楼顶字施工方案[范文]

第一篇：楼顶字施工方案[范文]

华东勘测设计研究院楼顶发光字

施工方案

编制：

审核：

审定：

日期：

华东勘测设计研究院施工方案；

一、工程概况：泰达时代广场楼顶，拟建标语牌尺寸为38.25m*7.2m； 二、二方案编制依据 2.1本项目施工图纸；

2.2本工程内部质量、安全、环境管理体系文件，公司标准及管理制度；

2.3我公司拟建类似工程长期积累的施工经验； 2.4我公司各项资源配备以及本地区可利用资源和施；

三、工程特点分析

3.1施工难度大：由于本工程建筑施工已经基本完成，现场构件及设备只能依靠卷扬机运输。

3.2 构件品种多：本工程因各种钢构件需工厂加工制作，然后装车运至施工现场，各种构配件必须有组织、有计划按照图纸要求分类编号，小构件需分类打包。水平方向三根横杆必须在钢架按照完成后方可加工，构件长度尺寸多

3.3 施工安全：本工程在已经完成的建筑屋面上施工，四周无任何防护措施，楼层高，因此本工程的安全为施工中的重中之重。四 施工部署 4.1 实施目标 4.1.1 质量目标：合格 4.1.2 安全文明施工：采取有效措施，杜绝工伤、死亡及一切安全事故发生。4.2 施工准备工作 4.2.1 设计阶段

根据建设单位意图，了解其总体设想，并根据施工图进行详图设计并组织施工。4.2.2 原材料供应阶段

(1)根据建设单位审核的施工图进行原材料采购

（2）所有原材料应提供材料合格证等合格证明文件，并根据要求进行材料复检。4.2.3 制作运输阶段

（1）钢构件在开始制作前，因安排相关人员进行技术交底工作。（2）技术交底完工后，因根据工程特点制定详细施工方案。（3）因本工程钢构件为厂内制作、厂外安装，所有钢构件制作因详细区分各安装单元构件

（4）钢构件制作安装过程中，因注意各种材料的收集及整理工作。

（5）钢构件上屋面前，因提前安排好运输车辆及吊装设备（卷扬机）。4.3 施工协调管理 4.3.1 与设计人员的协调

（1）施工过程中与设计人员保持联系、配合，积极解决施工过程中的疑难问题。

（2）充分考虑施工过程中的各种结构问题，完善施工图设计。4.3.2 与建设单位的协调

（1）积极与建设单位保持联系，精心施工，确保工程中各项技术指标合格

（2）主动接受建设单位施工过程中的监督，定期向建设单位汇报工程进展情况，对于需要建设单位协调工作，因立即向有关负责人汇报并请求解决。4.4 施工现场平面布置

4.4.1 由于本工程工期紧且位于已完成建筑屋面，为确保快速、安全、有效地开展施工且不影响地面卫生整洁及过多占用场地，现场材料运输至楼底下后即组织吊装运至楼顶。4.4.2 解决临时用水、用电

主要施工机械设备用电在现场配电箱，电源从业主提供的配电箱引入；因钢工程为干作业，故施工过程中除生活用水外基本无需用水。五 施工组织

5.1 项目管理层的组织及选派 本工程特点和重要意义，决定了管理人员的配备必需全面且具有较高的专业素质，我公司具备丰富的施工经验及管理水平，在施工管理及协调控制能力上有很大优势。而在施工人员组织上有广泛选择空间，在组建工程项目管理班子时，我公司选派曾施工过类似工程具有丰富工作经验的施工人员参与本工程的建设及管理。

5.2 项目质量管理

在主材方面，要有出场合格证和质保书，其他材料，我们将货比三家，从质量上，单价上把关。六 工艺流程

根据实际情况，按先立钢结构支撑结构，再安装发光字的原则施工。本工程分为两个施工段，每一施工段按以下流程施工：搭设脚手架→安装钢结构支撑→安装亚克力发光字 6.1 搭设脚手架 6.1.1 脚手架材料规定

脚手架采用外径为48mm,壁厚为3.5mm,质量符合《普通碳素结构钢技术条件中A3的规定。

6.1.2 在各轴线间搭设满堂脚手架作卸料平台，从外墙内边40cm后搭设行人通道，宽为1.5m.四周挂安全网。6.3.1 组装（1）钢结构组装前,应按施工图、施工方案及其下料单,清点和检查加工件的材质、规格、数量和加工质量,并将组件连接接触部位和沿焊缝边缘每边30～50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢等清除干净。

