第一篇:钢结构设备安装施工合同-结算
钢结构、设备制安
施 工 合合同编号:
发包单位全称(甲方): 承包单位全称(乙方): 业 主 方:
2017年8月
1/11
同
工程项目名称:
工程项目地点:
业 主:(以下简称“业主”)
发 包 方:(以下简称为“甲方”)
承 包 方:(以下简称为“乙方”)
合同 签 订地:江苏无锡市滨湖区
合同内容
甲乙双方于2016年8月4日,就甲方承接业主方 制安及配套设备施工安装进行交流和洽谈,乙方经过甲方议标确定为中标单位,乙方确认有能力承包甲方工程项目 制安及配套设备施工并按期完成合同内容,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在工程实施中的权力、义务和各项责任,经双方协商一致,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,双方就本建设工程施工事项签订本合同以资共同遵守。
一、承包内容
(一)乙方按甲方及图纸要求完成以下该项目结构件制作、安装: 1.; 2.3.。
(二)乙方按甲方及图纸要求完成甲方提供设备的安装,并配合甲方调试等:
(三)乙方按甲方及图纸要求完成原有设备和管网拆除,解体并运输到业主方指定地点: 1.(四)利旧除尘器改造部分: 1.; 2.; 3.;
(五)乙方按甲方及图纸要求完成钢结构件除锈刷油漆,外表面油漆涂刷两遍,此部分费用已包含在合同的综合固定单价中,除合同中另行计价外不再考虑费用。除锈等级St3。油漆要求:普通醇酸漆,面漆颜色按规范或者业主方要求。
(六)乙方按甲方要求完成验收过程中提出的整改项。承包范围和工程量发生变化和设计变更都是正常情况,承包范围和工程量无论发生多大的变化,丝毫不影响任何合同条款的有效性。发生承包范围变更、工程量变更、设计变更时,除按合同规定进行合同价款计算和调整外,乙方不得以承包范围变更、工程量发生变化、设计变更向发包人提出其它任何索赔。
二、承包方式
1.本工程中,各部位以钢材为主材的现场施工费用、设备安装费和其它制作安装费及其它
2/11
现场费用均实行综合固定单价。
2.甲方提供主材及设备、部分部件等(详见本合同第九条“供货界面及供货方式”)。乙方自行解决和提供不另行计价的有关工程材料及施工材料(详见本合同第九条“供货界面及供货方式”),满足自身施工需要的设备、机具、工具等。
3.乙方自带施工队、施工器具及设备。施工队所需人力和物力等由乙方根据工期和现场情况确定。甲方有权进行监督指导,并可视具体情况提出要求和工作量的调整,采取措施以保证施工工期和质量。
三、合同工期约定
1.合同计划开工时间: 2.合同计划竣工时间: 3.节点工期:
4.总工期为天。乙方应无条件执行甲方制定分项工期节点安排及要求。
四、合同质量要求
(一)符合GB50205-2001《钢结构施工质量验收规范》及图纸技术要求;
(二)符合甲方要求,并配合甲方随时抽查。现场验收存在不符合要求的,乙方确保及时整改。施工节点完成时乙方必须提供相应节点的检查资料给甲方项目部;
(三)质量等级:合格。
五、合同约定的承包界面
1.2.详见甲方提供的施工图和技术要求。
六、价款
(一)综合固定单价如下:
1.钢结构件的制作、安装综合固定单价: 元/吨,(其中:制作单价 元/吨,安装单价 元/吨)。
以上综合固定单价在计取制作、安装费时,是以甲方供应的钢材乙方在施工现场制作加工的工程量,结算时按施工图和设计变更(包括施工签证)计算的钢材理论重量。暂定重量 吨;
2.甲方供应的设备(如:甲方工厂制造的标准设备和非标准设备)吊装安装、调试等综合固定单价: 元/吨;
在综合固定单价计取安装费时,工程量为甲方供应的设备等实际重量(图纸、产品样本等资料),目前暂定重量为: 吨;
3.滤袋及框架安装及调试综合固定单价: 元/套,数量为 套;
4.气路、水路系统制作安装及调试(气源处理及风机冷却循环水管道、阀门及其它管件、附件等)共壹套,综合固定单价 元。要求气路接口以业主提供位臵为起点至甲方系统工艺接点;
5.彩钢瓦安装:综合固定单价 元/平方米;暂定平方米,计取结算费用时,数量以施工图理论面积为准;
6.除尘器前局部管道、捕集罩及阀门等拆除(要求解体并运输到招标方指定地点)综合固定单价; 元/吨;
在计取费用时,工程量以业主方过磅的实际重量为准,目前暂定重量为:25吨;
3/11
7.8.9.10.本项目的相关的所有措施费: 元; 11.其他所涉及的费用: 元;
(二)合同暂定总价为:人民币 元整(大写: 圆整)。
(三)其他约定:
在应付工程款中预留 元作为留臵金,用于支付包括但不限于乙方拖欠的民工工资、工伤事故处理费用、合同规定的扣款等,在工程结算阶段提取。在预留款不足以支付时,甲方有权在乙方的合同余额或者其它项目合同的余款中支付。
乙方对本合同施工范围、综合固定单价、内容及施工现场环境、条件等已进行了认真细致的考察、测算,并对施工现场存在的难度、风险、环境、天气等进行了认真的研究和分析,施工过程中,乙方有可能发生和实际发生的所有费用内容,已经包含在综合固定单价中,结算时不再另外考虑也不应该考虑。其它未提及的所有费用亦均包含在内(现场另外发生的施工签证、双方其它协议发生的费用除外),包括但不限于下列费用:
1.乙方发生的施工水、电费及水电节点施工费用:
1.1施工过程中由乙方直接交给业主方的,请提供缴费证明,并经项目部确认;
1.2施工过程中乙方未交给业主方或者由甲方代交的,经项目部确认后在结算中扣除; 1.3施工过程中业主方未计量或者暂时未收取的,结算时按结算总额的1%予以扣除。2.乙方施工队伍人员差旅费及生活起居费和人工费用。
3.按设计要求进行涂刷油漆部位的除锈费用和涂刷费用以及购买油漆的材料费用。4.乙方提供材料费用。
5.所有的施工措施、施工设施费用(包括现场安全文明发生的费用)。
6.所有的场区内的垂直、水平运输费用(包括厂区内现场的二次倒运费)和所有的制作、安装工程的吊装费用。
7.施工设备、机具的折旧费和租赁费用。
8.所有甲方提供材料、设备等的卸车费用(包括厂区内现场的二次倒运费)。9.所有甲方提供材料、设备等的保管、仓储费用、保管费用。
10.乙方因须服从业主有关厂区规章制度规定和当地有关部门管理规定而增加的费用。11.进、退工作面而发生的清理费用。
12.设备单体调试及系统调试费用,试车期间配合费用;系统正常投入运行一个月内,乙方全力配合保证系统正常运行而发生的人工费用及其它费用(必须保证钳工一名、焊工一名、其他工种人员一名)。
13.劳保费用、安全措施费、工伤保险费用、员工社保费。14.市场风险。15.保险费用。16.管理费用。17.利润。18.税金。
19.其他可能发生的费用。
(四)工程总价款:工程经竣工验收后,以本合同相关条款及竣工图(包括设计变更)、现场施工签证、双方其它补充协议等为依据,按实结算的工程总价款。
4/11
七、工程款支付及工程款发票
(一)工程款的支付依据:合同暂定总价款、工程结算总价款、在施工期间甲方项目经理及相关部门按照双方确认的工期节点进行核实的工作量、请款单。请款单由项目经理填写并办理相关手续。
(二)工程款的支付: 1.本合同生效后由甲方项目负责人和项目经理确认乙方施工人员、施工设备和机具全部到达施工现场,具备开工条件,同时乙方向甲方提交分步施工组织计划、开工报告后,七日内甲方支付预付款计 元整(元整)给乙方,同时乙方提供正式财务收据;
2.改造除尘器安装完成后,经现场项目部负责人确认甲方支付进度款计 万元整(万元整)给乙方,同时乙方提供正式财务收据;
3.完成所有施工内容并系统调试完成,经现场项目部负责人确认甲方支付进度款计 万元整(万元整)给乙方,同时乙方提供正式财务收据;
4.工程经业主方验收后,经现场项目部确认甲方支付进度款计 万元整(万元整)给乙方,同时乙方提供正式财务收据;
5.结算完成,甲方支结算额工程总价款的90%以内的余款,剩余的总价的10%部分,留做工程质量保证金(质保期为一年);
6.质量保证金的支付:工程质量保修期满后,若保修期内乙方正常履行保修义务,经业主验收认可无异议,甲方全额支付质保金;反之,若保修期内乙方未正常履行保修义务或造成甲方经济损失,乙方应赔偿代其履行保修义务而发生的费用和罚款,并没收质保金,乙方质保金数额不足以弥补甲方各项损失时,甲方有权向乙方追索赔偿。
7.付款方式:承兑支付。
(三)、工程发票:
1.本合同制作金额 万元,乙方开具全额17%的增值税专用发票;安装金额 万元,乙方开具11%的建安税发票;
2.支付至合同金额的50%时,乙方开具全额发票;
3.工程结算完成后,乙方须向甲方补齐工程结算总价款的全额发票。
八、工程结算
(一)结算方式:以本合同相关条款及竣工图(包括设计变更)、现场施工签证、双方其它补充协议等为依据,按实进行工程审计结算。
(二)结算依据:
1.施工合同复印件一份(有必要时需提供原件);
2.本合同补充协议或双方其它协议(必须是经双方单位经办人签字并盖公司合同章); 3.竣工图纸一套; 4.设计变更资料;
5.工程结算书(含工程量计算书;工程结算书封面中编制人、负责人栏必须要签字,在承包方栏要加盖公章并有联系人的联络方式);
6.施工现场拆除工程量认可清单(按甲方提供的清单格式由甲方现场管理人员当场确认); 7.施工现场签证单资料原件;
8.甲供材料、设备实际领用量有效凭据(甲乙双方共同确认的材料接收记录和消耗台帐,双方各执一份);
9.完工验收报告(或业主方联合验收竣工报告,按施工质量控制规程中规定的质量控制点的检查记录);
5/11
10.经甲方现场项目部确认的分部分项工程的实际完工日期证明及工程总体竣工日期证明,安全考核的情况说明;
11.双方的相关经济往来;
12.其它与工程结算有关的结算依据,有关工程结算的其他需要说明的文字资料(如:水电使用情况,废钢回收情况等);
13.乙方施工完整的施工资料;
14.由甲方签发的乙方在施工中发生的扣、罚、奖通知单,必须有双方确认或签收; 15.甲方签发的所有施工图返还清单。
(三)结算审批及生效:
1.施工安装工程通过业主方竣工验收(或通过甲方联合完工验收)后,乙方须及时将工程结算书(包括其它结算资料)原件报至甲方项目部现场负责人,经现场负责人签字确认后交甲方工程管理部初步审阅后,转交审计部门审核;
2.乙方提供的结算资料中,如果结算依据不全或无效,甲方有权延期结算并要求乙方限期补正,如仍不能补正的,甲方有权拒绝乙方的结算请求;若乙方报审的结算书一旦纳入接受后,其所有缺陷等影响工程造价的不再予以增加,视为乙方的让利;
3.工程结算书必须按甲方要求的格式提供,并且包括上述所有施工发生的依据,不按规定要求提供的工程结算书甲方不予受理;
4.结算书经甲方审计部门审核并同乙方共同确认无误后,双方签字、盖章后生效;
5.乙方提供的工程竣工(或完工)结算书时不得高估冒算,经甲方结算审核确定后不得大于审定值的5%,如果乙方送审的预(结)算书,工程计量价款,经发包人审核双方确认后核减额超过送审额5%时,乙方应承担超出部分价款的20%的罚款。
(四)关于施工签证的说明:
1.现场签证的原则:工作内容属实、有效、及时。
2.乙方应在发生现场签证工作之前书面提出(提前24小时),并填写《施工项目现场签证表》三份送达甲方现场项目部负责人,甲方现场项目部负责人在接收到乙方提出的现场签证表后,对乙方提出的签证报告内容进行验证、核实,签证内容清楚后,携带相关施工图会同施工单位现场勘查、测量和记录,对签证内容逐一落实,落实乙方提出签证内容是否属实。
3.乙方提供在签证工作内容施工过程中所作的隐蔽记录、简图、照片等证明文件。内容叙述清楚,并附图,图中尺寸标注规范齐全,乙方对记录文件的真实性负责。
4.甲方现场项目负责人签字确认后的现场签证单或相关文件须在第二天及时寄回甲方公司,由甲方公司备案并经相关部门签字确认后方为有效的现场签证单;乙方须保证上述报告内容文件完整、齐全、真实,否则甲方有权对《施工项目现场签证表》不予备案和签字确认,乙方不得有异议;未经甲方公司备案和相关部门的签字的现场签证单视为无效单据,并不得作为结算依据。
5.甲方公司备案并经相关部门签字确认后方为有效的现场签证单返回乙方做结算用。
九、供货界面及供货方式
(一)甲方供货范围及供货方式:
甲方负责供应除
(二)项内由乙方自理的材料之外的所有工程材料和设备,并负责运送至施工场地指定地点(乙方负责卸货、收货、保管)。
(二)乙方供货范围及供货方式 :
1.施工用的辅助材料:包括但不限于氧气、乙炔、焊条、焊丝、油漆、M16以下的螺栓(含M16)等。
6/11
2.供货方式:乙方自行采购,费用自理。
十、工程验收
(一)过程验收:
1.乙方负责工序内自检和专检验收并形成质量专检资料;其中钢结构部件安装前,油漆工程开始前、乙方应及时用书面形式通知甲方现场管理人员检查与验收,甲方随时对工序内施工质量进行抽检。若甲方在乙方通知后24小时内不到场验收,视同验收并可进行下工序施工。
(二)竣工验收(或完工验收):
1.竣工验收:由甲方项目部向业主方提出申请,由业主方组织相关专业人员会同甲方及乙方对甲方承接的工程建设项目进行验收;
2.完工验收:由于业主方的各方面原因造成甲方承接的工程建设项目迟迟不能验收(期限为:工程建设项目从热负荷试生产开始日起算100天截止),在此情况下乙方向甲方提出书面完工验收申请,甲方项目部在接到乙方书面申请后5天内组织相关专业人员现场查看验收;
3.验收发现问题由甲方下达书面整改通知单,乙方提交书面整改实施报告,由业主方会同甲方查看确认。
十一、工程保修
(一)保修期:自本工程通过业主验收之日起一年。
(二)保修内容:乙方对其承担的所有工程及工作内容均负保修义务。
(三)保修期内有关事宜:
1.响应时间:保修期内如因乙方原因,工程需要整改或发生事故需要处理,乙方应在得到甲方通知三日内派工程负责人和施工技术人员到达现场。
2.现场处理:乙方在响应时间内到达现场后应积极组织人力、物力投入整改和抢修。3.保修期内如果因乙方原因需要工程整改或事故处理,而乙方没有在合同确定的响应时间内到达现场,甲方将自行安排人员处理,发生的费用由乙方承担(甲方将用书面形式通知乙方发生的具体费用,且不需乙方认可),质保金予以没收;若乙方在规定的响应时间内到达现场,但是处理不力而导致甲方蒙受经济损失,乙方须承担全部损失,并没收质保金。
4.保修期内若因乙方原因需要工程整改或事故处理,乙方自行承担全部费用。
十二、甲乙双方的责任和权利、义务
(一)甲方:
1.甲方应派出驻工地项目经理部。项目经理部负责全面协调、解决与业主、设计单位等外联工作;负责组织现场图纸交底、组织甲供材料、设备及时进场;负责统一指挥和全面协调、解决生产、技术问题;负责按合同要求及时申报支付乙方工程款;负责全面监督、检查工程质量和验收;负责调整、安排施工进度;负责协调解决乙方与其它施工单位之间及与业主间的施工、生产配合及工作面交接;负责工程质量事故处理和善后工作;负责组织工程阶段性验收、系统调试、联合试车、工程总体验收、工程交工等工作。
2.甲方提供乙方施工图两套,其中一份用于施工,一份用于竣工结算。
3.甲方负责及时为乙方联系解决现场水电节点、现场加工场地、材料设备堆放场地、作业空间。
4.甲方供应的材料、设备等运货到施工现场时,应最大程度保证乙方的卸货和使用便利。5.甲方应本着实事求是的原则,及时确认本合同暂不包括的、另外发生的施工现场签证。6.甲方应本着双方平等的原则,积极有效处理双方之间的有关事务。
7/11
7.甲方有增减合同约定的工作内容的权利。8.甲方有制止乙方野蛮施工的权利。
9.甲方有对乙方违反本合同条款和违反有关工程施工规范、工程验收规范、安全操作规程等的行为及其造成的后果处罚和索赔的权利。
10.如果乙方存在有故意拖延工期或者其它诸类严重不良行为(擅自停工)时,甲方有权要求乙方整改的权利,乙方没有正当理由拒不改正的,甲方有终止合同的执行权利并有对因此造成的后果通过法律途径向乙方进行索赔的权利。
11.甲方有权对乙方施工节点、施工工期进行考核,并且与付款挂钩。
(二)乙方:
1.乙方对其在合同履行期间的所有安全事宜负全责,乙方应为施工人员办理相应保险: 1.1乙方应按施工作业安全规程要求和安全上岗制度要求,建立安全生产管理组织机构和制定安全规章制度并保证切实实施;
1.2按有关规定做好对其施工人员进行岗前培训、安全教育工作,及时检查、消除安全隐患并在保证安全的前提下组织施工生产作业,坚决杜绝违反施工作业安全规程的行为,杜绝野蛮施工的行为;
1.3因乙方原因造成自身及第三方的人身、财产损失由乙方负责,并承担全部费用,与甲方无关;乙方人员的生活起居、旅途中的安全由乙方负责,并承担全部费用,与甲方无关。
2.乙方应服从甲方项目部统一指挥,并按本合同要求合理组织人力、物力,保证按期、保质地完成所有工程和工作内容。
3.本合同履行期间,乙方应确保其施工人员遵守当地有关法规和业主有关规定,保证不因为违法违纪而影响甲方的企业形象。
4.乙方应确保按施工图、产品安装说明书、有关工程施工规范和工程验收规范及设备安装规范要求,进行制作、加工、安装、调试和进行分部分项工程的质量自检、互检和专检,保证不合格的材料不使用,并及时报请和随时接受甲方驻工地有关人员进行检查、验收;因乙方未按施工图和施工规范等施工而造成质量不合格、返工以及工期拖延,乙方须承担赔偿责任(详见本合同第十三条“处罚”)。
