2009年全国一级建造师资格考试《建设工程项目管理》真题及答案(排好版)

第一篇：2009年全国一级建造师资格考试《建设工程项目管理》真题及答案(排好版)

2009年一级建造师

《建设工程项目管理》考试试卷及答案

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以（）。

A.指定生产厂 B.指定供应商 C.提出质量要求 D.指定具体品牌

2.施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致工程质量问题，则责任由（）承担。

A.建设单位 B.监理单位 C.施工承包企业 D.监理单位和施工承包企业共同 3.建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。

A.定义如何组织项目建设 B.定义项目开发或建设的任务和意义 C.定义如何组织项目开发 D.定义项目开发的程序和内容

4.建立建设工程项目质量控制系统时，首先应完成的工作是（）。

A.制定系统质量控制制度 B.编制系统质量控制计划 C.分析系统质量控制界面 D.确立系统质量控制网络

5.建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（）。

A.建设行政主管部门 B.设计单位 C.业主委托的工程顾问公司 D.施工单位 6.政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和（）。

A.监督检查施工项目进度及投资 B.监督工程建设各方主体的质量行为 C.监督检查施工现场的安全状况 D.验收工程项目施工质量

7.在进行施工进度控制时，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则是（）。

A.在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡 C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度

D.在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度

8.在建设工程项目进度计划系统中，由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划应与（）编制的进度计划相互协调。

A.监理方 B.政府行政主管部门 C.投资方 D.采购和供货方

9.编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在（）中考虑不可预见费。

A.前期工作 B.主要分项工程 C.企业管理费 D.所有的分项工程 10.施工成本分析是在（）的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。

A.施工成本计划 B.施工成本预测 C.施工成本核算 D.施工成本考核

11.利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力（）。

A.偏小、需要整改 B.处于临界状态，易出现不合格 C.适中、符合要求 D.偏大、不经济 12.建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的（）措施。

A.经济 B.技术 C.组织 D.管理

13.建设工程项目总进度目标论证的工作有：①项目的工作编码;②项目结构分析：③编制各层进度计划;④进度计划系统的结构分析等。对上述四项工作而言，其正确的工作步骤是（）。

A.②→④→①→③ B.①→②→④→③ C.①→③→④→② D.②→④→③→① 14.对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其（）。

A.报批责任 B.监督责任 C.合作责任 D.组织责任 15.建筑施工企业安全生产管理工作中，（

第二篇：2010~2012全国一级建造师执业资格考试真题及答案

2010全国一级建造师执业资格考试真题及答案

《建设工程法规及相关知识》

一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门 C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会 【答案】B 2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 【答案】B 3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A．国务院建设主管部门 B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会 D．人事部或其授权机构 【答案】A 4．民事法律关系的内容是指()。

A．民事权利和民事义务 B.民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D.民事义务和民事责任 【答案】A 5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人 【答案】A 6．根据《物权法》，建设用地使用权属于()。

A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权 【答案】B 7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图纸 D．已经取得规划许可证 【答案】A 8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B．建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级 【答案】D 【解析】考P37~39。D 已从10 年一级教材中删除。

9．甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A．后履行抗辩权 B．同时履行抗辩权 C．撤销权 D．不安抗辩权 【答案】D 【解析】P183，三类抗辩权的基本概念应当熟练掌握。关键在于准确辨别合同约定的先后履行顺序：后履行一方行使的是先履行抗辩权，而先履行一方行使的是不安抗辩权。10．下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。

A．继承纠纷 B．对罚款不服发生的纠纷 C．总分包之间的合同纠纷 D．劳动合同纠纷 【答案】D 【解析】考P231“

一、仲裁的概念和适用范围”第2~3 段，重点，必须掌握。

11．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A．交通运输工具 B．正在建造的船舶、航空器 C．生产设备、原材料 D．正在建造的建筑物 【答案】D 【解析】超纲。就特殊财产的抵押权效力，《物权法》分别采用了“登记生效主义”（不登记不设立）和“登记对抗主义”（不登记也设立，但不得对抗善意第三人）。本题中D 的抵押权自登记时设立；ABC 的抵押权自抵押合同生效时设立，但未经登记，不得对抗善意第三人。

12．同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。

A．资质等级较高的 B．联合体牵头 C．承担主要任务的 D．资质等级较低的 【答案】D 【解析】P56 最上面“

二、联合体各方资质条件”（3）项。重点，必考。13．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。

A．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 B．法院审理行政诉讼案件不适用调解

C．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则 D．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 【答案】C 【解析】综述题，好题。A，P253 正中间“行政复议与行政诉讼的基本关系”一段。B,P256正中间往下“

三、审理和判决”第1 段。CD，P256 最上面“

一、行政诉讼证据的特别规则”，重点，必考。

14．施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。

A．施工图纸 B．技术规范 C．监理通知 D．施工合同 【答案】A 15．关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是()。

A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 C．证人在庭审时应当旁听 D．证人有义务出庭作证 【答案】D 【解析】P237 最上面“

2、证人、鉴定人和勘验人”，09 年、10 年连续考核两次。

16．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A．16 B．10 C．12 D．4 【答案】C

解析】P198 最上面“

3、违约金与定金的选择”合同法116 条，必考。17．施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。

A．16 B．14 C．20 D．18 【答案】A 【解析】P137 中间往下“

2、未成年工特殊保护”标题下面一行。劳动者法定最低就业年龄为16 周岁。18．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。

A．水泥厂的答复文件到达施工单位时 B．施工单位发出订购水泥的要约时

C．水泥厂发出答复文件时 D．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 【答案】A 【解析】P166 最下面“1.承诺生效时刻的确认”第1 行：承诺应当在要约规定的期限内到达要约人。第6 行：承诺生效时合同成立。但要注意：如果双方约定采用合同书，则承诺生效时间并非合同成立时间，详见本卷23 题解析。

19．根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A．3 B．2 C．5 D．4 【答案】C 【解析】P194 倒数第一行。提存是重要概念，法律、实务都要考。20．施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。

A．技术负责人 B．法定代表人 C．安全管理部门负责人 D．项目负责人 【答案】B 21．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当()。A．配备兼职安全生产管理人员 B．配备专职安全生产管理人员

C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 【答案】D 22．某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。

A．显失公平B．附条件 C．可变更、可撤销 D．附期限 【答案】D 【解析】P180 最上面“

三、附期限与附条件的区别”，已成为近年命题热点。附条件的条件是合同双方不能确定是否发生的事实；而附期限的期限是双方确信或一般常识确信要发生的事实。23．某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。

A．合同备案 B．评标委员会提交评标报告 C．中标通知发出 D．发包人确定中标人 【答案】C 【解析】错题。命题人可能想考“承诺生效时合同成立”，如此应选C；

24．关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。A．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B．申请人对于前者应当提供担保，而对后者不需提供担保

C．申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D．申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保 【答案】C 25．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000 万元，则其投标保证金最高应为()万元。A．40 B．4 C．20 D．10 【答案】D 【解析】P98 倒数第2 段。勘察设计项目投标保证金：不超过2%，且不超过10 万元；施工项目投标保证金：不超过2%，且不超过80 万元。

26．关于和解的说法，错误的是()。

A．和解协议具有强制执行的效力 B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段 D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书 【答案】A 【解析】P232 正中间“和解与调解”，每年考一题。09 年考调解，10 年考和解。

27．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。A．总承包单位和分包单位按一定比例共同 B．分包单位 C．总承包单位 D．建设单位 【答案】C 28．施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。

A．要约邀请 B．承诺 C．部分承诺 D．新要约 【答案】D 【解析】P166 正中间“3.承诺的内容必须与要约的内容一致”，重点。

29．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。A．只能向有管辖权的人民法院起诉 B．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 【答案】A 【解析】P250 最上面第3 行。重点，必考。30．下列建设项目中，可以不招标的是()。

A．个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 B．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

C．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 D．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 【答案】C 31．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。

A．工程项目采用的材料、设备 B．工程项目技术人员的劳动合同 C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量 【答案】B 32．某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A．城建档案管理部门 B．相关管线产权部门 C．市政管理部门 D．建设单位 【答案】D 33．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。A．分包单位只对总承包单位负责

B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 【答案】D 34．某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由()编制。A．总承包单位和分包单位各自 B.建设单位统一组织 C．总承包单位统一组织 D.监理单位统一组织 【答案】C 35．《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。

A．厂房 B． 医疗 C．住宅 D．教育 【答案】A 36．下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。

A．福利待遇 B．试用期 C.劳动条件 D．补充保险 【答案】C 37．根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。A．国务院负责安全生产监督管理的部门 B．国务院铁路、交通、水利等有关部门 C．国务院 D．国务院建设行政主管部门 【答案】A 38．划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A．县级以上 B．镇级以上 C．中央 D．省级以上 【答案】A 39．下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。

A．项目安全生产管理人员 B．项目技术员 C．企业主要负责人 D．项目经理 【答案】B 40．停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。

A．当地质监部门 B．建设单位 C．施工单位 D．城建档案馆 【答案】B 41．根据《合同法》，关于代位权行使的说法，正确的是()。A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C．代位权是债权人行使的抗辩权

D．债权人自己负担行使代位权的必要费用 【答案】B 42．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。

A．安全生产法 B．建筑业企业资质管理规定 C．工程建设项目施工招标投标办法 D．安全生产许可证条例 【答案】D 43．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。

A．胜诉方 B．金融机构 C．败诉方 D．执行法院 【答案】应选A。

44．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

C．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 D．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 【答案】D 【解析】P209 正中间“3.对垫资的处理”。与07 年真题重复。

45．根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当自办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理变更税务登记。

A．60 B．45 C．30 D．15 【答案】C 46．根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。A国家安全生产监督管理行政主部门 B．国务院

C．省级建设行政主管部门 D．住房和城乡建设部 【答案】B 47．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照()的市场价格履行。

A．合同签订地 B．履行义务一方所在地 C．材料所在地 D．订立合同时履行地 【答案】D 【解析】P182 第9 行（2）。重点。

48．某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于()合同。

A．施工承包 B．承揽 C.信托 D．委托 【答案】B 49．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。A．投标保证金最高不得超过50 万元

B．招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 C．投标保证金不得采用银行保函方式

D．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 【答案】D 【解析】综述题。P55“

（二）投标保证金”每年至少考一题，每句话都能出题，必须逐条认真掌握。50．某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。A．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判

B．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D．法院可以直接判决减少部分罚款金额 【答案】D 51．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A．受益人 B．投保人 C．被保险人 D．保险人 【答案】B 52．2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。

A．2011 年1 月1 日 B．2010 年1 月1 日 C．2010 年4 月1 日 D．2009 年4 月1 日 【答案】B 53．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A．抵押权 B．质押权 C．抵消权 D．留置权 【答案】D 54．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。

A．7 B．10 C.15 D．3 【答案】C 55．甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。A．有效 B．无效 C．效力待定 D．可变更、可撤销 【答案】B 56．按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A．企业所得税 B．利息税 C．营业税 D．个人所得税 【答案】C 57．仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。

A．人民法院 B．公安机关 C．政府主管部门 D．仲裁委员会 【答案】A 58．某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过()同意。

A．股东会 B．工会 C.董事会 D．监事会 【答案】A 59．甲公司欠某供应商500万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。

A．应当由甲公司承担全部债务 B．应当由乙、丙公司承担连带债务 C．乙公司与丙公司均不承担清偿责任 D．应当由乙公司承担全部债务 【答案】B 60．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。A．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B．招标人预先内定中标人

C．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利 D．招标人从几名中标候选人中确定中标人 【答案】D 【解析】P56 下面，串标属于必考内容。本题出的不错，注意D 虽然不合法（招标人应当确定第一中标候选人中标，并无选择确定的权利），但该行为性质上不属于串标。

61．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。

A．投标人须知 B．技术条款 C．施工组织设计 D．合同主要条款 【答案】C 62．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。A．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

B．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准 C．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D．自动消防系统的操作人员必须持证上岗 【答案】B 63．建设工程施工合同应以()为合同履行地。

A．原告住所地 B．合同签订地 C．施工行为地 D．被告住所地 【答案】C 64．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。A．暂时停止施工，并及时报告建设单位 B．整改，并及时报告建设单位 C．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D．整改，并及时报告有关主管部门 【答案】A 【解析】P77 最下面“

二、安全隐患报告的责任”。必考。65．根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A．监理合同 B．法律、法规 C．施工合同中约定采用的推荐性标准 D．工程施工图纸 【答案】A 66．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。

A．设计单位 B．物业管理单位 C．大楼使用者 D．建设单位 【答案】D 67．某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。

A．应当认定投标文件无效 B．可以认定投标文件有效

C．征得投标人同意后可以认定投标文件有效 D．征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 【答案】A 68．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30 天。

A．招标文件发出日 B．投标文件截止日 C．投标有效期 D．中标日期 【答案】C 69．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。

A．可变更、可撤销 B．有效 C．无效 D．效力待定 【答案】B 70．建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．6 B．2 C．3 D．4 【答案】C

二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

71．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。A．合同被确认无效 B．发生在订立合同的过程中 C．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

