第一篇：土方工程补充协议书
土方承包施工补充协议书
现甲、乙双方针对现场实际发生的原合同未明确的相关事宜经协商后作以下补充约定：
1、本工程基础土方开挖的土方由甲方在现场指定场地堆放；
2、因乙方生产需要，在甲方现场堆放不下的前提下，允许乙方把土方拉出现场，但甲方需要回填时，乙方必须提供甲方所需土方量到现场回填。甲方回填的土方由乙方无偿提供到现场，乙方自愿为甲方提供土方回填到位，回填单价执行原合同单价，不再计取其它任何费用。
3、基坑开挖如遇到坚石需要爆破，石方开挖采用机械打孔爆破、液压锤破碎等方式由乙方综合考虑，乙方须报方案经甲方审批，石方开挖单价按
元/m³计算（已含场外运输等所有费用）；
4、岩石破碎方量按实际双方确认的破碎方量计算；
5、基坑开挖至筏板基础底标高时，独立基础部分土方由甲方组织工人配合乙方机械挖土，此部分土方工程量不再单独计算，使用乙方挖土机械按
元/台班计算（此台班已含运土等在内所有费用），其它费用不再计取；
6、本协议为原土方合同补充，与原合同具有同等法律效力，其余按原合同执行。
7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：（签字）日期：
乙方：（签字）
日期：
第二篇：土方工程承包合同协议书
土方工程承包合同协议书
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况 工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、质量标准
工程质量标准：按设计工程量完成
三、合同价款
单价：
数量：
合计总价： 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四、本协议中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
五、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。
六、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、特别约定的效力
本合同特别约定条款的效力优先于其它条款。签订地点：
签订日期：
****年**月**日
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
电话： 电话：
第三篇：土方工程承包合同协议书
土方工程承包合同协议书
甲人：
乙人：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将xxx土石方工程承包给乙方施工。为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。工程名称：xxx
工程地点：xxx
工程内容：土方开挖，余土外运。
一、工程承包范围：
Ｅ区下沉广场土石方工程，包土方开挖及土方外运。
二、协议价款及付款方式：
１、单价：土方价25元每立方米（不含税）、其中包括（机械开挖、运输）。
２、总造价：按实际开挖总方量乘每立方单价。
３、付款方式：
乙方在完成工程总量后并由甲方验收合格后，五个工作日内按结算后总金额的80％支付给承包人，余款一个月内付清。
三、甲方的责任和义务。
1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有义务告知和搬移灰线内含灰线三米外设施（电缆、光缆、水管、煤气管等）。
2、甲方应负责该工程的土方开挖放线工作。
3、如施工过程中发现地下管线等未探明事宜，均由甲方负责解决。
4、甲方应积极配合乙方现场的施工工作。
5、甲方应及时对工程进行验收确认和计算工程量，并支付工程款。
6、如在约定时间内进行验收，因天气或不可抗力的因素造成返工，均由甲方承担费用。
7、地下水的降排由甲方负责安装水泵，乙方应协助抽水。
四、乙方的责任和义务：
1、乙方应按甲方放线和施工要求进行土方开挖，如违反要求造成超挖，甲方有权拒绝超挖部分验收。
2、乙方有权利要求甲方处理影响施工（除承包方机械本身以外）不安全的因素。
3、在工程结束后及时通知甲方进行验收。
4、验收时，如发现乙方责任而造成的质量问题，需返工时，乙方在规定期限内完成，如乙方造成质量问题，则由乙方无偿返工。
5、余土弃置场地均由乙方自行解决，甲方不承担任何责任及费用。
6、乙方挖土和土方运输中所发生的矛盾纠纷及施工运土护路均由乙方自行解决和承担费用，乙方负责办理各有关单位所需的手续等单位的一切费用，甲方不承担任何责任和费用。
7、乙方向甲人承诺按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。
五、施工安全：
1、乙方应教育操作人员，严格要求遵守操作规程，做好安全生产工作，并遵守工地现场的有关规定及施工人员的安排。
2、在施工期间，乙方注意安全，如万一发生大小工伤事故造成的损
失，由乙方自行承担一切责任和费用，甲方不负任何责任和费用。
六、其它约定：
1、施工方在施工时，请严格按照甲方要求的内容进行施工，有关事项需经甲方签字认可说明，经确认后发生差错，由施工方承担所有责任。
2、合同签订后，如有单方面违约，全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其它特殊要求，应双方共同协商一致后，别行签约补充合同。
3、如有违约，违约方按工程造价总金额的5％付给另一方。
七、争议解决：
本合同执行中，如发生争议，双方应尽力进行友好协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖的仲裁机构，进行仲裁或向法院提出申诉。
八、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日
第四篇：土方工程承包协议书
土方工程承包协议书
发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方 元/m3(石砂)。
四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日开始施工,在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。
八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人(甲方):
承包班组长(乙方):联系电话:
联系电话: 年 月 日 年 月 日
第五篇：土方工程承包协议书专题
土方工程承包协议书
鑫瑞大厦土方工程承包协议书
发包人（以下简称甲方）
承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。好范文版权所有
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转
包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/m3（石砂）。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图
纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密
实度应达到设计要求。好范文版权所有
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交
底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出
现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置
支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水
和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
点击咨询 