2010年一级建造师管理真题

第一篇：2010年一级建造师管理真题

2010年一级建造师《建设工程项目管理》真题及答案

一、单项选择题

1、建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过（）使项目目标得以实现。

A．项目策划和项目组织

B．项目控制和项目协调

C．项目组织和项目控制

D．项目策划和项目控制

【答案】D

（2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和）。

A．管理目标分工 B．管理职能分工 C．管理责任分工 D．管理权限分工 【答案】B

3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。

A．确定项目管理的各项工作流程 B．分析项目管理合同结构模式

C．明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D．分析组织管理方面存在的问题 【答案】C

4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。A．管理工作流程 B．物质流程

C．信息处理工作流程

D．设计工作流程

【答案】A

5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。

A．组织结构图

B．任务分工表

C．工作流程图

D．工作一览表

【答案】C

6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。

A．管理职能分工表

B．工作任务分工表

C．项目结构图

D．组织结构图

【答案】C

7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。

A．项目建设的总目标

B．如何实现项目的目标

C．项目建设的指导思想

D．如何组织项目的建设

【答案】D

8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（承担。

A．业主

B．分包单位

C．施工总承包管理单位

D．施工总承包单位

【答案】C

9、对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。

A．论证进度目标实现的经济性

B．确定调整进度目标的方法

C．制定进度控制措施

D．论证进度目标是否合理

【答案】D

10、清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。

A．将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走

B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

C．将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理

D．将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

【答案】A）

11、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。

A．作业性 B．实施性 C．竞争性 D．指导性 【答案】C

12、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3，计划单价是12元∕立方米；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元∕立方米。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。

A．-0.6万元；0.83 B．-0.48万元；0.83 C．0.6万元；0.80 D．0.48万元；0.80 【答案】B

13、施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证；④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是（）。

A．②→④→①→③→⑤

B． ④→②→①→③→⑤ C．④→②→③→①→⑤ D． ②→③→④→①→⑤ 【答案】B

C．设计单位

D．房地产公司

【答案】A

18、安全事故调查组在查明工程事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，有权提出结论性意见的部门是（）。

A．企业技术研发部门 B．企业上级主管部门 C．安全生产监督部门 D．劳动行政主管部门 【答案】D

19、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果达不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。

A．重新分解落实成本目标

B．修订企业定额

C．寻找降低成本的途径 D．对项目成本进行再分解 【答案】C 20、对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的（）。A．施工单位 B．设计单位 C．业主

D．主管部门 【答案】C

21、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。A．材料价格上涨 B．工程暂停 C．工期延期 D．工程变更 【答案】D

22、某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，则该混凝土工程款为（）万元。

A．600

B．591

C．525

D．585

【答案】B

23、建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和（）。

A．组织内部职能分工

B．设计与施工单位间的责任划分

C．质量控制协调制度

D．质量管理的资源配置。

【答案】A

24.政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。

A．对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书。B．对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督。C．对影响结构安全的工程实体质量进行检测 D．对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测 【答案】B

25.关于检测工程质量政府监督的说法，正确的是（）。

A．建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督。

B．查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的任务。

C．涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点。

D．建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段。

【答案】C

26.建设工程项目环境管理的目的是通过包含生态环境，使（）。A．环境能够服务于人类经济社会的发展。B．工程项目施工场界内的污染得到有效防治。

C．环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏。D．社会经济的发展与人类生存环境相协调。【答案】D

27.施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按（）要求进行专项设计。

A．设计及施工

B．现场安全

C．施工质量

D．施工工艺

【答案】A

28.下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（）。

A．订立承包合同 B．发布招标公告 C．提交投标文件 D．发出中标通知书 【答案】C

29.在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。

A．持续改进

B．管理评审 C．内部审核 D．系统评审。【答案】C 30.施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。A．项目经理

B．项目技术负责人 C．专职安全员

D．企业安全生产部门 【答案】A

31.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文），工程排污费属于建筑安装工程费中的（）。

A．措施费

B．企业管理费

C．直接工程费

D．规费

【答案】D

32.项目人力资源管理的目的是（）。A．调动项目参与人的积极性 B．建立广泛的人际关系

C．对项目参与人员进行绩效考核 D．招聘或解聘员工 【答案】A

33.根据国发[2003]5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（）决定。

A．项目业主

B．建筑业企业 C．项目监理单位 D．建设行政主管部门 【答案】B

34.建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。

A．办理项目规划许可证

B．编制项目可行性研究报告

C．负责项目的征地拆迁

D．进行并负责工程设计

【答案】D

35.按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）。A．选择合格的产品供应或服务单位 B进行采购策划，编制采购计划

C．明确采购的要求，采购分工和责任 D．拟定物资采购合同 【答案】C

36.某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（）天。

A．5；4

B．5；5

C．4；4

D．11；7

【答案】A

额

37、预付款担保的主要作用是（）。

A．保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金B．促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 C．保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 D．确保工程费用及时支付到位 【答案】A

38、在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。

A．工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

B．全部工程量和通货膨胀的风险

C．全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 D．通货膨胀的风险，不包括工程量的风险 【答案】B

39、在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（）。

A．对环境保护和安全设施的设计提出建议

B．办理有关安全和环境保护的各种审批手续

C．对生产安全事故的防范提出指导意见

D．将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

【答案】B

40、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。

A．发包人与承包人另行约定分担或分享

B．发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享

C．承包人承担或享有

D．发包人承担或享有

【答案】A

41、当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（）的工作，压缩其作业持续时间。

A．资源强度小且持续时间短

B．资源强度小或费用低

C．资源强度大或持续时间短

D．资源强度大且费用高

【答案】B

42、关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是（）。A．项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标 B．项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构 C．项目质量控制系统时一次性的质量工作系统

D．项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理 【答案】C

43、在工程监理过程中，监理人如发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）。

A．承包人调换有关人员 B．终止承包人合同 C．业主撤换有关人员 D．暂停施工 【答案】A

44、施工方应视项目特点和进度控制的需要，编制（）。

A．主要设备采购工作计划

B．设计进度计划

C．施工进度计划

D．项目动用前准备工作计划

【答案】C

45、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。A．学习合同的主要内容和合同分析结果 B．参与起草合同条款

C．参与合同谈判和合同签订

D．研究分析合同条款中的不妥之处 【答案】A

C．选用有利的设计和施工技术

D．建立进度控制的会议制度

【答案】A

50、某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，其中可调部分为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（）万元。

A．56.35

B．57

C．56.75

D．56

【答案】C

51.下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（）。A．承包人与分包人签订的分包合同 B．承包人安全交底会议纪要 C．承包人技术交底纪要

D．合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议 【答案】D

52、下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。

A．合同管理信息 B．前期技术信息 C．工作量控制信息 D．编码信息 【答案】D

53、下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。A．重视计算机软件的应用 B．编制进度控制工作流程 C．实行班组内部承包制

