2009年一级建造师考试真题建筑工程节选

第一篇：2009年一级建造师考试真题建筑工程节选

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.《网壳结构技术规程》(JGJ 61--2003)规定，单块双曲抛物面壳体的矢高可取二个对角支承点之间距离的()。

A.1/8～1/6

B.1/7—1/5

C.1/6～1/4

D.1/4～1/2

2.下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001)规定的是()。

A.当抹灰总厚度大于25mm时，应采取加强措施

B.不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于50mm

C.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1：2水泥砂浆暗护角

D.抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验

3.建筑装饰装修过程中，凿掉梁的混凝土保护层，未采取有效的补救措施时，对混凝土保护层的正确处理是()。

A.采用与原混凝土强度同等级的细石混凝土重新浇筑

B.采用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土重新浇筑

C.采用1：1高强度水泥砂浆分层抹面

D.采用掺加膨胀剂的1：1水泥砂浆灌浆

6.水泥的初凝时间是指从水泥加水扦合起至水泥浆()所需的时间。

A.开始失去可塑性

B.完全失去可塑性并开始产生强度

C.开始失去可塑性并达到1.2MPa强度

D.完全失去可塑性

8.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33--2001)规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于()m。

A.6

B.7

C.8

D.9

9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)规定，当采用应力控制方法张拉预应力筋时，实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差是()。

A.±3%

B.±4%

C.±5%

D.±6%

10.下列关于石灰技术性能的说法中，正确的是()。

A.硬化时体积收缩小

B.耐水性差

C.硬化较快、强度高

D.保水性差

11.采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用()玻璃。

A.夹层

B.钢化

C.钢化中空

D.钢化夹层

第二篇：2009年一级建造师考试《建筑工程法规及相关知识》真题精选

内部资料

一级建造师考试《建设工程法规及相关知

识》

真 题 精 选

更多一级建造师考试资料及网络辅导课程请登录：http://www.xiexiebang.com

一、单项选择题

(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)环球网 校stucamp.com

1.关于推荐性标准，下面说法正确的是()。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。

A.9月10日 B.9月15日环球网 校stucamp.com

C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的()，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途 B.生产能力

C.经济价值 D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决，C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解环球网 校stucamp.com

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

更多一级建造师考试资料及网络辅导课程请登录：http://www.xiexiebang.com

6.关于表见代理的错误说法是()。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理环球网 校stucamp.com

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。

A.冻结 B.查封

C.拍卖 D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。

A.700万元 B.800万元

C.900万元 D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施环球网 校stucamp.com

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

更多一级建造师考试资料及网络辅导课程请登录：http://www.xiexiebang.com

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是()。

A.劳动合同 B.借款合同

C.劳务分包合同 D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金环球网 校stucamp.com

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断环球网 校stucamp.com

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。

A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换

16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律环球网 校stucamp.com

C.司法解释 D.部门规章

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

更多一级建造师考试资料及网络辅导课程请登录：http://www.xiexiebang.com

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。环球网 校stucamp.com

A.物证 B.勘验笔录

C.书证 D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误 B.投资失控

C.质量事故 D.施工组织环球网 校stucamp.com

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地

C.乙方所在地 D.建设工程所在地

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止环球网 校stucamp.com

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是()。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

更多一级建造师考试资料及网络辅导课程请登录：http://www.xiexiebang.com

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A.承包人可申请法院撤销合同环球网 校stucamp.com

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行

二、多项选择题

(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人

C.从业人员 D.安全生产管理人员

E.特种作业人员环球网 校stucamp.com

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

更多一级建造师考试资料及网络辅导课程请登录：http://www.xiexiebang.com

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约环球网 校stucamp.com

74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察环球网 校stucamp.com

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资环球网 校stucamp.com

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有()。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

更多一级建造师考试资料及网络辅导课程请登录：http://www.xiexiebang.com

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80.下列关于提存的说法中，正确的有()。环球网 校stucamp.com

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保

E.转让合同环球网 校stucamp.com

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

更多一级建造师考试资料及网络辅导课程请登录：http://www.xiexiebang.com

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

第三篇：2012一级建造师建筑工程法律法规真题及答案

2012一级建造师《建设工程法规与相关知识》真题答案及解析

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）A、招标代理B、采购代理 C、诉讼代理D、指定代理 【答案】D

2、下列物权中，不属于用益物权的是（）A、土地所有权B、土地承包经营权 C、建设用地使用权D、地役权 【答案】A

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月 支付20000 元费用，据此，建设单位享有的权利是（）A、建设用地使用权B、地役权 C、相邻权D 宅基地使用权 【答案】B 【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通 过双方合同约定，一般为有偿。

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）A、占有权B、使用权C、收益权D、所有权 【答案】D 【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权 利。

