遵守宪法和法律的义务 C.遵守社会公共秩序的义务 D.审慎监督的义务

正确答案：D，第 45 题(单项选择题)(每题 1.00 分)王某口头提出与所在建筑公司解除劳动合同，该公司未予答复，32天后与一家房地产公司签订了劳动合同。王某走后，建筑公司生产受到影响，要求王某回公司上班。同时，与王某所在的房地产公司联系．希望让王某回公司上班，但房地产公司以已签订劳动合同为由，不予放人。于是建筑公司向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。依据《劳动合同法》，关于房地产公司与王某的行为，下列选项正确的是（）。

A.房地产公司招用已经解除劳动合同的王某．并给建筑公司造成经济损失，房地产公司应当赔偿由此造成的经济损失

B.房地产公司招用已经解除劳动合同的王某，虽然建筑公司受到损害，但房地产公司不承担任何责任 C.房地产公司招用未解除劳动合同的王某，并对建筑公司造成经济损失，房地产公司应当承担连带赔偿责任

D.虽然房地产公司招用了未解除劳动合同的王某．但对于建筑公司经济损失，房地产公司不应当承担任何责任

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

正确答案：C，第 46 题(单项选择题)(每题 1.00 分)如果从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况而停止作业，生产经营单位对此正确的处理是（）。

A.降低其工资

B.解除与其订立的劳动合同关系 C.允许该行为 D.对其给予警告处分

正确答案：C，第 47 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建筑公司低价中标了一栋住宅工程，为了保本赶工期，规定农民工节假日不休息、每天工作10小时，其做法违反了宪法规定的公民的（）。

A.劳动权 B.休息权 C.人身自由 D.平等权

正确答案：B，第 48 题(单项选择题)(每题 1.00 分)《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！A.解除合同 B.变更合同 C.转让合同

D.中止履行合同义务

正确答案：D，第 49 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲建筑公司设立劳动争议调解委员会，下列争议中，可由劳动争议调解委员会负责调解的是（A.甲建筑公司与本公司员工张某 B.甲建筑公司与乙公司员工李某 C.甲建筑公司与乙建筑公司 D.甲建筑公司员工王某与张某

正确答案：A，第 50 题(单项选择题)(每题 1.00 分)下列属于工程监理单位安全责任的为（）。

A.保证安全生产投入

B.审查安全技术措施及专项施工方案 C.对施工现场的安全生产负总责 D.对建设工程项目的安全施工负责

正确答案：B，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

。）

第 51 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。该赠与合同属于（）。

A.要物合同 B.单务合同 C.定式合同 D.双务合同

正确答案：B，第 52 题(单项选择题)(每题 1.00 分)远方公司是一家市政工程公司，目前正在市区内施工，施工项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区。为了避免原材料供应不足，远方公司进行了备料，运进施工现场的建筑材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对此，下面说法正确的是（）。

A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质

B.运输、装卸、存储过程中必须要采取密封措施或其他防护措施 C.只要交纳罚款，可以不采取防护措施

D.由于企业本身从事公益事业。对环境造成影响并不违法

正确答案：B，第 740 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:综合测试题 > 单项选择题 > 赵某于2005年9月10日通过考试取得了二级建造师资格证书，2006年8月10日受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2007年9月1日因工作变动而变更注册于田原建筑公司。赵某变更注册后，其注册证书和执业印章的有效期截止到（）。

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

A.2008年9月1日 B.2009年8月31日 C.2009年9月30日 D.2010年9月1日

正确答案：B，第 54 题(单项选择题)(每题 1.00 分)王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A.2021年3月5日 B.2021年3月15日 C.2021年5月15日 D.2023年2月13日

正确答案：B，第 667 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z203000建设工程纠纷的处理 > 单项选择题 > 关于证据保全制度,说法正确的是（）。

A.当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保

B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院 C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场 D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法

正确答案：D，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 56 题(单项选择题)(每题 1.00 分)工程发包和招标过程中的质量责任和义务的承担者应当是（）。

A.施工单位 B.勘察、设计单位 C.建设单位 D.工程监理单位

正确答案：C，第 57 题(单项选择题)(每题 1.00 分)建设主管部门如果对监理公司进行吊销资质证书的处罚，遵守的处罚程序应是（）。

A.简易程序 B.一般程序 C.听证程序 D.执行程序

正确答案：C，第 58 题(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于建设工程质量保证金的说法。错误的是（）。

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金 B.采用工程质量担保、工程质量保险等保证方式的，保证金的预留比例应降低

C.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实 D.缺陷责任期可由发、承包双方在合同中约定

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

正确答案：B，第 59 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某合同定金为22．5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为（）．

A.0 B.15万元 C.22．5万元 D.45万元

正确答案：A，第 60 题(单项选择题)(每题 1.00 分)我国《工程建设项目施工招标投标办法》规定．招标人应当向未中标的投标人退还投标保证金。退还的时间应在招标人与中标人签订合同后的（）个工作日内。

A.3 B.5 C.7 D.10 正确答案：B，第 61 题(多项选择题)(每题 2.00 分)依法设立的公司必须持有税务登记证件才能办理（）。

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

A.开立银行账户

B.申请办理减税、免税、退税、延期纳税、停业、歇业 C.领购发票 D.营业执照

E.申请开具外出经营活动税收管理证明

正确答案：A,B,C,E，第 62 题(多项选择题)(每题 2.00 分)如该施工企业将债权债务概括转移，则应当具备的条件包括（）。

A.合同有效存在 B.合同为双务合同

C.转让人与承受人达成合同转让协议 D.全部权利义务都转移 E.须经债权人同意

正确答案：A,B,C,E，第 63 题(多项选择题)(每题 2.00 分)工程建设中采取的下列措施不符合《消防法》规定的有（）。

A.禁止携带火种进入生产、储存化工原材料的仓库

B.自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程 C.在储存易燃物品的仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟标志 D.因工具缺乏，临时使用灭火锹从事施工生产 E.在雇用的工人中有几个人年龄未满16周岁

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

正确答案：C,D，第 106 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 多项选择题 > 某工程项目经理委托李辉采购一批水泥。对此，下面说法不正确的有（）。

A.如果李辉签完合同后死亡，则委托代理终止，该合同无效 B.如果李辉签合同前死亡，则委托代理终止

C.如果项目经理在李辉签完合同后死亡，则委托代理终止，该合同无效 D.如果项目经理在李辉签合同前死亡，则委托代理终止，该合同无效 E.如果李辉签完合同后死亡，则委托代理中止，该合同有效

正确答案：A,C,D,E，第 193 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 多项选择题 > 我国《安全生产法》中关于非法设置员工宿舍的法律责任规定，生产经营单位有下列行为之一的，有关部门将责令其限期改正。这些行为有（）。

A.未在生产经营场所设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 B.未在员工宿舍设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 C.仓库与员工宿舍在同一座建筑内 D.封闭、堵塞生产经营场所出口的 E.封闭、堵塞员工宿舍出口的

正确答案：A,B,D,E，第 66 题(多项选择题)(每题 2.00 分)环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

学习的现象。与工程建设有关的环境噪声主要有（）。

A.工业生产噪声 B.建筑施工噪声 C.交通运输噪声 D.社会服务噪声 E.社会生活噪声

正确答案：B,C，第 67 题(多项选择题)(每题 2.00 分)甲向乙发出要约，当乙承诺时对要约的内容作了非实质性变更，则下列表述中正确的是（）。

A.如果甲及时反对,则该承诺无效 B.如果甲及时反对，则该承诺有效 C.如果甲及时反对，则该承诺为新要约 D.如果甲未及时反对，则该承诺有效 E.如果甲未及时反对，则该承诺无效

正确答案：A,C,D，第 74 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 多项选择题 > 《中华人民共和国立法法》规定：地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照相应规定做出裁决，以下不属于规定权限范围的有（）。

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决

B.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

C.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由地方政府提请全国人大常鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

委会裁决

D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由地方政府提请当地人大常委会裁决

E.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见

正确答案：C,D，第 664 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:2Z203000建设工程纠纷的处理 > 多项选择题 > 根据《仲裁法》，在下列纠纷中，当事人可以申请仲裁的有（）。

A.孙某与某建设集团公司之间的劳动争议 B.张某与村民委员会之间土地承包经营合同纠纷 C.王某的房屋被李某倒车时撞坏的侵权纠纷 D.王某与其家人的遗产纠纷 E.甲乙之间的运输合同纠纷

正确答案：C,E，第 70 题(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《合同法》的规定，合同中债权人不得将债权转让给第三人的法定情形有（）。

A.根据合同性质不得转让 B.根据合同内容不得转让 C.按照当事人约定不得转让 D.依照法律规定不得转让 E.合同有瑕疵不得转让

正确答案：A,C,D，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 71 题(多项选择题)(每题 2.00 分)下列关于劳动争议仲裁委员会的设置和职能的选项中，表述正确的有（）。

A.县、市、市辖区应当设立劳动争议仲裁委员会

B.仲裁委员会组成人员必须是单数，主任由劳动行政主管部门的负责人担任 C.劳动争议仲裁委员会是依法成立的。通过仲裁方式处理劳动争议的专门机构 D.劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖 E.仲裁庭只能由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成

正确答案：A,B,C,D，第 379 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 多项选择题 > 依据《民用建筑节能规定》，下列属于鼓励发展的建筑节能技术和产品的有（）。

A.节能门窗的保温隔热和密闭技术 B.集中供热和热、电、冷联产联供技术 C.建筑照明节能技术与产品 D.燃气节能技术与产品 E.给水、排水节能技术与产品

正确答案：A,B,C，第 646 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:2Z203000建设工程纠纷的处理 > 多项选择题 > 在执行仲裁裁决时，被申请人提出证据证明，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行的情形包括（）。

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

A.双方约定的仲裁事项仅涉及合同价款，裁决中包含了质量 B.双方争议的款项是劳务工资 C.仲裁庭成员应该回避而没有回避

D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款 E.仲裁庭认定事实的主要证据不足

正确答案：A,B,C,E，第 74 题(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场“应设置明显的、符合国家标准的安全警示标志”的危险部位包括（）。

A.出入通道口 B.孔洞口

C.临时用电设施部位 D.生活区 E.基坑边沿

正确答案：A,B,C,E，第 75 题(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《劳动法》，劳动者有下列（）情形之一的，用人单位可随时解除劳动合同。

A.在试用期间被证明不符合录用条件

B.严重失职，对用人单位利益造成重大损害的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作

D.劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

E.被依法追究刑事责任

正确答案：A,B,E，第 76 题(多项选择题)(每题 2.00 分)甲、乙签订水泥订购合同，甲委托丙送货，并订立运输合同。丙送货途中，遭遇泥石流导致延迟送货，水泥受到部分损失。于是乙方以逾期交货和货物不符合约定为由拒收货物、拒付货款。丙多次与乙交涉未果，发现水泥受潮部分扩大，就将水泥作价卖给另一个厂家。则下列表述中正确的有（）。

A.水泥价值减少的损失由甲承担 B.水泥价值减少的损失由乙承担 C.水泥价值减少的损失由丙承担 D.丙为处理水泥的费用可以要求甲支付 E.丙为处理水泥的费用可以要求乙支付

正确答案：A,D，第 77 题(多项选择题)(每题 2.00 分)东新建筑公司要求王某以建造师名义执业时．应尽到以下义务，其中正确的有（）。

A.遵守法律、法规和有关规定。恪守职业道德 B.执行技术标准、规范和规程

C.在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人 D.保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密 E.允许他人以自己的名义从事执业活动

正确答案：A,B,D，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 78 题(多项选择题)(每题 2.00 分)某建筑公司的职工张某因劳动合同纠纷，向劳动仲裁委员会提起仲裁，甲是劳动行政主管部门的代表，乙是张某委托的律师，丙是建筑公司董事长，丁是工会代表，戊是建筑公司委托的律师。可以成为劳动仲裁委会组成人员的有（）。

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 E.戊

正确答案：A,D，第 79 题(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《建设工程文件归档整理规范》，应当归档的监理文件包括（）。

A.监理规划 B.监理通知 C.监理委托合同 D.监理工作总结

E.工程项目监理机构及负责人名单

正确答案：A,B,D，第 80 题(多项选择题)(每题 2.00 分)甲诉乙合同纠纷案中，对于乙的署名发生纠纷，需要对乙的笔迹和签名进行鉴定。以下对于鉴定的说法正确的有（）。

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

A.甲可以自行委托鉴定机构鉴定，无需与乙协商

B.甲如果申请人民法院鉴定，甲和乙可以协商确定鉴定机构 C.如果双方协商不成，则只能由申请方甲自行确定鉴定机构

D.人民法院经申请委托鉴定机构作出鉴定结论，甲认为鉴定结论明显依据不足，可以申请重新鉴定，但必须在举证期限内提出

E.对于甲的重新鉴定申请，人民法院审查认为，此鉴定结论瑕疵可以通过补充鉴定解决，可以不准予重新鉴定

正确答案：A,B,E，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第二篇：2014年二级建造师《建设工程法规及相关知识》预测试卷(第四部分)

第 51 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲公司2003年5月取得三级钢结构工程专业承包企业资质，2006年8月取得二级资质。2006年6月获得了一项2200㎡的网架钢结构制作与安装业务，2007年10月竣工验收合格。由于三级钢结构工程专业承包企业只能承揽1200㎡及以下的网架钢结构制作与安装工程，故业主认为甲公司超越资质等级承揽工程，承包合同无效，拒付工程款。对此，法院将支持下列观点（）。

A.虽甲公司超越资质等级许可的业务范围承揽工程，但承包合同仍有效

B.甲公司在工程竣工前才取得符合该项业务要求的二级资质，承包合同无效，业主有权拒付承包人合同约定工程价款

C.尽管甲公司超越资质等级许可的业务范围承揽工程，承包合同无效，但该工程竣工验收合格，业主应参照合同约定支付工程价款

D.由于甲公司在工程竣工前取得了符合该项业务要求的二级资质，双方所签订合同有效，业主仍应按合同约定支付工程价款

正确答案：C，第 20 题(单项选择题)(每题 1.00 分)万某2006年9月参加了全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（）。

A.以建造师的名义担任施工单位的项目负责人 B.以建造师名义从事其他施工活动的管理工作 C.取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业 D.取得建造师注册执业证书和执业印章

正确答案：C，第 53 题(单项选择题)(每题 1.00 分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

根据《合同法》第270条的规定，建设工程合同应当采用书面形式。因此，订立建设工程合同的行为，属于（）法律行为。

A.民事 B.合同 C.非要式 D.要式

正确答案：D，第 54 题(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《税收征收管理法》规定，公司延期缴纳税款的期限，最长不得超过（）。

A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月

正确答案：A，第 55 题(单项选择题)(每题 1.00 分)民事法律关系违约终止，是指民事法律关系主体一方违约，或发生（），致使某类民事法律关系规范的权利不能实现。

A.自然灾害 B.意外事故 C.不可抗力 D.人为事故

正确答案：C，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 56 题(单项选择题)(每题 1.00 分)依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人改变项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

正确答案：C，第 57 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某电力大厦系甲市政府投资建设的重大项目，根据施工计划，预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在（）进行。

A.2007年7月1日前 B.2007年7月1日后 C.2007年12月31日前 D.2007年12月31日后

正确答案：A，第 58 题(单项选择题)(每题 1.00 分)《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容 器、包装物鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。

A.无害化 B.减轻污染的

C.再生利用 D.消除污染的

正确答案：D，第 59 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某购房合同2007年11月10日签订，买房人2007年11月15日发现卖方提供的证件有假而向法院申请，法院于2007年11月28日确认合同无效，合同没有效力的时间是从（）开始。