D．用大模板代替小钢模

【答案】D

54、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2006），项目管理实施规划应包括（）。

A．职业健康安全和环境管理计划

B．项目采购与资源管理规划

C．项目招标和发包工作程序

D．项目管理目标规划

【答案】A

55、建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及机构安全和功能的重要分部分项工程应进行（）。

A．外观检查

B．见证取样检测

C．剥露检验

D．抽样检测

【答案】D

56、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。A．反馈机制 B．动力机制 C．持续改进机制 D．约束机制 【答案】B

57、某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。

A．追究社会责任

B．吊销其建造师资格证书 C．追究经济责任 D．追究法律责任 【答案】C

58、在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的（）阶段完成质量需求的识别。

A．决策

B．施工

C．竣工验收

D．设计

【答案】A

59、建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是（）。A．确保施工活动的正常进行

B．确保竣工项目达到投资决策确定的质量标准 C．确保工程施工质量不出现质量缺陷

D．确保施工质量达到优良标准

【答案】B

（60、运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是）。

A．分析并确定影响投资控制的因素 B．分析投资构成，确定投资控制的重点 C．收集经验数据，为投资控制提供参考值 D．进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 【答案】D

61、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，若合同中没有适用或类似的综合单价，则其相应综合单价应由（）提出，经确认后作为结算的依据。

A．设计人

B．发包人

C．监理人

D．承包人

【答案】D

62、项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足（）的质量总目标而展开。

A．规范规定

B．质量监督机构提出

C．业主要求

D．参建方各自确定

【答案】C

63、施工成本控制的基本步骤为（）。

A．比较→分析→预测→纠偏→检查

B．比较→纠偏→分析→预测→检查

C．比较→预测→分析→检查→纠偏

D．比较→检查→预测→纠偏→分析

【答案】A

64、施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。A．投标截止

B．发出中标通知书 C．施工承包合同签订

D．工程开工

【答案】D

65、在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（）。

A．适中，符合要求

B．偏大，不经济

C．偏小，需要整改

D．处于临界状态，应采取措施

【答案】B

66、业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。

A．业主

B．监理人

C．中标人

D．招标人

【答案】C

67、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。

A．分析和论证进度目标实现的可能性

B．制定项目进度控制的措施 C．编制施工总进度规划 D．对项目实施进行总体部署 【答案】A

68、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主次原因。这种工程质量统计方法是（）。

A．直方图法

B．因果分析图法

C．排列图法

D．控制图法

【答案】B

69、施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和（）的审查。A．业主方

B．因果分析图法 C．排列图法

D．控制图法

【答案】B

70、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。A．总时差 B．自由时差 C．相干时差 D．工作时间 【答案】B

二．多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项，错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得0.5分）

71.下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有（）。A．应用价值工程方法 B．审核设计预算 C．编制资源需求计划 D．明确资金供应条件 E．落实经济激励措施 【答案】CDE 72.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A．各类进度计划的编制程序，审批程序属于组织措施的范畴 B．管理措施主要涉及管理的思想，方法和承发包模式 C．风险管理属于进度控制管理措施的范畴

D．在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析 E．应用信息技术属于速度控制管理措施的范畴 【答案】ABCE

73.根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有（）。

A．物体打击

B．触电

C．机械伤害

D．火药爆炸

E．辐射伤害

【答案】ABCD

74.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。

A．建筑登高架设作业

B．钢筋焊接作业

C．建筑外墙抹灰作业

D．卫生洁具安装作业

E．起重机械操作作业

【答案】ABE

75.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），下列工作内容中，属于承包人义务的有（）。

A．办理施工现场爆破作业申请 B．办理夜间施工许可证

C．支付施工现场邻近的古树保护费用 D．照管未交工工程 E．办理施工许可证 【答案】BD

76.建设项目工程总承包方的项目管理目标包括（）。

A．施工方的质量目标

B．工程建设的安全管理目标

C．项目的总投资目标

D．工程总承包方的成本目标 E．工程总承包的进度目标 【答案】BCDE 77.关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有（）。A．以产品为相关焦点

B．将相关资源和活动作为过程进行管理 C．领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向 D．全员参与

E．以事实为依据作出决策

【答案】BCDE

78.投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件，投标人应特别注意其中的（）等内容。

A．招标工程的范围

B．投标人的责权利

C．投标文件的组成

D．施工技术说明

E．重要时间安排

【答案】ACE

79.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有（）。

A．主控项目经抽样检验合格

B．具有总监理工程师的现场验收证明

C．一般项目经抽样检验合格

D．具有完整的施工操作依据

E．具有完全的质量检查记录

【答案】ACDE

80.建设工程施工质量的事后控制是指（）。A．质量活动的检查和监控

B．质量活动结果的评价和认定 C．质量活动的行为约束 D．质量偏差的纠正 E．已完施工的成品保护 【答案】BDE

81.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50236-2006），项目经理的权限包括（）。

A．参与选择物资供应单位

B．主持项目经理部工作

C．制定内部计酬办法

D．签订承包合同

E．自主选择分包单位

【答案】ABC

82.工程项目成本管理的基础工作包括（）。

A．建立成本管理责任体系 B．建立企业内部施工定额 C．及时进行成本核算 D．编制项目成本计划 E．科学设计成本核算账册 【答案】ABE

83.在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有（）。

A．审查施工组织设计

B．签署单位工程质量评定表

C．审查施工单位申报的月度和季度计量表 D．参与设计交底

E．对施工单位的检测仪器设备，度量衡进行定期检验和不定期抽验。【答案】BCE

84.下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有（）。

A．环境方针

B．环境因素

C．运行控制 D．内部核审 E．信息交流 【答案】ABCD 85.质量手册是规定建筑企业建立质量管理体系的文件，其内容包括（）。A．企业的质量方针和目标 B．质量手册的发行数量 C．体系基本控制程序

D．质量手册的评审、修改和控制的管理办法

E．管理标准和规章制度

【答案】ACD

86.承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（）。A．索赔证据 B．索赔事件总述 C．索赔合理性论述 D．索赔要求计算书 E．索赔意向通知 【答案】ABCD 87.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有）。

A．效率高 B．周期短 C．约束力强 D．费用少

（E．保密性好

【答案】ABDE

88.建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程（）。A．同时设计 B．同时验收 C．同时施工 D．同时申报 E．同时投产使用 【答案】ACE

89.某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有（）等。

A．建设行政主管部门

B．设备安装单位

C．幕墙设计单位

D．幕墙玻璃供应商

E．建设单位

【答案】ACE

90.承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有（）。

A．分析合同漏洞，解释有争议的内存

B．分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况 C．分析合同文件组成及机构，有利于合同查阅 D．分析合同风险，制定风险对策

E．分解和落实合同任务，便于实施和检查 【答案】ADE

91.根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005），在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（）。

A．办理管理权移交

B．办理项目资料归档 C．进行竣工决算

D．对项目人员进行考核评价 E．解散项目部 【答案】BDE

92.当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求，在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。