5.乙方应及时组织力量对甲方供应到现场的材料、设备进行卸货,办理入库、出库手续,并妥善保管、使用甲方供应的所有材料、设备等,若有损坏(包括因施工措施不当而造成的损坏)、丢失,乙方须负赔偿责任(详见本合同第十三条“处罚”)。乙方对接受入库的所有甲方供应材料、设备等负全部经济责任。
6.乙方应根据施工图和材料实际尺寸合理进行下料,如用料、下料不合理或其它原因造成材料浪费,乙方应负相应的赔偿责任(详见本合同第十三条“处罚”)。
7.乙方应合理组织人力、物力确保工期,因乙方原因造成的工期拖延,甲方有权追究相应的经济责任(详见本合同第十三条“处罚”)。
8.乙方应确保其采购材料的产品质量,油漆、焊条使用前应报甲方工地项目部有关人员检查,出具合格证给甲方验收,确认合格后方可以使用。
9.乙方应按规定配合进行材料、设备等的合格证搜集、检验,并进行过程资料的整理和报验,以及竣工技术资料档案的整理等工作。
10.乙方应确保不向第三方泄露有关技术机密,保证甲方的有关知识产权在本合同履行过程中不受侵害;工程竣工后应确保将所有施工图返还甲方。
11.乙方有接受甲方另外增加本合同不包括的工作内容的义务。12.在工程保修期内,乙方应正常履行其保修义务。13.乙方有拒绝使用甲方提供的不合格材料的权利。
8/11
14.乙方有拒绝甲方或业主违反安全操作规程野蛮指挥的权利。
15.乙方有对甲方的本工程结算审核结论提出异议和重新核对的权利。
16.乙方派驻工地项目经理部经理、工程师、质量检查员、安全员、资料员。以上人员必须保证在施工期间在施工现场出满勤,并做到尽职尽责。
17.合同签字盖章生效后,乙方在10天内提供下列资料:(1)乙方按照双方签约的工期节点,编制项目计划进度;(2)专项施工方案;
十三、违约处理
(一)工期延误处罚:
1.按照合同整体工程竣工日期及分项工期节点要求,因乙方原因造成总工期延误,每延误一天,按本合同暂定价千分之五支付违约金;依此类推,但总违约金不超过合同暂定价的百分之二十(此部分违约金以竣工日期证明为结算依据直接在工程结算总价款中扣除)。
2.如果乙方故意拖延工期,甲方可终止合同,由此而对甲方造成的经济损失和企业形象受损,乙方应赔偿损失并承担合同暂定价的百分之十的违约金。
(二)施工质量不合格处罚:
如果出现施工质量不合格,乙方承担全部因返工对甲方造成的损失。同时,甲方将视情节严重程度决定处罚额度,对乙方处以质量罚款。
(三)材料浪费及材料、设备保管、使用不当造成损失及材料、设备等丢失的处罚: 1.若乙方使用的甲方供应的材料的损耗率超过本合同约定的范围(详见本合同第十五条第2项“双方的其它约定”),超出部分甲方按采购成本价在结算时从乙方结算总价款中扣除。
2.乙方若对甲方供应的材料、设备保管、使用不当而造成经济损失,乙方承担全部赔偿责任。甲方按其数额直接抵顶乙方工程款(不足以抵顶工程款时,甲方有权提出索赔)。
(四)乙方如发生拖欠工人工资,拖欠工伤事故赔偿款导致工人到甲方办公处所及施工现场闹事,或在劳资等纠纷处理过程中牵连到甲方误受行政处罚,或影响甲方的正常施工和企业信誉,或终止合同后乙方不肯清算,工人不肯退场,导致工程量不能清算确认,新的施工队伍不能进场等问题,乙方应赔偿甲方全部损失,并承担不低于合同暂定总价款10%的罚金。
(五)其它处罚:
乙方若发生下列情况之一的,甲方有权解除合同,要求乙方赔偿损失,并承担合同暂定总价款的10%的违约金:
1.野蛮施工作业的;
2.不顾甲方人员制止,执意在重大安全隐患情况下作业的; 3.违法违纪而影响甲方企业形象或给甲方造成经济损失的; 4.不服从甲方统一指挥的; 5.故意泄露甲方技术机密的;
6.恶意暗箱操作导致甲方蒙受损失,个人挂靠或私自转包等。
(六)在施工过程中,乙方不得以甲方名义对外签订协议、采购、租用吊车等行为,并形成欠款等事项,如有发生,甲方将按生额的双倍予以罚款。
十四、钢材及设备验收、领用及废钢处理
1.当甲方供应的材料、设备等到达施工现场指定地点时,双方应及时办理清点、验收、移交手续。
2.当甲方供应的钢材到达施工现场指定地点时,双方一起参加到货钢材的质量验收,填写
9/11
《工程材料验收及领料单》并签字办理领用手续。
3.本工程甲供钢材的损耗率不超过3%,双方约定按施工图(包括设计变更、施工签证)的理论重量计算;损耗率高于3%时,超出部分按钢材的市场价格,由乙方赔偿。
4.乙方在施工过程中产生的废钢,必须进行现场收集和集中堆放存储,做到施工现场整洁和文明施工。
5.废钢归甲方所有,甲方负责处理,乙方配合;废钢如有短缺由乙方按废钢市场价赔偿。
十五、双方争议、纠纷处理
合同执行过程中,若甲乙双方发生争议、纠纷,双方应友好协商解决;如双方协商未果,则向甲方所在地法院提出诉讼含仲裁解决。
十六、双方的其它约定
1.非乙方原因影响施工进度时,甲方现场项目经理书面签字确认,合同工期顺延。2.乙方进入施工现场前,双方须签定安全施工协议书。
3.工程中采用高温油漆,价差部分费用由甲方承担;相应工程量和价差数额,需经甲方书面确认,并作为结算依据计入工程结算总价。
4.特别约定,现场项目经理部的主要职责为现场工程量与工程质量的管控,凡涉及合同变更、补充、终止,出具赔偿、补偿承诺或签订相关协议等涉及较大经济往来的利益处分的,必须由经办人签字并盖公司合同章方可生效。
5.本合同一式伍份,甲方持三份,乙方持二份。
十七、合同生效
本合同自签字、盖合同章之日起生效。
十八、合同附件
乙方营业执照、资质证书、包括但不限于工程的技术协议、施工图纸等等和工程有关的技术文件和法律文件均为本合同的附件。
未尽事宜,协商解决。
10/11
签字页(本页无正文)
合同编号: 的签字页
甲方(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
地 址:
邮政 编码:
开户 银行:
账 号:
税 号:
合同签订日期:2017年 月 日
乙方(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
地 址:
邮政 编码:
开户 银行:
账 号:
税 号:
11/11
第二篇:钢结构安装施工合同
钢结构安装施工合同(一)
甲方:***公司
乙方:**施工队
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经甲乙双方友好协商,甲方将***除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程委托乙方施工,结合本工程实际情况,为明确双方权利、责任,签订如下合同条款:
一、工程名称:石家庄除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程
二、工程地点:###
三、工程内容:厂房钢结构运输安装
四、工期:2010年12月20日至2011年3月20日
五、工程造价及拨款方式
1、本工程采用吨位包干价,钢结构单价400元/t;C型钢、天沟安装550元/t(包括雨水管安装、C型钢打孔、除锈、刷漆),工程量暂估1700吨(工程完工工程量据实结算),合同款价70万元(大写:柒拾万元整)。甲方负责提供安装所用的高强螺栓、油漆(超出部分乙方自行承担);乙方负责提供运输安装所用车辆、吊装设备及其他设备、使用副材(焊条、氧气、乙炔等)、施工人员工资、施工住宿费等。
2、付款方式:钢架部分安装完成30%后7日内甲方支付
工程款十万元,完成60%后7日内甲方支付工程款十万元,钢架全部安装完毕后支付工程款十万元。屋面系统(檩条、水平支撑等)安装完成50%后7日内甲方支付工程款十万元,安装全部完成后7日内甲方支付工程款十万元。所有构件安装完毕验收合格后7日内付至工程总造价的80%,甲方全部工程交工,建设方验收合格后7日内付至95%,其余5%作为安装质保金,壹年无质量问题,一次付清。
六、质量与验收
1、严格按照图纸要求和国家及省市现行的标准、规定、规程及施工组织设计进行施工。因质量问题或操作失误造成的一切损失均由乙方承担。
2、因甲方原因或自然因素(如雨雪、停电、四级风以上等)影响工期,工期顺延;因乙方原因不能按期完工,拖延一天,给付甲方工程总造价千分之三的违约金。
3、质保期为壹年,如在质保期内发生质量问题,乙方在接到通知后施工人员48小时内到达现场进行维修,维修费用乙方承担。
七、安全:乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,承担自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
八、乙方责任
1、乙方在现场施工期间严格遵守甲方现场规章制度,服从甲方调度安排,接受甲方及监理人员的质量监督和管理,达到业主所要求的文明工地的标准。
2、采取有效措施,确保施工安全,杜绝人员伤亡及设备
事故,如有发生,全部责任及损失费用乙方承担。乙方必须对施工人员投保安全事故险,保险单作为合同附件。
3、乙方所有施工人员必须持证上岗。
4、其他条款中规定的乙方责任。
九、仲裁
双方在合作协议中如发生争议,应本着互谅、互让的精神进行协商,协商不成,则通过合同签订的仲裁机构解决,仲裁结果为最后裁定,对双方均有约束力,应无条件履行。仲裁费用由败诉方承担。
十、其他
1、本合同双方签字后生效,工程竣工、工程款结清后自
行失效。
2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方:
代表:代表:乙方:
年月日年月日
钢结构安装施工合同(二)
合同编号:
发包人(甲方):
承包人(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就钢结构安装事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程坐落地点:
3、承包性质:
4、承包范围:
二、质量约定:
三、安装合同价款约定(含税):
1、临时设施费及工人生活所需各项费用;
2、施工人员的工资、劳保费、医疗保险费等;
3、乙方在施工生产中使用的机械及施工工具、用具费;
4、钢结构、檩条、天沟等安装吊装费;
5、特殊工种的配合及场地清理用工费用;
6、超高费及其它不可预见费用等;
7、冬雨季施工所增加的费用;
8、移动脚手架的租赁费用及固定脚手架手搭拆的费用;
9、钢结构焊接所需的与材质相匹配的焊材费用;
10、施工现场压制彩板的人工费用等。
三、工期要求:
1、年月日至年月日,总工期天。
四、付款方式与结算方式:
1、合同签定后进场前两天内,甲方支付给乙方合同总额的作为预付款。
2、主体结构、檩条安装完成后甲方支付给乙方合同总额的款。
3、彩板、附件全部安装完成后甲方支付给乙方合同总额的款。
4、工程验收合格天内,乙方提供竣工结算报告与甲方进行结算后天内,甲方支付至乙方合同总额的90%进度款:其余工程款在壹年后经检查验收合格无质量问题,扣除应扣款项后结清。
5、本工程结算工程量以现场实际发生量为准进行结算。
五、工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担,如造成工期延长,延长一天扣工程价款的百分之一。
3、本工程保修期限为:屋面、墙面防水工程质保期为五年。
4、乙方在保修期内对工程质量负责无偿保修。甲方按乙方结(转载自出国留学网http://www.xiexiebang.com,请保留此信息。)算总价的10%预留作为工程质保金。在保修期内乙方应在接到维修通知两天内派人维修,如乙方不及时派人维修(或因此造成的损失的)甲方有权另找施工单位进行维修,其维修和损失费用从乙方的质量保证金中扣除,不足部分由乙方另行支付。
六、双方责任:
一)甲方责任
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责提供施工图纸壹套,提供必要技术资料。
3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
5、负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,有权书面通知承包人暂停、更改、甚至返工。
6、负责组织工程的验收工作。
7、因乙方原因在施工过程中,确实无法达到甲方对工期、质量、安全文明施工过程的指标,甲方有权要求乙方无条件退场,乙方应承担由此给甲方造成的损失。
8、办理乙方合理的变更、签证的审核工作。
9、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。
10、负责竣工结算工作。
二)乙方责任
1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),保险保单复印件作为本合同附件。并将其有效证件复印件交甲方备案,特殊工种施工人员必须持证上岗。
3、在施工过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于10%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续施工时,承包人在不影响发包人施工任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
5、承包人必须严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001),按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工,并确保所采购材料、设备为合格产品,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
6、承包人应与甲方现场项目人员共同验收进场材料,对数量进行确认后按实领用并签字,如有丢失、损坏无正当理由,由承包人负责承担超出定额领用材料的费用。
7、承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
8、承包人负责现场施工过程中垂直运输及钢结构吊装与其他专业的协调。
9、承包人自费解决施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用具、生活用水用电等。
10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、甚至返工的要求,并承担因自身原因延误的工期及费用损失。
11、高度重视安全生产,建立有效的安全保障体系,定期对施工人员进行安全交底,接受甲方对安全交底记录及相关记录的检查。
12、承包人派遣在现场的负责人及施工人员不允许与甲方、监理、总包发生任何冲突,如因此原因给发包人造成的一切损失由承包人承担。
13、乙方负责进场所有材料的清点和管理工作,清点时与所附发货清单对照,如发现不符,及时通知甲方,如因乙方清点不细或丢失造成的材料不够,由乙方负责,如需甲方补做,所需费用从乙方工程款中按实扣除。
14、本工程需统一着装及佩戴统一安全帽,由甲方负责采购,按成本价给乙方,从工程款中扣除。
七、违约责任
1、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权划分出部分工作量,由其他施工队伍完成,其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍,但发包人应在此时,与承包人就结算事宜达成书面协议,共同对划分出的工程量进行签认。
2、因承包人责任造成质量事故和延误工期,其损失一概由承包人承担。
3、承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业,致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差,承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。
4、承包方必须独立完成承包项目的所有内容,不得转包或再分包,若有违反承担全部责任。
5、承包方现场负责人刘东松必须亲自在现场指挥施工,如无故不到场,按每天2000元处以罚款。
八、其它
1、因一方不履行合同而造成对方经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。
2、在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可向提起诉讼。
3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
4、本合同任何一项条款禁止单方改动,如需改动,双方代表人同时签字,并盖双方合同章(或公章)方可生效,否则视为无效条款。
5、本合同自工程验收合格,保修期满,工程款支付完毕后自行终止。
6、本合同正本一式肆份,具有同等法律效力。
7、本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(盖章或签字)法定代表人(盖章或签字)
委托代理人(签字):委托代理人(签字):签订日期:签订日期:
Hi!出国留学网(www.xiexiebang.com)已经为你找到更多与本文《钢结构安装施工合同》相关的文章。
第三篇:设备安装施工合同
设备安装施工合同1
同