A.2007年11月10日 B.2007年11月15日 C.2007年11月20日 D.2007年11月28日

正确答案：A，第 59 题(单项选择题)(每题 1.00 分)法律体系是指一国的全部现行法律规范，按照一定的标准和原则，划分为不同的（）而形成的内部和谐一致、有机联系的整体。

A.法律部门 B.法律形式 C.法律等级 D.法律规范

正确答案：A，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 61 题(多项选择题)(每题 2.00 分)场景(十）

甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期10个月，由丙监理公司负责监 理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施 工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人 员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证 后，改建工程顺利。

在改建过程中，丙监理单位的监理内容包括()A.进度控制 B.质量控制

C.成本控制 D.合同管理

E.组织管理

正确答案：A,B,C,D，第 62 题(多项选择题)(每题 2.00 分)根据我国《劳动法》的有关规定，对女职工实行特殊保护制度，下述各项符合劳动法的有（）。

A.甲企业对从事矿山作业的女工比其他岗位工作待遇高10％

B.乙企业对所有女职工的工作岗位，一律限制在国家规定的第三级体力劳动强度以下 C.丙企业因为要赶订单，所以安排某怀孕8个月的女职工加夜班

D.因工期紧张，丁企业安排为自己一周岁半的婴儿哺乳的某女工延长工作时间 E.因某女工怀孕，所以戊企业将她从操作X光机岗位调换到档案室整理资料

正确答案：B,D,E，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 63 题(多项选择题)(每题 2.00 分)下列属于诺成合同的有（）。

A.定金合同 B.委托合同 C.勘察、设计合同 D.保管合同 E.借款合同

正确答案：B,C，第 64 题(多项选择题)(每题 2.00 分)在下列选项中，属于我国法定的证据种类的有（）。

A.直接证据 B.间接证据 C.证人证言 D.物证 E.现场笔录

正确答案：C,D，第 65 题(多项选择题)(每题 2.00 分)按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）A.联合体共同投标,投标文件中没有附共同投标协议

B.交纳投标保证金超过规定数额

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

C.投标人是响应招标、参加投标竞争的个人

D.投标人在开标后修改补充投标文件

E.投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

正确答案：A,C,E，第 66 题(多项选择题)(每题 2.00 分)按照《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定，允许担任施工项目负责人的注册建造师在其承建的建设项目竣工验收或移交项目手续办结前变更注册单位的情况有（）。

A.发包方同意更换项目负责人

B.发包方与该注册建造师受聘企业已解除承包合同 C.该注册建造师的受聘企业聘用了新的项目经理 D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人 E.因发包方原因致使工程项目停工超过100天

正确答案：A,B,D，第 67 题(多项选择题)(每题 2.00 分)关于民事诉讼中的级别管辖。下列说法正确的有（）。

A.级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限 B.诉讼审判程序为两级终审，因此我国法院也只有两级 C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件 D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据 E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

正确答案：D,E，第 68 题(多项选择题)(每题 2.00 分)在我国的民法通则中，自然人包括()A.公民 B.行为

C.外国人 D.无国籍的人 E.专业技术人员

正确答案：A,C,D，第 806 题(多项选择题)(每题 2.00 分)定金是担保的一种形式，具有的性质包括（）。

A.合同成立的依据 B.抵作价款 C.违约金 D.预先给付 E.担保

正确答案：D,E，第 70 题(多项选择题)(每题 2.00 分)申请建造师注册人员必须同时具备下列条件()鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

A.取得建造师执业资格证书 B.无犯罪记录

C.无行政处罚记录.D.身体健康，能坚持在建造师岗位上工作

E.经所在单位考核合格

正确答案：A,B,D,E，第 192 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 多项选择题 > 我国《安全生产法》规定，从业人员安全生产中的义务包括（）。

A.自律遵规

B.检举安全生产中存在的问题 C.自觉学习安全生产知识 D.危险报告

E.批评安全生产中违章指挥

正确答案：A,C,D，第 72 题(多项选择题)(每题 2.00 分)下列属于工程监理单位安全责任的有（）。

A.对建设工程安全生产承担监理责任 B.向施工单位提供有关资料

C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资 D.审查施工组织设计中的安全技术措施 E.及时、如实报告生产安全事故

正确答案：A,D，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 73 题(多项选择题)(每题 2.00 分)销售建筑材料、建筑构配件的单位应承担的责任和义务有（）。

A.进货检验的义务 B.保持产品质量的义务 C.确保标识规范的义务

D.确保在显著位置清晰标明生产日期和安全使用期的义务 E.确保有警示标志或者中文警示说明的义务

正确答案：A,B,C，第 74 题(多项选择题)(每题 2.00 分)当事人申请撤销仲裁裁决须符合的条件有（）。

A.必须向仲裁委员会提出申请，由仲裁委员会提交给有管辖权的人民法院 B.必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出 C.必须向被申请人住所地的中级人民法院提出 D.应当自收到裁决书之日起6个月内提出

E.必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形

正确答案：B,D,E，第 75 题(多项选择题)(每题 2.00 分)《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（）的原则。

A.公开

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

B.合法 C.公平D.公正 E.诚实信用

正确答案：A,C,D,E，第 76 题(多项选择题)(每题 2.00 分)安全生产管理机构的职责主要包括（）。

A.组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动 B.配备专职安全生产管理人员

C.落实国家有关安全生产法律法规和标准 D.编制并适时更新安全生产管理制度 E.落实安全生产管理责任

正确答案：A,C,D，第 77 题(多项选择题)(每题 2.00 分)根据合同中的规定，建筑施i合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款 无效。

A.合同履行结果只有对方受益 B.不可抗力造成对方财产损失

C.履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失

E.故意或重大过失造成对方财产损失

正确答案：C,E，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 78 题(多项选择题)(每题 2.00 分)下列可以做投标保证金的有（）。

A.现金支票 B.银行保函 C.银行汇票

D.担保单位的信用担保 E.保兑支票

正确答案：A,B,C,E，第 79 题(多项选择题)(每题 2.00 分)某工程项目的施工总包单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有（）。

A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位 B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人 C.将其中的主体结构工程分包给乙公司

D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司 E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司

正确答案：B,C,D,E，第 80 题(多项选择题)(每题 2.00 分)在下列几种有关安全生产许可证的取得、使用的情况中，施工企业应负的法律责任有（）。

A.未取得安全生产许可证进行施工 B.转让或接受转让安全生产许可证

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

C.冒用安全生产许可证

D.安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废 E.安全生产许可证期满后未办理延期继续生产

正确答案：A,B,C,E，第 1 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）。

A.保证 B.质押 C.留置 D.抵押

正确答案：D，第 2 题(单项选择题)(每题 1.00 分)在建设工程发包和签订工程合同前，必须向建设行政主管部门申请办理的手续是（）

A.施工许可证 B.报建登记手续

C.规划许可证 D.国土使用证

正确答案：B，第 3 题(单项选择题)(每题 1.00 分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

施工中浇注钻孔桩的过程会产生很强的施工噪声，对此，下面说法正确的是（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域，禁止进行产生环境噪声污染的建筑施工作业．因此，不允许其浇筑钻孔桩

B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域。禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业．因此，不允许其浇筑钻孔桩

C.要想夜间浇筑钻孔桩，必须要有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，且必须公告附近居民 D.要想夜间浇筑钻孔桩，必须要有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，且必须征得附近居民的同意

正确答案：C，第 4 题(单项选择题)(每题 1.00 分)调查中发现，某企业曾因未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正，但在限期内未改正。有关部门将依据我国《安全生产法》的规定，责令其停产整顿并罚款，其限额是（）。

A.1万元以下 B.2万元以上 C.2万元以下 D.3万元以下

正确答案：C，第 5 题(单项选择题)(每题 1.00 分)张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断．在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。这种调解形式属于（）。

A.行政调解

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

B.法院调解 C.民间调解 D.仲裁调解

正确答案：C，第 6 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建设监理公司监理的高层住宅工程，施工单位为了保本、赶工期，安全生产管理疏漏，监理人员多次制止其违章作业但始终未能改正，于是向建设单位作了报告，而建设单位出于工期的考虑，不同意监理人员下停工令，直至有一天施工现场终于发生了安全事故，造成了农民工一死一伤的后果。对此，当地建设主管部门对该监理公司进行了行政处罚。建设主管部门对该监理公司所作的行政处罚，在下列（）情况下不能成立。

A.行政处罚决定前，向当事人告知了处罚决定的事实、理由和当事人依法享有的权利 B.建设主管部门拒绝听取当事人的陈述、申辩．当场作出了行政处罚的决定 C.建设主管部门采纳了当事人提出的确凿事实、理由或证据而作出了从轻处罚的决定 D.当事人要求听证，建设主管部门组织了听证，但仍作出了行政处罚的决定

正确答案：B，第 7 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定 租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是()A.附条件合同，条件成就合同解除

B.附条件合同，条件成就合同生效

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

C.附期限合同，期限届满合同解除

D.附期限合同，斯限届满合同生效

正确答案：C，第 8 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建筑公司招聘，甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统的操作人员，4人均无上岗证，根据《消防法》可以聘用上岗的是（）。

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

正确答案：C，第 9 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉。法庭判决其2006年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付，则农民工可以在（）之前申请强制执行。

A.2006年9月5日 B.2007年2月5日 C.2007年8月5日 D.2008年8月5日

正确答案：D，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 10 题(单项选择题)(每题 1.00 分)按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是()A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人

正确答案：D，第 11 题(单项选择题)(每题 1.00 分)在代理关系中，（）承担民事责任。

A.代理人对自己的行为 B.被代理人对代理人的代理行为

C.代理人对第三人的行为 D.被代理人对第三人的行为

正确答案：B，第 12 题(单项选择题)(每题 1.00 分)李某装修房子与建材商店签订了购买瓷砖的合同并交了定金。到了约定提货期的先一天，该商店突然通知说该批瓷砖已被一熟人买走，近期无货。对此，下列说法正确的是（）。

A.商店要承担締约过失责任

B.商店属于先期违约

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

C.商店不承担责任

D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任

正确答案：B，第 13 题(单项选择题)(每题 1.00 分)根据我国《建筑工程安全生产管理条例》规定，对没有安全施工措施的建设项目，建设行政 主管部门不予颁发（）。

A.建设工程规划许可证 B.施工许可证

C.建设用地规划许可证 D.安全许可证

正确答案：B，第 14 题(单项选择题)(每题 1.00 分)自然资源与环境保护法是关于保护环境和自然资源、（）和其他公害的法律。

A.社会治安 B.社会福利 C.防治污染 D.社会环境

正确答案：C，第 15 题(单项选择题)(每题 1.00 分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

甲材料公司与乙运输公司签订的运输合同属于（）。

A.无偿合同 B.单务合同 C.双务有偿合同 D.从合同

正确答案：C，第 16 题(单项选择题)(每题 1.00 分)行政处分的方式是()A.没收非法财产 B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.记过、撤职、开除等

正确答案：D，第 19 题(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的是（）

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B.依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员 交纳保险费

C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

D.有保证工程质量和安全的具体措施

正确答案：B，第 18 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建设工程项目采取公开招标的方式选择承包商。在开标过程中主持人发现，某投标文件计算过程中单价与工程量的乘积与总价不一致。此时，主持人正确的处理方式为（）。

A.以单价金额为准 B.以总价金额为准 C.由投标人确认 D.由招标人确认

正确答案：A，第 43 题(单项选择题)(每题 1.00 分)场景(六）

施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工 单位提出推迟1个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建 材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转 让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质 量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应 损失。

根据《合同法》的规定,下列说法中正确的是,施工单位（）A.有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失

B.无权要求水泥厂继续履行合同

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

C.有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失

D.有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失

正确答案：B，第 24 题(单项选择题)(每题 1.00 分)赵某于2005年9月通过考试取得了二级建造师资格证书，2006年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2007年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。赵某变更注册后其注册证书和执业印章的有效期截止到（）。

A.2008年9月 B.2009年8月 C.2009年9月 D.2010年9月

正确答案：B，第 21 题(单项选择题)(每题 1.00 分)当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）条款.A.应当适用违约金 B.应当适用定金

C.可以选择适用违约金或者定金 D.可以同时适用违约金和定金

正确答案：C，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 22 题(单项选择题)(每题 1.00 分)保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）

A.减除 B.无效

C.收归国家所有 D.限额赔付

正确答案：B，第 23 题(单项选择题)(每题 1.00 分)工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量标准的，应（）。

A.指示施工单位修改设计文件 B.要求设计单位改正

C.将设计文件修改后发给施工单位实施 D.报告建设单位要求设计单位改正

正确答案：D，第 24 题(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A.买卖合同生效 B.转移登记

C.交付 D.买方占有

正确答案：C，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 135 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲、乙两家公司协议组成联合体投标，约定施工中如因质量问题遭业主索赔时各承担50％索赔额。之后甲乙组成的联合体中标，且在施工过程中由于乙公司所用施工技术不当出现了质量问题而遭到业主30万元索赔，则以下不符合法律规定的说法是（）。

A.虽质量事故是乙的技术所致，但联合承包体双方对承包合同的履行承担连带责任，甲或乙无权拒绝业主单独向其提出的索赔要求

B.共同投标协议约定甲乙各承担50％的责任，业主只能分别向甲、乙各索赔15万元 C.业主既可要求甲承担赔偿责任，也可要求乙承担赔偿责任 D.若乙先行赔付业主30万元，乙可以向甲追偿15万元

正确答案：B，第 499 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万元定金给乙。合同签订后，在履行过程中甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况。则下列说法正确的是（）。

A.甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失 B.甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失 C.甲只能要求乙赔偿在买水泥过程中受到的损失 D.甲有权要求乙承担违约责任

正确答案：B，第 27 题(单项选择题)(每题 1.00 分)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在一定程度的安全事故隐患，应当（）。

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

A.要求施工单位整改 B.要求施工单位暂时停止施工 C.及时报告建设单位 D.及时向有关主管部门报告

正确答案：A，第 28 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲市某房地公司在乙市投资10万平方米“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该 施工合同的主要履行地点在（）。

A.甲市 B.丙市 C.乙市 D.丁市

正确答案：C，第 29 题(单项选择题)(每题 1.00 分)职工群众进行预防和治理安全的制度是安全生产管理制度中的（）。

A.培训制度 B.检查制度 C.群防群治制度 D.教育制度

正确答案：C，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 30 题(单项选择题)(每题 1.00 分)承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接，施工中开挖的管道沟未设置保护措施和警示标志。当天黄昏，李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中，造成胳膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于（）。

A.违约责任 B.侵权责任 C.行政责任 D.刑事责任

正确答案：B，第 31 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（）组成。

A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表

B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C.企业的职工代表和企业代表

D.企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表

正确答案：C，第 32 题(单项选择题)(每题 1.00 分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

场景(四）

具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九 层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审 査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程 中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）A.有完整的技术档案 B.有完整的施工管理资料

C.设计单位签署的质量合格文件 D.监理单位签署的工程质量保修书

正确答案：D，第 56 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且 约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期 延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。

仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）

A.甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请

B.仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院

C.仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院

D.仲裁机构采取必要的证据保全措施

正确答案：B，第 34 题(单项选择题)(每题 1.00 分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的()公开进行。

A.任意时间 B.投标有效期内

C.提交投标文件截止时间的同一时间 D.提交投标文件截止时间之后三日内

正确答案：C，第 35 题(单项选择题)(每题 1.00 分)根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的()工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A.主体结构 B.电气

C.装饰 D.暖通

正确答案：A，第 36 题(单项选择题)(每题 1.00 分)由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准,属于（）。

