2013年全国二级建造师法规模拟题一

第一篇：2013年全国二级建造师法规模拟题一

2013年二级建造师考试《法规》模拟试题一

一、单项选择题（共60题。每题1分。每题备选项中。只有一个最符合题意）

1.下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，()属于行政法规范畴。

A．中华人民共和国建筑法 B．建设工程安全生产管理条例

C．建造师执业资格制度暂行规定 D．建筑业企业资质等级标准

2、按照《建造师执业资格制度暂行规定》，二级建造师可担任()。

A．二级及以下资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理

B．二级及以上资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理

C．建设工程项目的项目经理 D．建设工程项目施工的项目经理

3、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是()。

A．按规定注册 B．按规定备案 C．受聘单位验证 D．主管部门审批

4、二级建造师注册证在()内有效。

A．所在企业的市场分布范围 B．发证机构辖区 C．备案机构辖 D．全国范围

5、在建设工程发包和签订工程合同前，必须向建设行政主管部门申请办理的手续是()。

A．施工许可证 B．报建登记手续 C．规划许可证 D．国土使用证

6、《建筑法》第7条规定：“建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。”

A．施工单位 D．建设单位 C．监理单位 D．设计单位

7、一般情况下，()的建筑工程可以不申请施工许可证。

A．工程投资额在3万元以下或者建筑面积在30平方米以下

B．工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下

C．工程投资额在300万元以下或者建筑面积在3000平方米以下

D．工程投资额在3000万元以下或者建筑面积在30000平方米以下

8、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列关于领取施工许可证应当具备的条件表述不准确的是()。

A．建设资金已经落实 E．已办理了该建筑工程用地批准手续 C．已经确定施工企业

D．施工图设计文件已按约定完成

9、根据《建筑法》，下列不属于领取施工许可证的条件是()。

A．建设资金已经落实 B．有保证工程质量和安全的具体措施

C．已经确定施工企业 D．拆迁工作已经完成

10、《建筑工程施工许可管理办法》规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A．10％ B．20％ C．30％ D．50％

11、发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()日内颁发施工许可证。

A．15 B．20 C．30 D．60

12、根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以二次为限，每次延期不超过()。A．1个月 B．3个月 C．半年 D．1年

13、根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A．7日 B．10 日 C．15日 D．1个月

14、根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工满()的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A．1个月 B．3个月 C．半年 D．1年

15、下列关于法人的表述中，错误的是()。

A．具有民事权利能力

B．具有民事行为能力

C．是自然人和企事业单位的总称

D．能够独立承担民事责任

16．建设工程监理单位不对以下（）所描述的质量责任和义务负责。

A．依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

B．选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

C．不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系

D．应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

17．根据《劳动法》的规定，用人单位应当承担连带责任的情形是（）。

A．用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的

B．用人单位违反法律规定，侵害女职工和未成年的合法权益，并对其造成伤害的 C．用人单位招用尚未解除劳动合同的劳动者，对原用人单位造成经济损失的

D．用人单位违反法律规定的条件解除劳动合同或者故意拖延不订立劳动合同，对劳动者造成损害的 18．在试用期内经证明不符合录用条件的，用人单位（）。

A．可以随时解除劳动合同 B．必须解除劳动合同

C．可以解除合同，但应当提前30 H通知劳动者 D．不得解除劳动合同 19．在工程建筑领域，下列行为中构成工程重大安全事故罪的是（）。

A．某房地产楼盘施工过程中，夜间施工，给周围居民带来了严重的损害

B．某工地施工挖地基，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成一下夜班工人摔人坑中，重伤

C．某工程监理单位在进行检查过程中，发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌的严重后果

D．某矿井主在地下水位超高的情况下，仍然要求工人冒险下井开采，造成严重后果 20．侵权行为与违约行为虽然都是民事违法行为，但存在主要区别，即（）。

A．侵权行为违反的是约定义务，违约行为违反的是合同中的法定义务

B．违约行为侵犯的是绝对权，侵权行为侵犯的是相对权即债权

C．侵权行为违反的是合同中的法定义务，违约行为违反的是约定义务

D．侵权行为的法律责任仅限于财产责任，违约行为的法律责任包括财产责任和非财产责任

21．根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中（）不属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。

A．制定消防安全制度

B．制定消防安全操作规程

C．组织防火检查，及时消除火灾隐患

D．建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度

22．根据《劳动法》，（）以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。

A．乡级

B．县级

C．市级

D．省级 23．下列关于建设工程文件归档的表述正确的是（）。

A．归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行

B．勘察、设计单位应当在任务完成时，将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档

C．施工、监理单位应当在工程竣工验收后，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档

D．凡设计、施工及监理单位需要归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档 24．合同的成立意味着（）。

A．合同具有法律效力

B．当事人对合同内容达成一致

C．合同符合法律规定

D．合同受到法律保护

25．按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

A．订立合同时履行地的政府定价

B．订立合同时履行地的市场价格

C．履行合同时履行地的政府定价

D．履行合同时履行地的市场价格

26．合同约定违约金为3万元，现合同当事人一方因违约给对方造成损失l万元，那么违约方应给对方支付（）万元来承担违约责任。

A．

1B．

2C．

3D．4 27．下列表述中，允许解除合同的情形是（）。

A．法定代表人变更 B．当事人一方发生合并、分立

C．由于不可抗力致使合同目的不能实现 D．当事人一方迟延履行主要义务 28．下列选项中，不可以做投标保证金的是（）。

A．现金

B．银行保函

C．银行汇票

D．担保单位的信用担保

29．依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处（）万元的罚款。

A．1～

5B．1～10

C．3～5

D．5～10 30．关于共同投标协议，说法错误的是（）。

A．共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据

B．没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标

C．共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人

D．联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任 31．根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。

A．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

C．开标由招标人主持，邀请部分投标人参加

D．开标时都应当当众予以拆封、宣读

32．中标人违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，处转让、分包项目金额（）的罚款。

A．3‰以下

B．3‰以上5‰以下

C．5‰以上10‰以下

D．10‰以上

33．我国《安全生产法》规定，从业人员在300人以下的、可以通过委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全生产管理服务的企业有（）。

A．矿山企业

B．水泥生产企业 C．建筑施工企业

D．危险物品生产企业 34．我国《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员，应（）。

A．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B．保证本单位安全生产投入的有效实施

C．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D．立即处理检查中发现的安全问题，不能处理的应及时报告本单位负责人

35．我国《安全生产法》规定，建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A．县级以上人民政府

B．有关主管部门

C．行业协会

D．建设行政主管部门 36．下列属于工程监理单位安全责任的为（）。

A．保证安全生产投 B．审查安全技术措施或专项施工方案

C．对施工现场的安全生产负总责

D．对建设工程项目的安全施工负责 37．建设工程安全生产管理，坚持安全第一、（）的方针。

A．以人为本

B．预防为主

C．质量为主

D．生产服从安全

38．在某工程中，施工单位挪用列入建设工程核算的安全生产作业环境和安全施工措施所需费用100万元，责令限期改正，并可处（）的罚款。

A．5万元以上20万元以下

B．10万元以上20万元以下

C．20万元以上50万元以下

D．10万元以上50万元以下

39．负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是（）。

A．国务院安全生产监督管理部门

B．国务院建设主管部门

C．国务院国防科技工业主管部门

D．国家煤矿安全监察机构

40．以下所描述的质量责任和义务中，不应由工程监理单位负责的是（）。

A．依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

B．选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

C．不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系

D．应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

41．根据《劳动法》的规定，责任人应承担刑事责任的是（）。

A．克扣或者无故拖欠劳动者工资的 B．非法招用未满16周岁的未成年人的

C．强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故 D．拒不支付延长劳动者工作时间的工资报酬 42．下列应承担侵权责任的行为是（）。

A．工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌

B．某建筑公司未按造合同约定的时间竣工

C．工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤

D．工地工人李某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒 43．建筑工程一切险的保险自（）开始生效。

A．工程开工之日或工程用料卸放于工地之日 B．工程开工之后工程用料卸放于工地之日

C．工程开工之日的次日或工程用料卸放于工地之日 D．工程用料卸放于工地之日

44．乙公司授权其采购员去采购甲公司的某产品100件，采购员拿着公司的空白合同书与甲公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当（）。

A．要求乙公司支付200件产品的货款

B．乙公司可以向甲公司无偿退货

C．由甲公司交付100件产品，乙公司支付相应的货款

D．由甲公司交付200件产品，乙公司支付相应的货款

45．对于可撤销合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。

A．1年

B．1.5年

C．2年

D．3年

46．出现违约责任后，要求违约方继续履行合同，对于（）而非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。

A．法律上或者事实上不能履行的 B．质量不符合合同约定要求的

C．债权人在合理的期限内未要求履行的D．债务标的不适于强制履行的 47．施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方不承担违约责任的是（）。

A．因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地

B．因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C．因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D．因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延 48．合同债权的转让（）。

A．必须是全部权利的转让

B．可以是部分权利的转让

C．可以改变部分合同权利的内容

D．必须连同合同义务一起转让

49．依据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（）。

A．由当事人诉请人民法院裁决

B．由当事人申请仲裁委员会裁决

C．推定为未变更

D．视为已变更

50．仲裁是指合同当事人双方达成仲裁协议，自愿将争议交给第三者，由第三者对合同双方（）作出裁决的一种解决争议的方式。

A．权利和义务

B．合同争议

C．一般责任

D．相互责任

51．施工合同纠纷，一般是指（）对施工合同条款的理解产生异议，而不承担相应的义务等原因而产生的纠纷。

A．施工质量监督部门

B．总监理工程师

C．施工合同当事人

D．工商行政部门负责人

52．某采石场向高速公路二标段的承包单位甲路桥公司运送砂石。甲公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场对其提起诉讼。甲公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院缺席进行了判决，这体现了诉讼解决纠纷的（）。