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A、债B、所有权

C、知识产权D、担保物权 【答案】A

6、关于知识产权的说法，正确的是（）

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权 D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果 【答案】A

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10 年，自（）之日起计算 A、注册商标申请人寄出申请书B、商标局收到申请书 C、公告发布D、核准注册 【答案】D 【解析】专利权与商标权的区分。

（1）期限不同：发明专利20 年，实用新型、外观设计专利为10 年；商标权10 年。（2）起点不同：专利权保护期限自申请日起算；商标权保护期限自核准注册日起算。（3）专利权不予续展，商标权可以续展。

8、保证合同是（）订立的合同。A、债权人与债务人B、债务人和保证人 C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人 【答案】C

9、关于刑事责任的说法，错误的是（）

A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种 C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用 D、死刑缓期二年执行是死刑的一种 【答案】B 【解析】法律责任每年考1 分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分： 行政处罚刑罚 罚款罚金 拘留拘役

没收违法所得没收财产

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理 A、咨询单位B、总承包单位C、监理单位D、建设单位 【答案】B 【解析】p269 第二项第3 行。

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。A、竣工验收合格B、交付使用

C、发包方支付全部价款D、竣工验收备案 【答案】A

12、施工现场所使用的安全警示标志（）

A、可根据建筑行业特点自行制作B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置 C、必须符合国家标准D、必须以图形表示 【答案】C 【解析】p231 第一项，概述题。

13、甲公司向乙公司购买50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数 量。交货期届至，乙将50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于 双方合同关系的说法，正确的是（）

A、乙承担损失B、甲可根据实际情况部分接收 C、双方合同已变更，乙送货构成违约 D、甲拒绝接收，应承担违约责任 【答案】D 【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为 未变更。

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级 别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A、文物保护单位B、建设单位 C、施工单位D、设计单位 【答案】A

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。

A、其他设计单位B、具有相应资质等级的设计单位 C、监理单位D、装修施工单位 【答案】B

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将 保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他 有关部门备案。

A、20 B、30 C、60 D、15 【答案】D

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）A、施工合同中约定采用的推荐性标准B、建筑法律 C、施工图设计文件D、工程监理合同 【答案】D

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚 C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展 【答案】A

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水 污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使 用

A、建设行政主管部门B、省级人民政府 C、县级以上人民政府D、环境保护主管部门 【答案】D 20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷 诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效 B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息 D、垫资违反相关规定，应予以没收 【答案】B

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专 家论证、审查。

A、安全监督管理机构B、建设单位 C、监理单位D、施工企业 【答案】D

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件 B、工程竣工验收报告

C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》 【答案】A 23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检 测包括（）。

A．旁站检验B．型式检验 C．平行检验D．破损检验 【答案】B 24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）。A．在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B．提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C．开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D．评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的 【答案】A 25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程 中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责 C．总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D．如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任 【答案】A 26.实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预 案。

A．建设单位B．施工总承包单位 C．监理单位D．各分包单位 【答案】B 27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A．职工患病，在规定的医疗期内B．女职工在孕期内

C．女职工在哺乳期内D．在试用期间被证明不符合录用条件 【答案】D 28．建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。A．架子工B．钢筋工

C．起重信号工D．起重机械司机 【答案】B 29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A．劳动报酬B．试用期

C．保守商业秘密D．福利待遇 【答案】A 30.甲施工企业与乙施工企业合并C 继续有效 31.施工企业承建的办公大楼C 主体结构的最低 32.当事人双方在合同中A 和解

33.关于建设工程见证取样D 施工人员对工程中 34.按照各法院的辖区和民事C 地域管辖 35.建筑节能分部工程A 总监理工程师 36.建设工程施工合同应以B 合同签订地 30-----36 模糊看不清

37.要式合同是指（）的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当事人双方互相承担义务 C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立 【答案】C 【解析】本题有新意。考核合同的分类：

（1）法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同；否则为无名合同。（2）当事人双方互负义务的，为双务合同；否则为单务合同。

（3）根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同；否则为不要式合同。（4）当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同；否则为实践合同。38.下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收 C.向有关部门移交建设项目档案

D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 【答案】D 39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（）A.行政行为超越职权B 行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政处罚显失公平【答案】D 40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执 行。

A.作出决定的公安消防机构B.公安机关 C.人民法院D.建设行政主管部门 【答案】A 【解析】p302 第2 自然段（4）项。考核行政行为的强制性。

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5 月20 日之前确认，玻璃厂 于5 月25 日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。A.要约邀请B.承诺 C.承诺意向D.新要约 【答案】D 42.施工企业在施工中未采取相应防护措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担（）责 任。

A.合同B.不当得利 C.无因管理D.侵权 【答案】D 43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管 辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉 C.只能向合同履行地的人民法院起诉 D.必须重新确定受诉人民法院 【答案】C 【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管 辖。