A.国家标准 B.行业标准

C.地方标准 D.企业标准

正确答案：B，第 37 题(单项选择题)(每题 1.00 分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，当事人向劳动争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁的时效是（）。

A.三个月 B.六个月 C.一年 D.二年

正确答案：C，第 124 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。按照建筑法施工许可制度的规定。该工程正常开工的最迟允许日期应为2006年（）。

A.4月19日 B.6月19日 C.6月20日 D.9月20日

正确答案：B，第 39 题(单项选择题)(每题 1.00 分)投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）

A.串通投标罪 B.合同诈骗罪

C.侵犯商业秘密罪 D.受贿罪

正确答案：B，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 40 题(单项选择题)(每题 1.00 分)建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。

A.30 B.90 C.120 D.150 正确答案：B，第 41 题(单项选择题)(每题 1.00 分)按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。

A.企业工会代表企业职工 B.企业每一名职工

C.企业10名以上职工 D.企业绝大部分职工

正确答案：A，第 42 题(单项选择题)(每题 1.00 分)某工地发生了安全事故，造成3人死亡,按照生产安全事故报告和调査处理条例的规定，该 事故属于A.特别重大事故 B.重大事故

C.较大事故 D.一般事故

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！）

（正确答案：C，第 43 题(单项选择题)(每题 1.00 分)

应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。

A.生活区人口 B.生活用水源

C.在建工程出入通道 D.办公区人口

正确答案：C，第 44 题(单项选择题)(每题 1.00 分)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员任职前应当经（）。

A.建设行政主管部门审查合格 B.建设行政主管部门备案 C.建设行政主管部门考核合格 D.建设行政主管部门登记

正确答案：C，第 45 题(单项选择题)(每题 1.00 分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

针对企业延期后仍不能按时缴纳税款的情形，税务机关可责令该企业（）。

A.限期补交税款

B.除限期补交税款外，还征收万分之五的滞纳金

C.除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金 D.除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金

正确答案：D，第 46 题(单项选择题)(每题 1.00 分)劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过()A.3个月 B.6个月

C.12个月 D.18个月

正确答案：B，第 10 题(单项选择题)(每题 1.00 分)招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（）的体现。

A.公开原则 B公平原则

C.公正原则 D.诚实信用原则

正确答案：B，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第 48 题(单项选择题)(每题 1.00 分)施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，应当（）。

A.向建设行政主管部门或者其他有关部门审查 B.在相关媒体进行发布

C.向建设行政主管部门或者其他有关部门登记 D.报建设单位审查

正确答案：C，第 49 题(单项选择题)(每题 1.00 分)甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。该赠与合同属于（A.要物合同 B.单务合同 C.定式合同 D.双务合同

正确答案：B，第 508 题(单项选择题)(每题 1.00 分)合同履行中，如遇条款不明确，按照《合同法》的约定，下列表述正确的是（）。

A.质量要求不明确的，可按照国家标准、地方标准履行 B.履行地点不明确，给付货币的，在履行义务一方所在地履行

C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，但应给对方必要的准备时间

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

。）

D.履行费用负担不明确的，由双方共同负担

正确答案：C，鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！

第三篇：一级建造师 建设工程法规及相关知识 考前复习资料

一级建造师－建设工程法规及相关知识考前复习资料

2011.9.20

1．下列与工程建设相关的法规，属于行政法的是()。A．建筑法

B．土地管理法

C．审计法

D．统计法

2．某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作出审计结论，对此过程中产生的法律关系，说法错误的是（）。A.该施工企业与医院之间是民事法律关系 B.该施工企业与医院之间法律地位平等 C.审计机关与该医院之间是民事法律关系

D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系 3．下列错误的说法是（）。

A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程任务而设立的组织

B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为后果由企业法人承担

D.项目经理签字的材料款，如不按时支付，材料供应商以项目经理为被告提起诉讼 4.可以是没有法人资格的其他组织是（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.勘察设计单位

5．在工程建设领域，下列()之间的关系构成委托代理关系。

A．建设单位与监理单位

B．总承包单位与分包单位

C．监理单位与总监理工程师

D．施工单位的法定代表人

6．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丙水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。

A．甲某的行为属表见代理，该合同有效 B．甲某的行为属无权代理．该合同无效

C．水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D．水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任 7．“一物一权”是指物权的（）特性

A.支配权

B.绝对权

C.财产权

D.排他性

8．由于大量摊贩占据门前的道路，黄河建筑公司的某项目工地门前十分拥挤。在工程进入建筑阶段工程车辆进出极其不便，为了不耽误工期。这种情况下，黄河公司项目经理可以采取（）的方式向司法部门请求保护自己的物权。

A.请求确认物权

B.请求排除妨碍

C.请求恢复原状

D.请求返还原物

9．下列关于物权设立的说法正确的是（）。A.动产物权的设立，自合同成立时生效 B.动产物权的设立，自交付时生效 C.房屋所有权的设立，自登记时生效

D.不动产物权的设立，自占用时生效

10．根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。A.监理单位和施工单位

B.建设单位和施工单位 C.勘察单位和设计单位

D.建设单位和设计单位 11．假冒注册商标罪是指, 未经注册商标所有人许可，（）情节严重的行为。

A.在相同的商品上使用与注册商标近似的商标 B.在同类商品上使用与注册商标近似的商标 C.在同类商品上使用与注册商标相同的商标 D.同一种商品上使用与其注册商标相同的商标

12．某施工企业一级建造师吕某在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项发明创造，下列说法正确的是（）。

A.不属于职务发明创造，吕某有专利申请权

B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业

C.由于吕某的发明创造不是在执行单位任务，故不属予职务发明

D.由于吕某利用了单位的物质条件，专利权归属可以与单位协商确定

13．甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。

A.甲建设单位

B.乙设计单位

C.注册建筑师王某

D.甲、乙两单位共同

14．下列关于我国商标法说法正确的是（）。

A.商标非经注册不得使用 B.注册商标不得转让

C.商标注册采用使用在先原则 D.商标注册人享有商标专用权

15．在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押登记手续，下列不需要登记的抵押物是（）。

A．土地使用权

B．城市房地产

C．车辆

D．机器

16．下列关于抵押的表述中，正确的是（）。

A．抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，只需要通知抵押权人 B．转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押人不能转让

C．抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 D．抵押人转让抵押物所得的价款归抵押人所有

17．下列可以成为保证人的单位是（）。

A.国家机关 B.以公益为目的的事业单位

C.以公益为目的的社会团体 D.有法人书面授权的企业法人的分支机构

18．甲与乙签订了有定金条款的车辆买卖合同，合同签订3日后甲向乙实际交付了定金。下列说法正确的是（）。

A．车辆买卖合同于签订时生效，定金合同于实际交付定金时生效

B．定金合同于签订时生效，车辆买卖合同于实际交付定金时生效 C．车辆买卖合同及定金合同均于实际交付定金时生效 D．车辆买卖合同及定金合同均于合同签订时生效

19．甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。

A.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲乙双方承担

B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半 C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

D.甲方与乙方的变更事项未取得丙方的同意，丙方对该部分损失不承担保证责任

20．甲向乙借款20万元做生意，由丙提供价值15万元的房屋抵押，并订立了抵押合同。甲因办理登记手续费过高，经乙同意未办理登记手续。甲又以自己的一辆价值6万元的汽车质押给乙，双方订立了质押合同。乙认为将车放在自家附近不安全，决定仍放在甲处。一年后，甲因亏损无力还债，乙诉至法院要求行使抵押权、质权。本案中抵押和质押的效力分别为（）。A.抵押、质押均有效 B.抵押、质押均无效 C.抵押有效、质押无效 D.质押有效、抵押无效

21．甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（）万元。

A.12 B.18 C.24 D.32

22．某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（）万元。

A.6 B.14 C.20 D.26

23．某工程项目施工过程中，施工单位的项自经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。该项目经理的行为构成（）。

A.重大责任事故罪 B.工程重大安全事故罪

C.强迫职工劳动罪 D.重大劳动安全事故罪

24．施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是（）。A.责令改正 B.责令赔偿损失 C.责令停业整顿 D.降低资质等级

25．某工程按国务院规定2009年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。

A．向批准机关申请延续

B．报批准机关核验施工许可证 C．重新办理开工报告审批手续 D．向批准机关备案

26．下列工程需要申请施工许可证的有（）。A．投资额30万元以上的建筑工程 B．建筑面积300平米以下的建筑工程 C．实行开工报告审批制度的建筑工程 D．工程建设中的临时性建筑

27.下列关于企业资质变更的表述中，正确的有（）。

A．企业合并的，合并后存续或新生企业可继承合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应的条件 B．企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化的，也要重新核定 C．企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理

D．企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理

28．注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。A．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B．当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章 C．修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行 D．分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章 29．下列情形中，不属于不予注册的情形是（）。A．甲某曾于1年前因犯罪被判处管制2年 B．乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月 C．丙某申请在两个单位注册

D．丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故 30．下面项目中可以不进行公开招标的是()。

A.某市国际会议中心

B.国家投资建设的国有铁路

C.世行贷款的某高速公路项目

D.某居民在自己的宅基地上建造房屋

31．下面关于招投标的叙述，正确的是()。

A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力 B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同

C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订背离合同实质性内容的协议

D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

32．按《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令整改、处以罚款外，可以（）。A.收回国有资金 B.重新审批该项目

C.暂停项目执行或资金拨付

D.撤销承包单位的资质证书

33．甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。两家企业组成联合体投标，参加了资格预审并获通过，后来决定吸收丙加人联合体。则下面说法中正确的是()。

A．如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意

B．如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意 C．如果丙是三级企业，就不能被吸收进来

D．不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意

34．施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（）外均是法律所禁止的。A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主指定的分包人的

C.将承包的工程肢解以后以分包名义全部转让给他人完成的

D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

35．甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约内容无效，则（）。A.甲发出后一个通知的行为为要约撤销

B.甲发出一个通知的行为为要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只有不迟于乙发出承诺时才有效

36.要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是（）。

A．口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力

B．书面形式的要约自发出时发生效力

C．要约到达受要约人时生效

D．当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力

37．某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是()。

A．地税局与甲公司签订的承包合同无效 B．甲公司应承担违约责任

C．甲公司应承担缔约过失责任

D．甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定

38．甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项月中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）。

A．这1万元定金归乙水泥厂所有

B．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

D．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

39．甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则（）。A．按照乙、丙、丁平均分配这笔收入

B．按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入

C．按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入

D．按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入

40．建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后．（）。

A.可通知建设单位自提

B．应将钢材送到施工现场

C．应将钢材送到建设单位的仓库

D．应将钢材送到建设单位的办公所在地

41．下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是（）。

A．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 C．建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 D．承揽全部劳务作业的劳务分包合同

42．某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2009年10月1日竣工。2009年8月1日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（）。

A．没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关

B．构成违约，因为客观上存在违约的事实

C．没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任

D．构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重

43．王某自2003年其在一建筑公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险费，王某于2009年曾失业4个月，期间一直领失业保险金，随后找到了新的工作并继续缴纳失业保险费。2011年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。

A.12

B.18

C.24

D.26 44．甲因不能胜任工作，公司研究决定．从2009年8月1日起解除与甲的劳动合同。根据《劳动法》的规定．该公司最迟应于（）前以书面形式通知张某。

A．2009年6月1日

B．2009年6月16日

C．2009年7月2日

D．2009年7月16日

45．在城市市区噪音敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪音污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或有关主管部门的证明，但以下夜间施工无需取得证明的是（）。A．配合建设单位24小时联动试车

B．为避免冬期施工进行抢工

C．自来水管道爆裂进行抢修

D．全运会项目开幕时间临近必须抢工

46．某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。

A．1年

B．2年

C．3年

D．5年

47．某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。

A．处以罚款

B．吊销资质证书

C．追究项目经理刑事责任

D．要求恢复文物原状

48．建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是()。

A．安全生产责任制度

B．群防群治制度

C．安全生产教育培训制度

D．安全生产检查制度

49．2009年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日．有工人落入坑中．造成重伤，孙某违背了()义务。

A．危险报告

B．遵守安全生产规章制度的

C．批评和检举、控制

D．接受安全生产教育培训的

50．掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是（）。A．向施工单位提供资料的责任

B．审查施工组织设计的责任

C．依法履行合同的责任

D．提供安全生产费用的责任 51.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）。

A．制定施工现场的消防安全制度

B．向有关部门报审消防设计图纸 C．对施工人员进行消防宣传教育

D．定期检修施工现场的消防器材

52．某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则总、分包单位之间对该安全事故（）。

A．总承包单位承担责任

B．幕墙分包单位承担责任

C．总、分包单位承担连带责任

D．分包单位承担主要责任

53．某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。

A．建设单位

B．总承包单位

C．土方分包单位

D．监理单位

54．.某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是（）。

A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任 B．由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任 C．由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法

D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险．对于雇用的农民工不需要办理

55．下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是（）。

A．在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B．未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C．地方标准中不存在强制性条文

D．地方标准的复审周期一般不超过5年

56．包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽住宅楼施工工程，后由其工程出现严重质量问题，建设单位为此提出索赔，对此质量问题的责任，说法正确的是（）。

A．建筑公司独自承担

B．王某独自承担

C．建筑公司与王某按过错比例承担

D．建筑公司与王某连带承担

57．按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除()外都是违法的。

A．为保证工程质量，设计单位对某重要设备指定了生产商

B．建设单位装修过程中指令拆除承重墙

C．施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比，提高了混凝土强度

D．监理工程师采用旁站、巡视、平行检测的方法实施监理

58．对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。

A．施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B．建设单位应当先行备案后进行消防验收

C．可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D．在验收后应当报公安机关消防机构备案

59．某工程竣工验收合格后第11年，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。

A．建设单位维修并承担维修费用

B．施工单位维修并承担维修费用

C．施工单位维修．设计单位承担维修费用

D．施工单位维修．混凝土供应单位承担维修费用

60．某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35 MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是()。

A．由于合同不属于政府监督的依据，所以质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B．由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工 C．由于满足规范中的标准，属于合格产品．质量监督人员不可据此要求施工单位返工 D．根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工 61.某工程分为I、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，I号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现I号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（）。

A．发包人可以主张整体工程质量不合格

B．施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责

C．合理使用寿命为设计文件规定的合理年限

D．发包人的行为视为对工号楼质量认可

62．某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是（）。

A．罚款

B．被扣除保证金

C．申请晋升资质等级不予批准

D．申请主项资质以外的资质不予批准

63．在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。

A．施工方上级单位

B．建设方

C．当地政府建设主管部门

D．人民法院

64．按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

65．某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（）人民法院提起诉讼。

A．A区或8区

B．B区或C区 C．C区或D区

D．D区或A区

66．下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。

A．当事人可以委托l～2人作为诉讼代理人

B．委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C．诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权

D．诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权

67．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人 民法院作出裁定的，由()裁定。

A．仲裁委员会

B．合同履行地中级人民法院

C．被告所在地中级人民法院

D．仲裁委员会所在地中级人民法院

68．商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是（）。

A．审理方式分为开庭审理和不公开审理

B．仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效 C．当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内提出撤销

D．仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决

69．某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是（）。

A．省政府

B．市政府

C．西城区政府

D．西城区建委

70．下列选项中，不能提起行政复议的是（）。

A．某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场 B．某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商}昆价格 C．建设行政主管部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为

D．建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证

71．经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律，包括（）。A.土地管理法 B.标准化法 C.审计法 D.节约能源法

