安全文明施工合同

第一篇：安全文明施工合同

河南骏化发展股份有限公司

安全文明施工合同

建设单位（甲方）：河南骏化发展股份有限公司

施工单位（乙方）：

签订日期： 年 月 日 签订地点：河南省驻马店市

安全文明施工合同

甲方：河南骏化发展股份有限公司 乙方：

为了加强对承包单位的监督管理，明确双方的安全责任，规范施工单位人员的安全文明施工行为，避免各类安全事故的发生，经甲乙双方协商签订以下合同。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：

2、工程地址：

二、甲乙双方共同的责任

1、甲乙双方共同遵守国家颁布的安全管理法律、法规和相关标准规范要求。

2、发现作业现场有安全隐患或事故险情时，应立即采取有效措施保护现场，抢救伤员，防止事态扩大，并及时进行报告。

三、甲方权利和义务

1、对乙方施工人员进行厂级安全培训，考试，办理上岗证。发现乙方施工现场存在安全隐患责令乙方按照时限要求进行整改。

2、在项目施工过程中为乙方施工提供便利的水、电等施工条件，满足乙方正常施工。

3、按照相关标准规范要求，严格把关，做好乙方单位施工前资质审核，安全措施落实核查，施工现场作业票证审批。

四、乙方权利和义务

1、乙方单位的法人代表是施工项目的第一安全负责人，全权负责处理乙方施工现场从业人员工作过程中发生的所有问题，并承担乙方从业人员的一切法律责任。

2、乙方单位法人代表委派的施工项目经理是乙方在该项目施工现场的安全责任人，同时指定不少于1人的专职安全员与甲方安全管理部门结合，全程做好施工现场的安全监督管理工作。

3、乙方招用的从业人员与乙方存在劳动关系，与甲方不存在劳动关系，由乙方依法独立承担招用单位的法律责任。乙方应按规定要求为从业人员缴纳工伤保险等其它一切保险，承保金额不得低于60万元/人；并在项目开工前把所参保人员保单和身份证复印件交到甲方安全管理部门存档备查。

4、乙方在施工过程中使用的从业人员要保证身体健康，男同志年龄不超过55岁，女同志年龄不超过50岁。施工前对从业人员进行职业健康体检，并向甲方提交体检报告。做好从业人员入厂安全培训和工作期间日常安全教育培训等工作，承担由于乙方管理不善及在乙方施工现场突发病亡等一切不良后果的法律责任。

5、在项目施工期间教育使用人员不能随意到厂区内其它生产装置区域现场，不能在厂区内对生产装置进行拍照，不能向其它单位泄露甲方公司基本情况。

6、在工作过程中教育使用人员严格遵守甲方公司制定的安全管理规定、要求，杜绝违章操作、违反劳动纪律，若发生事故，一切责任由乙方自行负责并承担处理费用。

7、在工作过程中按照规定要求监督从业人员正确佩戴适用的劳动防护用品，并承担由于不按规定要求正确佩戴使用劳动保护用品带来的不良后果。乙方人员的劳动防护用品由乙方负责购买。

8、在施工前组织人员根据承担施工项目风险有害因素，制定切实可行的施工方案。根据施工方案明确所承担项目的安全文明施工管理组织机构，以书面形式公示现场管理人员信息，以便甲方现场管理人员进行沟通联系，加强管理。

9、组织人员按照合同约定要求完成施工任务，对施工过程中产生的物料及时清理，清运，做到工完、料净、场地清，否则将承担清理施工现场产生的一切费用。

10、在工程施工前，到甲方安全管理部门进行厂级安全培训，经考试合格，办理上岗证后，方可进入到厂区施工现场。中途新增人员仍要先进行厂级安全培训、考试合格后再进入施工现场。

11、施工中所使用的设备、工具和安全防护用品（安全带、安全帽、安全绳、卷扬机、手拉葫芦、吊车等起重工具和气割、气焊、电焊设备等）必须符合安全质量管理要求，安全检测、检验标识在有效期内。否则，乙方因使用设备、工具和劳动防护用品质量或不按规定要求正确佩戴使用造成事故的，由乙方承担，与甲方无关。

12、乙方在施工中使用的特殊工种从业人员必须具备相应的从业资格、并保证所使用的从业资格证件在有效期内。

13、乙方施工需要登高作业时，提前办理登高作业证，并在施工过程中严格按照登高作业证中安全措施要求条款执行。每违规1人次罚款现场负责人200元。

14、所有施工人员不得携带香烟等火种进厂，更不能在厂区内吸烟。若被查出乙方施工现场有人抽烟，每人次罚款500元，如果在施工现场发现有烟头，按每个烟头200元进行罚款。

15、根据高危作业安全管理要求，由乙方在施工区设警戒线，专人负责警戒，并设防护栏、防护网，悬挂醒目警示标识，严防人员、车辆误入施工区。否则，因防护不到位所造成的一切事故责任均由乙方承担。

16、乙方施工现场所使用的电设备要有安全保护和防雨措施，禁止使用裸线，同时保护好施工区域地上、地下电缆、管网及设备、地沟等各种设施，如有损坏，照价赔偿。

17、乙方在施工过程中应教育从业人员在进入厂区内，不得赤身裸背，不得穿拖鞋，不得随地大小便，不得随地丢弃垃圾，违反一项罚款200元。

18、施工人员和车辆不得损坏甲方厂区内的绿化地和道路道牙，因施工需要损坏的，施工结束前应及时恢复原状，否则，公司将根据相关规定要求给予从重处罚。

19、乙方施工所用车辆，按照规定要求办理进入厂区手续，得到批准后方可进人厂区。并按照公司指定的路线行驶，禁止鸣笛，严禁超速、超载行驶，阻火器完备，所运物资不得洒落地面，如洒落要及时（1个小时内）清扫，保证路面清洁，若不及时清扫或清扫不净的，每次罚款200元。

20、在工作过程中有拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者采取可行的应急措施撤离作业场所。

四、其它约定

1、甲方在乙方施工前对工程的概况以及涉及安全、环保的问题和隐蔽工程进行技术交底，乙方在施工过程中有不了解的情况及时向甲方进行咨询，在没有得到确切的答复时，不允许盲目进行施工。

