施工承包协议(泥木钢筋大清包)

第一篇：施工承包协议(泥木钢筋大清包)

工程承包协议

甲方:湖北中梅建设工程有限公司 乙方：

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循平等自愿、诚实守信的原则、双方就本建筑工程施工事项经充分协商一致后达成以下协议。

一、工程概况

1、工程名称：新拓凯旋商业街

2、工程地点：小池镇二环路

二、工程承包方式

1、承包方式：大清包（包括施工机具、小型材料）

2、承包工种：泥工、钢筋工、木工（不含内架）

三、承包范围

1、按甲方提供的施工图纸内的一切泥工、木工、钢筋工的工程量。

四、工期要求

从2017年 月 日至 年 月 日止。

五、承包单价

1、此工程楼号27#总建筑面积以合同的约定计算，按实际完成面积计算。

2、每平方米工程包价，每平米 元，人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险余数。

六、付款方式

。

七、双方责任

1、甲方责任

①每个单体工程向乙方提供一套土建完成图纸，并进行图纸交底，如有变更应在第一时间以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。

②负责施工用的水、电、到现场一个点，现场内的施工用电、水由乙方自理。

③负责施工现场的各项管理工作及供应到现场（钢材、水泥、砂、石子、砖等）

④、负责主轴放线、机械台班转运及回填土方，割桩头，验收、电费、水费、主电设施。

2、乙方责任

①组建一支过硬的施工队伍，配齐各工种技术人员，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。

②乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地内的一切规章制度。③严格规范施工，保证每个分项工程符合验收标准，承担由于自身责任造成的质量修改，返工、工期拖延，安全事故及现场脏乱造成的损失。

④乙方进入工地的施工作业人员，必须办好综合保险，否则一切责任由乙方自行承担。

⑤乙方对甲方提供的主材应保管好，注意节约用料，杜绝浪费，不得超过现行消耗量定额规定消耗指标，超过损耗指标，按甲方采购单价，乙方全额向甲方赔偿。

⑥乙方提前七天向甲方提交材料供应计划，经确认后，甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量、和供应时间等组织货源并及时交付，卸车由乙方负责，不可推拉怠慢。

⑦乙方自备上岗证。

⑧、乙方负责基坑清理、平整、回填夯实、抽水、临时用电设施。

八、安全合同内容

1、乙方必须严格按照甲方规定的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。

2、乙方必须执行下列安全管理制度

①根据工程内容、特点、甲、乙双方应做好安全技术交底，并有交底书面材料，双方各执一份。

②乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。

3、乙方工人入场一律接受安全教育，合格后方准进入现场施工。

4、乙方必经按甲方要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格落实实施。

5、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长班长跟班检查制度和班组自检制度。

九、保险

乙方必须对进入现场施工人员办理意外、伤害保险、支付保险费用，如不办理，甲方有权代办、费用从乙方工程款中扣除。

十、合同有效期

自 年 月 日以签字盖章生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动终止。本合同条款双方必经严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。

十一、其它

1、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商不成，可以当地法院仲裁。

2、本合同一式两份，由甲乙双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效。

以下无正文

甲方： 甲方代表： 年 月 日 乙方：乙方代表：年 月

日

第二篇：钢筋工清包承包协议书

钢 筋 班 组

建筑安装工程班组承包协议书

发包方：（以下简称甲方）班组承包方：（以下简称乙方）

兹有甲方承接的 工程项目，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况将

工程主体结构所有钢筋工作量责任承包给乙方施工，并达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、结构特征：