E.安全生产法

72．法人的成立条件包括（）。A.具有民事权利能力和民事行为能力 B.能够享有民事权利和承担民事义务 C.依法成立

D.有必要的财产或者经费

E.能够独立承担民事责任

73．下列关于无权代理的说法，正确的是（）。

A.只有经过被代理人追认后，其后果才由被代理人和行为人共同承担

B.未经被代理人追认，其后果由行为人承担

C.被代理人知道他人以本人名义实施民事行为不作否认的，其后果仍由行为人承担

D.第三人知道行为人没有代理权后还与行为人实施民事行为给他人造成损失的，由行为人独自赔偿

E.行为人没有代理权以被代理人的名义与相对人签订合同，但相对人有理由相信行为人有代理权的，其后果由被代理人承担

74．关于物权说法正确的是（）。

A.不动产物权的设立、变更、转让等行为需登记后才产生效力 B.签订买卖房屋或其他不动产的，可以实行预告登记

C.通常，动产物权的设立从交付时生效

D.住宅建设用地使用权期届满的，需重新审理后方可继续续期

E.同一土地有两个以上意向用地者，可由国家机关审批采用划拨形式将土地使用权给某一合格用地者 75．某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给了乙材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给甲。关于本案中债的性质，下列说法正确的有（）。

A.向甲供应商支付货款属于合同之债

B.向乙供应商支付货款属于合同之债 C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系 D.乙供应商获得货款形成无因管理之债 E.乙供应商获得货款形成不当得利之债

76．下列关于专利权期限的说法正确的是（）。A.发明专利权的期限是20年

B.实用新型专利权的期限是10年 C.外观设计专利权的期限是5年 D.发明专利权限自批准之日起计算 E.专利权限届满后，专利权终止 77．下禁止抵押的财产包括（）。A.土地所有权 B.幼儿园设施

C.施工单位机械设备 D.依法被扣押的汽车 E.集体所有的耕地的使用权

78．2007年9月1日，甲公司将一台机床交由乙公司保管，保管期限至同年10月31日，保管费50万元。11月5日，甲公司将机床提走，并约定10天内付保管费，如果10天内不付保管费，乙公司可对该机床行使留置权。现甲公司拒不支付保管费，乙公司可行使的权力为（）。A.对该机床行使留置权

B.向甲公司行使清偿请求权

C.对甲公司的其他设备行使留置权 D.要求甲公司承担违约责任

E.要求甲公司将机床送回，以便行使留置权

79．下列关于建筑意外伤害险的说法，正确的是（）。

A.施工单位可根据具体情况选择是否投保建筑意外伤害险 B.被保险人为施工现场从事危险作业的人员

C.实行总承包的，由总承包单位和分包单位共同承担保险费 D.保险期问从开工之日起至保修期为止 E.保险期从开工之日起至竣工验收合格止

80．某工地塔吊未按安全生产规定进行检查加固，为赶进度，管理人员明知道有安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡，对此应负刑事责任的有（）。

A．该工地负责人

B．负责塔吊安全的管理人 C．塔吊的销售人员 D．该建筑公司的负责人 E．工地上的施工人员

81．下列情形中属于违法分包的有（）。

A.总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 C.分包单位将其承包的工程再承包

D.未经建设单位认可，施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业 E.施工总承包人将承包工程的关键性工作分包给了具有先进技术的其他单位

82．根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列（）情形，经批准后可进行邀请招标。A．项目技术复杂，只有少数几家潜在投标人可供选择

B．涉及国家安全、国家机密、适宜招标但不宜公开招标的 C．法律、法规规定不宜公开招标的

D．供水、供电、供气、供热等市政工程项目 E．使用世行等国际组织贷款投资的项目

83．下列做法中不符合《劳动法》规定的有（）。

A.某女工因休产假过长，5个月仍未上班，企业将其除名

B.郑某试用期考核未通过，企业当即与其解除合同 C.孙某因患职业病就医，不能继续工作，企业将其辞退

D.李某出差期间交通事故受伤，伤愈后不能胜任原岗位工作，企业将其调至传达室收发信件 E.王某因盗窃罪被判处3年有期徒刑，企业单方与其解除劳动合同

84．《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同应遵守的规定有()。A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行

E．逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行

85.甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲 发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被 毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有（）。

A．甲有权拒绝接收这批材料

B．甲可以解除合同

C．被毁材料的损失应由甲和乙共同分担

D．被毁材料的损失由乙负担

E．被毁材料的损失由甲负担

86.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一 台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括（）。

A．向乙公司交付彩印机

B．向甲公司交付彩印机

C．向乙公司履行瑕疵担保义务

D．向甲公司履行瑕疵担保义务

E．履行维修义务

87．对于建设工程项目环境影响评价制度的说法正确的是（）。

A．建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件

B．环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估 C．环境影响评价可以有效预防因规划建设项目实施后对环境造成的不良影响 D．环境影响评价促进了经济、社会和环境的协调发展

E．建设项目的环境影响评价文件由建设单位按国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批 88．《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止以下活动(A．修建储存腐蚀性物品的仓库

B．开采矿产

C．进行影视剧摄制活动

D．举办大型群众性活动

E．修建生产易燃性物品的工厂

89．以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是()。

A．混凝土养护过程中应采取必要措施

B．将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核

C．对现场各个分包生活区合计统一计量用水量

D．临时用水采用节水型产品，安装计量装置

E．现场车辆冲洗设立循环用水装置

90．施工单位的项目负责人的安全生产责任包括（）。

A．落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

B．制订资金使用计划，保证安全生产所需资金的投入和使用

C．编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

D．及时、如实报告生产安全事故

E．组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患

91.某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业土程公司，对于编制

专项施工方案，下列说法中正确的是（）。

A．该专项方案应当由施工总包单位组织编制

B．该专项方案可由专业工程公司组织编制

C．该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字

D．该专项方案应当组织专家论证

E．该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施)。

92．下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。

A．已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险

B．提前竣工的，保险责任自行终止

C．因延长工期的，保险责任自行延长

D．施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续 E．未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证

93．某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A．施工单位资质等级证明

B．拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

C．拆迁安置补偿方案

D．拆除施工组织方案

E．供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料

94．施工单位在现场取样时，应在()的见证下进行。

A．政府质量监督人员

B．施工单位项目技术负责人 C．材料供应商技术负责人

D．监理工程师 E．建设单位代表

95．下述行为中应由建设单位承担相应行政责任的有（）。

A．暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量

B．任意压缩合理工期

C．迫使承包方低于成本价竞标

D．施工图未经报审而就用于工程施工

E．未对钢筋和商品混凝土进行检验

96．下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是（）。

A．施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落

B．住户装修过程中破坏防水层造成渗漏

C．地震造成墙体裂缝

D．建设单位采购材料不合格

E．设计承载力不足造成柱体弯曲

97．下列事件中，对相关处理不服可以提起行政复议的是（）。

A．工人王某在工地偷盗建材被公安机关拘留

B．李某的建造师资格被撤销

C．劳动部门对张某的劳动争议进行调解

D．城管部门对施工单位的罚款决定

E．质检监督站对不合格建材采取扣押措施

98．下列情形之一的，上一级人民法院可以根据申请执行人的申请，责令执行法院 限期执行或者变更执行法院()。

A．债权人申请执行时被执行人有可供执行的财产，执行法院自收到申请执行书之日起超过6个月对该财产未执行完结的

B．执行过程中发现被执行人可供执行的财产，执行法院自发现财产之日起超过6个月对该财产未执行完结的

C．对法律文书确定的行为义务的执行，执行法院自收到申请执行书之日起超过6个月未依法采取相应执行措施的

D．据以执行的法律文书被撤销的

E．作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的 99．工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A．有仲裁协议

B．仲裁请求具体 C．属于仲裁委员会的受理范围

D．选定的仲裁委员会 E．有准确的被申请人

100．以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。

A．某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款

B.甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据 C．某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服

D．某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤 E．某建筑公司对项目中标结果不服

101.以下规范性文件中，法律效力最高的是（）。

A．《建筑法》 B．《建设工程质量管理条例》 C．《建筑业企业资质管理规定》 D．《关于审理施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 答案a 102.有关项目经理部的表述，有误的是

A．项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织 B．项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构 C．项目经理部具有法人资格

D．项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子 答案c 103.根据民法通则的规定，法人应当具备的条件包括

A．依法独立

B.依法成立

C．有必要的财产或者经费

D.有自己的名称、组织机构和场所

E.能够独立承担民事责任 答案bcde 104.根据《合同法》的规定，以下合同属于无效合同的是 A．12岁的小学生甲自己决定购买一款新式旅行包 B．某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案 C．建设单位要求某总承包商带资承包的合同 D．公民乙将自己拾得的电脑赠给了丙 答案d 105.构成表见代理的主管要件是 A．本人存在过失 B．相对人为善意

C．代理人超越代理权限

D．存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由 答案b 106.对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是 A．动产物权以占有和交付为公示手段

B．动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付

C．机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人 D．动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外

E．船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意的第三人 答案abde 107.在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有 A．施工单位与材料供应商订立合同 B．施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C．施工单位将本应汇给甲单位的材料汇入了乙单位账号 D．材料供应商向施工单位交付材料 E．施工单位向材料供应商支付材料款 答案ade 108.建设工程债的产生，最主要的原因是 A．合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理 答案a 109.按照合同的约定，2010年1月1日，甲建筑公司收到了乙材料供应商交付的水泥，经检验不符合合同的约定，则下面说法正确的是

A甲建筑公司的诉讼时效期间为2年 B．如果2010年2月1日至4月1日由于不可抗力导致甲建筑公司不能行使请求权，则诉讼时效期间相应延长2个月

C．如果2010年3月1日甲建筑公司向乙材料供应商提出索赔要求，则诉讼时效从2010年3月1日起开始重新计算

D．自2010年1月1日起20年内，甲建筑公司一直享有胜诉权

答案c 110.某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元，根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于（）万元

A．1500

B.1800

C.2000

D.3000 答案b

111.根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，（）在开工前依法可以不办理施工许可证 A．投资45万元的厂房

B．造价为60万元的管道安装工程 C．建筑面积为250平米的装修工程 D．建筑面积为350平米的修缮工程 答案c 112.根据规定，我国工程设计企业资质分为 A．综合资质、专业资质和劳务资质 B．综合资质、行业资质和劳务资质 C．综合资质、专业资质和专项资质 D．综合资质、行业资质和专项资质

答案d 113.外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包（）工程 A．全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的建设项目

B．由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目 C．外资等于或者超过50%的中外联合建设项目

D．由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目

E．外资少于40%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目

答案abcd 114.在施工过程中，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任 A．建设单位与监理单位 B．施工单位与监理单位 C．建设单位与施工单位 D．施工单位与设计单位 答案c 115.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列建设工程必须实行监理的是 A．国家重点建设工程

B．大中型公用事业工程

C．成片开发建设的住宅小区工程

D．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 答案abce 116.建设工程必须招标的范围不包括

A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D．成片开发建设的住宅小区工程

答案d 117.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包

A．应该采用公开招标 B．应该采用邀请招标 C．应该采用议标

D．可以采用直接委托

答案d 118.某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人

A．2010年5月10日

B.2010年5月15日

C．2010年5月20日

D.2010年5月30日 答案b 119.某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能为 A．180万元人民币 B．1500万元人民币 C．10亿元人民币 D．70万元人民币 答案d 120.下列关于联合投标特点的叙述中，错误的是

A．联合体由两个或者两个以上的投标人组成，参与投标是各方的自愿行为 B．联合体是一个临时性的组织，不具有法人资格

C．联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方分别签订承包合同

D．联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一项目中投标

答案c 121.A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议，其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级，下面关于该承包行为的说法中，正确的是

A．该行为属于肢解工程发包的违法行为

B．A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C．B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责 D．建设单位必须与A、B分别签订承包合同 答案b 122.在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为不包括 A．招标人相互串通投标 B．投标人与招标人串通投标 C．投标人以行贿手段谋取中标 D．投标人以低于成本的报价竞标 答案a 123.评标过程有下列（）情况的，评标无效，应当依法重新进行评标或者重新进行招标，有关行政监督部门可处3万元以下的罚款

A．使用的招标文件没有确定的评标标准和方法的 B．应当回避担任评标委员会成员的人参与评标的 C．评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的

D．评标委员会及其成员在评标过程中有违法行为，且影响评标结果的 E．评标委员会的评标活动有违反法定程序的

答案abcd 124.某招标项目的招标文件中规定了开始收受标书的时间为2010年3月9日，投标文件截止之日为2010年4月9日，投标有效期截止日为2010年5月20日，则其开标时间是

A．2010年3月9日

B.2010年4月9日 C．2010年5月20日

D.2010年6月20日

答案b 125.生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责包括 A．保证本单位安全生产投入的有效实施 B．保证安全生产所必需的资金

C．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 D．组织制订并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 E．及时、如实报告生产安全事故

答案acde 126.《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的权利有 A．知情权

B.批评和检举、控告权 C．拒绝权

D.申诉权

E.请求赔偿权 答案abce 127.负责安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当 A．立即报告省级主管部门

B．立即按照国家有关规定上报事故情况 C．立即查明事故责任

D．立即对失职、渎职行为追究法律责任 答案b 128.甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以 A．对安全生产违法作业当场纠正 B．对现场检查出的隐患责令停止使用 C．责令紧急避险

D．将不合格的安全设施查封扣押 答案d 129.根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续

A．3

B.6

C.12

D.18 答案a 130.根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备的条件有 A．完成建设工程设计和合同约定的内容 B．有完整的技术档案和施工管理资料

C．有工程使用的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备的进场试验报告 D．有勘察、涉及、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E．有施工单位签署的工程保修书 答案bcde 131.《建设工程质量管理条例》在建设工程的（）等方面，对质量保修制度做出了更具体的规定 A．保修方式

B.保修范围

C.保修期限

D.保修金额

E.保修责任

答案bce 132.根据《标准化法》的规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制订

A．统一标准

B.强制标准 C．地方标准

D.企业标准

答案c 133.根据《环境影响评价法》的规定，建设项目的环境影响评价文件，由（）按照国务院的规定报有审批权的环境行政主管部门审批

A．监理单位

B.建设主管部门 C．建设单位

D.施工单位

答案c 134.在下列行为中，没有违反《消防法》规定的有 A．在施工现场使用明火

B．企业没有确定本单位的消防安全责任人

C．禁止携带火种进入生产、储存化工原料的仓库

D．在储存易燃物品的仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟的标志 E．因工具缺乏，临时使用灭火锹从事施工生产

答案ac 135.项目档案验收组要求（）在项目竣工验收前对存在的问题进行整改

A．项目建设单位

B.项目设计单位

C．项目施工单位

D.项目监理单位 答案a 136.根据《劳动法》的规定，劳动者有（）情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同 A．某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年 B．某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C．史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D．职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任 答案d 137.在工程建设领域常见的责任保险包括

A．建设工程设计责任保险

B．工程监理责任保险 C．雇主责任保险

D.建设工程施工责任保险 E．律师责任保险

答案abce 138.按照法律是否为某种合同确定了一个待定的名称，合同可分为 A．不要式合同

B.要式合同

C.有名合同 D．无名合同

E.主从合同 答案cd 139.下列关于要约的表述中，正确的有 A．要约只能向一个受要约人发出

B．要约必须具有与其他人订立合同的目的 C．要约的内容必须具体确定

D．经受要约人承诺，要约人即受要约的约束

E．除法律另有规定外，要约人可以自主选择要约的形式 答案bcde 140.承诺应具备的条件有 A．承诺必须由受要约人作出 B．承诺只能向受要约人作出

C．承诺必须在承诺期限内发出

D．承诺的内容应当于要约的内容一致 E．承诺必须在承诺期限内到达

答案acd 141.根据《合同法》的规定，以下属于无效合同的法律后果有 A．返还财产

B.折价补偿

C.恢复原状

D.拘役

E.赔偿损失 答案abe 142.甲、乙两公司签订了一份建筑材料采购合同，合同履行期间，因两公司合并致使该合同终止，该合同终止的方式是

A．免除

B.抵销

C.混同

D.提存

答案c 143.根据《合同法》的规定，法定债务抵销的必要条件是 A．附抵销条件的B.附抵销期限的

C．互负到期债务

D.债务标的物的种类相同

E．债务标的物的品质相同 答案cde 144.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括 A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算