2、按照甲方公司的实际情况，河南骏化发展股份有限公司造气车间、净化车间、压缩车间、尿素、合成车间、DMF分厂及其罐区，甲醇罐区、氨库、CO气柜等重大危险源界区为一类禁火区。三胺分厂、联碱分厂，原料路线改造项目在投产前暂定为二类禁火区。乙方在每天施工前30分钟内按规定要求办理动火证。施工现场严格按照动火证中安全措施要求条款执行，每违规1人次罚款现场负责人200元。

3、合同签订前，乙方按照安全管理要求根据工程量大小向甲方安全管理部门缴纳5000～100000元安全风险抵押金，以上罚款数额从风险抵押金中扣除，甲方收到现金后向乙方出具签字手续。

4、本合同签订地为驻马店市河南骏化发展股份有限公司所在地，在履行本合同中发生争议双方协商解决，协商不成，由合同履行地人民法院管辖。

5、其它未尽事宜由双方共同协商，签订补充条款作为本合同附件，具有同等效力，与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

6、本合同有效期从施工项目开工之日起至项目工程结束之日止。

7、本安全文明施工合同与以前公司所签订安全文明施工协议有冲突之处，以本合同为准。

8、本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，安环部存档一份，双方代表（属地单位、主管部门、主管副总）签字盖章后生效。

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

第二篇：金明安简介

姓名：金明安

职务：德胜门中医院呼吸内科主任医师 国际哮喘疾病研究学会会员 中医药学会呼吸病常务委员 DMS-经络双联平衡疗法核心成员之一

毕业院校：北京中医药大学

专业擅长：对呼吸系统常见疾病如：哮喘、气管炎、肺气肿、分新兵、支气管扩张、间质性肺炎、肺纤维化等呼吸系统疾病有独到之处。

专家简介：金明安，女，现任德胜门中医院呼吸内科主任。曾在中三大学医学部，北京中医药大学深造，有较强的理论和时间能力，从事呼吸内科临床37年，为“DMS-经络双联平衡疗法”的核心研究人员之一。并且金主任为中国哮喘病呼吸系统疾病联盟委员会成员之一，曾多次应邀到美国、德国、加拿大等地进行学术交流，治愈康复患者40000余例。学术论文：

曾发表论文及综述、专题60余篇，其中以第一作者及通讯作者发表论文30篇。参与编写论著10余部。论文登载在《中国临床医学研究》书刊中，各篇论文经评审荣获一等奖。丰富的临床经验和独特的治疗方案深受患者的一致好评。承担七年制、五年制诊断学、内科学呼吸病学的部分授课内容，正在指导硕士研究生6名，指导已毕业硕士研究生2名，协助指导已毕业博士生 数名。同时获“2000年中华医学科技奖三等奖”和“2003年科学技术进步奖二等奖”，多次获得慢性呼吸系统疾病相关奖励及殊荣。

医德医风：

金主任多年一直在临床一线，多次抢救哮喘重危患者，使其转危为安。她说：“我和患者的关系，好似大树离不开泥土。”金主任从医37年，通过“DMS-经络双联平衡疗法”，挽救了一个又一个宝贵的生命，创造了一个个医疗奇迹。正是这种治病救人为己任的崇高道德，他多次获得国家、社会颁发的特殊贡献奖，赢得了广大患者交口称赞的口碑。

第三篇：明森地产--建设施工协议合同11

建设工程施工补充协议书

发包人： 河北明森房地产开发有限公司 承包人： 石家庄建设集团有限公司

根据《合同法》等法律、法规，遵循平等自愿、诚实信用的原则，发包人将 建设工程发包给承包人，双方经过充分协商，一致同意在使用2008年9月《河北省建设工程示范文本》（以下称示范文本）基础上，签订以下条款，作为确定双方权利义务有效文本。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程规模：平米。地下3层、地上1-5层商业、6层以上为住宅。

3、工程地点：

4、工程内容：自基础清槽（含清槽）及以上土建图纸所有工程内容，不包含（不含基础土石方挖运、桩基工程、基坑支护、消防、变配电、燃气、弱电、太阳能)发包人分包项目。

二、承包方式：包工包料。

三、合同价款

1、合同价款：本工程采用招标方式暂定合同价款 万元，工程竣工后采用据实核定结算方式。

2、本协议中承包人指总承包人，分包人应特别明确。分包工程应当服从总承包人的统一管理。

四、对示范文本第二部分修改和补充

（一）第9条《事故处理》补充：

1、总承包人应加强施工现场的管理，因承包人原因引起的安全事故，承

包人承担全部责任及一切经济损失。发包人视事故情节轻重可对承包人处以500-10000元罚款，从支付工程款中扣除。

2、施工中，政府有关部门或发包人检查发现，安全生产文明施工及施工质量未达到国家有关规定而被通报批评或存在严重问题，承包人承担全部责任及一切经济损失。

（二）第20条《承包人代表》补充：

1、承包人对在投标文件中向发包人提供的有关项目经理、执行经理和主要技术人员、主要管理人员信息和业绩的真实性负责。

2、承包人在投标文件中明确的项目经理、执行经理、主要管理和技术人员，在施工中必须全程到位，指导、管理和监督施工，直至交付。上述人员不经发包人同意不得更换。发包人认为主要管理和技术人员不符合条件，承包人须予以更换。

3、承包人项目经理、执行经理,必须参加施工中各项重大活动，到位率应在90%以上。要按时参加发包人主持的现场调度会。

（三）第22条《承包人劳务》补充：

1、承包人要设民工工资专用账户，确保专款专用。民工工资的发放不及时引起纠纷，造成不良社会影响。

2、由于发包人不能按本协议拨付工程款等原因而发生上述情形，发包人承担责任。

（四）第36条《质量目标》第36.1款补充：

1、因工程质量一次交验未达到合格标准，或因工程质量造成的直接和间接经济损失，由承包人承担，并承担不合格工程造价1%的违约责任。

2、承包人同意，由于自己原因工程不能全部竣工验收，承担不合格工程

造价2%的违约金（不含初验期），并立即整改。达到验收标准，视情况赔偿发包人遭受的损失。

3、施工中，在各分部检验过程中，发包人、监理工程师认为工程局部或主要部位、主要节点、主要工序质量不合格，存在问题严重，或因施工质量和管理不善受到政府有关部门批评，承包人除限期整改外，每发生一次，应承担500-5000元违约金。拒不整改的，发包人停付工程款，工期不予顺延，承包人应承担以上原因造成的经济损失和责任。