（1）民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最 高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》（法释〔2006〕7 号）第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 的，仲裁协议无效。

（2）根据《民事诉讼法》第25 条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履 行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如 无约定、约定不明或约定错误，则依照第24 条规定向被告住所地或合同履行地法院 起诉。

44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。A． 施工需要并通过监理单位审查B． 施工需要并按规定通过了审查 C． 编制招标文件的要求D． 工程竣工验收备案的要求 【答案】B 45.物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A． 船舶所有权B． 土地抵押权 C． 机动车所有权D． 地役权 【答案】B 【解析】不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另 有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》（P20 正中间

（二）第1 段），地役权虽然也

属于不动产物权，但采登记对抗主义（而不是登记设立主义），即：地役权可以不登记，自 合同生效时设立；但未经登记，不得对抗善意第三人。

46.施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A． 有权进行修改B． 可以按照规范施工

C． 有权拒绝施工D． 应当及时提出意见和建议 【答案】D 47.借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A． 营业执照 B．技术方案 C．施工设备 D．施工业绩 【答案】A 【解析】P67 正中间标题下第1 段第3 行。

48.工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A． 一般性标准 B．特殊性标准 C．建议性标准 D．强制性标准 【答案】D 49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。

A． 施工企业 B．建设单位

C．建设行政主管部门D．建设工程质量监督机构 【答案】B 50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A． 安全许可证 B 销售许可证 C． 产品合格证 D 安装许可证 【答案】C 【解析】P232 正中间“

三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5 行。51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交 货延误2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂 违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。

A． 三方共同B．水泥厂 C．承包商D．运输公司 【答案】C 【解析】2006 年一级真题。考核P126 正中间

（二），一方违约后，被违约方应依照诚实信 用原则，采取适当措施防止损失扩大；不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失 要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义 务毫无概念。

52.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位C3 个月 53.纠纷发生后，下列不属于B 当事人双方口头 54.根据《最高人民法院关于。。A 先于执行 55.关于联合体共同承包A 联合体各方对承包合同

56.关于不符合建筑节能D 已开工建造的，应当责令限期修改 57.总承包单位甲公司经建设单位同意C 若甲已全部赔偿建设 52-----57 模糊看不清

58．施工企业与劳动者签订了一份期限为2 年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期 依法最长不得超过（）个月 A．1 B．2 C．3 D．6 【答案】B 59．投标有效期应从（）之日起计算。

A．招标文件规定的提交投标文件截止B．提交投标文件 C．提交投标保证金D．确定中标结果 【答案】A 60．下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）A．保险合同纠纷B．侵权行为纠纷 C．不动产纠纷D．票据纠纷 【答案】C 61．行政责任的承担方式包括行政处罚和（）A．行政复议B．行政处分 C．行政赔偿D．行政许可 【答案】B 62．甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3 天后交付设备，次日，甲又将该设备 卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间 的合同效力的说法，正确的是（）A．甲与乙、丙之间的合同均有效

B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效 C．甲与乙、丙之间的合同均无效

D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效 【答案】A 【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他 人利益，为无效合同；如不知情，则法律应当保护善意相对人的合法权益，不能因此认定为 无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。63．关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）

A．不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B．应当依法报审施工图设计文件 C．不得将建设工程肢解发包 D．在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续 【答案】D 【解析】本题D 为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.不需要进行大修即可继续使用的年限 C.安全使用不低于50 年

D.工程竣工验收合格之日起5 年 【答案】A 65.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测 B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档 D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账 【答案】D 【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272 正中间

（二），多选改为单选。这考试危害最

广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编

制（）。

A.技术规范B.拆装方案

C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图 【答案】B 67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故 C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制 【答案】C 【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。

68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解 发包的，责令改正，处以（）行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款 C.停业整顿D.降低资质等级 【答案】B 【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢？整本书 背下来，也不见得就能做对；一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个 技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的；问你“不包括”哪个，你选最严重的。

69.根据2011 年7 月1 日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的 决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A.在投标时为职工办理意外伤害保险 B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 【答案】B 70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采

用招标发包的情形是（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得 B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术 D.军队建设项目 【答案】C

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合 题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括（）。A.不得压缩合同工期B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系D.严格履行企业质量管理认证体系 E.不擅自修改设计文件 【答案】BE 【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。

72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律

责任的说法，正确的有（）。

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任 【答案】ABC 【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效 应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任；但这种内部约定对外不得对抗建 设单位。很多同学估计B 不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准 B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施 C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准 E.全国重点文物保护单位不得拆除 【答案】AD 【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D 去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，哪级政府核定公布哪 级政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。

74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（）。A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容 C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任 E.保修单位名称、详细地址 【答案】BD 75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）。A.货物运输B.人员伤害