4、建筑面积 第二条：承包形式、承包价格 1.承包形式：包清工

2.承包价格： 元/㎡按结构图纸建筑面积进行计算。3.承包价格的组成：

1)承包内容的人工费、机械费。

2)劳保、劳防用品、洗衣粉、手套、安全带、安全帽（由乙方委托甲方统一购买）、雨具、套鞋。

3)乙方人员进场所需的各项费用：如暂住证、劳务证、养老保险、医疗保

钢 筋 班 组

险等费用。

4)赶工措施费、冬雨季施工费、防暑降温费等。5)人工代机械的水平、垂直运输费用。6)机具、工具费用。4.承包方式和范围：

1)一切钢筋加工机械（切断机、弯曲机、电焊机、对焊机、箍筋机、调直机等）及一切钢筋加工小型机具均由乙方自理。2)钢筋绑扎扎丝、电焊条均有乙方自理。

3)钢筋保护层（水泥垫块）的制作（梁底、板底）以及顶板钢筋上、下层之间的马凳由乙方负责

4)临时用电三级箱及电缆由乙方自理 第三条：承包价格中的工作内容：

钢筋分项工程中一次结构、二次结构（包含构造柱、圈过梁、导墙等）的钢筋翻样、钢筋制作加工、绑扎安装、电渣压力焊以及施工现场料具的重复搬运、堆放等所包含的所有钢筋分项工程以及包括联系变更的内容（其中含钢筋到场后指定地点卸车分类堆放整齐并标注标签、标牌、现场钢筋下料及制作，同时制作后按规格分类堆放整齐）。第四条：发包人与承包人的责任与义务 1.发包人的责任与义务：

1)临时设施和施工图纸，提供周、月、季施工进度一份

2)甲方协助乙方办理暂住证、劳务证、医疗保险、意外伤害保险，费用由乙方自理。

3)当甲方认为乙方不能保证工期时，甲方有权增加劳动力，不论价格高

钢 筋 班 组

低，其费用由承包方承担。

4)上岗培训教育、安全技术交底，甲方按照项目部有关规定对现场职工进行上岗培训教育，学习有关规章制度和安全生产操作规程，并且甲方必须对乙方的进入施工现场人员进行安全文明、技术、质量交底。5)如乙方工人发生偷盗工地材料等事情，以偷一罚百对其进行处罚，情节严重移交公安机关进行处理。

6)甲方如收到监理工程师整改通知单，除要求乙方按质量要求进行整改，并给予乙方1500元/次的罚款，在当月乙方生活费中扣除。7)对工程进度计划执行情况、工程质量要求、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，负责处理图纸问题及设计变更、签订、隐蔽工程验收和其他签证。

8)负责与项目部、监理等部门的联系及工程的分部分项工程验收。2.承包人的责任及义务

1)乙方委派 为现场负责人，负责履行合同，接受甲方指令，安排承包班组工作内容，处理本班组职工的所有事物（包括承包班组之间与其他职工之间事物纠纷的处理工作）。

2)充分熟悉施工、结构图纸，掌握技术要求要求、领会交底精神并贯彻到一线操作层，确保工程施工质量达到设计和技术要求。3)对所需材料必须提前申报（以书面的形式）。

4)合理使用材料，节约材料，杜绝浪费，对下料中可利用的材料在规范范围内充分利用，对造成材料浪费的接受甲方的处罚。5)正确使用机具、工具并配备持有效岗位证书的熟练工操作。6)必须保证满足各工序施工需要的技能素质较好的人员数量，根据工程

钢 筋 班 组

进度逐渐递增，做到合理调配施工人数。

7)严禁将工程转包，否则，甲方有权拒付工程款，要认真做好和其他专业班组工作，减少工序间的交叉矛盾，发现问题及时向甲方反应。8)根据施工的总体情况，甲方合理要求突击某项施工时，乙方必须无条件给予配合。

9)每道工序完成后，必须由专职质检员先行自检自查，合格后由甲方通知项目部及监理验收，如一次性验收不合格，自愿接受甲方100元/次的处罚，凡发现不整改和整改不到位自愿让甲方处罚200元/次，对因不合格原因被甲方、项目部、监理责令停工和返工所造成的一切损失由乙方全负责。

10)施工期间乙方负责人必须每天坚守工地，混凝土浇筑时必须派专业钢筋工给予配合（护钢筋），及时整理因振捣而松动和移位的钢筋。11)负责现场安全生产及单项文明施工，对职工安全负全责。

12)因自身的原因，造成工程质量较差，工程进度严重滞后，或者安全生产得不到保证，甲方有权终止合同。在接到甲方通知后无条件退场并赔偿甲方由此造成的损失。13)必须服从甲方现场全过程管理。14)本工程不发生点工及签证。