C．合同工期

D.工程保险的投保责任 E．解决合同纠纷的方式 答案abce 145.根据《担保法》的规定，以下不能作为保证人的是 A．法人代表

B.企业分支机构 C．公民王某

D.某大学教授

答案b 146.甲、乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元，合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还（）万元

A．30

B.40

C.60

D.200 答案c 147.施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失，建设行政主管部门可以对该施工单位实施的制裁是

A．罚金

B.责令赔偿损失

C．留用查看

D.降低资质等级 答案d 148.民事诉讼是由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括 A．合议制度

B.公开审判制度

C．仲裁制度

D.回避制度

E.两审终审制度 答案abde 149.在民事诉讼中，需要运用证据加以证明的对象是 A．当事人主张的程序法事实 B．众所周知的事实

C．已为有效公正文书所证明的事实

D．已为人民法院发生效力的裁判所确认的事实 答案a 150.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是 A．没收

B.扣押

C.查封

D.勘察

答案a 151.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其有强制执行效力的包括 A．民间调解

B.行政调解 C.仲裁

D.诉讼

E.协商

答案cd 152.乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以 A．撤销案件

B.撤回申请 C．中止审理

D.缺席裁决 答案d 153.根据《民法通则》及相关司法解释的有关规定，工程建设领域较常见的侵权行为有 A．侵害公民身体造成伤害的侵权行为 B．环境污染致人损害的侵权行为 C．地面施工致人损害的侵权行为 D．建筑物及地上物致人损害的侵权行为 E．地面建筑物造成生活不便的

答案abcd 154.在违反工程建设法律规范的行政责任中，适用范围较为广泛的是 A．警告

B.罚款

C.行政拘留

D.责令停业整顿 答案b 155.根据《刑法》的规定，以下属于附加剂的有

A．罚金

B.管制

C.拘役

D.剥夺政治权利

E.没收财产 答案ade 156.对重大劳动安全事故罪的主体，下列说法正确的是 A．该罪的主体是一般主体

B．主管部门的领导人员可能成为该罪主体

C．不参与经营管理与施工的投资人也可以成为该罪主体

D．直接主管人员和其他直接责任人员都可以成为该罪主体 答案d 157.甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将金戒指一枚留下，约定交清修理费时取回戒指，则车行对该戒指享有()。

A．处分权 B．抵押权 C．质押权 D．留置权

答案c 158.某施工项目依法申请进行公开招标，其应具备的条件不包括()。A．招标组织已依法成立 B．已经委托招标代理机构

C．资金来源已经落实 D．有招标所需的图纸和技术资料 答案b 159.某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规，表述错误的是()。A．建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整 B．建设单位负责向有关部门查询取得资料 C．施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿 D．该事件属于不可抗力，施工单位不用作出赔偿

答案d 160.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是()。A．施工材料进场 B．建筑设备安装 C．隐蔽工程验收 D．工程竣工验收

答案d 161.某大型交通集散中心项目，下列各项中，建设单位做法不符合《消防法》要求的是()。A．在领取施工许可证前向公安消防机构申请消防设计审核 B．项目竣工时向公安消防机构申请消防验收 C．项目投入使用后，申请消防安全检查

D．项目投入使用后，组织进行有针对性的消防演练

答案c 162.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿应当()因违约所造成的损失。

A．大于 B．等于 C．小于 D．相当于

答案d 163.乙为水泥厂，甲和乙5月20日签订供货合同，约定6月1日前乙将l 000吨水泥运给甲，同时约定合同签订后2日内甲向乙交付定金10万元。甲于5月25日汇出定金10万元，乙于次日收到定金。以下说法错误的是()。A．供货合同5月20日成立

B．定金合同5月26日成立

C．如乙6月1日前交付800吨水泥，后无货可交，甲可以要求乙返还定金l2万元

D．如乙6月2日才将全部水泥运到，甲可以要求乙双倍返还定金20万元

答案d 164.利用录音、录像等技术手段反映的声音、图像以及电子计算机储存数据证明案件事实的证据是()。A．物证 B．书证 C．视听资料 D．证人证言 答案c 165.以下属于委托代理终止的情形是()。

A．代理期间届满 B．代理事务完成C．被代理人取消委托 D．被代理人死亡 E．代理人丧失民事行为能力 答案abce 166.根据物权法，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立。A．交通运输工具 B．正在施工的建筑物 C．生产设备、原材料

D．正在加工的工程用模板 E．建设用地使用权 答案abe 167.某大型工程建设项目交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当()。A．组织环境影响后评价 B．立即停止使用 C．采取改进措施 D．重新报批环境影响报告书 E．接受建设行政主管部门的处罚

答案ac 168.某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则可能承担违约责任的形式有()。A．支付违约金与解除合同

B．赔偿损失与修理、重作、更换 C．定金与支付违约金

D．继续实际履行与解除合同E．赔偿损失与实际履行 答案be 169.根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括()。A．约定的仲裁协议无效 B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围 C．适用法律确有错误 D．原仲裁机构被撤销 E．申请人死亡 答案abc 170.债的分类可以分为意定之债与法定之债，以下为意定之债的是()。A．不当得利之债 B．无因管理之债 C．单方允诺之债 D．侵权行为之债 答案c 171.某项工程由于不适用招标发包，则依照《建筑法》，建设方应该()。A．为保证工程质量，发包给资质最高的承包单位 B．发包给自己的合格供方中业绩最稳定的承包单位 C．发包给相应资质条件的承包单位 D．发包给企业成本最低的承包单位

答案c 172.按规定，城市建设施工期间施工场地不同施工阶段生产的作业噪声限值，其中，打桩施工阶段，噪声限值是()dB。

A．昼间62，夜间55 B．昼间70，夜间55

C．昼间72，夜间55 D．昼间85，夜间禁止

答案d 173.在一个项目的施工中，由于施工方耽误TZ期导致工程受到5万元的损失，对方及时地采取了减损措施，支出了1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元，则施工方应承担的赔偿额为()万元。A．5 B．6 C．7 D．8 答案d 174.以下行为属于违法分包的是()。

A．总承包单位将主体框架施工：分包给具有相应资质条件的单位

B．征得建设方同意，总包将小部分非主体工程分包给一资质不够的企业 C．分包单位将其承包的建设工程劳务作业部分再分包的

D．按总包合同约定分包给一相应资质条件单位的，但事后未经建设单位认可的 E．承包单位将其承包的全部工程按专业分包给其他单位

答案abe 175.在《招标投标法》中关于投标有效期以及投标文件的说法，正确的有()。A．投标有效期是在招标文件中规定的 B．投标有效期从开标之日起算

C．投标有效期内招标人应完成评标、定标、签约等工作 D．投标有效期内投标文件对招标人有法律约束力

E．投标有效期内征得招标人的同意，投标人可以对招标文件进行补充 答案abc 176.某施工企业承接了一个大型购物中心的项目，根据《消防法》的规定，以下说法正确的是()。A．建设单位应该在取得施工许可证7个工作日内将消防设计文件报送消防机构备案 B．施工单位采购的室内装潢材料必须不燃、难燃 C．门窗不得做防盗处理

D．施工中，建设单位必须申请消防机构消防安全检查 E．竣工时，建设单位应该向消防机构申请消防验收 答案be 177.听证程序是《行政处罚法》中程序的一种，以下适用听证程序的有()。A．没收违法所得

B．暂停某人的注册一级建造师的执业业务 C．吊销企业一级总承包资质 D．责令设计院停业整顿 E．降低监理企业的资质等级 答案bcd 178.某建筑公司承接了一个建筑工程后，根据施工图纸编写施工组织设计时除了编制安全技术措施外，还应编制()。

A．专项施工方案 B．安全施工技术交底报告 C．安全检查措施 D．临时用电地方案 答案d 179.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，工程建设标准批准部门应当对工程执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的方式中不包括()。

A．抽查 B．专项检查 C．重点检查 D．定期检查 答案d

180.北京甲公司与上海乙公司订立了一份书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司。甲公司8月1日寄出，乙公司8月9日收到后盖章，8月10日签字，8月15日到寄达甲公司，则合同成立的时间为()。A．8月1日 B．8月9日 C．8月10日D．8月15日 答案b 181.根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，工程监理的依据包括()。

A．建设部相关规章 B．设计变更后的图纸

C．分包合同 D．施工所在地的地方法规 E．承包合同中的推荐性标准 答案bde 182.根据《档案法》在建设工程中，以下是施工单位负责收集的文件是()。A．工程延期报告 B．施工图

C．图纸变更记录 D．隐蔽工程检查记录 E．工程质量事故处理记录 答案cde 183.甲施工单位授权给乙单位参加丙项目投标，但未约定投标价格，结果乙单位以低于甲单位的成本价中标，甲单位拒绝以中标价签订合同，则()。

A．乙单位为委托代理，甲单位应当以中标价格签订合同 B．因为双方未约定投标价，所以乙单位为无效代理 C．乙单位为越权代理，甲单位有权拒绝签署合同 D．甲单位可向乙单位追求赔偿责任 答案a 184.著作权不包括()。

A．署名权 B．修改权 C．转让权 D．专利权 答案d 185.以下不是招标必须具备的条件是()。

A．有所需的设计图纸及技术资料 B．资金已经全部到位

C．招标人已经依法成立 D．初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

答案b 186.甲公司向乙公司订购了一批钢材，约定在7月5 日发货，但由于人手不足，乙方延迟到7 月10日才发出，运至中途突然遭遇地震，导致货物全部损毁，则()。A．乙公司违约，且不能免除责任

B．乙公司违约，因不可抗力可以免除全部责任

C．乙公司违约，可以免除因不可抗力造成的损毁责任，但仍要承担延迟交货的责任 D．因为不可抗力因素，乙公司的行为不构成违约 答案a 187.以下属于经济法部门的有()。

A．物权法 B．合同法 C．招投标法 D．税法 E．劳动法 答案cd 188.建设工程监理的形式包括()。

A．旁站 B．巡视 C．平行检验 D．全天候跟踪

E．抽查 答案abc 189.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应在下列()地方设置明显的安全警示标志。A．施工现场人口 B．脚手架 C．楼梯口 D．安全科办公室门口 E．临时用电设施

答案abce 190.根据《环境保护法》，以下做法中正确的是()。A．向有关部门报批后，把工地垃圾暂时堆放在河边

B．经过消毒处理，符合国家有关标准后，排放含病原体污水 C．通宵进行抢修作业

D．用普通卡车运输刨花

E．经本地环保部门许可后，将垃圾运到外省工地使用 答案bc 191.造成10人以上30人以下死亡的安全事故属于()。

A．一般事故 B．较大事故 C．重大事故 D．特别重大事故 答案c 192.在()阶段，应当落实环境保护设施投资概算。

A．可行性研究 B．项目立项 C．初步设计 D．施工图设计 答案c 193.建设工程合同属于()。

A．有名合同，双务合同 B．无名合同，不要式合同 C．要式合同，无名合同 D．不要式合同，单务合同

答案a 194.某甲施工企业因业务需要分立为乙和丙两家公司，乙丙两家公司约定，此前的债权债务全部由乙公司承担，则对于此前建设单位拖欠甲公司的2000万元工程款()。A．乙和丙公司只有权要求其各支付1000万元

B．丙公司可以单独向建设单位要求支付2000万元

C．乙丙必须与建设单位签订协议，才能要求其支付拖欠工程款 D．丙公司无权向建设单位要求支付工程款 答案b 195.位于A地的甲公司承建了8地的乙公司在C地的工程，合同并未约定管辖法院，后因纠纷，甲公司向法院起诉乙公司违约，要求赔偿，则对此案的管辖权的说法正确的是()。A．A地基层人民法院 B．A，C两地基层人民法院

C．C地基层人民法院 D．A，B两地的基层人民法院 答案c 196.以下属于违法分包的情况是()。A．分包单位不具备相应资质

B．总承包合同未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交其他单位完成 C．总承包单位经建设单位认可后，将部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 D．分包单位将其承包的工程再：分包

E．总承包单位将其建设工程主体结构分包给具有相应资质条件的分包单位 答案abde 197.以下可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务的单位有()。A．甲液化气厂，300人 B．乙面粉厂，50人 C．丙家具厂，400人 D．丁建筑劳务公司，80人 E．戊食用油厂，200人 答案be 198.根据《水污染防治法》，禁止向水体排放()。

A．油类、酸液 B．工业废渣、城市垃圾 C．放射性固体 D．含热废水 E．含病原体污水

答案abc 199.当债务人不履行债务的时候，债权人可行使留置权的有()。A．施工单位把2辆挖掘机放在停车场处保管 B．运输公司把钢材厂的20吨钢材运送到A市 c．搅拌站为施工单位搅拌混凝土

D．汽车租赁公司把2辆卡车出租给施工企业 E．施工单位向搅拌站购买了lcl吨商品混凝土

答案abc 200.某施工单位超越资质承接了某工程，结果因管理不善而延误工期给建设单位造成损失，则施工单位承担责任的方式应包括()。

A．赔偿损失 B．支付违约金 C．继续履行 D．消除影响E．赔礼道歉 答案ac

第四篇：二级建造师《建设工程法规及相关知识》科目测试题(DOC)

二级建造师《建设工程法规及相关知识》科目测试题

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、某甲于2005年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下面说法正确的是（D）（A）他肯定会成为项目经理了

（B）只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了（C）只要经过注册，他就可以成为项目经理了（D）只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了

2、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则关于这笔工程款的说法正确的是（B）（A）是工程建设法律关系主体

（B）是工程建设法律关系客体（C）是工程建设法律关系的内容

（D）是工程建设法律关系内容中的义务

3、法律关系产生、变更和消灭的原因是（D）。

（A）法律主体

（B）法律客体（C）法律内容

（D）法律事实

4、由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的情况下，建设单位聘请了一位律师将施工单位诉诸法庭，那么前述这种行为属于（D）。

（A）法定代理

（B）约定代理（C）指定代理

（D）委托代理

5、某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障？（B）

（A）2年

（B）1年（C）4年

（D）20年

注：对于诉讼时效的有关考题，首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效，然后就不难选出正确答案了。

6、某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500看成了5000，多支付了4500元。承包商发觉后，向这名工人讨还。这种债产生的原因是（D）

（A）合同

（B）侵权行为（C）无因管理

（D）不当得利

7、根据《建筑法》的规定，下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是（B）（A）已经办理该建筑工地用地批准手续

（B）已经完成初步设计

（C）已经确定建筑施工企业

（D）建设资金已经落实

8、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（B）内开工。（A）一个月

（B）三个月（C）六个月

（D）一年

9、根据《建筑法》，下面说法正确的是（B）（A）总包单位可以将所承揽的工程转包给他人

（B）建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任

（C）有的分包商需要经过建设单位认可，有的不需要，只需要总包商认可就可以了（D）总承包商与分包商承担连带责任

10、根据《建筑法》，关于建设工程监理的说法正确的是（C）（A）工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督

（B）工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正（C）尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据（D）任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的

11、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（C）（A）如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标

（B）所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标（C）属于必须招标的项目范围，监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标（D）是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定

12、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》，这个规定违反了（B）原则。

（A）公开

（B）公平（C）公正

（D）诚实信用

13、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”指的是（D）。（A）根据估算指标算出的成本（B）根据概算定额算出的成本（C）根据预算定额算出的成本

