2009年一级建造师考试机电真题及答案[定稿]

第一篇：2009年一级建造师考试机电真题及答案[定稿]

2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷及答案

专业工程管理与实务（机电工程专业）

一、单项选择（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.平面控制网的测量方法有（）。

A.三角测量法、导线测量法、水准测量法 B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法 C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法 D.三角测量法、导线测量法、三边测量法 『正确答案』D

2.无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。A.橡胶B.陶瓷 C.塑料D.涂料 『正确答案』B

3.负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的（）倍。A.B.C.1/D.1/ 『正确答案』A

4.自动控制的闭环控制系统特点之一是（）。

A.控制作用的传递具有单向性 B.由偏差产生对系统输入量的控制 C.抗干扰性较差

D.由偏差产生对系统被控量的控制 『正确答案』D 5.在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是（）。A.密度大的流体，流速取小些

B.对含有固体杂质的流体，流速取大些

C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值 D.黏度大的流体，流速取小些 『正确答案』C

6.三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为（）。A.L1、N、L2、L3B.L1、L2、N、L3 C.L1、L2、L3、ND.N、L1、L2、L3 『正确答案』A

7.长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线（）工作。A.交桩B.定位 C.测量D.放线 『正确答案』A

8.管道上的热工仪表应按（）的位置进行安装。A.便于操作B.业主要求 C.设计确定D.现场协调 『正确答案』C

9.对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（）确定，不得任意改变。A.设计B.规范 C.试验D.业主 『正确答案』C

10.现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（）进行检查。A.几何尺寸B.每道焊口 C.开口位置D.外圆周长差 『正确答案』B

11.通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。A.建设B.施工 C.设计D.监理 『正确答案』B 12.消防工程现场检查主要是核查（）是否符合经审核批准的消防设计。A.测试的结果B.有关书面资料 C.工程实体D.工艺设备和仪表 『正确答案』C

13.起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。A.低碳钢B.中碳钢 C.高碳钢D.合金钢 『正确答案』C 14.把焊接变形降到最小的焊接方法是（）。A.气体保护焊B.电弧焊 C.埋弧自动焊D.气焊 『正确答案』A

15.施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请（）检定。A.仲裁B.使用 C.首次D.周期 『正确答案』D

16.为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意。

A.供电部门B.电力行政管理部门 C.建设单位D.安全监督部门 『正确答案』A

17.依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。A.国务院B.省级 C.市级D.低级 『正确答案』A

18.《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍。A.1.10B.1.15 C.1.25D.1.50 『正确答案』D

19.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。

A.焊接作业指导书B.焊接工艺评定 C.焊接工艺方案D.焊接规程 『正确答案』A

20.钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的（）倍。A.1.1B.1.15 C.1.20D.1.25 『正确答案』B

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。A.监视建筑设备的运行状态 B.实施超限调整

C.自动调节建筑设备的运行状态 D.自动诊断并修复设备故障 E.实现能源管理自动化 『正确答案』ABCE

22.验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查（）是否符合设计要求。

A.强度B.水泥 C.配合比D.砂石 E.养护

『正确答案』ACE 23.大型设备的解体安装要保证（）。

A.设备的定位位置精度B.各设备间相互位置精度 C.再现设备制造精度D.再现设备装配精度 E.各设备间相对运动精度 『正确答案』ABCD

24.成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。A.机械、电气闭锁应动作准确、可靠 B.动、静触头的中心线应一致，接触紧密

C.柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固 D.柜内照明齐全

E.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠 『正确答案』ABDE

25.位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有（）。A.平面度B.平行度 C.同轴度D.圆柱度 E.对称度

『正确答案』BCE

26.起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的（）。A.自重B.额定起重量

C.最大幅度D.最大起升高度 E.工作速度

『正确答案』BCDE

27.主持焊接工艺评定的人员应是（）。A.探伤工程师B.焊接工程师 C.金相分析师D.热处理工程师 E.焊接技师 『正确答案』BE

28.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，（）须带负荷试运转。A.风机B.车床 C.泵D.铣床 E.压缩机

『正确答案』ACE

29.高压真空断路器在验收时，制造厂应提供（）等技术文件。A.产品说明书B.试验记录 C.调整记录D.合格证件 E.安装图纸

『正确答案』ABDE

30.工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是（）。A.应在采暖环境中进行

B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃ C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上 D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃ E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂 『正确答案』ABC

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料

某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制定了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制定防范措施；定期组织安全生产检查和分析，制定相应预防措施；严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法；制定和执行安全生产管理办法等。问题

1.根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素? 『正确答案』该工程主要风险因素有：物体打击（砸伤）、山体滑坡、触电（雷击）、高处坠落、爆炸、冻伤（6分）。

2.根据所识别的风险因素，指出该工程会出现的紧急状态。『正确答案』该工程的紧急状态主要有：触电（雷击）、高空坠落、爆炸、滑坡（4分）。3.风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作? 『正确答案』风险管理组负责：对本项目运行过程中的特殊活动主要风险因素进行识别、评价（分析）（2分），针对风险采取预防和降低措施（2分）。

4.简述风险管理策划中对班组长要求的看法。班组长在风险管理策划中应负责哪些工作? 『正确答案』对班组长的要求不对（1分），班组长应对每天的施工活动进行危险分析（1分），工作中向班组成员交待危险源（1分），采取预防措施（落实措施）（1分）。5.背景资料中，项目经理还应负哪些安全职责? 『正确答案』项目经理应负的安全职责还有：认真贯彻安全生产法规和规章制度（1分），严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度（1分）。

（二）背景资料

某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。

工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。问题

1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。

『正确答案』安装公司采购冷水机组的采买程序是：向厂商实施询价（1分），接受厂商报价（1分）对厂商的报价评审（1分），与厂商协调（谈判）价格（1分），签订合同（1分）。

2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容? 『正确答案』安装公司与厂商订立的设备供债合同中还应有冷水机组等设备的包装标准（1分），验收方法（1分），运输要求（1分）,供货期限（1分）违约责任（1分）。3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？

『正确答案』冷水机组等设备的开箱验收，参加的人员还应有业主（1分），监理单位（1分），供货厂商（1分），海关（1分），商检部门（1分）代表。

4.针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？

『正确答案』安装公司在订立设备采购合同时。应在合同条款中明确供货商应承担的风险责任（1分）和赔偿条件（违约条款）（1分），进行相应的投保（保险）（1分）。5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。

『正确答案』因为安装公司与业主签订的机电工程合同价为固定总价（1分），设备采购合同是安装公司与厂商签订的（1分），所以安装公司增加的费用不能向业主索赔。

（三）背景资料

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：（1）已编制了试运行方案和操作规程；（2）建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。

联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。

问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称；装置、车间、工段或生产系统名称；试运行结果评定；附件：建设单位盖章、现场代表签字；设计单位盖章、现场单位签字；施工单位盖章、现场单位签字。问题

1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。

『正确答案』按照联动试运行的分工，施工单位不负责组织实施试运行（1分），设计单位不负责编制方案（1分）。

正确的做法是：由建设单位组织编制联动试运行方案（2分）并组织实施（2分）。2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。

『正确答案』第（1）条件中：试运行方案还应经过批准（2分）。

第（2）条件中：试运行参加人员还应通过安全生产考试（或持证上岗）（2分）。

3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任？说明理由。

『正确答案』应由施工单位承担质量责任（2分）。中间交接只是保管、使用责任的移交（1分），施工单位仍应对工程施工质量（交工验收）负责（3分）。

4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施？ 『正确答案』在联动试运行前，应采取的措施是：（1）将压缩机与试运行系统隔离（进行保护）（1分），（2）切断动力源（解除连锁）（1分）。5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。『正确答案』缺少“试运行时间”（1分），“试运行情况”（1分）两项。