15)在施工过程中，工种间交叉作业时，互相配合，相互协商，做好施工作业面，加工作业面场容场貌等工作。

第五条 ：安全生产与文明施工(一)安全生产

以“安全第一，预防为主”为原则，“群防群治”为主导，按照《国家

钢 筋 班 组

安全生产法》、《省安全生产管理条例》为准则，进行安全生产强化管理。1)乙方必须对职工每天加班、休息等情况除外，进行班前安全教育和安全交底，并做好记录。积极配合甲方做好安全生产和有关部门的检查工作。2)乙方在施工过程中发生安全事故为零，施工过程中，乙方必须严格按照安全生产操作规程进行施工，如乙方违反安全生产制度和操作规程发生的安全事故，一切责任由乙方自行承担。甲方根据项目部有关条款对乙方进行处罚，罚款金额统一从所发生当月乙方生活费中扣除。施工过程中意外发生的安全事故，10000元以内的费用（以医药，治疗费为准）由乙方自行承担。超过10000元的部分，甲、乙双方各承担50%。如果由第三方造成的安全事故，由甲、乙双方共同追溯第三方责任，乙方必须负责处理事故事宜。

3)乙方必须与每个施工人员签订用工协议，并报项目部备案。(二)文明施工

乙方承包人必须有良好的思想素质和道德行为，服从甲方、项目部、监理的管理。

1)乙方在整个施工过程中要有争创文明工地的思想，在保证不出质量、安全事故的同时，保证不出其他违法乱纪的行为。

2)甲方尽力创造良好的生活休息环境。乙方不准在在建工程内住宿，违者进行处罚。以保持工地的良好工程秩序。

3)乙方必须认真填写施工人员花名册，同时将施工人员身份证复印件及时提供给甲方。乙方所有参加施工人员必须缴纳意外伤害保险，费用由乙方负责。

4)所有电线、电器设备安装均由现场专业技术人员安装，乙方不得擅自触摸

钢 筋 班 组

和修理。若违反因此造成的人身和财产损失由乙方承担，直至追究法律责任。

5)乙方对施工人员的身体状况做到心中有数，对年龄偏大体弱患有疾病、暗疾人员，坚决不能招用。由此产生的问题由乙方负责。

6)乙方遇事与甲方协商解决，严禁打架闹事，违者罚款1000元。造成人身伤害责任自负。情节严重的移交当地司法机关处理。

7)施工人员严禁酒后作业，违者罚款200元/次。严禁在在建楼盘内大便，一经查实罚款500元/次。

8)乙方施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业系好安全带，违者罚款50元/次.人。

9)乙方起用塔吊进行运输材料，必须认真检查运输工具是否完好坚固，钢丝绳、吊钩是否安全。钢筋严禁一点起吊，以防滑落，并有专人指挥，严禁塔吊下方站人，违规者一旦发生安全事故，责任由乙方承担。第六条：工程进度要求

1.工程进度：乙方无条件服从甲方项目部编排的施工总进度计划、月进度计划、周进度计划，不得以滞后谈任何原因，根据进度计划自行进行人员调节、安排。

2.进度措施：班组与班组之间根据甲方编排的操作时间安排施工，如因乙方影响其他班组，其他班组损失由乙方承担。第七条：工程款的结算方式

主体封顶后，甲方付给乙方已完实际工程量的65%进行支付，工程竣工验收合格后，三个月内支付余款（其中扣除每月所付生活费）。乙方前两个月施工人员生活费自行垫发，第三个月开始，甲方按乙方实际现场施工人数，按1500

钢 筋 班 组

元/人进行发放。第八条：补充

1.乙方进场施工前，与甲方签订安全生产协议。2.未尽事宜双方协商另订补充协议。3.双方争执不下事宜，裁定权归甲方所有。4.本协议一式两份，签字生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年

日月

第三篇：泥砼工包清工协议

泥砼工包清工协议

甲方：浙江省长城建设集团二公司 乙方：丁洪国

为了确保本工程整体的质量和进度，严格要求安全生产、文明施工，按甲方工程进度计划，确保合格工程质量，主体泥砼分项工程由乙方包清工施工。甲、乙双方依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》及省、市有关地方规定。通过平等协商制订本协议，以备共同遵守：

一、项目名称：浙江省长城建设集团股份有限公司生产厂房

二、工程范围内容：

1、挖土后施工图范围砼，砖胎膜砌粉（含基桩凿出后清理、桩接筋内外土石清理及砼浇捣、基层垫层砼）基槽零星清修土方、砖胎膜边零星土方回垫等。包括设备基础浇捣，卷扬机棚砖块砌筑，电箱砖墩砌筑、粉刷，钢筋、木工棚地坪施工等。