4、发包人、监理工程师对已签字的检验结果负责，不得借故为难承包人。

（五）第38条《安全生产和文明施工》补充：

本工程要求达到市级文明工地的要求。此项工作发生的费用全部由承包方承担。

（六）第49条《竣工验收》补充：

1、工程竣工验收前10天，承包人应根据《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定，向发包人提交完整的工程竣工技术资料三套，其中两套为原件（供报送城建档案馆和发包人存档），确保竣工验收顺利。承包人提交资料延误影响竣工验收，每延迟一天应承担1000元违约金。发包人指定的分包单位不能及时提供合格的技术文档，责任由分包人自行承担，每延迟一天，应承担1000元违约金。

2、房屋验收合格移交发包人后，承包人不承担非工程施工质量引发的责任。发包人造成的破损，需要维修时承包人另行收费。

3、竣工验收合格后，承包人不得以任何理由拒不向发包人办理工程移交手续、或拒不退出施工现场，或者以任何理由妨碍或影响业主使用。否则，发包人有权责令承包人尽快撤离现场并移交工程，承包人除承担上述违约责任

外，还应加倍赔偿由此造成的直接或间接经济损失。

（七）第50条《质量保修》补充：

1、工程自竣工验收合格之日，应移交给发包人。此后两个月，承包人安排专人按照发包人、物业管理要求，负责处理房屋质量维修、整改等。需要维修、整改的，发包人或物业公司书面通知承包人，载明整改维修内容、期限。

2、承包人承担房屋地基基础和主体结构等所承包工程范围的质量责任，是设计文件规定的工程的合理使用年限50年，并不因【工程保修期竣工确认书】的发出或合同终止而解除。

3、质量保修回访制度：

承包人应根据GB/TI9001-2000质量管理体系认证书、房屋建筑工程质量保修书，严格遵循《服务程序》对交付工程在保修期内定期回访。每季回访一次，结合物业管理和业主要求，按存在实际问题维修。

4、保修内容：乙方施工的所有项目。

5、保修期限:执行国家建筑工程质量管理条例，保修期：土建、安装一年，采暖二个采暖期，防水(含地库防水)五年。

（八）第57条《合同价款的约定与调整因素》、第60条《合同条款的调整方案》、第62条《支付事项》、第63条《预付款》、第65条《进度款》、第67条《竣工结算及结算款》，按本协议执行，不作为确定双方权利义务依据。

五、对示范文本第三部分修改及补充

（一）第5条《工程分包》补充：

1、发包人专业分包工程：

1）基坑支护、降水、桩基工程；基坑开挖（土方运输）工程。

2）通风排烟、消防喷淋、火灾自动报警及联动（预埋仍在总包施工方内）。

3）电梯及电梯监控系统，10KV-1KV-计量箱之前的变配电工程（预埋仍在总包施工方内）。

4）燃气、有线电视、电话、网络对讲等弱电工程户箱前的穿线、分线器（预埋、盒仍由总包施工）。

2、分包工程在施工中，总承包人应当配合。分包人必须服从总承包人的网络形象计划。发包人对所指定的分包人不配合总承包人工作的应予以批评，并责令其改正，拒不改正的将给予分包人每次500-5000元的处罚。

3、分包人的技术文件报送、检测与复试费用，应按总承包人要求，贯穿工程实施阶段的整个过程，延误的自行承担责任。同时，承担总承包人遭受的经济损失。

（二）第15条《承包人》补充：

1、分包管理及配合费为分包项目总价的2%，作为分抱施工单位向总包单位缴纳的分包管理及配合费，施工中不论发生任何情况，发包人不再追加。

2、配合费范围：由发包人另行分包（包括但不限于招标文件中约定的分包工程），需要总承包人配合的单位工程或分部分项工程，均纳入总承包人管理（包括工期、质量标准），以及建筑垃圾（含分包单位）总承包人统一清运。分包人积极配合。不服从总承包人管理的总承包人有权采取处罚手段。

3、配合内容：

1）提供施工现场的脚手架、垂直运输机械、临时设施搭设场地。2）正常施工工序的泥工修补、成品保护管理，但人为造成的除外。3）按时为分包单位提供工作面，留出合理的工期、提供水电接口。4）按邯郸市城建档案馆竣工资料验收要求收集、汇总各分包单位的资料、做好各分包单位的配合协调工作；分包人资料的收集、整理按总承包人书面要

求，每批次提前3天提交给总承包人。

5）其他应由总承包单位配合、协调、管理的事项。因承包人的协调、配合及管理不到位，影响工程进度或质量、安全文明施工的，发包人可以扣除承包人配合费的部分直至全部。

6）分包单位施工使用总承包单位的水、电费用，承包单位可按照邯郸市现行收费标准执行价格向分包单位收取。除此之外，总承包单位不得以任何理由和名目向分包单位收取其他任何费用。

7）在项目实施工程中，总承包人不得向分包单位收取除水电费外的费用，除使用总承包人的材料、工具等外；承包人不积极配合的情况，发包人有权酌减总承包人配合费的部分或全部。

8）分包人单独另行缴纳的各种规费，由分包人自行承担。

4、承包人对与第三人发生的纠纷，自行解决。如因此致使发包人被追究，发包人有权从工程总价款中减扣相应费用以弥补损失，不足部分应另行赔偿。

（三）第31条《工期和工期延误》补充：

1、乙方收到施工图纸后一周内编制详细的总进度计划安排并经甲方、监理认可。计划内容应涵盖，主要节点计划时点，包括±0.00结顶时间，主体封顶时间，主要分包队伍进场、完工时间。