（四）背景资料

某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。

该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。

该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。问题

1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？ 『正确答案』该工程项目应编制单位工程施工组织设计（机电安装工程施工组织设计）（2分）。专项施工方案有：压机吊装方案（2分），压力管道组焊和试压方案（压力管道安装方案）（1分）和单机试运行方案（1分）。

2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？

『正确答案』项目部进行设备监造验收的主要依据是：设备订货合同（2分）；设计文件（设备技术规范书、图纸和材料清册）（2分）；监造大纲（2分）。3.计算每套压机吊装方案的成本费用。『正确答案』第一套吊装方案的成本费用 50×30×50+200000+25000=300000（元）（4分）第二套吊装方案的成本费用

50×30×50×（1－70%）+10000×2×14+25000×（1－30%）=320000（元）（4分）4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？

『正确答案』技术经济分析：用技术先进、安全可靠、工期缩短、降低成本等方面进行比较（2分），为以后安装工序创造条件，按合同约定还可以获得提前工期奖（5000×8=40000元）（2分）。

结论：该项目部应选用第二套吊装方案（4分）。

5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少？ 『正确答案』采用第二套压机吊装方案后的实际成本费用：320000-8×5000=280000（元）吊装成本降低率：=12.5%（2分）。

（五）背景资料

某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：

事件

一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工；

事件

二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工；

事件

三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格；

事件

四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。问题

1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施? 『正确答案』雨季空气湿度大（1分）焊条易受潮（1分）、焊缝积水或锈蚀（1分）。措施：焊条烘干（1分），焊条保温（如保温桶）（1分），焊件局部干燥（1分）、防雨措施（如防雨棚等）（1分），焊缝除锈或清理（1分）。

2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。（注：绘制在答题卡上）

『正确答案』

（答出第一层面因素人、机、料、法、环各得1分，最多4分；每个支线至少各答对一个可得1分，最多4分。）

3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担？说明理由。『正确答案』应由总包单位负主要责任（2分）理由：①设备是总包单位采购（1分）；②设备是总包单位监造（1分）；③设备出厂进场由总包单位验收（1分）。

4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。『正确答案』验收评定单位缺监理单位（2分），质量监督部门（2分），分包单位（1分）。5.工程验评后，分包单位应做哪些工作？

『正确答案』分包单位应整理工程交工技术资料（2分）并移交给总包单位（2分）。

第二篇：2012一级建造师《机电实务》真题及答案解析

2012一级建造师《机电实务》真题及答案解析

（案例分析题）

案例分析题

【案例1】

某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥，桥高30m，跨度为80m+136m+80m，箱梁宽l4.5m。底板宽8米，箱梁高度由根部的7.5m渐变到3.0m。根据设计要求，0号、l号段混凝土为托架浇筑，然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工，挂篮采用自锚式结构。

施工项目部根据该桥的特点，编制了施工组织设计，经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装托架并预压，施工0号、l号段，在1号段混凝土浇筑完成后，在节段上拼装挂篮。

施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项：施丁作业人员为了方便施工，自行拆除了安全防护设施;电缆支架绑在了挂篮上;工机具材料在挂篮一一.侧集中堆放。

安全资料检查时发现：只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单，要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充有关记录。

问题：

1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。

2.补充挂篮进人下一节施工前的必要工 序。

3.针对挂篮施工检查不合格项，给出正确做法。

4.项目部应补充哪些记录?

【案例2】

A公司中标承建某污水处理厂扩建工程，新建构筑物包括沉淀池、曝气池及进水泵房，其中沉淀池采用预制装配式预应力混凝土结构，池体直径为40m，池壁高6m，设计水深4.5m.鉴于运行管理因素，在沉淀池施工前，建设单位将预制装配式预应力混凝土结构变更为现浇无粘接预应力结构，并与施工单位签订了变更协议。

项目部重新编制了施工方案，列出池壁施工主要工序：

(1)安装模板;

(2)绑扎钢筋;

(3)浇筑混凝土;

(4)安装预应力筋;

(5)张拉预应力。

同时，明确了各工序的施工技术措施，方案中还包括满水试验。

项目部造价管理部门重新校对工程量清单，并对底板、池壁、无粘接预应力三个项目的综合单价及主要的措施费进行调整后报建设单位。

施工过程中发生如下事件：预应力张拉作业时平台突然失稳，一名张拉作业人员从平台上摔到地面摔成重伤;项目部及时上报A公司并参与事故调查，查清事故原因后，继续进行张拉施工。

问题：

1.将背景资料中工序按常规流程进行排序(用序号排列)。

2.沉淀池满水试验的浸湿面积由哪些部分组成?(不需计算)。

3.根据清单计价规范，变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价应如何确定?

4.沉淀池施工的措施费项目应如何调整?

5.根据有关事故处理原则，继续张拉施工前还应做好哪些工作?

【案例3】

某小区新建热源工程，安装了3台14MW燃气热水锅炉。建设单位通过招投标程序发包给A公司，并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防审批手续以及施工许可证。

A公司制定了详细的施工组织设计，并履行了报批手续。施工 过程中出现了如下情况：

(1)A公司征得建设单位同意，将锅炉安装工程分包给了具有资质的B公司，并在建设行政主管鄙门办理了合同备案。

(2)设备安装前，B公司与A公司在监理单位的组织下办理了交接手续。

(3)在设备安装过程中，当地特种设备安全监察机构到工地检查发现参建单位尚未到监察机构办理相关手续，违反了 有关规定。燃烧器出 厂资料中仅有出厂合格证。

(4)B公司已委托第三方无损检测单位进行探伤检测。委托前已对其资质进行了审核，并通过了监理单位的审批。

问题：

1.B公司与A公司应办理哪些方面的交接手续?

2.请指出参建单位中的哪一方应到监察机构办理相关手续，并写出手续名称。

3.燃烧器出厂资料中，还应包括什么?

4.请列出B公司对无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。

【案例4】

A公司中标某市污水管工程，总长1.7千米。采用1.6～1.8m混凝土管，其埋深为一4.1～一4.3m，各井间距8～10m.地址条件为黏性土层，地下水位置在距离地面一3.5m.项目部确定采用两台顶管机同时作业，一号顶管机从8#井作为始发井向北顶进，二号顶管机从10#井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置(施工位置如-F图)，编制了顶管工程施工方案，并已经通过专家论证。

施工过程中发生如下事件：

(1)因拆迁原因，使9#井不能开工。第二台顶管设备放置在项目部附近小区绿地暂存28天。

(2)在穿越施工条件齐全后，为了满足建设方要求，项目部将10#井作为第二台顶管设备的始发井。向原8#井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。

问题：

1.本工程中工作井是否需要编制专项方案，说明理由。

2.占小区绿地暂存设备，应履行哪些程序或手续?

3.10#井改为向8#井预进的始发井，应做好哪些技术准备工作?