2、完成砌墙、浇砼、铺垫层按定额规定的工作内容，进场属于本工种材料的装卸;结构期间砼搅拌机、砂浆机等机具的保养。

3、完成施工现场落手清工作及承包范围内养护工作。

4、除砂浆机、搅拌机垂直运输设备各幢楼层水电总源到位外，乙方所有班组手头机具自理，如：铁锹、泥桶、靠尺、麻线、砼养护用具、振动板器、翻斗车及一切手头工具劳保用品等。

5、管道井内安装后的封堵、屋面滴水线、后浇线条的浇捣工作，结构后浇带砼浇捣，管道井内随砌随抹粉。

三、费用：单价、结算方式

按《浙江省94建筑工程预算定额》规定计算建筑面积、所有构架及挑窗不计算建筑面积，基础、屋面不计算建筑面积。

1、单价：以合格工程为基价，按图纸建筑面积计算26.5元/㎡（含人工费、机械费、管理费及工具费）。

2、由于其他原因造成乙方返工、窝工等，乙方不得再向甲方另行计取费用。

3、遇省、市等有关部门质量、安全、文明施工、标化验收等大检查，需乙方配合时，乙方必须无条件服从项目部要求，并不得向项目部另行计取费用。

4、支付方式：主体结顶支付70%（在领取工程款时乙方需将职工分配清单上交项目部备案），全部工程量完成后，支付至80%，余款在工程交工验收合格后三个月付清。

四、进度要求：

1、结构工期为甲方经监理方批准的计划工期。

2、乙方必须服从项目部的进度要求和安排，组织好劳动力，确保工程进度计划要求；根据工程实际需要，乙方必须无条件满足项目派工要求。

3、按工作范围规定的要求完成结构施工，遇春节和农忙时期必须按项目部的要求安排好劳动力，不得以此理由拖延工期，劳动人数不得少于甲方要求的人数，如乙立原因影响项目部周计划，每延误一天罚1000元。

五、质量要求：

1、乙方必须按设计图纸、技术联系单和施工规范进行施工。各项质标必须达到合格，乙方必须配备一名兼职质量员，做好班组内质量技术交底及各项管理工作，并调整好各种资料上交甲方资料员。

2、墙体预留洞口的轴线，断面尺寸、标高、垂直度等偏差必须在规范允许偏差之内。超出处每次处以100-500元罚款。

3、每一分项完成，班组必须进行自检，项目部检查如发现搭接明显、错位，每处罚款200元，并负责修正、承担修正费用。

4、砼分项要浇捣密实，无漏振、蜂窝、麻面、露筋，如拆模后，发现蜂窝、麻面、露筋等现象，需经项目部检查，同意后方可修补。如有砼炸模等现象，散落的砼一律由砼浇筑方清理并使用。事后再由项目部分析原因，并处理。施工缝必须要处理好确保楼砼地面平整；砌体分项垂直度、平整度、接搓水平缝、头缝、砂浆饱满度等必须符合验收规范。

六、文明施工与安全生产：

1、乙方在进场施工前必须上交书面承诺书（承诺书内容包括安全、工期、质量、文明施工等方面）。严禁招用童工，无身份证人员、女职工无计划生育证明人员，每人罚款500元，开除工地。

2、乙方必须严格执行国家、省、市及有关单位关于生产安全和文明施工的各项法律和规章制度;特殊工种必须持证上岗,若乙方违反安全生产和文明施工规章,违章作业,违章指挥而导致安全事故,一切责任由乙方负责。

3、使用塔吊、井架必须服从专业人员指挥并统一调度，不得自行操作，违章者处以500元/次罚款。

4、乙方必须执行项目部的各项管理规定，违反管理规定的罚款在结账时扣除。

5、乙方成员必须服从项目部人员的管理，不得与其发生任何形式的冲突，如有问题，由项目部出面共同协商处理，否则将对班组处以1000元/次以上的罚款,直至无条件清退出场.6、若乙方发现甲方违章指挥，作业场所或施工机械不能符合安全规定的，乙方有权拒绝施工，并向甲方如实反映情况，如继续施工或乙方不及时指出而施工的发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