2、工期自人工清槽开始计算，绝对工期： 天（含春节等节假日）。年 月 日开工，年 月 日主体封顶；

年 月 日全部竣工。其中地库工期以接到施工图纸之日算起,绝对工期80天，具备回填土条件。

4、承包人提前或延误10天竣工，不奖不罚；在此前提下，每提前或延误一天（除发包人及不可抗力原因外）奖罚1000元/天违约金；提前或延误在31

天至60天的，奖罚3000元/天违约金；提前或延误在 60天以上的，奖罚5000元/天违约金。

5、非乙方原因造成的工期延误，以甲方和监理签字批复为准，工期相应顺延，所造成的损失由责任方承担。

（四）、第41条《发包人供应材料、设备》约定：

1、由发包人供应的材料和设备，承包人需提前一个月向发包人提交采购使用计划。否则，因此耽误施工而造成的工程停窝工，承包人除提交采购计划外，工期不顺延，还要承担每延误一天1000元的罚金。

发包人供应材料详见本合同附件三

2、凡属发包人供应的材料，承包人提前提供材料计划，发包人按施工需要分阶段供应到施工现场，承包人验收后负责保管、使用。

3、材料价格的确定：

1）发包人供材及设备按暂定价计入预算，结算时按实际采购价调整。2）材料价格：除发包人认质认价材料外，材料价格执行施工期间同期邯郸市工程造价信息进行调整。

3）对于指导价中未涵盖的材料价格，由发包人对市场进行询价后双方共同协商确定，按双方认定的市场价计取。

4）发包人指定户内配电箱等材料双方按照市场情况共同确定后，须经发包人认质认价认可后承包人方可采购。详见本合同附件四

5）设计变更涉及的但未含在预算编制内的材料价格确定方法：在采购前须经发包人认质、认价。工程结算时以此认证作为调价依据。

（五）第42条《承包人采购材料、设备》约定：

1、除协议约定发包人供材料及设备外，其余材料均由承包人自行采购。

2、承包人自行采购材料进场时需带产品合格证、出场合格证及生产厂家生产许可证，需检测的材料由监理见证，承包人按要求现场取样、送检。

（六）第45条《隐蔽工程和中间验收》补充：

所有隐蔽工程需经发包人和监理工程师验收合格，签字后方可隐蔽。承包人如擅自隐蔽，每发生一次除全部返工外，发包人将对承包人处以2000元以上的罚金，并由承包人承担由此造成的其它直接或间接损失。(七)第50条《质量保修》修改及补充：

按双方《工程质量保修书》执行，保证金付款方式详见本协议第68条。(八)第57条《合同价款的约定与调整因素》修改及补充

1、预算价款的确定：

1）合同预算编制：接到通过图审后的施工图纸2个月内，总承包人向发包人提供工程预算书，双方按招标文件和协议确定预算总价。

2）工程量计算、套价及取费均执行2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、2012年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》、2010年《河北省建筑安装工程节能项目消耗量定额》及2012年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》及其配套的费用和机械台班定额、技术交底资料、定额解释汇编计价文件及政策性调整等相关文件。

3）根据确定的合同预算签订施工合同补充协议，该价款做为工程款支付及结算的依据。

4）工程量清单与实际工程量不符，按实际执行。

2、材料价格：除甲方认质认价材料外，材料价格执行施工期间同期邯郸市工程造价信息进行调整，无信息价的材料按双方认定的市场价计取。

3、人工费调整：按照邯郸市造价管理机构发布的最新人工费调整文件执

行。差额部分不参与取费，只计税金。

4、设计主体变更或签证发生的拆除、凿除、补修工程量，执行河北省2013年修缮定额。无法执行修缮定额的单项按在场双方商定的签证进行结算。

5、材料价格的确定

1）发包人供材及设备按暂定价计入预算，结算时按实际采购价调整，承包人自供材料价格按邯郸市建设工程造价管理站当期材料指导价为调整依据，其价差在5%范围内（含5%）不调整，超出协议范围部分的价差，与施工期间各期造价信息的平均价差进行比对相应调整。

2）对于指导价中未涵盖的材料价格，由发包人对市场进行询价后双方共同协商确定。

3）发包人指定材料价格,按照市场情况共同确定。

4）设计变更涉及的但未含在预算编制内的材料价格确定方法：在采购前须经发包人认质、认价。工程结算时以此认证作为调价依据。

6、其他约定：

1）双方签订合同后5日内乙方向甲方支付100万元保证金（若甲方不能让乙方进场搭设临建施工，则甲方在10日内退还该保证金）。待甲方把银行手续变更到乙方名下时乙方再付100万元保证金，在乙方施工到出地面正负零时甲方在10日内返还乙方所交的全部保证金。

2）除工程招标交易费、代理费，双方各担一半外，招标所发生的任何其它费用，由承包方承担。

3）措施费属总包范围之内的按定额计取，除此之外不再计取任何措施费。4）措施费中二次搬运费、停水停电增加费、材料试验配合费，在预算中不予计取。

5）邯郸市建筑行业规定承包人应缴纳行政及经营性费用，由承包人负责上缴，发包人不承担本条任何费用。属于发包人应缴纳的行政及经营性费用，由发包人负责上缴。另外承包人的农民工工资保证金由发包人先行代缴，结算时发包方从工程款中抵扣出该项费用。

6）清工定价标准，执行2012年河北省定额及当期价格信息。

7）设计变更、现场签证，必须采取书面形式。完结后一个月内，承包人送交发包人、监理工程师签收。否则，调增部分变更签证费用过期作废，发包人只调整减项部分变更及签证费用。

（九）第60条《合同价款调整方法》修改及补充：

1、结算原则：合同预算价款确定后，施工过程中发包人提出的设计变更和现场签证导致工程量增减，涉及实体部分费用以及措施费中模板、综合脚手架、垂直运费可据实调整。其他任何情况包括政策性因素，合同价款均不做调整。无论实体工程量是否变更，上述范围外的措施费与规费不调整。