A．公权性

B．强制性

C．程序性

D．独立性

53．在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A．书证

B．物证

C．视听资料

D．勘验笔录

54．在缔约过程中，受要约人对要约的主要条款部分同意，部分作出变更的答复，性质上是（）。

A．部分承诺

B．承诺

C．拒绝承诺

D．新要约 55．下列选项中属于要约的是（）。

A．招股说明书

B．投标书

C．招标公告

D．商品价目表 56．根据我国《民事诉讼法》，当事人可以对下列人员申请回避的是（）。

A．仲裁员、书记员、证人、鉴定人 B．书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人

C．证人、审判员、书记员、勘验人

D．调解员、仲裁员、鉴定人、勘验人 57．下列关于建设工程质量保证金的说法，错误的是（）。

A．全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金

B．采用工程质量工程、工程质量保险等保证方式的，保证金的预留比例应降低

C．发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14内会同承包人按照从事同约定的内容进行核实

D．缺陷责任期可由发、承包双方在合同中约定

58．对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录是（）安全生产管理的主要责任和义务之一。

A．设计单位

B．建设单位

C．施工单位

D．监理单位

59．《建设工程安全生产管理条例》规定，由施工单位对达到一定规模的、危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应当由（）签字后实施。

A．施工单位技术负责人、监理工程师 B．施工单位技术负责人、建设单位负责人

C．建设单位技术负责人、总监理工程师 D．施工单位技术负责人、总监理工程师

60．监理单位发现安全事故隐患没有及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，要求监理单位（）。

A．责令工程停工

B．责令限期改正 C．给予罚款

D．吊销营业资照

二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61、经注册的建造师有下列()情况之一者，由原注册管理机构注销注册。

A．业务水平无明显提高

D．丧失完全民事行为能力

C．因过失发生工程建设重大质量安全事故

D．受刑事处罚

E．同时在两个以上建筑业企业执业 62、建造师的执业范围包括()。

A．担任建设工程项目施工的项目经理

B，行业协会规定的其他业务

C．从事其他施工活动的管理工作

D．地方政府规定的其他业务

E．法律、行政法规或国务院建设行政管理部门规定的其他业务

63、二级建造师应当具备的执业技术能力包括()。

A．了解工程建设的法律、法规、强制性标准和有关行业管理规定

B．接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平

C．能阅读外文图纸资料

D．具有一定的施工管理专业知识

E．具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产

64、建设单位必须在建设工程立项批准后、工程发包前，向()办理工程报建登记手续。

A．建设行政主管部门

B．建设行政主管部门授权的部门

C．县级以上人民政府

D．县级以上人民政府授权的部门

E．建筑业协会

65、根据《建筑工程施工许可管理办法》，颁发施工许可证必须具备的条件包括()。

A．已经办理了建筑工程用地批准手续

B．按照规定应该委托监理的工程已委托监理

C．施工图设计文件等待审查

D．已经确定具备相应资质条件的施工企业

E．建设资金已经落实

66、根据《建筑工程施工许可管理办法》，建设单位申请领取施工许可证的工程()，应当与依法签订的施工承包合同一致。

A．名称

B．地点

C．造价

D．规模

E．质量

67、建筑工程在施工过程中，()发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。

A．设计单位

B．建设单位

C．监理单位

D．施工单位

E．材料供应商

68、下列选项中()是领取建筑工程施工许可证的法律后果。

A．建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

B．在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向建筑工程施工许可证发证机关报告

C．中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报建筑工程施工许可证发证机关核验施工许可证

D．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况

E．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续

69、建设法律关系主体，主要是指参加或管理、监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的()。

A．自然人

B．法人

C．协会

D．政党

E，其他组织

70．建设工程安全生产管理基本制度包括（）。

A．安全生产培训制度

B．安全生产检查制度

C．群防群治制度

D．安全生产教育制度

E．安全责任追究制度 71．下列说法正确的是（）。

A．建设单位可以将拆除工程发包给任何施工单位

B．施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责

C．施工单位可以在资质等级许可的范围外承揽工程

D．工程监理单位和监理工程师应当对建设工程安全生产承担监理责任

E．总承包单位对分包工程的安全生产不承担连带责任

72．根据《劳动法》，有（）情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。A．在试用期内

B．用人单位用暴力手段强迫劳动

C．用人单位用威胁手段强迫劳动

D．用人单位没有应劳动者的要求给予加薪

E．用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬

73．张某向李某发出要约，李某如期收到，则下列（）情形，均会使该要约失效。

A．李某打电话给张某拒绝该要约

B．张某通知李某撤销该要约

C．张某依法撤回要约

D．承诺期限届满，李某未作承诺

E．李某对要约的内容作出实质性变更

74．法律责任的一般构成要件由（）条件构成。

A．有损害结果发生

B．存在违法行为

C．违法行为与损害结果之间有因果关系

D．违法者主观上有过错

E．违法者主观上有过失 75．先期违约的特点是（）。

A．是当事人在缔约之后的违约

B．是当事人在缔约后合同履行期到来之前的违约

C．侵害的是对方当事人期待的债权

D．主要造成对方信赖利益的损害

E．侵害的是当事人现实的债权

76．当事人因重大误解订立的合同，可以（）。

A．不履行合同

B．撤销合同

C．不适当履行合同

D．变更合同

E．维持原合同保持不变

77．合同生效不能违反法律和社会公共利益的含义主要是指（）。

A．合同主体合法

B．合同客体合法

C．合同内容合法

D．合同目的合法

E．合同签订程序合法 78．下列对仲裁的理解正确的有（）。

A．仲裁具有商事性特征，只有公司、企业和其他组织才能为仲裁当事人

B．仲裁具有保密性特征，仲裁的审理过程和裁决结果，非经当事人同意，不得公开

C．仲裁具有独立性特征，仲裁机构的审理活动独立于当地的行政机构和司法机构

D．仲裁具有专业性特征，仲裁员都是某个领域的专家

E．仲裁具有强制性特征，仲裁实行一裁终局 79．关于民事诉讼中的级别管辖，说法正确的是（）。

A．级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限

B．诉讼审判程序为两级终审，因此我国法院也只有两级

C．最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件

D．争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据

E．只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题

80．某工程在订立施工合同过程中，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲裁协议说法错误的是（）。

A．仲裁协议应当采用书面形式

B．仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可

C．仲裁协议应当在纠纷发生前达成

D．仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书

E．没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁

一、单项选择题参考答案

1．B

2．A

3．A

4．B

5．B

6．B

7．B

8．D

9．D 10．D 11．A

12．B

13．D

14．D

15．C

16．D

17．C 18．C

19．C

20．C

21．D

22．B

23．D

24．B

25．B 26．B

27．A

28．D

29．B

30．C

31．C

32．C

33．B 34．D

35．B

36．B

37．B

38．C

39．B

40．D

41．C

42．A

43．A 44．D 45．A

46．B

47．C

48．B

49．C

50．B

51．C

52．B

53．A

54．D

55．B

56．B

57．B

58．C

59．D

60．B

二、多项选择题参考答案

61．BCDE

62．ACE

63．ADE

64．AB

65．ABDE

66．ABD 67．BD

68．ACDE

69．ABE

70．BCE

71．BD

72．ABCE 73．ABDE

74．BD

75．CDE

76．BDE

77．CD

78．CD

79．DE 80．BCD

三、答案解析

1.答案：b

解 析：行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件

2.答案：a

解 析：人事部和建设部2002年12月5日联合发布《建造师执业资格制度暂行规定》(人发[2002]111号)第29条规定：按照建设部颁布的《建筑业企业资质等级标准》，二级建造师可以担任二级及以下建筑业企 业资质的建设工程项目施工的项目经理。

3.答案：a

解 析：建造师执业前提

取得建造师执业资格证书的人员，必须经过注册登记，方可以建造师名义执业。取得建造师执业资格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。

4.答案：b

解 析：二级建造师执业资格的注册办法，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定，颁发辖区内有效的《中华人民共和国二级建造师注册证》，并报建设部或其授权的注册管理机构备案。5.答案：b

解 析：建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。未办理报建登记手续的工程，不得发包，不得签订工程合同。

6.答案：b

解 析：新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。

7.答案：b

解 析：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

8.答案：d

解 析：选项D应该是有满足施工需要的施工图纸及技术资料。

9.答案：d

解 析：选项D应该是需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。

10.答案：d

解 析：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％ 11.答案：a

解 析：发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起15日内颁发施工许可证 12.答案：b

解 析：因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。

13.答案：d

解 析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

14.答案：d

解 析：中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

15.答案：c

解 析：法人与自然人相对，它是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的存在必须具备如下五个条件：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。

16．答案D 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。不属于监理单位的质量责任。21．答案D 考点为消防法关于工程建设活动火灾预防的规定。选项A、B、C是机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责，选项D是劳动安全主管部门的责任。24．答案B

合同的成立只是意味着当事人之间已经就合同的内容达成了一致．但是合同能否产生法律效力还要看它是否符合法律规定。只有符合法律规定的合同才会受到法律的保护，才具有法律效力。因此本题正确答 10 案为B.30．答案C 联合体共同投标中。各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。31．答案C 《招标投标法》第35条规定“开标由招标人主持，邀请所有投标人参加”体现了招标的公开、公平、公正和诚实信用原则。37．答案B

建设工程安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针。38．答案C

施工单位挪用列入建设工程核算的安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，责令限期改正，并可处挪用费用的20％以上50％以下的罚款。41．答案C

“克扣或者无故拖欠劳动者工资的”及“拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬”由劳动部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金：“非法招用未满16周岁的未成年人的”由劳动部门责令改正，处以罚款，情节严重的．由工商行政管理部门吊销营业执照。“强令劳动者违章冒险作业．发生重大伤亡事故”才追究责任人的刑事责任。44．答案D

此题是考无权代理人代订合同行为有效的规定。行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后已被代理人的名义订立合同，相对人有正当的理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。采购员拿着公司的空白合同书与A公司签订合同。A公司有理由相信采购员是全权代理公司的业务，因此本题应选D。47．答案C

当事人之间因不可抗力事件的发生。造成合同不能履行时，依法可以免除责任。因为本题的c选项是发生洪灾后导致的工程拖期，符合违约责任的免责规定，选C.48．答案B

债权转让即合同权利转让，是指合同的债权通过协议将其债权全部或者部分转移给第三人的行为，并不是“必须是全部权利的转让”。55．答案B

要约是指希望和他人订立合同的意思表示。即一方当事人以缔约为目的，向对方当事人提出合同条件，希望对方当事人接受的意思表示。招标说明书、招标公告、商品价目表属于要约邀请。58．答案C 《建设工程安全生产管理条例》第2l条规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，其中包括：对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。61.答案：b, c, d, e

