围墙、临时用房施工方案

第一篇：围墙、临时用房施工方案

围墙、临时用房施工方案

本工程为天汇园4#、5#楼裙房工程，属全框架结构，总建筑面积为8935m2，该工程位于萧山区金城路与五七路口交叉口。工程三通一平已完成。建设单位杭州萧山交通房地产开发工程有限公司。设计单位煤炭工业部杭州建筑设计研究院设计，施工单位为杭州萧山城乡建筑工程有限公司。

围墙根据施工现场的具体情况，西侧围墙在基础回土后开始砌筑，砌筑高度为2.2m。（因西侧现无地打围墙，基槽放坡已在金鸡路地段上）其它三面围墙采用Mu7.5标准砖空斗墙砌筑，砌筑高度1.8m，进出口设置大门，并设门卫、大门外写城建公司开汇园4#、5#楼裙房工程项目部。

临时用房采用装配式活动房2幢，彩钢装配式活动房1幢，食堂、餐厅、厕所采用Mu7.5标准砖空斗墙砌筑，墙厚240mm。（活动房均有合格证）具体位置见施工总平面图。

城建公司天汇园4#5#楼裙房项目部

临时施工用电方案

一、工程概况：

本工程位于萧山区金城路与五七路口交叉处，由杭州萧山城乡建筑工程有限公司承建，煤炭工业部杭州建筑设计研究院设计，属框架结构，建筑面积为8935m2。

二、主要控制目标：

建筑施工临时用电，是直接为施工生产服务的，它的好坏直接影响着工程的进度和工程质量，影响企业的效益，施工临时用电与安全生产是紧密联系在一起的，它的好坏又直接影响着整个工地职工的安全。所以我们项目部必须加强施工用电的管理，配备一定的数量电气专业技术人员，把施工临时用电，作为安全工作中的一项重要工作来抓，根据本工程的实际情况，制定以下具体控制目标：

施工总工期控制在180个日历开完成竣工。

安全生产：确保无重大伤亡事故，一般事故频率控制在千分之一以内，争创萧山区安全生产标准化样板工程。

文明施工：争创优良工程。

三、施工用电方案：

根据我方准备进场的主要施工机械用电量及工程必需的照明用电量，结合施工现场的实际机械配备情况，工程施工最大电量约

KW（含生活及相明电

KW）主线从业主指定接入，并按实际功率选择合适的施工电缆干线和配电箱。现场采用埋地敷设，楼层分配电缆从总配接出。工地施工时用的有电设备全部采用萧山区安检站认可的设备，以保证施工用电安全。

施工用电量计算： 4#楼用电量最大时P1= 5#楼用电量最大时P2= P总= 施工干线选择：

P总=

KW Ⅰ线= 故总线选用BX型铜芯橡皮线S=

mm2，支线选用BX型铜芯橡皮线S=

mm2。

1、接地与避雷

本工程采用三相五线制专用保护零线系统—TN-S系统，总配电箱设置PE保护接零，采用2.5米长的间距5m的垂直接地体，接地体采用3根50×50×5镀锌角钢，接地线采用φ12的镀锌圆钢接地体与接地线采用焊接连接，焊接长度大于圆钢直径的6倍，在分配电箱及固定机械设备均作重复接地，接地电阻小于10Ω，要求施工中工作零线与保护零线严格区分。

2、配电箱及开关箱的设置：

（1）配电箱、开关箱采用铁壳配电箱，铁板厚度应大于1.5mm。（2）施工现场实行三级配电（总箱、分箱、开关箱），叁级漏电保护（总箱、分箱、开关箱）。且前一级（总箱）额定漏电动作及电流额定动作时间是后一级（分箱或开关箱）漏电动作电流及动作时间的可靠后备保护，使之具有分段保护的能力。

（3）设备配电箱与照明配电箱分别设置。配电箱、开关箱周围设有足够的工作空间和通道，不堆放任何杂物。配电箱、开关箱应装设端正牢固。移动式配电箱，开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与底面垂直距离大于1.3m，小于1.5m，移动式分配电箱。开关箱的底面与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m。

3、电器装置：

①配电箱开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损不合格的电器。

②施工现场所用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。保护零线除必须有配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。严禁保护零线与工作零线混用。

③漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）》的要求。

④总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值，动作整定值相适应。开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30MA额定漏电动作时间应小于0.1S。

⑤每台用电设备应有各自专用的开关箱，实行“一机一闸一保护”制，严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

⑥漏电保护器的安装须经技术培训考核合格的电工负责进行安装。漏电保护器技术条件应符合GB6829的规定。并且有国家认证标志，其技术额定值应与保护线或设备的技术参数相配合。安装漏电保护器同时安装保护零线。定期分析检查漏电保护器的运行情况。及时更换有故障的漏电保护器，严禁私自拆除漏电保护器强行送电。

⑦施工常用的电器装置如闸刀、开关熔断器、自动空气开关、交流接触器、漏电保护器等必须与用电设备相匹配，必须装配好灭弧罩、防护盖方可合闸操作。

⑧所有配箱、开关箱均应编号，并标明其名称、用途并作出分路标记。导线与导线连接，导线与设备连接，不论使用时间长短都要连接牢靠，严禁使用电机具的电源线勾搭到带电导线或闸刀开关片口。

⑨工地夜间照明必须使用防水水银灯，移动工作用手持照明灯具应使用橡皮软电源的手把式安全灯，且电压不得大于36V。

⑩生活区活动房内生活照明必须使用绝缘良好的铝蕊线用瓷夹或穿管敷设，距地不小于2-2.5m，电线过墙应设套管，每个灯具应灯具应设单独的开关，灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具，照明部分必须单独设漏电保护器。

由于施工现场情况复杂多变，因此，临时用电不能仅仅停留在验收而一劳永逸，必须进行经常性的安全检查，才能有效保护临时用电的安全，杜绝事故的发生。

现场围墙施工方案

创建文明工地是建筑业文明建设一起抓的最佳结合点，也是实现其具有根本性转变的突破口。通过创建文明标化工地，可以保障施工安全、质量和进度，树立良好的企业形象和工地新貌，提高职工和企业的整体素质。

创建文明工地的核心思想是：“以人为本”，其主要内容是“安全、卫生、环境、爱民”，具体措施如下：

1、把创文明工地工作纳入管理轨道。开展创建文明工地的过程中，以建设部JGJ59-99《施工现场安全检查标准》为基础，参照国际劳工组织第167号公约《施工安全与卫生国际标准》的要求，结合本工地的实际，颁发了《施工现场安全文明化管理规定》，将精神文明建设、综合治理、爱民便民等内容也纳入了规定。

2、健全制度，狠抓落实，用严格的岗位责任制和考核、奖惩制度来保障创建文明工地的顺利开展。要求每个工种在开工前要制定达标规则，从人力、物力、财力上进行统筹安排，在施工中要加强动态管理，落实岗位责任制，责任必须到人、工地，哪个部位、哪个方面出现问题，都要追究具体分管人的责任。为使工作落到实处，结合项目部每季度对各工种的综合考评检查，对先进的班组，予以表彰和奖励，对达不到标准的给予相应处罚。

3、把创建文明工地作为系统工程来抓，全方位展开，把工地的文明建设看作是项目部重要组成部分，要求必须做到“四全”：即是全员参加、全过程进行、全工地展开、全面提高。所谓全员参加，就是要做到工地上的每一员工都要积极参与文明从开工到竣工，要把两个文明建设贯穿于始终。所谓全面提高，就是每个工地都要按照规定达到一定的标准和水平。

4、以人的安全为第一要素，抓好工地的安全达标工作。建筑生产施工多为露天、高处作业、不安全因素较多，因此，文明工地建设首先是从安全的标准化管理抓起，以安全生产作为最基本的要求。

5、工地应按照建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的规定，做到六个方面的标准化管理：建立健全以安全生产责任制为基础的10项安全管理制度，责任到人，严格落实。工地上所有人员都须佩戴标明其姓名、职务（或工种）的胸卡。