（D）根据投标人各自的企业内部定额算出的成本

14、下列选项中关于开标的说法正确的是（A）。

（A）开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行（B）开标地点由招标人在开标前通知（C）开标地点应当根据行政主管部门指定的地点确定（D）开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

15、根据《招标投标法》，在一般招标项目中，下面评标委员会成员中符合法律规定的是（C）（A）某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定（B）某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料（C）某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称

（D）某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人

16、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（C）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（A）10

（B）15（C）30

（D）60

17、《安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（A）的方针。

（A）安全第一、预防为主

（B）预防为主、防治结合（C）安全第一、兼顾效益

（D）安全第一、事前控制

18、下面行为中没有违反《安全生产法》的是（B）

（A）某甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告，后事故发生（B）某乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场（C）某项目经理强行要求有“恐高症”的某丙高空作业（D）某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽

19、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当（B）。（A）建立应急救援体系

（B）建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员

（C）生产经营规模较小，可以不建立应急救援体系的，应当指定兼职的应急救援人员（D）生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定专职的应急救援人员

20、在建设工程安全生产管理基本制度中，（A）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

（A）安全生产责任制度

（B）群防群治制度（C）安全生产教育培训制度

（D）安全责任追究制度

21、下面说法正确的是（A）

（A）建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用（B）对于建设单位要求购买的不符合要求的安全防护用具，承包商应该折价购买（C）施工单位在申请领取施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料

（D）拆除工程的施工单位应该将包括拆除施工组织方案在内的相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门备案

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，下面说法正确的是（D）

（A）设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

（B）如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任（C）监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的合同进行监理

（D）工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改

23、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关系是（A）（A）总承包单位对施工现场的安全生产负总责

（B）分包单位自己负责安全管理工作，不需要服从总承包单位的管理（C）总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责任

（D）分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理，则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任

24、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全生产费用不应该用于（C）。（A）购买安全帽

（B）更新防护网（C）购买先进施工机械

（D）工人安全培训

25、某施工单位由于现场空间狭小，将雇佣来的农民工的集体宿舍安排在了一栋还没有竣工的楼房里，这种行为（A）

（A）违反了《建设工程安全生产管理条例》

（B）如果这栋楼房主体工程已经结束，并且有证据证明其质量可靠，就没有违反《建设工程安全生产管理条例》

（C）只要农民工同意，就成为一种合同行为，没有违反《建设工程安全生产管理条例》（D）如果施工单位同时采用了安全防护措施，就没有违反《建设工程安全生产管理条例》

26、某甲是某分包单位从事高空作业的作业人员，则（A）（A）他有权要求施工单位为他办理意外伤害保险（B）如果办理意外伤害保险，则保险费由分包单位支付

（C）如果他在工程竣工验收的过程中因公受伤，则不属于意外伤害险的承保范围（D）必须遵守项目负责人的一切指令

27、为了保证某工程在“十•一”前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是（C）

（A）因为工程是属于业主的，业主有权这样要求

（B）如果施工单位同意，他们之间就形成了原合同的变更，是合法有效的（C）施工单位有权拒绝建设单位这样的要求

（D）建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令

28、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（D）。

（A）二年

（B）一年（C）三年

（D）五年

29、工程建设标准可以分为强制性标准和推荐性标准，这种分类是根据（A）划分的（A）标准的约束性

（B）内容

（C）属性

（D）标准的分级 30、作为建设项目的建设单位，对（D）。

（A）可能造成较大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价（B）可能造成一定环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行分析或者专项评价（C）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行全面评价（D）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价

31、下列选项中，（D）不属于建筑工程一切险承保的危险与损害。

（A）火灾

（B）水灾（C）雷击

（D）合同罚款

32、某高新技术开发公司与大学生某甲签订了一份劳动合同，合同中规定，某甲的主要任务是伪造实验数据。在工作的过程中，由于某甲没有很好完成任务，该公司依据签订的劳动合同要求其承担违约责任。对此，说法正确的是（B）（A）某甲违约，应该承担违约责任（B）该合同内容违反了法律，该合同无效

（C）如果某甲是因为不可抗力的原因而没有完成任务，则可以免责（D）如果是大学生非主观原因没有完成任务，则可以酌情减免违约责任

33、下面说法正确的是（D）

（A）所有的建筑工程都需要进行消防设计（B）消防设计需要变更的，需要经公安消防机构审核（C）任何人不得变更消防设计

（D）消防设计未经审核的，建设行政主管部门不得发给施工许可证

34、根据《公司法》对股份有限公司的规定，股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议，必须经（D）通过。（A）代表1/2以上表决权的股东（B）代表2/3以上表决权的股东

（C）出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上（D）出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上

35、根据《税收征收管理法》，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（B）。

（A）一个月

（B）三个月（C）六个月

（D）一年

36、根据《合同法》，下面的各种行为中，可能是要约也可能是要约邀请的是（D）（A）拍卖公告

（B）招标公告（C）招股说明书

（D）商业广告

37、根据《合同法》，下面关于要约和承诺的表述不正确的一项是（D）

（A）要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人（B）要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

（C）承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人（D）承诺可以撤销，撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之后，签订合同之前到达要约人 注：在通常情况下，承诺生效则合同成立且生效。依法成立的合同受法律保护，生效的承诺如果被撤销，将可能构成违约。因此，承诺只能撤回，而不能撤销。

38、某承包商甲向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，时逢甲的总经理丙外出，5月9日丙知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效？（B）

（A）5月1日

（B）5月8日（C）5月9日

（D）5月10日

39、某甲向某乙发出了承诺的通知，但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经超过了某乙要求承诺返回的期限，对于此，下面说法正确的是（C）（A）该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效（B）该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效（C）该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效（D）该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效 40、下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是（D）（A）承包商没有按照合同约定的时间完成工程（B）发包人没有按照合同约定的时间支付工程款

（C）承包商在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查（D）招标人在发出中标通知书后，改变了中标人

41、某甲与某乙在合同中约定：由某甲到建筑工地盗窃钢材卖给某乙。合同中同时约定第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效。双方签字的日期为5月2日。则下面说法正确的是（D）（A）该合同5月2日起生效

（B）第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效

（C）该合同生效的日期将取决于盖章的日期，现在无法确定（D）该合同无效

42、根据《合同法》，当事人对合同的价款约定不明又不能按照合同法第61条确定的，可以按照（C）执行（A）履行合同时履行地市场价格

（B）订立合同时订立合同地市场价格（C）订立合同时履行地市场价格

（D）履行合同时订立合同地市场价格

43、某施工合同中约定了承包商先进行工程建设，业主后支付工程款，则以下表述正确的一项是（B）（A）在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任

（B）如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以中止履行合同（C）如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行合同

（D）如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是先履行义务还是解除合同

44、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权则（C）（A）某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权（B）某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务

（C）只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权（D）如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担

45、施工合同中约定了10月1日竣工。8月1日，承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日，业主依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了，则（C）（A）业主目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任（B）业主目前可以要求承包商承担违约责任，但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以（C）业主目前可以要求承包商承担违约责任（D）目前可以要求承包商承担缔约过失责任

46、下面的行为中属于违约的是（B）（A）施工图未经审查就开始施工

（B）因不可抗力导致承包商没能按时竣工（C）中标通知书发出后招标人改变中标结果的（D）以上答案都不正确

47、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。同时，该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的选择下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（A）（A）800元

（B）1000元（C）1800元

（D）500元

48、关于不可抗力的说法正确的是（D）（A）施工期间下雨属于不可抗力

（B）由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工，承包商不属于违约（C）由于不可抗力的发生，承包商可以全部免责

（D）对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行，不能免除责任

49、承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（C）

（A）承包商不必为已经用于工程的水泥付款，因为它们之间合同并未成立（B）承包商不必为已经用于工程的水泥付款，它们之间只有正式签订合同后才成立（C）承包商应该为用于工程的水泥付款，它们之间的合同关系已经成立

（D）承包商应该为已经用于工程的水泥付款，但是不付款也可以，因为它们之间没有建立合同关系 50、某甲被某乙胁迫而签订的购买走私香烟的合同是（D）。

（A）可变更的合同

（B）可撤销的合同（C）有效的合同

（D）无效的合同

51、根据《合同法》，下列说法中正确的一项是（B）（A）债权转让中，债权人需要征得债务人的同意，该转让行为才有效（B）债权转让中，债权人只要通知了债务人，该转让行为就有效（C）债务转移中，债务人只要通知了债权人，该转让行为就有效（D）债权债务概括转让中，债务人只要通知了债权人，该转让行为就有效

52、根据《担保法》，下列具有担任保证人资格的是（A）。

（A）某国有独资企业

（B）某公办学校（C）某市立医院

（D）某省人民政府

53、下面说法正确的是（D）（A）质押不转移对质物的占有（B）土地使用权都可以抵押

（C）债务履行期届满质权人未受清偿的，可以与债务人协议将质物拍卖（D）以汇票作为质物的权利质押合同，自权利凭证交付之日起生效

54、根据《担保法》，定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（C）。（A）百分之五

（B）百分之十五（C）百分之二十

（D）百分之五十

55、下列各类协议中，适用《合同法》的是（D）

（A）甲与乙签订的婚前财产协议

（B）乙与丙签订的监护协议（C）丙与丁签订的收养协议

（D）丁与戊签订的赠与协议

56、当事人可以自己各自选定一个仲裁员，这体现了仲裁的（A）特点（A）体现当事人的意思自治

（B）专业性

（C）保密性

（D）裁决的终局性

57、甲乙双方订有仲裁协议。发生纠纷后，甲作为申请人申请仲裁。那么，下列哪种情况仲裁庭可以缺席判决（D）。

（A）甲无正当理由中途退庭

（B）甲无正当理由拒不到庭（C）乙对甲的申请未进行答辩

（D）乙未经许可中途退庭

58、根据《民事诉讼法》，适用普通程序审理的案件，应当立案之日起（C）个月内审结。（A）4

（B）5（C）6

（D）7

59、下列不属于民事诉讼法中规定的证据的是（B）。

（A）物证

（B）律师的辩护（C）视听资料

（D）被告人陈述 60、根据《民事诉讼法》，在下列地域管辖中，（C）具有排他性

（A）一般地域管辖

（B）特殊地域管辖（C）专属管辖

（D）协议管辖

61、上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼，应在（A）起诉。（A）天津市人民法院

（B）上海市人民法院（C）济南市人民法院

（D）铁路运输法院

注：严格讲，本题有些超纲。对于这类题，在无法准确判断时，适用一般诉讼管辖的“原告就被告”原则，就能选出正确的答案了。

62、根据《仲裁法》，下列有关仲裁管辖的正确表述是（C）。（A）实行级别管辖，但不实行地域管辖（B）实行地域管辖，但不实行级别管辖（C）既不实行级别管辖，也不实行地域管辖（D）既实行级别管辖，也实行地域管辖

63、甲建设单位与乙建筑企业签定了仲裁协议，约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的任何一个仲裁机构进行裁决，当发生纠纷时，甲单位诉至法院，乙单位要求甲地仲裁机构仲裁，此时（A）（A）仲裁协议无效，法院应受理该案件

（B）仲裁协议效力待定，可由双方选择甲或已或丙地仲裁机构仲裁（C）仲裁协议有效，由甲地仲裁机构仲裁（D）仲裁协议是否有效由法院来决定

64、关于建设工程纠纷的处理，以下说法正确的一项是（B）

（A）如果双方当事人没有在合同中约定仲裁，则诉讼是解决纠纷的唯一途径（B）仲裁协议可以在纠纷发生前，也可以在纠纷发生后形成（C）如果当事人对仲裁的结果不服，可以到法院诉讼

（D）仲裁结果如果当事人不予执行，仲裁委员会可以依法强制执行

65、根据《招标投标法》，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其（A）参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由于商行政管理机关吊销营业执照。（A）2年至5年内

（B）1年至2年内（C）1年至3年内

（D）2年至3年内 66、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人，依照安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（A）不得担任任何生产经营单位的主要负责人。（A）5年内

（B）3年内（C）3-5年内

（D）1-3年内 67、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款（A）的罚款。（A）2％以上4％以下

（B）0.5％以上1%以下（C）0.5％以上2％以下

（D）1％以上4％以下 68、下列不属于承担民事责任的方式是：（D）

（A）停止侵害

（B）排除妨碍（C）返还财产

（D）责令改正 69、下列属于行政责任承担方式的是：（A）

（A）罚款

（B）支付违约金（C）返还财产

（D）罚金 70、根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约ǖ模⒉扇〔咕却胧┗蛘吲獬ニ鹗У任ピ荚鹑巍８霉娑ú捎玫墓樵鹪

蚴牵―）。

Φ背械＜绦

男小（A）过错责任原则

（B）过错推定原则（C）公平责任原则

（D）无过错责任原则

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、一级注册建造师需要具备的执业技术能力包括（BCD）。

（A）具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有初步的施工管理专业知识（B）能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定（C）具有丰富的施工管理实践经验和资历，有较强的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产（D）有一定的外语水平（E）有一定的计算机应用能力

2、法律关系由（ABC）这几个要素构成的。

（A）法律关系主体

（B）法律关系客体（C）法律关系内容

（D）法律事实（E）权利和义务

3、下列选项中，（ACD）属于委托代理终止的原因。（A）代理期限届满

（B）被代理人取得民事行为能力（C）代理人辞去委托

（D）代理人死亡（E）被代理人死亡

4、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生（BCD）情况下，诉讼时效中断。（A）发生不可抗力不能行使请求权的（B）承包商提起诉讼

（C）承包商向业主发出支付工程款的通知

（D）业主书面同意7天后支付工程款（E）发生其它障碍不能行使请求权的

5、著作人身权包括（ACDE）。

（A）发表权

（B）发行权（C）署名权

（D）修改权（E）保护作品完整权

6、某承包商为了获得银行的贷款，将自己在建的房屋进行了抵押。银行对房屋的这种物权属于（ACD）。（A）他物权

（B）用益物权（C）担保物权

（D）不动产物权（E）自物权

7、下列行为中，不符合《建筑法》关于建筑工程发承包规定的是（ABCE）。

（A）发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位（B）甲建筑施工企业以与其资质相同的另一建筑施工企业的名义承揽工程

（C）乙建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人（D）发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位（E）丙建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给丁单位

8、甲公司是甲级资质，乙公司是乙级资质，他们组成联合体投标，并且约定如果遭遇业主索赔，责各自承担50%的损失，则（BCD）

（A）依据《建筑法》，这个联合体的资质是甲级（B）依据《建筑法》，这个联合体的资质是乙级

（C）如果遭遇了业主1000元的索赔，业主可以要求甲公司自己全部支付，而甲公司不得拒绝（D）如果遭遇了业主1000元的索赔，业主可以要求乙公司自己全部支付，而乙公司不得拒绝

（E）如果遭遇了业主1000元的索赔，业主可以要求甲公司支付1000元，同时要求乙公司支付1000元，两个公司均不得拒绝

9、下面的行为中，违反《招标投标法》的是（ABD）。（A）投标人互相约定抬高投标价

（B）招标人在招标文件中公开标底

（C）投标人的投标报价低于标底

（D）招标人将其他投标人的情况告知某投标人（E）投标人在投标截止日前撤回投标文件

10、所谓安全生产“三同时”，是指（BCD）

（A）建设工程项目要同时勘察、设计和施工

（B）安全设施与主体工程同时设计（C）安全设施与主体工程同时施工

（D）安全设施与主体工程同时使用（E）要同时抓好安全生产培训、安全生产设施、安全生产投入的工作

11、以下勘察设计单位的各种行为中，违反《建设工程安全生产管理条例》的是（ABCD）（A）勘察文件中提供的数据不准确，不能满足工程安全生产的需要（B）勘察单位在勘察过程中没有采取措施破坏了周边建筑物的安全（C）设计单位在设计文件中没有防范安全生产事故的指导意见