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就×××电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:
×××电站机电设备安装工程
二、工程地点:
三、工程内容:
详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为: 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期:
根据甲乙双方商定,乙方在 × 年 × 月份进场施工,×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式:
(1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任:
甲方:
1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。
乙方:
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。
十一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十二、合同份数:
本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。
甲 方:乙方:
法人代表(委托人):法人代表(委托人):
联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行: 银行帐号:银行帐号:
设备安装施工合同2
发包方:xx有限公司 (以下简称甲方)
承包方:xx安装有限公司 (以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商,发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任,确保工程质量和进度,双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,双方同意签订本合同,并共同遵守执行。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:石英砂加工一线电气安装。
1.2 工程地点:
1.3 工程内容:详见合同附件。
1.4 承包内容及方式:包安装、包验收及全部辅助材料。
1.5 工程性质:设备材料的安装施工工程。
1.6 安装工期:
l.6.1 安装工程开工日期:
1.6.2 安装工程竣工日期:
第二条 合同文件
施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。
第三条 标准和适用法律
3.1 使用标准和规范:施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。
3.2 适用法律法规:中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。
第四条 图纸及技术资料
4.1 图纸保密要求:发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益,承包方仅限于本项目施工,不得用于其它项目。承包方未经发包方认可,不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方,否则,发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。
4.2 发包方提供资料:本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸,承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外;其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计,经发包方书面同意后方可施工。
4.3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料,竣工资料必须符合发包方档案统一规范,否则发包方有权拒绝结算。
第五条 甲、乙双方授权工地代表
5.l 发包方授权工地代表:按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需发包方书面委任。
5.2 承包方授权工地代表:按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需承包方书面委任。
5.3 甲、乙双方每周定期召开工程协调例会,参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结,并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。
第六条 双方责任:
发包方:1、负责工程线路线行协调工作。
2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作,并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。
3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。
4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。
承包方:1、按①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》;②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,确保工程质量达到国家或行业标准。
2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。
3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求,切实做好施工中的安全工作,加强施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故,应由承包方本身负责。
4、承包方应负责所有材料的保管工作,并有专人负责材料的进出仓记录,如承包方的原因造成材料的丢失或损坏,均由承包方负责。
5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。
6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。
7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查,对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。
8、及时提供上级统一规范的竣工资料(一式三份)给发包方。
9、承包方负责安装水、电表,并向发包方支付施工用的水、电费,价格按供水、供电公司的价格执行。
第七条 暂停施工、中止施工或重新分包
7.1 如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求,发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工,并妥善保护已完工程,实施处理意见后提出复工要求,发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复,承包方可自行恢复施工。
7.2 终止施工或重新分包:如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求,发包方有权要求承包方停止施工,承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求,发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。
第八条 工期延误
若合同的任一方由于不可抗力的原因,即双方不能控制的事件发生,如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期,则合同延期执行,工程延期时间与事件的持续时间相等。
第九条 工期提前
根据工程实际情况,如发包方提出要求将工期提前,承包方应尽力确保,并由双方协商后签订提前竣工协议。
第十条 安装质量和质量检查
10.1工程质量
10.1.1 承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
10.1.2 发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
10.2 质量检查:发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检,并作好必要的检查记录和签证。
第十一条 隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位,承包方自检合格后,在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加,通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录,经验收合格,发包方代表在验收记录上签字后,方可进行覆盖和继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场,承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。
第十二条 安装工程具备交接条件时,由承包方提前两天提出申请,发包方组织交接。
第十三条 重新检验
发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时,承包方应按要求进行重检,并在检验后重新验收或修复。检验合格,发包方承担重新检验的工程费用;检验不合格,承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。
第十四条 合同价款及调整
14.1 本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整(¥480000.00)。
14.2 当有以下情况之一时,可作价款调整。
14.2.1 本合同规定之外的工程内容增减。
14.2.2 本合同规定之内的工程量,如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整,超过5%以上部分按实际结算。
14.2.3 发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。
第十五条 工程款支付及工程价格结算
15.1 该工程完工,经发包方验收评定合格,在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%;
15.2 留结算总金额10%作为质保金,质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的,在15个工作日内将余款一次付清给承包方。
第十六条 设计变更
16.1 发包方或设备供应商提供的设计变更,必须经发包方人员签字方能有效,并要求在施工前通知承包方。
16.2 承包方原则上应严格按图施工,不得随意更改设计,但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料,经发包方代表同意并签证后,才能做出相应的设计变更。
第十七条 竣工验收及工程保修
17.1 本工程完工后,承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度,包括中间验收、竣工验收,所有验收报告均应由承包方提供检测数据,并由发包方进行复检验收。
17.2 承包方根据发包方要求,按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。
17.3 发包方代表收到竣工验收报告后,应在10日内组织有关部门验收。
17.4.工程交工验收后,工程(包括设备)质保期为1年,自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时,发包方可动用质保金请人修理,超支部分应由承包方负担。
第十八条 解决争议的办法
18.1 甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时,双方先通过友好协商解决,如协商不成时,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
18.2 发生争议后,除出现下列情况外,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好己完工程:
18.2.1 合同确己无法履行。
18.2.2 双方协议停止施工。
18.2.3 调解要求停止施工,且为双方接受。
18.2.4 法院要求停止施工。
第十九条 违约
19.1甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:
19.1.1 发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
19.1.2 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同,承包方承担上述违约责任后,仍应继续履行合同。
19.2 在履行合同过程中,非法定事由或约定事由出现,一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同,视为违约,违约方应承担违约责任,并支付合同总金额的15%违约金给守约方。
19.3 承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;否则,发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。
第二十条 索赔
当发生索赔时,可按以下规定向责任方索赔:
20.1 有正当索赔理由,具有索赔事件发生时的有关证据。
20.2 索赔事件发生后20个工作日内,索赔方向责任方发出要求索赔的通知。
20.3 责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予 确认,或要求提供进一步补充索赔理由和证据,责任方在20个工作日内未给予答复,应视为该项索赔已经 确认。
第二十一条 安全施工
21.1 承包方按有关规定,采取严格的安全措施,施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责,承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用,第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。
21.2 发生重大伤亡事故,承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表,同时按政府有关部门要求处理。
21.3 承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理,并配合相关施工单位积极完成施工任务,否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除。
第二十二条 保险
22.1 发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。
22.2 承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。
第二十三条 合同的生效及终止
23.1 本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
23.2 本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
第二十四条 合同份数
本合同正本一式陆份,发包方执肆份,承包方执贰份,具有同等效力。
第二十五条 其它
25.l 本合同未尽事宜,另行协商解决。
25.2 合同附件一为本合同的组成部分。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签约日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
设备安装施工合同3
定作人:
承揽人:
签订地点:(甲方所在地)签订时间:_____年_____月_____日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方________________事宜经协商一致,达成如下合同条款:
1.1工程概况
1.1.1工程名称:___________________。
1.1.2施工地点:______________
1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。
乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。
1.2主要日期
工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日),
乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。
1.3质量标准
工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。
1.4合同价款
1.4.1本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。
1.4.2以上价格包含:(施工内容)。
1.5价款支付:(双发约定付款方式)。
1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关;
1.7合同生效
本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。
1.8甲方违约责任
1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。
1.9乙方违约责任
1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。
1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。
1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。
1.10争议解决
合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。
1.11本合同共3份,甲方两份,乙方一份。
签订地点:
甲方:乙方:
_____年_____月_____日
设备安装施工合同4
甲方:建设单位(以下简称甲方)
乙方:施工单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
1.工程名称:
2.工程内容:
a.钢屋架制作安装,彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及¢100PVC雨落管安装,跨度24m,长度83.6m,柱距为7.6m,檐口高度7m,不含门窗、基础。彩板封面——单面,维护墙。
b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑,细杆、墙面加固。
c.材料的规格
墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm
房面水平支撑:114×3cm焊管
细杆:114×壁厚3cm
墙面剪刀叉:¢16的圆钢
墙面套管:¢32镀锌焊管140×40×2.0×20
注:(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆,连接焊点须正规操作)
3.工程单价及造价:单价为208元/m2(不含税),其中包括人工、机具、机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用,具体结算按甲方现场实际收方结算。
4.工程款支付:乙方完成整个工程的50%时,甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款,余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后,一次性付清所有余款
第二条工程质保
该工程质保期壹年,并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。
第三条施工工期及施工措施
1、合同签订后,甲方基础工程完成后及时通知乙方,乙方立即进场施工,工期为30天,除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。
2、工程质量:按甲方要求进行施工,质量要求达到合格。
第四条甲方责任和义务
1、甲方派
2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。
3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。
第五条乙方责任和义务
1、乙方派为现场负责人,联系电话
2、乙方严格按照规程办理,坚持文明施工,保证质量,做到安全生产,若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失,一概由乙方负责。
3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。
4、乙方在施工中应及时清理现场,保持现场清洁,不影响其他施工。
第六条工程验收
1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。
2、乙方完成施工后,甲方在10天之内进行工程验收。
第七条其他
1、本合同未尽事宜,经双方协商后,另签补充协议,并与本合同具有同等法律效力
2、本合同一式贰份,双方各执壹份,本合同双方签字盖章后生效。
3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。
4、除本合同外另增加的部分,按本合同单价计算。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备安装施工合同5
建设单位:(甲方)
承包单位:(乙方)
根据提供的生产车间安装施工图以及乙方在对本项目安装工程的工程进度、质量、造价所做出的承诺,经协商,(简称甲方)将其生产车间安装工程承包给(简称乙方)。
为明确双方责任,确保工程质量,实现工程进度目标,控制工程造价,按照《建筑安装承包合同条列》的原则,结合本工程的具体情况,双方本着自愿、平等、互利的原则,经过充分协商,在取得一致意见的基础上,签订本合同,以便共同遵守执行。
第一条工程概况
工程名称:工程地点:工程承包范围和内容
.1生产车间项目车间内主体设备、辅助设备、工艺管道的安装与配套工程。
.2生产车间钢平台制作、安装等工程。
.3本工程土建、防腐、保温、电气等安装由甲方自行负责。
.4车间管道连接至相连的公用管道。
.5压力容器安装维修告之手续的办理。上述安装工程包括协助联动试车。
设备、材料的分工:详见附件二。
第二条工程计价方法及合同价款
设计变更、现场工程量增减的签证,均需甲方认可,方可在竣工结算时按实列入总造价。
工程计价
本次工程为化工建设项目,质量要求为合格工程,质量标准根据工程实际,按国家、化工部等有关规范标准执行。
2.焊接管道X光片费按40元/张计(包括所有费用及税金),拍片费用和检监费用由甲方承担。
.2本工程计价方式为:F20xx高压釜两台、冷冻机组一套及与主体设备配套(包括与主设备配套的辅助设备:如高位槽、计量罐、冷凝器、分离器、冷却塔、输送泵、接收罐等)的车间内外工艺管道所需的的管道连接,主辅设备安装一次性按六万元人民币总包,钢平台以1000元/吨计算。
.3本工程合同暂定价:八万元(其中甲供设备、主材工程量约一百万元)。
第三条工期
开工日期:某年月日竣工日期:某年月日单机试车完毕,具备联动试车条件。
由于不可抗力的自然因素及非乙方原因,经报甲方确认后,本项目工程顺应延期。
第四条工程款的支付
本合同签订生效后,乙方机具,人员进场七天内,甲方向乙方支付2万元的预付款,主体设备安装就位完成工后支付2万元的进度款,其余工程款在甲方审核认可后,一个星期内完成结算手续和付款,付款至总结算价的95%,其余5%留着质量保证金,待3个月后无施工质量问题7天内一次结清。
单机试车完毕,具备联动试车条件后十五天内双方按现场实测为原则确定完工作量,乙方应在工作量确定后一个月内编制施工结算书,施工决算书必须符合有关规定和合同,提交甲方审核,甲方在一个月内审核完毕,拿出审核意见,否则视为甲方对乙方结算书的认可,待双方认可后一周内结算手续。
第五条图纸、设计变更、技术资料
甲方交给乙方的施工图及其它资料,双方均视为可以据此施工的有效文件。
乙方不得将甲方图纸资料、工程名称、工程规模、设备名称、规格(也包括口头叙述)泄露转让给第三方,如有违反将依法追究乙方责任。
甲方提供给乙方的施工图、设计变更等施工资料一式两份,其中一份作为竣工图,其它所有图纸、书面资料均为工程竣工前归还甲方。
由于某种原因甲方需要设计变更时,应在施工前由甲方经过设计单位同意后向乙方发出变更通知单,乙方应认真积极配合,如需变更内容未施工,应及时按变更要求来施工。在施工中乙方发现施工图有误应及时向甲方提出,甲方应在24小时内给与答复,以免造成材料积压、停工、窝工。由于非乙方原因造成返工,返工拆除部分按合同价的50%计算拆除费。
第六条工程施工质量
乙方必须严格执行国家颁布的`操作规程、施工及验收规范和评定标准(按化工部标准等有关国家标准进行验收)。在施工过程中,如发现乙方无能力按期、按合同规定的质量要求完成或工作态度恶劣或配合作风差,经二次书面警告仍未有明显改正,乙方无故停工或严重影响工程的质量、工期时,业主有权解除本合同,并在发出通知后五天内完成清退撤场工作。
乙方必须接受甲方检查、监督。
本工程质量必须合格。
第七条安全管理
安全:乙方应认真学习甲方厂内有关规章制度,遵守甲方厂纪厂规。乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施。施工现场发生的安全事故,甲方一概不负责任,由方自行负责。在施工过程中严格按各种设备去使用安全要求,如由于乙方原因造成设备损坏的,乙方应按实赔偿,并承担因此发生的后果。
乙方在动力设备、高压线路、地下管网、易燃易爆地段、施工前应向甲方提供安全保卫措施,经甲方比准后实施。
乙方必须严格遵守甲方安全生产,防火管理的各项规定,接受甲方督促。
乙方在施工期间必须严格按国家有关规定做好安全生产工作,其间发生安全事故,一切损失由乙方负责。
第八条双方责任
甲方现责任
8.甲方负责做好施工用水、电和现场三通一平。
8.在开工前确定建筑工程轴线、标高和坐标控制点,为乙方在施工时创造条件。
8.甲方指派为驻现场总代表,负责处理施工日常事务,对工程量及施工进度进行监督,负责办理土建与安建与安装工程交接、设计变更、签字各种记录认可、验收等手续。
8.负责对施工人员进行进入甲方厂区内安全、保卫教育、协助乙方做好现场安全、保卫工作,负责施工动土、动火手续。 乙方负责
8.乙方对已完工工程负责保管好,保护期间如乙方发生损坏,乙方自费予以修复。
8.为本项目经理,共用履行本合同的各项规定。
.3乙方在施工过程中必须按图和甲方工艺要求施工,服从甲方施工管理人员的监督和和指导。
.4根据协议规定必须甲方提供材料,乙方根据工程进度提前叁天书面通知甲方购买,特殊材料必须提前十天通知甲方购买。未按要求提前通知造成待料停工的,由乙方负责,如由甲方原因造成供料不及时,造成乙方比较严重的停工,损失由双方协商解决。具体参见供应协议。
第九条违约与奖罚
工期奖罚:在保证质量前提下,乙方需按合同工期(包括经甲方签证的顺延时间)完成,由乙方原因未按期完工,工期延期违约金按500元计算。
本合同签订后,除不可抗力的原因外,双方务必严格遵守,全面履行,双方都不得任意变更或推翻合同,任何一方违反合同均应承担违约责任,赔偿由此给对方造成的损失。
第十条其他
合同纠纷按经济合同法有关条款处理。
本合同未尽事宜,双方本着实事求是的原则,协商解决,如协商不成,任何一方可向连云港市工商管理部门申请调解,可向连云港市人民法院起诉。
为尽事宜,双方协商解决。
本合同共肆份,双方各执贰份,自合同盖章之日起生效,工程全部完成,按合同规定保质期满,财务结清后自然失效(保密协议仍然有效)。
甲方:地址:
法人代表:联系人:(或授权代表)电话:
开户银行:帐号:乙方:地址:
法人代表:联系人:(或授权代表)
电话:开户行:
合同签订日期:
设备安装施工合同6
甲方:________________
乙方:________________
经双方友好协商,甲方将20xx年吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯睛、1000吨/年对氰基苯酚产品项目承包给乙方。根据《中华人民共和国合法》《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利,互信的原则,签订本施工合同。
1、工程名称:20xx年吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯腈、1000吨/年对氰基苯酚产品项目
2、工程地点:永椿化工新材料有限公司厂内。
3、施工内容:详见附件工作内容清单
工程期限:
自本工程提供满足安装条件之日起年9月30日至20xx年年1月15日完工。如甲方在满足乙方安装条件下,乙方不能按期完工,每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金,该款从工程款中扣除,由于甲方设备,材料供应延误工期由甲方承担。
质量标准:
a.按图施工,安装工程质量等级合格。
b.设备安装必须符合国家相关设备安装,检验及验收规范。
C.国家现行的其他制作,安装,施工技术规范。
6、甲乙双方驻工地代表
甲方驻工地代表及联系方式:赵光全13960695676
乙方驻工地负责及联系方式:李光有18602623030
7、工程承包方式
本工程安装采用包工不包料,甲方提供主材,乙方自备安装机具及辅材(焊接、电动葫芦等),货到现场:甲方负责现场场地及道路的协调,乙方负责卸货。
8、结算方式
a、固定总价:本工程总造价300000元,叁拾万元(3%增值税发票)。
b、付款方式,乙方进场后一周内支付工程总价的10%,吊装结束具备管架安装条件后支付合同总价40%,试生产结束后支付工程总价的40%(若当年不能进行试生产,此款应在当年农历的12月20日前完成支付)。余款10%验收完成后一年后付清。
9、监检、竣工验收:
乙方负责办理需要报检的设备及管道安装报检手续,报检费用由甲方承担,在验收中出现的质量问题,乙方要限期在一个月内解决解决。乙方在限期一个月内不能解决,每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金。
10、其他事项:
a、甲方在开工前提供施工现场的安装条件(电通,水通),甲方在厂区类总配电房提供电源,乙方负责到使用现场的电缆及二级箱。
b、施工中如果甲方提出工程更改,变更,增加,由甲方现场负责人签证工程量按实结算(若按人工签证,签证人工按300元/工日)。
c、本工程施工过程中,乙方必须遵守国家有关安全生产的法律法规和甲方的安全管理规章制度,服从甲方现场安全监督管理,乙方须同时和甲方签订安装施工安全协议。
d、本工程施工期间的水,电费由甲方承担。
e、甲供设备、材料由乙方负责卸车。
f、乙方施工人员现场食宿自理。
11、本合同一式肆份,甲乙双方各持貳份,在印章齐全后,至工程竣工验收,收款结清前有效。扫描件具有同等法律效力。本合同未尽事宜,双方协商解决。
12、违约责任:按《合园法》执行或双方协商解决,协商不成提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地法院起诉
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
设备安装施工合同7
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议:
第一条:工程承包范围
1.1工程地点:北京市顺义区南法信镇。
1.2承包范围:北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
第二条:工程承包方式及合同单价
2.1工程承包方式:本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)。
2.2合同单价:见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
第三条:工程承包内容
乙方工作内容包括但不限于以下施工工序:
母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
第四条:工期和工程进度
4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应,且不得影响其他专业的施工。阶段工期为:20xx年2月18日前地下结构完成,达到±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成,20xx年7月20日结构验交,转入装修阶段,20xx年12月20日竣工。
