【试卷(6)】2014年二级建造师《市政工程》终极冲刺

第一篇：【试卷(6)】2014年二级建造师《市政工程》终极冲刺

2014年二级建造师《市政工程》终极冲刺试卷(6)单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)

1、水的含水量达到（）时，路基压实效果最好。A．最佳含水量 B．液性界限 C．饱和含水量 D．塑性界限

2、明挖基坑施工技术要求中，对于天然湿度接近最佳含水量、构造均匀、不致发生坍滑、移动、松散或不均匀下沉的基土，坑深≤1-2m的基坑可采取（）形式。A．阶梯形坑壁 B．变坡度坑壁 C．垂直坑壁 D．斜坡形坑壁

3、密闭式盾构掘进时，由土压计(或水压计)检测的土压(泥水压)值波动大的情况；下，一般可判定为（）。A．土压不稳定 B．开挖面不稳定 C．泥水压不稳定 D．盾构不稳定

4、按质量计划中关于工程分包和物资采购的规定，经招标程序选择并评价分包方和供应商，保存评价记录；其执行人为项目()。A．负责人 B．生产负责人 C．技术负责人 D．质量负责人

5、泥水式盾构掘进所用泥浆一方面起着稳定开挖面的作用，另一方面的作用（）。A．在开挖面形成泥膜 B．输送土砂

C．提高开挖面土体强度 D．平衡开挖面土压和水压

6、任何单位和个人都不得擅自改变城市（）的性质。A．绿化用地 B．绿化

C．绿化规划用地 D．绿化设施

7、当二次注浆是以（）为目的时，多采用化学浆液。A．补足一次注浆未充填的部分 B．填充由浆体收缩引起的空隙 C．防止腰围地层松弛范围扩大

D．抑制隧道周边地层松弛，防止地层变形

8、道路工程前期地质调查时，开挖试坑深度应达到地下水位以下，当地下水位很深时。开挖深度不小于（）。A．2m B．2.5m C．3m D．4m

9、水泥土的强度随水泥剂量的增加而增长，试验和研究证明，水泥剂量以（）较为合理。

A．5％-l0％ B．5％-l2％ C．6％-l5％ D．6％-l0％

10、城市主干路、快速路的上、中面层需通过高温车辙试验来检验抗车辙能力，指标是（）。A．流值 B．空隙率 C．动稳定度 D．沥青饱和度

11、盘卷钢筋宜优先选用（）调直。A．直线冷拉 B．反复拐弯延长 C．冷拔 D．调直机

12、设计变更通知单，必须（）方为有效。A．由原设计人签字并加盖设计单位印章

B．由原设计单位负责人签字并加盖设计单位印章．

C．由原设计人和设计单位负责人签字并加盖设计单位印章 D．由原设计人和设计单位负责人签字

13、垫层材料的强度要求不一定高，但其（）必须要好。A．耐热性 B．刚度 C．水稳定性 D．抗冻性

14、当基坑开挖较浅，尚未设支撑时，维护墙体的水平变形表现为（）。A．墙顶位移最大，向基坑方向水平位移 B．墙顶位移最小，向基坑外方向水平位移

C．墙顶位移最大，向基坑方向水平位移，呈三角形分布 D．墙顶位移最小，向基坑外方向水平位移，呈三角形分布

15、石灰工业废渣稳定土基层施工期间的日最低气温应在（）以上，并应在第一移重冰冻到来之前完成。A．O℃ B．5℃ C．－5℃ D．101℃

16、工程施工阶段设置道路、组织排水、搭建临时设施、堆放物料和停放机械设备，应当按照()布置。A．业主指定 B．现场需要 C．监理指定

D．施工总平面图

17、关于选择注浆法的说法，正确的是（）。A．在砂卵石地层中宜采用高压喷射注浆法 B．在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法 C．在砂层中宜采用渗入注浆

D．在淤泥质软土层中宜采用劈裂注浆法

18、基坑开挖变形会造成周围地下管线变形。若沉降幅度或变形的曲率特别大，需考虑的处理方法中不应包括（）。A．搬迁 B．暴露 C．悬吊 D．不处理

19、在城市地区修建隧道时，往往因周围环境等要求必须采用（）施工。A．注浆 B．盖挖法 C．喷锚暗挖法 D．深基坑支护

20、地面锚杆正确的施作顺序是（）。

A．钻孔→吹净钻孔→插入锚杆→灌浆→孔口固定锚杆 B．钻孔→吹净钻孔→灌浆→插入锚杆→孔口固定锚杆 C．钻孔→吹净钻孔→插入锚杆→孔口固定锚杆→灌浆 D．钻孔→插入锚杆→吹净钻孔→灌浆→孔口固定锚杆

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

21、下面关于导管灌注砼说法正确的是（）。．

A．导管需做拼接、过球和水密、承压、接头、抗拉试验。水密试验的水压应不小于井孔内水深1．3倍的压力。

B．导管埋置深度，一般宜控制在2－6m C．导管提升时应保持轴线竖直和位置居中，逐步提升。拆除导管速度动作要快 D．灌注开始后，应紧凑、连续地进行，遇特殊情况也可中途停工 E．在拔出最后一段长导管时，拔管速度要快

22、下列有关盖挖法施工的说法中，正确的有（）。

A．盖挖法施工时，围护结构变形小能够有效控制周围土体的变形和地表沉降，有利于保护临近建筑物和构筑物

B．基坑底部土体稳定，隆起小，施工安全

C．盖挖逆作法施工一般不设内部支撑或锚锭，可增大施工空间和减低工程造价 D．盖挖逆作法施工基坑暴露时问短，用于城市街区施工时，可尽快恢复路面 E．盖挖逆作法施工基坑暴露时问长，一般不用于城市街区施工

23、地下的各种管道交叉时，若管道高程一致，应主动和有关单位联系，取得对方的配合，协商处理。处理的原则如下（）。-A．软埋电缆线让刚性管道(沟)B．压力流管道让重力流管道 C．小口径管道让大口径管道 D．后敷设管道让已敷设管道 E．污水管道让雨水管道

24、大体积混凝土浇筑时控制混凝土水化热的常用方法是（）。A．优先采用水化热较低的水泥

B．充分利用混凝土的中后期强度，尽可能降低水泥用量 C．控制浇筑层厚度和进度，以利散热

D．控制浇筑温度，设测温装置，加强观测，做好记录 E．可适量增加砂、砾石

25、沉井类型中关于多孑L沉井的表述正确的是（）。A．在井内设几道内隔墙，形成纵横格网 B．形成刚度较好的空间结构

C．每个井孔内可设底梁或不设底梁

D．在施工中有利于均匀下沉，适合于平面尺寸大而重的地下建筑物 E．适合于平面尺寸大的重型建筑物基础

26、在城镇道路的填土工程、城市桥梁的桥头接坡工程中常用到（）挡土墙。A．重力式

B．钢筋混凝土悬臂式 C．衡重式

D．钢筋混凝土扶壁式 E．钢筋混凝土混合式

27、石灰稳定土基层施工技术要求包括（）。A．粉碎土块，最大尺寸不应大于13mm B．拌和应均匀，每层摊铺虚厚不宜超过200ram,严格控制灰土的含水量 C．碾压应在最佳含水量的允许偏差范围内进行 D．养护期内严禁车辆通行

E．应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致

28、喷锚加固支护的冻结法具有（）特点。A．冻结加固的地层强度高 B．封水效果好 C．适应性强 D．整体性好 E．有污染

29、水泥混凝土路面施工，混凝土拌和物从出料到浇筑完毕的允许最长时间，根据（确定。

A．混凝土路面厚度

B．混凝土中粗细料的用量）C．使用何种振捣机械 D．水泥初凝时间 E．施工气温

30、给水与污水处理厂正式运行前必须进行全厂试运行，试运行的内容包括（）。A．检验设备的可靠性 B．检验设备的联动性

C．检验、试验和监视运行，设备首次启动，以试验为主，通过试验掌握运行性能 D．按规定全面详细记录试验情况，整理成技术资料

E．试运行资料，交工程鉴定、验收、交接等方面进行正确评估并建立档案

三、案例分析题（共4大题，每题20分。）

31、根据材料，回答31-42题。

某实施监理的城市桥梁工程项目分为A、B、C三个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定：

1．A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工。程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任；

(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用；(3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。2．B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：

(I)工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第12d起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵销为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任；

(2)工程进行到第ll个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任：(3)复工后在工程后期，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。

3．C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，工期为558d。但在施工合同中，开工日期为2007年l2月18 日，竣工日期为2009年7月25日，日历天数为583d。A工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不妥之处?

32、B工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?

33、C工程合同的合同工期应为多少天?

34、根据背景资料，回答34-45题。

莱沿海城市电力隧道内径为3.5m，全长4.9km，管顶覆土厚度大于5m，采用顶管法施工，合同工期l年，检查井兼作工作坑，采用现场制作沉井下沉的施工方案。

电力隧道沿着交通干道走向，距交通干道侧石边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右，有即将入地的高压线，该高压线离地高度最低为l5m。单节砼管长2m，自重10t，采用20t龙门吊下管。隧道穿越一个废弃多年的污水井。上级公司对工地的安全监督检查中，有以下记录：

(1)项目部对本工程做了安全风险源分析，认为主要风险为正、负高空作业，地面交通安全和隧道内施工用电，并依此制定了相应的控制措施。

(2)项目部编制了安全专项施工方案，分别为施工临时用电组织设计，沉井下沉施工方案。(3)项目部制定了安全生产验收制度。

该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制定哪些控制措施?

35、项目部还应补充哪些安全专项施工方案?说明理由。

36、针对本工程，安全验收应包含哪些项目?

37、根据背景资料，回答37-48题。

某市政工程，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示：

施工过程中，发生了如下事件：

事件一：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩l作业时间由原来的35d延长到45d。

事件二：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗洞，增加处理费用2万元，且作业时间由原来的20d增加到25d。

事件三：基础2施工完毕后，施工单位为了抢时间，自检之后，马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时，监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。

38、事件

一、事件二发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。

39、事件三中，监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?

40、根据背景资料，回答40-51题。

某单位中标建造一座大型自来水厂，该自来水厂主要由沉淀池、过滤池、消毒池等组成。其中沉淀池为无盖圆形池，直径为40m，池深5.5m。沉淀池的基础为现浇混凝土结构，厚500mm。该基础由四周向中心呈漏斗形；沉淀池池壁混凝土的设计等级为C40，由于池壁的特殊造型，该施工单位自行设计了池壁的模板，综合考虑了模板的选材，设计了防止吊模变形和位移的措施，并对模板的强度、刚度和稳定性进行了计算，考虑了风荷载下防倾倒的措施。

本工程中，沉淀池何时进行满水试验?满水试验是否要测蒸发量?

41、补全模板设计时应考虑的内容。

42、在沉淀池四周回填土时前，除约请监理单位参加外，是否还要通知其他单位参加?