6、改善工地的卫生状况，注重工人的身心健康。工地设有办公室、沐浴室、宿舍、厕所、食堂等设施、工地食堂清洁卫生、食物盛器上均有生熟标记，食堂的餐具均经过严格消毒，工地上的茶水供应、茶具消毒基本符合卫生要求，炊事员要进行体检，并须持健康证上岗。工地宿舍整洁、卫生，被褥、蚊帐、面盆、床架等日常生活用品摆放整齐，生活区排水畅通，垃圾有容器，并有专人定时清扫，有效遏制苍蝇、蚊子、老鼠等孽生。

7、创造良好的场容场貌，树立新的企业形象。工地实行封闭施工，工地四周设置1.8米的封闭式围墙，主要路段的围墙高度为2.2米，围墙采用MU10红砖M5混合砂浆砌筑，每3.6米砌一砖柱，砖柱为240×370。工地门口有企业标记、工地项目名称的标牌。

8、严格执行萧山区的有关规定，加强对外来民工的管理，对外来人员应登记注册，办理暂住证及劳动用工许可证手续，方可招用，杜绝打架、斗殴、酗酒赌博等不良现象。

自升式门架升降机搭拆方案

一、工程概况：

本工程位于金城路与五七路口交叉处，为天汇园4#、5#楼裙房工程，总建筑面积为8935m2，属于框架结构，由萧山城乡建筑工程有限公司承建，杭州萧山交通房地产开发有限公司开发，由杭州天工建设监理咨询有限公司监理，煤炭工业部杭州建筑设计研究院设计。

二、主要特点：

1、本升降机额定载重量为1000公斤以下，以地面卷扬机为动力的垂直运输物料提升设备，但禁止载人升降。

2、具有自升装置，能随建筑物升高而随时加节升高，直接使用附着装置，因而不需要拉缆风绳子，改善了施工现场条件；同时两立柱通过自升装置始终连成一体，有效地阻止了单柱摆动，工作平稳，加节拆架安全可靠。

3、设有断绳防坠装置，一旦因故断绳，吊笼上的两只防坠装置制动爪能在瞬间夹持立柱两侧装置道轨，而起到防止吊笼坠地事故。

4、设有高度限位器，能有效防止吊笼冲顶事故。

5、设有楼层停靠装置，于出料口门自动连锁，增强进出料安全性。

6、吊笼内使用了红外线光电技术，能自动禁止吊笼乘人。

7、装有电视监控和双向通话系统，能随时在电视屏上显示工作状况，并通过对话指挥操作。

8、吊笼围护符合规范要求，其进料口门与架体围护门的电器连锁工作，当门未关好时，能自动切断起升电源。

9、设有超载限制器，当荷载超过额定荷载时，能自动切断起升电源。

三、主要组成部分

主要由底架座、立柱、自升平台、吊笼、回转吊杆、三角吊架、连动滑轮、底层围护、附着装置等组成。（详见图一）

四、安装、架设和拆卸

1、基础要求

（1）基板面积土层压实后的承载力就不小于80Kpa；

（2）采用线基C20混凝土板块基础，事先按底座孔距尺寸预埋M20×350（650）螺栓8支，应露出基面约55mm（附基础图

三、图四）；

（3）基座表面应平整，水平度偏差不大于15mm；

（4）应有排水措施，距基础边缘5m范围内，开挖沟槽或有较大振动的施工时，必须有保证架体稳定的措施。

们进行岗前培训和上岗后的班组学习（包括政治、文化和规章制度的学习），并提供报刊及其他学习资料，使临时合同工的综合素质逐步得到提高。文明工地的“以人为本”和建设“爱民工程的指导思想，是江泽民同志提出要讲政治和全心全意为人民服务的宗旨在建筑业的具体表现，它对于保证安全、提高质量、培养一支高素质的队伍，密切党和政府同人民群众的联系，促进社会主义精神文明和物质文明建设，都具有十分重要的作用。

10、严格执行萧山区有关规定，加强对外来民工的管理，对外来人员应登记注册，办理暂住证及劳动用工许可证手续方可招用，杜绝打架、斗殴、酗酒赌博等不良现象。

城建公司天汇园4#5#楼裙房项目部

2003年4月20日

第二篇：临时围墙施工方案

目 录 2 3 4 5 6 工程概况.......................................................编制说明.......................................................施工准备.......................................................广告围挡及基础设计.............................................施工顺序.......................................................施工要求.......................................................