第五条:项目经理与技术负责人
5.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长(法人代理人)是: 李发友 ,技术负责人: 熊宗旭 。
5.2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的委托变更手续。
5.3施工中双方往来的信件,签署的有关法律意义的文书,包括变更设计的签认单,工程计价(结算)书,现场质量及数量签认单,除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名,否则,不具有法律效力。
第六条:工程质量
6.1乙方必须按设计文件,现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工,并受甲方管理人员的监督、管理,精心施工,工程质量必须达到优良标准,否则,甲方有权处以结算总价1~2%的经济处罚。
6.2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作,竣工交付及文件编制由甲方负责,乙方配合。
6.3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001:20xx质量管理体系标准、ISO14001:环境管理体系标准和GB/T28001:20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求,及时准确地报送有关资料,完成与此有关的各项工作。
第七条:协作与配合
7.1在协议实施过程中,临时便道由甲方负责,施工与生活用水由甲方给乙方指定水源,乙方负责用水设施;施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施,二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责(每个楼层设一个二级配电箱)。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。
7.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
7.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
7.4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。
7.5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益,对乙方进驻现场人员的工资,由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资,也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作,都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。
第八条:月计价(结算)及拨款
8.1本合同工程每月20~30日期间进行计价(结算)。计价(结算)时甲方预扣计价(结算)款的10%作为质量保证金,工程竣工后返还5%,缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。
计价(结算)工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量,确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下,并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)且未得到业主支付,则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中,甲方不再另行支付。
8.2乙方在进行当月计价结算前,必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续,办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制,并复印若干份送财务、计划及乙方各一份,审核后按本协议的有关约定方可付款。
8.3本工程实行工序单价包干,数量当月认定,当月计价(结算)的方式。
8.4为了保护民工的权益,乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放,乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放,当甲方认为有必要时也可以直接代发;但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时,乙方将承担责任并补齐其差额部分。
8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后,扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价(结算)后的拨款数,与此同时,甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位,甲方不承担任何责任。对此,乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。
8.6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算,办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时办理结算手续,资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付,不计利息。
8.7根据国家的税务政策,对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款,乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。
8.8本工程合同内项目不发生零散用工,如发生合同内容以外的零工,劳力工按40元/天计,技工按45元/天计。
第九条:材料供应
9.1为保证工程质量和进度,工程所用的小型机具设备由乙方自备,当乙方部分设备不能满足施工要求时,甲方有权代购代买后转入乙方使用,其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。
9.2用于本合同的主要材料(见附录《安装工程主要材料目录》)由甲方供应,卸车由乙方负责,卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。
9.3主要材料进入现场后属甲方所有,任何单位和个人未经允许无权调出施工现场,如发现上述情况将实施重罚,其处罚金额为10000~50000元并追究责任。
9.4乙方须严格控制主要材料的用量,杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。
9.5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备(含甲方材料与设备),此类费用已含在乙方单价内,乙方不得因此向甲方索取任何费用。
9.6因工程需要需采购材料时,先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核,再交物资部根据工地存料情况进一步核实,然后交项目技术负责人审核,最后交项目经理审批后方给予购买。
第十条:甲方责任
10.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程总工期和质量向发包人负责。
10.2负责办理征地拆迁工作,并按业主的规定承担费用。
10.3指导工程的施工,对进度、质量、安全实施全方位监督和控制,保证工程的圆满完成。
10.4负责工程质量监督、检查、评定,定期对其工程质量进行验收评定(由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定)。
10.5提供主要工程材料及大型机械设备(塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机)。保证物资的供应。
10.6负责项目的技术指导及管理工作,包括实施性的施工组织设计的编制,重大施工方案的制订,控制测量等。
10.7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。
第十一条:乙方责任
11.1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。
11.2乙方进场施工的劳务人员,乙方必须与之签订劳动合同,建立起劳动合同关系,否则不得进入工地从事施工。
11.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款,在协议签订后,按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。
11.4严格按设计文件、计划要求组织施工,服从甲方监督、检查、指导,确保工程质量,不合格项目必须返工,直至达到优良后才予以计价(结算),返工费用乙方自行承担。
11.5乙方应精心组织、合理安排,根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害,乙方应承担其产生的一切损失和费用。
11.6乙方应组织管理好施工队伍,服从甲方现场管理,遵守甲方各项规章制度
11.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护,未经甲方同意不得拆除。
11.8按国家的规定,除营业税及附加由甲方交纳外,其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳,相应的费用已包含在工序单价中。
11.9负责甲供材料的卸车,费用已含在相应的单价中。
11.10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。
11.11不论什么原因乙方不得擅自停工,否则给予10万元一次的罚款。
11.12因各种原因,乙方需在结构上开洞、开槽等,其开洞(槽)及修补工作和相应费用由乙方负责。
第十二条:安全及文明施工
12.1乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针,经常对所属人员进行安全交底,安全教育和宣传,并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点,制定并采取必要的安全防护措施,遵守安全规程,杜绝违章作业,确保安全生产,避免伤亡事故。
12.2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务,也可由甲方代办,费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。
12.3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的,重伤一人给予乙方10000元处罚,每亡一人给予乙方30000元处罚,同时其责任事故均由乙方承担,虽然甲方给予了安全生产处罚,但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故,工程完工后退还安全保证金。
12.4为了保障进入现场人员的安全,乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥,其费用已包括在乙方包干单价中。
12.5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的,甲方将不予计量。
12.6施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,甲方将对乙方处以3000~8000元的罚款。
12.7乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴安全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者,甲方将给予违章者500~1000元/次的罚款。
第十三条:违约责任
13.1 乙方有下列情况之一者,甲方有权终止协议,收回所有单项工序并追究乙方违约责任,同时将乙方清退出场,乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场,否则甲方有权请求有关部门强制执行,由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担:
(1)、经甲方组织检查,乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书警告限期整改,若乙方仍组织不力,改善不大,甲方将向乙方发出第二次通知书警告,同时,给予乙方七日观察期,情况未见改观或整改不理想时;
(2)、乙方施工质量达不到要求,甲方有权要求乙方无偿返工或修复,返工、返修后达不到规定质量要求时;
(3)、乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经督促、警告仍无力满足要求时(赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失);
(4)、安全管理体系不健全,造成等级以上安全事故的;
(5)、乙方严重违约使协议不能继续履行的。
13.2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实,甲方将收回所有单项工序,勒令退场,没收履约金和信誉金,并由乙方自行承担退场引起的相关损失。
第十四条:履约保证
14.1 根据本工程的特殊情况及单项工序的特点,甲方不向乙方支付任何预付款,但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证 金 壹拾 万元,工程竣工后无违约情况给予退还。
第十五条:质量保证金条款
15.1为确保工程施工质量,本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金,待各项工序验收合格移交后退还5%,其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时,该款充作修理费用,不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理(无法通知则适用后款);否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后,无质量瑕疵时,退还本金,不计利息。
第十六条:合同附件
16.1 乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。
16.2 双方在施工期间发生及签认的验工计价单,领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主(建设单位)签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。
第十七条:争议解决
17.1 协议履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。
第十八条:协议生效与终止
本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效,本协议工程履约完毕,双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。
第十九条:本协议正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲 方:(公章) 乙 方(公 章)
代 表: 代 表:
日期: 年 月 日
设备安装施工合同8
甲方:_________________
乙方:_____________供热公司
依照《中华人民共和国民法典》以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双 方根据包工包料,工程分工负贵协作的精神,并承担一切的责任和义务,经甲乙 双方充分协商商定合同,并严肃执行。
第一条:工程概况
1、工程名称:___________________采暖管水安装工程
2、工程地址:______________
3、承包方式:包工包料。
4、工程期限:本工程自______年___月___日至______年___月___日完工,工期15为天?