D．在订立合同时显失公平E．受害方的依赖利益遭受损失 【答案】BCE 72．某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()A．编制安装方案 B．出具自检合格证明 C．具有起重设备安装工程专业承包资质 D．派出本单位专业技术人员现场监督 E．自行验收 【答案】ABCD 73．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。

A．双方当事人基于同一双务合同互负债务 B．债务履行有先后顺序

C．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D．应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E．债务履行不分先后 【答案】ABC 74．根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。A．工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B．工程建设重要的行业专用的信息技术标准

C．工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准

D．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 【答案】ABDE 75．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()。

A．接受履行方有权选择履行地点 B．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．履行义务一方有权选择履行地点 E．其他标的，在履行义务一方所在地履行 【答案】BCE 76.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有()。

A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B．履行地点为项目所在地

C．合同标的是财产 D．违约责任是当事人违反合同义务的责任 E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款 【答案】ABDE 77．劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A．工会代表 B．律师 C．同级人民法院代表 D．企业方面代表 E．劳动行政部门代表 【答案】ADE 78．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。A．在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

B．建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

C．建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交 D．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E．未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收 【答案】DE 【解析】ABC 考P120“1.基本规定”第3 段，一级连续考3 年了。DE 考P121 最上面第2 段，今年还要继续考。

79．根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。A．工程设计图纸 B．施工单位偷录的谈判录音 C．工程质量鉴定报告 D．被告法定代表人的陈述 E．律师代理意见 【答案】ACD 80．施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有()。

A．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 B．鉴定程序严重违法 C．鉴定结论明显依据不足 D．建设单位也不同意鉴定结论 E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用 【答案】ABCE 81．下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。

A．货物运输合同 B．银行贷款合同 C．买卖合同 D．租赁合同 E．施工合同 【答案】BE 82．某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。A．公司股东 B．公司董事长 C．公司财务经理 D．公司职工代表 E．公司总经理 【答案】AD 83．工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。

A．继续履行合同 B．降低工程质量标准 C．提高合同价款 D．提前支付所有工程款 E．支付逾期利息 【答案】AE 84．关于物权的说法，正确的有()。

A．建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 E．两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上 【答案】BDE 85．根据《合同法》，要约失效的情形有()。

A．受要约人拒绝要约的通知到达要约人 B．受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更

C．要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知 D．发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

E．受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知 【答案】ABD 【解析】考核P165 中间“

四、要约的失效”。与07年真题几乎相同。

86．根据《合同法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A．地方性法规与地方政府规章 B．部门规章 C．部门规章与地方性法规 D．地方政府规章与部门规章 E．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 【答案】BD 87．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。

A．人身损害赔偿请求权 B．任意撤销权 C．担保权 D．抗辩权 E．抵消权 【答案】CDE 88．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E．分包单位将其承包的建设工程再分包 【答案】BCDE 89．关于招标代理机构的说法，正确的有()。A．招标代理机构是社会中介组织

B．未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

D．工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E．由评标委员会指定招标代理机构 【答案】ABD 90．根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。

A．同时招标 B．同时设计 C．同时竣工 D．同时施工 E．同时投产使用 【答案】BDE 91．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A．在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B．被保险人在施工现场外发生伤害 C．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 D．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

【答案】ACE【解析】2009 年教材内容，新教材已删除。

92．根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有()。A．当事人一方发生合并、分立 B．作为当事人一方的公民死亡 C．由于不可抗力致使合同不能履行

D．法定代表人变更 E．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 【答案】CE 93．关于联合体投标的说法，正确的有()。

A．多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B．中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C．联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D．联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E．由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 【答案】ABCD 94．根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。A．建设单位直接与专业施工单位签订的合同

B．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 【答案】BCD 重点，需要掌握。

95．根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。A．消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的经销人员必须持证上岗

E．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人 【答案】BE 96．下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。、A．因使用不当造成的质量问题 B．质量监督机构没有发现的质量问题 C．第三方造成的质量问题 D．监理单位没有发现的质量问题 E．不可抗力造成的质量问题 【答案】ACE 97．关于工程竣工验收的说法，正确的有()。

A．工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

C．承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。

D．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期 【答案】A．D、E 98．根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有()。A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

E．抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 【答案】ACE 99．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B．施工单位违约造成供货商重大损失 C．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤

D．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 【答案】CDE 100．拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。A．建设用地规划许可证 B．土地使用权批准文件 C．拆迁计划和拆迁方案 D．拆迁补偿安置资金证明 E．建设工程规划许可证 【答案】ABCD 【解析】该考点是07 年刚考过的一模一样的题，P126 中间（1）~（5）。不会再考了，因为《拆迁条例》已经于今年废止。

2011全国一级建造师执业资格考试真题及答案

《建设工程法规及相关知识》

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A．国务院主管部门

B．最高人民法院

C．国务院

D．全国人大常委会 【答案】C 【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。

A．合法行为

B．无权代理

C．不正当竞争

D．滥用代理权 【答案】A 【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“

三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。

3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B．由被代理人独自向第三人承担责任 C．由第三人自己承担损失

D．由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A 【解析】P16倒数第4段。

4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A．10

B．20

C．30

D．50 【答案】B 【解析】P37“

（三）抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。

5．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。

A．相邻权

B．地役权

C．土地出租权

D．建设用地使用权 【答案】B

6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。

A．抵押权

B．质权

C．留置权

D．所有权 【答案】C

7.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）

A．工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.劳务承包 【答案】C 【解析】P59正中间“

（一）施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质；只有专业承包，没有专业分包；只有劳务分包，没有劳务承包。

8、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）A、企业未取得施工许可证擅自施工的

B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的 C、企业将承包工程转包或违法分包的

D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的 【答案】B 【解析】P79倒数第3段。

9.安全生产许可证的有效期为（）年 A、1

B、2

C、3

D、5 【答案】C 【解析】P213倒数第5行。

10、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失

B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 【答案】D 【解析】原题为2008年司法考试四川灾区延期考试卷三31题，考核表见代理。11.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）

A、管制

B、赔偿损失

C、返还财产

D、罚款 【答案】D 【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。

12、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）A、要约撤回

B、要约撤消

C、承诺撤回

D、承诺撤消 【答案】A 【解析】P117第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。

13.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性

B.国家

C.强制性

D.行业 【答案】C 【解析】P256“(一)”第1段，2010年刚刚考过的点。

14、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位 【答案】D 【解析】P220倒数第3行，必考。

15.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。

A、560

B、1360

C、800

D、1120 【答案】B 【解析】P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。16.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年 【答案】C 【解析】P330倒数第6行。17.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）

A派遣单位与用工单位

B用工单位与劳动者

C用工单位与当地人民政府

D派遣单位与劳动者 【答案】A 【解析】P144“

（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。

18.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师

B、施工企业技术负责人、建设单位负责人 C、施工企业技术负责人、总监理工程师

D、建设单位负责人、总监理工程师 【答案】C 【解析】P229正中间“

二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？

19、关于建设工程分包的说法，正确的是（）

A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可

B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包 C、建设工程主体结构的施工可以分包

D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人 【答案】A 【解析】P103倒数第6行。

20.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.A．施工企业应同意建设单位自行采购

B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受 C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D、施工企业可拒绝建设单位的要求 【答案】D 【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。

21、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。

A、对本单位的安全生产工作提出建议

B、接受安全生产教育和培训 C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D、拒绝违章指挥和强令冒险作业 【答案】B 【解析】P223，从业人员的义务有且仅有三项：遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。22.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A、竣工验收合格后

B、提交竣工验收报告时

C、竣工验收时

D、交付使用时

【答案】B【解析】本题是命题热点。P297“

一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。

23、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A、主体结构工程为10年

B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年

D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

【答案】B【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。

24、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。

A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理 【答案】B【解析】P75正中间“

（二）执业岗位范围”第1段。

25.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A竣工验收

B签订施工合同

C进场开工

D领取施工许可证 【答案】D【解析】P280“

六、依法办理工程质量监督手续”第一段。

26.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人负责

B、承揽人不再承担责任 C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

【答案】D【解析】P160下面“

（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。27.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A半年

B二年

C一年

D三年

【答案】C【解析】P224“

二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。

28.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）

A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课 B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】B【解析】AC错，债务转移需债权人同意；B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。

29.关于投标有效期的说法，正确的是（）

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长 B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容 C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力 D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

【答案】B【解析】P90“

（四）投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。30.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A 1

B2

C4

D3 【答案】D【解析】P243“

（六）应急预案的修订”第一行。

31.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）

A、甲可向法院申请恢复原判决的执行

B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼 C、由法院执行和解协议

D、由法院依职权恢复原判决的执行 【答案】A【解析】P323正中间“

（三）执行和解”，考过4、5次了。

32.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为（）万元.A、10

B、30

C、50

D、20 【答案】D【解析】P38正中间“

四、定金”的第2段最后一句。命题热点。

33．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A县级人民政府

B省级人民政府

C国务院

D省级文物行政部门

【答案】B【解析】P207“

（三）在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。

34.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）

A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定

B.联合体属于非法人组织 C.联合体各方独立承担相应的责任

D.联合体的成员可以对同一工程单独投标 【答案】B【解析】P93~94.35.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）

A延期每次不超过3个月

B应当由施工企业提出申请

C延期没有次数限制

D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效 【答案】A【解析】P53倒数第2段。

36、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的

B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的 【答案】B【解析】P73倒数第一段。

37.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理

B、视为放弃投标

C、按废标处理

D、视为放弃中标项目 【答案】D【解析】P96最上面“

三、履约保证金”第三行。

38、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝 C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。【答案】A【解析】P184，BC考核

（一）第2段，A考核

（二）第2段，D考核

（三）第1段。

39、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。

A、费用和工期损失全部由承包商承担

B、费用和工期损失全部由业主承担 C、费用由承包商承担，工期给予顺延

D、费用由业主承担，工期不顺延 【答案】A【解析】P120倒数第1行，本题与06年二级32题几乎完全一样。

40、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起

Ａ、第一次付款期限届满

Ｂ、最后一次付款期限届满 Ｃ、每次付款期限届满

Ｄ、提交工程款支付申请 【答案】B【解析】P315倒数第3段。

41．因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A．原企业的资质等级确定

B．降低一级原企业的资质等级确定

C．最低资质等级核定

D．实际达到的资质条件核定 【答案】D【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。

42、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）

A、安全生产法

B、宪法

C、建筑法

D、建设工程安全生产管理条例【答案】A

【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。

43、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。

A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B、认定垫资违法，利息予以没收 C、返还垫资但不支付利息

D、返还垫资并双倍支付利息 【答案】C【解析】P124“4.工程垫资的处理”。

44、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、3

B、1

C、2

D、5 【答案】A【解析】P290“

三、建设工程环保竣工验收”第2段。

45.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出

B、鉴定报告由造价主管部门出具 C、法院对鉴定请求不予支持

D、鉴定期间计入审限

【答案】C【解析】超纲。考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》（法释（2004）14号）第二十二条：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该知识点。

A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出；B错，司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出；D错，鉴定期间不计入审限（超纲）。

46.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出 【答案】D【解析】P329“

四、仲裁裁决”第一段最后一句。

47.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）

A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 【答案】A【解析】P331最下面“

三、涉外仲裁案件的证据、财产保全”第一段。为2005年司法考试卷三第47题，原题为“中国甲公司与某国乙公司”，题目都抄错了，这里如果不是涉外仲裁，应选择C。

民诉258条：“当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。”

48、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。

A、提起反诉

B、提出和解

C、提出管辖权异议

D、部分变更诉讼请求 【答案】C【解析】P309案例上一段。

49．在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。

A．侵权

B．合同

C．无因管理

D．不当得利【答案】A

50.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）

A、甲应支付相应部分报酬

B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲应支付全部约定报酬

D、甲不用赔偿乙的损失 【答案】A【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

51.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任 B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D、分包单位只对总承包单位承担责任

【答案】C【解析】P101“

四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

52.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。

A、双方达成的补充协议

B、双方签订的备案合同

C、类似项目的结算价格

D、市场的平均价格 【答案】B【解析】P87“

（九）签订合同”第2段第4行。第一年考核阴阳合同，这是最简单的考法。今后会逐步深入。

53、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。

A、100

B、200

C、1000

D、600【答案】D【解析】P52倒数第一段。

54、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。

A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 D、设计深度由设计单位酌定【答案】B 【解析】P283“

五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。

55、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）

A、工期不予顺延

B、建筑物受损由施工企业承担

C、施工机具损毁由施工企业自行承担

D、施工人员受伤由建设单位承担

【答案】C【解析】P135“

四、违约责任的免除”第2段。有关不可抗力的具体风险负担原则，教材没有详细展开。

56．某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（）.A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B、挂靠的个人承担全部责任 C、建筑施工企业承担全部责任

D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

【答案】A【解析】P105“

二、承包单位违法行为应承担的法律责任”第2段第3行，这个点已经考过好几次。

57、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员

B、项目负责人

C、技术负责人

D、安全员【答案】A【解析】P220第2~3行。

58、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A．20

B．30

C、60

D．45 【答案】D【解析】P293“

（二）工程竣工结算审查期限”。59．2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】A【解析】P137案例上一段。