解 析：经注册的建造师有下列六个情况之一的，由原注册管理机构注销注册：

(1)不具有完全民事行为能力的；

(2)受刑事处罚的；

(3)因过错发生工程建设重大质量安全事故或有建筑市场违法违规行为的；

11(4)脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年(含2年)以上的；

(5)同时在2个及以上建筑业企业执业的；

(6)严重违反职业道德的。

62.答案：a, c, e 解 析：建造师执业范围

(1)担任建设工程项目施工的项目经理；

(2)从事其他施工活动的管理工作；

(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。

63.答案：a, d, e

解 析：二级建造师的执业技术能力如下：

(1)了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定；（一级：熟练掌握和运用）

(2)具有一定的施工管理专业知识；（一级：丰富的）

(3)具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产。（丰富经验和资历，较强的施工组织能力）

建造师必须定期接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平。（一级没要求，但要求有一定的外语水平）

64.答案：a, b

解 析：建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。未办理报建登记手续的工程，不得发包，不得签订工程合同。

65.答案：a, b, d, e

解 析：《建筑工程施工许可管理办法》关于申请领取施工许可证的条件

(1)已经办理该建筑工程用地批准手续。

(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。

(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。

(4)已经确定施工企业。

(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。

(6)有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制的专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。

(7)按照规定应该委托监理的工程已委托监理。

(8)建设资金已经落实。66.标准答案：a, b, d

解 析：建设单位申请领取施工许可证的工程名称、地点、规模，应当与依法签订的施工承包合同一致。施工许可证应当放置在施工现场备查。

67.答案：b, d

解 析：建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。

68.答案：a, c, d, e

解 析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年 12 的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。69.答案：a, b, e

解 析：民事法律关系主体是指参加民事活动，受民事法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的自然人、法人和其他组织 72．答案ABCE

劳动者解除劳动合同．应当提前30日以书面形式通知用人单位，有下列情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：在试用期内的；用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。74．答案BD

因为答案A有损害结果发生，在这里损害事实不同于损害结果。同理，答案C也不正确。答案E违法者主观上有过失是违法者主观上有过错的具体表现．所以也不正确。因此，只有答案B、D正确。75．答案CDE

预期违约。又称先期违约或先期拒绝履行，其特点有：（1）预期违约表现为将来不履行合同义务，而不象实际违约表现为现实违反合同义务。（2）预期违约是对期待债权的侵害而不是现实的债权的侵害。（3）预期违约的主张人可以是合同的任何一方当事人。（4）主要造成对方信赖利益的损害。（5）预期违约是一种可能违约。

第二篇：2015年二级建造师模拟题一

2015 年全国二级建造师《建筑工程管理与实务》

考前预测卷一

一、单项选择题（共 20 题,每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意）1.影响建筑构造的环境因素包括自然因素和（）。A．装修标准 B．人为因素 C．技术因素 D．荷载因素

2.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3.关于吊顶工程叙述正确的是（）。A．吊顶工程的木龙骨不需要防火处理

B．长度超过 1500mm 的吊杆可以不增加反向支撑 C．明龙骨吸声板采用搁置法施工时，应该有定位措施 D．主龙骨应沿房间短向布置

4.把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成（）。A．固定铰支座 B．固定支座 C．可动铰支座 D．自由支座

5.对可确定作用的自然灾害，既有结构宜通过结构（）评定其抗灾害能力。A．安全性 B．适用性 C．经济性 D．耐久性 6.下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。

A．普通水泥 B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥 D．粉煤灰水泥

7.在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是（）。A．砂率 B．单位体积用水量 C．拌和方式 D．温度 8.高层建筑物主轴线的竖向投测一般采用（）。

A．内控法 B．外控法 C．内、外控兼顾法 D．轴线法

9.当设计无要求时，在 240mm 厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A．过梁上一皮砖处 B．宽度为 800mm 的窗间墙土 C．距转角 550mm 处 D．梁垫下一皮砖处

10.下列深基坑工程的挖土方案中，（）方案是无支护结构的。A．放坡挖土 B．中心岛式挖土 C．盆式挖土 D．逆作法挖土

11.对有抗渗要求的混凝土，矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于（）d。

A．14 B．18 C．21 D．30 12.下列模板中，（）特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便等。A．组合钢模板 B．钢大模板

C．钢框木（竹）胶合板模板 D．散支散拆胶合板模板 13.施工组织设计应由（）主持编制。A．项目负责人 B．项目总工程师

C．公司项目管理部门 D．公司总工程师

14.钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是（）。A．在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度 B．螺母应和结构件表面的垫圈密贴

C．因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧 D．螺栓紧固度可采用锤击法检查

15.厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（）。A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 16.施工现场临时配电系统中，保护零线（PE）的配线颜色应为（）。A．黄色 B．绿色 C．绿/黄双色 D．淡蓝色

17.下列防水卷材中，具有较好自愈性特点的是（）。

A．APP 改性沥青防水卷材 B．聚乙烯丙纶（涤纶）防水卷材 C．PVC 高分子防水卷材 D．自粘复合防水卷材

18.地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。A．7d B．14d C．21d D．28d 19.关于公共建筑节能改造综合判定标准的说法，正确的是（）。A．全年能耗降低 20％以上，且动态投资回收期小于或等于 6 年时 B．全年能耗降低 20％以上，且静态投资回收期小于或等于 6 年时 C．全年能耗降低 30％以上，且动态投资回收期小于或等于 6 年时 D．全年能耗降低 30％以上，且静态投资回收期小于或等于 6 年时

20.根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202），对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用（）的方法进行检验。A．剥离试验 B．现场抽样试验 C．静载荷试验 D．三性试验

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21.大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。A．二次振捣 B．二次表面抹压 C．控制混凝土内部温度的降温速率 D．尽快降低混凝土表面温度 E．保温保养护

22.危险性较大的分部分项工程专项施工方案的主要内容应包括（）。A．工程概况 B．编制依据 C．工程造价 D．施工工艺 E．施工计划

23.下列对镀膜玻璃描述不正确的是（）。

A．具有良好的隔热性能 B．具有良好采光性 C．可以避免暖房效应 D．具有单向透视性 E．有较高的强度

24.施工总承包单位可以依法将承包范围内的（）工程分包给具有相应专业资质的企业。A．地下室混凝土结构 B．填充墙砌筑作业 C．混凝土框架结构 D．机电设备安装 E．玻璃幕墙

25.轻质隔墙工程应对（）隐蔽工程项目进行验收。A．骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压 B．吊顶内管道、设备的安装及水管试压 C．木龙骨防火、防腐处理 D．填充材料的设置 E．龙骨安装

26.建筑内部防火施工应对下列材料进行抽样检验（）。A．现场阻燃处理后的纺织织物，每种取 2m²检验燃烧性能 B．现场阻燃处理后的木质材料，每种取 4m²检验燃烧性能 C．现场阻燃处理后的钢质材料，每种取 0.2m³检验燃烧性能 D．现场阻燃处理后的泡沫塑料，每种取 0.1m³检验燃烧性能 E．现场阻燃处理后的复合材料，每种取 4m²检验燃烧性能 27.建筑节能分项工程的划分中，墙体节能工程主要包括（）。A．隔热材料 B．保温材料 C．绝热、保温材料 D．饰面层 E．主体结构基层

28.关于民用建筑工程室内环境检测的说法，正确的有（）。

A．民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少 30d 以后、工程交付使用前进行

B．民用建筑工程验收时，每个建筑单体抽检数量不得少于房间总数的 5％，每个建筑单体不得少于 3 间

C．当房间内有 2 个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值 D．对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭 1h 后进行 E．对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行 29.施工过程中，施工组织设计应进行修改或补充的情况有（）。A．工程设计有重大修改 B．有关标准规范修订和废止 C．原审批人员发生变更

D．主要施工资源配置有重大调整 E．施工环境有重大改变

30.关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法，正确的有（）。A．梁侧模应在预应力张拉前拆除 B．梁侧模应在预应力张拉后拆除

C．混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模 D．梁底模应在预应力张拉前拆除 E．梁底模应在预应力张拉后拆除

三、案例分析题（共 4 题，每题 20 分）

（一）【背景资料】

某办公楼工程。地下二层，地上十层，总建筑面积 27000m 3，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单

位签订了施工总承包合同。双方约定工期为 20 个月，建设单位供应部分主要材料。在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图（如图所示），该计划通过了监理工程师的审查和确认。

事件二：工作 B（特种混凝土工程）进行 1 个月后，因建设单位原因修改设计导致停工 2 个月。设计变更后，施工

总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如表所示），索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。

事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作 K 的实际进度在第11 月底时拖后三个月：部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作 H 的实际进度在第 11 月底时拖后一个月；在工作 F 进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作 F 的实际进度在第 11 月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作 K、H、F 工期拖后分别提出了工期索赔。事件四：监理工程师在消防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为 1.6m；食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气罐放置在通风良好的杂物间。【问题】

1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路（以网络图节点表示）？ 2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处？分别说明理由。

3.事件三中，分别分析工作 K、H、F 的总时差，并判断其进度偏差对施工总期的影响，分别判断施工总承包单位就工作 K、H、F 工期索赔是否成立？

4.事件四不妥之处有哪些？分别写出正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法？

（二）【背景资料】

某大型综合商场工程，建筑面积 49500m 2，地下一层，地上二十六层，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建安投资为 22000.00 万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工期自2013 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，面向国内公开招标，有 6 家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：

事件一：市建委制定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有 A、B、C 三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定 E 单位中标。双方签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。事件二： 当地建设主管部门于 10 月 17 日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定：于 10 月 21 日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示；并于 10 月 30 日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。

事件三：模板工程分包单位使用施工升降机运送材料时，因提升机缺少安全停靠装置，导致吊篮坠落，乘坐吊篮的3 名工人中 2 人死亡 1 人重伤。

事件四：在砌体子分部工程验收时，监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收，对可能影响结构安全的裂缝砌体提出整改要求。【问题】 1.事件一中不妥之处有哪些？并分别说明理由。2.事件二中不妥之处有哪些？并分别说明理由。