【试卷(6)的答案】2014年二级建造师考试《市政公用工程管理与实务》终极冲刺

1-10 ACBAB CCAAC 11-20 DCCCB DBDCB 21-25 ABC ABCD ABCD ABCD ABCD

26-30 ABCD BCDE ABCD DE CDE

案例一 31

案例二

案例三 37

案例四 40

第二篇：2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案

2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案1 以下为2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题，题后附有参考答案，共考友练习。场景(一)某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为200 mm石灰土和400 mm水泥稳定碎石，面层为l50 mm沥青混凝土。在K14+500～Kl4+580区段内，道路有一小半径曲线。道路施工逢雨季。

沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：(1)在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；(2)施工间歇期间，将压路机停放在未成形路面上；(3)工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；(4)碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。根据场景(一)。回答下列问题： 1．本工程面层属于()路面。A．刚性 B．柔性 C．塑性 D．弹性

【答案】B。本题考核的是按力学特性的路面分类。柔性路面是荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小，在反复荷载作用下产生累积变形，它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。一般柔性路面包括各种沥青路面、碎(砾)石路面、沥青加固土路面。2．路基土压实操作中，土的含水量达到()时，压实效果最好。A．液性界限 B．最佳含水量 C．饱和含水量 D．塑性界限

【答案】B。本题考核的是土层含水量。土只有在最佳含水量的情况下压实效果最好，才能被击实到最大干密度。在最佳含水量情况下压实的土水稳性最好。

3．本工程施工道Kl4+500～Kl4+580区段时，正确的路基碾压方式是()。A．由内侧向外侧 B．由外侧向内侧 C．由中心向两边 D．由两边向中心

【答案】A。本题考核的是土质路基碾压原则。碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行。4．王某的行为中正确的是()。A．(1)B．(2)C．(3)D．(4)【答案】D。本题考核的是沥青路面的碾压。在连续摊铺后的碾压中，压路机不得随意停顿。压路机不得在未碾压成型及未冷却的路面上转向、调头或停车等候，也不得在成型路面上停放任何机械设备或车辆。不得散落矿料、油料等杂物，加强成品保护意识。5．本工程面层碾压时，严禁在碾轮上涂刷或喷洒()。A．掺洗衣液的水 B．柴油 C．隔离剂 D．防粘剂

【答案】B。本题考核的是热拌沥青混合料路面碾压工序。为防碾轮粘沥青，可将掺洗衣液的水喷洒碾轮，严禁涂刷柴油。

6．面层施工时，摊铺后应紧跟着碾压，在初压和复压过程中，宜采用同类压路机()碾压。

A．首尾相连排列 B．沿路宽一字排开 C．来回穿插式 D．并列成梯队

【答案】D。本题考核的是改性沥青混合料路面施工工艺要求。因为黏稠，所以改性沥青混合料摊铺后应紧跟着碾压，充分利用料温压实。在初压和复压过程中，宜采用同类压路机并列成梯队操作，即全摊铺宽度上碾压，不宜采用首尾相接的纵列方式。

7．本工程基层采用的材料中，水泥的存放期自出厂日期算起，最长不得超过()。A．2个月 B．3个月 C．4个月 D．半年

【答案】B。本题考核的是水泥稳定土基层中水泥贮存期超过3个月或受潮，应进行性能试验，合格后方可使用。

8．下列选项中，属于基层雨季施工的措施是()。A．当天挖完、填完、压实，不留后患 B．拌多少、铺多少、压多少，完成多少

C．不允许下层潮湿时施工，及时摊铺、及时完成碾压 D．在施工现场搭可移动的罩棚，以便下雨时能继续完成

【答案】B。本题考核的是基层雨期施工质量控制要求。对底基层应注意砂石材料的含水量，采取集中摊铺、集中碾压；对稳定材料基层，应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨来不及完成时，也要碾压l～2遍，防止雨水渗透。及时开挖排水沟或排水坑，以便尽快排除积水。场景(二)某城市新建主干路长1 km，面层为水泥混凝土。道路含一座三孔φl 000管涵。所经区域局部路段要砍伐树木，经过一处淤泥深1．2 m水塘，局部填方路基的原地面坡度达1：4。路面浇捣混凝土时，已临近夏季，日均气温达25 ℃。根据场景(二)，回答下列问题：

1．在本工程路基填方施工时，合适的做法是（）。A．地面坡度1：4处修筑台阶

B．当填土达一定长度(100 m)时，只检查平整度合格后即开始碾压 C．在管涵处，待其顶面覆土达20 cm时，用压路机碾压 D．路基填筑最后的碾压选用8 t级压路机

【答案】A。本题考核的是填土(方)路基要求。填方段内应事先找平，当地面坡度陡于1：5时，需修成台阶形式，每层台阶高度不宜大于0．30 m，宽度不应小于1．0 m。2．混凝土面层振捣工序中，振动器的振动顺序正确的是（）。A．插入式振捣器→振动梁→平板式振动器→钢滚筒提浆赶浆 B．平板式振动器→插入式振捣器→钢滚筒提浆赶浆

C．插入式振捣器→平板式振动器→振动梁→钢滚筒提浆赶浆 D．振动梁→插入式振捣器→平板式振动器→钢滚筒提浆赶浆

【答案】c。本题考核的是混凝土振捣中振动器的振动顺序。对厚度不大于220 mm的混凝土板，边角先用插入式振动器振捣，然后再用功率不小于2．2 kW平板振动器纵横交错全面振捣，应重叠l00～200 mm，然后用振动梁拖平，最后采用振动梁和钢滚洞整平，铁抹子压光，沿横坡方向拉毛或采用机具压槽，城市道路拉毛、压槽深度应为l～2 mm。3．在本工程路面混凝土拌和物运输时，要做到（）。A．覆盖保温

B．用连续搅拌车运送 C．装料高度不超过2 m D．确保在水泥混凝土终凝前充分的时间完成路面抹面

【答案】B。本题考核的是混凝土拌和物的运输。混凝土拌和物在运输过程中，为防止混凝土产生离析，装料高度不应超过1．5 m，并要防止漏浆，城市道路施工中，一般采用连续搅拌车运送。夏季要遮盖，冬期要保温。

4．本工程路基施工中，对水塘底部的淤泥应采用（）处理。A．强夯法 B．换填法

C．化学固结法

D．堆载预压法

【答案】B。本题考核的是不良土质对道路路基的影响及防治。由淤泥和淤泥质土、水下沉积的饱和软黏土为主组成的软土常用的处理方法有换填法、挤密法、排水固结法等。选择处理方法除满足安全可靠的要求外，应综合考虑工程造价、施工技术和工期等问题。5．关于本工程路面缩缝施工，下列说法中正确的是（）。A．切缝宁晚不早，宁浅不深

B．待混凝土强度达75％时，利用切割机切割 C．填缝料保持与板面齐平

D．灌填缝料时，保持缝壁湿润平整

【答案】Ｃ。本题考核的是混凝土路面的接缝施工。缩缝(假缝)采用切缝法施工，当混凝土强度达到设计强度的25％～30％时用切缝机切割，深度为板厚的1／3。切缝应做到宁早不晚，宁深不浅。混凝土板养护期满后，胀缝、缩缝和纵缝的缝槽应及时填缝，灌填缝料时，缝壁必须干燥、粗糙。填缝料灌注深度宜为30～40 mm，夏季施工时填缝料宜与板面平，冬季宜稍低于板面。

6．在涵洞两侧填土，应采用（）分层仔细夯实。A．膨胀土、对称 B．非膨胀土、对称 c．膨胀土、单侧偏推 D．非膨胀土、单侧偏推

【答案】B。本题考核的是管涵施工注意事项。填土路堤在涵洞每侧不小于两倍孔径的宽度及高出洞顶1 m范围内，应采用非膨胀的土由两侧对称分层仔细夯实。每层厚度l00～200 mm，特殊情况亦可用与路堤填料相同的土填筑。

7．在砍伐树木前，必须经（）部门批准，并按国家有关规定补植树木。A．城市环保行政主管 B．当地建设行政主管 C．城市绿化行政主管

D．当地规划行政主管

【答案】c。本题考核的是《城市绿化条例》的有关规定。根据该条例第21条规定，砍伐城市树木，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。

2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案2 1．路面结构中的承重层是（）。A．面层 B．垫层 C．基层 D．路基

【答案】C。本题考核的是城市道路路面的结构组成。基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基，故基层应具有足够的、均匀一致的强度和刚度。

2．地基加固中属于土质改良方法的是（）。A．换填 B．绳网 C．强夯 D．板桩

【答案】C。本题考核的是地基加固处理方法。按地基处理的作用机理，地基加固处理方法大致分为：土质改良、土的置换、土的补强等三类。土质改良是指用机械(力学)的、化学、电、热等手段增加地基土的密度，或使地基土固结。土的置换是将软土层换填为良质土如砂垫层等。土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住地基土，或者在土中放人抗拉强度高的补强材料形成复合地基以加强和改善地基土的剪切特性。3．道路用石灰稳定土的石灰剂量是指石灰干重占（）的百分率。A．干石灰土重 B．石灰土重 C．干土重 D．原状土重

【答案】c。本题考核的是影响石灰土结构强度的主要因素。石灰剂量是指石灰干重占干土重的百分率。石灰剂量对石灰土强度影响显著。石灰剂量较小时(小于3％～4％)，石灰起主要稳定作用，使土的塑性、膨胀性、吸水性降低，具有一定的水稳性。随着石灰剂量的增加，石灰土的强度和稳定性提高，但当剂量超过一定的范围，过多的石灰在空隙中以自由灰存在，将导致石灰土的强度下降。

4．热拌热铺沥青混合料路面完工后，按规范要求表面温度低于（）℃后，方可开放交通。A．40 B．50 C．60 D．70 【答案】B。本题考核的是热拌热铺沥青混合料施工的要求。热拌沥青混合料路面完工后待自然冷却，表面温度低于50℃后，方可开放交通。

5．目前，我国水泥混凝土路面的面层较多采用（）混凝土板。A．普通(素)B．碾压 C．连续配筋 D．钢筋

【答案】A。本题考核的是水泥混凝土路面的面层的分类。面层混凝土板常分为普通(素)混凝土板、碾压混凝土板、连续配筋混凝土板、预应力混凝土和钢筋混凝土板等。目前我国较多采用普通(素)混凝土板。

6．水泥混凝土路面施工时，按路面使用混凝土的（）强度作配合比设计。A．抗压 B．弯拉 C．抗剪 D．抗拉

【答案】B。本题考核的是混凝土配合比的设计。混凝土配合比应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌和物的和易性，在冰冻地区还要符合抗冻性要求。按弯拉强度作配合比设计，以抗压强度作强度检验。

7．城市快速路的特征有（）。A．路面均为沥青混凝土面层 B．车行道间设中间分隔带 C．设计车速为80 km／h D．进出口采用全控制或部分控制 E．与所有道路相交采用立体交叉

【答案】BCD。本题考核的是城市快速路的特征。快速路是城市中有较高车速为长距离交通服务的重要道路。主要联系市区各主要地区、主要的近郊区、卫星城镇、主要对外公路。其具体特征为：(1)车行道间设中间分隔带，禁止行人和非机动车进入快速车道；(2)进出口采用全控制或部分控制；(3)与高速公路、快速路、主干道相交采用立体交叉；与交通量较小的次干路相交可采用平面相交；过路行人集中处设置过街人行天桥或地道；(4)设计车速为80 km／h。

8．下述材料中不应用作高级路面基层的材料是（）。A．石灰土 B．石灰砂砾土 c．水泥土 D．水泥稳定砂砾 E．二灰土

【答案】ACE。本题考核的是高级路面基层材料的选择。石灰稳定土根据混合料中所用原材料的不同可分为：石灰土、石灰碎石土和石灰砂砾土。石灰稳定土可适用于各种交通类别的底基层，可作次干路和支路的基层。但石灰土不应作高级路面的基层。在冰冻地区的潮湿路段以及其他地区过分潮湿路段，不宜用石灰土作基层。水泥稳定土根据混合料中原材料的不同可分为：水泥土、水泥砂、水泥碎石(级配碎石和未筛分碎石)和水泥砂砾。水泥稳定土可适用于各种交通类别的基层和底基层，但水泥土不应作高级沥青路面的基层，只能作底基层，在快速路和主干路的水泥混凝土面板下，水泥土也不应用作基层。石灰工业废渣适用于各种交通类别的基层与底基层，但二灰土不应作高级沥青路面的基层，在快速路和主干路的水泥混凝土面板下，二灰土也不应作基层。

1．选择锤击沉桩设备的一般思路为（）。A．选择锤重→选择锤型→选择桩架 B．选择锤型→选择锤重→选择桩架 C．选择桩架→选择锤重→选择锤型

D．选择桩架→选择锤型→选择锤重【答案】B。本题考核的是锤击沉桩设备选择的一般思路。锤击沉桩是以桩锤(坠锤、柴油锤、液压锤等)锤击预制桩的桩头而将桩沉入地下土层中的施工方法。锤击沉桩设备选择的一般思路为选择锤型→选择锤重→选择桩架。