4.项目经理批准施工变更方案是否妥当?说明理由。

5.项目部就事件(1)的拆迁影响，可否向建设方索赔?如果索赔，简述索赔项目。

【案例5】

A公司中标北方地区某郊野公园施工项目，内容包括绿化栽植、园林给水排水、夜景照明、土方工程、园路及广场铺装，合同期为4月1日至l2月31日。A公司项目拟定施工顺序：土方工程一给排水一-，园路、广场铺装一绿化栽植一夜景照明。

因拆迁等因素影响，给、排水和土方工程完成后，ll月中旬才进入园路及铺装施工。园林主干路施工中发生了如下事情：

(1)土质路基含水率较大，项目部在现场掺加石灰进行处理后碾压成型。

(2)为不干扰临近疗养院，振动压路机作业时取消了振动实压。

(3)路基层为级配碎石层，现场检查发现骨料最大粒径约50ram;采用沥青乳液下封层养护3天后进入下一道工序施工。

(4)路面层施工时天气晴朗，日最高温度为+3℃，项目部在没有采取特殊措施的情况下，抢工摊铺。

绿化栽植进入冬期，项目部选择天气较好、气温较高时段组织了数十株大雪松和银杏移栽，每株树木用三根直径50turn的竹竿固定支撑，在此期间，还进行了铺砌草块施工，翌年4月，路面出现了局部沉陷、裂缝等病害。

问题：

1.指出园路施工存在哪些不妥之处，给出正确做法。

2.分析并指出园路出现病害的主要原因。

3.指出东期绿化移植有哪些不妥之处，给出正确做法。

4.补充项目部应采用的园路的冬期施工措施。

答案

案例分析题

【案例l】答：

1.本题考核施工组织设计的审批要求。

本案例施工组织设计由总监工程师审批不合规定。

理由：施工组织设计应经项目经理组织、技术负责人编制，报企业技术负责人审批，盖章，报建设方、监理工程师审核后实施。

2.本题考核挂篮施工工序。

应补充的挂篮进入下一节施工前的必要工序有：挂篮就位、按规范性能检测完成一绑扎钢筋一立模一浇筑混凝土，施加预应力，挂篮对称前移一进入F一节段一，直至合拢。

3.本题考核挂篮检查的要求。本案例不合格项主要有：

(1)拆除防护设施不正确。因为按规范高空作业必须有保证操作安全措施。正确做法：责令立即改正，预防再次被拆。

(2)电缆直接绑在挂篮上不妥。因为挂篮为金属构件.容易导致触电事故。正确做法①电缆加套管②按预定路线布置③较规范做法：将电缆M型折叠圈沿钢丝滑行，滑行部位设帘钩。

(3)二机具材料不准在挂篮一侧堆放。因为保持两肩平衡是悬臂浇筑安全质量的关键。正确做法：①必须上墩的钢材水泥和工 机具等总重量不得超计算限额。②按重量在桥墩两侧均衡放置，防止发生倾斜。

4.本题考核安全检查记录的基本内容。应补充的记录主要有：

(1)安全部分：技术交底记录、例会记录、事故及处理记录、整改通知记录、特种作业人员登记、培训记录等。

(2)其它记录还有：设计变更记录、质量检查记录，隐蔽工程检查记录等。

【案例2】答：

1.本题考核池壁施工工序。

改正后的池壁施工工序为：①安装模板一②绑扎钢筋一④安装预应力筋一③浇筑混凝土一⑤张拉预应力。

2.本题考核沉淀池满水试验浸湿面积的组成。

水池渗水量计算。按池壁(不含内隔墙、和池底的浸湿面积计算。

3.本题考核变更后的综合单价的确定原则。

变更后的综合单价的确定原则：

(1)合同已有适用项目综合单价的.执行原合同综合单价;

(2)合同中：有类似项目综合单价的，参照合同中的综合单价执行;

(3)合同中既没有适用项目叉没有类似项目综合单价时，由承包人提出合理的综合单价，经发包人确定后执行。

本例中，(1)沉淀池底板不变，按原(优路网校)有单价。其他类似施工参照水泵房定价。

(2)池壁现浇，可参照本项目的同类：工程曝气池确定。

(3)电热预应力施工单价需要项目部重新提出，经建设方确认。

4.本题考核措施费项目的调整方法。措施费的确定方法如下：

(1)合同中已有适用项目措施费的，按合同中的执行;

(2)合同中没有适用项目措施费的，由承包人提出合理的措施费，经发包人确定后执行。且措施费计算中，如果能准确计算工程量的，应按综合单价计价，如果不能准确计算工程量或不能计算工程量的应按“项”计价。

本例中，装配改现浇，应调整：①新增现浇模板费用。②新增预应力的费用。③调整原装配的吊具费。5.本题考核事故处理的原则。

组织张拉前事故处理还应做的工作：

(1)事故处理应执行四不放过原则：事故原因未查明不放过、事故责任者没有得到处罚不放过、相关人员没有得到安全教育不放过、没有制订‘整改措施不放过。

(2)针对本例，组织张拉前还应：①针对查明的事故原因，对原先没有考虑或考虑不足的安全隐患制订更为系统的防护措施;②对直接作业人员进行更深层的安全技术交底;③重新组织安全培训，考核合格后持证上岗。

【案例3】答：

1.本题考核总承包单位与分包单位之间的手续交接要求。B公司与A公司应办理的交接手续：

(1)技术资料交接：A向B提供总包合同复印件;各种批件、设计图纸、水文地质资料;安全技术交底等;

(2)现场交接：施工组织设计、施工方案、提供场地通道界定;现场坐标及绝对高程基准点等;

(3)工序交接：吊点的数量及位置，设备基础位置、表面质量、几何尺寸、标高及混凝土质量，预留孔洞的位置、尺寸及标高、地脚螺栓等共同交验。

2.本题考核建设方的职责。

建设力应到监察机构(当地技术监督局)办理《特种设备使用申请》手续，登记备案，接受定期检验审核。

3.本题考核燃烧器出厂资料的内容。

燃烧器出厂资料除了使用说明书，还应包括：

(1)产品质量合格证书;

(2)性能榆测报告;

(3)形式试验报告(复印件);

(4)安装图纸;

(5)维修保养说明;

(6)装箱清单;

(7)其他资料。

4.本题考核无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。B公司应审核无损检测单位及其人员的资格审核：

(1)营业执照;

(2)企业代码证;

(3)无损检测单位资质证书(B级以上);

(4)无损检测人员资质证书;

(5)业务经验和检验业绩;

(6)技术人员配备等级;

(7)设备和技术条件、ISO 质量体系证明;

(8)专门人员培堋记录等。

【案例4】答：

1.本题考核专项方案编制的要求。需要编制专项方案。

理由：工 作井是采用检查井改造的，其埋深为4.1～4.3m，最浅处深度都达到5.7m，混凝土管直径1.6～1.8m，带水顶管作业，属于危险性较大的分部分项工程，方案需经专家论证。

2.本题考核设备占用绿地应履行的程序。

任何单位和个人都不得擅自更改城市(优路网校)绿地规划性质和改变城市绿地的地形、地貌、水体、植被。如果需要占用的，应经过城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并办理临时用地手续。

本例中，占用绿地前。应先经过城市绿化行政主管部门批准，征得小区业主委员会和管理处同意(补偿协议)，限期归还、恢复原貌。

3.本题考核顶进施丁.方法的技术准备工作。

10#井改为向8#井顶进的始发井，应做的技术准备 工作如下：

(1)必须执行变更程序。

(2)开工前必须编制专项施工方案，并按规定程序报批。

(3)技术负责人对全体施T人员进行书两技术交底，交底资料签字保存并归档。

(4)调查和保护施工影响区内的建构筑物和地下管线，本例中如近接的桥梁桩基和地下管线等。

(5)对检查井进行加固.布置千斤顶、顶柱、后背。

(6)工作井上方设截水沟和防淹强.防止地表水流入工作井。

(7)交通导行方案，工作井范围内没围挡，警示标志，夜问红灯示警。

(8)对桥梁监 测变形量。

4.本题考核施王变更方案的要求。项目经理批准施工 变更方案不妥。理由：施工方案的变更必须报企业负责人和总监理工程师批准后方能实施。本案例中的顶管工程属于超过一

定规模的危险性较大的分部分项工程，编制的施工方案必须组织专家论证，根据论证报告修改完善施工方案，报企业负责人、总监理工稷师、建设单位项目负责人签字后，由专职安全员监督执行。执行总承包的，还应有总包单位和分包单位技术负责人的签字。