（D）设计单位没有对新材料的使用提出保障施工作业人员安全的措施建议（E）设计单位对工程中使用的所有材料都指定了生产厂

注：E选项虽也属违法行为，但违反的是《建设工程质量管理条例》，而非《建设工程安全生产管理条例》。

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，以下表述正确的是（CE）（A）施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施并附具安全验算结果（B）施工起重机械全部由施工单位自行拆装（C）专职安全生产管理人员有权对违章操作予以制止

（D）施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由建设单位承担（E）施工现场的机械设备应该定期进行检查并建立相应的档案资料

13、根据《建设工程质量管理条例》及相关规定，以下关于建设工程的质量保修的表述正确的是（CE）（A）不管什么原因，都要由施工单位履行保修义务（B）保修费用由施工单位承担

（C）建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算（D）装修工程的保修期为2年

（E）因不可抗力造成的质量缺陷，不属于法律规定的保修范围

注：对于D选项，2年只是《建设工程质量管理条例》针对装修工程而规定的最低保修期限，当事人可以约定超过2年的保修期。

14、根据《劳动法》，劳动者有下列情形（BC）之一的，用人单位可随时解除劳动合同。（A）在试用期间

（B）严重违反劳动纪律（C）严重违反用人单位规章制度

（D）被依法追究行政责任

（E）劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作 注：对于A选项，必须还具备“被证明不符合录用条件”这一要件。

15、根据经济规律和生态规律的要求，环境保护法必须认真贯彻“经济建设、城市建设、环境建设（BCD）的三同步方针”。

（A）同步建设

（B）同步实施（C）同步发展

（D）同步规划（E）同步生产

16、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的下述理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约的行为不能成立的依据？（ACD）（A）乙公司在要约中确定了承诺期限

（B）尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即为履行合同作了准备工作（C）乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复（D）甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知（E）乙公司在甲公司收到要约后才发出撤销要约的通知

17、根据《合同法》，下列属于无效合同的包括（AE）。

（A）监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议（B）某甲和某乙通过电子邮件签订的建设工程施工合同（C）某甲乘商场大甩卖，与商场签订的买卖合同

（D）17岁的精神病人某甲在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同（E）19岁的精神病人某乙在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同

18、A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙厂钢材10吨，乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（AB）。（A）付款地点为A市

（B）交货地点为A市（C）付款地点在B市

（D）交货地点在B市（E）交货地点和付款地点均在B市

19、合同中的标的物为执行政府定价的商品，合同中约定了由甲公司向乙公司交付货物，则（AB）（A）逾期交付货物，遇价格上涨时按照原价格执行（B）逾期交付货物，遇价格下降时按照新价格执行（C）逾期交付货物，遇价格上涨时按照新价格执行（D）逾期交付货物，遇价格下降时按照原价格执行

（E）如期交付标的物，遇价格上涨按照订立合同时价格执行 20、关于抗辩权，以下各项中表述错误的有（BC）

（A）如果合同中没有约定履行的先后顺序，那么应同时履行（B）抗辩权适用于所有的合同（C）行使不安抗辩权就是终止合同

（D）抗辩权只能是合同中履行义务的一方行使（E）后履行一方的抗辩权也叫不安抗辩权

21、根据《合同法》，下列属于可撤销的合同的包括（ABCD）（A）因重大误解订立的合同

（B）显失公平的合同

（C）乘人之危订立的合同

（D）恶意串通订立的合同（E）因欺诈、胁迫订立的合同，损害国家利益的

22、某民工与某劳务公司订立了一份带有显失公平条款的劳务合同，则该合同可能的法律后果有（ABC）（A）被撤销（B）被变更

（C）如果该民工愿意按照该合同履约，该合同内容不变（D）该合同无效

（E）该合同视同于没有签订

23、某建筑公司没有委托某甲采购水泥，某甲却以该建筑公司代理人的身份为之订购了一批水泥，则下面说法正确的是（CD）

（A）某甲的行为属于无权代理，该合同无效（B）某甲的行为属于表见代理，该合同有效

（C）只有水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，该合同才成立

（D）如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，则如果建筑公司不支付水泥货款就要承担违约责任（E）如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，则如果建筑公司不支付水泥货款某甲就要承担违约责任

24、根据《合同法》，在下列哪些情形中，当事人可以解除合同？（ABC）（A）甲公司遭受火灾失去生产能力，无法执行其签订的订单

（B）乙公司在履行期限届满之前明确向合同对方当事人表示不履行主要债务（C）丙公司迟延履行自己的主要债务，经对方当事人催告在合理期限内仍未履行（D）丁公司如果履行债务会遭受一定的损失（E）戊公司迟延履行债务

25、采用（BCE）作为质物的质押合同，自登记之日起生效（A）汇票（B）股票（C）专利权（D）存款单（E）著作权

26、下列关于仲裁的表述，正确的是（ABD）（A）当事人如果想要仲裁，必须要有仲裁协议

（B）仲裁协议可以是在纠纷发生前形成，也可以在纠纷发生后形成（C）仲裁实行两审终审制

（D）仲裁裁决作出后是终局的，对当事人具有约束力

（E）仲裁裁决具有强制执行的法律效力，当事人可以向人民法院或仲裁机构申请强制执行

27、根据《仲裁法》，纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（ABC）（A）有仲裁协议（B）有具体的仲裁请求（C）属于仲裁委员会受理范围（D）申请人已经提交了充分的证据（E）仲裁机构所在地便于仲裁

28、根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷引起的诉讼，由（AB）人民法院管辖。（A）被告住所地（B）合同履行地（C）原告住所地（D）合同签订地（E）标的物所在地

29、根据《仲裁法》，下列表述中不正确的是（ABDE）

（A）一方当事人不执行仲裁结果的，另一方可以对之进行诉讼

（B）当事人对仲裁协议的效力有异议的，只能请求人民法院对其效力做出裁定（C）仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权（D）合同无效则其中的仲裁协议也无效（E）仲裁委员会是仲裁协会的管理机构 30、关于侵权责任，下列说法正确的是（BCD）。（A）因为行为人不履行合同义务而产生的责任（B）某施工企业在施工过程中扰民将产生侵权责任

（C）某建设单位的办公楼挡住了北面居民住宅区的阳光将产生侵权责任

（D）某施工企业在施工过程中楼上掉下的砖头砸到了路上的行人将会产生侵权责任（E）当对象是法人时，侵权的客体只能是财产权利

第五篇：二级建造师《建设工程法规及相关知识》典型考题

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

二级建造师《建设工程法规及相关知

识》典型考题

一、单项选择题（每题1分）

第 1 题 2008年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定劳 动试用期六个月，六个月后再根据王某工作情况，确定劳动合同期限；关于甲建筑材料公 司与王某所签订的劳动合同，下列选项中表述正确的是（）。A.甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同 B.王某的工作不满一年，试用期不得超过一个月

C.劳动合同的试用期不得超过六个月，所以王某的试用期是成立的 D.试用期是不成立的，六个月应为劳动合同期限

正确答案：D，第 2 题 甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当，致乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中，正确的是（）。

A.即使乙不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍 不得解除与乙的劳动合同

B.乙所受损失应向甲要求赔偿

C.建筑公司因此解除与乙的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知乙 D.建筑公司在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同

正确答案：A，第 3 题 教授甲举办学术讲座时，在礼堂外的张贴栏中公告其一部新著的书名及价格，告 知有意的买者在门口的签字簿上签名。学生乙未留意该公告，以为签字簿只为签到而设，遂在上面签字。下列对乙的行为认定正确的是（）。A.乙的行为可推定为购买甲新著的意思表示

B.乙的行为构成重大误解，在此基础上成立的买卖合同属可撤销合同

C.甲的行为属于要约，乙的行为属于附条件承诺，二者之间成立买卖合同但需乙 最后确认 D.乙的行为并非意思表示，在甲乙之间并未成立买卖合同

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

正确答案：D，第 4 题 建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。如果由于发包人 原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30 B.90 C.120 D.150 正确答案：B，第 5 题 甲公司2002年9月取得三级建筑幕墙工程专业承包企业资质，2005年12月取

2得 二级资质。2005年11月甲获得了一笔4500m的幕墙工程业务，2006年3月竣工验收

2不 合格，经返工修复后验收合格。由于三级建筑幕墙工程承包企业只能承揽3000m及以下 的建筑幕墙工程，结算时业主认为甲超越资质等级承揽工程，且初次竣工验收不合格，承 包合同无效，拒付工程款。若甲公司诉至法院，法院依法支持下列（）观点。A.尽管甲超越资质等级承揽工程，但所签承包合同成立，业主应当按约支付工 程款 B.虽然甲在工程竣工前取得了符合该项业务要求的二级资质，但签订合同当时甲 超越资质许可范围，业主仍有权拒付工程款

C.由于工程初次竣工验收不合格，工程施工合同无效

D.经修复后竣工验收合格，业主有权请求甲承担修复费用，也应参照承包合同约 定支付工程款

正确答案：D，第 6 题 甲钢材供应商与乙施工单位签订钢材供应合同，约定由甲代办托运。甲遂与丙运 输公司签订运输合同，合同中载明乙为收货人。运输途中，因丙的驾驶员丁的重大过失发 生交通事故，致货物受损，无法向乙按约交付钢材。则下列说法中正确的是（）。A.乙有权请求甲承担违约责任 B.乙应当向丙要求赔偿损失 C.乙尚未取得货物所有权 D.丁应对甲承担责任

正确答案：A，第 7 题 根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，评标委 员会提出书面评标报告后，招标人确定中标人的最迟时间是在投标有效期结束日的前()个工作日。

A.7 B.15 学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

C.30 D.45 正确答案：C，第 8 题 根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标 文件订立书面合同的完成时间，应当自中标通知书发出之日起（）日内。A.15 B.30 C.45 D.60 正确答案：B，第 9 题 二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是（）。A.重审法院不应是原一审法院 B.重审法院作出的裁定是可以上诉的 C.重审法院作出的判决是可以上诉的 D.重审法院应该按照一审程序审理此案

正确答案：A，第 10 题 某工裎建设过程中，业主由于经营不善倒闭，则（）。A.承包商将不能获得工程款，因为“债因当事人死亡而解除” B.承包商依然可以向法院起诉，要求取得工程款

C.承包商有权将在建工程拍卖并从所得价款中取回自己应得的工程款

D.承包商可以将在建工程提存，如果业主不能支付工程款，则在建工程归国家所有 正确答案：B，第 11 题 因公死亡的农民工李某的家属因对事故的处理结果不满，邀集亲朋好友拦路喊冤。但依据宪法的规定，李某的家属也应履行相应的义务，义务不包括（）。A.尊重社会公德的义务 &遵守宪法和法律的义务 C.遵守社会公共秩序的义务 D.审慎监督的义务 正确答案：D，学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

第 12 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 关于证据，以下说法正确的是（）。A.所有证据都应该在法庭上出示 B.书证必须提交原件

C.14岁以下的未成年人不得作为证人

D.当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据

正确答案：A，第 151 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 > 某工程投标有效期规定为30天，则投标保证金有效期应当为（）天。A.30 B.45 C.50 D.60 正确答案：A，第 14 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。A.抵押 B.留置 C.保证 D.质押

正确答案：D，第 15 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 某施工合同因解除而效力终止，随着该合同的终止而效力不受影响的条款是（）。A.标的条款 B.质量条款 C.担保条款 D.结算、清理条款

正确答案：D，第 16 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

根据《劳动合同法》的规定，非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同 一用人单位一般平均每日工作时间不超过（）小时，每周工作时间累计不超过二十四小 时的用工形式。A.四 B.八 C.十 D.十二

正确答案：A，第 17 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 某工程竣工日期为2008年12月1日，承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在()o A.2008年12月1日 B.2009年6月1日 C.2009年12月1日 D.2010年12月1日

正确答案：B，第 18 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 某建筑公司与员工签订集体合同，依据《劳动合同法》，下列关于集体合同生效 的表述正确的是（）。

A.职工代表在书面劳动合同上签字后生效 B.劳动行政部门收到集体合同文本后立即生效 C.劳动行政部门收到集体合同文本之日起十五日后生效

D.劳动行政部门收到集体合同文本之日起十五内未提出异议，即行生效

正确答案：D，第 19 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 联合体投标中，联合体各方必须指定牵头人，并应当向招标人提交所有联合体成 员法定代表人签署的（）。A.联合协议 B.委托书 C.合作协议 D.授权书 正确答案：D，学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

第 20 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 工程建设中，施工合同的标的应为（）。A.有形财产 B.无形财产 C.行为 D.工作成果

正确答案：D，第 21 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 某水泥厂与张某签订了水泥供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同，则水泥厂与保证人签订的担保合同（）。A.有效 B.部分有效 C.无效 D.有效性不确定

正确答案：C，第 22 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 在下列（）情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形 式通知劳动者本人。

A.小王在试用期内迟到早退，不符合录用条件 B.小李因盗窃被判刑

C.小张在外出执行任务时负伤，失去左腿

D.小吴下班时间酗酒摔伤住院，出院后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排 的工作 正确答案：D，第 23 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5 万元违约金。后建设单位违约，致设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单 位承担（）万元的违约责任。A.4 B.5 C.9 D.10 学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

正确答案：B，第 607 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z202000合同法 > 单项选择题 > 王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定 金，并约定违约金为250元，三天后取货并同时付款。在合同生效后，约定取货的前一 天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批建筑陶瓷了。在建材商店违约的前提下，王 军最有利的选择应该为（）。A.违约金条款 B.定金条款

C.同时选择违约金条款和定金条款 D.无法确定

正确答案：D，第 94 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 > 债务人以自己的财产设定抵押，若抵押权人放弃该抵押权，下列说法正确的是()。

A.其他担保人在抵押权人丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任，但其他担 保人承诺仍然提供担保的除外 B.其他担保人不再提供担保

C.若该抵押权的变更损害了其他债权人的利益，其他债权人可在知道或应当知道 变更事由之日起的3个月内起诉

D.抵押权人可以要求其他抵押人继续承担担保责任

正确答案：A，第 26 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 甲公司外聘了一名建造师王某并与他签订了 “承包责任协议书”，约定由王某履 行甲公司与业主签订的承包合同中甲公司的全部义务。对此，王某与甲公司之间的关系的 性质属于（）。

A.企业内部承包 B.分包 C.转包 D.雇佣

正确答案：C，第 8 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:综合练习题

（一）> 单项选择题 > 债务人以自己的财产设定抵押，若抵押权人放弃该抵押权，下列说法正确的是

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

()。

A.其他担保人在抵押权人丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任，但其他担 保人承诺仍然提供担保的除外 B.其他担保人不再提供担保

C.若该抵押权的变更损害了其他债权人的利益，其他债权人可在知道或应当知道 变更事由之日起3个月内起诉

D.抵押人可以要求其他抵押人继续承担担保责任

正确答案：A，第 28 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 甲、乙两家公司通过资格预审联合投标某一工程，在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公 司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。A.变化后的联合体削弱了竞争

B.资格预审后联合体变更、增减，投标无效 C.新联合体组成的时间过晚

D.新联合体的资质低于规定的最低标准

正确答案：B，第 393 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 > 职工赵某与所在建筑公司用仲裁方式解决劳动争议，仲裁庭裁决该公司为赵某支 付1万元伤残补助金。根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列关于本案例的仲裁裁决 表述正确的是（）。