2．搭拆扣件式钢管脚手架时，应把（）放在第一位。A．进度 B．质量 C．安全 D．成本

【答案】c。本题考核的是脚手架的搭拆要求。用于墩台施工的支架其主要用途为脚手架，最常用的是扣件式钢管脚手架。搭拆扣件式钢管脚手架安全是第一位的。3．预应力筋切断不得采用（）切割。

A．切断机B．砂轮锯 C．电弧D．乙炔一氧气

【答案】c。本题考核的是预应力筋的切割方法。常用预应力筋有钢丝、钢绞线、热处理钢筋。预应力筋切断，宜采用切断机或砂轮锯，不得采用电弧切割。

4．现浇预应力混凝土梁支架施工时，设置预拱度要考虑的下述变形值中，不符合规范要求的是（）。

A．卸架后上部构造本身及全部活载所产生的竖向挠度 B．支架在荷载作用下的弹性和非弹性压缩 c．支架基底在荷载作用下的非弹性沉降 D．由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度

【答案】A。本题考核的是支架施工时设置预拱度要考虑的变形值。在施工时设置一定数值的预拱度，其值为以下各项变形值之和：

(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；(2)支架在荷载作用下的弹性压缩：(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩；

(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；(5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。

5．相对正循环回转钻，反循环回转钻的特点有（）。A．钻孔进度快B．需用泥浆量多

C．转盘消耗动力较少D．清孔时间较短

E．用泥浆浮悬钻渣

【答案】ACD。本题考核的是反循环回转钻的特点。反循环与正循环相比，具有钻孔进度快4～5倍，需用泥浆料少，转盘所消耗动力较少，清孔时问较快等优点。

2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案3 以下为2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题，题后附有参考答案，共考友练习。1．关于打入桩施工技术要求的说法，错误的是（）。A．水泥混凝土桩要达到l00％设计强度并具有28 d龄期 B．在桩的打入过程中，应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上 C．打密集群桩，一般是由前排向后排打 D．打桩时以控制桩尖设计标高为主

【答案】C。本题考核的是打人桩施工技术要求。打桩顺序是个很重要的问题，一般是由一端向另一端打；密集群桩由中心向四边打；先打深桩，后打浅桩；先打坡顶，后打坡脚；先打靠近建筑的桩，然后往外打；遇到多方向桩，应设法减少变更桩机斜度或方向的作业次数，并避免桩顶干扰。

2．设置现浇预应力混凝土连续梁支架预拱度时，不考虑的变形是（）。A．卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度 B．支架在荷载作用下的弹性压缩和非弹性压缩 C．支架基底在荷载作用下的弹性沉陷 D．由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度

【答案】C。本题考核的是现浇预应力钢筋混凝土连续梁施工技术要求。现浇预应力钢筋混凝土连续梁支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求。因此，需在施工时设置一定数值的预拱度，其值为以下各项变形值之和：(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；(2)支架在荷载作用下的弹性压缩；(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩；(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；(5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。

3．钢桁梁安装时，大面积节点板高强螺栓施拧应采用的顺序为（）。A．由中央向外 B．由外向中央 C．由上向下 D．由下向上

【答案】A。本题考核的是高强螺栓连接的规定。施拧高强度螺栓时应按一定顺序，从板束刚度大、缝隙大处开始，对大面积节点板应由中央向外拧紧，并应在当天终拧完毕。施拧时，不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

4．相邻的无支护基坑深浅不等时，一般采用（）的开挖施工顺序。A．先浅后深 B．先深后浅 C．同时进行 D．交替进行

【答案】B。本题考核的是无支护基坑施工的注意事项。基坑施工不可延续时间过长，自基坑开挖至基础完成，应抓紧时间，连续不断施工。相邻基坑深浅不等时，一般按先深后浅的顺序施工。

5．关于网喷混凝土加固基坑壁施工的说法，正确的有（）。A．气温低于5℃时，不应进行喷射作业 B．喷射作业应分段，分片进行 C．喷射作业应自下而上依次进行

D．分层喷射时，后一层喷射应在前一层混凝土初凝前进行 E．喷射与开挖循环作业时，两者间隔时间不少于2 h 【答案】AB。本题考核的是网喷混凝土加固基坑壁施工的要求。气温低于5℃时，不应进行喷射作业。喷射作业应分段、分片，自上而下依次进行。分层喷射时，后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。喷射与开挖循环作业时，混凝土终凝到下一循环放炮的时间间隔不应小于3 h。喷射机司机和喷射手的操作应遵守规范规定。

1．采用螺旋输送机出土的是（）盾构。A．手掘式 B.网格 C．土压平衡

D．泥水平衡

【答案】c。本题考核的是盾构法施工要求。土压平衡式盾构的出土运输(二次运输)一般采用轨道运输方式。土压平衡式盾构排土量控制方法分为重量控制与容积控制两种。重量控制有检测运土车重量、用计量漏斗检测排土量等控制方法。容积控制一般采用比较单位掘进距离开挖土砂运土车台数的方法和根据螺旋输送机转数推算的方法。

2．基坑开挖一段后先浇筑顶板，在顶板保护下，自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法称为（）。A．明挖顺作法 B．明挖逆作法 C．盖挖顺作法 D．盖挖逆作法

【答案】D。本题考核的是盖挖法施工技术。明挖顺作法是从地表向下开挖形成基坑，然后在基坑内构筑结构，完成后再填土，从而完成工程的施工方法。盖挖顺作法的制作顺序为自地表向下开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑，由下而上浇筑结构内衬。盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。

3．当地层条件差、断面特别大时，浅埋暗挖隧道施工不宜采用（）。A．中洞法 B．柱洞法 C．洞桩法

D．全断面法

【答案】D。本题考核的是采用浅埋暗挖法施工时，常见的典型施工方法是正台阶法以及适用于特殊地层条件的其他施工方法，如全断面法、正台阶法、正台阶环形开挖法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法、交叉中隔壁法、中洞法、侧洞法、柱洞法等。4．加固地铁盾构进出洞口常用的改良土体方法有（）。A．小导管注浆 B．搅拌桩 C．冻结法 D．旋喷桩

E．降水法

【答案】BCDE。本题考核的是盾构法施工要求。地铁盾构施工中，进出洞口外侧的土体一般要进行改良，使土体的抗剪、抗压强度提高，透水性降低，自身具有保持短期稳定的能力。改良土体方法可选用注浆、搅拌桩、旋喷桩、玻璃纤维桩、SMW桩、冻结法、降水法等。

1．软土地区地下连续墙成槽时，不会造成槽壁坍塌的是（）。A．槽壁泥浆粘度过低 B．导墙建在软弱填土中 c．槽段划分过长

D．导墙过深

【答案】D。本题考核的是造成槽壁坍塌的原因。导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，并能承受水土压力和施工机械设备等附加荷载，不得移位和变形。当地质条件较差时，如软土地基，不宜将槽段定得太长，以保证槽段稳定。

2．将结构断面分成两个部分，即分成上下两个工作面，分步开挖的浅埋暗挖施工方法称为（）。

A．台阶法 B．全断面法 C．中洞法

D．单侧壁导坑法

【答案】A。本题考核的是常见的浅埋暗挖施工方法。台阶法施工就是将结构断面分成两个或几个部分，即分成上下两个工作面或几个工作面，分步开挖。根据地层条件和机械配套情况，台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。3．地铁区间隧道断面形状可分为（）。A．马蹄形 B．矩形 C．拱形 D．圆形 E．椭圆形

【答案】BCDE。本题考核的是地铁区间隧道断面形状。城市轨道交通区问隧道大致可归纳为：(1)按区间隧道断面形状可以分为矩形、拱形、圆形和椭圆形等断面形式。(2)矩形断面可分为单跨、双跨及多跨等种类。(3)拱形断面可分为单拱、双拱及多拱等种类。(4)圆形断面可分为单圆和多圆两种形式。

2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案4 以下为2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题，题后附有参考答案，共考友练习。场景某市政工程公司中标一项污水处理工程，该工程采用二级污水处理工艺。工程项目中含一项排水泵站工程，采用沉井法施工。泵站直径l8 m，高l4 m，土层主要为黏土质砂土，项目部采用水枪冲土法下沉，用水力吸泥机吸泥。沉井采用泥浆套润滑减摩。沉井下沉至设计标高后，对减摩泥浆进行了置换。根据场景。回答下列问题：

1．污水处理工艺中，关于一级、二级处理正确的说法有（）。A．一级处理主要采用物理处理法

B．一级处理后的污水BOD5一般可去除40％左右

C．二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物 D．二级处理通常采用生物处理法

E．二次沉淀池是一级处理的主要构筑物之一

【答案】ACD。本题考核的是城市一级、二级污水处理工艺。一级处理主要是采用物理处理法截留较大的漂浮物，以便减轻后续处理构筑物的负荷，使之能够正常运转。经过一级处理后的污水BOD，一般可去除30％左右，达不到排放标准，只能作为二级处理的预处理。二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质，通常采用生物处理法。二沉池的主要功能是去除生物处理过程中所产生的，以污泥形式存在的生物脱落物或已经死亡的生物体。

2．本工程采用水枪冲土下沉方法的优点有（）。A．设备简单 B．耗电量小

C．在黏土层下沉效果较好 D．下沉与排碴两道工序合～ E．成本低

【答案】Ac。本题考核的是市政工程沉井下沉。由于沉井深度较浅，一般采用3种方法：人工或风动工具挖土法、抓斗挖土法、水枪冲土法。其中水枪冲土法用于流沙层和黏土质砂土。其优点是设备简单，在流硫层及黏土层下沉效果较高。缺点是耗电量大，沉井较深时不易控制水枪在工作面的准确部位，破硬土效率较低。3．本工程的设备应包括（）。A．抓斗 B．高压水泵 C.吸泥器 D．空气压缩机 E．泥浆泵

【答案】Bc。本题是考核水力吸泥机吸泥系统。包括：吸泥器、吸泥管、扬泥管、高压水管、离心式高压清水泵。空气压缩机是采用空气吸泥式用。4．常用的置换减摩泥浆的凝固材料有（）。A．水泥浆 B．水泥砂浆 C．膨润土泥浆 D．水玻璃 E．聚氨酯

【答案】AB。本题考核的是沉井辅助措施。泥浆润滑套下沉，在沉井下沉到设计标高后，泥浆套应按设计要求进行置换，一般采用水泥浆、水泥砂浆或其他材料来置换触变泥浆，即将水泥浆、水泥砂浆或其他材料从泥浆套底部压入，使压进的水泥浆，水泥砂浆等凝固挤出泥浆，待其凝固后，沉井即可稳定。

1。沉井施工铺垫木时，以n表示垫木根数，以Q表示第一节沉井重量，L和b表示垫木的长和宽，[σ]表示基底土容许承压力，则垫木根数计算公式为（）。A．n=2Q/(Lb[σ])B．n=Q/(Lb[σ])C．n=Q／(2Lb[σ])D．n=Q／(3Lb[σ])【答案】B。本题考核的是沉井施工技术要求。沉井刃脚下应满铺垫木。一般常使用长短两种垫木相问布置，在刃脚的直线段应垂直铺设，圆弧部分应径向铺设。垫木的数量按垫木底面承压应力不大于0．1 MPa，按式n=Q／Lb[σ]求算所需数量。实际排列时应对称铺设，故实际数量比计算结果应适当增加。刃脚下底模应按分段拆除的次序布置，预先断开。2．沉井用水枪冲土下沉，施工设备不包括（）。A．高压水泵

B．吸泥器 C．供水管路 D．多瓣抓斗

【答案】D。本题考核的是沉井下沉的方法。市政工程沉井下沉由于沉井深度较浅，一般采用3种方法：人工或风动工具挖土法、抓斗挖土法、水枪冲土法。水枪冲土吸泥机排渣下沉是沉井的主要方法，适用于亚黏土、轻亚黏土、粉细砂土中。水枪冲土系统包括：高压水泵、供水管路、水枪等。吸泥系统(水力吸泥机或空气吸泥机)包括：吸泥器、吸泥管、扬泥管、高压水管、离心式高压清水泵、空气压缩机(采用空气吸泥式用)等。3．水处理构筑物满水试验（）之后进行。A．对混凝土结构，是在防水层施工 B．对混凝土结构，是在防腐层施工