第三篇：临时围墙施工合同

篇一：临时路,临时围墙合同 临时道路、围墙工程施工合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容和承包范围：临时道路工程（包括道路两侧排水沟土方开挖、路基压实、碎砖路面等工程），道路总长约240米，临时围墙长约400米。

4、承包方式：包工包料。

5、合同造价：固定综合单价：围墙458元/米，道路80元/立方米（综合挖土费）;暂定总价为人民币 252320 元整。综合单价含：人工费、材料费、机械费、地方矛盾协调费、成品保护费、施工设备费、临时设施费、措施项目费、约定年限内的保护费，及所以履行本合同的风险等，及其他为本合同所需的一切相关费用。

6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 500 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。

7、工程质量：合格。具体要求为

道路：路基素土压实，碎砖600mm厚每300mm厚分层压实。

围墙：基础素土夯实，水泥要采用海螺牌，标准砖，中粗砂。工程完工后乙方书面申请甲方组织竣工验收。

8、乙方职责

8.1 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。

8.2由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

8.3乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。

8.4 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

9、安全生产和文明施工：

9.1 乙方必须认真执行国家、省、市及有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。

9.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取罚款人民币500-5000元。

10、资料管理和竣工结算的有关规定：

10.1工程竣工验收合格后进行工程结算。围墙按延长米乘以固定单价，道路按碎砖压实后的工程量（立方米）乘以固定单价，加其他现场签证为本合同的结算总价。

10.2本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。

10.3自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。

11、付款办法及质量保修：

11.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。道路乙方自竣工验收合格日起免费维护6个月。11.2质量保修金按以下规定支付：

a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金； b)质量保修金不计利息。11.3水电费用乙方自理。

13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

16、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。（以下无正文）

甲方：乙方：

甲方代表： 乙方代表：

年月日篇二：临时围墙施工协议 临时围墙施工协议

甲方：福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，达成以下协议：

一、工程概况

1、工程名称:《嘉和新城》临时围墙

2、工程地点：尤溪县西城

3、工程内容：临时铁皮围墙制作、安装

二、质量标准

质量要求为合格；其中：铁皮厚度为0.275mm，方管30*50*0.8mm，立杆间距不大于2m，围墙高度2m设置二道水平杆，高度3m设置三道水平杆。

三、合同工期

工期一个月，进场日期由双方根据现场实际需要另行确定。

四、合同价款

1、围墙工程包工包料40元/m2（含税价）

2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价协议签订后不作调整。

3、工程结算以实际数量计算工程总价。本协议作为工程价款结算的依据。

五、付款方式

本工程不支付进度款，工程竣工验收合格后支付全部工程款。

六、甲乙双方责任、义务

1、甲方责任、义务

（1）开工前召集工程相关人员到现场向乙方作工程全面交底，如有变更，已变更通知为准。（2）甲方需平整施工场地，使其符合围墙施工要求。

（3）施工程中给与乙方协助和配合，以确保工程顺利进行。

2、乙方责任、义务

（1）乙方对现场已经考察过，同意包工包料达到甲方验收标准，不得另收其他费用。（2）按工程需要安排施工安全保卫工作、夜间施工照明，所发生费用自理。

（3）乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行，保证工地安全，施工过程事发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三者伤亡的，均由乙方承担全部责任。

（4）乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。（5）乙方按照工期要求保持完成工作量。

七、工期延误

双方约定工期顺延情况：遇不可抗力或当地人民政府规定不宜施工的，工期顺延。

八、质保维修

1、从工程竣工之日起

2、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程保修金中直接扣除。

九、违约、索赔和争议

1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方通知后3天内不与整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。

2、因本协议的发生的纠纷应协商解决，协商不成的，向人民法院诉讼。

十、其它

1、本协议经双方签字盖章后生效，协议履行完毕后自行失效。

2、本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人（授权委托人）： 法人（授权委托人）： 年 月 日年 月 日篇三：临时围墙合同 工 程 合 同