5、合同价款:按照实际发生工程量计算,共计___________元整(Y: __________。详见清单。
6、付款方式:乙方进入工地首付工程总价款的工程完工后付剩10%余交工后试用两个月全部付清。
7、乙方工人的住宿和生活,自行在施工现场外安排与甲方无关。
第二条:工程质量
1、屮方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工。后果自负、并赔偿屮方损失。
2、乙方必须按照图纸设计?变更、技术规范及屮方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工,全部工程质量必须保证合格,否则造成一工损失山乙方承担。
第三条:工程安全
1、分项工程承包的所有施工人员,若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故山乙方承担全部责任。
2、施工现场必须每天达到清洁,所用小型设备、材料及废料堆放整齐,达到文明施工。
第四条:附则
1、因履行本合同发生劳动争议,双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
3、本合同未尽事宜,按照国家和自治区有关规定执行。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效,到工程竣工并结算完毕后失效。
甲方:_________________
乙方:_____________供热公司
__________年____月_____日
设备安装施工合同9
发包人:(全称) (以下简称甲方)承包人:(全称) (以下简称乙方)
依据《建筑法》及其他有关法律、法夫、遵循平等、自愿公平和诚实、信用的原则,甲、乙双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:工程地点:工程内容:
二、工程承包范围与质量标准
设计范围内的地暖设备安装施工,承包范围内工程检测合格,达到国家规范标准。
三、合同日期:
合同工期净日历天数:天;开工日期:年月日;竣工日期:年月日。
四、合同价款
总面积平方米,每平方米元,合计价款.元( ),预算书附后。第二部分合同条款
一、合同文件
1、合同文件及解释循序:
(1)本合同协议书;
(2)本合同合同条款;
(3)标准、规范及有半技件;
2、本合同使用汉文签定
3、适用标准、规范名称:
二、双方的一般权利与义务
(一)甲方工作
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:
1、乙方进入施工现场时,甲方应给乙方以书面开工做好技术交底,并签字确认。
2、甲方负责将施工所需水、电从施工现场外部接至施工现场,保证施工期间的需要。
(二)乙方工作
乙方应按约定的时间和要求完成以下工作:
1、组织施工人员、材料、施工设备进场施工。
2、对进场人员、材料负责安全保卫,进场的材料必须报检,不合格产品不准进场。
3、施工人员进入现场施工用水、用电,必须向甲方现场管理人员请示,并经甲方同意后方可使用。
4、乙方负责本合同内约定的单项工程试运行。
三、质量与验收
(一)工程质量
1、工程质量应当达到协议定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
四、安全施工
在施工过程中,出现的任何意外跟甲方无关,由乙方负责。
甲方:
乙方:
年月日
第四篇:设备安装施工合同
设备安装施工合同
设备安装施工合同1
发包方:xx有限公司 (以下简称甲方)
承包方:xx安装有限公司 (以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商,发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任,确保工程质量和进度,双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,双方同意签订本合同,并共同遵守执行。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:石英砂加工一线电气安装。
1.2 工程地点:
1.3 工程内容:详见合同附件。
1.4 承包内容及方式:包安装、包验收及全部辅助材料。
1.5 工程性质:设备材料的安装施工工程。
1.6 安装工期:
l.6.1 安装工程开工日期:
1.6.2 安装工程竣工日期:
第二条 合同文件
施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。
第三条 标准和适用法律
3.1 使用标准和规范:施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。
3.2 适用法律法规:中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。
第四条 图纸及技术资料
4.1 图纸保密要求:发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益,承包方仅限于本项目施工,不得用于其它项目。承包方未经发包方认可,不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方,否则,发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。
4.2 发包方提供资料:本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸,承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外;其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计,经发包方书面同意后方可施工。
4.3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料,竣工资料必须符合发包方档案统一规范,否则发包方有权拒绝结算。
第五条 甲、乙双方授权工地代表
5.l 发包方授权工地代表:按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需发包方书面委任。
5.2 承包方授权工地代表:按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需承包方书面委任。
5.3 甲、乙双方每周定期召开工程协调例会,参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结,并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。
第六条 双方责任:
发包方:1、负责工程线路线行协调工作。
2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作,并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。
3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。
4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。
承包方:1、按①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》;②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工,确保工程质量达到国家或行业标准。
2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。
3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求,切实做好施工中的安全工作,加强施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故,应由承包方本身负责。
4、承包方应负责所有材料的保管工作,并有专人负责材料的进出仓记录,如承包方的原因造成材料的丢失或损坏,均由承包方负责。
5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。
6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。
7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查,对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。
8、及时提供上级统一规范的竣工资料(一式三份)给发包方。
9、 承包方负责安装水、电表,并向发包方支付施工用的水、电费,价格按供水、供电公司的价格执行。
第七条 暂停施工、中止施工或重新分包
7.1 如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求,发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工,并妥善保护已完工程,实施处理意见后提出复工要求,发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复,承包方可自行恢复施工。
7.2 终止施工或重新分包:如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求,发包方有权要求承包方停止施工,承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求,发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。
第八条 工期延误
若合同的任一方由于不可抗力的原因,即双方不能控制的事件发生,如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期,则合同延期执行,工程延期时间与事件的持续时间相等。
第九条 工期提前
根据工程实际情况,如发包方提出要求将工期提前,承包方应尽力确保,并由双方协商后签订提前竣工协议。
第十条 安装质量和质量检查
10.1工程质量
10.1.1 承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
10.1.2 发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
10.2 质量检查:发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检,并作好必要的检查记录和签证。
第十一条 隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位,承包方自检合格后,在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加,通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录,经验收合格,发包方代表在验收记录上签字后,方可进行覆盖和继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场,承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。
第十二条 安装工程具备交接条件时,由承包方提前两天提出申请,发包方组织交接。
第十三条 重新检验
发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时,承包方应按要求进行重检,并在检验后重新验收或修复。检验合格,发包方承担重新检验的工程费用;检验不合格,承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。
第十四条 合同价款及调整
14.1 本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整(¥480000.00)。
14.2 当有以下情况之一时,可作价款调整。
14.2.1 本合同规定之外的工程内容增减。
14.2.2 本合同规定之内的工程量,如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整,超过5%以上部分按实际结算。
14.2.3 发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。
第十五条 工程款支付及工程价格结算
15.1 该工程完工,经发包方验收评定合格,在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%;
15.2 留结算总金额10%作为质保金,质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的,在15个工作日内将余款一次付清给承包方。
第十六条 设计变更
16.1 发包方或设备供应商提供的设计变更,必须经发包方人员签字方能有效,并要求在施工前通知承包方。
16.2 承包方原则上应严格按图施工,不得随意更改设计,但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料,经发包方代表同意并签证后,才能做出相应的设计变更。
第十七条 竣工验收及工程保修
17.1 本工程完工后,承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度,包括中间验收、竣工验收,所有验收报告均应由承包方提供检测数据,并由发包方进行复检验收。
17.2 承包方根据发包方要求,按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。
17.3 发包方代表收到竣工验收报告后,应在10日内组织有关部门验收。
17.4.工程交工验收后,工程(包括设备)质保期为1年,自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时,发包方可动用质保金请人修理,超支部分应由承包方负担。
第十八条 解决争议的办法
18.1 甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时,双方先通过友好协商解决,如协商不成时,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
18.2 发生争议后,除出现下列情况外,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好己完工程:
18.2.1 合同确己无法履行。
18.2.2 双方协议停止施工。
18.2.3 调解要求停止施工,且为双方接受。
18.2.4 法院要求停止施工。
第十九条 违约
19.1甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:
19.1.1 发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
19.1.2 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同,承包方承担上述违约责任后,仍应继续履行合同。
19.2 在履行合同过程中,非法定事由或约定事由出现,一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同,视为违约,违约方应承担违约责任,并支付合同总金额的15%违约金给守约方。
19.3 承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;否则,发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。
第二十条 索赔
当发生索赔时,可按以下规定向责任方索赔:
20.1 有正当索赔理由,具有索赔事件发生时的有关证据。
20.2 索赔事件发生后20个工作日内,索赔方向责任方发出要求索赔的通知。
20.3 责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予 确认,或要求提供进一步补充索赔理由和证据,责任方在20个工作日内未给予答复,应视为该项索赔已经 确认。
第二十一条 安全施工
21.1 承包方按有关规定,采取严格的安全措施,施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责,承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用,第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。
21.2 发生重大伤亡事故,承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表,同时按政府有关部门要求处理。
21.3 承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理,并配合相关施工单位积极完成施工任务,否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除。
第二十二条 保险
22.1 发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。
22.2 承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。
第二十三条 合同的生效及终止
23.1 本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
23.2 本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
第二十四条 合同份数
本合同正本一式陆份,发包方执肆份,承包方执贰份,具有同等效力。
第二十五条 其它
25.l 本合同未尽事宜,另行协商解决。
25.2 合同附件一为本合同的组成部分。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签约日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
设备安装施工合同2
定作人:
承揽人:
签订地点:(甲方所在地)签订时间:_____年_____月_____日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方________________事宜经协商一致,达成如下合同条款:
1.1工程概况
1.1.1工程名称:___________________。
1.1.2施工地点:______________
1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。
乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。
1.2主要日期
工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日),
乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。
1.3质量标准
工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。
1.4合同价款
1.4.1本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。
1.4.2以上价格包含:(施工内容)。
1.5价款支付:(双发约定付款方式)。
1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关;
1.7合同生效
本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。
1.8甲方违约责任
1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。
1.9乙方违约责任
1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。
1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。
1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。
1.10争议解决
合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。
1.11本合同共3份,甲方两份,乙方一份。
签订地点:
甲方:乙方:
_____年_____月_____日
设备安装施工合同3
同
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就×××电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:
×××电站机电设备安装工程
二、工程地点:
三、工程内容:
详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为: 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期:
根据甲乙双方商定,乙方在 × 年 × 月份进场施工,×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式:
(1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任:
甲方:
1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。
乙方:
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。
十一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十二、合同份数:
本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。
甲 方:乙方:
法人代表(委托人):法人代表(委托人):
联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行: 银行帐号:银行帐号:
设备安装施工合同4
甲方:建设单位(以下简称甲方)
乙方:施工单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
1.工程名称:
2.工程内容:
a.钢屋架制作安装,彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及¢100PVC雨落管安装,跨度24m,长度83.6m,柱距为7.6m,檐口高度7m,不含门窗、基础。彩板封面——单面,维护墙。
b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑,细杆、墙面加固。
c.材料的规格
墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm
房面水平支撑:114×3cm焊管
细杆:114×壁厚3cm
墙面剪刀叉:¢16的圆钢
墙面套管:¢32镀锌焊管140×40×2.0×20
注:(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆,连接焊点须正规操作)
3.工程单价及造价:单价为208元/m2(不含税),其中包括人工、机具、机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用,具体结算按甲方现场实际收方结算。
4.工程款支付:乙方完成整个工程的50%时,甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款,余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后,一次性付清所有余款
第二条工程质保
该工程质保期壹年,并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。
第三条施工工期及施工措施
1、合同签订后,甲方基础工程完成后及时通知乙方,乙方立即进场施工,工期为30天,除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。
2、工程质量:按甲方要求进行施工,质量要求达到合格。
第四条甲方责任和义务
1、甲方派
2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。
3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。
第五条乙方责任和义务
1、乙方派为现场负责人,联系电话
2、乙方严格按照规程办理,坚持文明施工,保证质量,做到安全生产,若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失,一概由乙方负责。
3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。
4、乙方在施工中应及时清理现场,保持现场清洁,不影响其他施工。
第六条工程验收
1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。
2、乙方完成施工后,甲方在10天之内进行工程验收。
第七条其他
1、本合同未尽事宜,经双方协商后,另签补充协议,并与本合同具有同等法律效力
2、本合同一式贰份,双方各执壹份,本合同双方签字盖章后生效。
3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。
4、除本合同外另增加的部分,按本合同单价计算。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备安装施工合同5
发包人:(全称) (以下简称甲方)承包人:(全称) (以下简称乙方)
依据《建筑法》及其他有关法律、法夫、遵循平等、自愿公平和诚实、信用的原则,甲、乙双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:工程地点:工程内容:
二、工程承包范围与质量标准
设计范围内的地暖设备安装施工,承包范围内工程检测合格,达到国家规范标准。
三、合同日期:
合同工期净日历天数:天;开工日期:年月日;竣工日期:年月日。
四、合同价款
总面积平方米,每平方米元,合计价款.元( ),预算书附后。第二部分合同条款
一、合同文件
1、合同文件及解释循序:
(1)本合同协议书;
(2)本合同合同条款;
(3)标准、规范及有半技件;
2、本合同使用汉文签定
3、适用标准、规范名称:
二、双方的一般权利与义务
(一)甲方工作
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:
1、乙方进入施工现场时,甲方应给乙方以书面开工做好技术交底,并签字确认。
2、甲方负责将施工所需水、电从施工现场外部接至施工现场,保证施工期间的需要。
(二)乙方工作
乙方应按约定的时间和要求完成以下工作:
1、组织施工人员、材料、施工设备进场施工。
2、对进场人员、材料负责安全保卫,进场的材料必须报检,不合格产品不准进场。
3、施工人员进入现场施工用水、用电,必须向甲方现场管理人员请示,并经甲方同意后方可使用。
4、乙方负责本合同内约定的单项工程试运行。
三、质量与验收
(一)工程质量
1、工程质量应当达到协议定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
四、安全施工
在施工过程中,出现的任何意外跟甲方无关,由乙方负责。
甲方:
乙方:
年月日
设备安装施工合同6
建设单位:(甲方)
承包单位:(乙方)
根据提供的生产车间安装施工图以及乙方在对本项目安装工程的工程进度、质量、造价所做出的承诺,经协商,(简称甲方)将其生产车间安装工程承包给(简称乙方)。
为明确双方责任,确保工程质量,实现工程进度目标,控制工程造价,按照《建筑安装承包合同条列》的原则,结合本工程的具体情况,双方本着自愿、平等、互利的原则,经过充分协商,在取得一致意见的基础上,签订本合同,以便共同遵守执行。
第一条工程概况
工程名称:工程地点:工程承包范围和内容
.1生产车间项目车间内主体设备、辅助设备、工艺管道的安装与配套工程。
.2生产车间钢平台制作、安装等工程。
.3本工程土建、防腐、保温、电气等安装由甲方自行负责。
.4车间管道连接至相连的公用管道。
.5压力容器安装维修告之手续的办理。上述安装工程包括协助联动试车。
设备、材料的分工:详见附件二。
第二条工程计价方法及合同价款
设计变更、现场工程量增减的签证,均需甲方认可,方可在竣工结算时按实列入总造价。
工程计价
本次工程为化工建设项目,质量要求为合格工程,质量标准根据工程实际,按国家、化工部等有关规范标准执行。
2.焊接管道X光片费按40元/张计(包括所有费用及税金),拍片费用和检监费用由甲方承担。
.2本工程计价方式为:F20xx高压釜两台、冷冻机组一套及与主体设备配套(包括与主设备配套的辅助设备:如高位槽、计量罐、冷凝器、分离器、冷却塔、输送泵、接收罐等)的车间内外工艺管道所需的的管道连接,主辅设备安装一次性按六万元人民币总包,钢平台以1000元/吨计算。
.3本工程合同暂定价:八万元(其中甲供设备、主材工程量约一百万元)。
第三条工期
开工日期:某年月日竣工日期:某年月日单机试车完毕,具备联动试车条件。
由于不可抗力的自然因素及非乙方原因,经报甲方确认后,本项目工程顺应延期。
第四条工程款的支付
本合同签订生效后,乙方机具,人员进场七天内,甲方向乙方支付2万元的预付款,主体设备安装就位完成工后支付2万元的进度款,其余工程款在甲方审核认可后,一个星期内完成结算手续和付款,付款至总结算价的95%,其余5%留着质量保证金,待3个月后无施工质量问题7天内一次结清。
单机试车完毕,具备联动试车条件后十五天内双方按现场实测为原则确定完工作量,乙方应在工作量确定后一个月内编制施工结算书,施工决算书必须符合有关规定和合同,提交甲方审核,甲方在一个月内审核完毕,拿出审核意见,否则视为甲方对乙方结算书的认可,待双方认可后一周内结算手续。
第五条图纸、设计变更、技术资料
甲方交给乙方的施工图及其它资料,双方均视为可以据此施工的有效文件。
乙方不得将甲方图纸资料、工程名称、工程规模、设备名称、规格(也包括口头叙述)泄露转让给第三方,如有违反将依法追究乙方责任。
甲方提供给乙方的施工图、设计变更等施工资料一式两份,其中一份作为竣工图,其它所有图纸、书面资料均为工程竣工前归还甲方。
由于某种原因甲方需要设计变更时,应在施工前由甲方经过设计单位同意后向乙方发出变更通知单,乙方应认真积极配合,如需变更内容未施工,应及时按变更要求来施工。在施工中乙方发现施工图有误应及时向甲方提出,甲方应在24小时内给与答复,以免造成材料积压、停工、窝工。由于非乙方原因造成返工,返工拆除部分按合同价的50%计算拆除费。
第六条工程施工质量
乙方必须严格执行国家颁布的操作规程、施工及验收规范和评定标准(按化工部标准等有关国家标准进行验收)。在施工过程中,如发现乙方无能力按期、按合同规定的质量要求完成或工作态度恶劣或配合作风差,经二次书面警告仍未有明显改正,乙方无故停工或严重影响工程的质量、工期时,业主有权解除本合同,并在发出通知后五天内完成清退撤场工作。
乙方必须接受甲方检查、监督。
本工程质量必须合格。
第七条安全管理
安全:乙方应认真学习甲方厂内有关规章制度,遵守甲方厂纪厂规。乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施。施工现场发生的安全事故,甲方一概不负责任,由方自行负责。在施工过程中严格按各种设备去使用安全要求,如由于乙方原因造成设备损坏的,乙方应按实赔偿,并承担因此发生的后果。
乙方在动力设备、高压线路、地下管网、易燃易爆地段、施工前应向甲方提供安全保卫措施,经甲方比准后实施。
乙方必须严格遵守甲方安全生产,防火管理的各项规定,接受甲方督促。
乙方在施工期间必须严格按国家有关规定做好安全生产工作,其间发生安全事故,一切损失由乙方负责。
第八条双方责任
甲方现责任
8.甲方负责做好施工用水、电和现场三通一平。
8.在开工前确定建筑工程轴线、标高和坐标控制点,为乙方在施工时创造条件。
8.甲方指派为驻现场总代表,负责处理施工日常事务,对工程量及施工进度进行监督,负责办理土建与安建与安装工程交接、设计变更、签字各种记录认可、验收等手续。
8.负责对施工人员进行进入甲方厂区内安全、保卫教育、协助乙方做好现场安全、保卫工作,负责施工动土、动火手续。 乙方负责
8.乙方对已完工工程负责保管好,保护期间如乙方发生损坏,乙方自费予以修复。
8.为本项目经理,共用履行本合同的各项规定。
.3乙方在施工过程中必须按图和甲方工艺要求施工,服从甲方施工管理人员的监督和和指导。
.4根据协议规定必须甲方提供材料,乙方根据工程进度提前叁天书面通知甲方购买,特殊材料必须提前十天通知甲方购买。未按要求提前通知造成待料停工的,由乙方负责,如由甲方原因造成供料不及时,造成乙方比较严重的停工,损失由双方协商解决。具体参见供应协议。
第九条违约与奖罚
工期奖罚:在保证质量前提下,乙方需按合同工期(包括经甲方签证的顺延时间)完成,由乙方原因未按期完工,工期延期违约金按500元计算。
本合同签订后,除不可抗力的原因外,双方务必严格遵守,全面履行,双方都不得任意变更或推翻合同,任何一方违反合同均应承担违约责任,赔偿由此给对方造成的损失。
第十条其他
合同纠纷按经济合同法有关条款处理。
本合同未尽事宜,双方本着实事求是的原则,协商解决,如协商不成,任何一方可向连云港市工商管理部门申请调解,可向连云港市人民法院起诉。
为尽事宜,双方协商解决。
本合同共肆份,双方各执贰份,自合同盖章之日起生效,工程全部完成,按合同规定保质期满,财务结清后自然失效(保密协议仍然有效)。
甲方:地址:
法人代表:联系人:(或授权代表)电话:
开户银行:帐号:乙方:地址:
法人代表:联系人:(或授权代表)
电话:开户行:
合同签订日期:
设备安装施工合同7
甲方:________________
乙方:________________
经双方友好协商,甲方将20xx年吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯睛、1000吨/年对氰基苯酚产品项目承包给乙方。根据《中华人民共和国合法》《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利,互信的原则,签订本施工合同。
1、工程名称:20xx年吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯腈、1000吨/年对氰基苯酚产品项目
2、工程地点:永椿化工新材料有限公司厂内。
3、施工内容:详见附件工作内容清单
工程期限:
自本工程提供满足安装条件之日起年9月30日至20xx年年1月15日完工。如甲方在满足乙方安装条件下,乙方不能按期完工,每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金,该款从工程款中扣除,由于甲方设备,材料供应延误工期由甲方承担。
质量标准:
a.按图施工,安装工程质量等级合格。
b.设备安装必须符合国家相关设备安装,检验及验收规范。
C.国家现行的其他制作,安装,施工技术规范。
6、甲乙双方驻工地代表
甲方驻工地代表及联系方式:赵光全***
乙方驻工地负责及联系方式:李光有***
7、工程承包方式
本工程安装采用包工不包料,甲方提供主材,乙方自备安装机具及辅材(焊接、电动葫芦等),货到现场:甲方负责现场场地及道路的协调,乙方负责卸货。
8、结算方式
a、固定总价:本工程总造价300000元,叁拾万元(3%增值税发票)。
b、付款方式,乙方进场后一周内支付工程总价的10%,吊装结束具备管架安装条件后支付合同总价40%,试生产结束后支付工程总价的40%(若当年不能进行试生产,此款应在当年农历的12月20日前完成支付)。余款10%验收完成后一年后付清。
9、监检、竣工验收:
乙方负责办理需要报检的设备及管道安装报检手续,报检费用由甲方承担,在验收中出现的质量问题,乙方要限期在一个月内解决解决。乙方在限期一个月内不能解决,每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金。
10、其他事项:
a、甲方在开工前提供施工现场的安装条件(电通,水通),甲方在厂区类总配电房提供电源,乙方负责到使用现场的电缆及二级箱。
b、施工中如果甲方提出工程更改,变更,增加,由甲方现场负责人签证工程量按实结算(若按人工签证,签证人工按300元/工日)。
c、本工程施工过程中,乙方必须遵守国家有关安全生产的法律法规和甲方的安全管理规章制度,服从甲方现场安全监督管理,乙方须同时和甲方签订安装施工安全协议。
d、本工程施工期间的水,电费由甲方承担。
e、甲供设备、材料由乙方负责卸车。
f、乙方施工人员现场食宿自理。
11、本合同一式肆份,甲乙双方各持貳份,在印章齐全后,至工程竣工验收,收款结清前有效。扫描件具有同等法律效力。本合同未尽事宜,双方协商解决。
12、违约责任:按《合园法》执行或双方协商解决,协商不成提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地法院起诉
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
设备安装施工合同8
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议:
第一条:工程承包范围
1.1工程地点:北京市顺义区南法信镇。
1.2承包范围:北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
第二条:工程承包方式及合同单价
2.1工程承包方式:本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)。
2.2合同单价:见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
第三条:工程承包内容
乙方工作内容包括但不限于以下施工工序:
母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
第四条:工期和工程进度
4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应,且不得影响其他专业的施工。阶段工期为:20xx年2月18日前地下结构完成,达到±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成,20xx年7月20日结构验交,转入装修阶段,20xx年12月20日竣工。
第五条:项目经理与技术负责人
5.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长(法人代理人)是: 李发友 ,技术负责人: 熊宗旭 。
5.2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的委托变更手续。
5.3施工中双方往来的信件,签署的有关法律意义的文书,包括变更设计的签认单,工程计价(结算)书,现场质量及数量签认单,除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名,否则,不具有法律效力。
第六条:工程质量
6.1乙方必须按设计文件,现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工,并受甲方管理人员的监督、管理,精心施工,工程质量必须达到优良标准,否则,甲方有权处以结算总价1~2%的经济处罚。
6.2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作,竣工交付及文件编制由甲方负责,乙方配合。
6.3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001:20xx质量管理体系标准、ISO14001:1996环境管理体系标准和GB/T28001:20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求,及时准确地报送有关资料,完成与此有关的各项工作。
第七条:协作与配合
7.1在协议实施过程中,临时便道由甲方负责,施工与生活用水由甲方给乙方指定水源,乙方负责用水设施;施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施,二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责(每个楼层设一个二级配电箱)。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。
7.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
7.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
7.4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。
7.5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的'施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益,对乙方进驻现场人员的工资,由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资,也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作,都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。
第八条:月计价(结算)及拨款
8.1本合同工程每月20~30日期间进行计价(结算)。计价(结算)时甲方预扣计价(结算)款的10%作为质量保证金,工程竣工后返还5%,缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。
计价(结算)工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量,确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下,并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)且未得到业主支付,则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中,甲方不再另行支付。