2、决算造价：承包方同意在工程结算造价的基础上让利 2%（不含税金、甲方供材及认质认价材、甲方分包项目）作为双方最终结算造价。

3、设计变更：所有设计变更须由双方会签后据实调整计入决算（只取税金）。单项变更签证在1000元以内的不予计算。定额规定的其它费用，按双方代表确认的签证为依据，该费用只计取税金，不计取其它任何费用。

4、发包人增加约定范围外工作，工程费用结算参照上述原则及方法。承包人不得以定额造价的高或低为由拒绝发包人指派的工作。否则，发包人为确保工期，将该项工作委托其他承包人施工的，实际发生费用从总承包人工程款中扣除代为支付给其他承包人。

5、工程决算报告，需同时提交工程量统计表，应以清单形式列入决算。

6、经发包人批准的施工组织设计相关内容作为结算依据。

（十）第65条《进度款》补充：

1、拨付的时段、比例：

1）垫资至单体主体结构10层施工时发包人必须支付该单体5层以下已完工程量80%的工程款。之后每月的工程进度款由乙方月底前报至甲方在次月5日前审完工程量并确定工程款于10日前按完成当月工程量的80%进行支付。

2）中间穿插的抹灰、装饰工程、安装，每两个月按形象进度支付完成工程量的60%。

3）承包人合同范围内工程完工经双方验收合格具备交付条件后15内，发包人将工程款支付至工程总造价的90%。

4）承包人按约定提交全部竣工图纸、竣工资料、竣工结算书给发包人，依据双方审核确定的竣工结算和协议，支付至结算价款的95%，剩余5%为质保金。

5）按阶段拨付工程价款时，承包人将拨款阶段完成的工程量上报给监理工程师，监理工程师初审后经发包人审核确认，7个工作日签字完毕。

6）进度款支付要结合进度目标进行考核，严重背离进度目标的，发包人可酌情扣减工程款比例。

7)如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，且停工期间的一切损失由甲方承担，若按合同约定付款 日60天内仍未能支付工程款，则甲方将住宅楼以 元/平方米充抵乙方的工程款并负责办理购房手续。

2、拨付的方式：

1）承包人需在当地(发包人开户行)的银行开立专项帐户。2）发包人按工程款拨付的程序和约定拨付。

3）拨付方式：转账支票、现金支票或电汇，发包人可选择拨款方式，通知承包人。

4）承包人出具建筑业发票后，发包人按工程款支付单支付工程款。如因发票问题给发包人造成的纳税损失，由承包人承担相关责任并赔偿相应的经济损失。

3、施工中的水、电费按表计量，由承包人按邯郸市收费标准自行交付。

（十一）1、保修金及支付办法：发包人留承包人完成工程造价（不含发包人供设备及分包项目）的5%作为质量保修金。保修金按分项保修期支付，保修期期满后五日内，发包人将保修金按各专业所占造价比例支付给承包人方。

（十二）1、工程竣工验收合格交付发包人后，承包人按约定向发包人提交书面竣工结算报告及完整结算资料。初审合格接受结算申报资料后，按约定的结算原则进行结算。

2、决算初审期30天，双方校对期30天，发包人最后审定期30天，共计90天。

3、承包人提交的竣工结算总价应严格控制在负三正五之间，超出部分的审计费用由承包人承担。

4、如果双方无法对决算进行结算审定，可以到双方共同认可的造价咨询审计部门作出权威裁定。

(十三)本协议履行中的争议，双方协商解决。协商不成，依法向邯郸仲裁委员会申请仲裁。

六、其它

1、协议签订后，双方应当正确履行各自义务。

2、双方使用邯郸市建设局统一印制的2008年9月《河北省建设工程施工合同》（示范文本），系本协议的有机组成部分。凡本协议与示范文本不一致或发生抵触的条款，以本协议为准。

3、未取得建设工程施工许可证前，有关执法部门对承包人施工行为的检查、处罚，由发包人负责解决，承包人配合相应工作。

4、按照承包人提供、经过发包人认可的网络计划，各种验收应按承包人提前通知的时间进行，如延误超过8小时，承包人可进行下道施工程序，有关人员应予签字。

5、实施网络计划中，遇有不可抗力特殊情况，承包人书面及时通知发包人、监理工程师，发包人认可后方可调整。

6、在确保质量前提下，承包人为加快施工进度，而采取的措施、方案，发包人、监理工程师应给予支持，但发包人不支付任何费用。

7、本协议一式八份，双方签字或盖章生效。2016年 月 日签订于邯郸市。

发包人：河北明森房地产开发有限公司 承包人：石家庄建设集团有限公司

法定代表人： 法定代表人：

协议签订日期：2017年 月 日。

第四篇：施工合同

施工合同范本1

甲方名称：___________

乙方名称：___________

送达地址：___________

送达地址：___________

邮编：___________

邮编：___________

电话：___________

电话：___________

传真：___________

传真：___________

联系人：___________

联系人：___________

开户行：___________

开户行：___________

帐号：___________

帐号：___________

税号：___________

税号：___________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，甲乙双方就工程施工事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

第一条工程概况

1、工程名称：___________。

2、工程地点：___________。

3、工程内容：___________。

4、工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）___元整，即￥___元，以竣工验收合格后实际工程结算为准。

第二条工程款的结算、支付及质量保证金

1、工程承包方式：___________。(包工包料详单见附件)

2、工程结算方式：___________。

3、工程款支付方式：___________。

4、质量保证金：本合同工程款的%作为质量保证金，质量保证金自工程验收合格之日起年质保期满履行保修义务且无质量问题后，甲方在日内无息付清。

第三条工期

1、工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2、计划开工日期：___。计划完工日期：___。

3、竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方验收合格之日。

4、出现以下原因工期相应顺延：

（1）不可抗力。

（2）工程量变化或设计变更。

第四条材料检查、保管

1、本工程所使用材料必须符合本合同约定及国家、行业标准。

2、乙方保证所使用的材料未侵犯第三方的专利权、商标权等专有权利。

3、本工程使用的材料，乙方应于进场时，通知甲方检查，经检查合格后乙方方可进行施，进场工地的材料经检查合格后，未经甲方同意不得撤离工地。如进场时，因乙方原因导致甲方不能检查，因此造成乙方停工的，甲方不承担赔偿责任并有权向乙方追偿所致的损失。