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期

A定额

B标准

C法定

D合同

【答案】D【解析】P252第一段。

61、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．5

B、15

C、10

D、30 【答案】B【解析】P296“1Z307045竣工验收备案的规定”标题下第1行。

62、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【答案】C【解析】P287倒数第一行起，命题热点。

63、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A、提供虚假资质证明

B、向评标委员会成员行贿C、因不可抗力提出不能履行合同

D、与招标代理机构串通

【答案】C【解析】P95“

（一）中标人的确定范围”第2段第3行。

64.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）

A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉 C裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D裁定撤销一审判决，发回原法院重审

【答案】C【解析】超纲，原题为2008年司法考试卷三36题。教材中无明确表述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》（法发（92）22号）第148条：当事人一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人又应诉答辩的，视为该人民法院有管辖权。65、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）

A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼 C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为 【答案】C【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。

B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。66.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）

A建设单位和设计单位共同所有

B设计单位和甲设计师共同所有

C建设单位和甲设计师共同所有

D建设单位独自所有【答案】B【解析】详见07年一级第3题的解析。67.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行 B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行 C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理【答案】D

68.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）

A、应追究王某的刑事责任

B、可追究王某的民事责任C、不应追究王某的行政责任

D、应追究王某的劳动责任

【答案】无正确答案【解析】本题不严密，考核P276“

四、构成犯罪的追究刑事责任”及 P81“

七、注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任”。

《建设工程质量管理条例》72条规定：“违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业１年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，５年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。”本条款规定了注册执业人员违法执业的行政责任。本案中，王某的违法行为导致质量事故发生，应作出责令停止执业1年的行政处罚，C错。

《刑法》137条规定：“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”注意，本案中王某的违法执业行为，并未构成犯罪，因此，不承担刑事责任。A错。

D错，法律责任中不存在劳动责任的说法。P141正中间“

（二）用人单位可以单方解除劳动合同的规定”，《劳动合同法》39条规定，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。应注意到：劳动合同的解除权是形成权，并非债权请求权，不能等同于一种民事惩戒措施。何况本案中，劳动者已经离职，不存在随时解除劳动合同的问题。

本题，命题人明显是将B设置为正确选项。命题的依据是《侵权责任法》第6条或教材P45“

一、民事责任的种类”第3行，“侵权责任是指行为人因过错侵害他人人身、财产而依法应当承担的责任”。但本案不符合民事侵权的构成要件，王某不是适格的责任承担主体，我认为建设单位可以就工程质量问题向施工单位主张，而不同意那种建设单位可以直接要求项目经理王某赔偿损失的观点。

也许命题人的理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后，施工单位可以依法向有过错的劳动者追偿。我也不同意，因为与大多数人理解相反，我国《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有过错造成单位损失，单位可以要求赔偿或追偿的制度！这不是法律漏洞，法律不作该规定自有道理。

69、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）

A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

【答案】D【解析】本题超纲，易引起巨大争议。因为根据《担保法》24条：“债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定（教材P36第4行）。”本题貌似应选B或C。但根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》（法释〔2000〕44号）30条：“保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。”本题应选D。

这是极重要的知识点，要怪也许不该怪命题人，教材作者写担保法，不应该不参考相应的担保法解释。70．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．建设单位或工程监理单位 B．施工项目技术负责人

C．施工企业质量管理人员

D．质量监督部门 【答案】A【解析】P271倒数第2段。

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务；

A、建设单位

B、造价咨询单位

C、施工企业

D、建筑材料、构配件供应单位

E：设备供应单位 【答案】CDE【解析】P284倒数第2段，必考。

72.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A.作业人员进入新的岗位

B.作业人员进入新的施工现场 C.企业采用新技术

D.企业采用新工艺

E.企业申请办理资质延续手续

【答案】ABCD【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。73.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.【答案】ABCD【解析】本题考核P212倒数第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。74.下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（）A、安全技术措施审查

B、安全设备合格审查

C、专项施工方案审查

D、施工招标审查

E、安全生产事故隐患报告

【答案】ACE【解析】考核P256三个标题。监理单位的法定安全监理义务，有且仅有三项。要求全面把握。75.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。

A．生产（制造）许可证

B.施工资质证书

C．产品销售许可证

D.施工许可证 E.产品合格证 【答案】AE【解析】P257倒数第1段。

76.当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（）

A、没有仲裁协议的 B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的 E、仲裁所依据的证据是伪造的

【答案】ABDE【解析】P330正中间“

一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”。2009年二级法规考了不予执行的6种情形，今年一级轮到考撤消的6种情形。注意，其中异同在第4、5两项。对生效仲裁裁决的翻案有两个程序：撤消仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。C，只能申请不予执行而不得申请撤消。这个点我在建工之家答疑帖中详细做过解析，精讲时也举过例子，对建造师要求高了点。

77.根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

B、将承揽的工程转包或违法分包； C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D、未按照节能设计进行施工 E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的

【答案】DE【解析】P108正中间“

一、施工单位不良行为记录的认定标准”。A属于资质不良，B属于承揽业务不良,C属于安全不良。

78.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷 D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷 【答案】ABCE【解析】P295第一段。79.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。

A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证

D.已经确定建筑施工企业

E.建设资金已经落实 【答案】BCDE【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。80 根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基础设施工程

B.设备安装、装修工程

C.门禁监控系统

D.电气管线、给排水管道工程

E.供热与供冷系统【答案】ABDE【解析】P297倒数第一段。81.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（）。A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的 B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

D．未按招标文件要求提交投标保证金的E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 【答案】ABDE【解析】P87第4段。

82.下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（）A、直接涉及国家主权的条文

B、直接涉及人民生命财产安全的条文 C、直接涉及人体健康的条文

D、直接涉及环境保护的条文 E、直接涉及公共利益的条文【答案】BCDE【解析】P263倒数第一段。

83.施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求

B.企业标准

C.施工技术标准

D.通行惯例

E.合同约定

【答案】ACE【解析】P271“1Z307023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定”标题下第2段。84.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A.立项

B.竣工

C.设计

D.施工

E.投入使用

【答案】CDE【解析】本题考核环境保护设施的“三同时”制度。P181倒数第1段。

85.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延 C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延 E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意

【答案】ABCD【解析】考核《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。

86.关于工程质量检测的说法，正确的有（）

A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字 B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构 C：检测机构不得与建设单位有隶属关系

D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

【答案】ADE【解析】P272正中间“

（二）工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。这个地方第一次考，应该考。87.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。A．2人死亡事故

B.10人死亡事故

C．3人死亡事故

D.20人重伤事故 E．1000万元经济损失事故

【答案】CDE【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故；E表述不严谨，应为“直接经济损失”。88.严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（）

A、A区法院对该案有管辖权

B、严某有权向B区法院起诉

C、B区法院的移送管辖是错误的D、A、B区法院均无管辖权

E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的

【答案】ABCE【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。

首先，本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。应按照普通的合同纠纷管辖处理，严某有权选择在被告住所地B区或合同履行地A区法院起诉，因此ABC三项应选而D项错误。

其次，移送案件，法院认为不属于本院管辖的，应当报请其上级法院指定管辖，不得再自行移送。89． 根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A．土地所有权

B.农村集体宅基地土地使用权 C.学校游泳馆产权

D.荒地承包经营权

E.被扣押的房屋

【答案】ABE【解析】P37第2段。注意“（3）学校的教育设施不得抵押”，说明非教育设施可以抵押，这个点是司法考试常考的，但建造师是第一次考。

90.关于租赁合同的说法，正确的有（）

A.租赁必须转让所有权 B.租赁期限超过20年的部分无效 C．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式 D.交付租赁物是租赁合同的成立要件

E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁

【答案】BC【解析】A错误，租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同的本质区别。D错误，租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。BCE考核P170最下面“1.定期租赁”，注意E埋伏了一个巨大的陷阱：如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同；如果租赁期限为6个月以内，租赁合同为不要式合同。只有双方口头约定租赁7个月，则合同履行6个月以后，视为不定期租赁；而如果双方口头约定租赁期限为5个月，显然为定期租赁。这里的逻辑比较搞，需要细心体会。

91.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（）。A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C．甲无权要求丁承担民事责任 D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿

E．丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

【答案】ABDE【解析】本题命题技术高超，体现了命题人出色的归纳能力。ABD考核P101“

四、总分包的连带责任”。C错，考核法释（2004）14号文第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”，但也应强调，该条款已从新教材中删除，无答题依据。E貌似没有法律依据，其实正确，丙丁分包合同违法无效，应依照P129“(四)无效合同的法律后果”来处理：“无效合同，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失”。

92.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（）。

A.合同自成立时生效

B.合同自办理物权登记时生效

C.未办理物权登记合同无效

D.未办理物权登记不影响合同效力

E.合同生效当然发生物权效力 【答案】AD【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价；合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。

93.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成

D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的

E、分包单位将承包的建设工程再分包的【答案】ACDE【解析】P104“

四、转包和违法分包的界定”。94.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。

A．合同订立之日

B.实际竣工之日

C．开工之日

D.保修期届满之日

E．合同约定竣工之日 【答案】BE【解析】P125第5行。

95.下列关于投标保证金说法，正确的有（）

A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金

B、投标保证金是投标文件的有效组成部分 C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定

D、投标保证金应当在投标截止时间前送达 E、投标保证金的金额一般由双方约定

【答案】ABCD【解析】P90最下面“

（一）投标保证金的形式与金额”。

96.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险为非强制保险

B.被保险人为从事危险作业人员

C.受益人可以不是被保险人

D.保险费由分包单位支付

E.保险期限由施工企业根据实际自行确定 【答案】BC【解析】本题考核P236“1Z306034办理意外伤害保险的规定”标题下第2段。A错误，意外伤害险为法定强制保险；B正确。D错误，保险费由总承包单位承担；E错误，意外伤害险保险期限法定，为开工日至竣工验收合格。C超纲，但可以合理推断。

97.法人应当具备的条件有（）A.依法成立

B.有自己的场所

C.有必要的财产或者经费

D.有自己的名称、组织机构

E.能够独立承担无限民事责任【答案】ABCD【解析】P10“

一、法人应当具备的条件”。98签订劳动合同时单位不能有下列行为：

1、要求提供担保

2、收钱

3、扣押证件 99.下列行为中，构成无因管理的有（）A.甲接受委托帮助他人保养施工机具

B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火 C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治 D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示

E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位

【答案】BC【解析】本题考核P23“

三、无因管理”的基本概念。无因管理，指没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，为避免他人利益受到损失，自觉为他人管理事务或提供服务。A不应选，因存在委托。E属于不当得利。D争议极大，建议不选。

D原题为2008年司法考试卷三55题，我们先分析原题：

下列行为中，哪些构成无因管理：D.丁见门前马路下水道井盖被盗致路人跌伤，遂自购一井盖铺上。原题中司法部给出的D为正确选项，我们可以这样理解：这个人买井盖是为了防止路人掉下去，从这个角度来说属于公益，所以他不能找路人要钱。从这一点上来说不属于无因管理。但是买井盖防止路人掉下去这个事情从义务上来说应该属于市政，无论有没有一个人买井盖，市政都负有这样的义务。这个人替市政花了钱，理应要求市政支付必要费用。如果市政不给钱，相当于该市政花的钱他没花，从这个角度来说，市政不当得利了。

但本题中将购买井盖改为插树枝，情况就大不相同，我们都知道无因管理是债法规定的内容，叫做“无因管理之债”。而债要求存在特定的相对人，本案中，我们发现这个人并未发生管理费用和直接损失，也不存在其可以主张费用的债务人。所以应推定这属于公益行为，并不构成无因管理。100、下列标的物归属于卖方风险责任的： 1货未交付2因质量问题，买方拒收P166

2012年全国一级注册建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意〉

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A、招标代理

B、采购代理

C、诉讼代理

D、指定代理 答案：D 试题解析：参见教材P13 委托代理与指定代理的不同定义

2、下列物权中，不属于用益物权的是（）。

A、土地所有权

B、土地承包经营权

C、建设用地使用权

D、地役权 【答案】A 试题解析：参见教材P19 BCD属于用益物权，土地所有权属于所有权。

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月 支付2000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。

A、建设用地使用权 B、地役权

C、相邻权

D、宅基地使用权 【答案】B 【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通 过双方合同约定，一般为有偿。

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。A、占有权

B、使用权

C、收益权

D、所有权 【答案】D 试题解析：国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）。A、债

B、所有权

C、知识产权

C、担保物权 【答案】A 试题解析：参见教材P22

6、关于知识产权的说法，正确的是（）。

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权 D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

【答案】A 试题解析：参见教材P24 知识产权分类，一类是著作权，包括邻接权，一类是工业产权工业产权范围按照《保护工业产权巴黎公约》我国知识产权主体：著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（）之日起计算

A、注册商标申请人寄出申请书

B、商标局收到申请书 C、公告发布

D、核准注册 【答案】D 试题解析：专利权与商标权的区分。1）期限不同：发明专利20 年，实用新型、外观设计专利为10 年；商标权10 年。（2）起点不同：专利权保护期限自申请日起算；商标权保护期限自核准注册日起算。（3）专利权不予续展，商标权可以续展。