A．有多项紧前工作的工作

B．缩短持续时间而不影响质量和安全的工作 C．有充足备用资源的工作

D．缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作 E．单位时间消耗资源量大的工作 【答案】BCD 93.关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。A．编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划 B．编制施工成本计划的关键是确立目标成本

C．按进度编制的施工成本计划可以用“时间-成本累积曲线”来表示

D．在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

E．施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金

【答案】ABC

94.关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。A．关键线路上相邻工作的时间间隔为零 B．关键工作的总时差一定为零

C．关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间 D．关键线路上各工作持续时间之和最长 E．关键线路可能有多条 【答案】ADE 95.工程项目施工成本分析的基本方法有（）。A．统计核算法 B．比较法 C．因素分析法 D．差额计算法 E．比率法 【答案】BCDE 96.运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有）。

A．调整投资控制的方法和手段 B．应用价值工程的方法 C．制定节约投资的奖励措施 D．优化施工方法 E．调整施工进度计划 【答案】ABCD

（97、下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（）。

A．投标担保

B．履约担保

C．预付款担保

D．工程保修担保

E．支付担保

【答案】ABCD

98、下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有（A．社会因素

B．人的因素

C．技术因素

D．管理因素

E．环境因素

【答案】BCDE

99、工程项目施工成本控制的依据有（）。

A．施工组织设计

B．工程造价

C．工程承包合同

D．进度报告

E．工程变更

【答案】ACDE

100、单位工程施工组织设计的内容包括（）。

A．工程概况及施工特点

B．施工方案

C．作业区施工平面布置设计

D．施工总进度计划

E．单位工程施工准备工作计划 【答案】ABE）。

第二篇：2010一级建造师项目管理真题

2010年一级建造师考试《项目管理》真题

一、单选题：

1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。A、项目策划和项目组织

B、项目控制和项目协调

C、项目组织和项目控制

D、项目策划和项目控制

2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。A、管理目标分工

B、管理职能分工 C、管理责任分工

D、管理权限分工

3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。A、确定项目管理的各项工作流程

B、分析项目管理合同结构模式 C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务

D、分析组织管理方面存在的问题

4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。

A、管理工作流程

B、物质流程

C、信息处理工作流程

D、设计工作流程

5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。A、组织结构图

B、任务分工表 C、工作流程图

D、工作一览表

6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。A、管理职能分工表

B、工作任务分工表 C、项目结构图

D、组织结构图

7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。A、项目建设的总目标

B、如何实现项目的目标 C、项目建设的指导思想

D、如何组织项目的建设

8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。A、业主

B、分包单位

C、施工总承包管理单位

D、施工总承包单位

9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。A、发包人与承包人另行约定分担或分享

B、发包人承担或享有

C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享

D、承包人承担或享有

10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外，一般应按（）要求进行专项设计。A、施工质量

B、设计及施工

C、施工工艺

D、现场安全

11、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果得不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。

A、重新分解落实成本目标

B、寻找降低成本的途径

C、对项目成本进行再分解

D、修订企业定额

12、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。A、设计单位

B、建设单位

C、项目管理咨询企业

D、房地产公司

13、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。A、使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B、不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

C、使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行

D、不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

14、按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）A、拟定物资采购合同

B、明确采购的要求、采购分工和责任

C、选择合格的产品供应或服务单位

D、进行采购策划，编制采购计划

15、建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。

A、社会经济的发展与人类生存环境相协调

B、环境能够服务于人类经济社会的发展 C、环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏

D、工程项目施工场界内的污染得到有效防止

16、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。

A、货物送达交货地点

B、供方向承运单位提出申请 C、承运单位签发

D、需方收货戳记

17、对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数学计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。A、分别调整单价和总价

B、按市场价调整单价 C、以总价为准调整单价

D、以单价为准调整总价

18、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天，工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天，则工作F的总时差和自由时差分别为（）。A、5；4

B、11；7 C、5；5

D、4；4

19、下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。A、工作量控制信息

B、编码信息

C、前期技术信息

D、合同管理信息

20、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。A、指导性

B、实施性 C、作业性

D、竞争性

21、下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（）。A、提交投标文件

B、订立承包合同 C、发出中标通知书

D、发布招标公告

22、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（）。

A、合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议

B、承包人与发包人签订的分包合同 C、承包人安全交底会议纪要

D、承包人技术交底纪要

23、根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划应包括（）。

A、项目管理目标规划

B、项目采购与资源管理规划

C、项目招标和发包工作程序

D、职业健康安全和环境管理计划

24、业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。A、监理人

B、招标人

C、中标人

D、业主

25、施工成本控制的基本步骤为（）。

A、比较-纠偏-分析-预测-检查

B、比较-分析-预测-纠偏-检查 C、比较-预测-分析-检查-纠偏

D、比较-检查-预测-纠偏-分析

26、根据《建筑安装工程费用项目组成》，工程排污费属于建筑安装工程费中的（）。A、企业管理费

B、措施费

C、规费

D、直接工程费

27、下列进度控制措施中，属于管理措施的是（）。

A、建立进度控制的会议制度

B、分析影响项目工程进度的风险 C、制定项目进度控制的工作流程

D、选用有利的设计和施工技术

28、下列风险因素中，属于组织风险的是（）。

A、工程资金供应的条件

B、现场防火设施的可用性 C、施工方案

D、业主方人员的能力

29、某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。A、追究法律责任

B、吊销其建造师资格证书 C、追究社会责任

D、追究经济责任

30、清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。

A、将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理

B、将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

C、将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走

D、将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

31、在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的（）阶段完成质量需求的识别。A、设计

B、竣工验收

C、决策

D、施工

32、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。

A、制定项目进度控制的措施

B、对项目实施进行总体部署

C、分析和论证进度目标实现的可能性

D、编制施工总进度规划

33、建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及结构安全和功能的主要分部分项工程应进行（）。A、外观检查

B、见证取样检测 C、剥露检验

D、抽样检测

34、施工方应视项目特点和进度控制的需要，编制（）。A、项目动用前准备工作计划

B、施工进度计划 C、设计进度计划

D、主要设备采购工作计划

35、在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。

A、全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

B、全部工程量和通货膨胀的风险 C、工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

D、通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

36、项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足（）的质量总目标而展开。A、规范规定

B、业主要求

C、参建方各自确定

D、质量监督机构提出

37、建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和（）。A、设计与施工单位间的责任划分

B、质量管理的资源配置 C、组织内部职能分工

D、质量控制协调制度

38、关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是（）。A、项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理

B、项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标 C、项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构

D、项目质量控制系统是一次性的质量工作系统

39、某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，其中可调部分为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（）万元。A、56

B、56.35 C、57

D、56.75 40、施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。A、投标截止

B、发出中标通知书 C、施工承包合同签订

D、工程开工

41、根据国发【2003】5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理。由（）决定。

A、建筑业企业

B、建设行政主管部门 C、项目业主

D、项目监理单位

42、对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的（）。A、业主

B、设计单位

C、主管部门

D、施工单位

43、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。A、总时差

B、相干时差 C、工作时间

D、自由时差

44、在进行直方图分部位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（）。A、适中，符合要求

B、偏大，不经济

C、偏小，需要整改

D、处于临界状态，应采取措施

45、在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（）。

A、对环境保护和安全设施的设计提出建议

B、办理有关安全和环境保护的各种审批手续 C、对生产安全事故的防范提出指导意见

D、将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

46、施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证；④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是（）。A、②-③-④-①-⑤