7、乙方应正确使用劳动力，按规定办理进场施工人员的各项手续（三证及特殊工种上岗证）并报项目部备案，施工过程中，乙方要加强劳动力的管理，严禁招用三无人员；否则，由此而产生的一切后果，由乙方承担。

七、其他

1、项目部提供塔吊、井架、外墙脚手架、搅拌机；动力分箱、照明灯具由甲供乙领（其中灯泡或灯管由乙方自备）遗失或损坏由乙方按实赔偿，搅拌机及砂浆机由乙方安排相应由上岗证的机操人员操作；其余乙方所有手工小件工具和养护水管等全部由乙方自行解决，所有内墙超高的脚手架由乙方派专业人员搭设，筛沙由乙方负责。

2、劳保用品（雨具、手套、安全帽等）均由乙方自理。

3、项目部各种管理条例及奖惩制度与本协议同等生效。

4、应自觉做好成本控制工作：（1）每天在砌砖时必须用完砂浆后方可下班，严禁隔日使用，内墙落地灰每天必须清理及筛选后用掉；（2）按施工规范要求用完半块砖，施工现场必须清理干净，楼层的建筑垃圾，统一安排堆放并在下班前运到一层指定堆放地点；（3）砼浇灌后要及时清理回拌使用。

5、班组长必须是技术过硬，有较强的质量和成品保护意识的人担任，密切配合项目部管理，定时定期对所属班组施工人员进行交底，如果由于乙方原因造成损失，由乙方自负，严禁转包，抽取管理费，如发生立即清退出场，班组长不服从项目管理时，甲方要求调换的，乙方必须执行，工程款费用按以完工程量的70%结算。

6、有关部门在检查中涉及乙方操作工种规范内的奖惩款项均转入乙方；

7、本协议一式四份，双方各执二份，协议未明事项，双方协商解决，双方盖章签字后生效，工完场清，结清账款后，自动失效。

甲方：浙江长城建设集团股份 乙方：

公司二公司

代表： 代表：

2008年 月 日

第四篇：建筑工程承包大清包合同

建筑工程劳务大清包合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确各自的权利、义务和责任，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，成如下协议：

第一条、工程概况

1、工程名称：周口市阳光花墅工程3#楼

2、工程地点：周口市太昊路东段与工农路交汇处南侧

3、工程概况：框剪结构，地下一层、地上21层

4、工程承包范围：按施工图纸、图纸会审纪要的所有内容及安全文明施工所需搭设的脚手架、防护等（扣除机械挖土、机械回填、防水、消防、水电、暖通安装、门窗制作、油漆、涂料、铁艺、外墙粘砖、保温及装饰工程），不含材料。

5、承包内容：基础与主体工程、室内外粉刷（毛墙毛面）

第二条、承包方式及承包价格

1、承包方式：劳务分包（周转材料、结构、人工、小型耗材、二级以下配电、工具），所需主材由甲方提供（如钢材、商品混凝土、水泥、大砂、石子、机砖、加气块、胶水、水泥口撑、钢网、玻纤网）。

2、承包价格：上述工程按图纸实际建筑面积及定额相关规定计算；基础按地下室建筑面积增加半层计算，地下室面积据实计算，承包价不含税金，每平方米叁佰陆拾元整（小写360元/平方米）。其中主体结构240元/平方米 ；砌体40元/平方米 ；内外墙抹灰 55元/平方米 ；地坪及外架拆除 25元/平方米。

第三条、工期要求

1、承包工期：从年月 1

部施工任务，总工期日历天。

2、进度计划：乙方按甲方提供的工期计划编制每月的进度计划，编制统一报表并于当月25日前报送甲方。乙方必须严格按照进度计划执行，同时接受甲方对工程进度落实情况检查和监督。不得无故拖延工期。

3、其他：如遇以下情况，经现场监理、工程师签证后，工期相应顺延，并形成书面文字，确定相应顺延工期。

①甲方不能及时提供施工材料的；

②出现设计变更而影响工期的；

③在施工中因停水、停电连续影响施工12个小时以上的；

④因与人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度的；

⑤非乙方原因造成的停工，停工超过两天甲方需赔付乙方机械、钢管、扣件租赁及人工窝工损失。

第四条、付款方式

1、甲方按乙方已完工程量支付工程款：四层封顶经甲方验收合格后付已完成工程量（价款）的80%，以后每四层付已完工程量（价款）的80%，主体结构封顶付至已完工程量（价款）的95%；砌体、装饰工程按每六层付已完工程量（价款）的80%，验收合格后付至工程总造价的97%，剩余3%作为质保金。工程竣工验收一年后，在七个工作日内将质保金一次性支付给乙方。