8、保证合同是〔 〉订立的合同。

A、债权人与债务人 B、债务人和保证人

C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人 【答案】C 试题解析：参见教材P35

9、关于刑事责任的说法，错误的是（）。A、拘役是刑罚主刑的一种

B、罚款是刑罚附加刑的一种

C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D、死刑缓期二年执行是死刑的一种 【答案】D 试题解析：法律责任每年考1分。考试的焦点从来都是对一下概念进行区分：行政处罚：刑罚、罚款、罚金、拘留、拘役、没收违法所得、没收财产，对于刑事责任，刑法主刑：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；刑法附加刑：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。参见教材P46

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理 A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位 【答案】B 试题解析：p269 第二项第3 行。建筑法规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责；总承包单位将工程分包的，总承包单位与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。

A、竣工验收合格

B、交付使用 C、发包方支付全部价款

D、竣工验收备案 【答案】A 试题解析：参见教材P298

12、施工现场所使用的安全警示标志（）。

A、可根据建筑行业特点自行制作

B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置

C、必须符合国家标准

D、必须以图形表示 【答案】C 试题解析：p231 第一项，概述题

13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数 量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已经告知要变更合同。关于 双方合同关系的说法，正确的是（）。

A、乙承担损失

B、甲可根据实际情况部分接收 C、双方合同己变更，乙送货构成违约

D、甲拒绝接收，应承担违约责任 【答案】D

试题解析：合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。P130

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A、文物保护单位 B、建设单位

C、施工单位

D、设计单位 【答案】A 试题解析：参见教材P207

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。A、其他设计单位

B、具有相应资质等级的设计单位 C、监理单位

D、装修施工单位 【答案】B 试题解析：参见教材P280

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、20

B、30

C、60

D、15 【答案】D 试题解析：参见教材P253

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）。

A、施工合同中约定采用的推荐性标准

B、建筑法律

C、施工图设计文件

D、工程监理合同 【答案】D 试题解析：参见教材P270、285

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚 C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展 【答案】A 试题解析：参见教材P222

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A、建设行政主管部门

B、省级人民政府

C、县级以上人民政府

D、环境保护主管部门 【答案】D 试题解析：参见教材P188 20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）。

A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效 B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息 D、垫资违反相关规定，应予以没收

【答案】B 试题解析：参见教材P124

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。A、安全监督管理机构

B、建设单位

C、监理单位

D、施工企业 【答案】D 试题解析：参见教材P218

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件 B、工程竣工验收报告 C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

【答案】A 试题解析：参见教材P288

23、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括（）。A.旁站检验

B.型式检验 C、平行检验

D、破损检验 【答案】B 试题解析：参见教材P233第三条：特种设备检验检测机构是指从事特种设备定期检验、监督检验、型式试验、无损检测等检验检测活动的技术机构，包括综合检验机构、型式试验机构、无损检测机构、气瓶检验机构（以下统称检验检测机构

24下列情形中，投标人B提交的投标保证金不予返还的是（）。

A.在提交投标文件截止之日后撤回投标文件的

B.提交投标文件后，在投标截止B前表示放弃投标的C、开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D、评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【答案】A 试题解析：参见教材P89投标截止时间后招标有效期终止前，不得补充、修改、替代或撤回投标文件，撤回的没收投标保证金。

25、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程 中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是〔)。A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C、总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D、如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

【答案】A 试题解析：参见教材P221

26、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A.建设单位

B.施工总承包单位 C、监理单位

D、各分包单位 【答案】B 试题解析：参见教材P220

27、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A、职工患病，在规定的医疗期内

B、女职工在孕期内

C、女职工在哺乳期内

D、在试用期间被证明不符合录用条件 【答案】D 试题解析：参见教材P141

28、建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。A、架子工

B、钢筋工 C、起重信号工

D、起重机械司机 【答案】B 试题解析：

29、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是 A、劳动报酬

B、试用期 C、保守商业秘密

D、福利待遇

【答案】A 试题解析：

30、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来的员工与甲签订的劳动合同（）。A、效力待定

B、试用期

C、继续有效

D、无效 【答案】C 试题解析：用人单位发生合并或分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由继承其权利和义务的用人单位继续履行。参见教材P140.31、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括： A、先予执行 B、查封 C、拍照

D、制作笔录 正确答案：A 试题解析：人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封，扣押、录音、拍照、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法，参见教材P312

32、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若乙方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）A、和解 B、调解 C、诉讼 D 仲裁

正确答案：C

试题解析：仲裁必须有仲裁协议才可以进行，若合同中约定了调解，调解不成时只能进行诉讼。仲裁三制度：仲裁协议制度、或裁或审制度、一裁终局制度。有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权。试题解析，参见教材P325

33、关于建设工程见证取样，正确的是（）。

A 施工人员对工程设计机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样。B 设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术表中中规定取样的50% C 墙体保温材料必须实施见证取样和送检。

D 见证人员应由施工企业中具备施工经验知识的专业技术人员担当。答案：A

试题解析：参见教材P272分析，所谓见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，有施工单位的现场检验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样；30%；不包括墙体保温材料；见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。

34、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（）A、级别管辖 B、指定管辖 C、地域管辖 D、移送管辖 正确答案：C 试题解析：参见教材P306

35、建筑节能分部工程验收会议由（）主持。A、建筑节能工程分包人 B、总监理工程师 C、总承包人

D、建设单位法定代表人 正确答案：B 试题解析，参见教材P291

37、要式合同是指（）的合同。

A、法律上已经确定了一定的名称和规则

B、当事人双方互相承担义务 C、根据法律规定必须采用特定形式

D、当事人双方意思表示一致即告成立 【答案】C

38、下列不属于发包人义务的情形是〔

A、提供必要施工条件

B、及时组织工程竣工验收

C、向有关部门移交建设项目档案

D、罾就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 【答案】D

39、对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）。A、行政行为超越职权

B、行政行为

C、被告不履行或迟延履行法定职责

D、行政处罚显失公平【答案】C 试题解析：参见教材P342 40、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A、作出决定的公安消防机构

B、公安机关

C、人民法院

D、建设行政主管部门 【答案】A 试题解析：参见教材P302第二自然段（4）项。考核行政行为的强制性。【解析】的C2第2自然段〔4〉项。考核行政行为的强制性。

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂 于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为〔 〉。A、要约邀请

B、承诺

C、承诺意向

D、为新要约 【答案】D

试题解析：参见教材P116-117受要约人超过承诺期限发生承诺的，除要约人及时通知受要约人该承有效的以外，为新要约

42、施工企业在施工中未采取相应防护措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（）责任。A、合同

B、不当得利 C、无因管理

D、侵权 【答案】D 试题解析：参见教材P22债权制度。

43、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管 辖”的地方。当该合同产生纠纷时，当事人（）。

A、应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B、既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C、只能向合同履行地的人民法院起诉 D、必须重新确定受诉人民法院

【答案】B 试题解析：参见教材P本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。（1）民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》（释〔2006〕7号）第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。

（2）根据《民事诉讼法》第25 条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第24 条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。

44、建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足〔 〉。

A、施工需要并通过监理单位审查

B、施工需要并按规定通过了审查 C、编制招标文件的要求

D、工程竣工验收备案的要求 【答案】B 试题解析：参见教材P

45、物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A、船舶所有权

B、土地抵押权 C、机动车所有权

D、地役权 【答案】C 试题解析：参见教材P20-21不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》（P20 正中间

（二）第1 段），地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义（而不是登记设立主义），即：地役权可以不登记，自合同生效时设立；但未经登记，不得对抗善意第三人。P21物权变动，订立合同。除法律另有规定或者合同有约定外，自合同成立时生效，未办理物权登记的，不影响合同效力。

46、施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A、有权进行修改

B、可以按照规范施工

C、有权拒绝施工

D、应当及时提出意见和建议 【答案】D 试题解析：参见教材P271

47、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A、营业执照

B、技术方案 C、施工设备

D、施工业绩 【答案】A 试题解析：参见教材P67

48、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）。A、一般性标准

B、特殊性标准

C、建议性标准

D、强制性标准和推荐下标准 【答案】D 49根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。A、施工企业

B、建设单位 C、建设行政主管部门

D、建设工程质量监督机构 【答案】B 50、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A、安全许可证

B、销售许可证 C、产品合格证

D、安装许可证 【答案】C 试题解析：参见教材P232 51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥没有采取任何保护惜施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A、三方共同

B、水泥厂 C、承包商

D、运输公司 【答案】C 试题解析：参见教材P126正中间

（二），一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大；不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。

52、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）A、联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B、不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C、联合体各方对承包合同了才行承担连带责任

D、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。答案：C

试题解析：参见教材P102 第二项，第三项连带责任就低不就高，防止挂靠参见教材P93 资质等级不同的单位，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级就低不就高，不同类别，不可。

53、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向承建档案馆宋一套符合规定的建设工程档案。A、6个月 B、3个月 C、9 个月 D、一年

正确答案：B

试题解析：参见教材P288

54、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任 B、由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C、施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款 D、超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任 正确答案：A

试题解析：参见教材P295

55、关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）A、不得批准开工建设

B、已开工建设的，应当责令停止施工 C、已开工建设的，应当责令限期改正 D、已经建成的，可以正常使用 正确答案：D

试题解析：P197 《节约能源法》规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得投入生产或者使用。

56、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（）A、有仲裁协议

B、有具体的仲裁请求、事实和理由 C、属于仲裁委员会受理范围 D、当事人双方口头同意仲裁 正确答案：D

【解析】参见教材P326 仲裁协议应当采用书面方式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。

57、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。系列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）A、乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B、若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿 C、该质量问题是乙公司造成的，与甲无关

D、对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50% 正确答案：B

58、施工企业与劳动者签订了一份期限为2 年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用依法最长不得超过（）个月

A、1

B、2

C、3

D、6 【答案】B 【解析】参见教材P138

59、投标有效期应从（）之日起计算。

A、招标文件规定的提交投标文件截止

B、提交投标文件 C、提交投标保证金

D、确定中标结果

【答案】A 60、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）。A、保险合同纠纷

B、侵权行为纠纷 C、不动产纠纷

D、票据纠纷 【答案】C 试题解析：参见教材P307 61、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A、行政复议

B、行政处分 C、行政赔偿

D、行政许可 【答案】B 试题解析：参见教材P46 62、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。A、甲与乙、丙之间的合同均有效

B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效 C、甲与乙、丙之间的合同均无效

D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

【答案】A 试题解析：在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同；如不知情，则法律应当保护善意相对人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。

63、关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。

A、不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B、应当依法报审施工图设计件 C、不得将建设工程肢解发包

D、在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续

【答案】D 试题解析：本题D 为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错 64、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为〔

A、设计文件规定的该工程的合理使用年限

B、不需要进行大修即可继续使用的年限

C、安全使用不低于50年

D、工程竣工验收合格之日起5年

【答案】A 65、关于工程质量检测的说法，正确的是〔 〉。

A、由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检

B、检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C、.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D、检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账 【答案】D 试题解析：参见教材P272本题也是去年刚考过的知识点，正中间

（二），多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。66、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制（）。A、技术规范

B、拆装方案

C、设备运至现场的运输方案

D、进度控制横道图 【答案】B 67、根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。A、保证本单位安全生产投入的有效实施

B、及时、如实报告生产安全事故

C、建立、健全本单位安全生产责任制

D、为从业人员缴纳意外伤害保险费

【答案】C 68、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）行政处罚。

A、吊销资质证书

B、罚款

C、停业整顿

D、降低资质等级 【答案】B

试题解析：本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢？整本书背下来，也不见得就能做对；一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的；问你“不包括”哪个，你选最严重的。

69、根据2C11年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的 决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当〔 〉。A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C、在中标后为职工办理意外伤害保险

D、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

【答案】B 试题解析：参见教材P222 第五项获得意外伤害保险赔偿的权利 70、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。

A、拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B、当地投标企业较少 C、施工主要技术采用特定专利或专有技术

D、军队建设项目 【答案】C

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合 题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括（）。

A、不得压缩合同工期

B、按设计图纸施工

C、与监理单位建立友好的沟通关系

D、严格履行企业质量管理认证体系 E、不擅自修改设计文件

【答案】B、E 试题解析：本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。

72、根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（）。

A、分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

B、总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C、总承包单位对分包单位承包的分包工程质量承担连带责任

D、分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E、总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任 【答案】ABC 试题解析：总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任；但这种内部约定对外不得对抗建设单位。很多同学估计B 不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。

73一关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有〔 〕。A、全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B、不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C、不得破坏文物保护单位的历史风貌

D、进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准 E、全国重点文物保护单位不得拆除

【答案】AC 试题解析：考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D 去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，哪级政府核定公布哪级政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。74、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（）。

A、工程概况、房屋使用管理要求

B、保修范围和内容 C、超过合理使用年限继续使用的条件

D、保修期限和责任 E、保修单位名称、详细地址

【答案】BD 75、根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有〔

A.货物运输

B、人员伤害

C、房屋权属

D、土地使用权出让 E、建设工程施工合同

【答案】ＣＤ

试题解析：不动产纠纷，适用专属管辖。

76、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A.该仲裁协议当然无效

B、当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

Ｃ、一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

D、一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E、当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效 【答案】BE 试题解析：P326 倒数第2 段。根据《仲裁法》第18 条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。77、根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有〔 〉 A、投标文件