4、材料进场后，由乙方负责保管，非因甲方原因造成的材料丢失、损毁，由乙方自行承担全部责任。

第五条施工协助

1、甲方应最迟于开工日期天前向乙方移交施工现场。

2、甲方应提供施工条件：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

3、按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，甲方应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响乙方的正常施工为限。

4、因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供施工现场、施工条件、基础资料的，乙方顺延工期。

第六条工程质量

1、甲乙双方约定本工程质量标准为合格。

2、本工程质量应符合设计图纸、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工及时验收规范及行业主管部门要求，如相关工程质量标准有关条款规定存在不一致情形，以要求严格的为准。

第七条工程验收

1、工程完成后，乙方应书面通知甲方验收，甲方应于10日内开始验收。验收合格即向乙方出具工程验收证明；甲方在使用中发现隐蔽工程存在质量瑕疵的，不视为乙方完成工程验收合格，乙方应予以修复和完善并最终达到工程验收的质量标准。

2、工程全部竣工验收时，如发现工程与本合同约定及国家规范规定不符，乙方应在甲方指定期限内修复完善，经验收合格后，甲方即行接管。

第八条工程图纸

1、本工程施工图纸由乙方负责设计完成，经甲方审核后方可施工。

2、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应提供全部竣工图纸给甲方存档。

3、本工程施工图纸为保密信息，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。

第九条质量保证期

1、工程质量保证其为二年，质量保证期内因乙方施工及材料质量影响甲方正常使用的，乙方予以免费修复、完善。

2、乙方应在接到甲方通知3日内对工程进行维修，紧急情况下应在24小时内进行维修，5日内完成。如经甲方二次通知后，包括但不限于乙方未予维修、拒绝维修、不予回复的、无法接受通知，甲方有权委托第三方进行维修，因此发生费用甲方有权从质保金中扣除，不足部分有权向乙方追偿。

3、一方变更送达地址、联系人、电话及传真应书面通知对方，否则通知电话、函件按照本合同发出、寄出，即发生法律效力。

第十条施工安全

1、乙方应严格贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及甲方相关安全制度及其他安全生产规定，必须制定相应的安全管理制度。乙方应对施工人员进行安全教育及采取安全防护措施，专业施工人员应具备有关部门核发的上岗资格证书

2、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。未及时进行整改的，甲方有权停止乙方施工。

3、未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。

4、乙方施工过程中发生人员伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方并采取补救措施。因乙方在施工中所致的人员伤亡由乙方承担全部赔偿责任。

第十一条工程分包

乙方未经甲方书面同意不得将本合同工程的任何部分分包、转包，也不得将其承包的工程肢解以后以分包的名义全部分别转包给他人。乙方违法分包、转包或肢解后分包的，乙方支付合同总价20%的违约金。甲方有权解除合同，因解除合同所造成的全部损失由乙方承担，甲方已支付的工程款乙方应全额返还。

第十二条不可抗力

1、本合同所指不可抗力是本合同签字生效后发生的不能预见、不能避免、不能克服的客观事由，包括但不限于：严重的自然灾害(如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)、战争、叛乱、正式____等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，应在不可抗力事件发生的5日内将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方，并出具有关政府部门出具的`不可抗力证明文件作为免责依据。

3、如不可抗力事件的影响持续到六十日以上，甲乙双方应通过友好协商解决本合同履行事宜。

第十三条违约责任

1、本合同签订后，双方均应严格恪守。任何一方违反本合同规定的义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

2、因乙方原因造成工程不合格的，经乙方修复或采取其他补救措施仍无法至达到合同要求的质量标准，甲方有权解除本合同，乙方支付合同总价20%的违约金并返还已经支付的工程款。

3、甲方如不能按期付款，每延误一日，甲方向应乙方追加支付全部工程的%作为违约金。

4、乙方如不能按期竣工，每延误一日，乙方应向甲方追加支付全部工程的%作为违约金。延期超过三十日，甲方有权解除合同，乙方支付合同价款20%违约金并返还已付全部款项。

5、乙方违反本合同约定保修义务的，每延迟一次应支付违约金500元，甲方从质保金中扣除，造成其他损失超过已支付的违约金的，甲方有权向乙方追偿。

第十四条防____

乙方不得以任何形式行贿甲方工作人员，一经发现并掌握有效证据，将合同价款的30%作为处罚金，赔偿给甲方。如甲方的工作人员无理刁难项目实施单位，乙方可进行投诉。

第十五条附则

1、按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，逾期按应支付金额的%计收利息。

2、解决合同纠纷的方式：执行本合同过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意：提交甲方所在地的有管辖权的人民法院诉讼解决。

3、本合同未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

4、本合同共页，一式份。甲乙双方各执份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的，以主合同为准，传真件有效。

5、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。

第十六条附件

1、___。

2、___。

签约方：___________

甲方：___________

乙方：___________

甲方代表（签字）：___________

乙方代表（签字）：___________

甲方（盖章）：___________

乙方（盖章）：___________

日期：___年___月___日

日期：___年___月___日

施工合同范本2

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

一、__项目道路工程

1 道路工程名称：__工程

2 工程地点：位于__

3 承包范围：___工程点上山路

4 合同价款：合同总价_万元

大写：

5 合同工期：

工程总期天。

开工日期为： 年 月

竣工日期为：20__ 年 月 日。

6 工程内容

道路全长711米，宽4米，总方量为立方米

二、工程质量

乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受甲方管理人员的监督，确保工程质量通过甲方验收。

三、付款方法

工程完工后采用报账制，验收后付款。

四、安全责任

1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设单位统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

五、双方责任

1、甲方：派驻工地代表及委托监理单位对工程进度、工程质量进行监督检查。

2、乙方：

(1)加强安全生产教育，严格安全生产施工规范。

(2)严格按照要求施工，确保工程质量，按合同定时间竣工交工。

六、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

七、本合同一式两份，双方各执一份。

建设单位(甲方)：(公章) 施工单位(乙方)：(公章)

