2009年工程招标投标与合同管理考试模拟试题

第一篇：2009年工程招标投标与合同管理考试模拟试题

2009年工程招标投标与合同管理考试模拟试题

（一）该文章转载自无忧考网：http://www.xiexiebang.com

8、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。

A 订立施工合同

B 工程开工

C 确认无效 D 下达工程停工令

9、指定代理只在没有()的情况下适用。A 委托代理人 B 法定代表人

C 法定代理人

D 指定代理人

E 被代理人

10、甲决定将与乙签定的合同中的权利转让给丙，下述（）均符合合同法规定。

A 无需征得乙同意，但应通知乙

B 丙直接对乙享有权利

C 乙只能向甲行使抗辩权

D 应征得乙同意

1、招标代理行为属于（）。

A 委托代理

B 法定代理

C 指定代理

D 复代理

2、在招标投标活动中，（）属于违反招标投标法的行为。

A 不编制标底

B 委托代理机构进行招标

C 委托评标委员会定标

D 在招标文件中约束外省施工单位投标

3、工程标底是招标工程项目的（）。

A 合同价格

B 投标报价

C 预期价格

D 结算价格

4、施工许可证的申请者是（）。

A 监理单位

B 建设单位

C 施工单位

D 设计单位

5、下列情况标书有效的是（）

A 投标书未密封

B 投标书外封面无投标人法人代表或代理人签印

C 投标书逾期送达

D 投标人未派代表参加开标会议

6、联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人（）。

A 共同承担责任

B 按份承担责任

C 承担连带责任

D 各自承担责任

7、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由（）承担。

A 招标代理机构

B 发包人

C 监理单位 D 承包人

8、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是A，投标是B，定标是C，下述依次对ABC描述正确的是（）。

A 要约、承诺、二承诺

B 要约邀请、要约、承诺

C 一要约、二要约、承诺 D 要约、要约邀请、承诺

9、《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合体投标时，其资质等级()。

A 参照较高的B 参照较低的C 取平均水平

D 以上三种都可

1、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，监理工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

A 签发工程移交证书

B 签发解除缺陷责任证书 C 签发分部工程移交证书

D 退还履约保函

2、其建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（）A 认定合同有效

B 认定合同无效

C 认定合同成立

D 认定合同不成立

3、《施工合同（示范文本）》规定，（）是承包方的工作。A 办理施工临时用地批件

B 组织设计图纸会审

C 向甲方代表提供施工现场生活的房屋及设施

D 提供施工现场的工程地质资料

4、初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由()来承担。

A 委托方

B 设计单位

C 监理工程师

D 主管部门转自学易网 www.xiexiebang.com

5、FIDIC合同条件中，对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。A 工程量清单中所含有的同类工作内容

B 工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异 C 工程量清单中没有该项工作内容 D 承包商因质量不合格的返工工作内容

E 工作内容不变，实际工程量比工程量清单的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。

6、按照FIDIC条款，下列哪些事件出现后，承包商可能有权延长工期？（）A 监理工程师延发图纸影响了施工进度

B 分包商违约

C 非承包商责任的暂停工

D 承包商责任的风险发生、导致工期延长

E 承包商的施工机械出现故障

7、在施工合同中，下列()工作应由承包人完成。多选题 A 土地征用和拆迁

B 临时用地、占道申报批准手续

C 提供工程地质报告

D 保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

E 提供相应的工程进度计划及进度统计报表

一、选择题

1、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，监理工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

①签发工程移交证书

②签发解除缺陷责任证书 ③签发分部工程移交证书

④退还履约保函

2、其建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（）

①认定合同有效

②认定合同无效

③认定合同成立

④认定合同不成立

3、《施工合同（示范文本）》规定，（）是承包方的工作。

①办理施工临时用地批件

②组织设计图纸会审

③向甲方代表提供施工现场生活的房屋及设施

④提供施工现场的工程地质资料

4、初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由()来承担。

①委托方 ②设计单位

③监理工程师

④主管部门

5、FIDIC合同条件中，对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。多选题

①工程量清单中所含有的同类工作内容

②工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异 ③工程量清单中没有该项工作内容

④承包商因质量不合格的返工工作内容

⑤工作内容不变，实际工程量比工程量清单的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。

4、按照FIDIC条款，下列哪些事件出现后，承包商可能有权延长工期？（）多选题 ①监理工程师延发图纸影响了施工进度

②分包商违约

③非承包商责任的暂停工

④承包商责任的风险发生、导致工期延长

⑤承包商的施工机械出现故障

5、在施工合同中，下列()工作应由承包人完成。多选题 ①土地征用和拆迁

②临时用地、占道申报批准手续

③提供工程地质报告

④保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

⑤提供相应的工程进度计划及进度统计报表

二、分析或简答题

1、现场施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已被批准的进度计划施工。对此损害事件乙承包商要求索赔，试问这一索赔问题与业主、工程师、甲承包商和甲承包商的分包商各有什么关系?