C.房屋权属D.土地使用权出让 E.建设工程施工合同 【答案】CD 【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。

76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。

A.该仲裁协议当然无效

B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效 【答案】BE 【解析】P326 倒数第2 段。根据《仲裁法》第18 条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者 约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有（）A.投标文件B.中标通知书

C.符合要约规定的售楼广告D.拍卖公告 E.招标公告 【答案】ABC 【解析】A 属于要约，B 属于承诺,C 属于要约。DE 属于要约邀请。78.关于建设工程保险的说法，正确的有（）。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15 天 E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期 【答案】BE 【解析】本题A 是教材P

41（一）的原文，但我建议不选，理由是A 为《建设工程施工合 同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个 文本呢？如果双方约定本工程不投保一切险呢？ 79.连带责任保证的法定保证期间属于（）。A.诉讼时效期间B.可变期间 C.除斥期间D.指定期间 E.不可变期间 【答案】CE 【解析】本题为司法考试原题，超纲。

80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 【答案】ABE 【解析】本题为今年6 月份二级刚考过的题。注意D 为预告解除，而并非随时解除的情形。81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同 法》的规定，正确的说法有（）。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行 D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 E.履行费用负担不明确的，由债权人承担 【答案】ABC 【解析】本题略超纲，考核合同法62 条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122 正中 间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量 C.直接经济损失数额D.事故发生时间 E.社会影响程度 【答案】BCE 【解析】选BCE 是因为这三项是教材P240 第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》 只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影 响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。

83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥

C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程 E.城市居住小区 【答案】ACD 84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法

律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效 C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效 E.未办理物权登记不影响合同效力 【答案】DE 【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评 价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关。

85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的（）人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地 C.被告住所地D.合同履行地 E.合同签订地 【答案】BCDE 【解析】考核P307 倒数第3 段。民事诉讼法25 条，协议管辖。86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（）A.调解只能在民事诉讼阶段进行 B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议 D.仲裁实行一裁终局制 E.民事诉讼实行两审终审制 【答案】BCDE 【解析】05 年一级真题，稍有修改。

87．申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（）A．安全防护设施搭设计划B．专项安全施工组织设计方案 C．书面委托监理合同D．安全施工组织计划 E．安全措施费用计划 【答案】ABE 【解析】P253 第六项最后一段。

88．建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质 许可机关对其申请不予批准的有（）

A．与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B．未取得施工许可证擅自施工的 C．将承包的工程转包或者违反分包的 D．发生过安全事故的

E．恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的 【答案】ABCE 【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有 下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：

（一）超越本企 业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程 的；

（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；

（三）未取得施工许可证擅自施工的；

（四）将承包的工程转包或违法分包的；

（五）违反国家工程

建设强制性标准的；

（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故 的；

（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；

（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质

量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

（九）按照国家法律、法规和标准规定需 要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；

（十）未依法履行工程质 量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；

（十一）涂改、倒卖、出租、出借或者 以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；

（十二）其它违反法律、法规的行为。89．下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A．受自然地域环境限制的

B．涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C．施工主要技术需要使用某项特定专利的 D．技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E．公开招标费用与项目的价值相比不值得的 【答案】ADE 【解析】BC，属于招标项目经批准转为直接发包（P83 倒数第4 段）的情形；ADE，属于 公开招标项目经批准转为邀请招标的情形（P84 第3 段）。这种题型是第一次考，预计今后 几年将成为命题热点。

90．根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）A．指定代理B．隐名代理 C．委托代理D．居间代理 E．法定代理 【答案】ACE 91．建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）A．工程规划许可证B．设计单位资质等级证书

C．工程勘察设计文件D．中标通知书及施工承包合同 E．用地规划许可证 【答案】ABD 【解析】P280 第六项第3 段。去年考了第六项的第1 段，今年同时考了第1 段和第3 段。92．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理 资料包括（）

A．分部、分项工程全体施工人员名单B．竣工验收报告 C．设计变更通知单D．隐蔽验收记录及施工日志 E．竣工图 【答案】BCDE 【解析】P288

（二）项。从本卷87，91，92 题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这 种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。

93．根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或 者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A．建筑材料供应商B．勘察设计单位 C．施工企业D．建设单位 E．设备供应商 【答案】ACE 【解析】去年一级考过。

94．关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）A．责令改正,没收违法所得

B．对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 C．追究刑事责任

D．责令停业整顿,降低资质等级 E．情节严重的,吊销资质证书 【答案】ABDE 【解析】P69 正中间第五项。

95．施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）A．以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B．以欺骗手段取得资质证书的 C．将承包的工程转包或违法分包的

D．以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

E．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 【答案】ACD 【解析】B 属于资质不良，E 属于质量不良。