B、②-④-①-③-⑤ C、④-②-①-③-⑤

D、④-②-③-①-⑤

47、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。A、工程变更

B、工程暂停

C、材料价格上涨

D、工期延期

48、下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D”职能的活动室（）。A、制定实现质量目标的行动方案

B、明确项目质量目标

C、专职质检员检查产品质量

D、行动方案的部署和交底

49、安全事故调查组在查明工程事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，有权提出结论性意见的部门是（）。A、企业上级主管部门

B、企业技术研发部门

C、安全生产监督部门

D、劳动行政主管部门

50、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。A、参与起草合同条款

B、参与合同谈判和合同签订

C、研究分析合同中的不妥之处

D、学习合同的主要内容和合同分析结果

51、建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是（）。

A、确保竣工项目达到投资决策确定的质量标准

B、确定施工质量达到优良标准 C、确保工程施工质量不出现质量缺陷

D、确保施工活动的正常进行

52、政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。A、对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测

B、对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督

C、对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书

D、对影响结构安全的工程实体质量进行检测

53、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主持原因，这种工程质量统计方法是（）。A、排列图法

B、因果分析图法

C、控制图法

D、直方图法

54、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/立方米；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m³，实际单价为15元/立方米。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数(SPI)分别为（）。A、0.6万元；0.80

B、-0.6万元；0.83 C、-0.48万元；0.83

D、0.48万元；0.80

55、施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。A、项目技术负责人

B、项目经理

C、专职安全员

D、企业安全生产部门

56、运用动态控制原理进行建设过程项目投资控制，首先进行的工作是（）。

A、分析投资构成，确定投资控制的重点

B、分析并确定影响投资控制的因素

C、进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 D、收集经验数据，为投资控制提供参考值

57、在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。A、持续改进

B、管理评审 C、系统评审

D、内部审核

58、建设过程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。A、负责项目的征地拆迁

B、进行并负责工程设计 C、编制项目可行性研究报告

D、办理项目规划许可证

59、项目人力资源管理的目的是（）。A、调动项目参与人的积极性

B、建立广泛的人际关系 C、招聘或解聘员工

D、对项目参与人员进行绩效考核 60、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。A、反馈机制

B、持续改进机制 C、动力机制

D、约束机制

61、某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元，当实际工程量超过估计工程量10%，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，则该混凝土工程款为（）万元。A、585

B、600 C、591

D、525 62、当关键线路的实际速度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工种中，选择（）的工作，压缩其作业持续时间。

A、资源强度小或费用低

B、资源强度小且持续时间短 C、资源强度大或持续时间短

D、资源强度大且费用高 63、预付款担保的主要作用是（）。

A、促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益

B、确保工程费用及时支付到位 C、保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

D、保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失

64、根据《职业健康安全管理体系——规范》，确保组织的职业健康安全管理体系能得到充分理解并有效运行的要素是（）。A、运行控制

B、目标 C、文件

D、协商和沟通

65、关于建设工程质量政府监督的说法，正确的是（）。

A、涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点

B、建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督 C、查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任

D、建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段

66、在工程监理过程中，监理人如果发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）A、终止承包人合同

B、承包人调换有关人员

C、业主撤换有关人员

D、暂停施工

67、下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）A、编制进度控制工作流程

B、实行班组内部承包制 C、用大模板代替小钢模

D、重视计算机软件的应用

68、施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和（）的审查。A、建设行政主管部门

B、项目经理部

C、业主方

D、项目监理机构 69、根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，若合同中没有适用或类似的综合单价，则其相应综合单价应由（）提出，经确认后作为结算的依据。A、设计人

B、发包人 C、承包人

D、监理人

70、对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。A、论证进度目标是否合理

B、制定进度控制措施

C、论证进度目标实现的经济性

D、确定调整进度目标的方法

注：本真题是根据网上图片整理而得。受图片清晰度和时间限制，可能存在错误之处，请自行核实。

第三篇：2010一级建造师考试《工程管理》真题（定稿）

2010年一级建造师考试《项目管理》真题

一、单选题：

1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。P2

A、项目策划和项目组织 B、项目控制和项目协调 C、项目组织和项目控制 D、项目策划和项目控制

2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。P15

A、管理目标分工 B、管理职能分工 C、管理责任分工 D、管理权限分工

3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。P25

A、确定项目管理的各项工作流程 B、分析项目管理合同结构模式

C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D、分析组织管理方面存在的问题

4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。P31

A、管理工作流程 B、物质流程 C、信息处理工作流程 D、设计工作流程

5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。P32

A、组织结构图 B、任务分工表 C、工作流程图 D、工作一览表

6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。P16

A、管理职能分工表 B、工作任务分工表 C、项目结构图 D、组织结构图

7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。P

A、项目建设的总目标 B、如何实现项目的目标 C、项目建设的指导思想 D、如何组织项目的建设

8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。P

A、业主 B、分包单位 C、施工总承包管理单位 D、施工总承包单位

9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。P

A、发包人与承包人另行约定分担或分享 B、发包人承担或享有

C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D、承包人承担或享有

10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外，一般应按（）要求进行专项设计。P

A、施工质量 B、设计及施工 C、施工工艺 D、现场安全

11、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果得不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。P

A、重新分解落实成本目标 B、寻找降低成本的途径 C、对项目成本进行再分解 D、修订企业定额

12、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。P

A、设计单位 B、建设单位 C、项目管理咨询企业 D、房地产公司

13、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，则关于工作M实际进度的说法，正确的是（）。

A、使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天B、不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行

C、使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D、不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天

14、按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）P

A、拟定物资采购合同 B、明确采购的要求、采购分工和责任

C、选择合格的产品供应或服务单位 D、进行采购策划，编制采购计划

15、建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使（）。P

A、社会经济的发展与人类生存环境相协调 B、环境能够服务于人类经济社会的发展

C、环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D、工程项目施工场界内的污染得到有效防止

16、在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。P

A、货物送达交货地点 B、供方向承运单位提出申请 C、承运单位签发 D、需方收货戳记

17、对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数学计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）。P

A、分别调整单价和总价 B、按市场价调整单价 C、以总价为准调整单价 D、以单价为准调整总价

18、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天，工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天，则工作F的总时差和自由时差分别为（）。P