2、某施工合同其工程量清单汇总如下：⑴总则项目 100万元，⑵土石方工程 800万元（其中土方30万方，价10元/方；石方10万方，价50元/方），⑶排水工程100万元，⑷暂定金100万元。施工中土方数量为25万方，石方为15万方。【问题】⑴上述工程变更是否要下达工程变更令，为什么？⑵依据FIDIC条件，承包人是否可以提出变更单价调整，为什么？

3、某土木工程，业主通过招标选择了一家承包人。由于工程量未确定，双方商定拟采用总价合同形式签定施工合同。施工合同内有以下条款：（1）承包人按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，承包人不应再承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。（2）业主向承包人提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，供承包人参考使用。（3）分包人可以再次分包。（4）监理工程师应当对承包人提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。【问题】（1）工程合同计价类型有哪些？特点及适用情形如何？（2）业主与承包人选择的总价合同形式是否恰当，为什么？（3）请逐条指出以上合同条款中的不妥之处，应如何改正？（4）分包合同的类型有哪些？并分析区别。

第二篇：工程招标投标与合同管理

一、填空

1、建设工程招投标基本原则：合法原则，统一、开放原则，公开、公平、公正原则，诚实信用原则，求效择优原则，招标投标权益不受侵犯原则

2、招标按竞争分类：公开招标、邀请招标

3、投标文件修订原则：

1、投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准

2、单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价

3、对不同文字文本投标文件的解释发生争议时，以中文文本为准。

4、费用索赔的计算方法：实际费用法、修正总费用法

5、招标保证金超过的天数（30）

6、签订合同的时间：我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。

7、合同的形式：书面形式、口头形式、其他形式

8、合同无效或被撤销的后果：返还财产、补偿损失、追缴财产，収为国有

同

4、是否需要特定的形式分要式合同与不要式合同

5、为谁的利益分订约当事人利益的合同与第三人利益的合同

6、何时履行分即时清结合同与非即时清结合同

7、是否有主从关系分主合同与从合同

5、合同分类（按计价分）：固定总价承包、计量估价承包、单价承包、成本加酬金式承包

6、索赔：工程索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

7、公开招标相比邀请招标的优点：有较大的选择范围、有助于打破垄断，实行公平竞争、竞争程度强

8、低于成本报价：工程造价

9、确定中标后（15）天提交招标情况报告

10、合同工期

三、多选

1、索赔产生原因：当事人违约、不可抗力事件、合同缺陷、合同变更、工程师指令、第三方原因

9、建设工程交易中心的性质：它不是政府的管理部门，并不具备监理管理职能。它是依据

2、工期顺延：见书上P156 国家法律法规成立，为建立工程交易活动提供相关服务的服务性机构

10、建筑市场资质的管理：对从业企业的资质管理、对专业人士的资质管理

11、邀请招标：又称有限竞争性招标，是指招标人选择若干符合招标条件的承包商，以投标邀请书的方式邀请这些特定承包商参加投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

12、评标委员会的组成：由招标负责人组建。

13、索赔证据的基本要求：真实性、全面性、效力性、及时性

14、建设施工合同文本：《协议书》、《通用条款》、《专用条款》

15、索赔按目的分类：工期索赔、费用索赔、二、单选

1、施工总承包企业资质等级：特、一、二、三级

2、合同争议解决的程序：当事人和解、当事人调解、通过仲裁解决争议、通过诉讼解决合同争议

3发包人的工作：（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定

3、缺陷责任期：缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。

4、合同的分类：

1、根据当事人双方权利义务的分担方式分为双务合同和单务合同

2、是否以偿付为代价分为有偿合同和无偿合同

3、是否交付标的物为要件分诺成合同和实践合3、招标活动应遵循的原则：公开、公平、公正、诚实信用

4、索赔按合同依据划分：明示的索赔、默示的索赔、道义索赔、5、公开招标的范围：国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、直辖市、自治区人民政府确定的地方重点项目，以及全部使用国有资金投资或国有资金投资占控股或主导地位的工程建设项目