2、设计变更：施工中业主对原设计进行变更，甲方将向乙方发出变更通知，乙方按变更通知进行施工，并取得相应的变更图纸及变更资料；变更部分经监理工程师及甲方代表现场签证，如增加工程量的应支付乙方增加工程量费用。施工过后的变更，其费用有甲方负责支付给乙方。

3、如果甲方工程款暂不到位，延误工期责任由责任方承担。

4、如因甲方原因造成停建、缓建的，在乙方报停工报告后的十五日内甲方付清乙方所完工程量的工程款，且赔偿乙方因此造成的一切经济损失。

5、乙方保证在甲方按照合同第二条和第四条执行合同的情况下，施工期间不发生劳资纠纷；如发生劳资纠纷的，由乙方承担一切的法律责任及经济责任。

6、甲方在监理验收后，五日内办理工程竣工结算清单。

第五条、材料及设施供应

1、本工程所需的建筑材料（钢筋、商品混凝土、水泥、大砂、机砖、加气块、石子等材料）由甲方供应，乙方应在用料前五天提出用料计划，交付甲方材料员；如不能按期提供材料供应单的造成停工的，由乙方承担一切责任。

2、本工程所需的大型机械设备及施工所需的耗材由乙方负责，如模板、钢管、扣件、塔式起重机、施工起重机、吊篮、搅拌机、铁钉、铁丝、钢筋保护层垫块、胶带、水管、钢刷、塑料膜、焊条、电焊机、水准仪、安全帽、安全带、小推车、扳手、铁锤、手提锯、碘钨灯、铁锹、振捣棒、二三级配电柜、钢筋制作机具及二级配电箱以下的施工电缆、小型用电工具的电缆等。

3、甲方到场的各种材料，乙方要合理利用并接受甲方现场人员的监督；不得浪费材料，如出现浪费情况的由乙方按原价赔偿。

第六条、工程质量

1、质量标准：。

2、乙方应严格按照施工图纸、图纸会审纪要、设计变更及国家颁发有关规范标准进行施工，并随时接受甲方现场代表及监理的监督及检查。

3、乙方在施工中应按时保质进行施工，经甲方验收后如出现质量达不到验收标准的，乙方应及时返工整改，并重新验收；并承担由自身原因导致返工、返修的一切费用。

4、乙方应按工程进度协助甲方资料员提供关于工程质量的技术资料。

5、工程质量，按图纸和国家规范施工，一切工程质量按照国家验收标准。

第七条、现场管理及安全文明施工

1、安全标准：保证安全施工、无伤亡事故。

2、乙方接受现场指挥部、监理公司的管理，必须遵守甲方的相关规定。

3、乙方在施工现场必须设置专职安全员，严格按照甲方文明施工措施要求进行施工生产；发生安全事故的由责任方承担一切后果及相应处罚。

4、乙方进场后，乙方的生活用具由乙方自行解决，生活费用由乙方承担；乙方须保证生活区的清洁卫生，保证按照安全文明施工标准进行规范施工。

5、乙方负责现场施工的各项安全防护工作，做好安全防范措施，并对施工人员进行三级安全教育，制定现场安全管理制度、安全生产教育制度等；乙方保证工程所需的施工人员具备岗位职业技能，各工种施工人员应相对稳定。