A、5；4 B、11；7 C、5；5 D、4；4

19、下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。

A、工作量控制信息 B、编码信息 C、前期技术信息 D、合同管理信息

20、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。P

A、指导性 B、实施性 C、作业性 D、竞争性

21、下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（）。P

A、提交投标文件 B、订立承包合同 C、发出中标通知书 D、发布招标公告

22、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（）。P

A、合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议 B、承包人与发包人签订的分包合同

C、承包人安全交底会议纪要 D、承包人技术交底纪要

23、根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划应包括（）。P

A、项目管理目标规划 B、项目采购与资源管理规划

C、项目招标和发包工作程序 D、职业健康安全和环境管理计划

24、业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。P

A、监理人 B、招标人

C、中标人 D、业主

25、施工成本控制的基本步骤为（）。P

A、比较-纠偏-分析-预测-检查 B、比较-分析-预测-纠偏-检查

C、比较-预测-分析-检查-纠偏 D、比较-检查-预测-纠偏-分析

26、根据《建筑安装工程费用项目组成》，工程排污费属于建筑安装工程费中的（）。P

A、企业管理费 B、措施费 C、规费 D、直接工程费

27、下列进度控制措施中，属于管理措施的是（）。P

A、建立进度控制的会议制度 B、分析影响项目工程进度的风险

C、制定项目进度控制的工作流程 D、选用有利的设计和施工技术

28、下列风险因素中，属于组织风险的是（）。P

A、工程资金供应的条件 B、现场防火设施的可用性 C、施工方案 D、业主方人员的能力

29、某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。P来源安,通学校

A、追究法律责任 B、吊销其建造师资格证书 C、追究社会责任 D、追究经济责任

30、清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。P

A、将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理 B、将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

C、将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走 D、将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

31、在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的（）阶段完成质量需求的识别。P

A、设计 B、竣工验收 C、决策 D、施工

32、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（）。P

A、制定项目进度控制的措施 B、对项目实施进行总体部署

C、分析和论证进度目标实现的可能性 D、编制施工总进度规划

33、建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及结构安全和功能的主要分部分项工程应进行（）。P

A、外观检查 B、见证取样检测 C、剥露检验 D、抽样检测

34、施工方应视项目特点和进度控制的需要，编制（）。P

A、项目动用前准备工作计划 B、施工进度计划 C、设计进度计划 D、主要设备采购工作计划

35、在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）。P

A、全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险 B、全部工程量和通货膨胀的风险

C、工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险 D、通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

36、项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足（）的质量总目标而展开。P

A、规范规定 B、业主要求 C、参建方各自确定 D、质量监督机构提出

37、建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和（）。P

A、设计与施工单位间的责任划分 B、质量管理的资源配置 C、组织内部职能分工 D、质量控制协调制度

38、关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是（）。P

A、项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理

B、项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标

C、项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构

D、项目质量控制系统是一次性的质量工作系统来源安,通学校

39、某工程项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，其中可调部分为：人工费占15%，材料费占60%，其他为不可调部分。结算时，人工费价格指数上涨了10%，材料费价格指数上涨了20%，则该项目应结算的工程价款为（）万元。P

A、56 B、56.35 C、57 D、56.75

40、施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。P

A、投标截止 B、发出中标通知书 C、施工承包合同签订 D、工程开工

41、根据国发【2003】5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理。由（）决定。P

A、建筑业企业 B、建设行政主管部门 C、项目业主 D、项目监理单位

42、对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的（）。P

A、业主 B、设计单位 C、主管部门 D、施工单位

43、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。P

A、总时差 B、相干时差 C、工作时间 D、自由时差

44、在进行直方图分部位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（）。P

A、适中，符合要求 B、偏大，不经济 C、偏小，需要整改 D、处于临界状态，应采取措施

45、在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是（）。P

A、对环境保护和安全设施的设计提出建议 B、办理有关安全和环境保护的各种审批手续

C、对生产安全事故的防范提出指导意见 D、将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

46、施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证；④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是（）。P

A、②-③-④-①-⑤ B、②-④-①-③-⑤ C、④-②-①-③-⑤ D、④-②-③-①-⑤

47、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。P

A、工程变更 B、工程暂停 C、材料价格上涨 D、工期延期

48、下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D”职能的活动室（）。P

A、制定实现质量目标的行动方案B、明确项目质量目标C、专职质检员检查产品质量D、行动方案的部署和交底

49、安全事故调查组在查明工程事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，有权提出结论性意见的部门是（）。P

A、企业上级主管部门 B、企业技术研发部门 C、安全生产监督部门 D、劳动行政主管部门

50、施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。P

A、参与起草合同条款 B、参与合同谈判和合同签订

C、研究分析合同中的不妥之处 D、学习合同的主要内容和合同分析结果

51、建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是（）。P

A、确保竣工项目达到投资决策确定的质量标准 B、确定施工质量达到优良标准

C、确保工程施工质量不出现质量缺陷 D、确保施工活动的正常进行

52、政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。P

A、对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测 B、对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督

C、对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书 D、对影响结构安全的工程实体质量进行检测

53、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主持原因，这种工程质量统计方法是（）。P

A、排列图法 B、因果分析图法 C、控制图法 D、直方图法

54、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/立方米；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m?，实际单价为15元/立方米。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数(SPI)分别为（）。P

A、0.6万元；0.80 B、-0.6万元；0.83 C、-0.48万元；0.83 D、0.48万元；0.80

55、施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。P来源安,通学校

A、项目技术负责人 B、项目经理 C、专职安全员 D、企业安全生产部门

56、运用动态控制原理进行建设过程项目投资控制，首先进行的工作是（）。P

A、分析投资构成，确定投资控制的重点 B、分析并确定影响投资控制的因素

C、进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 D、收集经验数据，为投资控制提供参考值

57、在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为（）。P

A、持续改进 B、管理评审 C、系统评审 D、内部审核

58、建设过程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。

A、负责项目的征地拆迁 B、进行并负责工程设计 C、编制项目可行性研究报告 D、办理项目规划许可证

59、项目人力资源管理的目的是（）。P

A、调动项目参与人的积极性 B、建立广泛的人际关系 C、招聘或解聘员工 D、对项目参与人员进行绩效考核

60、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。P

A、反馈机制 B、持续改进机制 C、动力机制 D、约束机制

61、某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元，当实际工程量超过估计工程量10%，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，则该混凝土工程款为（）万元。P

A、585 B、600 C、591 D、525

62、当关键线路的实际速度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工种中，选择（）的工作，压缩其作业持续时间。P

A、资源强度小或费用低 B、资源强度小且持续时间短 C、资源强度大或持续时间短 D、资源强度大且费用高

63、预付款担保的主要作用是（）。P

A、促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 B、确保工程费用及时支付到位

C、保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

D、保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失P

64、根据《职业健康安全管理体系--规范》，确保组织的职业健康安全管理体系能得到充分理解并有效运行的要素是（）。P

A、运行控制 B、目标 C、文件 D、协商和沟通

65、关于建设工程质量政府监督的说法，正确的是（）。P

A、涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点

B、建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督

C、查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任

D、建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段

66、在工程监理过程中，监理人如果发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）P

A、终止承包人合同 B、承包人调换有关人员 C、业主撤换有关人员 D、暂停施工

67、下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）P

A、编制进度控制工作流程 B、实行班组内部承包制 C、用大模板代替小钢模 D、重视计算机软件的应用

68、施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和（）的审查。P

A、建设行政主管部门 B、项目经理部 C、业主方 D、项目监理机构

69、根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，若合同中没有适用或类似的综合单价，则其相应综合单价应由（）提出，经确认后作为结算的依据。P