3.指出事件三中的不妥之处，并分别写出正确做法。施工升降机安全停靠装置有哪些？ 4.事件四中，监理工程师的做法是否妥当？对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收？

（三）【背景资料】

某办公楼工程，建筑面积 45000m 2，钢筋混凝土框架—剪力墙结构，地下一层，地上十二层，层高 5m，抗震等级一级，地下工程防水为混凝土自防水和外防外贴卷材防水。施工过程中，发生了下列事件：

事件一：项目部按规定向监理工程师提交调查 HRB400EΦ12 钢筋复试报告。主要检测数据为：抗拉强度实测值561N/mm 2，屈服强度实测值 460N/mm 2，实测重量 0.816kg/m（HRB400EΦ12 钢筋：屈服强度标准值 400N/mm 2，极限强度标准值 540N/mm 2，理论重量 0.888kg/m）。

事件二：五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表（部分）如下：

事件三：甲施工单位将内部测算的部分费用发至项目经理部，其中人工费 320 万元，材料费 1200 万元，机械使用费 170 万元，检验试验费 20 万元，企业管理费 82 万元，规费 94 万元和税金 69 万元。

事件四：地下室防水构造图如下，在地下防水工程质量检查验收时，监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查，提出了整改要求。

【问题】

1.事件一中计算钢筋的强屈比、超屈比、重量偏差（保留两位小数），并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。2.事件二中指出验收表中的错误，计算表中正确数据的允许偏差合格率。3.事件三中项目的直接成本是多少万元？项目部成本管理的任务有哪些？ 4.事件四中，地下工程防水分为几个等级？Ⅰ级防水的标准是什么？构造图中有何错误？说明外防外贴法施工时工序 A、B、C、D、E 的顺序。

（四）【背景资料】

某住院部工程，钢筋混凝土框架结构，地上 5 层，建筑面积 2.0 万 m 2，主要功能有病房 60 间，教学兼会议室 2 间，每间面积 120m 2，医生值班室 20 间等。建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同，与 B 公司签订了设备安装合同，与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三家公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件。

事件一：公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商 D 公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商D 按照建设单位（业主）与承包商 A 约定的合同金额的 10%向承包商 A 支付管理费，一切责任由承包商 D 承担。

事件二：工程在交付使用前对病房、教学兼会议室、医生值班室进行了污染物浓度检测。事件三：当年 12 月初，结构施工至首层时，市建设行政主管部门组织的考评小组第二次分别对建设、监理、施工单位进行考评，检查组对上次检查给予警告的内容进行了复查，同时检查又发现建设单位对监理的委托内容不详细，部分隐蔽资料监理未及时签字，现场不文明施工、不规范有待改进，质量通病还时有存在，考核讲评中，考核组再次对该现场存在的问题给予了警告。事件四：施工组织设计经施工单位主管部门审核后，施工单位技术负责人书面授权施工单位技术部经理审批。工程开工前，项目技术负责人组织对建设单位项目管理人员及监理单位项目人员进行了交底并做了交底记录。【问题】

1.事件一中 A 公司的做法是否符合国家有关法律规定？其行为属于什么行为？ 2.事件二中对上述功能性房间进行污染物浓度检测时，各抽取数量是多少？

3.事件三中两次考核后，考评小组依据相关规定，对各负责主体和人员会做出哪些处罚？ 4.指出事件四中的不妥之处，并分别说明理由。

考前预测卷一参考答案

一、单项选择题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C C C A B B A C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C A A B C D B D C

二、多项选择题 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ABCE ABDE BE ADE ACDE ABDE BDE BCE ABDE ACE

三、案例分析题

（一）1.事件一中，施工总包单位应该重点控制的线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑩→11 2.事件二中，索赔申请表中有下列不妥：（1）机械设备闲置费补偿计算不妥。

理由是：根据相关规定，机械设备闲置不应按台班费计算，而应该折旧费计算。（2）人工窝工补偿计算不妥。

理由：根据相关规定，人工窝工应按工效降低计算，不应按原人工费单价计算。3.事件三中，TFK=2 月，TFH=0，TFF=2 月；

K 工作拖后 3 个月，影响工期 1 个月，施工单位提出工期索赔成立，理由是：该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致，非承包商责任，且影响工期 1 个月。H 工作拖后 1 个月，影响工期 1 个月，施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致，是承包商责任范围。

F 工作拖后 1 个月，不影响总工期，施工单位提出工期索赔不成立，理由是：该工作总时差为 2 个月，延误时间 1个月，不影响工期，并且该事件也是由于施工单位施工质量不符合要求所致。

4.事件四不妥之处：

（1）手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部高度离地面的高度为 1.6m。正确做法：灭火器应设置在明显的位置，底部离地面的高度应小于 1.5 米。（2）燃气罐放置在杂物间。

正确做法：燃气罐应单独设置存放间。

手提式灭火器还可以设置在托架上、消防箱内。

（二）1.事件一不妥之处有：

（1）市建委指定了专门的招标代理机构。

理由：根据相关规定，任何单位和个人均不得为招标人指定代理机构。（2）建设单位进行了一对一的书面答复。

理由：建设单位对于招标过程中的疑问以书面的形式向所有招标文件的收受人发出。2.事件二中不妥之处有：

（1）施工总承包单位项目经理为二级注册建造师不妥。理由是：根据相关规定，对于一般工业与民用建筑工程，二级建造师只能承担 25 层以下的中小型项目的项目经理。

（2）10 月 30 日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥。理由是：不良行为记录在当地发布记录起7d 内报住房和城乡建设部。3.事件三不妥之处有：

（1）提升机缺少安全停靠装置不妥。正确做法：施工升降机要配备安全装置，并保证可靠灵敏。

（2）提升机载人不妥。正确做法：提升机不允许载人。

施工升降机安全停靠装置有：吊篮安全停靠装置、钢丝绳断绳保护装置、超高限位装置、钢丝绳过路保护装置、钢丝绳拖地保护装置、信号联络装置、警报装置、进料门及高架提升机的超载限制器、下极限限位装置、缓冲器等。

4.监理工程师做法妥当。根据相关规定对有可能影响结构安全性的砌体裂缝应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。

（三）1.事件一中，强屈比=抗拉强度/屈服强度=561/460=1.22，小于 1.25 不合格 超屈比=屈服强度实测值/屈服强度标准值=460/400=1.15，小于 1.3 合格 重量偏差=（0.888-0.816）/0.888=-0.08，不大于 8%，合格 2.事件二中错误之处：层高大于 5 米，允许偏差 10mm。表中允许偏差合格率分别为：

基础 80%、柱梁墙 70%、剪力墙 80%、层高 70%、柱高层高 80% 3.该项目的直接成本为：

320+1200+170+110=1800.00 万元

项目部成本管理的任务有：成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

4.地下防水共分为四个等级，其中一级防水标准是：不允许渗水，结构表面可有少量湿渍。构造图中地下室底板与侧墙施工缝位置不对，应在底板上表面以上 300mm 处；顶板与侧墙施工缝位置不对，应在顶板下 150-300mm 处。外防外贴法施工顺序：A→E→D→C→B

（四）1.事件一中 A 公司的做法不符合国家有关法律的规定。

A 公司的行为属于非法转包行为，这是《招标投标法》中禁止的行为。

2.根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010 的相关规定：对有代表性的房间抽取数量不得少于5％，并不得小于 3 间，房间总数少于 3 间时应对全数检测，因此抽取的数量为病房：60×5％=3，抽取 3 间；教学兼会议室只有两间，全数抽取；医生值班室：20×5％=1，小于 3 间的规定，故应抽取 3 间。

3.第一次检查中也给予了各方警告，本次检查又存在一些管理问题和质量通病，根据相关规定考核小组可能对各责任主体和人员作出以下处罚：（1）分别给予建设、监理、施工企业通报批评；

（2）分别给予施工企业项目经理、监理单位现场总监通报批评。4.不妥之处一：工程开工前，施工单位技术负责人组织设计交底； 理由：工程开工前，施工项目负责人组织设计交底。

不妥之处二：对建设单位项目人员及监理单位项目人员进行交底； 理由：对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底。

第三篇：2009年二级建造师工程法规模拟题

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

背景材料：

赵某于2005年9月通过考试取得了二级建造师资格证书，2006年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2007年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。

根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》和《注册建造师执业工程规模标准》的规定，作答1-4题。

1．赵某可以建造师名义担任（）。

A.各类中小型建设项目施工的项目经理

B.本专业大中型建设项目施工的项目经理

C.各类民用建设项目施工的项目经理

D.蓝天建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

2．变更注册后，赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到（）。

A.2008年9月 B.2009年8月 C.2009年9月 D.2010年9月

3．赵某在变更注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到（）。

A.2011年9月 B.2012年8月 C.2012年9月 D.2013年9月

4．赵某调离原受聘单位后，因原来负责的项目工作需要，仍继续担任该项目施工的项目经理，则他的注册证书将（）。

A.被吊销 B.被撤销 C.需增项 D.失效

背景材料：

某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于2006年10月15日中止施工，2007年10月20日恢复施工。

根据上述背景，按照建筑法施工许可制度的规定，作答5-9题。

5．该工程正常开工的最迟允许日期应为2006年（）。

A.4月19日 B.6月19日 C.6月20日 D.9月20日

6．该建设单位通过申请延期，所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2006年（）为止。

A.7月19日 B.8月19日 C.9月19日 D.12月19日

7．建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有（）。

A.1次 B.2次 C.3 次 D.4次

8．因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年（）。

A.10月15日 B.10月22日 C.11月14日 D.12月14日

9．该工程恢复施工前，该建设单位应当（）。

A.报发证机关核验施工许可证 B.重新申领施工许可证 C.向发证机关报告 D.请发证机关检查施工场地 背景材料： 甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。这两家公司均具备承担该项目的能力和相应的资格条件，双方签订了共同投标协议，参加了资格预审并获通过。