6.3.2 除锈、施涂 6.3.4 钢结构安装

（1）材料到达现场前，我公司将派人进驻现场，为安装工作做好充分准备。

（2）本工程安装原则为我公司指导施工人员操作，组织挑选各种必需工种人员，并进行施工前安装技术及安全交底工作，同时贯彻落实工程质量及安全目标。

本工程建筑物为已经完成施工，无塔吊等可利用的垂直运输工具，因此钢结构垂直运输采用卷扬机运至屋面。根据本工程的结构形式，钢结构安装的工艺流程为：

构件运输到位→设备调试就位→构件屋面上拼装→骨架整体吊装→骨架临时支撑→骨架柱脚焊接→相应骨架支撑安装→主体结构验收→亚克力发光字安装。七 高空安全保证措施 7.1 安全管理体系及安全目标

7.1.1 安全生产管理目标：杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故频率低于0.6%，职业病发生率为零。7.1.2安全生产达标目标：按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99检查达到优良。7.1.3安全生产管理体系

成立以项目经理为第一责任人的由安全员、施工工长、设备员、技术员、班组长组成的安全管理领导小组。负责日常的安全检查和监督。安全员每天进行一次检查，由专职安全员组织班组进行一次安全

小结，专职安全员负责日常的安全监督、安全生产检查。7.2 高空安全生产措施

7.2.1 认真落实安全生产岗位责任制，做到分工、责任双落实。严格遵守安全生产六大纪律。

7.2.2 进入施工现场，必须戴安全帽，高空作业人员必须戴安全带、挂好安全带，穿防滑鞋，扎紧带好劳动工具。电焊工、电工等特殊工种必须持证上岗。

7.2.3 所有机械设备必须接零、接地保护、配电箱设置漏电保护器，施工用电缆路必须保证绝对高度绝缘，且专门管理。

7.2.3 上人屋顶盖板要安排专人守护，非工作人员不得进入，下班应及时锁好盖板，防止无关人员进入施工现场。

7.2.4组织工人尤其是新进场工人（包括分包队伍）结合现场实际情况进行安全生产规章制度和安全技术操作规程学习，搞好安全生产“三级”教育，对所有施工人员进行安全交底，并对高空作业的工人进行体检，严禁恐高症者、禁忌病症者进入高空现场。以确保安全施工。

7.2.5 做好防暑降温工作。7.2.5 严禁酒后和带病作业。

7.2.6 工前对机具进行试用转，保证机具性能良好。

7.2.7 架设上下安全梯架、通道，并保证牢固、稳定、安全性。7.2.8 梯架、通道、支撑架体严禁堆放材料杂物，确保梯架通道顺畅。必要时必须张挂安全网。

7.2.9 起吊构件、料具要捆、锁、扣紧固牢靠，设有专人指挥。操作人员要听从指挥，服从信号。紧密配合。

7.2.10 严禁利用起吊设备、升降设施运送上下人员。吊物未放稳时不得攀爬，起重物下严禁站人和人员通过。

7.2.11高架使用物资、料具必须放置有序、稳定牢固，以防掉落。7.2.12 高空行走、攀爬时严禁手持物件，高空作业不得随手抛落物品，以防伤人。

7.2.13脚手架搭设符合规程要求并经常检查维修，作业前先检查稳定性。脚手架卸料平台四周及行人通道两边因设安全网。7.2.14脚手架搭设安全通道，通道不得堆放过多物件，两边设置安全网，垃圾和废料及时清理运走。