A、设计人 B、发包人 C、承包人 D、监理人

70、对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。P来源安,通学校

A、论证进度目标是否合理 B、制定进度控制措施 C、论证进度目标实现的经济性 D、确定调整进度目标的方法

二、多项选择题：

71、投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件，投标人应特别注意其中的（）等内容。P

A、招标工程的范围 B、招标人的责权利 C、施工技术说明 D、投标文件的组成 E、重要时间安排

72、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作内容中，属于承包人义务的有（）。

A、支付施工现场邻近的古树保护费用 B、办理夜间施工许可证C、照管未交工工程 D、办理施工许可证

E、办理施工现场爆破作业申请

73、在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务是（）。

A、参与设计交底 B、签署单位工程质量评定表

C、审查施工组织设计 D、审查施工单位申报的月度和季度计量表

E、对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期检验

74、下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有（）。

A、编制资源需求计划 B、明确资金供应条件C、落实经济激励措施 D、审核设计预算E、应用价值工程方法

75、关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有（）。

A、将相关资源和活动作为过程进行管理 B、领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向

C、全员参与 D、以事实为依据作出决策

E、以产品为关注焦点

76、下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有（）。

A、信息交流 B、环境方针C、环境因素 D、运行控制E、内部审核

77、承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有（）。

A、分析合同漏洞，解释有争议的内容 B、分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况

C、分析合同风险，制定风险对策 D、分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅

E、分解和落实合同任务，便于实施和检查

78、下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有（）。

A、人的因素 B、技术因素C、社会因素 D、管理因素E、环境因素

79、工程项目施工成本分析的基本方法有（）。

A、比较法 B、因素分析法C、统计核算法 D、差额计算法E、比率法

80、工程项目成本管理的基础工作包括（）。

A、建立成本管理责任体系 B、建立企业内部施工定额C、及时进行成本核算 D、编制项目成本计划

E、科学设计成本核算账册

81、与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有（）。

A、效率高 B、周期短C、费用少 D、约束力强E、保密性好

82、单位工程施工组织设计的内容包括（）。

A、工程 概况及施工特点 B、作业区施工平面布置设计

C、施工方案 D、单位工程施工准备工作计划E、施工总进度计划

83、建设项目工程总承包方的项目管理目标包括（）。

A、施工方的质量目标 B、工程建设的安全管理目标

C、项目的总投资目标 D、工程总承包方的成本目标E、工程总承包方的进度目标

84、建设工程项目中防止污染的设施，必须与主体工程（），A、同时设计 B、同时申报C、同时验收 D、同时施工E、同时投产使用

85、下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（）。

A、支付担保 B、投标担保C、履约担保 D、预付款担保E、工程保修担保

86、建设工程施工质量的事后控制是指（）。

A、质量活动结果的评价和认定 B、质量活动的检查和监控

C、质量活动的行为约束 D、质量偏差的纠正E、已完施工的成品保护

87、关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。

A、各类进度计划的编制程序、审批程序属于组织措施的范畴

B、管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式

C、风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D、应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴

E、在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析来源安,通学校

88、关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。

A、在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费

B、施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金

C、编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划

D、编制施工成本计划的关键是确立目标成本

E、按进度编制的施工成本计划可以用“时间-成本累积曲线”来表示

89、根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有（）。

A、物体打击 B、触电C、机械伤害 D、辐射伤害E、火药爆炸

90、根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的权限包括（）。

A、签订承包合同 B、自主选择分包单位C、参与选择物资供应单位 D、主持项目经理部工作

E、制定内部计酬办法

91、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有（）。

A、建筑登高架设作业 B、钢筋焊接作业C、卫生洁具安装作业 D、起重机械操作作业

E、建筑外墙抹灰作业

92、某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有（）等。

A、建设行政主管部门 B、幕墙设计单位C、设备安装单位 D、建设单位E、幕墙玻璃供应商

93、工程项目施工成本控制的依据有（）。

A、工程造价 B、施工组织设计C、工程承包合同 D、进度报告E、工程变更

94、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。

A、缩短持续时间而不影响质量和安全的工作 B、有多项紧前工作的工作

C、有充足备用资源的工作 D、缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作

E、单位时间消耗资源量大的工作

95、根据《建设项目工程总承包管理规范》，在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（）。

A、办理项目资料归档 B、进行竣工决算C、对项目人员进行考核评价 D、办理管理权移交E、解散项目部

96、关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。

A、关键线路上相邻工作的时间间隔为零 B、关键线路上各工作持续时间之和最长

C、关键线路可能有多条 D、关键工作的总时差一定为零

E、关键工作的最早开始时间等于最迟开始时间

97、质量手册是规定建筑业企业建立质量管理体系的文件，其内容包括（）。

A、质量手册的发行数量 B、企业的质量方针和目标C、体系基本控制程序 D、管理标准和规章制度

E、质量手册的评审、修改和控制的管理办法

98、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有（）。

A、主控项目经抽样检验合格 B、一般项目经抽样检验合格

C、具有完整的施工操作依据 D、具有总监理工程师的现场验收证明E、具有完全的质量检查记录

99、运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有（）。

A、调整施工进度计划 B、调整投资控制的方法和手段

C、应用价值工程的方法 D、制定节约投资的奖励措施 E、优化施工方法

100、承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括（）。

A、索赔证据 B、索赔事件总述 C、索赔合理性论述 D、索赔要求计算书E、索赔意向通知

一、单选

1、DBCAC

6、CDCAB

11、BCDBA

16、CDABD

21、AADCB

26、CBDDC

31、ACDBB

36、BCDDD

41、AADBB

46、CADDD

51、ABBCB

56、CDBAC 61、CACCA 66、BCDCA

二、多项

71、ADE 72、BC 73、DE 74、ABC 75、ABCD

76、BCDE 77、ACE 78、ABDE 79、ABDE 80、ABE

81、ABCE 82、ACD 83、BCDE 84、ADE 85、BCDE

86、ADE 87、ABCD 88、CDE 89、ABCE 90、CDE

91、ABD 92、ABD 93、BCDE 94、ACD 95、ACE

96、BC 97、BCE 98、ABCE 99、BCE 100、ABCD

第四篇：2018年一级建造师《管理》真题及解析 - 副本

2018 年一级建造师《管理》真题及解析

作者:郑州广朕教育

一、单项选择题

1．根括国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。A．财务管理

B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK 指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B．顶目组合中的顶目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D．顶目集中不包括各单个顶目范围之外的相关工作

答案：A 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。A．可以来用工程施工总承包管理模 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情兄确定 答案：A 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。A．同一个建设工程项目只有一个项日结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解

答案：B 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案 答案：C 6．下列项目策划的工作内容中，于项目实施管理策划的是（）A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案