A.如果建筑公司对裁决不服，可以自收到裁决书之日起十日内，向法院起诉 B.如果建筑公司对裁决不服，可以自收到裁决书之日起十五日内，向法院起诉 C.本案的仲裁裁决是终局裁决，裁决书自作出之日起发生法律效力 D.如果建筑公司逾期不履行的，仲裁庭可向法院申请强制执行

正确答案：C，第 30 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

评标委员会成员名单应当（）。

A.在开标前应向社会公布 B.在开标前向投标人公布 C.在中标结果确定前保密 D.永久保密

正确答案：C，第 31 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 根据《劳动合同法》，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。A.职工患病，在规定的医疗期内 B.职工非因公负伤.伤愈出院 C.女职工在孕期内 D.女职工在哺乳期内

正确答案：B，第 32 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 承包某楼盘施工的甲公司在施工中偷工减料，降低工程质量标准，结果造成3人 死亡的安全事故。对甲公司的行为应当（）。

A.按重大责任事故罪论处 B.按重大劳动安全事故罪论处 C.按工程重大安全事故罪论处 D.按意外事件处理

正确答案：C，第 33 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 我国《招标投标法》规定，开标地点应为（）。A.招标人办公地点 B.招标文件中预先确定的地点 C.政府指定的地点 D.招标代理机构办公地点

正确答案：B，第 34 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 我国《安全生产法》规定，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者 出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，应（）。A.对该单位主要责任人实施罚款处罚

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

B.吊销该生产经营单位营业执照 C.没收违法所得并处以罚款 D.对该生产经营单位实施罚款处罚

正确答案：C，第 35 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理顺序是（）。

A.法庭调査、法庭辩护、宣判、法庭笔录 B.法庭调查、法庭辩论、合议庭评议、宣判 C.法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、审判 D.法庭辩论、法庭笔录、法庭调査、审判 正确答案：B，第 36 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 不以标的物的交付为成立要件的合同是（）。A.从合同 B.不要式合同 C.诺成合同 D.实践合同

正确答案：C，第 37 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 某法院院长发现经本院终审的一合同纠纷案件确有错误，应当再审，下述处理方 法中正确的是（）。

A.决定由原审人民法院进行再审 B.提交审判委员会讨论 C.提请上级人民法院裁定 D.报请上一级人民法院进行再审

正确答案：A，第 38 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。其中民事诉讼的参与人不包括（）。A.证人 B.第三人 C.审判长 D.鉴定人 正确答案：C，学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

第 39 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 某施工单位拖欠农民工工资5万元，被30位农民工告上法庭，审判结果农民工 胜诉，施工单位不服而上诉。该案件（）。

A.符合先予执行的条件，人民法院可以依职权适用 B.不符合先予执行的条件

C.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，开庭审理前采取先予执行 D.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，终审判决前采取先予执行 正确答案：D，第 40 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 某市地铁工程施工作业面内，因大量的水和流砂涌入，引起隧道部分结构损坏及 周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，以及防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故 造成直接经济损失约合1.5亿元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于（）。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.—般事故

正确答案：A，第 41 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 对于可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响（）。A.报告书 B.报告表 C.登记表 D.监测表

正确答案：A，第 42 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 甲公司2008年5月取得三级建筑智能化工程专业承包企业资质，2012年8月取 得二级资质。2012年6月获得了一项造价760万元的建筑智能化工程施工业务，2012年 10月竣工验收合格。由于三级建筑智能化工程专业承包企业只能承揽造价600万元及以 下的建筑智能化工程，故业主认为甲公司超越资质等级承揽工程，承包合同无效，拒付工 程款。对此，甲公司提起诉讼，法院将支持下列（）观点。

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

A.虽甲公司超越资质等级许可的业务范围承揽工程，但承包合同仍有效

B.甲公司在工程竣工前才取得符合该项业务要求的二级资质，承包合同无效，业 主有权拒付承包人合同约定工程价款

C.尽管甲公司超越资质等级许可的业务范围承揽工程，承包合同无效，但该工程 竣工验收合格，业主应参照合同约定支付工程价款

D.由于甲公司在工程竣工前取得了符合该项业务要求的二级资质，双方所签订合 同有效，业主仍应按合同约定支付工程价款

正确答案：C，第 43 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 以下所描述的质量责任和义务中，不应由工程监理单位负责的是（）。

A.依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建 设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

B.选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

C.不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位 有隶属关系或者其他利害关系

D.应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应 资质等级的质量检测单位进行检测

正确答案：D，第 44 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。该赠与合同属于（）。A.要物合同 B.单务合同 C.定式合同 D.双务合同

正确答案：B，第 45 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 甲建筑施工企业在2008年5月仍在持2005年1月1日办理的安全生产许可证进行 施工，受到有关部门査处。有关部门对甲的正确处理方式是（）。A.允许其继续施工，限期补办延期手续

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

B.允许其继续施工但处以50万元罚款

C.责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万 元以下罚款

D.责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款

正确答案：C，第 46 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接，施工中开挖的管道沟未设置 保护措施和警示标志。当天黄昏，李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中，造成胳膊骨 折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于（）。A.违约责任 B.侵权责任 C.行政责任 D.刑事责任

正确答案：B，第 47 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004 年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是（）。

A.引起诉讼时效的中断 B.引起诉讼时效的中止 C.引起诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间

正确答案：A，第 48 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 关于消防设计图纸的审核，应由（）将消防设计图纸报送公安消防机构审核。A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

正确答案：A，第 49 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 就安全生产的组织保障措施而论，我国《安全生产法》规定，建筑施工单位和危 险物品的生产、经营、储存单位应当（）。

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

A.设置安全生产监督机构 B.配备兼职安全生产管理人员

C.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 D.设置安全生产监督机构并且配备专职安全生产管理人员

正确答案：C，第 50 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 对于按照合同约定由建设单位采购运抵现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖 制冷和照明设备等，施工单位应当（）。A.直接使用和安装

B.进行检验并经监理签字后再使用和安装 C.在供货商出具产品合格证后使用和安装 D.按建设单位的指示使用和安装 正确答案：B，第 51 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 甲与乙订立了合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合合同的约定，甲有权请求（）承担违约责任。A.乙 B.丙 C.乙或丙 D.乙和丙

正确答案：A，第 52 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 危险化学品存储仓库建成后，必经验收合格后方可使用。其中，最终实施验收的 机构是（）。

A.有关行政管理部门 B.设计单位 C.建设单位 D.施工单位

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

正确答案：A，第 53 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请 仲裁委员会认定，而乙请求法院认定，则下述说法正确的是（）。A.由仲裁委员会作出决定 B.由人民法院裁定 C.由先收到申请一方决定

D.由仲裁委员会和人民法院协商确定

正确答案：B，第 54 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 国家规定必须实行监理的基础设施项目，其项目总投资额在（）万元以上。A.1000 B.2000 C.3000 D.4000 正确答案：C，第 55 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施 细则的规定，包括发明、实用新型和（）。A.内部设计 B.产品方案 C.外观设计 D.产品构造

正确答案：C，第 372 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 单项选择题 > 施工单位招聘有毒有害工种工作人员时，下列选项中，符合要求的是（）。A.限男性，年满18周岁，必须具有特种作业资格证书 B.限男性，年满16周岁，不需特种作业资格证书 C.性别不限，年满16周岁，不需特种作业资格证书

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

D.性别不限，年满18周岁，不需特种作业资格证书

正确答案：D，第 57 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2003年和2005年 建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2003年鉴定结论可 以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则（）。A.施工企业负有取得该鉴定的举证义务 B.人民法院应该自行调取该鉴定 C.法院应该推定施工企业的主张成立 D.建设单位必须提供该鉴定结论

正确答案：C，第 58 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万 元，定金为设计费的15%。发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该 返还给甲（）。

A.15万元 B.30万元

C.45万元 D.依据发包方损失而定

正确答案：C，第 59 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 远方公司是一家市政工程公司，目前正在市区内施工，施工项目既有桥梁也有道 路，施工现场大都处于人口密集区。为了避免原材料供应不足，远方公司进行了备料，运 进施工现场的建筑材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫 的情形。对此，下面说法正确的是（）。

A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质

B.运输、装卸、存储过程中必须要采取密封措施或其他防护措施 C.只要交纳罚款，可以不采取防护措施

D.由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

正确答案：B，第 60 题(单项选择题)(每题 1.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 单项选择题 > 水泥供应商赵某，作为证人证明施工企业用于承包工程的水泥数量及价款。则关 于赵某参与诉讼过程，下列说法正确的是（）。

A.赵某可以选择出庭作证或提交证言B.赵某应当旁听庭审过程 C.赵某可以和其他证人对质 D.赵某可以授权他人代理出庭 正确答案：A,二、多项选择题（每题2分）

第 61 题 某承包商将拖欠一家设备租赁公司8万元的债务全部转移给了拖欠其工程款的某 大学。下列转让效力的表述中，正确的有（）。A.该8万元的延期利息属于该大学 B.承包商应当向该公司行使抗辩权 C.承包商应当向该大学行使抗辩权 D.承包商应当向该公司行使抵销权 E.承包商应当向该大学行使抵销权

正确答案：A,C,E，第 62 题 根据《建设工程质量管理条例》，以下内容属于设计单位质量责任和义务的有()。

A.依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程 B.参与工程质量事故分析

C.注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责 D.任何情况下设计单位不得指定材料的生产厂、供应商 E.建设工程竣工验收时应出具完整的技术档案 正确答案：A,B,C，第 63 题 下列合同中，以财产为标的的合同有（）。

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

A.工程施工合同 B.设备租赁合同 C.物资采购合同 D.借款合同 E.委托监理合同

正确答案：B,C,D，第 64 题 仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁厅的下述作法中正确的 有（）。A.制作调解书 B.制作仲裁书 C.驳回申请 D.撤销案件

E.要求当事人撤回申请

正确答案：A,B，第 65 题 当事人申请撤销仲裁裁决须符合的条件有（）。

A.必须向仲裁委员会提出申请，由仲裁委员会提交给有管辖权的人民法院 B.必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出 C.必须向被申请人住所地的中级人民法院提出 D.应当自收到裁决书之日起6个月内提出

E.必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形 正确答案：B,D,E，第 66 题 关于诉讼时效，下列表述中正确的有（）。A.诉讼时效仅适用于请求权 B.一般诉讼时效期间属可变期间

C.诉讼时效期间均从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算 D.诉讼时效期间届满后所受领的给付构成不当得利

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

E.最长的诉讼时效期间为10年

正确答案：A,B，第 67 题 根据《安全生产许可证条例》，要取得安全生产许可证应具备的条件有（）。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.资金投人符合安全生产要求

C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D.企业生产过程未发生过安全事故

E.按规定配备专职安全生产管理人员 正确答案：A,B,C,E，第 68 题 施工中发生安全事故时，对事故处理必须遵循一定的程序，应当做到三不放过，包括（）。

A.事故原因不清不放过 B.未取得生产合格证不放过 C.没有防范措施不放过

D.事故责任者没有受到教育不放过 E.群众没有受到教育不放过

正确答案：A,C,D,E，第 69 题 下列关于劳动争议仲裁委员会的设置和职能的选项中，表述正确的有（）。A.县、市、市辖区应当设立劳动争议仲裁委员会

B.仲裁委员会组成人数必须是单数，主任由劳动行政主管部门的负责人担任 C.劳动争议仲裁委员会是依法成立的，通过仲裁方式处理劳动争议的专门机构 D.劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖 E.仲裁庭只能由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成 正确答案：A,B,C,D，第 70 题 下列属于产品标识的说法中，正确的有（）。

A.产品或者其包装上的表示必须真实

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

B.要有产品质量合格证明

C.要有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址

D.限期使用的产品，应在显著位置清晰标明生产日期和安全使用期

E.裸装产品可以不附加产品标识 正确答案：A,B,C,D，第 71 题 方某在与某公司签订聘用合同时提出，自己以建造师名义执业享有的下列权利，其中正确的有（）。

A.可对本人执业活动进行解释和辩护 B.亲自保管和使用本人注册证书、执业印章

C.在东新建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述 E.介入与自己有利害关系的商务

正确答案：A,B,D，第 72 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 多项选择题 > 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，应编制专项施工方案，并附具安全 验算结果的分部分项工程包括（）。A.深基坑工程 B.脚手架工程 C.楼地面工程 D.高大模板工程 E.起重吊装工程

正确答案：A,B,D,E，第 36 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 多项选择题 > 《中华人民共和国立法法》规定：地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依 照相应规定做出裁决，以下不属于规定权限范围的有（）。

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决

B.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由 国务院裁决

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

C.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由 地方政府提请全国人大常委会裁决

D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由地方政府提请当地人大常委会裁决

E.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见

正确答案：C,D，第 74 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 多项选择题 > 下列债务人的行为中，可能导致债权人行使撤销权的有（）。

A.债务人经营状况严重恶化 B.债务人放弃到期债权 C.债务人丧失商业信誉 D.债务人无偿转让财产 E.债务人以明显不合理低价转让财产

正确答案：B,D,E，第 75 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 多项选择题 > 在工程实施过程中，变更的表现形式有很多，其对于工程款支付的影响主要表现 在（）。

A.工程进度变化导致的价格纠纷 B.工程数量的变化导致的价格纠纷 C.合同计价方式导致的价格纠纷 D.工程单价导致的价格纠纷

E.工程质量标准的变化导致的价格纠纷

正确答案：B,E，第 76 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 多项选择题 > 某建筑公司的职工张某因劳动合同纠纷，向劳动仲裁委员会提起仲裁，甲是劳动 行政主管部门的代表，乙是张某委托的律师，丙是建筑公司董事长，丁是工会代表，戊是 建筑公司委托的律师。可以成为劳动仲裁委会组成人员的有（）。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 E.戊

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

正确答案：A,D，第 77 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 多项选择题 > 某工程项目经理委托李辉去采购一批水泥，结果发现水泥厂按采购合同的要求送 抵现场的水泥不适合本工程使用，还发现该合同是李辉委托王伟去与水泥厂签订的，则下 面说法正确的有（）。A.李辉要承担责任

B.水泥厂如果有理由相信王伟是经过项目经理授权的，则不需要承担责任 C.李辉不需要承担责任，也无须经过项目经理的同意 D.任何情况下，委托代理人都不可转委托 E.任何情况下，委托代理人都可以转委托

正确答案：A,B，第 78 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 多项选择题 > 在开标时发现投标文件出现下列的情况时，应按无效投标文件处理的有（）。A.未按招标文件的要求予以密封

B.投标函未加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的 C.联合体投标未附联合体协议书 D.明显不符合技术标准要求 E.在开标后送达的

正确答案：A,B,C,E，第 79 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 多项选择题 > 在执行仲裁裁决时，被申请人提出证据证明，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行的情形包括（）。

A.双方约定的仲裁事项仅涉及合同价款，裁决中包含了质量 B.双方争议的款项是劳务工资 C.仲裁庭成员应该回避而没有回避

学建筑，考建造师到鸭题com库YaTiKu.做精准试题，更多押题资料下载 全国客服电话400-9904123

D.没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款 E.仲裁庭认定事实的主要证据不足

正确答案：A,B,C,E，第 80 题(多项选择题)(每题 2.00 分)题目分类:未按章节分类的试题（如真题，模拟测试题）> 多项选择题 > 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场“应设置明显的、符合国 家标准的安全警示标志”的危险部位包括（）。A.出入通道口 B.孔洞口 C.临时用电设施部位 D.生活区 E.基坑边沿 正确答案：A,B,C,E，鸭题库针对广东省2014-2015年二级建造师收集整了常考题练习与大家分享。