96．申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应（）A．中止仲裁程序B．不予受理反请求

C．审查反请求是否符合受理条件D．将案件移送相关人民法院 E．继续审理原仲裁申请 【答案】CE 【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25 条和27 条。97．仲裁协议应当具备的内容有（）

A．仲裁事项B．具体的仲裁请求和事实、理由 C．仲裁委员会的住所地D．请求仲裁的意思表示 E．选定的仲裁委员会 【答案】ADE 98．具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A．被申请人认为需要停止执行的B．申请人申请停止执行的 C．申请人提供担保的D．行政复议机关认为需要停止执行的 E．被申请人被撤销的 【答案】AD 99．根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有（）。A．警告B．没收违法所得

C．责令企业停产停业D．吊销营业执照 E．行政拘留 【答案】ABC 【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定； E，法律方可设定。

100．施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（）。A．建立、健全本单位安全生产责任制

B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 C．保证本单位安全生产投入的有效实施

D．督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 E．编制专项工程施工方案 【答案】ABCD 【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。__

第四篇：2009年一级建造师建筑工程法规真题

2009年一级建造师建筑工程法规真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.关于推荐性标准，下面说法正确的是（）。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。

A.9月10日 B.9月15日C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途

B.生产能力

C.经济价值

D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解 5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 6.关于表见代理的错误说法是（）。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务 9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。

A.700万元

B.800万元

C.900万元

D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换 16.《建筑业企业资质管理规定》属于（）。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章 17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地 21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任 22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止 23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利 25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

26、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）.A、共同投标协议在在中标后提交

B、甲公司与乙公司必须是同一专业 C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D、联合体是以一个投标人的身份投标

27、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）：

A、有名合同、双务合同、有偿合同

B、有名合同、双务合同、不要式合同 C、无名合同、单务合同、要式合同

D、有名合同、单务合同、要式合同

28、某项目2008年3月1日确定了中标人，3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。

A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日

29、依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中，正确的是（）。

A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D、采用竞争性招标订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

30、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金最高应为（）。

A、240万

B、120万

C、80万

D、20万

31、下列行政行为不能提起行政复议的是（）。

A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降为二级

B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行了扣押

C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A、施工单位可以不接受

B、建设单位的要求施工单位必须接受 C、建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D、建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通堵塞于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。

A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D、由评标委员会按照废标处理

34、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（）

A、建设单位可以向建筑公司索赔20万元

B、建设单位只能向安装公司索赔20万元 C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D、建设单位不可以向安装公司索赔20万元

35、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）未起诉，法院将解除对该财产保全。

A、3月22日

B、3月18日

C、3月13日

D、3月12日

36、关于下列招标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

A、提交投标文件是承诺

B、发放招标文件是要约 C、签订书面合同是承诺

D、发放中标通知书是承诺

37、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任的范围（）。

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料

C、对拆除工程进行备案

D、为施工现场从事特种作业人员提供安全保障

38、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B、要求提供质量保证体系和质量责任制度文件

C、抽查施工主要建筑材料的质量

D、检查劳动合同履行及劳动保护情况

39、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。

A、厂矿的职能部门

B、有限责任公司

C、政府机关

D、高等学校 40、在下列财产担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A、定金B、质押

C、抵押

D、留置

41、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A、应由分包单位与总承包单位对建设单位承担责任 B、应由总承包单位对建设单位承担责任

C、应由分包单位对建设单位承担责任D、由建设单位自行承担责任

42、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量 B、建设单位不得任意压缩合同工期

C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43、建筑公司某总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A、渎职罪

B、重大劳动安全事故罪

C、重大责任事故罪

D、工程重大安全事故罪

44、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款的25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的是（）。

A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、甲必须收回房屋并向乙支付

C、丙取得该房屋的所有权 D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了安全生产事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A、甲建筑公司或乙建筑公司

B、甲建筑公司

C、乙建筑公司

D、甲建筑公司和乙建筑公司

46、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形的是（）。

A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按照合同约定的时间开工 B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C、因为发生洪灾，建筑公司无法再合同约定的工期内竣工

D、因为三通一平工程拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

47、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目建设的可行性研究报告已经上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A、项目招标计划

B、项目施工组织设计 C、安全管理实施方案

D、合理用能的专题论证

48、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。

A、在贷款方将资金拨付借款方账户时生效

B、由于事先没获得林业主管部门批准，属于无效合同 C、自当事人双方签字盖章后生效 D、借贷双方办理完抵押登记后生效

49、以下各项中，属于监理单位安全责任的是（）

A、组织专家论证，审查深基坑专项施工方案

B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关部门报告 C、申请施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施资料 D、提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故措施的建议

50、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过了承诺期限。按照《合同法》规定，下列选项中正确的是（）。