5.本题考核索赔项目的内容。

项目部可以向建设单位索赔工期和机械窝工 费。

理由：因为拆迁不是项目部的责任，因拆迁延期导致施一r受到影响，理应索赔。

可以索赔的项目包括：工期、机械窝工导致的窝]一费(机械设备在保管过程中发生的费用也应索赔人员窝工费、利润。

【案例5】答：

1.本题考核园路施工技术要求。

案例中同路施工存在的不妥之处主要有：

(1)现场直接加石灰拌合灰土路基做法不妥，灰±含水率、岔厌率及拌合质量难以保证。

正确做法：对于土质路基含水率较高的时候.可以采用翻挖、晾晒的方法使水分挥发，以使其接近最佳含水率。

(2)因怕扰民丽取消压路机振动不妥，难以保证压实度;

正确做法：不能关闭振动装置，可采取其他降低噪声的措施：避免夜间施工或采取有效的隔声、消声、吸声措施。

(3)级配碎石基层用沥青乳液下封层养护3d不妥，养护时间不足，正确做法：养护时间不少于7d，一般为7～14d。

(4)级配碎石骨料最大粒径达50mm不妥，用作基层时.粒料最大粒径不宜超过37.5mm。正确做法：过筛.骨料最大粒径为37.5mm.并形成连续级配。

(5)最高气温+3℃，没有采取措施不妥。

正确做法：必须采取冬季施工措施，否则应停止施工。

2.本题考核园路出现病害的主要原因。

翌年产生沉陷、裂缝的主要原因如下：

(1)因为压实作业时关闭了振动，导致压实度不够.下封层养护时间太短，基层强度还未达到要求，是翌年产生路面沉陷的主要原因。

(2)冬季施工没有采取必要措施，也没有停工：是造成翌年路面裂缝的主要原因。

3.本题考核冬期绿化移植技术要求。

本案例中，冬期绿化移植不妥之处在于：

(1)本案例中冬季组织移植数十株雪松和银杏树不妥。

正确做法：不应在冬期一次组织大量树木的移植，因为成活率受到影响，大树移植的时间最好是在树木的休眠期，春季树木萌芽(优路网校)期和秋季落叶后为最佳时间。如有特别需要，也可以选择生长旺季的夏季移植，但最好选择连续阴天和降雨前后移植。

(2)用50mm竹竿固定大树不妥，竹竿是柔性材料，不牢固。

正确做法：应选用硬质的材料，如木杆，采用三柱支撑法进行固定。

(3)冬天铺砌草块不妥。

正确做法：南方温暖地区，铺砌草块四季均可，但北方地区，铺砌草块宜在春、夏、秋季进行。

4.本题考核园路冬期施工技术措施。

园林末路中，可采用水泥混凝土路面和沥青混凝土路面。本案例未明确说明采用哪一种路面形式，敝分别说明两种路面的冬季施工的相应措施：

水泥混凝土路面的冬季施工要点：

(1)混凝土浇筑温度不低于+5℃;

(2)可以加热水或加热砂石的方法提高温度，水加热不超过60℃，砂石不超过40。C，但不能直接加热水泥。

(3)混合料的温度不能超过35℃，不能采用含冰雪的砂石。

(4)可适当掺加早强剂、速凝剂、防冻剂等外加剂。

(5)基层应干燥，洁净。不得有冰雪和积水。混凝土浇筑时气温高于+ 5℃。

(6)混凝土抗弯拉强度小于IMPa，抗压强度小于5MPa时，不得受冻。

(7)及时覆盖保温.不得洒水养护，养护时问不少于28天。

(8)坚持当天成活，避免夜间、大风、雨、雪天气施工;

基层进入冬期措施：视环境最低温度洒防冻溶液，随喷洒随碾压，路基进入冬期措施：以机械开挖为主，人工开挖为辅，开挖冻土至设计高程。如果当天无法开挖至设计标高时，下班 前应将开挖面刨松或进行覆盖，以免受冻等措施。

沥青混凝土路耐的冬季施工措施为：

(1)提高生产温度、出厂 温度、施工温度。

(2)运输时保温覆盖.(3)下 卧层应干燥洁净，无冰、雪、霜。

(4)采用“三快两及时”方针，即“决卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”。

第三篇：2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年9月16日，一建的所有科目考试已经结束，不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案，看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦!

东学教育网都理解大家想估分的心情，所以，夜以继日马不停蹄，在第一时间搜集了《机电实务》的试题，大家可以参考真题解析对答案啦!2018一建机电实务真题答案(网友版)1.卷扬机容绳量校核：

答案：钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括 答案：变速器

5.自动喷水灭火系统安装，管道试压的紧后工序是： B管道冲洗 D减压阀安装

6.机械设备典型零部件安装，正确的是： A 联轴器旋转120

B 圆柱齿轮接触斑点在边缘

C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用： B T型头螺栓

C.固定地脚螺栓个

8.预制钢结构检验，批次划分： A 1000个一批，不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是：

A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括

A 固定支架 B 滑动支架C 跟踪支架

11、汇流箱接线前，注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开

12.最高效且节省油料的喷涂方法：高压无气喷涂 13.绝热层施工，正确的是 C 多层材料，逐层捆扎 陶瓷纤维层铺法，不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点:

16.热交换器采用哪种材料制成： D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装?

A 2级 B：A3制造许可 C：锅炉2级 D：压力管道 2级

【案例】

1.劳动力计划调整后，3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些? 解析：劳动力优化配置的依据：项目的进度计划：项目的劳动力资源供应环境

2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa，最短实验持续时间是多少?

解析：实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于一个，强度试验压力为公称压力的1.5倍。

3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图，**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调?

**外独除锈前，D公司质量员对钢筒外表面进行了检查，外表面平整，还重**缝表面，焊缝余高均小于2mm，井平滑过渡，满足施工质量验收规范要求。

4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

案例：烟囱安装，首次使用新材料，施工单位需要制定哪些焊接工艺文件?焊工应取得什么证书?

焊接工艺评定报告、预焊接工艺规程、焊接工艺规程;《职业技能鉴定资格证书》、《特种作业操作证》、钢结构焊接合格证、《特种设备作业人员证》

5.案例:钢筒外表面除锈应采取哪一种方法?焊缝表面不允许存在的缺陷有哪些?

喷射除锈法，焊缝表面不允许存在的缺陷包括：裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满

7.防雷接地引下线与接地装置和接闪器还有那些连接方式 卡接器连接、螺栓连接 8.降低接地电阻的方法： 换土、降阻剂、接地模块

9.鉴定合格的电能表为什么不能使用?项目部编制的监理周报和月报有哪些主要内容? 设备监造的内容：

(1)审查制造单位质量保证体系，施工技术文件和质量验收文件，质量检查验收报告;(2)审查制造单位施工中组织设计和进度计划;(3)审查原材料、外购件的质量证明书和复验报告;

(4)审查设备制造过程中的特种作业文件，审查特种作业人员资质证

(5)现场见证，如外观质量，规格尺寸，制造加工工艺等，停工待检点见证

10.项目部采取的试压及冲洗用水是否合格?说明理由，说明建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由

水冲洗应使用洁净水。奥氏体不锈钢制塔器用水作介质试压时，水中的氯离子含量不超过25PPm。水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢管、镍及镍合金钢管道，水中氯离子含量不得超过25PPm(25 x 10 一 6)。水冲洗液流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%，排水时不得形成负压。水冲洗应继续进行，当设计无规定时，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