根据上述背景，作答10-12题。

10．甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任的承担方式是（）。

A.甲公司向乙公司承担违约责任 B.甲乙两家公司共同承担违约责任

C.乙公司承担一部分连带责任 D.甲公司与乙公司协商承担违约责任

11．甲公司没能按合同约定的工期完工，造成了一定的经济损失，招标人对联合体成员乙公司提出承担一定比例的债务，乙公司正确的做法是（）。

A.拒绝支付，申明该债务应该由甲公司支付的理由 B.拒绝支付，不需提出任何理由

C.没有拒绝，承担后向甲公司追偿不应当承担的债务

D.没有拒绝，替甲公司承担了本该由甲公司承担的债务

12．在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。

A.变化后的联合体削弱了竞争 B.丙公司事先未经过资格预审

C.新联合体组成的时间过晚 D.新联合体的资质低于规定的最低标准

背景材料：

陈某为某建筑工程软件开发公司（甲公司）技术部经理，与甲公司签订了4年的劳动合同，合同中约定陈某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果离开甲公司，一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职，但没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的规定。合同终止后，陈某没有与公司续约，而应聘到本市另一家公司乙公司。甲公司得知后，以乙公司与本公司有竞争业务关系为由，要求陈某离开乙公司，遭到陈某拒绝。于是甲公司诉请劳动仲裁。

根据上述背景，作答13-14题。

13． 依据《劳动合同法》，甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过()。

A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年

14.结合上述材料，依据《劳动合同法》，下列选项正确的是()。

A.甲公司可以与陈某劳动合同中约定保守甲公司的所有信息的事项。

B.该条约定是没有法律效力的，因为没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的内容

C.陈某应当向甲公司支付违约金 D.陈某应当离开乙公司

背景材料：

某公司2006年12月31日应缴纳税款8万元，由于经营上的原因，几笔大额应收款始终未到账，故经税务机关批准，认为该公司可以延期缴纳税款。但是延期纳税的期限届满时，公司的财务状况并未好转，不但欠缴税额越来越大，而且正常运转也出现困难，为此，经公司董事会研究决定，准备卖掉几台闲置的大型施工机械渡过难关。

根据上述背景，作答15-17题。

15．根据《税收征收管理法》规定，该公司延期缴纳税款的期限，最长不得超过（）。

A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月

16．针对该公司延期后仍未能按时缴纳税款的情形，税务机关可责令该公司（）。

A.限期补交税款8万元

B.除限期补交税款8万元外，还征收万分之五的滞纳金

C.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金

D.除限期补交税款8万元外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金 背景材料：

甲市某房地产公司在乙市投资10万m2“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答22-25题。

22．该施工合同的订立应采用（）。

A.口头形式 B.书面形式 C.其他形式 D.行为推定形式

23．该施工合同的标的应为（）。

A.有形财产 B.无形财产 C.行为 D.工作成果 24．该施工合同的主要履行地点在（）。

A.甲市 B.丙市 C.乙市 D.丁市

25.甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，乙接受，则该合同（）。

A.有效 B.无效 C.担保后有效 D.部分无效

背景材料：

某开发公司与李某于2007年11月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2007年11月15日经过了解，发现开发公司商品房开发手续不全，没有《商品房预售许可证》，当时提供的复印件是假的。

根据上述背景，作答26-29题。

26．该合同属于（）。

A.可撤销合同 B.有效合同 C.无效合同 D.效力待定合同

27．李某要想确认该合同没有法律效力，应当向（）申请。

A.房地产主管部门 B.法院或仲裁机构 C.开发公司 D.消费者协会

28．合同于2007年11月28日被确认无效后，合同没有效力的时间是从（）开始。

A.2007年11月10日 B.2007年11月15日 C.2007年11月20日 D.2007年11月28日

29．本合同虽然被确认为没有效力，但是合同中（）的条款是具有效力的。

A.违约责任 B.数量和质量 C.付款方式 D.解决争议 背景材料：

某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。

根据上述背景，作答30-32题。

30．该合同解除后，下列行为中不正确的是（）。

A.发包方可以不承担违约责任

B.承包方应该终止履行合同

C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失

D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用

31．在结算中，发包方发现承包方完成的混凝土工程蜂窝麻面现象严重，发包方可以（）。

A.不支付工程价款

B.全部支付工程价款

C.以施工质量不合格为由，拒绝赔偿乙方损失

D.要求承包方返工并经验收合格后支付全部工程价款

32．在结算中，承包方提出应考虑支付利息赔偿发包方拖延支付的损失，则利息计算应该考虑（）。

A.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息

B.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息

C.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息

D.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息

背景材料：

某建材供应商与某货运公司签订了钢材运输合同，该合同履行中先后发生了多次变更。在钢材运输过程中，建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点，并承担货运公司增加的运输费用。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答33-35题。

33．该合同的变更不包括（）。A.主体变更 B.客体变更 C.权利、义务变更 D.内容变更

34．建材供应商因销售合同变更而对货运公司的合同变更被称为（）。

A.约定变更 B.法定变更 C.协商变更 D.判决变更

35．该合同变更的效力应当表述为（）。

A.变更的效力仅及于变更的部分 B.未变更部分效力不确定 C.已履行部分应恢复原状 D.当事人丧失赔损请求权

背景材料：

王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，价格为2000元人民币，按规定交了定金，并约定违约金为250元，三天后取货并同时付款。在合同生效后，约定取货的前一天，建材商店通知王军，不能出售给王军这批建筑陶瓷了。

根据上述背景，作答36-40题。

36．该定金可能为（）。

A.200元 B.500元 C.1000元 D.2000元

37．在建材商店违约的前提下，王军最有利的选择应该为（）。

A.违约金条款 B.定金条款 C.同时选择违约金条款和定金条款 D.无法确定

38．此定金合同生效日期为（）。

A.约定之日 B.签订定金合同之日 C.签订购买建筑陶瓷合同之日 D.定金交付之日

39．关于建材商店违约，下列说法正确的是（）。

A.商店要承担缔约过失责任 B.商店属于先期违约 C.商店不承担责任 D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任

40．建材商店违约致使王军无法按时施工，则该商店应该返还王军定金（）元。

A.200 B.300 C.400 D.500 背景材料：

甲建筑工程公司与乙房地产开发公司就写字楼建设项目签订了建设工程承包合同，与此同时，乙房地产开发公司要求甲建筑工程公司提交由银行出具的工程保函。银行根据与甲建筑工程公司订立的保证合同，为其提供了工程保函。

根据上述背景，作答41-42题。

41．银行为甲建筑工程公司提供的工程保函属于（）。

A.主合同 B.从合同 C.无偿合同 D.计划合同

42．银行与甲建筑工程公司订立保证合同时，应采取的正确方式是（）。

A.书面形式 B.口头形式 C.其他形式 D.没有明确规定

背景材料：

某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商经多次催促，发包人始终无法支付结算价款。

根据上述背景，作答43-45题。

43．承包商行使优先受偿权时，可以申请拍卖。接受拍卖申请的单位应是（）。

A.拍卖公司 B.银行 C.法院 D.仲裁机构

44．在拍卖完成后，最先受偿的应是（）。

A.甲材料供应商 B.银行 C.承包商 D.先到先得，没有先后顺序

45．承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在（）。

A.2008年12月1日 B.2009年5月1日 C.2009年12月1日 D.2010年12月1日

背景材料：

北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2006年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性；建设单位则指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定，同时指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料，请求人民法院对该材料证据保全。

根据上述背景，作答46-50题。

46．北方建筑公司应当选择（）起诉。

A.基层人民法院 B.中级人民法院 C.高级人民法院 D.最高人民法院

47．庭审中，北方建筑公司出示的施工承包合同属于（）。

A.书证 B.物证 C.证人证言 D.鉴定结论

48．建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在（）之前提出。

A.提交答辩状 B.举证期限届满 C.开庭 D.判决

49．建设单位对材料证据保全的请求应当在（）之前提出。

A.提交答辩状

B.举证期限届满

C.举证期限届满之前7天

D.判决前

50．该案应当在（）之前审结。

A.2006年12月10日 B.2006年12月31日 C.2007年5月10日 D.2007年11月10日 背景材料：

北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。法院一审判决，要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司对于判决不服，上诉至二审法院。二审法院维持了一审的判决。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍没有支付。

根据上述背景，作答51-55题。

51．此案应到（）所在地法院起诉。

A.原告 B.被告 C.原告或被告 D.项目

52．如果原告发现（）与北方建筑公司有利害关系，不可以申请回避。

A.审判人员 B.书记员 C.翻译人员 D.原告的辩护律师

53．该案件（）。

A.符合先予执行的条件，人民法院可以依职权适用

B.不符合先予执行的条件

C.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，开庭审理前采取先予执行 D.符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，终审判决前采取先予执行

54．北方建筑公司不服判决，其上诉期限为（）天。

A.7 B.10 C.15 D.30

55．北方建筑公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付，则农民工可以在（）之前申请强制执行。

A.2006年9月5日 B.2007年2月5日 C.2007年8月5日 D.2008年8月5日

背景材料：北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此处罚不服。

根据上述背景，作答56-60题。

56．北方建筑公司可以采取的维权途径有（）。

A.只能申请行政复议

B.只能进行行政诉讼 C.可以自由选择行政复议或者行政诉讼

D.只能提起民事诉讼

57．北方建筑公司申请行政复议应当自知道该处罚之日起（）提出。

A.60天内 B.6个月内 C.1年内 D.2年内

58．北方建筑公司申请行政复议只能向（）。

A.甲省建设厅 B.甲省会城市建委 C.国务院 D.甲省政府或者是建设部

59．如果北方建筑公司不服行政复议决定，则（）。

A.不可以提起诉讼

B.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起

C.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起

D.可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起

60．若北方建筑公司对一审判决也不服，则（）。

A.不可以上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.甲省建设厅也可以根据一审判决和行政复议申请人民法院强制执行

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

背景材料：

王某于2006年11月通过考试取得中华人民共和国建造师资格证书，2007年6月1日受聘并注册于具有二级施工企业资质的宏业建筑公司，并取得注册证书。

根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》，作答1-5题。

1．王某以建造师名义执业的范围包括（）。

A.担任宏业建筑公司承建的建设工程施工的项目经理

B.从事宏业建筑公司其他施工活动的管理工作

C.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.宏业建筑公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务