6、合同纠偏的措施：组织措施、技术措施、合同措施、经济措施

四、简答题

1、申请领取施工许可证应具备的条件：已经办理该建筑工程用地批准手续、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。

2、建设工程施工投标报价的策略：生存型报价策略、竞争性报价、盈利型报价、先亏后盈型报价

3、建设工程合同文件的解释顺序：施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书

4、影响投资决策的主客观因素：

1、主观因素：包括技术方面的实力、经济方面的实力、管理方面的实力以及信誉的实力等。投标人对自己内部情况、资料也应当进行归纳管理。

2、客观因素：包括政治和法律方面、自然条件、市场状况、工程项目方面的情况、投标人的情况、竞争对手资料

5、施工索赔的依据：合同文件、来往信件、各种会谈纪要、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的工程文件、气候报告、检查验收报告和各种技术鉴定报告、交接记录、市场行情资料、各种会计核算资料、国家法律、法令、政策文件

6、有关废标的措施：加强政府采购法规的学习和宣传、规范招标信息发布、细心制作招标文件、认真编制投标书、精心测算采购预算

1、以个人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标

2、投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定人授权的代理人签字或盖章

3、投标文件未按照规定的格式填写内容不全或关键字迹模糊、无法辨认

4、未按招标文件要求提交投标保证金。

第三篇：2017年造价工程师《造价管理》整理：工程招标投标与合同价款模拟试题

2017年造价工程师《造价管理》整理：工程招标投标与合同价款模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、有关对施工平面图设计程序的叙述中，说法不正确的是__。A．绘出主要施工机械的位置 B．布置运输道路

C．布置行政、生活及福利用临时设施 D．布置天然气等管线位置

2、某固定资产原值为6000元，预计净残值为240元，使用年限为4年，若采用双倍余额递减法计提折旧，则第3年应计提的折旧额为（）元。A．530 B．630 C．730 D．830

3、对直径为8～10mm的普通圆钢进行焊接，不适宜采用的焊接方法是（）。A．气压焊 B．点焊 C．电弧焊

D．电渣压力焊

4、某企业为扩大生产规模，提出三个设计方案：方案甲一次性投资5400万元，年经营成本620万元；方案乙一次性投资4300万元，年经营成本760万元；方案丙一次性投资5100万元，年经营成本680万元。三个方案的寿命期相同，所在行业的标准投资效果系数为8%，用计算费用法确定的最优方案是__方案。A．甲、丙 B．甲 C．乙 D．丙

5、砌块的吊装一般按施工段依次进行，其次序正确的是（），在相邻施工段之间留阶梯形斜槎。A．先内后外 B．先近后远 C．先下后上 D．先上后下

6、下列选项中，关于单代号网络图的绘图规则说法错误的是（）。A．单代号网络图必须正确表述已定的逻辑关系 B．单代号网络图中严禁出现循环回路

C．单代号网络图中可以出现双向箭头或无箭头的连线

D．单代号网络图中严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线

7、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是__。A．索赔事件发生28天内

B．察觉或应当察觉索赔事件28天内 C．察觉或应当察觉索赔事件42天内 D．索赔事件发生56天内

8、《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，设备安装工程投料试车应该由__。A．承包人组织试车，发生的费用计入建筑安装工程费

B．承包人组织试车，发生费用的亏损部分计入联合试运转费 C．发包人组织试车，发生的费用计入建筑安装工程费

D．发包人组织试车，如果发包人要求承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议

9、井点系统的安装包括的内容有：①挖井点沟槽；②沉没井点管；③销毁集水井管；④冲孔；⑤安装抽水设备。其依次的顺序是（）。A．①→②→③→④→⑤ B．①→③→④→②→⑤ C．③→④→⑤→②→① D．④→③→①→⑤→②

10、工程造价的特点不包括__。A．单个性 B．动态性 C．层次性 D．丰富性

11、严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是__。A．Q235—AF B．Q235—B C．Q235—A·b D．0235—D