6、乙方需与所有进场施工人员签订书面劳务合同，所产生的费用由乙方承担。

7、乙方提供的工程所需的机具设备、周转材料的质量必须符合国家有关规定标准。

8、施工现场的一切安全防护由乙方搭设及维护。

第八条、双方权利及义务

1、甲方：

① 负责跟业主协调施工现场的“三通一平”、临建设施，负责提供施工工人住房、施工生活用水用电等费用。

② 负责整个施工现场的统一管理，负责各施工班组的工作协调及甲方材料的按期按时供应。

③ 负责与周边各单位沟通和协调，确保良好的施工环境。

④ 工程开工前向乙方有关人员进行施工技术、质量、安全等交底，在开动前五天向乙方提供施工图纸 叁套。

⑤ 施工中对工程质量、安全生产、进度落实情况等进行监督、检查，并下达相关工作指令；负责设计图纸的问题处理及设计变更签证。

⑥ 按合同约定条款及时足额支付工程进度款及进行竣工结算。

⑦ 有权对不服从管理的乙方人员进行处理。

⑧ 如该工程因甲方责任造成停建、缓建3天以上10天以内的，甲方承担由此给乙方造成的工人窝工损失；超过10天的甲方承担乙方停建、缓建期间的所有损失，损失包

含如下：A、模板、方木按乙方进场材料价格原价赔偿给乙方；B、停建、缓建期间乙方周转材料、机械设备的租赁费用由甲方承担；C、赔偿乙方由此造成的误工费、生活维持费、管理费等经济损失。

⑨ 甲方负责机械土方开挖，乙方人工配合，人工费用由乙方承担。

2、乙方：

① 在用工方面须遵守《劳动合同法》的相关规定。

② 负责工人生活区的规划、管理。

③ 施工人员必须维护甲方的企业形象。

④ 在甲方及时足额支付工程款的前提下，应按国家相关规范及时足额发放工人工资，否则甲方有权直接发放工人工资，并直接从乙方工程款中扣除所代发的工人工资款项。

⑤ 收到施工图纸后，及时编制施工用料计划、施工组织方案、施工进度计划等，及时报送甲方审查。

⑥ 应配备现场施工技术人员2名。

⑦ 严格按照施工图纸与相关验收规范组织施工，确保工程质量，按合同要求如期完工。⑧ 乙方承包的工程项目不得自行转包，一旦发生除终止合同外，乙方须承担违约责任，同时予以合同价款2%的违约处罚。

⑨ 乙方不得随意停工（甲方不能按合同条款付款的除外），否则按每天贰仟元进行罚款。⑩ 保证施工现场的清洁卫生，节约生活及施工用水用电，并遵守甲方相关的管理制度。

第九条、履约保证金

合同签订时乙方向甲方提交履约保证金 30万元，±0.000施工完毕退15万元，主体封顶退15万元。

第十条、违约责任

本合同签订后，各条款工双方共同遵守，不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同，若任何一方单方面解除合同，赔偿守约方合同总造价的 5% 的违约金，并

追究违约方的责任和承担由此引起的有关费用。

第十一条、争议

因本合同或合同履行过程中所发生的争议，双方应协商解决，协商不成的任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条、其它

1、本合同未尽事宜，双方协商解决。

2、其他合同未说明的事项，一律按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国劳动法》等国家相关法律、法规执行。

3、本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章后生效，工程款结算、支付完毕后合同自行终止。

发包方（甲方）：承包方（乙方）：

法定代表人：法定代表人：

联系电话：联系电话：

签订日期：签订日期：

第五篇：钢筋承包协议

钢筋工承包协议

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称甲方）

甲方将 全部现浇结构、预制构件的钢筋工程全部承包给㎡，框架结构，为确保工程质量达到合格、安全文明施工的要求，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律法规的规定，结合本工程实际情况，本着公平公正、互谅互让的原则，经双方商定特订立以下协议，以利双方共同执行。

一、乙方承包价格内工作内容：

1、按设计图纸和施工过程中的变更修改的钢筋翻样、制作、配料、所有焊接、还包括电渣压力焊、绑扎及楼层配电分箱。

2、铁丝、扎丝、焊条、手推车、钢筋机械、焊机、雨衣、雨鞋、移动开关电箱、小太阳灯等均由乙方负责承担自理。

3、钢筋原材料、焊接试件送检测中心试件截取、制作，必须符合规范规定。

4、翻样、制作、配料、安装、焊接、绑扎，接受钢筋隐蔽验收（整改），浇砼时必须派人看守，均能按规范、设计要求、质量规定标准、进度要求认认真真不折不扣执行和完成。

5、如有点工，按大工 元/工，小工 元/工计算。

6、质量要求：必须无条件服从项目技术交底及工艺做法要求。

安全方面：服从国家及地区安全条例，服从项目部安全管理，积极配合落实有关工作。

文明施工：严格服从项目部之规定及政策。

二、乙方工程质量、施工进度技术保证

1、本工程质量严格按国家新规范标准及强制标准执行，工程质量确保绍兴县合格工程。按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行验收，并且还应符合浙江省、绍兴市、绍兴县的地方现行施工验收规范和质量评定标准的要求。