C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案:D 7．施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（）A．合同总价可以一次确定

B．分包合同价对业主相对透明 C．不利于业主节约投资 D．确定建设项目合同总额的依椐不足 答案：B 8．暂缺

9．下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。A．内部审核程序

B．质量记录管理程序 C．纠正措施控制程序 D．生产过程管理程序 答案：D 10．某双代号网络计划如下图（单位：天）则工作 E 的自由时差为（）天。

A.15 B.2 C.4 D.0 答案：B 11．一般情况下当采用施工总承包管理模式时分包合同由（）与分包单位签订。A．施工总承包管理单位 B．业主 C．施工总承包单位 D．项目咨询单位 答案：B 12．关于项目信息编码的说法正确的是（）。A．投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码 B．顶目实施的工作顶编码就是指对施工和设备安装工作项的编码 C．项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码 D．进度顶编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立 答案：C

13．于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。A．涉及工程项目实施中所有的质量责任主体

B．目的是用于建筑业企业的质量管理

C．其控制目标是建筑业企业的质量管理目标 D．体系有效性进行第三方审核认证 答案：A 14 题暂缺

15．某工程网络计划中，工作 M 的自由时差为 2 天，总时差为 5 天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了 4 天，则工作 M 的实际进度（）。

A．不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天 B．既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 C．将使其紧后工作的开始时间推迟 4 天，并使总工期延长 2 天 D．将使总工期延长 4 天，但不影响其紧后工作的正常进行 答案：A 16．某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是（）的任务。A．业主方与监理方 B．业主方与工程总承包方 C．监理方与工程总承包方 D．工程总承包方与设计方 答案：B 17．根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是（）年。A．6 B．5 C．4 D．3 答案：D 18．某项目地面铺贴的清单工程量为 1000 ㎡，预算费用单价 60 元／㎡，计划每天施工 100 ㎡。第 6 天检查时发 现实际完成 800 ㎡，实际裁用为 5 万元。根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。A．2500 B．2000 C．2500 D．-2000

答案：C 19．建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（）A．投标人提交投标文件时

B．明确中标人并发出中标初通知书后 C．订立、签暑书面合同时 D．招标人退还投标保证金后 答案：B 某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能椐此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同 形式是（）。A．成本加固定用合同 B．最大成本加费用合同 C．成本加奖金合同 D．成本加固定比例用合同 答案：C 21 建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。A．工程总承包方

B．工程总承包管理方 C．业主方 D．工程咨询方 答案：C 22．关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是（）A．适用于由发包人负责设计的工程项目 B．业主委派工程师负责合同管理

C．合同计价来用单价合同方式 D．承包商只负责提供设备及工程建造 答案：B 23．根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（）A．受冻临界强 B．养护标准 C．内外温差 D．保温系数 答案：A 24．下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。A．应急准备和响应

B．文件控制 C．法律法规和其他要求 D．沟通、参与和协调 答案：C 25．工程施工质量事故处理的工作包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的签定验收； ⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。A．①－②－③－④－⑤ B．①－②－⑤－③－④ C．②－①－③－④－⑤ D．③－①－⑤－④－② 答案：B 26．下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。A．重视信息技术在进度控制中的应用 B．编制与进度计划相适应的资源求计划 C．分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案 D．分析影响工程进度的风险，減少进度失控的风险量 答案：B 27 建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（）。A．采购、制造、安装

B．采购、制造、运输 C．选型、制造、运输 D．选型、供货、存储 答案：B 28．某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由（）进行审批。A．总包单位项目技术负责人 B．专业分包单位技术负责人 C．专业分包单位项目技术负责人 D．总包单位技术负责人

答案：B 29．应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是（）。A．工程概算与工程合同价 B．工程预算与工程合同价 C．工程预算与工程概算 D．工程概算与工程决算 答案：C 30．工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。A．从工程投标开始至工程验收为止 B．从场地移交开始至项目移交为止 C．从合同签订开始至合同完成为止 D．从项目设计开始至竣工投产为止 答案：C 31 某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略 为（）。A．风险减轻 B．风险规避 C．风险自留 D．风险转移

答案：B 32 某网络计划中，工作 N 的持续时间为 6 天，最迟完成时间为第 25 天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分 为第 10 天，第 12 天和第 13 天，则工作 N 的总时差是（）天。A．12 B．8 C．6 D．4 答案：C 33 某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的 2500m3 增加到 3000m3，原定工期为 30 天，合同规定工程 量变动 10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。A．6 B．5 C．3 D．2.5

答案：C 34．对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（）。A．企业经营效益，企业社会效益 B．页目管理绩效，顶目管理责任 C．项目管理责任，企业经营效益 D．项目管理绩效，企业经营效益 答案：D 35．下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。A．工序质量的控制 B．质量管理点的设置 C．施工质量计划的编制 D．工序质量偏差的纠正 答案：A 36 某项目经理超出了注册建造师抄业范围从事执业活动其可能受到的处罚是（）。A．暂停注册执业资格 1 年 B．销建造师资格证书 C．记入注册建造师信用档案 D．处以 5 万元罚款 答案：C 37 我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质 量影响因素中（）的控制。A．人的因素 B．管理因素

C．环境因素 D．技术因素 答案：A 38 暂缺

39．下列施工现场坏境保护措施中，屋于大气污染防治措施的是（）。A．禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B．工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 C．选用低噪声设备和加工工艺 D．禁止在施工现场焚烧各种包装物 答案：D 40．根据攻府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情在当地里算业企 业信忌言理系统中如实填报，人员发生変更的，应在変更后（）个工作 日内做相应变更。A．30 B．15 C．14 D．7 答案：D 41．某工作有三项紧后工作，持续时间分别为 4 天、5 天、6 天，对应的最迟完成时间分别为第 18 天、第 16 天、第 14 天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。A．14 B．12 C．8 D．6 答案：C 42 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：④编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项 目的工作编码。其正确的工作程序是（）。A．②－④－①－③ B．④－③－②－① C．②－④－③－① D．④－②－①－③ 答案：A 43．某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划 系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。A．深度 B．项目参与方 C．功能 D．周期 答案：A 44．某工程承包人于 2018 年 6 月 15 日向监理人递交了竣工验收申请报告，7 月 10 日竣工验收合格，7 月 18 日发 包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期 起算日分別为（）。A．6 月 15 日、7 月 10 日 B．7 月 10 日、7 月 18 日 C．6 月 15 日、7 月 18 日 D．7 月 18 日、7 月 10 日 答案：A 45．根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。A．承包人

B．监理人 C．设计人 D．项目法人 答案：D 46 某双代号时标网络计划如下图，工作 F，工作 H 的最迟完成时间分别为（）。

A．第 8 天，第 11 天 B．第 8 天，第 9 天 C．第 7 天，第 11 天 D．第 7 天，第 9 天 答案：C 47 工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。A．找出工程中存在的主要质量问题 B．找出影响工程质量问题的最主要原因 C．全面分析工程中可能存在的质量问题 D．动态地分析工程中的质?问题 答案：B 48 项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。A．④－①－③－② B．①－②－③－④ C．①－③－②－④ D．②－④－③－① 答案：A 49．关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。