管道水冲洗合格后，应及时将管道内积水排净，并应及时吹干。工程在缺陷责任期内;按照规范，工程出现质量问题，施工单位有配合维修的责任;此质量问题是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。

阀门阀杆朝上，经查是技术操作错误导致的，监理要求施工单位处理。11.3月分和7月份施工人员：20人，120人

第四篇：2010年一级建造师考试真题及答案

2010年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试真题

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。P9 A.伸缩缝

B.沉降缝

C.防震缝

D.温度缝

2.如图所示，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系，正确的是()。P9

A.P1=P2 B.P2=3P1 C.P1 D.P2>3P1 3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。P16 A.框架

B.剪力墙

C.框架一剪力墙

D.筒体

4.大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。P19 A.抗剪性能

B.抗弯性能

C.抗拉性能

D.抗压性能

5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是()。P22 A.体形系数越大，耗热量比值越大

B.体形系数越大，耗热量比值越小

C.体形系数越小，耗热量比值越大

D.耗热量比值与体形系数无关

6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。P39 A.火山灰水泥

B.矿渣水泥

C.粉煤灰水泥

D.硅酸盐水泥

7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于()L。P55 A.3 B.5 C.6 D.8

A.200 B.250 C.300 D.350

16.建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。134 A.0.5—1.0 B.0.5～1.5 C.0.5～2.0 D.1.5—3.0 17.关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是()。P155 A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装·

B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接

C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施

D.在设备管线安装部位安装加强龙骨

18.当设计无要求时，关于无粘接预应力筋张拉施工的做法，正确的是()。P138 A.先张拉楼面梁，后张拉楼板

B.梁中的无粘接筋可按顺序张拉

C.板中的无粘接筋可按顺序张拉

D.当曲线无粘接预应力筋长度超过30m时宜采用两端张拉

19.吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。P154 A.确保企口的相互咬接及图案花纹吻合

B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接

C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装，D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口

20.《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210--2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。P164 A.铆接

B.螺栓

C.双面焊

D.单面焊

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)21.关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。P15 A.柱的震害轻于梁

B.柱顶震害轻于柱底

C.角柱的震害重于内柱

D.短柱的震害重于一般柱

E.填充墙处是震害发生的严重部位之一

22.关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是()。P47 A.若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性

B.当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度

C.分段拆除架体高差达3步

D.及时取出、放下已松开连接的杆件

E.遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业

30.施工现场平面管理的依据应包括()对施工现场的管理要求。P292 A.政府主管部门

B.建设单位

C.上级公司

D.施工平面图

E.行业协会

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)背景资料

某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元／月。

事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示(时间单位：月)。

问题

1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路? 2.事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。

3.事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。

4.事件三中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图1-2格式绘制出调整后H工作的施工横道图。

1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)

2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)

3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)

4、K1=2个月K2=1个月(2分)，可缩短到5个月(1分)图(5分)。

事件三：施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性，随时保持清醒和警惕，在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。

事件四：本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙，下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案，明确了板材组装顺序和节点处理措施。

问题

1.指出事件一中的不妥之处，分别说明理由。

2.除地质勘察报告外，基坑支护结构形式选型依据还有哪些?本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容? 3.事件三中，施工现场还应在哪些位置设置安全警示标志(至少列出五项)? 4.事件四中，板材组装应按什么顺序进行?板材安装节点应如何处理?(四)背景资料

某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下一层，地上四层。施工单位与建设单 位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日；工程承包范围为图纸 所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。

合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁，损失10万元；停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。

事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监 理工程师下达了停工令。

事件三：截止到2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。

事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额为1670万元(含上述利息及建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。

事件五：工程竣工后，项目经理部按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。

问题

1.事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作? 3.事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。

4.事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的? 5.按“制造成本法”列式计算项目施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。

2010年建筑工程网友版答案

1、沉降缝

2、P1

3、筒体

4、抗压性能

5、体形系数大，耗热量比值大

6、火山灰水泥 7、6L

8、丙烯酸酯

9、大气稳定

10、难燃性

11、基础底板上

12、采用多道内支撑排桩.....13、分段分层

14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时....15、钎探300MM

16、耐火极限 0.5-2.0

17、在设备管线安装部位安装加强龙骨...18、板中的无粘结筋可按顺序张拉....v

19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合 20、螺栓

21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之

一、短柱危害重于一般柱

22、若不减少...水....提供流动性;....提高强度;.....节约水泥;耐久性改善

23、拉伸强度和延伸率低;温度稳定性较差、耐老化性能差)

24、营业税、城市维护建设税、教育附加税

25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收;设计无要求时....;当抹灰厚度大于35mm时....26、新建筑物的混凝土抹灰基层...;旧墙面在涂饰前...;厨房、卫生间墙面采用耐水腻子

27、浇筑前清洁工作采用....;加工好的玻璃...抽取1%...28、未采取有效的降排水....;边坡顶部堆载过大;开挖次序方法不当

29、先拆除上部杆件....;及时取出....;遇六级风.....30、建设单位、施工平面图、主管部门、上级公司)案例一：

1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，1、2、3、5、6、7、8加箭线。(2分)

2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)

3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)

4、K1=2个月K2=1个月(2分)，可缩短5个月(1分)图(5分)。案例二：

1、安全专项施工方案：建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手架 每项1.5，都对5分

2、孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理(2分)。先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)(1分)，用清水冲刷干净，并保持湿润(1分)，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后(1分)，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土(1分)。

3、不应由管道安装工独立完成施焊工作(1分);焊接工人要持证上岗(1分);未办理动火手续(1分);不应对作业环境未作了解前进行焊接(1分);随意堆放易燃材料不对(1分)。

4、幕墙隐蔽工程验收：预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口节点 每项(1分)案例三

2010年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门

C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会 2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A．国务院建设主管部门

B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会

D．人事部或其授权机构

4．民事法律关系的内容是指()。A．民事权利和民事义务

B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任

D．民事义务和民事责任

5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工：单位的()。A．委托代理人

B．法定代理人 C．指定代理人

D．职务代理人

6．根据《物权法》，建设用地使用权属于()。A．所有权

B．用益物权 C．担保物权 D．留置权

7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A．已经取得安全生产许可证

B，办理了丁程质量监督手续

C．有满足施工需要的施工：图纸

D．已经取得规划许可证

8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

是()。A．国务院

B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门

D．国务院铁路、交通、水利等有关部门 17．关于和解的说法，错误的是()。A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力

D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

18．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法

B．安全生产许可证条例 C．安全生产法

D．建筑业企业资质管理规定

19．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。A．附期限

B．附条件

C．显失公平

D．可变更、可撤销

20．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。A．10 B．4 C．16 D．12 21．下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A．福利待遇

B．劳动条件 C．试用期

D．补充保险

22．某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》该合同须经过()同意。A．监事会

B．工会

C．股东会

D．董事会

23．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。A．金融机构

B．败诉方

C．执行法院

B．工程项目采用的材料；设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项日的安全、质量

31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。

A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B，未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C，法院审理行政诉讼案件不适用调解 D。行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

32．甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任

B．应当由乙、丙公司承担连带债务 C．应当由甲公司承担全部债务

D．应当由乙公司承担全部债务

33．施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。A．要约邀请 B。承诺

C．新要约

D．部分承诺

34。根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A．2 B．3 C．4 D． 5 35．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当()。A．配备兼职安全生产管理人员

B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员，36．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。

A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准

B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

D．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

37．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。A．施工单位发出订购水泥的要约时

B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时

D．水泥厂的答复文件到达施工单位时

A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听

D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

46．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日

B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期

47．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责

48．划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A．中央 B．省级以上 C．镇级以上 D．县级以上