C．对装配式预应力混凝土结构，是在保护层喷涂 D．对砌体结构，是在防水层施工

【答案】D。本题考核的是构筑物满水试验的规定。满水试验的前提条件包括：池体结构混凝土的抗压强度、抗渗强度或砖砌体水泥砂浆强度达到设计要求；现浇钢筋混凝土水池的防水层、水池外部防腐层施工以及池外回填土施工之前；装配式预应力混凝土水池施加预应力或水泥砂浆保护层喷涂之前；砖砌水池的内外防水水泥砂浆完成之后：进水、出水、排空、溢流、连通管道的安装及其穿墙管口的填塞已经完成；水池抗浮稳定性，满足设计要求。4．下列关于水厂清水池底板钢筋安装的要求中，正确的有（）。

A．当底板主筋直径为16 mm或更大时，排架的间距不宜超过800～1 000 mm B．底板筋垫块的位置要与排架的立筋错开

C．为使底板钢筋稳固，在上下层筋之间要加斜向筋 D．绑扎后的底板筋要逐点检查保护层厚度 E．确保池壁和柱预留筋的位置准确

【答案】ACDE。本题考核的是现浇混凝土水池施工技术。水池底板钢筋安装的技术要求包括：绑好底板钢筋的关键是控制好上下层钢筋的保护层，确保池壁与柱预留筋的准确位置。为达到上述要求，要做好以下工作：

(1)根据底板筋的直径与分布情况，预先确定上下层筋的保护垫块与架立筋(板凳筋)的摆放间距及钢筋固定方法。当底板主筋直径为l6 mm或更大时，排架的间距不宜超过800～1 000 mm。当主筋直径为12 mm或更小时，排架间距宜控制在600 mm以内。排架作法可利用底板的上下层的内层筋，用钢筋焊接预制排架，支撑和固定上下层底板筋。

(2)为使池壁及柱筋保护层在允许偏差范围内，先固定好上下层底板筋，使其稳固不变形；其次是调整好底板上下层池壁、柱根部钢筋的位置，使池壁、柱预埋筋对准其位置。(3)底板筋垫块的位置要与排架的立筋位置相对应。

(4)绑扎后的底板筋要逐点检查保护层厚度，对池壁及柱预埋筋的位置要拉通线检查，为使底板钢筋稳固，在上下层筋之间加斜向筋。

第三篇：2014年二级建造师考试《法规与相关知识》终极冲刺试卷

2014年二级建造师考试《法规与相关知识》终极冲刺试卷(5)

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在（）小时内赶赴工地现场。A．12

B．24

C．48

D．36

2、建筑企业认为（）行为侵犯其合法权益，可以提请行政复议。

A．建设单位

B．人民法院

C．所属集团公司D．工程所在地建设行政管理部门

3、如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。A．可以自己强制执行

B．可以申请行政主管部门强制执行

C．可以申请仲裁委员会强制执行

D．可以申请人民法院强制执行

4、下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。

A．企业的信用档案主要记入不良行为记录

B．企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供

C．企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行隋况等 D．企业信用档案信息的公布应征得企业同意

5、注册建造师有权（）。

A．超出聘用单位业务范围从事执业活动

B．在两个或两个以上单位受聘或执业 C．允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D．对本人执业活动进行解释和辩解

6、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5％的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。

A．备案的建设工程施工合同

B．补充协议

C．重新商定合同

D．当地建设行政主管部门发布的计价方法

7、某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关监理公司作出的行政处罚不能包括()。A．罚款

B．吊销资质证书

C．责令停工

D．行政处分

8、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）。

A．15dB(A)

B．20dB(A)

C．25dB(A)

D．30dB(A)

9、某项目施工中，施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从某供应商处购进了一批劣质钢材。后来被建设单位发现，要求施工单位返工，施工单位因此遭受了巨大损失。施工单位的损失应由（）承担。A．项目经理与建设单位

B．项目经理与施工单位 C．项目经理与供应商

D．施工单位与供应商

10、根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后（）个月内。

A．1

B．3

C．6

D．12

11、债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。A．抵押

B．留置

C．保证

D．质押

12、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在（）内。A．建设单位编制的工程概算

B．建设单位编制的投资估算 C．施工单位编制的投标报价

D．施工单位编制的工程预算

13、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。下述选项中属于专项方案施工安全保证措施的是（）。A．工艺流程

B．应急预案

C．材料与设备计划

D．施工进度计划

14、国务院某部对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向该部申请行政复议。下列哪一说法是正确的（）。

A．在行政复议中，不应对罚款决定的适当性进行审查 B．企业委托代理人参加行政复议的，可以口头委托

C．如在复议过程中企业撤回复议的，即不得再以同一事和理由提出复议申请

D．如企业对复议决定不服向国务院申请裁决，企业对国务院的裁决不服向法院起诉的，法院不予受理

15、甲和乙签订了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为（）。A．10 年

B．20 年

C．30 年

D．50 年

16、项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是（）。

A．甲为上诉人

B．甲应在判决之日起15日内上诉 C．甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D．上级人民法院接到上诉后，认为符合法定条件，应当立案审理

17、甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求（）承担违约责任。

A．请求丙承担违约责任

B．请求乙承担违约责任

C．请求乙和丙共同承担违约责任

D．请求乙或者丙承担违约责任

18、根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是（）。

A．处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

B．降低资质等级 C．处l0万元以上20万元以下的罚款

D．依法赔偿损失

19、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。A．法院对垫资应当按照工程欠款处理

B．由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C．法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D．法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

20、《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由（）负担。

A．工伤职工

B．用人单位

C．工伤职工和用人单位

D．社会保险部门

21、按照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，下列对招标人违法行为的处罚，正确的是（）。A．在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款

B．依法必须进行招标的项目的招标人不按照规定发布资格预审公告或者招标公告，构成规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额5‰以上10％。以下的罚款 C．依法应当公开招标而采用邀请招标，可以处5万元以下的罚款

D．接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标，可以处10万元以下的罚款

22、建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是（）。A．迫使承包方以低价竞标

B．要求施工单位缩短工期

C．要求设计单位降低设计标准

D．暗示施工单位违反工程建设强制性标准

23、对特种设备进行监督检验、定期检验、型式试验和无损检测，应当由经核准的特种（）来进行。A．施工单位

B．机械设备出租单位

C．设备检验检测机构

D．机械设备安装单位

24、当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括（）。

A．存在有效的仲裁协议

B．有具体的仲裁请求和事实、理由 C．属于仲裁委员会的受理范围

D．属于仲裁委员会的管辖

25、某工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押某公司5辆汽车。下列哪项说法是正确的（）。A．工商局可以委托城管执法局实施扣押

B．工商局扣押汽车的最长期限为90日

C．对扣押车辆，工商局可以委托第三人保管

D．对扣押车辆进行检测的费用，由某公司承担

26、按照《建筑节能工程施工质量验收规范》规定，节能分项工程验收的主持人应是（）。A．建设单位项目负责人

B．总监理工程师

C．监理工程师

D．设计单位节能设计人

27、我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。

A．地方政府相关行政主管部门

B．招标代理人

C．招标监管机构

D．招标人

28、建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至法院。建设单位向人民法院提交的下列资料中。不属于证据的是（）。

A．工程质量检测机构出具的鉴定报告

B．建设单位职工的书面证明材料 C．建设单位与施工单位签订的施工合同

D．建设单位提交的答辩状

29、根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（）。A．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B．有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备 C．依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

D．对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案

30、某工程分为I、Ⅱ号单体建筑，I 号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现I号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（）。A．发包人可以主张整体工程质量不合格 B．施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责 C．合理使用寿命为设计文件规定的合理年限 D．发包人的行为视为对I 号楼质量认可

31、施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向（）提出要求承担违约责任。A．发包方

B．总包方

C．甲分包商

D．监理单位

32、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于（）。

A．无权代理

B．不当得利

C．侵权行为

D．无因管理

33、某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人6 月1 日提交竣工结算文件。8 月5日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（）。

A．予以支持

B．不予支持

C．征求发包人意见

D．要求承包人提供证据

34、我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得（）总承包资质。A．勘察

B．设计

C．施工

D．项目管理

35、（）未经县级以上建设行政主管部门审查批准，不得使用。

A．施工安全技术措施

B．施工组织设计

C．勘察文件

D．施工图设计文件

36、《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向（）提出异议。

A．评标委员会

B．招标人

C．有关行政监督部门

D．招标代理机构

37、下列确定中标人的有关说法中，错误的是（）。

A．招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人 B．中标人应该能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

C．中标人应该能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外

D．在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进一步协商谈判再最终确定合同内容

38、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。A．订立合同时履行地的政府定价

B．订立合同时履行地的市场价格 C．履行合同时履行地的政府定价

D．履行合同时履行地的市场价格

39、法人在建设工程中的地位，表现在（）。

A．它所扮演的总、分包角色上

B．它具有民事权利能力和民事行为能力 C．承包合同约定的权利、义务中

D．建设参与方分工协作的关系中

40、由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于（）。A．法定代理

B．指定代理

C．委托代理

D．表见代理

41、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A．丙的保证方式为一般保证

B．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C．如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D．如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

42、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。A．王某

B．某建筑公司

C．某建筑公司和王某连带

D．双方按事先的约定

43、施工单位对建设行政管理部门下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B．撤销施工单位资质证书的决定

C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分

D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

44、对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修费用和造成的损失的承担人是（）。A．施工方

B．建设方

C．设计方

D．责任方

45、甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计着作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。

A．甲建设单位

B．乙设计单位

C．注册建筑师王某

D．甲、乙两单位共同

46、下列选项中，当事人应当承担侵权责任的是（）。

A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌

B．某施工单位未按照合同的约定工期竣工 C．因台风导致工程损坏

D．某工程存在质量问题

47、竣工验收应提交的工程技术档案和施工管理资料中不包括下列选项中的（）。A．图纸会审和技术交底记录

B．隐蔽验收记录及施工日志 C．施工图

D．质量检验评定资料

48、建筑企业对行政处罚结果及相应的行政复议结果和上诉后的一审判决不服，则（）。A．不可以再上诉

B．应当在判决书送达之日起l0日内上诉 C．应当在判决书送达之日起l5日内上诉

D．行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

49、法人可以分为（）两大类

A．行政法人、事业法人

B．企业法人、非企业法人

C．企业法人、事业法人

D．非企业法人、社团法人

50、唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是（）。A．唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同 B．因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同 C．甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动

D．甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

51、根据《民法通则》的规定，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得（）的同意。

A．代理人

B．当事人

C．第三人

D．被代理人

52、设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是（）。A．核发施工许可证之日

B．工程缺陷责任期满之日 C．工程竣工验收合格之日

D．工程法定保修期满之日

53、某高校为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的图书馆工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位，依照《建筑法》及相关法规的规定，应责令该校改正，处以（）的罚款。A．合同金额0．5％以上1％以下

B．合同金额2％以上4％以下 C．5万元以上l0万元以下

D．50万元以上l00万元以下

54、银行与建筑工程公司订立保证合同、为其提供工程保函时，应采取的正确方式是（）。A．书面形式

B．口头形式

C．其他形式

D．没有明确规定

55、某大型项目施工期间，项目经理刘某因个人原因辞职去另一家施工企业担任负责人，但该项目发包人不同意承包人变更项目负责人的请求，则在此情况下，（）。A．注册管理机关应当为刘某办理变更注册 B．注册管理机关应当为刘某办理增项注册

C．在项目竣工交接前，刘某必须履行职责，不得办理变更注册 D．无论发生何种情况，刘某不得到其他项目执业

56、《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括（）以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。