B、中标通知书 C、符合要约规定的售楼广告

D、拍卖公告 E、招标公告

【答案】ABC 试题解析：A 属于要约，B 属于承诺,C 属于要约。DE 属于要约邀请。要约：希望和他订立合同的意思投标文件要约邀请：希望他人向自己发出要约，招标文件，招标公告，拍卖公告，商业广告 78、关于建设工程保险的说法，正确的有〔 〕。

A、工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B、建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C、工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D、建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天 E、安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期 【答案】BE 试题解析：参见教材P41本题A 是教材P

41（一）的原文，但我建议不选，理由是A 为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢？如果双方约定本工程不投保一切险呢？

79、义务连带责任保证的法定保证期间属于（）。

A、诉讼时效期间

B、除斥期间

C、不可变期间

D、压可变期间

E、指定期间 【答案】ABE 试题解析：本题为司法考试原题，超纲。

80、下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有 A、在试用期间被证明不符合录用条件的

B、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C、被依法追究民事责任的

D、不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E、严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【答案】ABE 试题解析：本题为今年6 月份二级刚考过的题。注意D 为预告解除，而并非随时解除的情形。81、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有（）。

A、质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B、履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 C、价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行 D、履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 E、履行费用负担不明确的，由债权人承担 【答案】ABCD 【解析】本题略超纲，考核合同法62条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122正中间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82、一根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（）。A、事故发生地点

B、压人员伤亡数量 C、直接经济损失数额

D、事故发生时间 E、社会影响程度 【答案】ABCD 【解析】选BCE是因为这三项是教材？240第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》 只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。83、根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A、建筑面积200平方米的房屋

B、城市大型立交桥 C、实行开工报告审批制度的建筑工程

D、抢险救灾工程 E、城市居住小区

【答案】AD 84、根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。A、合同自办理物权登记时生效

B、未办理物权登记合同无效 C、合同生效当然发生物权效力

D、合同自成立时生效 E、未办理物权登记不影响合同效力 【答案】DE 试题解析：去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关。

【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关。85、根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的（）人民法院管辖。

A、双方约定的其他地方

B、原告住所地 C、被告住所地

D、合同履行地 E、合同签订地

【答案】、BCDE 试题解析：考核P307 倒数第3 段。民事诉讼法25 条，协议管辖。86、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有〔 〉

A、调解只能在民事诉讼阶段进行

B、和解可以在民事纠纷的任何阶段进行 C、仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议

D、仲裁实行一裁终局制

E、民事诉讼实行 【答案】BC 试题解析：参见教材

87、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括〔 〕 A、安全防护设施搭设计划

B、专项安全施工组织设计方案 C、书面委托监理合同

D、安全施工组织计划 E、安全措施费用计划

【答案】BDE 【解析】参见教材P 253第六项最后一段。88、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。

A、与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B、未取得施工许可证擅自施工的C、将承包的工程转包或者违法分包的

D、发生过安全事故的 E、恶意拖欠分包企业工程款或农民工工资 【答案】ABCE 试题解析：取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：

（一）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企的名义承揽工程的；

（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；

（三）未取得施工许可证擅自施工的；

（四）将承包的工程转包或违法分包的；

（五）违反国家工程建设强制性标准的；

（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；

（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；

（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

（九）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；

（十）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；

（十一）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；

（十二）其它违反法律、法规的行为。

89、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。

A、受自然地域环境限制的B、涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C、施工主要技术需要使用某项特定专利的D、技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E、公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】ADE 试题解析：BC，属于招标项目经批准转为直接发包（P83 倒数第4 段）的情形；ADE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形（P84 第3 段）。这种题型是第一次考，预计今后几年将成为命题热点。90、根据代理权获得的方式不同，代理可分为〔 〕

A、指定代理

B、隐名代理 C、委托代理

D、居间代理 E、法定代理

【答案】ACE 91、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）。A、工程规划许可证

B、设计单位资质等级证书

C、工程勘察设计文件

D、中标通知书及施工承包合同 E、用地规划许可证

【答案】ABCE 试题解析：P280 第六项第3 段。去年考了第六项的第1 段，今年同时考了第1 段和第3 段。92、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括（）。A、分部、分项工程全体施工人员名单

B、竣工验收报告

C、设计变更通知单

D、隐蔽验收记录及施工日志 E、竣工图

【答案】BCDE 试题解析：P288

（二）项。从本卷87，91，92 题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。

93、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A、建筑材料供应商

B、勘察设计单位 C、施工企业

D、建设单位 E、设备供商 【答案】ACE 94、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有〔 〉

A、责令改正,没收违法所得

B、对施工企业处工程合同价款 C、处1%以上3%以下的罚款并追究刑事责任

D、责令停业整顿，降低等级

E、情节严重的,吊销资质证书 【答案】ACDE 试题解析：参见教材P26正中间第五项

95、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有〔 〕

A、以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B、以欺骗手段取得资质证书的C、将承包的工程转包或违法分包的

D、以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

E、工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】ACD 试题解析：参见教材B属于资质不良，E属于质量不良。96、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应（A、中止仲裁程序

B、不予受理

C、请求审查反请求是否符合受理条件

D、将案件移送相关人民法院

E、继续审理原仲裁申请

【答案】ACD 试题解析：参见百度《仲裁法》25条和27条。97、仲裁协议应当具备的内容有（）

A、制作调解书

B、具体的仲裁请求和事实、理由

C、仲裁委员会的住所

D、请求仲裁的意思表示 E、选定仲裁委员会 【答案】ADE 98、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A、被申请人认为需要停止执行的B、申请人申请停止执行的

C、申请人提供担保的 D、行政复议机关认为需要停止执行的 E、被申请人被撤销的【答案】AD 99、根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有〔 ；)。A、警告

B、没收违法所得 C、责令企业停产停业

D、吊销营业执照 E、行政拘留

【答案】ABC 100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括 A、建立、健全本单位安全生产责任制

B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C、保证本单位安全生产投入的有效实施

D、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 E、编制专项工程施工方案 【答案】ABCD。）

第三篇：2009年一级建造师建设工程项目管理真题

2009年一级建造师建设工程项目管理真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.关于推荐性标准，下面说法正确的是()。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。

A.9月10日 B.9月15日

C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的()，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途 B.生产能力

C.经济价值 D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决，C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

6.关于表见代理的错误说法是()。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。

A.冻结 B.查封

C.拍卖 D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。

A.700万元 B.800万元

C.900万元 D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是()。

A.劳动合同 B.借款合同

C.劳务分包合同 D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。

A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换

16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律

C.司法解释 D.部门规章

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A.物证 B.勘验笔录

C.书证 D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误 B.投资失控

C.质量事故 D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地

C.乙方所在地 D.建设工程所在地

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是()。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行

多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人

C.从业人员 D.安全生产管理人员

E.特种作业人员

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有()。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80.下列关于提存的说法中，正确的有()。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲

经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

第四篇：2009年一级建造师《建设工程项目管理》真题与答案

2009年一级建造师《建设工程项目管理》

一、单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意）

1．根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以（）。

A．指定生产厂 B．指定供应商 C．提出质量要求 D．指定具体品牌

2．施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致工程质量问题，则责任由（）承担。A．建设单位 B．监理单位

C．施工承包企业 D．监理单位和施工承包企业共同 3．建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。

A．定义如何组织项目建设 B．定义项目开发或建设的任务和意义 C．定义如何组织项目开发 D．定义项目开发的程序和内容

4．建立建设工程项目质量控制系统时，首先应完成的工作是（）。A．制定系统质量控制制度B．编制系统质量控制计划 C．分析系统质量控制界面D．确立系统质量控制网络

5．建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（）。

A．建设行政主管部门 B．设计单位C．业主委托的工程顾问公司 D．施工单位 6．政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和（）。

A．监督检查施工项目进度及投资 B．监督工程建设各方主体的质量行为 C．监督检查施工现场的安全状况 D．验收工程项目施工质量

7．在进行施工进度控制时，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则是（）。A．在确保工程质量的前提下，控制工程的进度 B．在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡 C．在确保工程投资的前提下，控制工程的进度

D．在满足各项目参与方利益最大化的前提下，控制工程的进度

8．在建设工程项目进度计划系统中，由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划应与（）编制的进度计划相互协调。

A．监理方 B．政府行政主管部门C．投资方 D．采购和供货方

9．编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的 1

预备费，也要在（）中考虑不可预见费。

A．前期工作 B．主要分项工程C．企业管理费 D．所有的分项工程

10．施工成本分析是在（）的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。A．施工成本计划 B．施工成本预测C．施工成本核算 D．施工成本考核 11．利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力（）。A．偏小、需要整改 B．处于临界状态，易出现不合格 C．适中、符合要求 D．偏大、不经济

12．建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的（）措施。

A．经济 B．技术 C．组织 D．管理

13．建设工程项目总进度目标论证的工作有：① 项目的工作编码；② 项目结构分析；③ 编制各层进度计划；④进度计划系统的结构分析等。对上述四项工作而言，其正确的工作步骤是（）。

A．②一④一①一③ B．①一②一④一③C．①一③一④一② D．②一④一③一① 14．对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其（）。A．报批责任 B．监督责任C．合作责任 D．组织责任

15．建筑施工企业安全生产管理工作中，（）是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段。

A．安全监察制度 B．伤亡事故报告处理制度C．“三同时”制度 D．安全检查制度

16．《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)中的“环境”是指（）。A．组织运行活动的外部存在 B．各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体 C．废水、废气、废渣的存在和分布情况 D．周边大气、阳光和水分的总称 17．建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由（）负责处理和落实。

A．项目所在地安全生产行政主管部门 B．事故调查组

C．发生事故的企业及其主管部门 D．项目所在地建设行政主管部门

18．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，最高不超过（）万元人民币。A．80 B．90 C．100 D．120 19．建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应（）。A．报请物价主管部门确定 B．参考国家定价确定

C．按当地工程造价管理部门公布的指导价确定 D．由供需双方协商确定 20．下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（）。A．分析各种风险的损失量 B．分析各种风险因素发生的概率 C．确定风险因素D．对风险进行监控

21．基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。A．硬件和软件 B．文档资料C．专用网站 D．计算机网络

22．招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过（）约定风险承担方式。

A．调整投标价格 B．价格调整条款C．调整中标价格 D．调整工作范围 23．非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（）。A．业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿 B．业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿 C．业主不会给予工期顺延，也不给予费用补偿 D．业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿

24．某独立土方工程按《工程量清单计价规范》计价，招标文件中预计工程量10 万立方米，合同中规定：土方工程单价30 元／立方米，当实际工程量超过估计工程量10％时，超出部分价格调整为25 元／立方米。工程完成后实际工程量12 万立方米，则该土方工程的结算工程款为（）万元。A．355 B．350C．325 D．300 25．项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的（）提供服务。

A．技术更新 B．档案管理C．信息管理 D．建设增值

26．建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量（）的系统过程。A．从目标决策、目标细化到目标实现 B．从目标定义、目标决策到目标实现 C．从目标决策、目标细化到目标检验 D．从目标定义、目标细化到目标检验 27．建筑施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权力有（）。

A．调配并管理进入工程项目的各种生产要素 B．负责组建项目经理部

C．执行项目承包合同约定的应由项目经理负责履行的各项条款 D．负责选择并使用具有相应资质的分包人

28．已知工作A 的紧后工作是B 和C，工作Ｂ的最迟开始时间为14，最早开始时间为10；工作C 的最迟完成时间为16，最早完成时间为14；工作Ａ的自由时 3

差为5 天，则工作A 的总时差为（）天。A．5 B．7 C．9 D．11 29．职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和（）。A．资源 B．资金C．人员 D．设备

30．对建设项目投资项（或者成本项）信息进行编码时，适宜的做法是（）。A．综合考虑投资方、承包商要求进行编码

B．综合考虑概算、预算、标底、合同价、工程支付等因素建立编码 C．根据概算定额确定的分部分项工程进行编码 D．根据预算定额确定的分部分项工程进行编码

31．工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（）问题。

A．安全监督 B．职业健康C．施工安全生产 D．环境保护 32．建筑施工企业编制实施性成本计划时，宜以（）为依据。A．施工图预算成本 B．工程概算成本 C．施工预算成本 D．施工结算成本 33．建筑工程项目竣工验收应由（）组织。A．监理单位 B．政府质量监督机构 C．建设单位 D．施工单位

34．为确保工程项目进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，若发现资源条件不具备，则应调整（）。

A．进度目标 B．资源计划C．资金计划 D．进度计划

35．FIDIC 系列合同条件中，采用固定总价方式计价，只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是（）。

A．施工合同条件 B．EPC 交钥匙项目合同条件

C．永久设备和设计——建造合同条件 D．简明合同格式

36．下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是（）。A．职业健康安全方针 B．对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 C．结构和职责 D．文件和资料控制

37．施工安全技术措施中的应急措施，是针对（）提出的工程施工安全技术措施。

A．特殊工程 B．事故和自然灾害C．特种作业 D．特殊作业环境

38．根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起（）日内，将验收文件报建设行政主管部门备案。

A．45 B．30 C．20 D．15 39．某工程合同总额300 万元，合同约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。A．135 B．180 C．225 D．255 40．在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制。