8.2乙方在进行当月计价结算前,必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续,办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制,并复印若干份送财务、计划及乙方各一份,审核后按本协议的有关约定方可付款。
8.3本工程实行工序单价包干,数量当月认定,当月计价(结算)的方式。
8.4为了保护民工的权益,乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放,乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放,当甲方认为有必要时也可以直接代发;但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时,乙方将承担责任并补齐其差额部分。
8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后,扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价(结算)后的拨款数,与此同时,甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位,甲方不承担任何责任。对此,乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。
8.6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算,办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时办理结算手续,资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付,不计利息。
8.7根据国家的税务政策,对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款,乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。
8.8本工程合同内项目不发生零散用工,如发生合同内容以外的零工,劳力工按40元/天计,技工按45元/天计。
第九条:材料供应
9.1为保证工程质量和进度,工程所用的小型机具设备由乙方自备,当乙方部分设备不能满足施工要求时,甲方有权代购代买后转入乙方使用,其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。
9.2用于本合同的主要材料(见附录《安装工程主要材料目录》)由甲方供应,卸车由乙方负责,卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。
9.3主要材料进入现场后属甲方所有,任何单位和个人未经允许无权调出施工现场,如发现上述情况将实施重罚,其处罚金额为10000~50000元并追究责任。
9.4乙方须严格控制主要材料的用量,杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。
9.5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备(含甲方材料与设备),此类费用已含在乙方单价内,乙方不得因此向甲方索取任何费用。
9.6因工程需要需采购材料时,先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核,再交物资部根据工地存料情况进一步核实,然后交项目技术负责人审核,最后交项目经理审批后方给予购买。
第十条:甲方责任
10.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程总工期和质量向发包人负责。
10.2负责办理征地拆迁工作,并按业主的规定承担费用。
10.3指导工程的施工,对进度、质量、安全实施全方位监督和控制,保证工程的圆满完成。
10.4负责工程质量监督、检查、评定,定期对其工程质量进行验收评定(由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定)。
10.5提供主要工程材料及大型机械设备(塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机)。保证物资的供应。
10.6负责项目的技术指导及管理工作,包括实施性的施工组织设计的编制,重大施工方案的制订,控制测量等。
10.7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。
第十一条:乙方责任
11.1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。
11.2乙方进场施工的劳务人员,乙方必须与之签订劳动合同,建立起劳动合同关系,否则不得进入工地从事施工。
11.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款,在协议签订后,按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。
11.4严格按设计文件、计划要求组织施工,服从甲方监督、检查、指导,确保工程质量,不合格项目必须返工,直至达到优良后才予以计价(结算),返工费用乙方自行承担。
11.5乙方应精心组织、合理安排,根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害,乙方应承担其产生的一切损失和费用。
11.6乙方应组织管理好施工队伍,服从甲方现场管理,遵守甲方各项规章制度
11.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护,未经甲方同意不得拆除。
11.8按国家的规定,除营业税及附加由甲方交纳外,其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳,相应的费用已包含在工序单价中。
11.9负责甲供材料的卸车,费用已含在相应的单价中。
11.10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。
11.11不论什么原因乙方不得擅自停工,否则给予10万元一次的罚款。
11.12因各种原因,乙方需在结构上开洞、开槽等,其开洞(槽)及修补工作和相应费用由乙方负责。
第十二条:安全及文明施工
12.1乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针,经常对所属人员进行安全交底,安全教育和宣传,并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点,制定并采取必要的安全防护措施,遵守安全规程,杜绝违章作业,确保安全生产,避免伤亡事故。
12.2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务,也可由甲方代办,费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。
12.3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的,重伤一人给予乙方10000元处罚,每亡一人给予乙方30000元处罚,同时其责任事故均由乙方承担,虽然甲方给予了安全生产处罚,但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故,工程完工后退还安全保证金。
12.4为了保障进入现场人员的安全,乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥,其费用已包括在乙方包干单价中。
12.5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的,甲方将不予计量。
12.6施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,甲方将对乙方处以3000~8000元的罚款。
12.7乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴安全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者,甲方将给予违章者500~1000元/次的罚款。
第十三条:违约责任
13.1 乙方有下列情况之一者,甲方有权终止协议,收回所有单项工序并追究乙方违约责任,同时将乙方清退出场,乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场,否则甲方有权请求有关部门强制执行,由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担:
(1)、经甲方组织检查,乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书警告限期整改,若乙方仍组织不力,改善不大,甲方将向乙方发出第二次通知书警告,同时,给予乙方七日观察期,情况未见改观或整改不理想时;
(2)、乙方施工质量达不到要求,甲方有权要求乙方无偿返工或修复,返工、返修后达不到规定质量要求时;
(3)、乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经督促、警告仍无力满足要求时(赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失);
(4)、安全管理体系不健全,造成等级以上安全事故的;
(5)、乙方严重违约使协议不能继续履行的。
13.2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实,甲方将收回所有单项工序,勒令退场,没收履约金和信誉金,并由乙方自行承担退场引起的相关损失。
第十四条:履约保证
14.1 根据本工程的特殊情况及单项工序的特点,甲方不向乙方支付任何预付款,但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证 金 壹拾 万元,工程竣工后无违约情况给予退还。
第十五条:质量保证金条款
15.1为确保工程施工质量,本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金,待各项工序验收合格移交后退还5%,其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时,该款充作修理费用,不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理(无法通知则适用后款);否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后,无质量瑕疵时,退还本金,不计利息。
第十六条:合同附件
16.1 乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。
16.2 双方在施工期间发生及签认的验工计价单,领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主(建设单位)签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。
第十七条:争议解决
17.1 协议履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。
第十八条:协议生效与终止
本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效,本协议工程履约完毕,双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。
第十九条:本协议正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲 方:(公章) 乙 方(公 章)
代 表: 代 表:
日期: 年 月 日
第五篇:钢结构安装合同
钢结构安装施工劳务分包合同书
钢结构安装施工劳务分包合同书
合同编号:
发包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)甲乙双方经协商,就甲方将甲方承包的 的制作、安装施工劳务发包给乙方事宜达成一致,特此签订本合同,以明确双方的权利义务。
1.工程概况
1.1工程名称及工程量
1.1.1、平方米(结算时按实际投影面积计算)1.2工程地点: 2.承包范围、方式
2.1承包范围:乙方承包甲方所提供的施工图纸内所包含的本合同第1.1条款所述的钢结构工程所需要的预埋螺栓、钢柱、钢梁、栈桥梁、栈桥走道板、栏杆、檩条、支撑、屋面板、墙面板、包边包角等的全部构(组)件的安装劳务。
2.2承包方式:乙方以自行提供安装机械并承担相关费用的方式包工、包安全生产、包文明施工的方式承包上述第2.1条款所述的施工劳务。
3.劳务价款及其支付
本合同各单项采用固定综合单价方式计价,合计:
元,大写人民币
3.1劳务价款的支付
按进度拨付。即:进场施工7个工作日后付合同价款10%,主体结构吊装完成后付合同价款30%,完成吊车梁及屋面板安装完成后付合同价款30%,业主方验收合格后14个工作日内付总款的25%,工程质量保证金为总工程造价的5%,验收合格一年后十日内无息付清。
4.质量标准
4.1制作、安装质量符合图纸要求及相关验收规范规定。
4.2质量合格、外观优良。5.合同工期
5.1开工日期:以甲方向乙方发出进场施工通知的次日开始计算工期。
第 1页,共 5页
钢结构安装施工劳务分包合同书
5.2竣工日期:
5.3合同工程施工工期为 40 日。若乙方提前完工,则甲方按200.00元/日予以奖励,但总奖励金额以5000.00元为上限;若乙方不能按期竣工,则每逾期一日,乙方应当向甲方支付 200.00元 的违约金。
5.4若遇下列情况经甲方代表签证的或在实际发生下列情况后乙方能够提供证据的,工期作相应顺延。
5.4.1甲方在合同规定开工日期前,不能向乙方提供施工场地、进场道路,施工用水、用电未接通至施工地点、施工场地障碍物未清除,影响乙方进场施工的。
5.4.2甲方未将甲方按照本合同的约定负责供应的材料、设备、成品或半成品等按甲乙双方认定的时间运至乙方施工场地,或运至施工场地的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时存在质量或其他缺陷而需要修理或改造或更换等而延误乙方施工进度的。
5.4.3因停水、停电影响乙方施工的,若一天内停电4个小时及其以上但不足8个小时的则顺延半天,达到8小时及其以上的顺延一天。
5.4.4遇影响施工的雨天的(以气象部门的证明为准)。
5.4.5甲方延误为乙方办理签证手续影响下一工序施工的;甲方未按约定拨付预付款、工程进度款、代购材料款而影响乙方施工进度的。
5.4.6发生人力不可抗拒的自然灾害而影响乙方施工进度的。6.双方权利与义务 6.1乙方权利、义务
6.1.1乙方应当保证其具备承包本合同工程施工劳务的合法的资格、资质,因乙方不具备相应资格、资质而产生的一切法律责任及后果由乙方承担。
6.1.2乙方应当按照甲方提供的施工方案图组织具备承担本合同工程施工资格、资质的专业人员进行施工,不得偷工减料。
6.1.3乙方应当在本合同签订之日起算五日内,向甲方提交施工进度计划表报甲方审核批准后实施,乙方并应当将乙方参与本合同工程施工任务的人员名单及其相关证件复印件加盖乙方公章并经乙方经办人员签名后交予甲方备案。
6.1.4乙方必须遵守甲方的《施工现场管理规定》以及本合同工程业主、业主方委托的监理、业主方施工现场管理人员、甲方现场施工管理人员关于施工现场秩序等方面的管理,如有违反,应当承担相关的处罚【注:“惩罚性违约金”的简称,下同】。
第 2页,共 5页
钢结构安装施工劳务分包合同书
6.1.5乙方应当自行交费为乙方参与施工的全部人员投保足以足额弥补发生人身伤亡事故损害的商业保险并在甲方向乙方支付劳务预付款之前将保单复印件交甲方备案,否则甲方有权不支付劳务预付款并可根据乙方已提供的乙方参与施工人员的花名册名单投保,保费从乙方应得的劳务价款中扣除。
6.1.6乙方不得擅自安排乙方所已向甲方提交的乙方参与施工人员的花名册以外的人员、乙方未照上述第6.1.5条款为其投保的人员参与施工,否则所发生的一切损害责任由乙方承担。
6.1.7乙方应当在施工中做到安全文明施工,杜绝人身、财产损害事故的发生,并承担施工中所发生的一切事故所造成的全部损失。
6.1.8乙方应当服从甲方现场施工管理人员的检查并听从指挥,甲方现场施工管理人员要求乙方对不符合质量要求的施工进行返工的,乙方必须返工。
6.1.9乙方应当至迟在竣工日期前竣工,除非存在工期顺延或甲方同意延期竣工的情况。
6.1.10隐蔽工程在隐蔽前应当通知甲方验收,未经甲方验收通过的,不得进行下一道工序施工。
6.1.11乙方对本合同工程保修壹年(但人为、不可抗拒因素造成的损坏不属保修范围)。保修期内,乙方在接到甲方的维修通知之时起算二十四小时内应当派人对本合同工程进行维修,并应当在每次维修完成后取得业主签证。若乙方未照前述及时进行维修,甲方可自行安排人员进行维修,所产生的一切费用由乙方负责。
6.1.12乙方负责保管放臵于工地的各类材料,若发生材料短缺、损害、灭失的,则乙方应当应甲方的要求向甲方赔偿材料购进含税价金额或材料;若乙方私自处理材料边角料、剩余材料、废品的,乙方不仅应当向甲方赔偿损失,甲方还有权按照乙方每私自处理一次处罚乙方3000.00元的标准对甲方予以处罚。
6.1.13乙方应当及时向乙方参与施工的人员、民工发放工资,并在发放之日起算五日内将工资发放表上报给甲方;乙方拖欠工资的,甲方有权直接以乙方所应得的劳务款向乙方参与施工的人员、民工发放工资。
6.1.14乙方不得将本工程施工劳务的任何部分分包或转包。6.1.15乙方在安全生产方面应当尽到以下职责
6.1.15.1设臵一名兼职安全员,负责参与项目部的安全生产活动及主持、监督本班组的安全生产工作,并及时建立安全台帐。
第 3页,共 5页
钢结构安装施工劳务分包合同书
6.1.15.2负责对新进场的职工进行第三级安全教育,并对班组内新老职工进行合理的搭配,对新职工起传、帮、带作用。
6.1.15.3乙方组织的施工人员需要到甲方备案,并与施工人员签订《临时劳务协议》。
6.1.15.4乙方应当保证施工班组人员应相对固定,不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组,无“三证”人员不得进入制作施工现场。
6.1.15.5乙方应当认真执行劳动保护条例,为施工人员配备劳保用品。6.1.15.6应当对施工人员进行定期或不定期的安全教育工作。
6.1.15.7特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作,禁止擅自操作其它工种的一切设备,支架。(如接电、开机、拆架等等)
6.1.15.8施工班组应自觉做好“落手清工作”,及时清除建筑垃圾,若不听从甲方现场施工管理人员指挥,每发生一次,甲方对乙方处以100-200元/次处罚,若影响下一工序进行的,视情节轻重予以200-1000元/次处罚。6.2甲方权利、义务
6.2.1甲方为乙方施工提供施工用水、电,乙方应当自甲方指定地点接入水、电用于施工。
6.2.2甲方提供本工程钢结构部分的所有原材料及油漆、焊条、切割片等易耗品。6.2.3对乙方提出的安全生产方面的问题,甲方应及时答复或三天内处理、解决。
6.2.4负责对乙方做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。6.2.5按照本合同的约定向乙方支付劳务价款。6.2.6接到乙方竣工验收报告后及时组织竣工验收。
6.2.7对安全生产工作进行整体布臵,管理,有权开展日常的安全生产大检查,对发现的问题及薄弱环节,有权督促乙方限期整改。
7.验收
乙方完工之日起算三日内应当向甲方提交竣工验收报告,甲方在收到乙方提交的竣工验收报告之日起算五日内应当组织有关单位、人员进行验收。
8.结算
本合同工程经竣工验收符合甲方质量要求的,乙方应当在竣工验收完毕之日起算七日内向甲方提交结算书,由甲乙双方进行结算。
9.特别声明
第 4页,共 5页
钢结构安装施工劳务分包合同书
关于本合同工程的结算以及其他任何处臵甲方权益的均须以甲方盖章并经甲方法定代表人签名或甲方法定代表人亲笔签署的委托书授权的人员签名的文件为准,其他任何人员签署前述文件则不是甲方真实意思表示。
10.违约责任
10.1本合同一经签订,甲、乙双方均信守条款,不得违约,否则,违约方应当一次性向相对方支付贰万元人民币的违约金,并承担相对方应对违约方的违约行为、追究违约方的违约责任所花费的包括但不限于聘请律师以及其他专业人员、调查、交通差旅、公证等的费用。
10.2若因乙方原因导致甲方、甲方的发包方、本合同工程业主方受到行政处罚而致使甲方承担处罚责任的,则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的处罚责任。
10.3若因乙方原因致使本合同工程逾期竣工而导致甲方向甲方的发包方、本合同工程业主方承担违约责任、损失(损害)赔偿责任的,则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的前述责任。
11.其他
11.1本合同本合同一式贰 份,甲、乙双方各执壹份,经甲乙双方盖章并各方法定代表人或经办人签署即生效。
11.2本合同附件《安全责任书》为本合同的组成部分。
甲方:
乙方: 地址:
地址: 法定代表人: 身份证号码: 委托代表人: 委托代理人: 电话:
电话:
第 5页,共 5页