A．1900年

B．1910年

C．1911年

D．1920年

57、需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的（）日内，多符合条件的申请颁发施工许可证。

A．7

B．15

C．20

D．30

58、如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的、质量合格的单体建筑面积为（）万平方米以上。A．5

B．3

C．2

D．1

59、关于临时用电管理，要求施工单位编制用电组织设计的是（）。A．施工现场临时用电设备在5台及以上 B．施工现场临时用电设备在5台以下 C．设备总容量在50kW以下

D．施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下

60、王某与张某签订了二手房屋买卖合同，合同中约定了房屋的面积、设施、付款方式等内容，王某按约定支付了购房款。一个月后，张某的妹妹对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。因此王某对张某提出了索赔要求，对此情况，张某（）。A．不承担任何责任

B．与王某重新签订合同 C．承担权利瑕疵担保责任

D．承担物的瑕疵担保责任

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)61、下列关于土地所有权的表述中，正确的是（）。

A．城市市区的土地属于国家所有

B．农村和城市郊区的土地属于农民集体所有

C．宅基地属于国家所有

D．宅基地属于农民集体所有

E．自留地、自留山属于农民集体所有

62、《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程的专项施工方案，须经（）签字后方可实施。

A．施工单位总经理

B．施工单位技术负责人

C．总监理工程师 D．设计单位总设计师

E．政府安监部门负责人

63、建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记人其信用档案的有（）。A．甲公司与建设单位经常发生合同履约纠纷

B．乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚 C．丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿

D．丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照 E．戊公司因工资纠纷被员工投诉

64、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的（）。A．项目名称

B．施工场所和期限

C．产生噪声的原因 D．可能产生的环境噪声值

E．所采取的环境噪声污染防治措施

65、行政复议与行政诉讼是解决行政纠纷的基本方式，对于二者关系说法错误的有（）。A．除规定必须先申请行政复议的以外，当事人可以选择申请行政复议或是提起诉讼 B．行政复议是提起行政诉讼的必经程序

C．当事人对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼 D．行政复议决定不具备强制执行力

E．对人民法院判决不服，可以申请行政复议

66、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施有（）。A．要求被检查的单位提供有关工程质量的文件

B．要求施工单位购买其指定品牌的建筑设备 C．进入被检查单位的施工现场进行检查

D．发现有影响工程质量的问题时，责令停工 E．要求被检查的单位提供有关工程的资料

67、根据《消防法》的规定，有（）行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。

A．消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准

B．擅自拆除消防设施

C．不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量

D．遮挡消火栓 E．封闭消防车通道，妨碍消防车通行

68、按照原建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包的方式有（）总承包。

A．设计采购施工(EPC)

B．设计施工(D—B)

C．设计采购(E—P)D．采购施工(P—C)

E．项目管理(PM)69、下列关于保险索赔的说法中，正确的是（）。A．投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明 B．投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人

C．保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔

D．保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理．只能按照部分损坏进行索赔 E．如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例

70、下列有关物权特征的表述中，正确的有（）。

A．物权是支配权

B．物权是相对权

C．物权是财产权 D．物权是排他权

E．物权是绝对权

71、在下列情形中，注册机关依据职权或根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师注册的有（）。A．注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的 B．超越法定权限作出注册许可的 C．违反法定程序准予注册的

D．采用弄虚作假手段取得继续教育证书的 E．向不符合条件的申请人颁发注册证书的

72、下列选项中，符合《劳动法》对未成年工特殊保护规定的是（）。A．不得安排未成年工从事矿山井下劳动 B．不得安排未成年工从事有毒有害劳动

C．不得安排未成年工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动 D．不得安排未成年工从事任何强度的劳动 E．人单位应当对未成年工定期进行健康检查

73、《建设工程施工合同》示范文本主要由（）等组成。

A．协议书

B．招标、投标文件

C．施工图纸与工程量清单

D．通用条款

E．专用条款

74、下列行政处罚中，可以适用听证程序的有（）。A．行政机关作出吊销某建筑公司资质证书的处罚 B．工商机关作出较大数额罚款的处罚 C．行政机关作出的警告处罚

D．交通管理机关作出的暂扣该公司司机驾驶执照的处罚 E．工商机关作出责令停业整顿的处罚

75、施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，则下列表述正确的有（）。

A．未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗等进行查验 B．未对进入施工现场的采暖制冷系统和照明设备进行查验

C．使用不符合施工图设计文件要求的采暖制冷系统和照明设备的 D．使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的 E．无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的

76、某施工单位在某工程项目的施工中，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失，该施工单位承担责任的方式应包括（）。

A．停业整顿

B．赔偿损失

C．返还财产

D．修理

E．吊销资质证书 77、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》指出，要自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针。下述说法正确的有()。A．安全第一就是要保护劳动者的生命安全和身体健康 B．预防为主是综合治理的目的

C．综合治理是实现安全第一的根本途径 D．综合治理是落实安全第一的手段 E．综合治理是落实预防为主的方法

78、下列关于施工许可证制度的表述中，正确的有（）。

A．实行施工许可证制度主要是为了确保建设工程符合法定的开工条件

B．我国目前对建筑工程开工条件的审批存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式 C．未办理施工许可证的建设工程施工，都是违法的 D．施工许可证应由施工方办理

E．因不可抗力而中止施工的工程，恢复施工时，施工许可证继续有效

79、在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的有（）。

A．保证

B．抵押

C．动产质押

D．权利质押

E．定金

80、运输合同的法律特征有()。A．货运合同是双务、有偿合同 B．货运合同的标的是获取货物 C．货运合同的标的是运输行为 D．货运合同是诺成合同

E．货运合同的收货人和托运人可以是同一人

第四篇：2018年一级建造师考试《市政工程》冲刺试卷（本站推荐）

学尔森整理“2018一建《市政工程》章节习题：隧道工程施工安全事故预防”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

2018年一级建造师考试《各科目》冲刺试卷汇总

一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意，选对每题得1分，没选或错选均不得分)

1.()挡土墙采用钢筋混凝土材料，由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成。

A.重力式

B.衡重式

C.钢筋混凝土悬臂式

D.钢筋混凝土扶壁式

【答案】C

【解析】钢筋混凝土悬臂式挡土墙采用钢筋混凝土材料，由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成。

2.柔性路面主要代表是沥青类路面，其破坏主要取决于()和极限垂直变形。

A.剪切变形

B.抗剪强度

C.弯拉强度

D.弯拉应变

【答案】D 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

【解析】柔性路面在荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小，在反复荷载作用下产生积累变形，它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。

3.下列钢筋接头设置的规定中，错误的是()。

A.在同一根钢筋上宜少设接头

B.钢筋接头应设在受力较小区段，宜位于构件的最大弯矩处

C.接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍

D.施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理

【答案】B

【解析】钢筋接头设置应符合下列规定：

(1)在同一根钢筋上宜少设接头。

(2)钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大弯矩处。

(3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头。

(4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。

(5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。

(6)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于25mm。G

4.后张法预应力筋张拉后应及时进行孔道压浆，下列关于孔道压浆说法错误的是()。

A.压浆完成24h以后，结构混凝土的温度应低于5℃

B.当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行

C.压浆作业每一工作班应留取不少于3组砂浆试块，标养28d

D.水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求时不得低于30MPa 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

【答案】A

【解析】压浆过程中及压浆后48h内，结构混凝土的温度不得低于5℃，故A选项错误。

5.给排水管网水压试验段的划分做法不正确的是()。

A.管道采用两种(或两种以上)管材时，宜按不同管材分别进行试验

B.不具备分别试验的条件设计又无具体要求时，应采用不同管材的管段中试验控制较低标准进行试验

C.对于无法分段试验的管道，应由工程有关方面根据工程具体情况确定

D.除设计有要求外，水压试验的管段长度不宜大于1.0km

【答案】B

【解析】管道采用两种(或两种以上)管材时，宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验，且设计无具体要求时，应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。除设计有要求外，水压试验的管段长度不宜大于1.0km;对于无法分段试验的管道，应由工程有关方面根据工程具体情况确定。

6.钢板桩围堰施工的要求不正确的是()。

A.有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰

B.施打时，必须备有导向设备，以保证钢板桩的正确位置

C.施打顺序一般为从下游向上游合龙

D.钢板桩可用锤击、振动、射水等方法下沉，但在黏土中不宜使用射水下沉方法

【答案】C

【解析】钢板桩围堰施工的要求包括：

(1)有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。

(2)施打时，必须备有导向设备，以保证钢板桩的正确位置。

(3)施打顺序一般为从上游向下游合龙。

(4)钢板桩可用锤击、振动、射水等方法下沉，但在黏土中不宜使用射水下沉方法。

7.()围护结构刚度大、变位小，可适用于所有地层同时也可兼作主体结构的一部分。

A.预制混凝土板桩

B.灌注桩

C.地下连续墙

D.重力式水泥土挡墙

【答案】C

【解析】地下连续墙的特点：

①刚度大，开挖深度大，可适用于所有地层;

②强度大，变位小，隔水性好，同时可兼作主体结构的一部分;

③可邻近建筑物、构筑物使用，环境影响小;

④造价高。

8.不属于稳定深基坑坑底的方法是()。

A.增加围护结构入土深度

B.增加支撑的刚度

C.坑底土体加固

D.坑内井点降水

【答案】B

【解析】保证深基坑坑底稳定的方法有加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施。

9.施工精度高、施工距离较长可适用于各种土层的不开槽管道施工方法是()

A.夯管

B.定向钻

C.盾构

D.密闭式顶管

【答案】D

【解析】密闭式顶管施工精度高、施工成本高，适用于给水排水管道、综合管道，施工距离较长，适用各种土层。

10.盾构施工时，洞口土体的加固方法中()适用于软弱地层大断面盾构施工和地下水压高的场合。

A.注浆法

B.挤密注浆

C.高压喷射搅拌法

D.冻结法

【解析】冻结法：对含地下水土层实施冻结，冻结的土体具有高强度和止水性，特别适用于软弱地层大断面盾构施工和地下水压高的场合。

第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

11.当燃气管道采用球墨铸铁管，在做强度试验时应采取的试验介质为()。

A.清洁水

B.空气

C.肥皂水

D.纯净水

【答案】B

【解析】详见表1K415034-1。

12.()是采用红外线自动数字显示距离和角度的测量仪器。

A.全站仪

B.光学水准仪

C.激光准直仪

D.GPS

【答案】A

【解析】全站仪是一种采用红外线自动数字显示距离和角度的测量仪器，主要由接收筒、发射筒、照准头、振荡器、混频器、控制箱、电池、反射棱镜及专点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频用三脚架等组成。

13.供热管道所用保温材料进场时，应根据标准规定按批抽样检测材料的()。

A.密度

B.导热系数

C.透气性

D.厚度

【答案】B

【解析】保温材料进场，除应具备出厂合格证书或检验报告外，还应由施工所在地的法定检测机构按标准规定于现场按批抽样，检测材料的导热系数(又称热导率)是否符合标准规定。

14.沉入桩施工中，沉桩时的入土深度是否达到要求是以控制()为主。

A.入土深度

B.贯入度

C.桩顶高程

D.桩尖设计标高

【答案】D

【解析】沉入桩施工中，以桩尖设计标高为主来控制沉桩时的入土深度是否达到要求。G

15.预制沉井下沉过程中出现倾斜偏差时，可采用()措施进行纠偏。

A.射水

B.灌入黄砂

C.空气幕助沉

D.调整开挖顺序和方式

【答案】D

【解析】下沉应平稳、均衡、缓慢，发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式“随挖随纠、动中纠偏”。

16.控制地下连续墙开挖精度的构筑物是()。

A.导墙

B.泥浆

C.挖槽设备

D.接头管

【答案】A

【解析】导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，并能承受水土压力和施工机具设备等附加荷载，不得移位和变形。