7.2.15遇有五级以上大风及恶劣天气时应停止高空作业。7.2.16当现场需要焊接时，焊接部位下面屋面应铺木板防止屋面起火。

7.2.17 工地应设置消防管理器材，并加强对用火制度的管理。以预防火灾的发生。

7.2.18 高架构造物应设避雷装置。7.2.19 施工现场设置安全警告标志。

7.2.20 供电线路按“三相五线、三级管理、二级保护”的要求分别供电。

7.2.21 配合安全检查，对安全检查人员安全要求必须坚决服从、认真执行。

第二篇：楼顶发光字施工方案

XX勘测设计研究院楼顶发光字

施工方案

编制：

审核：

审定：

日期：

XX勘测设计研究院施工方案；

一、工程概况：泰达时代广场楼顶，拟建标语牌尺寸为38.25m*7.2m；

二、二方案编制依据

2.1本项目施工图纸；

2.2本工程内部质量、安全、环境管理体系文件，公司标准及管理制度；

2.3我公司拟建类似工程长期积累的施工经验；

2.4我公司各项资源配备以及本地区可利用资源和施；

三、工程特点分析

3.1施工难度大：由于本工程建筑施工已经基本完成，现场构件及设备只能依靠卷扬机运输。

3.2

构件品种多：本工程因各种钢构件需工厂加工制作，然后装车运至施工现场，各种构配件必须有组织、有计划按照图纸要求分类编号，小构件需分类打包。水平方向三根横杆必须在钢架按照完成后方可加工，构件长度尺寸多

3.3

施工安全：本工程在已经完成的建筑屋面上施工，四周无任何防护措施，楼层高，因此本工程的安全为施工中的重中之重。

四

施工部署

4.1

实施目标

4.1.1

质量目标：合格

4.1.2

安全文明施工：采取有效措施，杜绝工伤、死亡及一切安全事故发生。

4.2

施工准备工作

4.2.1

设计阶段

根据建设单位意图，了解其总体设想，并根据施工图进行详图设计并组织施工。

4.2.2

原材料供应阶段

(1)

根据建设单位审核的施工图进行原材料采购

（2）

所有原材料应提供材料合格证等合格证明文件，并根据要求进行材料复检。

4.2.3

制作运输阶段

（1）

钢构件在开始制作前，因安排相关人员进行技术交底工作。

（2）

技术交底完工后，因根据工程特点制定详细施工方案。

（3）

因本工程钢构件为厂内制作、厂外安装，所有钢构件制作因详细区分各安装单元构件

（4）

钢构件制作安装过程中，因注意各种材料的收集及整理工作。

（5）

钢构件上屋面前，因提前安排好运输车辆及吊装设备（卷扬机）。

4.3

施工协调管理

4.3.1

与设计人员的协调

（1）施工过程中与设计人员保持联系、配合，积极解决施工过程中的疑难问题。

（2）充分考虑施工过程中的各种结构问题，完善施工图设计。

4.3.2

与建设单位的协调

（1）积极与建设单位保持联系，精心施工，确保工程中各项技术指标合格

（2）主动接受建设单位施工过程中的监督，定期向建设单位汇报工程进展情况，对于需要建设单位协调工作，因立即向有关负责人汇报并请求解决。

4.4

施工现场平面布置

4.4.1

由于本工程工期紧且位于已完成建筑屋面，为确保快速、安全、有效地开展施工且不影响地面卫生整洁及过多占用场地，现场材料运输至楼底下后即组织吊装运至楼顶。

4.4.2

解决临时用水、用电

主要施工机械设备用电在现场配电箱，电源从业主提供的配电箱引入；因钢工程为干作业，故施工过程中除生活用水外基本无需用水。

五

施工组织

5.1

项目管理层的组织及选派

本工程特点和重要意义，决定了管理人员的配备必需全面且具有较高的专业素质，我公司具备丰富的施工经验及管理水平，在施工管理及协调控制能力上有很大优势。而在施工人员组织上有广泛选择空间，在组建工程项目管理班子时，我公司选派曾施工过类似工程具有丰富工作经验的施工人员参与本工程的建设及管理。

5.2

项目质量管理

在主材方面，要有出场合格证和质保书，其他材料，我们将货比三家，从质量上，单价上把关。

六

工艺流程

根据实际情况，按先立钢结构支撑结构，再安装发光字的原则施工。本工程分为两个施工段，每一施工段按以下流程施工：搭设脚手架→安装钢结构支撑→安装亚克力发光字

6.1

搭设脚手架

6.1.1

脚手架材料规定

脚手架采用外径为48mm,壁厚为3.5mm,质量符合《普通碳素结构钢技术条件中A3的规定。

6.1.2

在各轴线间搭设满堂脚手架作卸料平台，从外墙内边40cm后搭设行人通道，宽为1.5m.四周挂安全网。

6.3.1

组装

（1）钢结构组装前,应按施工图、施工方案及其下料单,清点和检查加工件的材质、规格、数量和加工质量,并将组件连接接触部位和沿焊缝边缘每边30～50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢等清除干净。