A．项目管理实施规划 B．施工质量计划C．监理规划与实施细则 D．施工组织设计

41．一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A．承包商丧失了今后一切的索赔权力

B．业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿 C．业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿 D．承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中 42．运用动态控制原理实施工程项目的进度控制，下列各项工作中应首先进行的工作是（）。

A．对工程进度的总目标进行逐层分解 B．定期对工程进度计划值和实际值进行对比

C．分析进度偏差的原因及其影响 D．按照进度控制的要求，收集工程进度实际值

43．某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应（）。

A．通过投标竞争取得施工任务 B．通过项目业主委托取得施工任务 C．自行决定便可取得施工任务 D．通过施工总承包单位委托取得施工任务 44．建筑施工企业项目经理是受企业（）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。

A．董事会 B．总工程师C．法定代表人 D．股东代表大会

45．某工程合同价为500 万元，合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工费占35%，材料费占55%，其余占10%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费价格指数增长了20%，其余未发生变换。按调值公式计算，该工程的结算工程价款为（）万元。A．610.00 B．543.50 C．511.25 D．500.00 46．某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是（）。A．宾馆可以开业 B．项目竣工结算完成

C．宾馆开始盈利 D．项目通过竣工验收

47．按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目管理规划为（）。A．项目管理规划策划和项目管理实施规划 B．项目管理决策大纲和项目管理实施规划

C．项目管理规划大纲和项目管理实施规划 D．项目管理决策策划和项目管理实施规划

48．双代号时标网络计划的特点之一是（）。

A．可以在图上直接显示工作开始与结束时间和自由时差，但不能显示关键线路 B．不能在图上直接显示工作开始与结束时间，但可以显示自由时差和关键线路 C．可以在图上直接显示工作开始与结束时间，但不能显示自由时差和关键线路 D．可以在图上直接显示工作开始与结束时间、自由时差和关键线路 49．工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是（）。

A．对一个质量特性或问题进行深入的原因分析 B．判断工程质量是否处于受控状态

C．对工程项目的总体质量进行评价 D．反映质量的变动情况

50．《建设工程施工合同（示范文件）》（GF-99-0201）第41 条规定了发包人工程款支付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求（）承担相应责任。

A．提供担保的第三人 B．分包方C．签订担保合同的一方 D．被担保方 51．质量管理体系认证制度是指（）对企业的产品及质量管理体系做出可靠的评价。

A．各级质量技术监督局 B．各级消费者协会 C．各单位行政主管部门 D．公正的第三方认证机构 52．质量管理的PDCA 循环中，“D”的职能是（）。A．将质量目标值通过投入产出活动转化为实际值 B．对质量检查中的问题或不合格及时采取措施纠正 C．确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案 D．对计划执行情况和结果进行检查

53．编制项目管理工作任务分工表的目的是为了明确（）。A．项目的构成及项目之间的关系 B．各项工作任务的重要程度

C．各项任务的负责部门及配合或参与部门（或个人）D．各项工作之间的先后关系

54．根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GB-99-0201），不属于设计变更 6

范围的是（）。

A．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B．改变工程质量等级要求 C．增减合同中约定的工程量 D．改变工程施工时间和顺序 55．国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。A．协商 B．调解C．仲裁 D．诉讼

56．在建设工程项目总承包模式下，设计人员或者设计分包者如属项目总承包合同中未指定者，则其能否承担相应工程的设计须事先征得（）的同意。A．项目施工单位 B．业主代表 C．质量监督机构 D．设计主管部门

57．编制工程项目施工组织设计时，一般将施工段的划分、施工顺序的安排列入施工组织设计的（）部分。

A．施工进度计划 B．施工总平面图C．施工部署和施工方案 D．工程概况 58．业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（）。

A．预测成本变化发展的趋势 B．迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动 C．计算当前的实际成本水平D．记录企业的一切生产经营活动

59．实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。

A．以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据 B．以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为依据 C．以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为依据 D．以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为依据

60．某双代号网络计划如下图所示（时间：天），则工作D 的自由时差是（）天。

A．3 B．2 C．1 D．0 61．当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理。这体现了监理的（）。

A．服务性 B．公正性 C．科学性 D．独立性

62．某按工程量清单计价的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式是（）。A．自行调整清单数量，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标 B．根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择 C．以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标 D．不予理会，按照招标文件提供的清单数量进行投标

63．某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（）模式。

A．线性组织结构 B．混合组织结构C．矩阵组织结构 D．智能组织结构 64．按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括（）的项目管理。

A．施工总承包方 B．建设项目总承包方C．施工总承包方 D．施工分包方 65．为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件、组织夜间施工的工作，属于管理职能中的（）环节。A．执行 B．检查C．决策 D．筹划

66．某工程主体结构混凝土工程量为3200m3，预算单价为550m3，计划4 个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560m3。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m3，则此时的进度偏差为（）万元。A．11.8 B．11.2 C．11.0 D．–1.8 67．按照质量管理体系八项原则，组织进行质量管理的基本出发点和归宿点是（）。A．建立组织与供方合作互利关系 B．满足顾客要求并争取超越顾客的期望 C．持续改进总体业绩 D．建立科学、系统的质量管理体系

68．建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定，这是项目质量的（）要求。

A．经济性 B．功能性 C．观感性 D．可靠性

69．在某大型工程项目的施工过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时作出正确决策，拖延了工期，为了加快施工进度，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的（）。A．技术措施 B．管理措施 C．经济措施 D．组织措施

70．建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情况下，第一层面的质量控制系统应由（）负责建立。A．工程总承包企业的项目管理机构 B．施工承包企业的项目管理机构 C．建设单位委托的监理机构 D．建设单位的项目管理机构

二、多项选择题(共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。

错选本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分)71．下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有（）。A．工程量发生变化，引起承包商费用的增加 B．货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加

C．业主延期支付应付工程款，造成利润损失 D．由于不可抗力，造成停工损失

E．施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加

72．招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。

A．保留金 B．履约担保书C．银行保函 D．投标保函E．保兑支票

73．根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目经理的职责有（）。A．对资源进行动态管理

B．建立各种专业管理体系，并组织实施

C．收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收 D．进行整个项目的利益分配

E．协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作

74．根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包项目管理的主要内容包括（）。

A．办理可行性研究报批 B．进行项目策划C．实施设计管理 D．实施采购管理 E．实施试运行管理

75．关于质量控制与质量管理的说法，正确的有（）。A．质量管理就是对施工作业技术活动的管理 B．质量控制的致力点在于构建完善的质量管理体系 C．质量控制是质量管理的一部分

D．建设工程质量控制活动只涉及到施工阶段 E．质量控制活动包含作业技术活动和管理活动 76．关于组织和组织工具的说法，正确的有（）。A．组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工

B．工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系 C．工作流程图是一种重要的技术工具

D．组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系 E．在线性组织结构中，每一个工作部门的指令源是唯一的

77．按照建设工程监理规范关于工程变更的有关规定，下列做法正确的是（）。A．设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更应编制设计变更文件

B．在发包人和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目变更不能实施

C．工程变更单应由总监理工程师签发

D．建设单位提出的变更应提交专业监理工程师审查

E．有设计变更文件的工程变更单应附设计变更文件

78．在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照（）等分层方法获取质量原始数据。

A．作业班组 B．作业时间C．工程材料 D．投资主体E．工程部位 79．建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A．进度目标的分析和论证 B．进度控制工作职能分工

C．定期跟踪进度计划的执行情况 D．采取纠偏措施及调整进度计划 E．进度控制工作流程的编制

80．当工程施工的实际进度与计划进度不符时，需要对网络计划做出调整，调整的内容有（）。

A．调整关键线路的长度 B．调整非关键工作时差 C．调整组织结构 D．增减工作项目E．调整资源的投入

81．在工程项目竣工验收阶段，项目监理机构的主要工作任务有（）。A．督促施工单位及时整理各种文件和资料，受理单位工程竣工验收报告，并提出意见

B．根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告 C．对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查 D．组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收

E．在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果

82．为了贯彻实施安全生产管理制度，工程承包企业应结合自身实际情况建立健全本企业的安全生产规章制度，一般包括（）等。

A．安全值班制度 B．各种安全技术操作规程C．安全事故预报制度 D．加班加点审批制度。

E．防火、防爆、防雷、防静电制度

83．关于建设项目工程总承包的说法，正确的有（）。A．工程总承包企业应向项目业主负责

B．总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业

C．总承包企业可按照合同约定对项目勘察、设计、采购、施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包

D．工程分包企业应向总承包企业和业主负责

E．建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干和“交钥匙” 84．下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A．编制资金使用计划

B．及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本 C．选用最合适的施工机械D．编制施工成本控制工作计划 E．使用先进、搞笑的机械设备

85．建设工程项目信息，按其内容属性可分为（）。

A．资源类信息 B．组织类信息C．管理类信息 D．技术类信息E．经济类信息 86．施工合同交底的主要目的和任务有（）。

A．将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人 B．明确各项工作或各个工程的工期要求 C．明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限 D．争取对自身有利的合同条款 E．明确完不成任务的影响和法律后果

87．下列各项工作中，属于施工质量事后控制的是（）。A．分项工程质量验收 B．分部工程质量验收 C．隐蔽工程质量验收 D．单位工程质量验收 E．组织项目管理者培训学习

88．下列各施工生产要素的质量控制手段中，属于对劳动主体质量控制的有（）。A．合理布置施工总平面图 B．坚持特殊工种持证上岗制度 C．禁止使用明令淘汰的施工方法 D．坚持分包商资质考核制度 E．组织项目管理者培训学习

89．在施工成本控制过程中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的工作有（）。A．检查纠偏措施的执行情况和效果 B．比较计划值与实际值

C．确定偏差的严重性及偏差产生的原因 D．估计完成项目所需的总费用 E．考核成本降低的实际效果

90．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），属于承办人工作的是（）。

A．负责编制施工组织设计 B．科学安排作业计划 C．组织编制年、季、月施工计划 D．负责工程测量定位 E．负责与监理、设计及有关部门联系

91．在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件是（）。A．该工作的总时差为零

B．该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零 C．该工作的最早开始时间与最迟开始时间间隔为零 D．该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等 E．该工作的自由时差最小

92．建设工程项目施工成本计划的编制依据有（）。A．建设投资估算书 B．投资报价文件

C．施工组织设计或施工方案 D．施工成本预测材料 E．施工招标公告

93．在建设工程项目实施阶段的策划工作中，对项目目标分析和再论证的主要工作内容包括（）。

A．项目功能分解 B．编制项目总投资规划和投资目标论证 C．编制项目建设总进度规划 D．确定项目质量目标 E．确定项目建设的规模和标准

94．当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。

A．工程量发生比较大的变化 B．承包商自身成本发生比较大的变化 C．业主资金不到位 D．通货膨胀达到一定水平E．国家相关政策发生变化

95．在工程项目施工过程中，运用动态控制原理进行控制，投资的计划值和实际值比较是指（）。

A．工程预算与工程概算的比较 B．工程合同价与工程预算的比较 C．工程合同价与工程概算的比较 D．工程款支付与工程合同价的比较 E．工程款支付与工程预算的比较

96．建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中的各种客观

因素和主观因素，包括人的因素、（）等。

A．技术因素B．组织因素C．管理因素D．环境因素E．社会因素

97．为了有效地控制工程项目的施工进度，施工方应根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制（）。

A．项目动用前准备阶段的工作计划 B．、季度、月度和旬施工计划 C．采购计划、供货进度计划 D．设计准备工作计划、设计进度计划 E．控制性、指导性和实施性的施工进度计划

98．下列施工工程质量验收环节中，应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收的有（）。

A．分部工程 B．分项工程C．单项工程 D．检验批E．单位工程

99．《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求有（）。

A．应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要 12

求

B．对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保总局必须举行听证会

C．开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境

D．建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

E．防止污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用

100．根据我国《企业伤亡事故分类标准》（GB6441-86），下列伤害事故中，属于“机械伤害”的有（）。

A．高处小型机械坠落砸伤地面作业人员 B．搅拌机械传动装置断裂甩出伤人 C．汽车倾覆造成人员伤亡 D．电动切割机械防护不当造成操作人员受伤 E．起重机吊物坠落砸伤作业人员

一、单项选择题

1—5 CCBDC 6—10 BADBC 11—15 BDACD 16—20 BCADC 21—25ABDAD 26—30AAAAA 31—35 BCCDB 36—40 DBDCC 41—45 DAACB 46—50ACDAA 51—55 DACDA 56—60 BABAB 61—65 BCABA 66—70 CBDBD

二、多项选择题

71ABE 72ABC 73ABCE 74 BCDE 75 CE 76ACDE 77ACE 78ABCE 79ACD 80ABDE 81ACD 82ABDE 83ABCD 84ABD 85 BCDE 86ABCE 87ABCD 88 BDE 89 BCD 90ADE 91ACDE 92 BCD 93ABCD 94ADE 95 BCDE 96ACDE 97 BCDE 98ABD 99ABCE 100ABD

第五篇：2009年一级建造师建设工程项目管理真题与答案

一、单项选择题（70题，每题1分，共70分，四个备选答案中，有一个最符合题意）

1、项目管理的核心任务是（）。

A．环境管理B．信息管理C．目标控制D．组织协调

2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（）。A．政府主管部门B．质量监督机构C．项目法人D．项目总承包方