——汇金商业广场工地临时围墙

甲 方： 连云港顺泽房地产开发有限公司 乙 方：

签订地点： 顺泽房地产 公司会议室 签订时间： 2012 年 2 月 日

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

第一条 工程名称： 汇金商业广场工地临时围墙工程 第二条 工程地点： 南方家园西侧，新车站路对面

第三条 工程范围： 临时围墙655米（其中砖砌体围墙410米，彩钢板围墙245米），具体内容详见施工图（附后）

第四条 工程造价：围墙每米单价，砌体围墙 310 元/米，彩钢板围墙 100 元/米。总造价（暂估）： 壹拾伍万元整（150000）（以甲乙双方审定的结算为准）。第五条 承包方式：

一、包工包料。工程所需材料、半成品由乙方自采自购，材差按现行省、市文件执行。第六条 工期：自合同签定日起30天内竣工。

第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。第八条 结算方式： 单价按合同固定，工程量按实结算。第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。第十条 双方事宜及违约职责：

一、甲方：

1、派定工地代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。

2、由于甲方要求停、缓建和人力不可抗拒的自然灾害而造成的损失，按国家、省、市有关规定办理。

二、乙方：

1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，经甲方工地代表签字后有权不付款或付部分款。

3、施工中注意安全，遵守甲方厂内的各项规章制度，施工中发生一切安全事故所引起的经济损失均由乙方自负。

4、如果没按期完工，每延误一天按总价千分之一的价款处罚，按延误天数累计处罚。第十一条 竣工验收与结算：

一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。第十二条 付款方式：

一、预付备料款：按合同总价（或预算）的 30% 拨付。

二、工程进度款：按完成工作量的 70% 拨付。

三、竣工结算款：预付备料款和工程进度款累加不超过 90%。

四、保证金：保修期满无质量问题后付清尾款。

第十三条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起 壹年。第十四条 违约与仲裁：

一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请县或市经济合同仲裁委员会申请仲裁。

二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。第十五条 附则：

一、本合同一式两份，甲方乙方双方各执壹份。

二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。第十六条 其它：

甲方（章）： 乙方（章）：

代表签字：代表签字：

电话： 电话：

第四篇：临时围墙施工协议书

临时围墙施工协议书

临时围墙施工协议书1

甲方：__________________

乙方：__________________

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行汇峰紫苑小区施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程地点：位于沭阳县迎宾大道南侧、梦溪植物园东侧、汇峰大饭店与梦溪国际大酒店之间地块。

2、该围墙的具体做法见甲方提供的施工图及平面示意图。

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

二、工程质量

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

4、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

三、工期年_________月_________日_________年_________月_________日。

四、工程造价及付款

1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其包干价为_________元/米。(材料费、人工费、机械场地平整费、税金等全部费用包干)

2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方。

①按实际工程量每10日结算一次工程款，同时甲方预留5%的质量保证金;

②具体工程量按实际验收的方量为准;

③全部施工完毕，经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80%给乙方;

④竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方。留工程决算总价的5%作为保修金。保修金在保修期满，乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间壹年为准，从_________年_________月_________日开始计算)。

五、成品及半成品保护

1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止，应由乙方自行负责。

2、乙方应制订出具体的措施做好成品、半成品保护工作。

3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

六、施工管理及协调

1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

4、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。

七、工程质量保修与服务

在保修期内，所发生的故障由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时内上门维修，并在24小时内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

八、违约责任

1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元，并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。

3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

九、本合同一式两份，各执壹份。

十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

临时围墙施工协议书2

甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_________元（大写：_________元整）。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决

。五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：________

甲方代表（签字）：_________

乙方代表（签字）：_________

签订地点：_________

签订地点：__________________年____月____日

_________年____月____日

临时围墙施工协议书3

甲方：______________

乙方：______________

甲乙双方经平等、友好协商，甲方同意将地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致，达成如下协议：

一、工程内容：______________

二、工程造价：暂定35万元。工程竣工验收后根

据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮，即：竣工结算（结算套用江苏省建筑综合预算定额<______________年>）由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%；工程具体造价在甲乙双方结算时，由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价______________年______________月综合价格》中供应价一次包定，今后结算时不作调整。

三、工程质量：经甲方一次性验收合格。因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准，乙方承担工程总造价百分之五的违约金，且乙方应无条件整改直至合格，如乙方无能力整改合格，甲方有权聘请第三者进场施工，所产生的全部费用和损失由乙方承担，甲方在工程款中直接扣除，直至合格。