49．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A．招标人从几名中标候选人中确定中标人 B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人

D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

50．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 51．建设工程施工合同应以()为合同履行地。A．原告住所地

B．合同签订地 C．被告住所地

D．施工行为地 52．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权白登记时设立的是()。A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具

D．正在建造的船舶、航空器

月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A．3 B．2 C．4 D．6 61．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。

A．总承包单位和分包单位按一定比例共同 B．分包单位 C．建设单位 D．总承包单位

62．根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A．工程施工图纸

B．法律、法规 C．监理合同

D．施工合同中约定采用的推荐性标准

63．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。A．建设单位 B．设计单位

C．物业管理单位

D．大楼使用者

64。某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A．相关管线产权部门 B．市政管理部门

C．城建档案管理部门

D．建设单位

65．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A．受益人

B．保险人

C．被保险人

D．投保人

66．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。A．留置权

B．抵押权 C．抵消权

D．质押权

67．某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A．征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效

B．承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

C．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

D．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

75．关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有()。A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B．合同标的是财产

C．履行地点为项目所在地

D．违约责任是当事人违反合同义务的责任 E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款

76．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。

A．建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

B．在施工合同中，建设单位应对工程文什套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

C．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D．末取得工程档案验收认可文件，建没单位不得组织竣工验收

E．建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

77．关于物权的说法，正确的有()。

A．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

O，建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 E．两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

78．根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。

A．消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的经销人员必须持证上岗

E．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人

79．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A．在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B．被保险人在施工现场外发生伤害

C．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 D．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

D．同时施工 E．同时投产使用

87．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。A．发生在订立合同的过程中 ：

B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 C．受害方的信赖利益遭受损失 D．合同被确认无效

E．在订立合同时显失公平

88．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 ．

B．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 C．施工单位违约造成供货商重大损失

D．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 E．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

89．根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A．部门规章

B．地方政府规章与部门规章

C．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D．部门规章与地方性法规 E．地方性法规与地方政府规章

90．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。A．担保权 B．任意撤销权 C．抗辩权

D．抵消权

E．人身损害赔偿请求权

91．根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有()。A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移

C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保

D．抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

92．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()，A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B．履行义务一方有权选择履行地点

C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点

E．其他标的，在履行义务一方所在地履行

93．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保

A．公司股东 B．公司董事长

C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理

2010年一级建造师法规答案

D．施工总承包单位

9．根据《建设工程施工合同(；示范文本)》(GP一99—0201)，合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由()。

A．发包人与承包人另行约定分担或分享 B．发包人承担或享有

C．发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D．承包人承担或享有

10．施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按()要求进行专项设计。A．施工质量

B．设计及施工 C．施工工艺 D．现场安全

11．施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果达不到目标要求，则应()，并重新编制成本计划。A．重新分解落实成本目标

B．寻找降低成本的途径

C．对项目成本进行再分解

D．修订企业定额

12．可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是()。A．设计单位

B．建设单位

C．项目管理咨询企业

D．房地产公司

13．某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天；在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是()。

A。使总工期拖后l天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B．不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

C。使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D．不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

14。按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应()。A．拟定物资采购合同

B．明确采购的要求、采购分工和责任 C．选择合格的产品供应或服务单位

D．进行采购策划，编制采购计划

15。建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使()。A．社会经济的发展与人类生存环境相协调 B．环境能够服务于人类经济社会的发展

C。环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D．工程项目施工场界内的污染得到有效防治

16．在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货

D．职业健康安全和环境管理计划

24．业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由()承担。A．监理人

B．招标人 C．中标人

D．业主

25．施工成本控制的基本步骤为()。A．比较→纠偏→分析→预测→检查

B．比较→分析→预测→纠偏→检查 C．比较→预测→分析→检查→纠偏

D．比较→检查→预测→纠偏→分析

26．根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)，工程排污费属于建筑安装工程费中的()。A．企业管理费

B．措施费 C．规费

D．直接工程费

27．下列进度控制措施中，属于管理措施的是()。A．建立进度控制的会议制度

B．分析影响项目工程进度的风险 C．制定项目进度控制的工作流程 D．选用有利的设计和施工技术

28．下列风险因素中，属于组织风险的是()。A．工程资金供应的条件

B．现场防火设施的可用性 C．施工方案

D．业主方人员的能力

29．某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是()。A．追究法律责任

B．吊销其建造师资格证书 C．追究社会责任

D．追究经济责任

30．清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。

A．将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理 B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走 C．将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走 D．将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

31．在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的()阶段完成质量需求的识别。A．设计

B．竣工验收 C．决策

C．57 D．56．75 40．施工承包合同履约担保的有效期始于()之日。A．投标截止

B．发出中标通知书

C．施工承包合同签订

D．工程开工

41.根据国发[2003]5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由()决定。A．建筑业企业

B．建设行政主管部门 C．项目业主

D．项目监理单位

42．对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的()。A．业主

B，设计单位 C．主管部门 D．施工单位

43．双代号时标网络计划中，波形线表示工作的()。A．总时差

B．相干时差 C．工作时间

D．自由时差

44．在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力()。A．适中，符合要求

B．偏大，不经济

C.偏小，需要整改

D．处于临界状态，应采取措施

45．在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是()。

A．对环境保护和安全设施的设计提出建议 B．办理有关安全和环境保护的各种审批手续 C．对生产安全事故的防范提出指导意见

D．将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

46。施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证：④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是()，A．②一⑧一④一①一⑤

B．②一④一①一③一⑤ C．④一②一①一⑧一⑤

D．④一②一⑧一①一⑤

47．下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是()。A．工程变更

D．0．48万元：0．80 55．施工项目的安全检查应由()组织，定期进行。A．项目技术负责人

B．项目经理

C．专职安全员

D．企业安全生产部门

56．运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是()。A．分析投资构成，确定投资控制的重点 B．分析并确定影响投资控制的因素

C．进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 D．收集经验数据，为投资控制提供参考值

57．在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为()。A．持续改进 B．管理评审 C．系统评审

D．内部审核

58．建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是()。A。负责项目的征地拆迁

B．进行并负责工程设计

C．编制项目可行性研究报告

D．办理项目规划许可证

59．项目人力资源管理的目的是()。A．调动项目参与人的积极性 B．建立广泛的人际关系 C．招聘或解聘员

D．对项目参与人员进行绩效考核

60．建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是()。A．反馈机制 B．持续改进机制 C。动力机制

D．约束机制

61．某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1．2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元；当实际工程量超过估计工程量10％时，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1．5万立方米，则该混凝土工程款为()万元。A．585 B．600 C。591 D．525 62．当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择()的工作，压缩其作业持续时间。A．资源强度小或费用低

B．资源强度小且持续时间短

C．论证进度目标实现的经济性

D．确定调整进度目标的方法

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

71．投标人须知是招标人向投标人传递招标基础信息的文件，投标人应特别注意其中的()等内容。A．招标工程的范围

B．投标人的责权利 C．施工技术说明

D．投标文件的组成 E．重要时间安排

72．根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)，下列工作内容中，属于承包人义务的有()。

A．支付施工现场邻近的古树保护费用

B．办理夜间施工许可证 C．照管未交212212程 D．办理施工许可证

E．办理施工现场爆破作业申请

73．在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有()。A．参与设计交底

B．签署单位工程质量评定表 C．审查施工组织设计

D．审查施工单位申报的月度和季度计量表

E．对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期抽验 74．下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有()。A．编制资源需求计划 B．明确资金供应条件 C．落实经济激励措施

D．审核设计预算 E．应用价值工程方法

75．关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有()。A．将相关资源和活动作为过程进行管理 B．领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向 C．全员参与