A、应视为受要约人撤回承诺

B、应视为受要约人撤销承诺 C、若要约人未作出任何表示，则该承诺有效 D、因承诺超过规定的期限，该承诺只能无效

51、甲诉乙建设工程施工合同一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉案件（）

A、移送二审法院裁决

B、按照撤诉处理

C、按缺席判决

D、进入再审程序

52、民事责任的承担方式中不包括（）。

A、恢复原状

B、消除危险

C、赔礼道歉

D、没收财产

53、王某发现吊装预制构件预脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为时行使法律规定的（）。

A、正当防卫权

B、紧急避险权

C、拒绝权

D、知情权

54、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述的是（）。

A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，鉴定日期为工程竣工日期

B、承办人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C、建设工程经竣工验收合格，以竣工验收合格之日为竣工日期

D、建设工程未竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A、甲市

B、乙市

C、丙市

D、丁市

56、下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。

A、格式条款与非格式条款不一致的，应以格式条款为主

B、只要合同中写明，提供格式条款的一方无需提请对方注意限制其责任的条款 C、对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释 D、对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于起草方的解释

57、某建设工程勘察单位实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘单位的资质最低须为（）。

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、丁级

58、按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及相关资料报送（）审核。

A、建设行政主管部门

B、公安消防机构

C、消防检测机构

D、质量监督机构

59、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 60、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按照合同约定交货，则（）。

A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B、供应商向施工单位承担违约责任

C、供应商向贸易公司承担违约责任 D、施工单位与贸易公司均可以向供应商追究违约责任 61、工程保险中属于强制性保险的是（）

A、安装工程一切险

B、职业责任险

C、建筑工程一切险

D、意外伤害险 62、按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债权人和保证人后，保证人（）。A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B、必须在原担保范围内继续承担保证责任

C、可以拒绝再承担保证责任 D、同意后，才继续承担保证责任

63、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A、城乡规划行政主管部门

B、环境保护行政主管部门 C、土地行政主管部门

D、建设行政主管部门

64、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款，合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。

A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B、不予受理 C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样送检。

A、设计单位

B、工程质量监督机构

C、监理单位

D、施工企业质量管理部门 66、建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。

A、施工组织设计已经编制完成并批准

B、材料、设备等物质供应合同已签订 C、施工项目管理规划已经编制完成 D、勘察设计所需资金已经落实 67、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在开工前，应当由（）按照有关规定申请施工许可证。

A、乙建筑公司

B、丙土方公司

C、甲房地产开发公司与乙建筑公司共同 D、甲房地产开发公司 68、某施工单位因严重违章施工造成了重大安全生产事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。

A、这起行政处罚不适用听证程序

B、行政机关应负责组织听证 C、行政机关应承担组织听证的费用

D、施工单位有权要求举行听证

69、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用，3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。

A、主体结构的最低保修年限为50年，施工单位应当承担保修责任

B、主体结构的最低保修年限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经支付足额工程款 D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任 70、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实，以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。

A、询问证人甲时，其他证人不得在场

B、审判人员和当事人可以对甲进行询问 C、甲应出庭作证

D、甲可以旁听法庭审理

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人C.从业人员 D.安全生产管理人员E.特种作业人员 72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别 73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约 74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分 78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减 79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交 80.下列关于提存的说法中，正确的有()。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭 81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权

B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方

D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。

A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计 C.追究设计单位违法责任

D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求设计单位予以变更

84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部包给具有相应资质的丁企业

D.甲不顾合同给定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位 85.根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。

A.有充分的证据

B.有明确的被告 C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书 86.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的贷款合同纠纷 B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 C.某施工单位和施工单位之间的施工合同纠纷 D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87.根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。

A.土地所有权

B.宅基地使用权

C.荒山承包经营权

D.学校图书馆

E.被扣押的汽车

88.按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。

A.行为人意思表示真实

B.行为人必须具有完全民事行为能力 C.行为内容合法

D.行为形式合法 E.行为不违反社会公共利益

89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位闭幕向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修 90.某工程监理公司是施工项目的，其监理的依据包括（）。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》 D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E.《工程建设标准强制性条文》

91.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。

A.成本

B.红利

C.费用

D.损失

E.收益

92.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。

A.地方政府规章

B.法律

C.部门规章

D.行政法规

E.地方性法规

93.施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

94.下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A.施工单位合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95.甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E.该调解书自2006年7月6日生产法律效力

96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收 97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。

A.有防水要求的卫生间为2年

B.给排水管道为5年

C.电气设备安装工程为2年 D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.装修工程为2年

98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。

A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府

E.国务院建设行政主管部门

99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日 C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。