6.3.2

除锈、施涂

6.3.4

钢结构安装

（1）材料到达现场前，我公司将派人进驻现场，为安装工作做好充分准备。

（2）本工程安装原则为我公司指导施工人员操作，组织挑选各种必需工种人员，并进行施工前安装技术及安全交底工作，同时贯彻落实工程质量及安全目标。

本工程建筑物为已经完成施工，无塔吊等可利用的垂直运输工具，因此钢结构垂直运输采用卷扬机运至屋面。根据本工程的结构形式，钢结构安装的工艺流程为：

构件运输到位→设备调试就位→构件屋面上拼装→骨架整体吊装→骨架临时支撑→骨架柱脚焊接→相应骨架支撑安装→主体结构验收→亚克力发光字安装。

七

高空安全保证措施

7.1

安全管理体系及安全目标

7.1.1

安全生产管理目标：杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故频率低于0.6%，职业病发生率为零。

7.1.2安全生产达标目标：按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99检查达到优良。

7.1.3安全生产管理体系

成立以项目经理为第一责任人的由安全员、施工工长、设备员、技术员、班组长组成的安全管理领导小组。负责日常的安全检查和监督。安全员每天进行一次检查，由专职安全员组织班组进行一次安全

小结，专职安全员负责日常的安全监督、安全生产检查。

7.2

高空安全生产措施

7.2.1

认真落实安全生产岗位责任制，做到分工、责任双落实。严格遵守安全生产六大纪律。

7.2.2

进入施工现场，必须戴安全帽，高空作业人员必须戴安全带、挂好安全带，穿防滑鞋，扎紧带好劳动工具。电焊工、电工等特殊工种必须持证上岗。

7.2.3

所有机械设备必须接零、接地保护、配电箱设置漏电保护器，施工用电缆路必须保证绝对高度绝缘，且专门管理。

7.2.3

上人屋顶盖板要安排专人守护，非工作人员不得进入，下班应及时锁好盖板，防止无关人员进入施工现场。

7.2.4组织工人尤其是新进场工人（包括分包队伍）结合现场实际情况进行安全生产规章制度和安全技术操作规程学习，搞好安全生产“三级”教育，对所有施工人员进行安全交底，并对高空作业的工人进行体检，严禁恐高症者、禁忌病症者进入高空现场。以确保安全施工。