17.改性沥青混合料的摊铺速度和普通沥青混合料的摊铺速度相比()。

A.慢

B.快

C.相同

D.无可比性

【答案】A

【解析】普通沥青混合料的摊铺速度宜控制在2～6m/min的范围内;改性沥青混合料的摊铺速度宜放慢至1～3m/min。

18.下列关于模板支架、脚手架拆除施工中做法错误的是()。

A.模板支架、脚手架拆除现场应设作业区，其边界设警示标志，并由专人值守

B.模板支架、脚手架拆除采用机械作业时应由专人指挥

C.模板支架、脚手架拆除应按方案要求由上而下逐层进行，上下同时作业

D.严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件

【答案】C

【解析】模板支架、脚手架拆除：

(1)模板支架、脚手架拆除现场应设作业区，其边界设警示标志，并由专人值守，非作业人员严禁人内。

(2)模板支架、脚手架拆除采用机械作业时应由专人指挥。

(3)模板支架、脚手架拆除应按施工方案或专项方案要求由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

(4严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件。

(5)严禁抛掷模板、杆件、配件。

(6)拆除的模板、杆件、配件应分类码放。

19.给排水混凝土构筑物防渗漏措施中，()属于设计应考虑的因素。

A.控制入模坍落度

B.避免混凝土结构内外温差过大

C.选择防水层材料

D.设置变形缝

【答案】D

【解析】设计应考虑的主要措施：

(1)合理增配构造(钢)筋，提高结构抗裂性能。构造配筋应尽可能采用小直径、小间距。全断面的配筋率不小于0.3%。

(2)避免结构应力集中。

(3)按照设计规范要求，设置变形缝或结构单元。

20.项目工程安全生产的第一责任人是()。

A.企业负责人

B.项目负责人

C.项目技术负责人

D.项目生产负责人

【答案】B

【解析】项目负责人：是项目工程安全生产第一责任人;项目生产负责人：对项目的安全生产负直接领导责任;项目技术负责人：对项目的安全生产负技术责任。

第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频分)

21.水泥稳定基层压实养护做法正确的是()。

A.摊铺好的稳定土类混合料应当天碾压成活

B.直线和不设超高的平曲线段，应由中心向两侧碾压

C.设超高的平曲线段，应由内侧向外侧碾压

D.纵、横接缝(槎)均应设斜槎

E.纵向接缝宜设在路中线处，横向接缝应尽量减少

【答案】ACE

【解析】水泥稳定土基层压实：摊铺好的稳定土类混合料应当天碾压成活，碾压时的含水量宜在最佳含水量的±2%范围内。水泥稳定土宜在水泥初凝前碾压成活。直线和不设超高的平曲线段，应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段，应由内侧向外侧碾压;纵、横接缝(槎)均应设直槎。纵向接缝设在路中线处，横向接缝应尽量减少。

22.软土基的处理方法有十几种，属于软土基处理方法的是()。

A.抛石挤淤

B.加筋土挡土墙

C.砂垫层置换

D.反压护道

E.塑料排水板

【答案】ACDE

【解析】软土基处理施工方法有数十种，常用的处理方法有表层处理法、换点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频填法、重压法、垂直排水固结法等;具体可采取置换土、抛石挤淤、砂垫层置换、反压护道、砂桩、粉喷桩、塑料排水板及土工织物等处理措施。加筋土挡土墙是湿陷性黄土地区得到迅速推广的有效防护措施。

23.移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时做法正确的有()。

A.模架长度必须满足施工要求

B.模架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全

C.浇筑分段工作缝，必须设在弯矩最大处附近

D.箱梁内、外模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内

E.混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求

【答案】ABDE

【解析】移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁：

(1)模架长度必须满足施工要求。

(2)模架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全。

(3)浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近。

(4)箱梁内、外模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。

(5)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。

24.设施顶面的绿化栽植基层通常包括()。

A.耐根穿刺防水层

B.排蓄水层

C.过滤层

D.栽植土层

E.保护层

【答案】ABCD

【解析】设施顶面绿化栽植基层包括耐根穿刺防水层、排蓄水层、过滤层、栽植土层。

25.盾构法施工隧道时的注浆控制一般会采用()。

A.压力

B.注浆量

C.注浆时间

D.注浆方法

E.浆液种类

【答案】AB

【解析】注浆控制分为压力控制与注浆量控制两种。压力控制是保持设定压力不变，注浆量变化的方法。注浆量控制是注浆量一定，压力变化的方法。一般仅采用一种控制方法都不充分，应同时进行压力和注浆量控制。

26.斜拉桥施工监测主要内容包括()。

A.变形

B.沉降

C.应力

D.温度

E.轴线

【答案】ACD

【解析】斜拉桥施工监控测试的主要内容包括变形、应力和温度。

27.供热管道设置补偿器应根据()。

A.材质

B.尺寸

C.热伸长量

D.应力

E.形状

【答案】CD

【解析】为了释放温度变形，消除温度应力，确保管网运行安全，必须根据供热管道的热伸长量及应力计算设置适应管道温度变形的补偿器。

28.在水泥混凝土路面施工时，普通混凝土配合比应满足技术要求包括()。

A.经济性

B.工作性

C.耐久性

D.抗压强度

E.抗弯强度

【答案】ABCE

【解析】混凝土配合比在兼顾经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项技术要求。

29.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，为保证坑底土层稳定、确保基坑开挖施工安全，正确的处理措施有()等。

A.进行坑底突涌验算

B.必要时水平封底隔渗

C.必要时钻孔减压

D.必要时坑内压重

E.上部土体压重不足以抵抗承压水水头时，施作降压井

【答案】ABCE

【解析】当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施，保证坑底土层稳定。当坑底含承压水层且上部土体压重不足以抵抗承压水水头时，应布置降压井降低承压水水头压力，防止承压水突涌，确保基坑开挖施工安全。

30.生活垃圾填埋场所用的聚乙烯膜(HDPE)产品在进场前应进行()。

A.刚度

B.均匀度

C.厚度

D.韧度

E.强度

【答案】BCDE

【解析】HDPE膜的质量是工程质量的关键，特别要严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度，进行产品复验和见证取样检验。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频学尔森整理“2018一建《市政工程》章节习题：隧道工程施工安全事故预防”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。

第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

三、案例分析题(共5题，前3题各20分，后2题各30分，总计120分)

31.背景资料

某城市新建一座大型给水厂，主要有沉淀池、过滤池、清水池等。清水池为现浇(预应力)钢筋混凝土结构，直径55m,池深6.5m。项目部在施工现场门口设立了公示牌以便于加强施工管理，公示牌包括工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌。

施工单位制定了清水池的混凝土浇筑施工方案，包括①混凝土的搅拌与运输;②混凝土的浇筑顺序、速度及振捣方法;③预留施工缝的位置及要求。其中工艺流程包括①安装千斤顶;②混凝土浇筑;③铺设非预应力筋;④铺设无粘结预应力筋;⑤安装外模板;⑥安装内模板;⑦封锚混凝土;⑧钢绞线防腐;⑨切断无粘结预应力筋。

做满水试验时，一次充到设计水深，水位上升速度为5m/d，当充到设计水位24h后，开始测读水位测针的初读数，满水试验测得渗水量为2.5L/(m2·d)，施工单位认定合格。

【问题】

1.项目部在施工现场门口设立的公示牌是否齐全，如不齐全请补充。

2.补充混凝土浇筑方案。

3.将现浇预应力混凝土水池的工艺流程按正确顺序排列。

4.修正满水试验中存在的错误。

【答案】

1.项目部在施工现场门口设立的公示牌不齐全。还应补充管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、施工现场总平面图。

2.混凝土浇筑方案还需有：混凝土配合比设计及外加剂的选择、搅拌车及泵送车停放位置、预防混凝土施工裂缝的措施、变形缝的施工技术措施、季节性施工的特殊措施、控制工程质量的措施、安全生产的措施、搅拌运输及振捣机械的型号与数量、劳动组合等。

3.现浇预应力混凝土水池施工工艺流程：⑥安装内模板→③铺设非预应力筋→④铺设无粘结预应力筋→⑤安装外模板→②混凝土浇筑→①安装千斤顶→⑨切断无粘结预应力筋→⑧钢绞线防腐→⑦封锚混凝土。

4.(1)错误一：一次充到设计水深。

正确做法：向池内注水宜分3次进行，每次注水为设计水深的1/3。

(2)错误二：水位上升速度为5m/d。

正确做法：注水时水位上升速度不宜超过2m/d。

(3)错误三：满水试验测得渗水量为2.5L/(m2·d)，施工单位认定合格。

正确做法：钢筋混凝土结构水池渗水量合格标准为：不得超过2L/(m2·d)。

32.背景资料

某市政A公司承建城市中水管道工程，全长2.1km，管径DN800mm，管道覆土3.0m-3.2m,管材为碳素钢管。施工图设计建议：长38m下穿快速路的点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频管段采用机械顶管法施工混凝土套管;其余管段全部采用开槽法施工。施工区域土质较好，开挖土方可用于沟槽回填，施工时可不考虑地下水影响。依据合同约定，A公司将顶管施工分包给B专业公司。

施工过程发生如下事件：

事件一：在现场检查中质量员发现个别管段沟槽胸腔回填存在采用推土机从沟槽一侧推土入槽内现象，立责令施工队停工整改。

事件二：由于发现顶管施工范围内有不明管线，B公司项目部征得A公司项目负责人同意，拟改用人工顶管方法施工混凝土套管。

事件三：A公司预先在管道上截下一段短节，留出安装波纹管补偿器的位置，后因补偿器迟迟未到货，只好将管端头临时用彩条布封堵。

【问题】

1.事件一中施工队不当的施工可能产生的后果，并写出正确做法。

2.事件二中，机械顶管改为人工顶管时，A公司项目部应履行哪些程序?

3.施工单位的此种做法是否妥当?如不妥当，请写出正确的程序。

4.对波纹管补偿器与管道连接处的焊缝是否需要进行无损探伤检验?检验比例是多少?

【答案】

1.可能造成的后果：沟槽塌方、管道位移或损伤。

正确做法：管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接扔在管道上;回填其他部位时，应均匀运入槽内，不得集中推入。

管道回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，必须采用人工回填。

2.机械顶管改成人工顶管A公司项目部应向监理工程师提出变更申请，监理工程师审查后将审查结果通知承包方，发出变更令。施工方应重新编制顶管专项施工方案，并重新组织专家进行论证。经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后组织实施。

3.存在两处不妥当：

(1)波纹管补偿器应与管道保持同轴，但按背景中介绍的情况，不一定能保证。正确做法：在补偿器运至安装现场时，再在已固定好的钢管上切口吊装焊接。

(2)将管端头临时用彩条布封堵，彩条布封堵遇雨时不能防止管道漂浮、泥浆进入管腔。

正确做法：管口应用堵板封闭。

4.按规范要求，波纹管补偿器与管道连接处的焊缝应进行100%无损探伤检验。

33.背景资料

A市政公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程位于城市繁华地段，地下管线密集，两侧密布居民楼，人机混行，经常拥堵。本工程中包含一段长558m的新增路线(含下水道200m)和一段长340m的路面改造(含下水道200m),另需要拆除一座旧人行天桥，新建一座立交桥。立交桥上部结构为预应力箱梁，采用预制吊装施工。新增线路部分地下水位位于-4.0m处(原地面标高为±0.0m)，下水道基坑设计低高程为-5.5m。新建路面结构为20mm细粒式沥青混凝土表面点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频层，40mm中粒式沥青混凝土中面层，60mm粗粒式沥青混凝土底面层，300mm石灰粉煤灰稳定碎石基层和200mm石灰土底基层。

鉴于工期紧张，施工项目部拿到图纸并踏勘现场后就组织开工。10月底进入路面基层结构施工，施工期日最低温度为一1℃;石灰粉煤灰稳定碎石基层采用沥青乳液和沥青下封层进行养护3d后进入下一道工序施工。路面面层施工时的日最低气温为-3℃，最高温度为+3℃，没有采取特殊措施项目部即开始施工面层。为避免对路下管道和周围民宅的损坏，振动压路机作业时取消了振动压实。次年4月，该道路路面出现成片龟裂，6月中旬沥青面层开始出现车辙。

【问题】

1.根据背景所述，本施工项目中危险性较大的工程有哪些?