12、工程量清单计价的基本过程包括：①制定工程量清单项目设置规则，②以统一的工程量计算规则为基础，③编制工程量清单，④计算工程造价，其正确的计算过程为__。

A．①—②—③—④ B．②—①—③—④ C．①—③—②—④ D．②—③—①—④

13、价值工程的三个基本要素是__。A．价值、功能、寿命周期成本 B．价值、功能、生产成本 C．交换价值、功能、生产成本

D．使用价值、功能、寿命周期成本

14、建筑安装工程一切险投保费在国外建筑安装工程费用中记入__。A．直接费 B．开办费 C．管理费 D．暂定金额

15、某工程采用FIDIC合同条件，合同金额为500万美元。根据承包合同，采用调价公式调价，调价因素为A、B、C三项，其在合同价中的比重分别为20%，10%，25%，这三种因素在合同基期的价格指数分别为105%，102%，110%，结算期的价格指数分别为107%，106%，150%，则调值后的合同价款为__万美元。A．509.50 B．509.18 C．509.26 D．509.25

16、成立于__的中国建设工程造价管理协会是我国建设工程造价管理的行业协会。A．1985年7月 B．1977年7月 C．1990年7月 D．1992年7月

17、有关对项目管理目标规划的叙述中，说法不正确的是（）。A．项目管理的目标应尽可能定量描述，使其可执行、可分解

B．招标文件要求的目标，如规定的使用功能要求、工期、质量标准、法律法规规定的环境保护标准和安全标准等

C．企业对施工项目的要求，如工程成本或费用目标、企业的形象及从企业经营的角度对施工合同要求的目标的调整要求

D．施工项目的目标水平应尽量定高点，使项目经理有努力的信心

18、建设项目可行性研究的核心内容是__。A．项目方案设计

B．投资估算与资金筹措 C．项日环境评价

D．项目的经济效益分析和评价

19、石墙每天的砌筑高度不应超过（）m。A．0.5 B．0.8 C．1.0 D．1.2 20、在价值工程的功能评价环节，若根据功能指数法计算出评价对象的功能系数VI＜1，则应（）。

A．认为评价对象的功能比重与成本比重大致平衡，不必改进

B．认为评价对象的功能比重大于成本比重，应将评价对象作为改进对象，重点提高功能

C．认为评价对象的功能比重小于成本比重，应将评价对象作为改进对象，重点降低成本

D．认为评价对象的功能比重小于成本比重，说明功能过剩，应降低功能水平

21、已知报告期某单项工程造价为4000万元，其中建筑安装工程造价2400万元，指数为1.08；设备、工器具费用1360万元，指数为1.02；工程建设其他费用240万元，指数为1.05，则该单项工程造价指数为__。A．1.050 B．1.057 C．1.058 D．1.150

22、一般情况下，资助的项目只提供货物和服务所需要的外汇部分，约占项目总额的30%～ 40%，个别项目可达50%的融资方式是指__。A．外国政府贷款 B．世界银行贷款

C．亚洲开发银行贷款 D．利用出口信贷

23、国内贸易交付方式中由卖方保证货物在运输过程中的安全和质量，从而减少买方承担的风险的是__。A．工厂交付 B．用户现场交付 C．用户指定地交付 D．指定地交付

24、采用二次升温法养护预应力混凝土构件，其目的是__。A．提高混凝土强度 B．消除初始塑性变形 C．减少预应力损失 D．减小混凝土徐变

25、适用于水性涂料的涂覆方法为（）。A．涂刷法 B．喷涂法 C．浸涂法

D．电泳涂装法

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、涂料的品种大体可分为主要成膜物质、次要成膜物质和（）。A．立体成膜物质 B．无孔成膜物质 C．辅助成膜物质 D．防腐成膜物质

2、混凝土的立方性抗压强度是由其__测定的。A．抗压极限强度 B．抗拉极限强度 C．抗压标准强度 D．抗拉标准强度

3、建设工程项目风险损失控制计划系统一般由__组成。A．预防计划、灾难计划和应急计划 B．回避计划、自留计划和转移计划 C．非保险转移计划和保险转移计划 D．损失控制计划和合同转移计划