甲方代表签字： 乙方代表签字：

施工合同范本3

委托方（甲方）：____________

承接方（乙方）：____________

工程项目：室内装饰工程、施工、安装。

经甲乙双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》，《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜签定本合同。为使本项工程能顺利圆满完成，本着互惠互利的原则，明确规定双方的权利义务如下，双方应共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程地址：佛山市机场路28号嘉禾新城美丽家园海圣阁601房

2、施工内容：详见本合同附件（一）《装饰工程报价预算表》和本合同附件（二）《装饰工程设计图纸》。

3、委托方式：乙方负责设计、施工、安装、包工包料（部分材料甲方自购）

4、工程开工日期：______年______月______日

5、工程竣工日期：______年______月______日

6、工程总天数：________天

第二条：工程价款

1、工程预算总造价（金额大写）肆万伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。详见本合同附件（一）《装饰工程报价预算表》。

2、工程量的增减价款，按实际工程量增减。新增工程项目，需先设计并报价，以本合同附件（一）《装饰工程报价预算表》为依据。

3、在以本合同附件（一）《装饰工程报价预算表》为依据的情况下，如没有另增新的工程项目，则结算时工程价款不得超过预算工程价款的2%。

第三条：质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（一）《装饰工程报价预算表》中“使用材料及工艺要求”一栏。

2、工程施工标准，乙方严格按照工程设计图纸及本合同附件（三）《装饰工程施工及验收标准》进行施工，做好各项质量检查记录。

3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。以本合同附件（一）《装饰工程报价预算表》为依据。

4、凡由甲方自行采购的材料、设备等产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

第四条：材料供应

1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（一）《装饰工程报价预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，乙方必须做出改正返工，工期不变，对工程造成的损失由乙方负责。

3、乙方提供的材料必须要由甲方验收合格后方可施工。乙方应确保提供的材料在甲方验收前包装完好无缺，未有开封现象，并在产品标定保质期内。如发现乙方提供的材料存在伪劣冒牌，或与本合同附件（一）《装饰工程报价预算表》所注明品牌，型号、规格不符等现象，可视为违约。

3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

第五条：付款方式

1、工程开工前三天，甲方向乙方支付本合同总金额的30%，计人民币壹万叁仟陆佰壹拾捌元整；

2、泥、水、电三道工序基本完工且木工制作开工和材料进场并经检验合格后三天内，甲方向乙方支付本合同总金额的40%，计人民币壹万捌仟壹佰伍拾捌元整；

3、木制作及油漆基本完工且扇灰材料进场并经检验合格后三天内，甲方向乙方支付本同总金额的10%，计人民币肆仟伍佰肆拾元整；

4、工程竣工并经甲方验收合格后三天内，甲方向乙方支付本合同总金额的（20%-__元），计人民币柒仟零捌拾元整；

5、余额人民币__元，作为质量保证金，在竣工验收后六个月内，装修无质量问题，甲方一次性支付给乙方；

6、如有甲方增加项目和按实际结算项目，根据甲方签名认可的单价，本合同附件（一）《装饰工程报价预算表》，经甲乙双方确定的数量，计算出准确金额，扣除质量保证金后，按上述比例支付给乙方；

7、如有甲方减少项目，则从本合同金额中扣除相关金额，并按调整后的金额进行工程款支付。如已存在甲方超前支付，则超出部分从下一笔工程款中扣除；

8、甲方工程款必须交给乙方指定或委托收款人员，同时必须收到乙方财务专用收据方可付款，否则出现问题，责任由甲方承担。

9、甲方付清扣除质量保证金后工程款，（以乙方开具财务收款票据为准），乙方与甲方办理移交并发放装饰工程保修卡；

10、甲方在应付款日期不付款（包括增加项目工程款）是违约行为，乙方有权停止施工，造成影响由甲方负责。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。甲方在未结算前擅自动用，视甲方验收合格，同意与乙方结算付清余款。

第六条：工程工期

1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按合同总金额的1‰作为违约金罚款支付给甲方，直至合同总金额扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1‰作为误工费支付给乙方，直至合同总金额扣完为止。

2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担；由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用；如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。如因乙方设计失误造成更改方案，已经施工部份由乙方承担费用。

5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

第七条：工程验收

1、工程质量验收标准，详见本合同附件（三）《装饰工程施工及验收标准》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

4、若在验收中发现有不符合验收要求的项目，施工方应进行整改，整改后对不合格项次进行复验，直至达到要求

第八条：其他事项

（1）甲方

1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

2、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。

3、甲方有权要求乙方无条件更换施工人员及乙方工地代表。

（2）乙方

1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。

2、指派（姓名）__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。施工过程中不得对室内承重结构进行任何改造、破坏。一切对承重结构破坏行为均由乙方负全责。

4、乙方指派安装水电改造工程的电工发须出示电工资格证。

5、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

6、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为24个月。

第九条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条：争议解决

1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或向本市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或法院判决。

第十一条：合同的变更和终止

1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第十二条：合同生效

1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式二份，甲乙双方及各执壹份。

甲方（业主）：（签章）乙方：（签章）

住所地址：____________企业地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

代理人：____________代理人：____________

施工合同范本4

甲方：

乙方：

兹有乙方承包____有限公司焦炉尾气综合开发利用项目生产性辅助用房、检修库工程项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：

一、劳务承包项目：

生产性辅助用房、检修库

二、承包期限：

20__年__月__日———20__年__月__日

三、承包费用：

钢筋每平方米40元(包括人工费、钢筋制作机械、扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑)、基础钢筋制作安装毎吨500元。

四、承包工程量：

生产性辅助用房和检修库设计图所包揽的主体结构工程.