3、我国《建筑法》规定，（）。可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A．全国人大常委会B．国务院C．各级地方政府D．县级以上建设行政主管部门

4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（）个。A．1B．2C．3D．4

5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（）联系。A．合同B．经济C．逻辑D．指令

6、项目管理最基本的方法论是（）。

A．项目目标的策划B．项目目标的动态控制C．项目管理的目标D．项目管理的的信息化

7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（）措施。A．组织B．合同C．经济D．技术

8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。A．项目总监理工程师B．派驻施工现场的业主代表C．施工企业项目经理D．施工现场技术负责人

9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（）决定。A． 政府主管部门 B．业主 C．施工企业 D．行业协会

10、施工企业人力资源管理的任务包括（）。A． 团队建设 B．信息发布 C．变更控制 D．沟通规划

11．旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的（）实施全过程现场跟班的监督活动。A．施工安全 B．施工进度 C．施工成本 D．施工质量

12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工（）前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A．24h B．48h C．72h D．5D

13、建设工程项目策划的最终目的是为了（）。A．分析和论证项目的投资目标 B．选择项目的融资方式

C．使项目建设的决策和实施增值 D．确定项目管理的组织形式

14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（）。A． 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B．施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势 C．施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D．施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程

15、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（）。A．编制施工成本控制工作流程图 B．制定施工方案并对其进行分析论证 C．进行工程风险分析并制定防范性对策 D．防止和处理施工索赔

16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（）。A． 直接费、间接费、利润、税金

B．单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本 C．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费 D．建筑工程费和安装工程费

17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由（）。提出。A．监理工程师 B．承包人 C．发包人

D．工程造价管理部门

18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（）计算。A．台班费 B．台班折旧费 C．折算租金

D．折管租金乘以规定的降效系数

19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（）。A．工期与施工方法 B．施工方法与施工组织措施 C．工期与合同价款

D．合同价款与施工组织措施

20、根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前（）。天。A．7 B．14 C．28 D．30

21、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用（）的材料信息价。

A． 国家工程造价管理机构公布 B．当时当地工程造价管理机构公布 C．发包人自行采集的市场 D．项目管理咨询公司所确定

22、在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据（）的工程价格的计算方法决定。A．设计概算 B．投标报价中

C．发包人和承包人事先约定 D．发包人和监理工程师事先约定

23、建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是（）。A．纠偏 B．分析 C．比较 D．检查

24、建设工程项目施工成本偏差是指（）之差。A．已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本 B．已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本 C．已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本 D．已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本

25、下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是（）。A．因素分析法和比较法 B．曲线法和表格法 C．连环置换法和比率法 D．连环置换法和曲线法

26、在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（A．相关比率法 B．比重分析法 C．连环置换法 D．动态比率法

27、横道图进度计划的优点是（）。A．便于确定关键工作

B．工作之间的逻辑关系表达清楚 C．表达方式直观 D．工作时差易于分析

28、根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规程》，在双代号时标网络计划中是（）。A．以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差 B．以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 C．以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 D．以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差

29、在下图所示的双代号网络计划中，工作C的总时差为（）。

A．0 B．3 C．5 D．8 30、工程网络计划中的关键工作是指（）的工作。A．自由时差最小）。B．总时差最小 C．工作持续时间最长 D．时距为零

31、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（）。A．编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行 B．编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证 C．目标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划 D．目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划

32、在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（）。A．组织措施 B．合同措施 C．经济措施 D．技术措施

33、建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的（）。A．进度计划不必过早形成计划系统 B．应对进度计划进行动态控制

B．应对进度计划进行多方案比较与优化 D．应增大影响进度风险的敏感度系数

34．大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（）。A．编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性 B．分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性 C．分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施 D．分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件

35、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（）。A．（3）（2）（1）B．（1）（3）（2）C．（2）（1）（3）D．（1）（2）（3）

36、建设工程项目质量控制系统的控制目标是（）所规定的质量标准。A．施工承包企业 B．建设工程项目目标 C．国家工程质量验收标准 D 国家工程建设强制性标准

37、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排（）。A．施工程序和工艺顺序 B．施工工艺和施工方法 C．工艺顺序和施工方法 D．施工流向和施工工艺

38、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在（）进行。A．单位工程竣工验收阶段 B．项目施工全过程各阶段 C．隐蔽工程验收阶段 D．分部工程验收阶段

39、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（）而减轻责任。A．设计图纸错误 B．勘察资料失实 C．监理机构验收失误 D．试桩检测有误

40、建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经（）批准确认后执行。A．企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位 B．项目经理审核并报请工程监理单位或建设单位 C．工程监理单位审核并报请建设单位

D．工程监理单位审核并报请工程质量监督机构

41、对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是（）。A．办理施工许可 B．确定检验批

C．编制施工组织设计文件 D．办理质量监督手续

42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经（）验收合格方能使用。A．建设单位 B．设备供应部门 C．安全管理部门 D．专业管理部门

43、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及（）。资料为重点检查内容。A．检验批抽检 B．弧度试验 C．功能性试验 D．垂直度检测

44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（）。A．封样鉴定 B．见证取样检测 C．模拟试件检测 D．同条件养护检测

45、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（）职能。A．验收 B．保证 C．监督 D．规范

46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的（）的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。A．位置 B．形状 C．比例 D．大小

47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的（）。A．职务任务 B．岗位职责 C．操作要求 D．签字及意见

48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（）。A．保护建设工程产品生产者的健康与安全

B．控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素 C．避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害 D．保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全

49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为（）。A．I--可忽略风险 B．II--可容许风险 C．III--中度风险 D．IV--重大风险

50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有（）。A．增加设备安全系数，提高可*性 B．消除危险源，限制危险物质 B． 进行故障---安全设计 D．设置安全监控系统

51、按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工1~2人的属（）事故。A．死亡 B．重大伤亡 C．特大伤亡 D．一般伤亡

52、在职业健康安全管理体系（GB/T28001--2001）的一级要素“实施和运行”中，属于该体系核心要素的是（）。A．文件、运行控制 B．结构和职责、运行控制 C．培训、意识和能力 D．应急准备和响应

53、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用（）等表示。A．管理规定、法规 B．操作规程、活动准则 C．程序文件、法律条款 D．文字、表格、流程图

54、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是（）。A．评标细则已经审查并获批准

B．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准 C．应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准 D．施工招标文件及标底已编制完成

55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和（）等内容。A．资格预审文件 B．政府法律文件 C．商务和技术编差表 D．评标办法

56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分（）四个阶段进行。A．履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款 B．履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金 C．工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款 D．工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金

57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位。A．勘察、设计、施工、监理 B．设计、施工、材料和设备采购

C．资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购 D．资金筹措、勘察、设计、施工、监理

58、我国《建设工程施工合同<示范文本>》由（）三部分组成。A．协议书、合同条款和工程图纸 B．协议书、合同条款和专用条款 C．合同条款、专用条款和工程图纸 D．协议书、通用条款和专用条款

59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是（）。A．落实项目资金 B．办理规划许可证 C．办理篱工许可证 D．完成设计文件

60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过（）。万元人民币。A．50 B．80 C．100 D．120 61、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（）。A．仅限发包方 B．仅限承包方 C．发包方和承包方均可 D．仅限监理方

62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明（）。A．解除了承包人的所有责任 B．承包人即可获得全部工程价款 C．承包人工程施工任务的完成 D．承包人和发包人所有关系的解除

63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（）。A．分析合同文件的组成 B．分析合同执行差异的原因 C．分析合同的计价方法 D．分析合同的承包范围

64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是（）。A．洪涝灾害 B．百年不遇的暴风雪 C．暴动 D．海啸

65、国际际承包合同主要是业主通过（）的方式确定承包商后订立。A．招标 B．直接发包

C．在有良好合作关系的战略伙伴中选择 D．在工程师推荐名单中随机抽取

66、建设工程监理合同标准条件中应包括（）等内容。A．合同适用的法律 B．监理业务执行的起止时间 C．监理的工作范围和内容 D．合同生效、变更与终生

67、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由（）。A．业主方编制统一的信息管理职能分工表 B．业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册 C．业主方制定统一的信息安全管理规定 D．业主方制定统一的信息管理保密制度

68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是（）。A．服务于信息处理的应用软件 B．收发电子邮件的专用软件 C．基于网络的信息处理平台

D．基于企业内部信息管理的网络系统

69、项目管理信息系统中进度控制的功能包括（）。A．计算和分析投标估算数据 B．编制投资使用计划 C．查询和统计合同执行情况 D．编制资源需求量计划

70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（）。A．信息检索和查询 B．目标控制 C．人、财、物的管理 D．信息收集和存储

二、多项选择题（每题2分，30题，共60分，五个备选答案中，有2-4个符合题意，少选，每选对一个的0.5分，选错的0分）71、建设工程项目的实施阶段包括（）。A．设计阶段 B．设计准备阶段 C．可行性研究性阶段 D．施工阶段 E、动用前准备阶段

72、在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（）。A．业主方 B．设计方 C．施工方 D．供货方 E．项目总承包方

73、以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（）。A．指令路径较短 B．指令湖泊是惟一的 C．不能跨部门下达指令 D．只适用于大型工程项 E．允许越级指挥

74、施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部（）对各项工作的管理职能分工。A．项目经理 B．各工作部门 C．各工作岗位 D．总包与专业分包 E．专业分包与劳务分包

75、在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（）。A．业主方自行完成其项目管理任务

B．业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理 C．业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务 D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务 E．业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务

76、对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（）编制。A．业主方

B．业主方的项目管理单位 C．设计方 D．施工监理方 E．项目总承包方

77、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向（）报告。A．项目业主代表 B．项目业主 C．施工方项目经理 D．监理工程师 E．总监理工程师

78、常用的建设工程项目施工成本设计可按（）编制。A．施工成本组成 B．人力资源需求 C．子项目组成 D．工程进度 E．材料种类

79、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（）。A．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B．施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用 C．法定人工费增长费用

D．非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费 E．不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费

80、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（）。A．非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用 B．因政策调整导致材料价格上涨的费用 C．因质量原因地行工程返工所增加的材料费 D．因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用 E．由业主原因造成的材料损耗费

81、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（）。A．因机械故障停工维修而导致的窝工费 B．因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C．非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D．因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E．由于完成额外工作增加的机械使用费

82、横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（）。A．能够直观地显示偏差分析所需用的资料 B．能够准确表达施工成本的绝对偏差 C．能够准确表达施工成本的相对偏差

D．能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差 E．能够直观地显示偏差的严重程序

83、地行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括（）。A．工程合同总价 B．实耗人工和材料 C．施工预算 D．工程概算 E．实际工程量

84、在建设工程项目进度计划系统中，按计划的深度不同划分的进度计划包括（）。A．总进度规划 B．设计透度计划 C．项目子系统进度计划 D．施工进度计划

E．业主方项目实施进行计划

85、在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同（A．计划层 B．计划对象 C．工作类别 D．计划方式 E．计划目标

86、建设工程项目进度计划系统的内容包括（）。A．总进度纲要 B．二级进度计划 C．进度计划审批程序）。的标识。D．进度计划实施效果分析 E．工程实际进度信息

87、建设工程项目的施工方案包括（）。A．材料采购方案 B．技术方案 C．人员培训方案 D．组织方案

E．质量管理认证方案

88、建设单位收到施工承包单位的单位工程验收申请后，应组织（）等方面人员进行验收，并形成验收报告。A．施工单位 B．检测单位 C．设计单位 D．监理单位 E．质量监督机构

89、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括（）。A．制定行业质量管理规程 B．确认检测单位资质等级 C．监督工程各方主体的质量行为 D．认证施工企业的质量管理体系 E．检查工程实体质量

90、GB/T19000-IS9000（2000级）质量管理体系标准中的质量管理原则包括（）。A．质量第一 B．事前控制 C．领导作用 D．过程方法 E．基于事实的决策

91、根据我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是（）。DB。A．各种打桩机昼间为85 B．吊车、升降机等昼间为65 C．推土机昼间和夜间分别为75和50 D．挖掘机昼间和夜间分别为70和55 E．混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70和55 92、在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素“规划”中，包含的二级要素有（）。A．环境因素 B．法律和其他要求 C．信息交流 D．目标和指标 E．环境管理方案

93、施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）。方式确定下来作为合同的附件。A．合同补遗 B．会议纪要 C．协议书 D．投标补充文件 E．工程变更文件

94、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。A．勘察、设计或施工总承包合同 B．总价合同

C．工程项目总承包合同 D．工程监理合同

E．建设工程物资采购合同

95、根据GF-2003-0214《建设工程施工劳务分包合同<示范文本>》，需由劳务分包人承担的保险费用有（）。A． 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 B．运至施工现场用于施工的材料和特安装设备 C．承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D．从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E．施工场地内劳务分包人自有的施工机构设备

96、在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括（）。A．合同所采用的计价方法 B．工程计量程序 C．合同价格的调整 D．拖欠工程款的合同责任 E．定额的编制方法