D．以事实为依据做出决策 E．以产品为关注焦点

76．下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有()。A．信息交流 B．环境方针 C．环境因素 D．运行控制 E．内部核审

77．承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有()。

C．同时验收

D．同时施工 E．同时投产使用

85．下列建设工程担保中，由承包人(投标人)提交担保的有()。A．支付担保

B．投标担保 C．履约担保

D．预付款担保 E．工程保修担保

86．建设工程施工质量的事后控制是指()。A．质量活动结果的评价和认定

B。质量活动的检查和监控 C．质量活动的行为约束

D。质量偏差的纠正 E．已完施工的成品保护

87．关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有()。A．各类进度计划的编制程序、审批程序属于组织措施的范畴 B．管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式 C．风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D．应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴

E．在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析 88．关于施工成本计划编制的说法，正确的有()。A．在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

B．施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金 C．编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划 D．编制施工成本计划的关键是确立目标成本

E．按进度编制的施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示

89．根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事

故有()。

A．物体打击

B．触电

C．机械伤害

D．辐射伤害 E．火药爆炸

90．根据《建设工程项目管理规范》(GB／T 50326—2006)，项目经理的权限包括()。

A．签订承包合同

B．自主选择分包单位

C．参与选择物资供应单位

D．主持项目经理部工作 E．制定内部计酬办法

91．根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有()。

98．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有()。

A．主控项目经抽样检验合格

B．一般项目经抽样检验合格 C．具有完整的施工操作依据

D．具有总监理工程师的现场验收证明 E．具有完全的质量检查记录

99．运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有()。A．调整施工进度计划

B．调整投资控制的方法和手段 C．应用价值工程的方法

D．制定节约投资的奖励措施 E．优化施工方法

100．承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括()。A．索赔证据 B．索赔事件总述

C．索赔合理性论述

D．索赔要求计算书． E．索赔意向通知

2010一级建造师《项目管理》答案

2010年一级建造师《建设工程经济》考试真题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季度计算并支付利息，季度利率1．5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为()万元。A．6．00 B．6．05 C．12．00 D．12．27 2．某人连续5年每年年末存入银行20万元，银行年利率6％，按年复利计息，第5年末一次性收回本金和利息，则到期可以收回的金额为()万元。A．104．80 B．106．00 C．107．49 D．112．74 3．年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为()。A．4．00％

B．4．04％ C．4．07％

D．4．12％

4．对于完全由投资者自有资金投资的项目，确定基准收益率的基础是()。A．资金成本

B．通货膨胀

C．投资机会成本

D．投资风险

5．可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是()。A．价格临界点

B．财务净现值

C．总投资收益率

D．敏感度系数

6．某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为()年。

A．5．33 B．5．67 C．6．33 D．6．67 7．某工业项目建设投资额8250万元(不含建设期贷款利息)，建设期贷款利息620万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万

B．贴现率

C．法定准备率

D．贷款利率

15．某拟建项目的设备投资占总投资的60％以上，拟采用的主要工艺设备已经明确，则编制该项目投资估算精度较高的方法是()。A．指标估算法

B．比例估算法

C．资金周转率法

D．生产能力指数法

16．下列会计要素中，属于流动负债的是()。A．短期投资

B．预付账款 C．应付票据

D．应付债券

17．在传统计价模式下，编制施工图预算依据的要素价格是根据()确定的。A．企业定额

B．市场价格

C．要素信息价

D．预算定额

18．某化工建设项目设计年生产能力5 7i吨，预计年固定总成本800万元，产品销售价格1500TrY吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是()。A．100％

B．40％ C．80％

D．55％

19．根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应作为()予以确认。

A．当期费用

B．待摊费用 C．直接费用

D．维持运营投资

20．根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，在编制财务报表时，重要项目应单独列报，项目的重要性应当根据企业所处环境，从()加以判断。A．报表是否对外公告角度

B．企业是否上市角度

C．项目在财务报表中的排列位置 D．项目的性质和金额两个方面

21．在项目财务评价中，应计入经营成本的费用是()。A．折旧费

B．摊销费

C．利息支出

D．修理费

22．施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的()筹资。

C．具有招标代理资质的中介机构 D。项目管理公司合同管理机构

30，借贷记账法记账规则中，“借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时，()。

A．两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等 B．一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额

C．两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之和必须等于经济业务的价值 D．两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值 31．某施工企业以1000万元购入一宗城市土地的使用权，准备建造自用办公大楼，该项土地使用权应作为企业的()核算。A．其他资产 B．流动资产

C．投资性地产

D．无形资产

32．设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到()而被更新所经历的时间。A．加工精度下降导致产品质量不稳定 B．运行经济效益开始下降 C．继续使用在经济上不合理 D．因磨损严重而无法正常运行

33．计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是()。A．应纳营业税额和城市维护建设税之和 B．建筑安装工程直接工程费 C．建造合同收入 D．应纳营业税额

34．工程量清单作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性应由()负责。A．监理人

B．招标人

C．招投标管理部门

D．投标人

35．在我国，投资估算是指在()阶段对项目投资所作的预估额。A．施工图设计

B．施工准备 C．项目决策

D．初步设计

36．项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()。A．措施费

B．规费

C．直接工程费

D．企业管理费

37．设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至()所需全部费 用的文件。

A．竣工交付使用

B．办理完竣工决算 C．项目报废

工程建设其他费为100万元，建设期两年，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A．1900 B．1200 C．700 D．1800 45。下列建设投资中，属于项目静态投资的是()。A．基本预备费

B．建设期间新增税费 C．涨价预备费

D．建设期利息

46．某斗容量1m3正铲挖土机的机械台班产量为4．96(定额单位100m3)，小组成员两人，则挖100m3土的人工时间定额为()工日。A．0．40 B．4．96 C．2．48 D．0．20 47．国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是()。A．计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 B．不计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 C．不计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途 D．计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途

48．企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和()之和。A．购置成本

B．存货保险费用 C．订货成本

D．缺货成本

49．某设备4年前的原始取得成本是10000元，目前的账面价值是4000元，可变现净值为1500元。在进行设备更新分析时，应视为该设备沉没成本的价值为()元。A．2500 B．8500 C．10000 D．1500 50．企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和()等。A．短期借款

B．预收账款 C．应付账款

D．预付账款

51．对于合同结果不能可靠地估计、合同成本能够收回的施工合同，其合同收入应按照()确认。A．合同初始收入

B．实际合同成本+合理利润 C．已经发生的全部成本

D．检查标价计算是否存在错误

60。某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米，直接工程费为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为()元／立方米。A．36．15 B．29．23 C．39．23 D．23．18

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61．建设项目财务盈利能力分析中，动态分析指标有()。A．财务内部收益率

B．财务净现值

C．财务净现值率

D．动态投资回收期 E．投资收益率

62．建设项目敏感性分析中，确定敏感因素可以通过计算()来判断。A．盈亏平衡点

B．评价指标变动率

C．不确定因素变动率

D．临界点 E．敏感度系数

63．绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有()。A．现金流量的大小

B．绘制比例 C．时间单位 D．现金流入或流出 E．发生的时点

64．企业分配利润时，向投资者分配利润的形式有()。A．普通股股利

B．转作股本的普通股股利 C．转作资本的普通股股利

D．优先股股利 E．法定盈余公积金

65．公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一，关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法，正确的有()。A．发起人根据股东协议认购合资公司股份 B．发起人在项目中的利益都是间接的

C．合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体 D．发起人直接拥有项目资产的产权 E．发起人在项目中的利益都是直接的