四、工期：______________年______________月______________日开工，______________年______________月______________日竣工并验收合格。乙方如逾期完成，则每逾期一天，按工程总造价______________%违约金支付给甲方。

五、工程款支付：围墙砌满500米后，经甲方验收合格，付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后，甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%；10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前，乙方应向甲方提出付款的书面申请，付款金额经甲方盖章核准后，乙方应提交相应金额的发票，否则甲方有权拒付。

六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。

七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。

八、乙方负责对施工人员进行安全教育，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的，均由乙方承担全部责任。

九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。

十、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。

十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件，被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的，影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等，每发生一次，乙方应支付违约金伍万元/次，从工程款中直接扣除，造成甲方损失的应另行支付赔偿金。

十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向江阴市人民法院诉讼。

十三、本协议以打印稿为准，若有手写添加处，需双方签字盖章后生效。

十四、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：______________

乙方：______________

法定代表人：______________

法定代表人：______________

授权委托人：______________

授权委托人：______________

日期：______________

日期：______________

临时围墙施工协议书4

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等、友好协商，甲方同意将_______________地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致，达成如下协议：

一、工程内容：

_______________________________________。

二、工程造价：

暂定35万元。工程竣工验收后根

据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮，即：竣工结算（结算套用江苏省建筑综合预算定额）由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%；工程具体造价在甲乙双方结算时，由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价____年7-8月综合价格》中供应价一次包定，今后结算时不作调整。

三、工程质量：

经甲方一次性验收合格。因乙方

原因导致工程质量一次性未达合格标准，乙方承担工程总造价百分之五的违约金，且乙方应无条件整改直至合格，如乙方无能力整改合格，甲方有权聘请第三者进场施工，所产生的.全部费用和损失由乙方承担，甲方在工程款中直接扣除，直至合格。

四、工期：

____年___月___日开工，____年___月___日竣工并验收合格。乙方如逾期完成，则每逾期一天，按工程总造价0.4‰违约金支付给甲方。

五、工程款支付：

围墙砌满500米后，经甲方验收合格，付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后，甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%；10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前，乙方应向甲方提出付款的书面申请，付款金额经甲方盖章核准后，乙方应提交相应金额的发票，否则甲方有权拒付。

六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。

七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。

八、乙方负责对施工人员进行安全教育，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的，均由乙方承担全部责任。

九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。

十、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。

十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件，被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的，影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等，每发生一次，乙方应支付违约金伍万元/次，从工程款中直接扣除，造成甲方损失的应另行支付赔偿金。

十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向江阴市人民法院诉讼。

十三、本协议以打印稿为准，若有手写添加处，需双方签字盖章后生效。

十四、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托人：

授权委托人：

日期：____年___月___日

日期：____年___月___日

临时围墙施工协议书5

发包方：__________________(以下简称甲方)

承包方：__________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、工程范围及内容：

1、乙方承建甲方位于进贤县民和路以北、嘉禾路以西福星家园地块的施工围墙工程;

2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用;

4、该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，c15砼垫层，300宽300高c20钢筋砼地梁，墙体为240mm墙。墙身高度为500mm，墙柱高度为2200mm，每约4100mm为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆面层。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准;

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、工期：

严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从20xx年1月16日开始进场，20xx年2月5日前完工。

四、工程价款及支付：

1、工程价款：

a：本合同所承包的砖砌围墙，单价为300元/ m (此价格不含木桩价格，另计)，暂定总长为120 m,具体以实际发生量为准;工程价款为3.6万元左右;

b:本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度1.7m)，单价为200元/m,暂定总长为120 m,工程价款为2.4万元左右;

c：本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2m)，单价为120元/ m，暂定总长100 m，工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。

2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后10日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期一年满后15日内无息付清。

四、成品及半成品保护：

1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;

2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;

3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费)，乙方方可进行维修处理。

五、甲方责任、权利、义务

1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;

2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利;

3、做好各工序的统筹安排，解决征地问题;

4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。

六、乙方责任、权利、义务

1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;

2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象;

3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工;