2.施工项目部组织开工做法是否正确?

3.简述本工程交通导行的整体思路。

4.分析道路面层出现龟裂、车辙的主要原因。

【答案】

1.基坑支护及降水工程;起重吊装工程;拆除工程;预应力张拉施工，对地下管线的保护。

2.不正确。施工组织设计未经批准，是不应组织开工的。即便是工期紧迫，正式开工要符合有关规定，包括施工组织设计按程序获得批准，开工前做技术交底和安全交底后，方可开工。

3.本工程的交通导行整体思路如下：①项目部应根据施工设计图纸施工部署，经调查预测高峰流量，研究设计占路范围、期限及围挡警示布置。②交通导点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频行必须满足社会交通流量，保证高峰期的需求。③交通导行要确保车辆行人能安全顺利通过施工区域，减少对群众生活的影响。④应分幅、分段施工，根据不同的施工阶段设计交通导行方案，并经过有关部门审批。⑤交通导行图应与现场平面布置图协调一致，有利于施工组织和管理。

4.道路路面出现龟裂和车辙主要成因：

(1)路面基层采用的是石灰稳定类材料，属于半刚性材料，其强度增长与温度有密切关系，温度低时强度增长迟缓。为使这类基层施工后能尽快增长其强度，以适应开放交通后的承载条件，规范规定这类基层应在5℃以上的气温条件下施工，且应在出现第一次冰冻之前1～1.5个月以上完工。

开放交通后，在交通荷载作用下，基层强度不足，使整个路面结构强度不足，出现成片龟裂的质量事故。

(2)沥青路面必须在冬期施工时，应采取提高沥青混合料的施工温度，并应采取快卸、快铺、快平、快压等措施，以保证沥青面层有足够的碾压温度和密实度。

(3)次年6月以后出现车辙，主要原因是振动压路机作业时取消了振动压实，致使沥青混合料的压实密度不够，在次年气温较高时，经车轮碾压压实，形成车辙。

第1页：单项选择题第3页：多项选择题第4页：案例分析题

34.背景资料

A市政公司承建城市跨线桥，主桥长550m，桥宽25m，跨越现况水渠;桥梁中三跨上部结构为钢筋混凝土预应力连续梁，跨径组合为30m+35m+30m，其余部分为22m长预制T形梁。桥梁下部结构为钻孔灌注桩，直径为1.2m，设计规定钻孔灌注桩应该深入中风化岩层以下3m。A公司现有钻孔机械潜水钻、冲击钻、长螺旋钻。

施工中发生下列事件：

事件一：施工组织设计经项目负责人签批后，上报监理工程师审批。

事件二：模板支架专项方案对支架的构件强度验算结果表明符合要求。

事件三：桥梁的合龙段的长度为2.5m;合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土前全部撤除;合龙选择在一天中气温最高时进行;合龙段的混凝土强度提高一级。

事件四：为加快施工进度，项目部采取如下措施：桥梁构件在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时，拆除底模移运到存梁区。吊运方案采用类似本工程的B高架桥的专项方案，构件移运、吊装的吊点位置按施工现场条件确定。

【问题】

1.分析A公司现有钻孔机械潜水钻、冲击钻、长螺旋钻各自的适用性，并分析该公司应该选用哪种钻孔机械。

2.施工组织设计的审批程序是否正确?如不正确，给出正确程序。

3.模板支架专项方案验算内容是否全面?如不全面，请补充。

4.指出事件三中的错误之处并改正。

5.改正事件四中采取的措施错误之处。

【答案】

1.潜水钻：一般适用于黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土。

冲击钻：一般适用于黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层。

长螺旋钻：一般适用于地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石类土、强风化岩层。

经分析该公司应选用冲击钻。

2.不正确。正确程序为：施工组织设计应经项目负责人批准后，报企业技术负责人审批并加盖企业公章方可实施。

3.模板支架专项方案仅对支架的构件强度验算不全面。应补充刚度和稳定性验算。

4.不妥一：合龙段的长度为2.5m。

改正：合龙段的长度宜为2m。

不妥二：合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土前全部撤除。

改正：合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳定。

不妥三：合龙选择在一天中气温最高时进行。

改正：合龙宜在一天中气温最低时进行。

5.装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时，混凝士的强度不应低于设计要求的吊装强度，一般不应低于设计强度的75%。吊运(吊装、运输)点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频应编制专项方案，并按有关规定进行论证、批准。构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定。

35.背景资料

某施工单位中标承建一地下通道工程，基坑长76m，宽12m，开挖深度9m。设计采用明挖顺作法施工，基坑开挖以机械为主，人工清底为辅。基坑场地地层自上而下依次为2.0m厚素填土，5.0m厚砂土，8.0m厚粉质粘土，地下水位埋深约3.5m，采用轻型井点降水。基坑围护结构采用SMW工法桩，基坑沿深度方向设有2道支撑，第一道支撑为钢筋混凝土支撑，第二道支撑为单钢管支撑。基坑北侧有一6层居民楼，南侧有两条需要重点保护的地下管线，其中有一条横穿基坑。

【问题】

1.本工程的基坑施工是否要编制施工专项方案?说明理由。

2.结合案例背景简述轻型井点的平面布置。

3.分别说明两类支撑的特点。

4.本工程明挖基坑的监测项目有哪些?

5.对于横穿基坑的管线应如何处理?

【答案】

1.必须编制施工专项方案。

理由：依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》：开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护应编制专项方案并组织专家论证。

2.基坑的降水井点宜采用环形布置，挖土运输设备出入道可不封闭，留在地点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频下水下游方向，视情况需要在通道两侧补设井点。井点管距坑壁不应小于1.0～1.5m，井点间距应为0.8～1.6m。

3.现浇钢筋混凝土支撑特点：混凝土硬化后刚度大，变形小，强度的安全可靠性强，施工方便，但支撑浇制和养护时间长，围护结构处于无支撑的暴露状态的时间长，软土中被动区土体位移大，如对控制变形有较高要求时，需对被动区软土加固。施工工期长，拆除困难，爆破拆除对周围环境有影响。

钢结构支撑特点：装、拆除施工方便，可周转使用，支撑中可加预应力，可调整轴力而有效围护墙变形;施工工艺要求较高，如节点和支撑结构处理不当，或施工支撑不及时不准确，会造成失稳。

4.明挖基坑常规监测项目主要有：地表沉降、围护结构水平位移、管线沉降、地面建筑物沉降、倾斜及裂缝、围护结构内力、支撑内力、地下水位、地中土体垂直位移、地中土中水平位移等。

5.对于横穿基坑的管线，施工单位与建设单位、规划单位和管理单位协商确定管线拆迁、改移和悬吊加固措施。

第五篇：2018年二级建造师考试《市政工程》预习试卷一

2018年二级建造师考试《市政工程》预习试卷一

一、单项选择题(共20题。每题1分，每题的备选项中。只有一个最符合题意) 1[单选题] 泥质防水层施工技术的核心是掺加()的拌合涂层施工技术。

A.外掺剂 B.早强剂 C.缓凝剂 D.膨润土

参考答案：D

2[单选题] 施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按()办理。

A.受压 B.受弯折 C.受拉 D.受摩擦

参考答案：C 3[单选题] 小导管是受力杆件，因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度，钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于()。

A.0．5m B.1m C.1．5m D.2．0m 参考答案：B 4[单选题] 小导管支护和超前加固必须配合()使用。

A.钢拱架 B.管棚 C.钢构架 D.千斤顶

参考答案：A 5[单选题] 在城镇交通繁华路段施工盖梁时，宜采用()，以减少占路时间。

A.快装组合模板、门式支架 B.整体组装模板、快装组合支架 C.整体组装模板、碗扣式支架 D.快装组合模板、贝雷支架

参考答案：B 参考解析：

在城镇交通繁华路段盖梁施工时，宜采用整体组装模板、快装组合支架，从而减少占路时间。盖梁为悬臂梁时，混凝土浇筑应从悬壁端开始；预应力混凝土盖梁拆除底模时间应符合设计要求，如设计无要求，孔道压浆强度应达到设计强度后，方可拆除底模板。考前内部押题锁分，去做题>>  6[单选题] 墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台()的一边平行。A.竖直截面尺寸较大 B.竖直截面尺寸较小 C.水平截面尺寸较大 D.水平截面尺寸较小

参考答案：D 7[单选题] 锚具、夹具和连接器应进行的检验是()性能。

A.抗剪 B.环刚度 C.静载锚固 D.动载锚固

参考答案：C 8[单选题] 对于断面跨度大，地表沉陷难于控制的柔软松散围岩处隧道施工宜采用()。

A.全断面法 B.台阶法 C.双侧壁导坑法 D.单侧壁导坑法

参考答案：D

9[单选题] 依靠自重维持稳定，一般不设置支撑，又可以用来形成止水帷幕的基坑围护结构是()。

A.钢板桩 B.SMW工法桩 C.地下连续墙 D.深层搅拌桩挡墙

参考答案：D 10[单选题] 承台混凝土宜连续浇筑成型，分层浇筑时，接缝应按()处理。

A.施工缝 B.胀缝 C.缩缝 D.假缝

参考答案：A

11[单选题] 采用小导管加固时，为保证工作面稳定和掘进安全，应确保小导管安装位置正确并且具备足够的有效长度，严格控制好小导管的()。

A.稳定性 B.刚度 C.自身强度 D.钻设角度

参考答案：D 12[单选题] 在城市街区施工时，可尽快恢复路面，对道路交通影响较小的施工方法是()。

A.盖挖法 B.明挖法 C.喷锚暗挖法 D.新奥法

参考答案：A 13[单选题] 出现严重偏斜的桩应采用()处理。

A.控制钻进速 B.调整护壁泥浆比重 C.在偏斜处吊住钻头反复扫孔

D.回填砂质黏土到偏斜处，待回填物密实后重钻

参考答案：D 14[单选题] 基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的()，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。

A.水平力 B.竖向力 C.冲击力 D.摩擦力

参考答案：B 15[单选题] 路面结构中的承重层是()。

A.面层 B.基层 C.垫层 D.上面层

参考答案：B 16[单选题] 城镇区域下穿较窄道路的小口径金属管道施工宜采用()。

A.手掘式顶管机 B.定向钻 C.夯管

D.土压平衡顶管机

参考答案：C 17[单选题] 城市污水处理方法，按水质类型可分为物理处理法、化学处理法和()。

A.沉淀法 B.氧化还原法 C.生物处理法 D.吸附法

参考答案：C 18[单选题] 混凝土配合比参数中水胶比在满足弯拉强度计算值和耐久性两者要求的水胶比中()。

A.取小值 B.取大值 C.取中值 D.取平均值参考答案：A 19[单选题] 柔性路面的破坏取决于()。

A.极限垂直变形和弯拉应变 B.极限弯拉强度 C.弯拉应变 D.极限垂直变形

参考答案：A 20[单选题] 钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用()。

A.电弧焊 B.埋弧压力焊 C.闪光对焊 D.电阻点焊

参考答案：D

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 21[多选题] 路基填土不得使用()和盐渍土。

A.砂性土 B.腐殖土 C.淤泥 D.冻土块 E.生活垃圾土

参考答案：B,C,D,E 22[多选题] 暗挖隧道外常用的技术措施有()。

A.地表锚杆加固 B.地表注浆加固 C.冻结法固结地层 D.降低地下水位法 E.小导管周边注浆法

参考答案：A,B,C,D 23[多选题] 浅埋暗挖技术应遵循的“十八字”原则是()。

A.管超前、严注浆 B.短开挖、强支护 C.慢封闭、勤测量 D.短开挖、先支护 E.快封闭、勤测量

参考答案：A,B,E 24[多选题] 隧道掘进中超前支护常用方法及特殊情况下采用的方法有()。

A.注浆加固法 B.管棚法 C.导管法 D.插板 E.冻结法

参考答案：A,B,C,E 25[多选题] 下列关于满水试验说法正确的是()。

A.相邻两次注水的时问间隔不应小于24h B.在注水过程中和注水以后，应该对池体作外观检查 C.池体无盖时可以不测蒸发量

D.水池渗水量计算，按内隔墙和池底的浸湿面积计算 E.水位测针的读数精确度应达0．1mm 参考答案：A,B,E 26[多选题] 水泥土搅拌法加固软体技术具有()的独特优点。