2、乙方必须保证配备班组专职质量员、兼职安全员，负责本班组的质量、安全工作。

3、浇捣砼需有钢筋工坚守岗位，及时纠正钢筋位置，特别是悬挑构件和楼面上向筋。

4、工程进度必须按项目部确立的各分项详细计划执行，如擅自做主，不听乙方施工，本工程位于绍兴县孙端镇，总建筑面积约为

项目部指挥或人员、机械不足，则罚2000元/天·次。由于工期紧张，必须日夜雨天加班加点施工确保工期。如未经项目部经理许可，擅自决定休息，每次罚款2000元整。

5、乙方在施工过程中人员数量，技术力量和管理人员达不到所需要的进度和质量，甲方有权向乙方提出警告，直到辞退为止。其完成工程量在竣工后按60%结算并承担质量、延误工期和其他间接损失费用。如乙方无故半途而废，则不予结算，即剩余工程款作为赔偿甲方经济损失，乙方不得提出各种无理要求。

6、紧跟项目部安排，不得延误任何工种进度。

三、乙方节约原材料的保证：

1、按设计规范要求合理取材，及时充分利用短钢筋。如短钢筋过多或不利用，发现一次罚500元。

四、乙方安全生产、文明施工保证：

1、严格执行建筑施工安全生产、文明施工的要求，听从指挥，不擅自作主无证上岗。严禁使用童工（要求用工在18周岁以上，否则有关劳动检察院等部门罚款由木工班自己承担）。

2、施工现场做到文明施工，保证建筑物内外整洁、卫生，每时每刻做好落手清。如发现某个部门已施工完毕，但现场未清理干净，每次发现罚款1000元。

3、乙方施工人员需办理有关证件，如未办理而查到一切罚款由乙方承担。施工人员必须备有身份证，上交项目部复印备查，否则不得进入施工现场工作，项目部统一组织办理暂住证。未经三级安全教育，不作为项目部职工。自觉遵守配合门卫和保安人员的出入检查制度，有违法行为的每次罚200元。

4、乙方在施工期间，必须遵守社会治安的有关条款。严禁赌博、无事生非、打架斗殴，无关人员一律不得在工地留宿，一经发现罚乙方500-1000元，知道辞退。

5、所有建筑材料未经管理人员同意不得外拿外借，如发现按偷窃论处，并处1-10倍罚款和送交派出所。不得用模板或其他不允许的设施作为过路和拉车道路等，一经发现罚500元/次。

6、乙方在施工期间内的临时宿舍应整洁卫生，整齐有序，每天有专人打扫整理；爱护项目部财产，如有损坏照价赔偿，有意者加倍处罚；生活区内不准随意大小便，发现罚200/次；食堂统一蒸饭、自备菜。不得使用电炉、小太阳、煤气灶、热得快等用电器具，发现一次罚200元；职工提供热水瓶由甲负责供应开水。

7、接受项目部、公司管理人员的监督检查，对违反安全生产、文明施工要求的（如不戴安全帽罚20元，不扣好帽带罚10元），早上或下午上班前必须由

班组兼职安全员负责检查安全帽是否佩戴标准，不标准不予安排工作。

8、不论什么原因发生一切大小安全事故，由乙方全额承担。

五、结算付款方式：

1、本工程承包价格按质量合格、快速进度、安全文明施工的价格承包给乙方，完成指标的按建筑面积 元/㎡，按2010版浙江省建筑工程预算定额建筑面积计算规则核算工程量。该价格是在乙方看清图纸情况下，甲乙双方确定，以后不存在因图纸没看或设计变更而增加承包价格的问题。

2、付款方式：

（1）垫资至主体一层板浇捣后开始支付工程款，按已完成工程量的 %。

（2）以后每月支付完成产值（即上个月产值）的 %。（3）主体结构结顶后支付至已完成产值的 %。

（4）工程主体结构全部验收后一年内余款付清。

未尽事宜双方协商解决，本协议在双方签字后生效，工完帐清后自动作废，本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方：

乙方承包人：

年 月 日