E.担任各类中类型建设工程施工的项目经理

2．王某在与宏业建筑公司签完聘用合同时，提出自己以建造师名义执业应享有下列权利，其中正确的有（）。

A.可对本人执业活动进行解释和辩护

B.亲自保管和使用本人注册证书、执业印章

C.在宏业建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活动

D.对侵犯本人权利的行为进行申述

E.介入与自己有利害关系的商务

3．宏业建筑公司要求王某以建造师名义执业时，应尽到以下义务，其中正确的有（）。

A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德

B.执行技术标准、规范和规程

C.在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人

D.保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密

E.允许他人以自己的名义从事执业活动

4．下列情形中，能导致王某注册证书和执业印章失效的情形有（）。

A.与聘用单位解除了合同关系

B.2008年6月方某本人年满60岁 C.所承建的工程项目的建设单位破产

D.2009年5月31日尚未办理延续注册

E.宏业建筑公司被吊销营业执照

5.下面是一些关于王某从业资格的表述，其中正确的有（）。

A.王某必须在3年内不改变执业范围

B.王某申请延续注册时应提交原注册证书

C.2007年11月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册有效期到2010年11月止

D.王某的初始注册有效期至2010年5月31日

E.因增加执业专业，王某申请专业增项注册

背景材料：

甲建设单位新建办公大楼，该工程采用招标发包，有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择。

根据上述背景，按照《建筑法》的规定，作答6-9题。

6．可供建设单位依法采用的发包方案有（）。

A.将工程发包给一家企业

B.将工程的设计、施工发包给一家企业，工程的采购由自己完成

C.将工程的采购、施工发包给一家企业，工程的设计发包给另一家企业

D.将工程设计发包给一家企业，采购、施工和监理一并发包给另一家企业

E.将工程的设计、采购发包给一家企业，工程的施工发包给另一家企业

7．若建设单位将建筑工程肢解发包，应当承担的法律责任包括（）。

A.有违法所得的，予以没收 B.责令改正 C.吊销资质证书

D.处以罚款 E.责令停业整顿

8．乙施工单位以总包方式中标，中标后该单位欲分包工程，依据法律法规不能实施的行为有（）。

A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位

B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人

C.将其中的主体结构工程分包给丙公司

D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司

E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司

9.下列选项中，导致乙建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有（）。

A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成

B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成D.借用有资质的建筑施工企业名义

E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成 背景材料：

甲建筑公司有140名员工，目前经营发生严重困难，需要裁减人员。公司员工存在以下情况：大学毕业生小张刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同；公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力很强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后也不能胜任工作；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司签定了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要扶养的未成年人的；赵某在公司连续工作了13年，还有3年就到了法定退休年龄；钱某因工负伤，并丧失了部分劳动能力；女职工孙某刚来工作两年，并且正在孕期；员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动动合同；吴某与公司签订的合同期限是3年。

根据上述背景，作答10-13题。

10.依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减()人时，应将裁减人员方案向劳动行政部门报告。

A.10 B.15 C.20 D.25 E.30 11.依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减人员时，应优先留用的员工包括()。

A.小张 B.刘某 C.陈某 D.李某 E.朱某

12.在下列员工中，依据《劳动合同法》，甲建筑公司不得与其解除劳动合同的有()。

A.李某 B.朱某 C.赵某 D.钱某 E.孙某

13.依据《劳动合同法》，与下列人员解除劳动合同后，甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有()。

A.小张 B.刘某 C.陈某 D.周某 E.吴某

背景材料：

某承包商在与某设备公司的设备租赁合同中，承包商拖欠租赁费8万元，而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期，现该公司将8万元债权全部转让给某大学。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答14-16题。

14．该设备租赁合同中，债权人不得转让给第三人的法定情形有（）。

A.根据合同性质不得转让 B.根据合同内容不得转让 C.按照当事人约定不得转让

D.依照法律规定不得转让 E.合同有瑕疵不得转让

15．下列关于该设备公司通知义务的说法，正确的有（）。

A.该公司在权利转让时，可以通知该承包商 B.该公司在权利转让时，应当通知该承包商

C.未经通知，该转让对承包商不发生效力 D.未经通知，该转让对承包商也发生效力 E.该公司转让权利的通知不得撤销，但经该大学同意的除外

16．下列转让效力的表述中，正确的有（）。

A.该8万元的延期利息属于该大学

B.承包商应当向该公司行使抗辩权 C.承包商应当向该大学行使抗辩权

D.承包商应当向该公司行使抵销权 E.承包商应当向该大学行使抵销权

背景材料：

张某向李某发出要约，李某如期收到。

根据上述背景，按照《合同法》的规定，作答17-18题。

17．下列选项中，会使要约失效的情形包括（）。

A.李某打电话给张某拒绝该要约

B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约 C.张某依法撤回要约

D.承诺期限届满，李某未作承诺 E.李某对要约的内容作出实质性变更

18.当李某承诺时对要约的内容作了非实质性变更，则下列表述中正确的是（）。

A.如果张某及时反对，则该承诺无效

B.如果张某及时反对，则该承诺有效 C.如果张某及时反对，则该承诺为新要约

D.如果张某未及时反对，则该承诺有效 E.如果张某未及时反对，则该承诺无效

背景材料：

甲是乙公司职员，因为揭发公司经理的经济问题，而被公司解雇。经劳动仲裁后，甲不服起诉。根据上述背景，作答19-20题。

19．乙公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有（）。

A.举证时限必须由人民法院指定

B.乙公司可以在举证期限届满前提出反诉 C.乙公司在举证时限内未提交证据材料即败诉

D.乙公司不得提延长举证期限的要求

E.公乙司逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证

20.下列关于举证的说法中正确的有（）。A.甲对乙公司作出的解雇决定应负举证责任

B.乙公司对作出的解雇甲的决定应负举证责任

C.甲对解雇的原因负举证责任

D.乙公司对解雇的原因负举证责任

E.甲、乙共同对解雇的原因负举证责任

一、单项选择题 D；2 B；3 B；4 A；5 B； 6 D；7 B；8 C；9 A；10 A；11 C；12 B；13 C；14 B；15 A；16 D；17 D；18 B；19 D；20 A；21 C；22B；23 D；24C；25 A；26 C；27 B；28 A；29 D；30 A； 31 D；32 C；33 A；34 B；35 A；36 A；37 A；38 D；39 B；40 C；41 B；42 A；43 C；44 C；45 B；46 A；47 A；48 B；49 C；50 C；51 B；52 D；53 D；54 C；55 D；56 C；57 A；58 D；59 C；60 C

二、多项选择题 A、B、C；2 A、B、D；3 A、B、D；4 A、E；5 C、E；6 B、D、E；7B、D；8 B、C、D、E；9 A、B、D；10 B、C、D、E；11 D、E；12 C、D、E；13 A、C、D、E；14 A、C、D；15 B、C、E；16 A、C、E；17 A、B、D、E；18 A、C、D；19 A、C、D；20 B、D

第四篇：2014年二级建造师《工程法规》模拟题

2014年二级建造师《工程法规》模拟题及答案(1)

一、单项选择题（40*1.5=60）共40题，每题1.5分.每题的备选项中，只有1个最符合题意。

1.《工程建设标准强制性条文》是()的配套文件。

A.建设工程安全生产管理条例B.建筑法C.施工及验收标准D.建设工程质量管理条例

2.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列要求不属于建设单位质量责任与义务的是()。

A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标

B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案

C.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理企业监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用

3.建设单位应当在工程竣工验收合格后的()内到县级以上人民政府建设主管部门或其他有关部门备案。

A.14天B.15天C.28小时D.一个月

4.施工人员对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.监督机构B.工程监理企业或建设单位C.工程监理企业或上级主管部门D.施工管理人员

5.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由()。

A.法律直接规定B.发包人与承包人自主决定C.法律规定和发承包人双方约定 D.发包人规定

6.根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，下列关于建设工程最低保修期限正确的表述是()。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年

B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年

C.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为5年

D.基础设施工程为100年，房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年

7.建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具()。

A.质量保证书B.咨询评估书C.使用说明书D.质量保修书

8.关于工程监理企业的质量责任和义务不正确的是()。

A.在资质等级许可的范围内承揽工程监理任务，可以像施工单位一样，将部分工程分包出去

B.不得与施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系

C.代表建设单位对施工质量实施监理D.对施工质量承担监理责任

9.在我国，对工程质量统一监督管理的部门是()。

A.国务院建设行政主管部门B.县级以上人民政府建设行政主管部门

C.国家发展与改革委员会D.工程质量监督机构

10.下列关于建设工程监理企业应负的法律责任的叙述中，()是错误的。

A.建设工程监理企业不得转让工程监理业务

D.承包商为谋取非法利益，给业主造成损失的，监理企业无需承担连带赔偿责任

C.建设工程监理企业应当在其资质等级许可范围内，承担工程监理业务

D.建设工程监理企业不按照委托监理合同的约定履行监理义务，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任

11.劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过()个月。

A.3B.6C.9D.1

212.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()天以书面形式通知劳动者本人。

A.10B.15C.20D.30

13.劳动者可以解除劳动合同，但是应当提前()日，以书面形式通知用人单位。

A.7B.10C.20D.30

14.劳动者发生()情形时，用人单位无权解除劳动合同。

A.在试用期间内被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.严重失职，对用人单位利益造成重大损害的 D.因酒后驾车被行政拘留的15.采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同是()。

A.可以解除的劳动合同B.即行终止的劳动合同C.无效劳动合同 D.需要协议解除的劳动合同

16.用人单位不得解除劳动合同的条件之一是()。

A.职工被依法追究刑事责任的B.职工在试用期被证明不符合录用条件的C.职工严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的D.职工患病或者负伤，在规定的医疗期内的17.用人单位濒临破产进行法定整顿期间，或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，应当提前()日向工会或者全体职工说明情况等。

A.7B.10C.15 D.30

18.小刚未满十七岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()。

A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

19.安全生产的监督管理方式不包括()。

A.现场检查监督D.工会民主监督C.公众举报监督D.社会舆论监督

20.建筑施工单位生产经营规模较小的.可以不建立应急救援组织.但应当指定()的应急救援人员。

A.专职B.兼职C.专职和兼职相结合D.消防单位

21.()属于合同形式的正确表述。

A.书面形式和口头形式B.电传C.电报D.电邮

22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的()分开设置，并保持安全距离。

A.办公区与生活区B.备料区与作业区C.办公、生活区与备料区 D.办公、生活区与作业区

23.要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是()