A.招标范围

B.招标方式和发布招标公告的媒介

C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D.资格预审文件

E.评标委员会的组成和评标报告

参考答案：

1A2C;3A;4A;5A;6B;7C;8A;9A;10B;11D;12A;13B;14C;15D;16D;17D;18C;19C;20A;21C;22D;23B;24C;25D;26D;27A;28C;29A;30C;31C;32A;;33A;34A;35B;36D;37D;38D;39B;40C;41A;42C;43B;44C;45B;46C;47D;48B;49B;50C;51B;52D;53B;54A;55B;56C;57D;58B;59B;60C;61D;62B;63A;64B;65C;66D;67D;68A;69B;70D

bde72 bde 73 abe 74 BC 75 cde 76 bcd 77 ac 78 abc 79 bc80 acde 81 cd 82 acde 83 de 84 abd 85 bc 86 acd 87 abde 88 acde 89 ce 90 abce 91 acd 92 bd 93 abd 94 bd 95 ae 96 abde 97

cde

bc 99 bce 100 abce

第五篇：2010年一级建造师《建筑工程实务》真题

案例一：

1、符合合同工期（2分），计划工期为29个月的那条，1、2、3、5、6、7、8加箭线。（2分）

2、监理工程师做法妥当（1分），应为总承包编制送审（1分）；监理送达总包妥当建设单位（1分），总承包做法不妥当（1分），建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。（1分）

3、索赔为0（2分），G工作总时差为2个月，大于停工1个月。（2分）

4、K1=2个月K2=1个月（2分），可缩短5个月（1分）图（5分）。

【案例一答案】

1、满足合同工期要求。应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。

2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。

施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。

3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。

4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。

①.确定流水步距： Kb=各流水节拍的最大公约数=1月

②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：

bp=2/1=2，bR=1/1=2，bQ=2/1=2

n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)

③.计算工期：

T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)

④.绘制流水施工进度表（见后面）

H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月

案例二：

1、安全专项施工方案：建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手架 每项1.5，都对5分

2、孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理（2分）。先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)（1分），用清水冲刷干净，并保持湿润（1分），然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后（1分），认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土（1分）。

3、不应由管道安装工独立完成施焊工作（1分）；焊接工人要持证上岗（1分）；未办理动火手续（1分）；不应对作业环境未作了解前进行焊接（1分）；随意堆放易燃材料不对（1分）。

4、幕墙隐蔽工程验收：预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口节点 每项（1分）

【案例二】参考答案

1、自开工至主体结构施工完成，施工单位除现场临时用电工程外，还应陆续报以下安全专项施工方案（至少列出四三项）：(实务教材P224)

①供水管线防护工程；

②塔吊、施工外用电梯等特种设备安拆工程

③悬挑卸料平台、悬挑脚手架工程

④核心筒大模板工程

⑤水平砼构件模板支撑系统工程

[注：由于基坑深度不超5m（6.9-2=4.9m）、地下水位(-7.5m)在坑底以下，所以不需要报深基坑支护与降水工程、土方开挖工程安全专项施工方案；建筑幕墙工程应报安全专项施工方案，但不属于自开工至主体结构施工期间]。

2、事件二孔洞修补做法(实务教材P224)：①孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后接批准后方案进行处理；②可先将孔洞处不密实的混凝土造掉，凿成斜形，用清水冲刷干净；③保持湿润72h；④用高一等级的微膨胀细石混凝土浇泥、捣实；⑤认真养护。

3、事件三不妥之处：不应由不具备焊工上岗证的管道安装工单独完成施焊工作；焊接前没有对作业环境作了解；施焊时下方没有设置防护措施；不应随意堆放易燃材料。

4、事件四还有隐蔽记录(实务教材P224)：预埋件或后置埋件，构件连接节点，防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵，隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定，单元式幕墙的封口节点。

【案例三】参考答案

1、事件一中不妥之处有：

①地下连续墙分包给某具有相应资质的专业公司，未报建设单位审批。理由：根据建筑法分包应依据合同约定进行 合同未约定的应经建设单位同意。

②总包单位与分包单位签订分包合同中约定安全事故责任全部由分包单位承担。理由：根据建设工程安全管理条例规定，总包单位与分包单位应对分包工程安全承担连带责任

2、(实务教材P224)（1）除地质勘测报告外，基坑支护结构形式选型依据有土质情况、基坑深度、周边环境

(实务教材P231)（2）、本工程深基坑开挖专项施工方案补充的内容有：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等等。

3、(实务教材P293)施工现场应在以下位置设置安全警示标志：现场入口处、起重机械设备处、临时用电设施处、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、爆破物、有害气体和液体存放处（至少列出五项）。（实质上多数是:四口、临边处）

4、(实务教材P155)(1)板材组装顺序为:当有洞口时，应以门洞口处向两侧依次进行，档无洞口时，应从一端向另外一端安装。

(2)板材安装节点：①接缝处理：所用接缝材料品种和接缝方法应符合设计要求；设计无要求时板缝处粘贴50-60mm宽的纤维布带，阴阳角处粘贴200mm宽，并用石膏腻子抹平，总厚度应控制在3mm内。②防腐处理：接触砖、石、砼的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。③踢脚处理：木踢板覆盖时，饰面板应与地面留有20～30mm缝隙。