A.对周围原有建筑物及地下沟管影响较大 B.最大限度利用了原土

C.与钢筋混凝土桩相比，可节约钢材并降低造价

D.根据上部结构的需要，可灵活性地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式． E.搅拌时无振动、无噪声、无污染

参考答案：B,C,D,E参考解析：

水泥土搅拌法加固软体技术具有独特优点：(1)最大限度利用了原土；(2)搅拌时无振动、无噪声、无污染，可在密集建筑群中进行施工，对周围原有建筑物及地下沟管影响很小；(3)根据上部结构的需要，可灵活性地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式；(4)与钢筋混凝土桩相比，可节约钢材并降低造价。考前内部押题锁分，去做题>>  27[多选题] 锚具、夹具及连接器进场验收时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量，确认无误后进行()。

A.外观检查 B.硬度检查 C.静载锚固性能试验 D.锈蚀检查 E.平整度检查

参考答案：A,B,C 28[多选题] 钢筋与钢板的T形连接，宜采用()。

A.埋弧压力焊 B.电弧焊 C.闪光对焊 D.电阻点焊 E.绑扎连接

参考答案：A,B 29[多选题] 在地基处理中，注浆工艺所依据的理论主要可分为()。

A.渗透注浆 B.劈裂注浆 C.压密注浆 D.电动化学注浆 E.化学注浆

参考答案：A,B,C,D 30[多选题] 下列关于供热管道用蒸汽清(吹)洗应符合的要求说法错误的是()。

A.蒸汽吹洗的排气管应引出室外。

B.必须划定安全区、设置标识，在整个吹洗过程中，应有专人值守 C.蒸汽吹洗前应缓慢升温进行暖管

D.吹洗出口管在有条件的情况下，以斜上方60°为宜。E.吹洗次数应为2～3次，每次吹洗20～30min 参考答案：D,E

三、案例分析题(共4题。每题20分) 31[简答题] 【背景资料】

某桥梁工地的简支板梁架设，由专业架梁分包队伍架设。该分包队伍用两台50t履带吊，以双机抬的吊装方式架设板梁。在架设某跨板梁时，突然一台履带吊倾斜，板梁砸向另一台履带吊驾驶室，将一名吊车驾驶员当场砸死，另有一人受重伤。事故发生后，项目经理立即组织人员抢救伤员，排除险情，防止事故扩大，做好标识，保护了现场，并在事故发生后第一时间内报告企业安全主管部门，内容有：事故发生的时间、地点、伤亡人数和事故发生原因的初步分析。在报告上级以后，项目经理指定技术、安全部门的人员组成调查组，对事故开展调查，企业安全部门和企业负责安全生产的副总经理也赶到现场参加调查，调查中发现下述现象：

(1)项目部审查了分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，并作出了合格评价。在分包合同中明确了分包方安全生产责任和义务，提出了安全要求，但查不到监督、检查记录。

(2)项目部编制了板梁架设的专项安全施工方案，方案中明确规定履带吊下要满铺路基箱板，路基箱板的长边要与履带吊行进方向垂直，但两台履带吊下铺设的路基箱板，其长边都几乎与履带吊行进方向平行，而这正是造成此次事故的主要原因之一。

(3)查到了项目部向分包队伍的安全技术交底记录，签字齐全，但查不到分包队伍负责人向全体作业人员的交底记录。

(4)仔细查看安全技术交底记录，没有发现路基箱板铺设方向不正确给作业人员带来的潜在威胁和避难措施的详细内容。

(5)事故造成的直接经济损失达50万元。

通过调查，查清了事故原因和事故责任者，对事故责任者和员工进行了教育，事故责任者受到了处理。【问题】

1．事故报告应包括哪些内容?签报程序规定是什么? 2．该事故属几级事故? 3．上述背景资料中哪种现象违反了安全控制要求? 4．按事故处理的有关规定，还应有哪些人参与调查? 5．对事故处理是否全面?请说明理由。o 参考解析：

1．事故报告应包括的内容有事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施。签报程序为安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报至企业安全主管部门。企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向政府主管部门报告。2．该事故属三级。

3．(1)违反的安全控制要求为实行总分包的项目，安全控制由承包方负责，分包方服从承包方的管理。承包方对分包方的安全生产责任包括：审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方；在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务；对分包方提出安全要求，并认真监督、检查。(2)违反的安全控制要求为承包方对违反安全规定冒险蛮干的分包方，应责令其停工整改。分包方对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任；遵守承包方的有关安全生产制度，服从承包方的安全生产管理。

(3)违反的安全控制要求为项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员。(4)违反的安全控制要求为技术交底的内容应针对分部分项工程施工中作业人员带来的潜在隐含危险因素和存在问题。

4．按事故处理的有关规定，还应有质量部门的人员和企业工会代表。

5．对事故处理不全面，因为安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到过教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。在此例中没有制定防范措施。32[简答题] 【背景资料】

某项目部根据公司的安排，组建了某中标道路工程的项目经理部。因为是低价中标，为尽可能盈利，并确保质量符合合同要求，项目部建立了一整套质量管理和保证体系。

在确定质量计划的编制原则时，公司分管生产的副总经理指示公司技术管理部主持该项目的质量计划的编制工作，并要求该质量计划仅作为对内质量控制的依据。

因工期紧迫，在沥青混凝土面层施工条件具备并请示公司领导后，项目经理立即下达了开工令，被有关方面制止。为提高路面平整度，施工单位采用两侧打钢绞线的方法调整摊铺上面层的厚度和平整度。【问题】

1．质量计划编制原则正确吗?如不正确，请改正。2．项目经理的做法对吗?如不正确，请指出正确做法。

3．施工单位调整上面层厚度的做法对吗?如不正确，请指出正确做法。4．沥青路面施工中，最重要的三个指标是什么? o 参考解析：

1．质量计划编制原则不正确。改正：(1)应由项目经理主持编制。

(2)质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据，而不仅仅是对内质量控制的依据。2．项目经理的做法不对。

正确做法：必须在得到监理工程师的开工令后方可开工。即由监理工程师下达开工令，而不是项目经理。3．施工单位调整上面层厚度的做法不对。

正确做法：应采用非接触式平衡梁来调整摊铺层的厚度。

4．沥青路面施工中，压实度、厚度和平整度是三个最重要的指标。33[简答题] 【背景资料】

某城市市区主要路段的地下两层结构工程，建于匀质的砂质黏土中，地下水位在坑底以下2．0m。基坑平面尺寸为145m×20m，基坑挖深为12m，围护结构为600mm厚地下连续墙，采用四道φ609mm钢管支撑，竖向间距分别为3。5m、3．5m和3．0m。基坑周边环境为：西侧距地下连续墙2．0m处为一条4车道市政道路；距地下连续墙南侧5．0m处有一座五层民房；周边有三条市政管线，离开地下连续墙外沿距离小于12m。项目经理部采用2．0m高安全网作为施工围挡，要求专职安全员在基坑施工期间作为安全生产的第一责任人进行安全管理，对施工安全全面负责。安全员要求对电工及架子工进行安全技能培训，考试合格持证方可上岗。

基坑施工方案有如下要求：

(1)基坑监测项目主要为围护结构变形及支撑轴力；

(2)由于第四道支撑距坑底仅2．0m，造成挖机挖土困难，把第三道支撑下移1．0m，取消第四道支撑。【问题】

1．现场围挡不合要求，请改正。

2．项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责是否妥当?为什么? 3．安全员要求持证上岗的特殊工种不全，请补充。

4．根据基坑周边环境，补充基坑监测项目。

5．指出支撑做法的不妥之处；若按该支撑做法施工可能造成什么后果，怎么处理? o 参考解析：

1．现场围挡的高度不应低于2．5m，且应选用砌体、金属材料建造。2．项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责不妥当。理由：应由施工项目负责人对施工安全全面负责。

3．安全员要求持证上岗的特殊工种不全，还需补充：电焊工、机械工、起重工、机械司机。4．根据基坑周边环境，补充的监测项目：周围建筑物、地下管线变形；地下水位；桩、墙内力；锚杆拉力；立柱变形；土体分层竖向位移。

5．支撑做法的不妥之处：未办变更审批手续，私自将第三道支撑下移1．0m，取消第四道支撑。若按该支撑做法施工，极有可能造成墙体竖向变位，进而造成道路沉陷、民房沉降、开裂和市政管线变位超限的后果。应该告知设计单位，请设计方验算此方案的安全性，让设计方出具设计变更通知单和新的支撑施工图，然后按图编制施工专项方案，通过专家评审，办妥审批手续，才能按新方案施工。34[简答题] 【背景资料】

某市政工程公司承建一道路工程，基层为180mm水泥稳定碎石，面层为沥青混凝土。项目经理亲自参加了技术准备会议，并强调：项目技术负责人作为工程质量的第一负责人，必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。

施工前项目技术负责人就工程特点、概述、设计要求向施工人员进行了技术交底。基层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，12～15t三轮压路机碾压。

面层横缝采用平接缝，接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的混凝土后，由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中线向外侧碾压。【问题】 1．指出项目经理强调内容中不妥之处，并说明理由。2．项目技术负责人技术交底内容不全，予以补充。

3．指出道路基层施工设备配置存在的问题，并说明应如何调整。4．面层施工中存在多处违规，针对其中的问题给出正确做法。

o 参考解析：

1．(1)不妥之处：项目技术负责人作为工程质量的第一负责人，必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。(2)理由：项目负责人为工程质量的第一负责人，质量保证计划应由施工项目负责人主持编制，项目技术负责人、质量负责人、施工生产负责人应按企业规定和项目分工负责编制。

2．项目技术负责人交底的内容还包括：工程特点、设计要求、相关技术规范、规程要求及获准的施工方案、强调工程难点及解决办法。

3．(1)存在的问题：运输过程中没有采取防止水分蒸发和防扬尘措施。调整措施：运输过程中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。

(2)存在的问题：用沥青混凝土摊铺机铺筑，12～15t三轮压路机碾压。

调整措施：应使用12～18t压路机做初步碾压，混合料初步稳定后用大于18t压路机，在水泥初凝前碾压到要求的压实度为止。

4．(1)平接缝施工时不应先用熨平板预热接缝。

正确做法：先用直尺检查接缝处以压实的路面，切除不平整及厚度不符合要求的部分，使工作缝成直角连接。清除切割时留下的泥水，干燥后涂刷粘层油并用熨平板预热，铺上新料后一起碾压，骑缝先横向后纵向碾压。(2)前一天停放在摊铺机后面的压路机不对。

正确做法：在当天成型的路面上不得停放任何机械设备或车辆。(3)碾压从中心向外侧碾压不对。

正确做法：压路机应从外侧向中心碾压，碾压速度稳定而均匀。

【试卷(6)】2014年二级建造师《市政工程》终极冲刺

第一篇：【试卷(6)】2014年二级建造师《市政工程》终极冲刺

第二篇：2013年二级建造师《市政工程》冲刺试题及答案

第三篇：2014年二级建造师考试《法规与相关知识》终极冲刺试卷

第四篇：2018年一级建造师考试《市政工程》冲刺试卷（本站推荐）

第五篇：2018年二级建造师考试《市政工程》预习试卷一

相关范文推荐

2018年二级建造师考试《市政工程》预习试卷二

市政工程二级建造师习题(6套)

2014新版二级建造师《市政工程》大纲[合集5篇]

2018年二级建造师考试《市政工程》预习试卷三（5篇材料）

2012年二级建造师《市政工程》教材知识点

2013年二级建造师市政工程模拟试题

2013年二级建造师《市政工程》模拟试题

2018年二级建造师《市政工程》模拟试题