97、国际工程施工中的质量管理由（）主管。A．发包人

B．承包人的项目经理 C．承包人指定的技术副经理 D．工程师

E．承包人指定的总工程师

98、国际工程承包合同争议解决的方式包括（）。A．协商 B．调解 C．仲裁 D．诉讼

E．单方解除合同

99、为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（A．投资估算 B．概预算 C．合同价 D．工程款支付 E．计价程序

100、建设工程项目信息可以按（）。进行分类。A．项目管理工作的对象 B．项目实施的工作过程。C．项目规模的大小 D．项目管理工作的任务 E．项目信息的内容属性）。一级建造师建设工程项目管理答案

一、单项选择题

1． C 2．C 3．B 4．B 5．C 6．B 7．A 8．C 9．C 10．A 11．D 12．A 13．C 14．D 15．A 16．C 17．B 18．B 19．A 20．A 21．B 22．C 23．A 24．C 25．B 26．C 27．C 28．D 29．B 30．B 31．D 32．A 33．C 34．A 35．A 36．B 37．A 38．B 39．C 40．A 41．C 42．D 43．C 44．B 45．C 46．B 47．D 48．D 49．C 50．B 51．A 52．B 53．D 54．B 55．C 56．D 57．B 58．D 59．D 60．B 61．C 62．C 63．B 64．C 65．A 66．D 67．B 68．C 69．D 70．B

二、多选择题

71．ABDE 72．ABE 73．BC 74．ABC 75．ABC 76．AE 77．DE 78．ACD 79．ACDE 80．ABE 81．BCE 82．ABE 83．ABCE 84．AC 85．ABC 86．AB 87．BD 88．ACD 89．CE 90．CDE 91．ABCE 92．ABDE 93．AB 94．AC 95．ADE 96．ABCD 97．BCE 98．ABCD 99．BCD 100．ABDE 建设工程项目管理参考答案及解析

一、单项选择题

1C 【解析】没有明确的目标的建设项目不是项目管理的对象，项目管理的核心任务是项目的目标管理。见教材P1。2C 【解析】建设工程监理是监理单位接受项目法人的委托，对工程建设实施的监督活动，其他三项不符合。见教材P5。3B 【解析】我国《建筑法》规定，我国推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实施强制监理的建筑工程的范围。见教材P4。4B 【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式的指令源数量不同。矩阵组织结构的指令源来自纵向和横向工作部门，因此有2个指令源。见教材P6。

5C 【解析】工作流程图服务于工作流程组织，是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑联系。见教材P10。6B 【解析】由于项目实施过程中的主客观条件的变化，所以项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。见教材P15。7A 【解析】应用动态控制原理控制建设工程项目目标主要有组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。调整项目管理班子人员属于组织措施。见教材P16。

8C 【解析】考察施工企业项目经理的责任。项目经理在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任。见教材P18。

9C 【解析】按照有关规定，由项目经理向建造师过渡期后，大中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但是取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由施工企业自主决定见教材P17。

10A 【解析】施工企业人力资源管理的任务包括编制组织和人力资源规划、组织项目管理班子人员的获取，管理项目管理班子的成员，团队建设等任务。见教材P19。

11D 【解析】旁站监理的主要职责就是对施工质量的监督，是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。见教材P21。

12A 【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工24小时前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。施工见教材P21。

13C 【解析】建设工程项目策划旨在使项目建设的决策和实施增值。增值可以反映在不同的方面。见教材P23。14D 【解析】考察施工成本分析的内容。施工成本分析应应贯穿于施工成本管理的全过程。见教材P41。

15A 【解析】建设工程项目施工成本管理的组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材P28。

16C 【解析】建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费。见教材P29。17B 【解析】考察工程变更价款的确定方法。工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。见教材P30。

18B 【解析】考察工程索赔的知识。由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算，不能按照台班费计算。见教材P33。

19C 【解析】工程预付款是开工前发包人预先支付给承包人的工程款。确定工程预付款的支付额度时，发包人应考虑的主要因素是工期与合同价款。见教材P35。

20A 【解析】考察常识题目，根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前7天。见教材P35。

21B 【解析】考察建筑工程价款的动态结算中主材价差的计算。当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中的列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用当时当地工程造价管理机构公布的材料信息价。见教材P36。

22C 【解析】考察工程进度款的计算。在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据发包人和承包人事先约定的工程价格的计算方法决定。见教材P36。

23A 【解析】建设工程项目施工成本控制包括比较、分析、预测、纠偏、检查等环节，在比较的基础上分析偏差的严重性和偏差产生的原因是施工成本控制工作的核心。见教材P38。

24C 【解析】建设工程项目施工偏差分为成本偏差和进度偏差。建设工程项目施工成本偏差是指已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本之差。见教材P39。

25B 【解析】建设工程项目施工成本偏差的方法有横道图法、表格法和曲线法。见教材P39。

26C 【解析】建设工程项目施工分析成本分析方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。应了解各方法的特点和其他的叫法。因素分析法又叫连环置换法可以来分析各种因素对成本的影响程度。见教材P42。27C 【解析】横道图进度计划表达方式较直观、易看懂计划编制的意图。见教材P48。

28D 【解析】考察工程网络计划。根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规划》，在双代号时标网络计划中以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。见教材P49。29B 【解析】工程网络计算题目，应当熟练。见教材P51。

30B 【解析】考察关键工作的概念和含义。关键工作是指工程网络计划中自由时差最小的工作。见教材P58。

31D 【解析】建设工程项目进度控制的主要工作环节包括目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。见教材P54。

32A 【解析】建设工程项目进度控制中有四个措施，分别是组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的组织措施。见教材P54。

33C 【解析】考察建设工程项目进度计划的管理措施，对进度计划进行多方案比较与优化达到建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等目的。见教材P55。

34A 【解析】大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。见教材P56。35A 【解析】论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括8项工作题中：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作的顺序应是(3)-(2)-(1)。见教材P57。

36B 【解析】建设工程项目质量控制系统的控制目标是.建设工程项目目标所规定的质量标准。见教材P59。

37A 【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。

38B 【解析】施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，分为过程验收和竣工验收。见教材P69。39C 【解析】施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。见教材P65。

40A 【解析】建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经企业技术负责人审核并按照施工合同的约定报请监理单位或建设单位批准确认后执行。见教材P67。

41C 【解析】对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是编制施工组织设计文件。见教材P65。42D 【解析】按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经专业管理部门验收合格方能使用。见教材P68。43B 【解析】建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及强度试验资料为重点检查内容。见教材P70。

44B 【解析】按现行有关规定，应对工程中渗及结构安全的材料及施工内容进行见证取样检测.见教材P70。

45C 【解析】我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使监督职能。见教材P70。

46B 【解析】用直方图对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的形状的观察分析，可以判断质量过程是否正常、稳定见教材P74。47D 【解析】质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的签字及意见。见教材P79。

48D 【解析】建设工程项目的职责健康安全管理的目的是保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全，见教材P83。

49C 【解析】用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严重程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为Ⅲ――中度风险。见教材P89的表。

50B 【解析】第一类风险源控制的方法有两种，防止事故发生和避免或者减少事故损失。消除危险源、限制危险物质属于防止事故发生。见教材P90。

51A 【解析】应熟悉我国《企业伤亡事故分类》标准规定。一次事故中死亡职工1～2人的属死亡事故。见教材P95。

52B 【解析】职业健康安全管理体系可以分为核心要素和辅助性要素，核心要素有10个。一级要素“实施和运行”中属于该体系核心要素的是结构和职责、运行控制。见教材P107。

53D 【解析】职业健康安全与环境管理体系文件体现的多样性是指文件可以用文字表示外，还可以用表格流程图等表示。见教材P118。54B 【解析】建设工程项目施工招标必须具备的条件有5个，1)招标人已经依法成立，2）应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准，3）招标的范围、方式和组织等应该履行核准手续的，已经核准，4）相应的资金或者资金来源已经落实。5）有招标所需要的设计图纸和技术资料。见教材P121。

55C 【解析】投标文件的内容一般包括投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表见教材P124。

56D 【解析】业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金四个阶段进行。见教材P126。

57B 【解析】采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单。见教材P128。

58D 【解析】我国1999年颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成。见教材P133。59D 【解析】考察施工总承包合同，下列属于承包人的权力和义务，完成施工组织设计文件属于承包人的义务。见教材P129。60B【解析】考察建设工程担保的知识，在我国投标保证金的数额一般为投标标价的2％左右，但最高不得超过80万人民币。见教材P137。

61C【解析】建设工程的反索赔是相对索赔而言，发包方和承包方均可向对方提出反索赔。见教材P145。

62C 【解析】工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明1）发包人认可并接受合同和承包人工程施工任务的完结，2）工程所有权的转让，3）保修责任的开始等。见教材P143。

63B 【解析】在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断得主要内容之一是分析合同执行差异的原因。见教材P144。

64C 【解析】特殊风险索赔的事件是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或者篡权、内战等。见教材P147。

65A 【解析】招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。见教材P151。

66D 【解析】建设工程监理合同标准条件中应包括监理人的义务、委托人的义务、合同生效，变更与终止等10项内容。见教材P154。67B 【解析】业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率，实现有序和科学的项目信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册。见教材P159。

68C 【解析】建设工程项目管理应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心的手段是基于网络的信息处理平台。见教材P160。69D 【解析】项目管理信息系统中进度控制的功能有5项，编制资源需求量计划属于之一。见教材P165。

70B【解析】项目管理信息系统的含义，是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。见教材P164。

二、多项选择题：

71ABDE【解析】建设工程项目的实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。见教材P2。

72ABE 【解析】综合题目，在项目管理的各方中需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有业主方、设计方、项目总承包方。见教材P2-4。

73BC 【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，线性组织指令源是唯一的、不能跨部门下达指令。见教材P6。

74ABC 【解析】施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作的管理职能分工。见教材P9。

75ABC 【解析】在国际上，业主方项目管理的方式有3种可能：业主方自行完成其项目管理任务、业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理、业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务。见教材P13。

76ABE 【解析】项目管理规划属于业主方的项目管理范畴，如果采用建设项目总承包模式，业主方可以委托总承包方编制项目管理规划。见教材P12。

77DE 【解析】旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或者总监理工程师报告。见教材P22。

78ACD 【解析】常用的建设工程项目施工成本计划可按施工成本组成、子项目组成、工程进度编制。见教材P27。

79ACD 【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、法定人工费增长费用、非承包商责任造成的工期延长导致的人员窝工费等。见教材P32。

80ABE 【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用、因政策调整导致材料价格上涨的费用、由业主原因造成的材料损耗费等。见教材P32 81BCE 【解析】在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费、由于完成额外工作增加的机械使用费等。见教材P32。82BE【解析】考察施工成本控制的方法。横道图法有形象、直观、一目了然等优点。见教材P39。

83BCE 【解析】进行部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括投标报价成本、实耗人工和材料、施工预算、实际工程量。见教材P44。84AC 【解析】由不同深度的计划构成进度计划系统，包括总进度规划(计划)、项目子系统进度规划(计划)、项目子系统中的单项工程进度计划系统等。见教材P47。

ABC【解析】在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指每一个工作项地编码，编码时应考虑地因素包括对不同计划层地标识、不同计划对象地标识、不同工作的标识。见教材P57。

86AB 【解析】建设工程项目进度计划系统的内容包括总进度纲要、二级进度计划等。见教材P47。

87BD 【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。

88ACDE 【解析】建设单位收到施工承包单位工程验收申请后，应组织施工单位、勘查、设计、监理等方面人员进行验收，并形成验收报告。见教材P70。

89CE 【解析】政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括两个方面的内容，监督工程各方主体的质量行为、检查工程实体质量。见教材P71。

90CDE 【解析】GB/TI9000-ISO9000（2000版）质量管理体系标准中的质量管理原则包括：以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、基于事实的决策等8个原则。见教材P77。

91ABE 【解析】我国GB12523－90《建筑施工场界噪声限值见教材P103。

92ABDE 【解析】在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素“规划”中，包含的二级要素有四个，分别是：环境因素、法律和其他要求、信息交流、目标和指标、环境管理方案。见教材P106。

93AB 【解析】考察有关合同补遗的内容。施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容可以以合同补遗或者合同谈判会议纪要的形式形成书面文件。见教材P127。

94AC 【解析】按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括勘察，设计或施工总承包合同、单位工程施工承包合同、工程项目总承包合同、BOT合同。见教材P128。95ADE 【解析】根据GF-2003-0214《建设工程劳务分包合同（示范文本）》，需由劳务分包人承担的的保险费用有施工场地内劳务分包人自有人员生命财产、从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害、施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备等5项内容。见教材P136。

96ABCD 【解析】对合同价格的分析包括：合同所采用的计价方法及合同价格所包含的范围、工程计量程序，工程款结算、和同价格的调整、拖欠工程款的合同责任等四项内容。见教材P142。

97BCE 【解析】国际工程施工中的质量管理由承包人的项目经理或者承包人指定的技术副经理或者承包人的总工程师.主管.见教材P152。98ABCD 【解析】考察国际工程承包合同争议解决的方式，包括协商/调解、仲裁、诉讼等四种方式。见教材P152。

99BCD 【解析】为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括概预算、投标估算、合同价、工程款支付等因素，服务于项目成本目标的动态控制。见教材P162。