66．估算设备工器具购置费时，国产标准设备运杂费的构成包括()。

第五篇：2013年水利水电一级建造师考试真题答案

2013年水利水电一级建造师考试真题及答案完整版本

（总160分）

一、单项选择题

1、三级：965立方米每秒的水闸的次要建筑物的等级

2、减少水化热

3、隧洞导流：适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。

4、管井降水：适用于渗透系数大的地层

5、流土：在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象 6、100%：1级、2级坝和高坝的压实度应为98％～100％。设计地震烈度为8度取大值。

7、摆喷：

8、刨毛：对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层，应刨毛处理，以利层间结合。

9、坝面加水：非黏性土料

10、项目行业的评价

11、开工审批单位

12、项目法人：蓄水安全鉴定，由项目法人负责组织实施

13、一年：

14、抽查：水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主

15、安全文化：水利安全生产“三项建设为”法制体制机制、保障能力和监管队伍建设。

16、部门：《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门预案

17、水土保持

18、一般：AAA级很好，AA级好，A级较好，BBB级一般，CCC级信用差。

19、混凝土搅拌系统：属二类负荷

20、中型：小（2）型水库执业建造师规模

二、多项选择题：

21、外部变形观测：四等网、测点与变形点牢固结合、布设在裂缝两侧

22、土石坝渗流分析：确定渗流量、允许渗透坡降、确定清润线

23、滑升模板：水闸闸墩、堆石坝砼面板、斜坡砼施工

24、水闸施工：先深后浅、先重后轻、先主后次

25、疏浚：超欠比1：1.5、允许偏差30cm26、五牌一图：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌不要警示牌

27、能力考核：文化程度、专业知识、工作经历、业绩

28、水电划分：单元、分部、分项、单位

29、法人验收：单位、完工、分部

30、移民安置：政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与

三、实务问答题

（案例一）：

问

一、减少混凝土发热量的措施？

答案：

1、减少每立方混凝土的水泥用量：

（1）根据坝体的应力场和结构设计要求对坝体进行分区，对于不同分区采取不同等级的混凝土（2）采取低流态或无塌落度干贫混凝土（3）改善骨料级配，增大骨料粒径，对少筋混凝土可埋设大块石（4）大量掺粉煤灰（5）采用高效减水剂等外加剂

2、采用低热量水泥

问二：应急指挥部组成？

工程项目建设质量与安全事故应急处置指挥部的组成如下：

指挥：项目法人主要负责人；

副指挥：工程各参建单位主要负责人；

成员：工程各参建单位有关人员。

应急救援预案应当包括紧急救援的组织机构、人员配备、物资准备、人员财产救援措施、事故分析与报告等方面的方案。

问

三、施工单位应向哪些单位报告？

上级主管单位以及事故发生地县级以上水行政主管部门报告（水利局或流域管理部门）。

水利工程建设过程中发生生产安全事故的，应当同时向事故所在地安全生产监督局报告；特种设备发生事故，应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

问

四、特种作业包括哪些？

1、垂直运输机械作业人员

2、安装拆卸工

3、爆破作业人员

4、起重信

号工、5、登高架设作业人员。还包括电工、金属焊接工等

（案例二）

问一：C工作拖欠了50%的工程量，推迟了15天，E工作拖欠了50%的工程量，推迟了30天，F工作拖欠了25%的工程量，推迟了30天，由于C是关键工作故延误工期15天，E,F工作由于非关键工作，且未超过其总时差，故不影响工期。

问二:120天检查时，D工作拖延了10%的工程量，总赶工时间为20天。问三：第4个月工程价款为285万元，预付款扣回57万元，保证金扣留14.25元，应付款为213.75万元。

问四：紧急情况下施工单位停工的程序？

1、可以先停工，然后及时向总监书面报告；

2、维护好工地现场，争取较好的施工环境。

3、要及时做好相关记录，调查取证并向监理业主单位报告。

（案例三：）

问一：土料特性的复核内容？

主要检查土质情况、土块大小、杂质含量和含水量、土体塑形、颗粒级配等。

问二：计算空格内容并判断是否合格？

A=1.6/1.68=0.95，B=1.63/1.68=0.97

因为共检测7点，合格6点，合格率85.7%，一级堤防粘性土压实度合格率大于85%，所以判定合格。

问三：堤防应顺坡铺填，分段接缝应错开;新老坡结合部位应在铺土前刨毛，以利层间结合。

问四：竣工验收委员组成不妥之处？

(1)工程完工后，组织竣工验收不妥，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后进行；

（2）项目法人和设计单位不应参加委员会，而应作为被验收单位参加验收会议。

（3）验收委员会同意质量为优良不妥，因为竣工验收会议只对竣工工程提出质量是否合格或不合格。工程项目质量达到合格以上等级的，竣工验收的质量结论意见也判定合格。

案例四：

问一：投标人须知中需招标人澄清的问题？

1、指定分包商不妥；

2、投标人拒绝延期不妥，应当延长。

3、没收投标保证金不妥，投标人拒绝延长投标有效期，有权收回投标保证金。

4、投标备选方案不对，理由是投标备选方案只有中标人的备选方案招标人才有可能考虑。

招标人澄清问题的方式？

应在投标截止15日前，以书面形式，通知所有购买招标文件的投标人，不得指明问题来源。

问二：指出公式中A、B、Ft、F0代表什么？

A表示的是定值权重

B表示的是可变因子的变值仅重

Ft表示的是可变因子的现行价格指数

F1表示的是基本价格指数。

问三：质量保证金为306*0.05=15.30万元;

预付款、质保金不计入P0，而变更要计入P0

问四：水泥的最终调价金额与质保金扣留额？

质保金扣回：（300+6）*5%＝15.30万元

水泥调价：⊿P＝（300+6）*（0.9+103/100－1）＝0.92万元

问五：技术条款有哪些不妥？

（1）钻孔灌注桩按施工图纸所示尺寸计算的桩体有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）除合同另有约定外，承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验、校验施工参数和工艺、埋设孔口装置、造孔、清孔、护壁以及混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（3）灌注桩的钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

案例五：

问一：不妥之处，为什么?

1.溢洪涵闸施工布置不妥。溢洪涵闸不应与灌溉隧洞同时施工，工期应错开，两者互为导流建筑物；

2.迎水面护坡不妥，应在2010年汛前完工，因为需要满足安全度汛的要求。

问二：顺序为f-d-b，e-c-a，为防止不均匀沉降,应采用间隔浇筑方式。问三：止水浇筑时的措施：

浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括：

1．水平止水片应在浇筑层的中间，在止水片高程处，不得设置施工缝。

2．浇筑时，不得冲撞止水片，当混凝土将淹没止水片时，应清除其表面污垢；

3．振捣器不得触及止水片。

4．嵌固止水片的模板应适当推迟拆模。

问四：涵洞洞身开仓数量和位置？

仓位布置情况：底板一仓，边墙和顶板一仓。

问四：混凝土不合格的情况有：

1.错用配料单已无法补救，不能满足质量要求。

2.混凝土配料时，任意一种材料计量失控或漏配，不符合质量要求。

3.拌合不均匀或夹带生料。

4.出机口混凝土坍落度超过最大允许值。

问五：填土与涵洞结合部位措施：

（1）在两侧台背回填前应组织监理进行隐蔽验收，在险收前应对底部的杂物、积水等进行清除，验收合格后方能进行回填施工；

（2）回填施工前还应该对涵洞表面的乳皮进行清除，边刷泥浆边填土。

（3）靠近涵洞两侧对于的部位应采用小型机械或人工进行夯实；

（4）回填时回填层厚宜减薄；

（5）应两侧分层填土，均匀上升。

问六：分部工程质量为合格，因为主要单元工程质量优良率低于90%的优良标准，混凝土试件质量为合格。