7.2.5

做好防暑降温工作。

7.2.5

严禁酒后和带病作业。

7.2.6

工前对机具进行试用转，保证机具性能良好。

7.2.7

架设上下安全梯架、通道，并保证牢固、稳定、安全性。

7.2.8

梯架、通道、支撑架体严禁堆放材料杂物，确保梯架通道顺畅。必要时必须张挂安全网。

7.2.9

起吊构件、料具要捆、锁、扣紧固牢靠，设有专人指挥。操作人员要听从指挥，服从信号。紧密配合。

7.2.10

严禁利用起吊设备、升降设施运送上下人员。吊物未放稳时不得攀爬，起重物下严禁站人和人员通过。

7.2.11高架使用物资、料具必须放置有序、稳定牢固，以防掉落。

7.2.12

高空行走、攀爬时严禁手持物件，高空作业不得随手抛落物品，以防伤人。

7.2.13脚手架搭设符合规程要求并经常检查维修，作业前先检查稳定性。脚手架卸料平台四周及行人通道两边因设安全网。

7.2.14脚手架搭设安全通道，通道不得堆放过多物件，两边设置安全网，垃圾和废料及时清理运走。

7.2.15遇有五级以上大风及恶劣天气时应停止高空作业。

7.2.16当现场需要焊接时，焊接部位下面屋面应铺木板防止屋面起火。

7.2.17

工地应设置消防管理器材，并加强对用火制度的管理。以预防火灾的发生。

7.2.18

高架构造物应设避雷装置。

7.2.19

施工现场设置安全警告标志。

7.2.20

供电线路按“三相五线、三级管理、二级保护”的要求分别供电。

7.2.21

配合安全检查，对安全检查人员安全要求必须坚决服从、认真执行。

文档内容仅供参考

第三篇：楼顶施工协议书

施工协议书

甲方：×××××（以下简称甲方）

乙方：×××××（以下简称乙方）

甲方要将该司的楼顶的铁棚建设工程承包给乙方来完成，为了更好的施工，明确工程内容及双方责任，现经甲、乙双方反复协商，达成如下协议，由双方共同遵守：

一、甲方将楼顶的铁棚工程（包括铁棚的防锈油漆等）包给乙方施工，甲方负责

将工程所需要的原材料运到一楼空场地上，由乙方负责将原材料运送到楼顶的施工现场。

二、施工所需用到的焊机等工具以及需要的人员将由乙方自己配备，在施工期间，乙方工人的伙食等工程之外的日常费用由乙方负责。

三、工程质量以及验收标准：

按现状施工条件，乙方必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

四、安全事项：

乙方应按安全规范要求组织施工，确保安全，杜绝一切安全事故的发生，在 施工过程中造成安全事故，由乙方负责处理并承担一切责任，与甲方无关。

五、工期：本次施工的工期为 10 个晴天，自开始施工当天开始计算。

六、付款方式：

乙方在竣工后由甲方对工程进行验收，验收合格，甲方将一次性付清乙方的壹万伍仟元整的工程款。

七、其它：

若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

该协议书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算工程款后自然失效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

负责人：负责人：

签约日期：签约日期：

第四篇：楼顶防水施工合同

楼顶防水施工合同1

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理 再铺自粘卷材。

第二条 工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日

第三条 工程质量要求及工作范围

第四条 合同价款：

第五条 安全施工

乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的`费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条 验收及付款方式

乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年，一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。

第七条 付款方式

工程验收合格后，凭验收签字单据结算。

第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表：（签字） 乙方代表（签字）

年月日：

楼顶防水施工合同2

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称甲方)

经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：

一、工程范围：屋面 m2左右，单价 元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为x元整。

二、材料要求： 。

三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。

四、工程时间：签订全同之日 个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。

五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。

七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

楼顶防水施工合同3

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：武汉鑫民宾馆

3、施工方案及材料说明：

第二条 工期：

第三条 工程质量要求及工作范围

1、保证材料质量及工程质量

2、第四条

第五条 安全施工

乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的.责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条 验收及付款方式

乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。

第七条 付款方式

工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。

第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方代表：(签字) 乙方代表(签字)

_____年_____月_____日

楼顶防水施工合同4

甲方：_______________

乙方：_______________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点：层山小学院内

2、工程名称：层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水

3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

4、二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等：

1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。

2、单价为45元/平方米，共1638平方米(其中：教学楼1008平方米，餐厅楼630平方米，合计1638平方米)，共计73710元。

四、工期：

20xx年2月12日-20日。

五、工程质量：

1、工程质量标准：合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB18242-20_)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。

六、合同价款与支付方式

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米45元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的.，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

七、甲方承诺

按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

八、其他事项：

1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。

甲方(盖章)：_______________乙方(签字)：_______________

_______年____月____日

楼顶防水施工合同5

建设单位：以下简称甲方;

施工单位：以下简称乙方;

合同名称：

根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。

内容如下：

一、发包方式：

技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。

二、发包范围：

屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。

三、工程总造价(约34108.00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：

以现场实际方量为准;

四、付款方式：

1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。

2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;

3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方;

五、工程质量与施工安全

1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。

2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的`民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。

3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。

六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。

七、双方责任

1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。

2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。

3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。

4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。

5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。

6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。

7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。

八、合同期限： ， 年 月 日始 年 月 日此。

九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。

十、争议与解决

若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。

十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。

十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第五篇：楼顶防水施工合同

楼顶防水施工合同

甲方：太康县毛庄镇第一初级中学

乙方：

依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点：毛庄镇一中校园内

2、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水

3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等：

1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

2、全部包工包料，单价为40元/平方。

3、面积：按甲方确认的实做面积结算。

四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量：

1、工程质量标准：合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»（GB18242-2000)，防水施工所用的材料必须有产

品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

六、合同价款与支付方式

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积40元。不再另计任何费用。

达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、其他事项：

1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：乙方：

年月日年月日