【案例四】参考答案

1、事件一索赔成立。理由是地震属于不可抗力事件；工期顺延；现场围墙费用属于安全文明施工费，只按摊销费索赔；地下一层填充墙费用索赔成立。

2、(实务教材P183)还应出具生产厂家资质证明；进入现场的每一批60t钢材必须封样送检复试；检测钢材的物理机械性能（有时还需做化学性能分析）是否满足标准要求。

3、不合理。理由：（目前安全文明施工费预付没有相关文件规定，只能按惯例回答）

当合同有规定时，按合同规定比例预付；当合同无规定时，应按已完工程进度款比例或已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。

本工程已完工程时间进度6.5个月，占合同时间比例为59.1%，至少安全文明施工费累计预付到120×59.1%=70.1万元。

4、可获优先受偿1670-70-90=1510万元。（不包括违约金、利息等损失，主要是因为承包人因发包人违约所造成的包括违约金、利息等损失，即损害赔偿请求权，这部分款项并不属于直接的工程价款本身，可能更具有一般债权的性质，因此不应列入该批复工程价款的范围而受到优先受偿权的保护。）

优先受偿权期限为6个月，自建设工程竣工之日或工程合同约定的竣工之日起计算。

5、制造成本法进行成本核算：(实务教材P183、项目管理P69)

施工直接成本=直接工程费+措施费=4309.2+440.8=4750万元；

施工间接成本=现场管理费=332.17-220.4=111.77万元(不含总部管理费、利润、规费、税金)

项目施工总成本=直接成本+间接成本=4750+111.77=4861.77万元。

【案例五】参考答案

1、(项目管理教材P69)项目管理实施规划还应包括下列内容：总体工作计划、进度计划、质量计划、职业健康安全与环境管理计划、成本计划、资源需求计划、信息管理计划（至少列出三项）。

2、(项目管理教材P61或P208)风险等级为4级；风险管理体系应配合项目经理部的《项目质量管理体系》《职业健康安全管理体系与环境管理体系》进行组织建立；

不妥之处：不应只派项目技术部门主管风险管理工作，应明确管理层人员的工作职责。

3、不妥之处：①内部沟通仅按《项目管理目标责任书》进行沟通和协调；②当出现矛盾或冲突时借助政府社会中介机构等各种力量来解决。

正确做法：

（1）《建设工程项目管理规范》17.4.1条：项目内部沟通应依据项目沟通计划、规章制度、项目管理目标责任书、控制目标等进行。

（2）《建设工程项目管理规范》17.5.4条：解决冲突可采用下列方法：① 协商、让步、缓和、强制和退出等。②使项目的相关方了解项目计划，明确项目目标。

（3）《建设工程项目管理规范》17.4.4条：外部沟通可采用电话、传真、召开会议、联合检查、宣传媒体和项目进展报告等方式

4、(项目管理教材P223)结构施工阶段场界噪声限值：夜间55分贝，昼间70分贝。

(实务教材P251)补办夜间施工许可证；应公告附近社区居民；给受影响的居民予以适当的精神补偿；尽量控制施工噪声。

5、《建设工程项目管理规范》包括竣工收尾、验收、结算、决算、回访保修、管理考核评价等方面的管理。或(项目管理教材P43)包括：办理项目资料归档、进行项目总结、对项目部人员进行考核评价、解散项目经理部。

2010年建造师建筑实务考试选择题参考答案

1、沉降缝

2、P1

3、筒体

4、抗压性能

5、体形系数大，耗热量比值大

6、火山灰水泥 7、6L

8、丙烯酸酯

9、大气稳定

10、难燃性

11、基础底板上

12、采用多道内支撑排桩.....13、分段分层

14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时....15、钎探300MM

16、耐火极限 0.5-2.0

17、在设备管线安装部位安装加强龙骨...18、板中的无粘结筋可按顺序张拉....v

19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合 20、螺栓

21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之

一、短柱危害重于一般柱

22、若不减少...水....提供流动性；....提高强度；.....节约水泥；耐久性改善

23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差、耐老化性能差）

24、营业税、城市维护建设税、教育附加税

25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收；设计无要求时....;当抹灰厚度大于35mm时....26、新建筑物的混凝土抹灰基层...；旧墙面在涂饰前...；厨房、卫生间墙面采用耐水腻子

27、浇筑前清洁工作采用....；加工好的玻璃...抽取1%...28、未采取有效的降排水....；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当

29、先拆除上部杆件....；及时取出....；遇六级风.....30、建设单位、施工平面图、主管部门、上级公司)