五、承包费支付方式：

乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方，剩余20%竣工验收后一次付清。

六、所有施工工程量及费用按设计图纸结算。

七、承包期内乙方的职责、任务和要求：

(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。

(二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

(三)、具体职责、任务和要求：

1、严格按照设计图及国家相关质量验收规范施工作业。

2、乙方对钢筋制作质量负责。若由于质量问题发生的经济损失由乙方负责。

3、乙方负责自有作业人员的安全卫士健康问题，严格按照国家相关操作规程操作机械，若发现安全隐患应及时上报甲方。因迟报或瞒报造成的经济损失由乙方负责。

4、乙方务必在合同约定的工期内完成所承包的施工任务，必须在20__年2月8日前完成生产性辅助用房和检修库的主体结构工程。

5、在施工工期内，乙方要加强其自有作业人员的安全教育和自我保护意识教育，时刻注意并确保用电用水安全，共同创建优质健康的工作环境，达到安全文明施工。

八、合同的变更、解除或终止：

合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

九、违约责任：

(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。

(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

十、未尽事宜：

其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

十一、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。

甲方负责人签字 ： 乙方负责人签字(印鉴)：

(盖章) 住址： (盖章) 住址：

身份证件号码： 身份证件号码：

年 月 日 年 月 日

施工合同范本5

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

为维护甲乙双方合法权益，经甲乙双方协商一致，特定立如下合同条款，共同遵守。

一、甲方将位于___的私房建设承包给乙方，乙方按甲方提供的图纸和建设部门要求的建筑式样和标准，将该房建成质量合格砖混结构建筑(该事项以下简称工程)。

二、工程内容为除水、电、门、窗、正立面涂料粉刷外的建工程。包括：

(一)地脚圈楔及以上的上建主体工程，底层水泥地的浇灌及狗头石的铺筑;

(二)一至四层楼各厅、室、厨房、卫生间地板砖的铺贴;

(三)楼梯间侧面墙壁贴米高的墙砖和楼梯踩面瓷砖的粘贴;

(四)厨房、卫生间四面墙壁瓷砖粘贴2米高;

(五)房屋内除粘贴地板砖、墙壁瓷砖外的部分均刮二度双飞粉或钢化粉;

(六)正房背立面和后进房正立面瓷砖的粘贴;

(七)房屋正立面、右侧面和围墙水泥浆的抿刮;

(八)厨房操作台、化粪池、水池的制作和操作台瓷砖的粘贴;

(九)天井狗头石的铺筑和水泥地浇灌。

三、工程为包工不包料，即建筑所需材料由甲方按工程进度供给乙方。

四、工程建筑总面积约为370平方米，实际面积为房屋建成后按建设部门的规定测量计算。

五、工程20__年10月1日开工，20__年6月30日全部竣工。

六、工程技术要求：

(一)板面浇灌水平平整，厚度为12厘米，不露筋、无蜂窝、无裂缝、不漏水;

(二)砌砖水平平整、垂直达标;

(三)粉墙阴阳角线条清晰，墙面光滑平整，无裂缝、无响壳;

(四)地板砖粘贴平整、缝孝线直、无响壳;

(五)围水设施(即女儿墙)不漏水，墙高80—90厘米，内外墙抿水泥浆;

(六)水池平整垂直、无裂缝、不漏水。

七、甲方按实际建筑面积以每平方米人民币__元付给乙方工时费。

八、甲方按工程进度分次支付70%的工时费。工程竣工后甲方暂从乙方的工时费中预留1,500元作为工程质量保证金，待一年的保修期满工程无遗留问题后才付给乙方。

九、甲方负责将施工用水、用电接到施工王地，并负责水电费。

十、施工中所需的劳动工具由乙方负责解决，包括拌浆机、振动器、切割机、模板、铁皮、顶木，各种锄、铲、锤、刀等。

十一、乙方按甲方提供的图纸和要求施工，确保工程质量合格。若出现质量问题需反王的，工时费和损坏的材料均由乙方负责。图纸如需改动须与甲方协商一致。

十二、乙方要严格管理，规范施工、文明施工、道德施工，不浪费材料。如有浪费现象，甲方有权按所浪费材料2倍的价款从工时费中扣除。

十三、乙方要严格注重施工安全，施工安全问题由乙方负全责，甲方不负任何责任。

十四、乙方负责抿、粉墙、顶板搭脚架的搭建和拆除，包括正立面粉刷涂料所需搭脚架的搭建和拆除。

十五、乙方负责建房形成的建筑废弃物的及时清除。

十六、围墙、天井、水池、雨蓬等附属设施和各搭脚架的建拆，建筑废弃物的清运费用，砖、砂石料等建筑材料从施工工地到施工现场的搬运费用均含在总工时费内，不再单独计付工时费。

十七、保修期内出现需修理的质量问题，乙方必须及时无条件进行维修，属非技术因素的质量问题，修理所需材料由甲方提供;属技术因素的质量问题，修理所需材料和工时费由乙方自理。如不按时修理，甲方另请他人维修，所需费用从乙方的质量保证金中支付。

十八、乙方未按工程质量和工期完成给甲方造成的损失，由乙方等值赔偿甲方。

十九、甲方未按工程进度供给建筑材料和工时费而影响工期造成的损失由甲方负责。

二十、本合同未尽事宜按《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》规定和国家有关专业标准执行。

二十一、本合同经甲乙双方签字后生效，至履行完毕终上。

二十二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

__年__月__日

第五篇：施工合同

施工合同书

甲方：扬州水利建筑工程公司

以下简称“甲方”

乙方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部

以下简称“乙方”

依据《中华人民共和国合同法》及相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。

一、工程名称：

戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程

二、工程地址：温州市鹿城区藤桥镇

三、承包方式： /

四、承包范围及内容：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程中标内容施工、资料整理、完工移交及决算等。

五、工程工期：365日历天

六、甲乙双方职责：

甲方职责：

1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。2、3、4、5、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。负责在温州设立工程账户便于乙方结算。监督管理乙方开展各项施工生产活动。

乙方职责：

1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。2、3、4、5、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。

在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。

七、付款方式：

工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。

甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则按照实际完成造价的4% 计取。

甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再提供材料发票等完税证明材料。

八、其他未尽事宜，双方另行协商解决。

九、此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。

甲方：扬州水利建筑工程公司

乙方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河

道整治工程项目部

代表：

代表：

****年**月**日

****年**月**日