4、合金钢管道底层的焊接，应采用__，以确保焊口管道内壁焊肉饱满、光滑、平整。

A．手工电弧焊 B．手工氩弧焊

C．CO2气体保护焊 D．钨极惰性气体保护焊

5、有关对项目信息管理规划内容的叙述中，说法不正确的是__。A．与项目组织相适应的信息流通系统 B．信息中心的建立规划

C．项目管理软件的选择与使用规划 D．信息管理准备规划

6、项目管理过程中的控制方法是进行__。A．静态控制 B．随机控制 C．决策控制 D．动态控制

7、根据我国现行规定，施工企业从事多种经营而不分别核算或不能准确核算的，则__。

A．合并征收增值税和营业税

B．区别不同情况征收增值税或营业税 C．一并征收增值税而不征收营业税 D．一并征收营业税而不征收增值税

8、某公司希望5午后有1000万元资金，年复利率i＝10%，现在需一次存款__万元才能实现。A．620.9 B．715.6 C．8430.7 D．9540.3

9、钛及钛合金管焊接应采用__焊接。A．手工电弧焊 B．真空焊

C．惰性气体保护焊 D．氧—乙炔焊

10、单位工程施工中应遵循“先地下、后地上”、“（）”、“先安装主体设备，后安装配套设备”的程序。A．先土建，后安装 B．先安装，后土建

C．先装中、小型设备，后装大型设备 D．设备、工艺管线平行作业

11、在凝结硬化时产生微膨胀的是下列材料中的__。A．建筑石膏 B．普通混凝土 C．水泥砂浆 D．水泥浆

12、采购车辆时，比较常用的评标方法是__。A．全寿命费用评标价法 B．综合评标价法 C．最低投标价法 D．百分评定法

13、某工业项目年设计能力为生产某种产品30万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本400万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。

A．235294件，78.43%，56.33元 B．235294件，78.43%，56.14元 C．200000件，75%，56.33元 D．200000件，75%，56.14元

14、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)规定，其他项目清单的招标人部分包括__。A．预留金和材料购置费 B．预留金和总承包服务费

C．总承包服务费和零星工作项目费 D．材料购置费和零星工作项目费．

15、发光效率可达200lm/W，是电光源中光效最高的一种光源，寿命也最长，并且具有不炫目的特点，指的是（）。A．高压钠灯 B．低压钠灯

C．金属卤化物灯 D．荧光灯

16、项目可行性研究的核心部分是__。A．市场研究 B．技术研究 C．效益研究 D．结论与建议

17、在用户对水压没有特殊要求时，一般常采用__给水设备。A．定压式 B．变压式 C．隔膜式

D．汽水接触式

18、过梁是门窗等洞口上设置的横梁，不承受__传来的荷载。A．洞口上部所有 B．窗间墙部分 C．洞口上部墙体

D．洞口上部其他构件

19、有__等情况，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。A．当事人订立合同后合并 B．债权人无正当理由拒绝领受 C．债权人下落不明

D．标的物不适用于提存

E．因不可抗力致使不能实现合同目的

20、工程塑料ABS是一种三元共聚物，其成分为__。A．聚苯乙烯 B．丁二烯 C．丙烯晴 D．苯乙烯

21、建设工程造价管理涉及参与工程建设的各方，这体现了工程造价的__。A．全寿命期造价管理 B．全过程造价管理 C．全要素造价管理 D．全方位造价管理

22、大型复杂的项目，其项目组织形式宜采用__。A．直线制组织 B．矩阵制组织 C．职能制组织 D．事业部制组织

23、高压管道需用__连接。A．法兰接口 B．活接头 C．三通 D．弯头

24、某项目总投资1300万元，分三年均衡发放，第一年投资300万元，第二年投资600万元，第三年投资400万元，建设期内年利率为12%，则建设期应付利息为__万元。A．187.5 B．235.22 C．290.25 D．315.25

25、在建设工程项目风险管理过程中，风险识别的最主要成果是__。A．风险事件发生的概率 B．风险清单

C．风险事故引发后果的严重程度 D．风险等级

第四篇：工程招标投标与合同管理考试题1

中国国际招标网来源:中国交通资源网发布时间:2007.07.24

一、选择题

1、因重大误解而订立的合同，当事人一方有权（）。

①请求人民法院确认无效 ②请求人民法院撤销 ③解除合同 ④变更合同

2、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动则（）

①价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 ③无论上涨还是下降均按新价格

②价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行 ④无论上涨还是下降均按原合同价

3、无权代理是指（）而以他人的名义进行民事、经济活动。

①企业未经注册 ②企业法人超越经营范围

③行为人没有代理权 ④被代理人没有授权

4、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院（）。

①撤销甲的行为 ②解除合同 ③撤销合同 ④变更合同

5、《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方()。

①可以选择适用违约金或者定金 ②可以要求违约金、定金并用

③只可要求支付违约金 ④只可适用定金规定

6、()担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。

①保证 ②留置 ③抵押 ④定金

7、撤销要约的通知应当在()到达受要约人。

①要约到达受要约人之前 ②要约人收到承诺之前

③受要约人拒绝要约之前 ④受要约人发出承诺之前

8、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。

①订立施工合同 ② 工程开工 ③ 确认无效 ④ 下达工程停工令

11、指定代理只在没有()的情况下适用。（多选题）

①委托代理人 ②法定代表人 ③法定代理人 ④指定代理人 ⑤被代理人

12、甲决定将与乙签定的合同中的权利转让给丙，下述（）均符合合同法规定。（多选题）① 无需征得乙同意，但应通知乙 ② 丙直接对乙享有权利

③ 乙只能向甲行使抗辩权 ④ 应征得乙同意

二、分析或简答题

1、某地业主项目招标，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力，持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：