4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工，如违法施工发生安全施工，由乙方付全责。

七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。

八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可进贤县人民法院起诉。

九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

十、本合同自签字之日起生效，工程保修期结束后自行废除。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

临时围墙施工协议书6

临时围墙(围挡)施工合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、质量标准

合格 达到国家及郑建文（xxxx）94号郑州市市政工程施工围挡建设标准的相关要求。

三、工程承包范围

包工、包料、包工期、包质量、包安全。

四、合同工期

xxxx年月日开工，xxxx年

五、合同价款

（1）本工程采用围墙单价包干价方式肆佰捌拾元元/米，南侧广告牌及大门共计壹万伍仟元（含税费及所有材料、人工、机械、场地平整费等）。

（2）甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。

（3）工程结束以实际工程量计算工程总价。本合同作为工程价款结算的依据。

六、付款方式

工程竣工验收合格并提供正规发票后10个工作日内一次性付清，乙方应提交相应金额的正式发票，否则甲方有权拒付切不承担违约责任。

七、甲乙双方责任、义务

1、甲方责任、义务

（1）开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程交底，指定围墙位置，配合乙方现场定位测量，如有变更，以变更通知为准。

（2）按照合同约定向乙方支付工程款。

2、乙方责任、义务

（1）乙方对现场已经考察过，同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准，不得另收其他费用。

（2）按工程需要安排施工、安全保卫工作。施工需要的水、电、路等所发生的费用自理。

（3）乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三者伤亡的，均由乙方承担全部责任。

（4）乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。

（5）乙方按照工期要求保质完成工作量。

（6）承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（7）施工使用所有材料均有乙方全部负责。

（8）负责处理地方关系及费用。

（9）负责因小区中部南北道路的封堵而建设的临时道路施工及相关费用。

八、质保维修

（1）从工程竣工之日起六个月内为质量保修期。

2）工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用有乙方支付。

九、违约、索赔和争议

（1）工程施工过程中乙方存在质量及其他问题的，甲方有权要求乙方及时整改，乙方在接到甲方通知后3天内不予整改的，甲方有权清场，造成的一切损失由乙方承担。

（2）因乙方原因不能按照合同约定的工期竣工，处每日1000元延期赔偿费。

（2）因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向当地人民法院诉讼。

十、甲方提出的围墙（围挡）施工要求为本合同附件。

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

授权委托人：授权委托人：

日期：xxxx年 9 月26 日 日期：xxxx年 9月26日

临时围墙施工协议书7

甲方：__________________

乙方：__________________

甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。

第一条合作事项

玉兰大道围墙工程施工。

第二条承包方式

乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和技术交底。

第三条承包内容

一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元/㎡按实决算)。

二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

第四条质量标准

乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。

第五条工程价款

围墙工程按元/m，长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于_________长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%，5%待本工程审计结算后付清，剩下5%作为质保金一年后无息支付。

第六条工期及双方权利与责任

5.1安装工期根据双方工程进度，工期为_________日历天。工期开始时间为_________年_________月_________日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成，无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。

5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。

5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责任，与甲方无关。

5.4施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲方报告。

5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担一年的免费保修责任。免费保修期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

5.6乙方应为本工程提供维修服务，若因非乙方原因造成的需维修事宜，乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

第七条违约责任

乙方迟延完成工程，按迟延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。

第八条争议解决、合同文本与生效

因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

临时围墙施工协议书8

甲方：

乙方：

甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_________元（大写：_________元整）。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

临时围墙施工协议书9

发包方：__________________(以下简称甲方)

承包方：__________________(以下简称乙方)

为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：

一、工程地点：

1、我镇学生宿舍正对面操场。

2、我镇厕所至学生宿舍后。

二、乙方承包施工内容：

1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元/方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。

2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元/方计算，施工价格按218元/元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元/方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。

三、质量要求：

1、操场平整

乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。

2、堡坎修建

乙方进行堡坎修建时，按平均宽度_________米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。

四、矛盾纠纷：

1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。

2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。

3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。

五、工程造价：

以上所有工程造价按实际丈量计算。

六、竣工时间：_________年_________月_________日。

七、付款方式：

乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。

八、安全施工：

乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。

九、违约责任：

甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。

十、其它：

1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

第五篇：临时围墙施工协议书

甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_________元（大写：_________元整）。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日