A.新要约B.要约撤回C.要约撤销D.承诺

24.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.1次B.2次C.3次D.4次

25.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国(合同法》规定，要约和承诺的生效是指

()。

A.要约到达受要约人，承诺通知发出B.要约通知发出，承诺通知发出

C.要约通知发出，承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人，承诺通知到达要约人

26.在施工招标文件规定的投标截止日前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该()。

A.要约可以撤回B.承诺不能撤回C.要约是法律行为D.承诺是法律行为

27.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，()，方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志 B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D.建立专门安全管理制度，定期检测评估

28.当事人的()即是要约邀请。

A.招标公告B.投标书C.投标担保书D.中标函

29.承诺对要约内容的非实质性变更指的是()。

A，受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价敦D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

30.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()执行。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格 B.无论上涨还是下降均按原合同价

C.无论上涨还是下降均按新价格 D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格

31.()从订立时起就没有法律约束力。

A.因重大误解而订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同

C.损害社会公共利益的合同D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

32.按照我国<合同法)规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己利益的合同，则该当事人可以()。

A.请求人民法院变更该合同B.拒绝履行合同，宣布无效

C.请求行政主管部门撤销该合同D.请求行政主管部门变更该合同

33.一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲、乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错)，损失承担应为()

A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元的损失

C.甲方赔偿乙方0.5万元的损失D.甲方赔偿乙方2万元的损失

34.合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从()之日开始。

A.合同订立 B.合同开始履行 C.一方向仲裁机构申请撤销合同 D.仲裁机构裁定为可撤销合同

35.甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。

A.4月1日B.5月1日C.5月20日D.6月30日

36.甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于()合同。

A.无效B.可撤销C.效力待定D.可变更

37.订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地

38.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()执行。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格B.无论上涨还是下降均按原合同价

C.无论上涨还是下降均按新价格D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格

39.合同变更的定义()。

A.指当事人对已发生法律效力，且已履行或者完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

B.指当事人对已发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

C.指当事人对还未发生法律效力，且尚未履行或尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

D.指当事人对还未发生法律效力，但已经履行或完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

40.施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应()履行。

A.中止B.终止C.继续D.对要求变更的部分中止

二、多项选择题（20*2=40分）

共20题，每题2分。每题的被选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分。

1、建设工程安全生产管理条例是依据()规定制定的。

A.中华人民共和国建筑法B.中华人民共和国安全法C.中华人民共和国安全生产法

D.中华人民共和国合同法E.中华人民共和国经济法

2、建设工程安全生产管理基本制度包括()。

A.安全生产教育培训制度 B.安全生产检查制度 C.群防群治制度

D.安全生产执行制度 E.安全责任追究制度

3.下列关于劳动安全卫生，正确的是()。

A.新建、改露、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

B.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品

C.用人单位必须对从事有职业危害作业的劳动者应当随时进行健康检查

D.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格

E.劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程

4.根据《劳动法》规定，用人单位应当支付劳动者经济补偿金的情况有()。

A.劳动合同因合同当事人双方协商一致而由用人单位解除

B.劳动合同因合同当事人双方约定的终止条件出现而终止

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，由用人单位解除劳动合同的E.用人单位濒临破产进行法定整顿期间确需裁减人员的5.《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。

A.标的 B.数量、质量C.价款或者报酬D.签订地点E.解决争议的方法

6.甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。

A.在要约到达乙公司之前B.与要约同时C.在乙公司发出承诺前

D.在乙公司发出承诺的同时E.在乙公司发出承诺后.建设单位安全生产管理的主要责任和义务包括()。

A.向施工单位提供有关资料B.审查施工组织设计中的安全技术措施

C.不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位

8.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全实施，必须与主体工程()。

A.同时设计B.同时施工C.同时竣工D.同时准备E.同时投入生产和使用

9.《合同法)规定，要约邀请包括()等。

A.拍卖公告B.招标公告C.递交投标文件D.招股说明书E.寄送价目表

10.建设生产经营单位的安全生产投入包括()。

A.对必备的安全生产条件的资金投入 B.设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的投入

C.安全检查费用 D.劳动防护用品和安全生产培训的费用 E.为从业人员缴纳的保险费

11.关于地域管辖的说法中，正确的有()。

A.地域管辖是在人民法院组织系统内部，从横向确认人民法院的管辖范围，是在级别管辖的基础上确认的B.地域管辖的一般原则是“被告就原告”

C.专属管辖具有排他性 D.法律规定，基层法院管辖第一审民事案件

E.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖

12.合同双方当事人可以约定选择下列()人民法院作为合同纠纷的管辖法院。

A.被告住所地 B.合同履行地 C.合同签订地 D.原告住所地 E.被告当前所在地

13..人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有()。

A.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判

B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决

C.一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审

D.判决适用法律错误的，依法改判 E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

14..当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定的，当提出证据证明存在()情形时，人民法院应该予以准许。

A.鉴定结论有缺陷B.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C.鉴定程序严重违法D.鉴定结论明显依据不足

E.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形

15.当事人在诉讼中提交的证据，在下列表述中，正确的有()。

A.书证应当提交原件B.书证原件遗失不可以提交副本C.物证应当提交原物

D.物证原物遗失不可以用复制品代替E.提交外文书证，不必附有中文译本

16.《合同法》规定，()为无效合同。

A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同

C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 D.违反法律.行政法规的强制性规定的合同

E.因重大误解而订立的合同

17..根据《合同法》的规定，合同效力表述正确的有()o

A.不得约定解除合同的条件B.可以约定合同生效的条件

C.附生效条件的合同，自条件成就时合同生效D.附解除条件的合同，自条件成就时失效

E.附生效期限的合同，自期限届至时生效

18.根据《合同法》的规定，合同变更表述正确的有()。

A.变更必须采用书面形式 B.当事人可以将合同转让给他人

C.当事人经过协商可以改变某些条款的约定

D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容

E.变更的条款对当事人双方有约束力

19.出现()等情形，当事人可以解除合同。

A.不可抗力

B.在履行期限届满之后.当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务

C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行

D.当事人一方延迟履行债务或有其他违法行为，致使不能实现合同目的E.法律规定的其他情形

20.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()违约责任。

A.继续履行B.采取补救措施C.行政拘留D.赔偿损失E.恢复原状

第五篇：2009年二级建造师工程法规模拟题

1、合同无效或者被撤销并不影响合同中独立存在的有关()的条款的效力。

A、违约责任

B、价款或酬金

C、数量与质量

D、解决争议方法

2、下列选项中，()不是专利权的客体。

A、发明

B、实用新型

C、外观设计

D、商标

3、下列关于合同“标的”的表述中，错误的是()。

A、合同标的是合同主体双方的权利义务共同指向的对象

B、合同标的是合同法律关系的客体

C、某工程建材购销合同的标的是建材，即物

D、某工程施工合同的标的是该工程本身，即物

4、()，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、建设项目竣工后

B、建设项目完工后

C、建设项目使用后

D、建设项目设计后

5、不可抗力事件发生后，当事人一方应当()，这是当事人的首要义务。

A、采取措施，减少损失

B、及时通知对方

C、搜集免责的证据

D、向对方提出索赔

6、建设工程纠纷当事人如果不服从第一审人民法院判决，可以上诉至()。

A、最高人民法院

B、中级人民法院

C、上一级人民法院

D、人民检察院

7、在关于投标的禁止性规定中，招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍属于()。

A、投标人之间串通投标

B、投标人与招标人之间串通投标

C、投标人以行贿的手段谋取中标

D、投标人以非法手段骗取中标

8、当事人以房地产进行抵押，抵押合同()之日起生效。

A、签字盖章

B、到主管部门登记

C、债务人不履行债务

D、主合同生效

9、根据《招标投标法》的有关规定，()应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

A、招标人

B、评标委员会

C、工程所在地建设行政主管部门

D、工程所在地县级以上人民政府

10、在工程施工中由于()原因导致工期延误，承包方应该承担违约责任。

A、承包方的设备损坏

B、不可抗力

C、工程量变化

D、设计变更

11、根据《保险法》，()是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。

A、投保人

B、受益人

C、保险人

D、被保险人

12、建设工程勘察设计管理条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书、资格证书的行政处罚，()；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依据法定职权范围决定。依照本条例规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。

A、由建设行政主管部门

B、由其他有关部门依据法定职权范围决定

C、由颁发资质证书、资格证书的机关决定

D、由工商行政管理部门决定

13、抵押将限制的是财产的()。

A、占有权

B、使用权

C、收益权

D、处分权

14、根据《公司法》，有限责任公司经营规模较大的，应设立监事会，其成员不得少于()。

A、3人

B、5人

C、7人

D、9人

15、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行()。

A、指定购买

B、合约购买

C、招标

D、关联交易

16、行政处罚是指由国家行政机关或授权的企事业单位、社会团体，对()违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁，主要有警告、罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留等。

A、政府职能部门

B、危害行为

C、公民和法人 D、单位负责人

17、()是违约责任产生的根本原因。

A、欺诈行为

B、胁迫行为

C、违法行为

D、违约行为

18、权利主体因其他主体的行为而使权利不能实现时有权要求()加以保护并予以制裁。

A、国家机关

B、国家审判机关

C、国家行政机关

D、国家权力机关

19、生产经营单位未与承包单位、()签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

A、发包单位

B、建设单位

C、承租单位

D、施工单位

20、发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对()和其他责任人员依法给予行政处分。

A、直接负责的主管人员

B、建设单位的主管人员

C、勘察设计单位的主管人员

D、施工单位的主管人员

21、缔约过失责任是基于对诚实信用原则在当事人之间产生的一种义务的违反而应当承担的法律责任。对此特定义务性质的表述错误的是()。

A、合同前义务

B、合同义务

C、法定义务

D、附随义务

22、()是指权利人对自己的所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。

A、自物权

B、他物权

C、用益物权

D、担保物权

23、某建设单位的从业人员甲不服从管理，在下列()情况下，甲应先由单位给予批评教育，并依照有关规章制度给与相应的处分。

A、违反安全生产规章制度或者操作规程的B、擅离职守或者逃匿的

C、未与承包单位签订专门的安全生产管理协议的

D、未与承包单位在承包合同中明确各自的安全生产管理职责的24、下列行为中，不能引起债的法律关系产生的是()。

A、一建设单位向若干施工企业发出招标公告

B、某企业在银行取款时，由于银行工作人员疏忽，多支付其2万元 C、某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁

D、建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管

25、下列不属于当事人申请仲裁必须符合的条件的是()。

A、有仲裁协议

B、有具体的仲裁请求和事实、理由

C、有充足的证据

D、属于仲裁委员会的受理范围

26、建造师经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。

A、备案

B、审核

C、注册

D、批准

27、根据《公司法》，有限责任公司董事的任期由公司章程规定，但每届任期不得超过()。

A、3年

B、4年

C、5年

D、7年

28、某施工企业未完成施工之际，恰好遭遇地震，导致在建工程坍塌，从而引起工程纠纷。在这一事件中，引起法律关系产生的情况属于()。

A、社会事件

B、法律事件

C、法律行为

D、意外事件

29、人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合条件的，即立案，并于立案之日起()内将起诉副本发送到被告。

A、7日

B、5日

C、15日

D、30日

30、法律关系的产生，是指法律关系的主体之间形成了一定的()关系。

A、权利和义务

B、合同

C、契约

D、协议

31、《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经()。

A、取得建设工程规划许可证

B、确定建筑施工企业

C、已签订委托监理合同

D、办理工程质量、安全监督手续

32、下列合同中，属于无效合同的是()。

A、主体的权利、义务明显不公平的合同

B、条款不完整的合同 C、条款内容有矛盾的合同

D、损害社会公共利益的合同

33、关于共同投标协议的说法中错误的是()。

A、共同投标协议属于合同关系

B、共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议

C、共同协议不应同投标文件一并提交招标人

D、联合体内部各方通过共同投标协议明确约定各方在中标后要承担的工作和责任

34、取得建造师执业资格，未经()的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。

A、备案

B、审核

C、注册

D、批准

35、下列何种情形下仲裁协议不必然无效、可由当事人进行补充协议的情形是()。

A、约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的

B、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议

C、对仲裁事项或仲裁委员会没有约定的

D、一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的36、根据《公司法》，有限责任公司的董事会是由股东会选举产生的董事组成的业务执行机关，其成员为()人。

A、1～9 B、3～9 C、3～13 D、5～9

37、建筑工程一切险的保险费率通常要根据()确定。

A、风险的大小

B、保险标的C、投保人身份

D、被保险人身份

38、价款或者报酬不明确的，且双方不能达成补充协议，也无法按照合同有关条款或者交易习惯确定，则应按照()履行。

A、履行合同时履行地市场价格

B、订立合同时履行地政府指导价格

C、订立合同时履行地市场价格

D、履行合同时合同订立地的市场价格

39、专利权的客体不包括()。

A、发明

B、技术进步

C、实用新型

D、外观设计

40、根据我国仲裁法的规定，下列选项中关于仲裁机构组织性质的表述哪些是正确的是()A、属民间性组织，独立于行政机关

B、属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局

C、属民间性质，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关

D、属民间性质组织，但各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系 多项选择题

1、《合同法》规定：合同的主要内容包括标的、数量、质量、价款或报酬及()等。

A、违约责任

B、争议的解决方式

C、履行期限、地点、方式

D、权利及义务

E、担保方式

2、第二审人民法院对上诉案件，经过审理，可按照下列()情形，分别处理。

A、驳回上诉，维持原判

B、进行调解

C、驳回起诉

D、依法改判

E、撤销原判，发回重审

3、下列哪些属于民事法律关系的终止()。

A、自然终止

B、自愿终止

C、条件终止

D、协议终止

E、违约终止

4、下列原则中，《合同法》的重要基本原则包括()。

A、遵守法律

B、等价有偿

C、不扰乱社会经济秩序

D、公开审判

E、不损害社会公共利益

5、违反建设工程质量管理条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，()。

A、责令改正，处工程合同价款2%以上4％以下的罚款

B、责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款

C、造成损失的，依法承担赔偿责任

D、造成损失的，依法承担连带赔偿责任

E、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

6、债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有()。

A、保管合同

B、运输合同

C、借款合同

D、加工承揽合同

E、居间合同

7、下列关于抵押说法正确的有()。

A、抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，只需要通知抵押权人

B、转让抵押物和价款明显低于其价值的，抵押权人可以不允许抵押人转让

C、抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 D、抵押人转让抵押物所得的价款归抵押人所有

E、抵押权因抵押物灭失而消失，因灭失所得的赔偿金应作为抵押财产

8、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中()是建设单位安全生产管理的主要责任和义务。

A、向施工单位提供有关资料

B、不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求

C、不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资

D、及时报告安全生产事故隐患

E、保证安全生产投入

9、根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中()属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。

A、制定消防安全制度

B、制定消防安全操作规程

C、对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签

D、不在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火

E、实行防火安全责任制

10、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救的,或者在事故调查处理期间擅离职守或逃匿的，则应承担的法律责任是()。

A、警告

B、降职、撤职

C、对逃匿的处15日以下拘留

D、没收财产

E、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

11、招标活动的基本原则有()。

A、公开原则

B、公平原则

C、平等互利原则

D、公正原则

E、诚实信用原则

12、下列哪些情况属于在评标过程中应作为废标处理的是()。

A、以虚假方式谋取中标

B、低于成本报价竞标

C、不符合资格条件或拒不对投标文件澄清、说明或改正

D、未能在实质上相应的投标

E、联合体投标未附联合体各方共同投标协议

13、建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向()办理工程报建登记手续。

A、建设行政主管部门

B、建设行政主管部门授权的部门

C、县级以上人民政府

D、县级以上人民政府授权的部门

E、建筑业协会

14、下列选项中()是《安全生产法》规定的安全生产从业人员的义务。

A、自觉遵规的义务

B、自觉学习安全生产知识的义务 C、服从指挥的义务

D、危险报告义务

E、对本单位的安全生产工作提出建议的义务

15、建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，则应承担相应的法律责任，下列表述中错误的是，责令改正，()。

A、并处以5～10万元的罚款

B、并处以10～20万元的罚款

C、并处以20～50万元的罚款

D、并处以30～60万元的罚款

E、并处以50～100万元的罚款

16、工程建设标准根据属性不同可分为()。

A、管理标准

B、财务标准

C、技术标准

D、经济标准

E、工作标准

17、违反建设工程安全生产管理条例的规定，对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的、对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的,县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，应承担的法律责任是()。

A、经济责任

B、民事责任

C、行政责任

D、刑事责任

E、法律责任

18、安全生产费用的专款专用是指施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用应当用于()。

A、施工安全防护用具的采购和更新

B、安全施工措施的落实

C、职工安全生产事故的赔偿

D、安全生产条件的改善

E、安全生产事故的调查

19、关于建筑工程一切险的保险期，下列说法正确的有()。

A、建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准

B、建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前，工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准

C、无论地基是否在保险范围内，开工日均不包括打地基在内

D、施工机具保险自其卸放于工地之日起生效

E、保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

20、一级建造师应具备的执业技术能力包括()。

A、具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有丰富的施工管理专业知识

B、能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定

C、具有丰富的施工管理实践经验和资历，有较强的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产

D、接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平

E、有一定的外语水平

21、债权债务概括转让的形式有()。

A、债权转让

B、债务转移

C、合同承担

D、合同变更

E、因企业的合并而发生的债权债务的转移

22、根据《劳动法》，劳动者有()情形之一的，用人单位可随时解除劳动合同。

A、在试用期间被证明不符合录用条件

B、严重违反劳动纪律

C、严重违反用人单位规章制度

D、被依法追究民事责任

E、被依法追究刑事责任

23、下列选项中，()符合《建设工程安全生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施安全管理的规定。

A、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

B、安装、拆卸施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督

C、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全说明，办理验收手续并签字

D、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，不得继续使用

E、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责

24、建设法律关系主体，主要是指参加、管理或监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的()。

A、自然人

B、法人

C、其他组织

D、政党

E、协会

25、违反建筑法规定，()，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

A、未取得施工许可证

B、承包单位不具有相应资质条件的C、承包单位不具有施工条件的D、开工报告未经批准擅自施工的E、不具有开工条件的26、为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，不得与负责审批建设项目环境影响评价文件的()存在任何利益关系。A、环境保护行政主管部门

B、建设单位

C、鉴定单位

D、其他有关审批部门

E、施工单位

27、下列选项中，属于建筑工程从业的经济组织包括()。

A、施工单位

B、勘察单位

C、设计单位

D、建设单位

E、工程监理单位

28、根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中()符合工程监理单位质量责任和义务的规定。

A、工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

B、工程监理单位不得转让工程监理业务

C、工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理

D、工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理

E、工程监理单位不得与被监理工程的施工承包单位有非正常的联系

29、建设工程纠纷仲裁的解决有以下特点()。

A、体现当事人的意思自治

B、裁决的终局性

C、执行的强制性

D、当事人在仲裁过程中对抗的平等性

E、保密性

30、下列合同中，适用《合同法》的是()。

A、保管合同

B、收养合同

C、借款合同

D、委托合同

E、供用电合同 单项选择题答案

1：D|2：D|3：D|4：A|5：D|6：C|7：B|8：B|9：A|10：A|11：D|12：C|13：D|14：A|15：C|16：C|17：D|18：A|19：C|20：A|21：B|22：A|23：A|24：A|25：C|26：C|27：A|28：B|29：B|30：A|31：C|32：D|33：C|34：C|35：C|36：C|37：A|38：C|39：B|40：A 多项选择题答案

1：A、B、C、|2：A、D、E、|3：A、D、E、|4：A、C、E、|5：A、C、E、|6：A、B、D、|7：C、E、|8：A、B、C、E、|9：A、B、E、|10：B、C、E、|11：A、B、D、E、|12：A、B、C、D、|13：A、B、|14：A、B、D、|15：A、B、D、E、|16：A、C、E、|17：C、D、|18：A、B、D、|19：B、D、E、|20：A、B、C、E、|21：C、E、|22：A、B、C、E、|23：A、B、C、E、|24：A、B、C、|25：A、D、|26：A、D、|27：A、B、C、E、|28：A、B、C、|29：A、B、C、D、E、|30：A、C、D、E、