1、担保的法定方式有哪些？

2、保证合同的方式有哪几种？银行开具的履约担保属于保证合同吗？

3、银行的这一要求是否合理，为什么？

2、什么叫合同缺陷？依据合同法规定应当如何补救，并简述法律规定内容？

3、某大学（A）扩招，急需一批桌椅，于7月与某家具公司（B）签定一份买卖合同。合同约定：B向A于8月25日前提供某规格课桌椅400套，合同价款6万元，由B公司送货到A单位的后勤处，合同约定违约金为3000元。A单位签署合同后静候B公司送货，不料直到8月26日既不见B公司送货，也无履约消息；于是A单位当天电话催促，B公司回应还需要10天才能交货，而A单位称9月1日要开学，要求B公司不要送货了，但得到B公司的反对，双方未达成一致。A单位便从另一公司花7.8万元购进400套同规格的课桌椅。9月8日B公司将课桌椅送到A单位；A单位拒收，并要求B公司赔偿其损失

1.8万元和承担违约金3000元；而B公司称A单位不履行合同，应承担违约金3000元。请问：

1、A单位可以解除原合同吗？为什么？

2、A单位的要求合理吗？为什么？

3、该纠纷的责任应由哪一方承担？应如何承担？

第五篇：工程招标投标与合同管理考试题3

工程招标投标与合同管理考试题

3一、选择题

1、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，监理工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

①签发工程移交证书②签发解除缺陷责任证书

③签发分部工程移交证书④退还履约保函

2、其建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（）

①认定合同有效②认定合同无效

③认定合同成立④认定合同不成立

3、《施工合同（示范文本）》规定，（）是承包方的工作。

①办理施工临时用地批件②组织设计图纸会审

③向甲方代表提供施工现场生活的房屋及设施④提供施工现场的工程地质资料

4、初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由()来承担。

①委托方②设计单位③监理工程师④主管部门

5、FIDIC合同条件中，对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。多选题

①工程量清单中所含有的同类工作内容

②工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异

③工程量清单中没有该项工作内容

④承包商因质量不合格的返工工作内容

⑤工作内容不变，实际工程量比工程量清单的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。

4、按照FIDIC条款，下列哪些事件出现后，承包商可能有权延长工期？（）多

选题

①监理工程师延发图纸影响了施工进度②分包商违约③非承包商责任的暂停工

④承包商责任的风险发生、导致工期延长⑤承包商的施工机械出现故障

5、在施工合同中，下列()工作应由承包人完成。多选题

①土地征用和拆迁

②临时用地、占道申报批准手续

③提供工程地质报告

④保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

⑤提供相应的工程进度计划及进度统计报表

二、分析或简答题

1、现场施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已被批准的进度计划施工。对此损害事件乙承包商要求索赔，试问这一索赔问题与业主、工程师、甲承包商和甲承包商的分包商各有什么关系?

2、某施工合同其工程量清单汇总如下：⑴总则项目 100万元，⑵土石方工程 800万元（其中土方30万方，价10元/方；石方10万方，价50元/方），⑶排水工程100万元，⑷暂定金100万元。施工中土方数量为25万方，石方为15万方。【问题】⑴上述工程变更是否要下达工程变更令，为什么？⑵依据FIDIC条件，承包人是否可以提出变更单价调整，为什么？

3、某土木工程，业主通过招标选择了一家承包人。由于工程量未确定，双方商定拟采用总价合同形式签定施工合同。施工合同内有以下条款：（1）承包人按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，承包人不应再承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。（2）业主向承包人提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，供承包人参考使用。（3）分包人可以再次分包。（4）监理工程师应当对承包人提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。【问题】（1）工程合同计价类型有哪些？特点及适用情形如何？（2）业主与承包人选择的总价合同形式是否恰当，为什么？（3）请逐条指出以上合同条款中的不妥之处，应如何改正？

（4）分包合同的类型有哪些？并分析区别。