A．表格核算法的优点是覆盖面较大

B．会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C．表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D．会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 答案：C 50 暂缺 51-52 暂缺

根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拔付工程款、不得进行竣工 验收。A．专业监理工程师 B．建设单位现场工程师 C．政府质呈管理部 D．总监理工程师 答案：D 54．将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单 价，计算出人料机的表格是（）。A．施工预算表 B．工程量计算汇总表 C．施工预算工料分析表 D．顶目造价取费表 答案：A 55．根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）。A．主持图纸会审会议

B．主持第一次工地会议 C．组织工程竣工竣工验收 D．编制工程质量评估报告 答案：D 56．某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。A．事故发生地县级人民政府 B．国务院安全生产监督管理部 C．事故发生单位 D．事故发生地省级人民攻府 答案：D 57 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是（）。A．国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终决制 B．国际工程施工承包合同争议解决中，诉込是首选方案 C．国际工程施工承包合同争议最有效的解決方式是协商

D．FIDIC 合同中，DAB 作出的裁决是强制性的 答案：C 58 某钢混结构住宅墙体砌筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移 30cm，应采用的处理方法是（）。

A．返工处理 B．加加固处理 C．修补处理 D．不作处理 答案：A 59．下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（）。A．竣工结算

B．工程移交 C．竣工验收 D．工程保修 答案：B 60．关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。A．企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗 B．项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C．班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D．企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 答案：D 61．我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（）。A．投标担保

B．保修担保 C．履约担保 D．付款担保 答案：C 69 关于单位工程竣工验收的说法，错误的是（）。A．工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告 B．工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工验收 C．对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收 D．竣工验收应由建设单位组织，井书面通知政府质量监管机构 答案：A 70．影响建设项目施工质星的环境因素是（）。

A．施工现场自然坏境、施工作业环境和技术坏境

B．施工现场自然环境、施工作业环境和施工质星管理环境 C．施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理坏境

D．施工作业环境、技术坏境和施工质量管理坏境 答案：B

二、多项选择题

根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有（））。A．监理的工作范围

B．专业工程的特点 C．监理工作的流程 D．监理工作的控制要点 E．监理工作的目初值 答案：BCDE 72．下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。A．工程项目计划总成本指标 B．设计预算成本计划降低率 C．责任目标成本计划降低率

D 按．主要生产要素划分的计划成本指标 E．各单位工程计划成本指标

答案：ADE 73．下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。A．由于施工规范发牛变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺 B．由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 C．由于自然灾害导致工期严重滞后 D．施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 E．设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改 答案：ABCD 82．下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（）。A．周转材料购置表 B．人工 C．施工机械使用费 D．管理人员差旅交通表 E．材料料采购保管费 答案：BCE 83 关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。A．由地方建设行政主管部门统一公布 B．不良行为记录信息的公布期限一般为 1 年

C．良好行为记录信息的公布期限一为 3 年

D．不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后 7 日内 E．不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长

答案：ACDE 84．项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。A．项目決策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B．与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C．类似项目的进度资料 D．该项目施工总承包单位的信用等级 E．该项目的总体部暑 答案：ABCE 85．某双代号网络计划如下图，绘图的错误有（）。

A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．有多余虚工作 E．节点编号有误 答案：ADE 86．根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施

B．负责完善无法满足施工需要的场外交通设施 C．按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 D．无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保 E．最迟于开工日期 7 天内向承包人移交施工现场 答案：ABCE 87 根据《质量管理体系标進基础和术语》，质量管理原则包括（）。A．以顾客为关注焦点

B．循证决策 C．全员积极参与 D．关系管理 E．全要素控制 答案：ABCD 88．网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。A．缩短非关键工作的持续时间 B．增加非关键工作的时差

C．调整关键工持续时间 D．增减工作项目

E．调整工作间的逻辑关系 答案：ABC

A．对12

89．建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位（）。A．充分理解设计意图 B．了解设计内容和技术要求 C．解決各专业设计之间可能存在的矛盾 D．消除施工图差错 E．明确质量控制的重点与难点 答案：ABE 90．关于世界银行货款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。A．可以来用直接签订合同的方式

B．首选国际竟争性招标方式 C．国际竞争性招标方式属于公开招标 D．有限国际招标方式相当于邀请招标 E．不允许采用自营工程和询价采购的方式 答案：ACD 91．下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。A．建立图纸审查、工程变更管理制度 B．深化设计，选用对实现目标有利的设计方案 C．编制与进度计划相适应的资金保证计划 D．优化施工方案，合理选用机械设备 E．优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间

答案：BD 92．工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。A．计划成本与实际成本的比较分析 B．进行项目的估算、概算的比较分析 C．根据工程进展进行成本预测 D．合同执行情兄的查询和統计分析 E．计算实际成本 答案：AE 93．关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A．项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平B．开工日期不可能太早，建设周期会较长 C．有利用业主方的总投资控制 D．与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少 E．…… 答案：ABCD 验内容包括（）。

94．对于不做结构性能检验的湜凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检

A．预埋铁件的型号、数量 B．受力钢筋的数量、规格、间距 C．受力钢筋的保护层厚度 D．混疑土强度

E．外形尺寸偏差 答案：BCD 95．每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。A．设计准备工作的流程 B．工作任务分工的流程 C．施工招标工作的流程 D．施工作业的流程 E．信息处理的流程 答案：ACDE 96．下列建筑安装工程裁用中，属于企业管理裁的有（）。A．检验试验 B．劳动保护费 C．城市维护建设税 D．教育费附加 E．增值税 答案：ABCD 97 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（）。A．漏报项目

B．报价计算错误 C．工程范围不确定 D．工程量计算错误 E．物价和人工费上涨 答案：ABE 98．关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。A．施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度 B．施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化 C．市区主要路段的工地围挡高度不低于 2m D．施工现场作业区内禁止随意吸烟 E．施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱 答案：ABDE 99．下列工程合同风险中，属于信用风险的有（）。A．知假买假 B．偷工减料

C．物价上涨 D．违法分包 E．拖欠工程款 答案：ABDE 100.施工现场质量管理中，直方图法的主要用途有（）A．分析生产过程质量是否处于稳定状态 B．分析生产过程质星是否处于正常状态 C．分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D．整理统计数据，了解其分布特征 E．找出质量问题的主要影响因素 答案：ABC

第五篇：2010一级建造师法律法规真题 - 副本（推荐）

2010年一级建造师考试《法律法规》真题及答案

一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)

1、根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）B。

A、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B、国务院建设主管部门 C、中国建筑业协会建造师分会

D、国务院发展和改革委员会

2、根据《民法通则》,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（B）年 A、1

B、2

C、4

D、20 【

3对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（A）A、国务院建设主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府 C、建设行业协会

D、人事部或其授权机构 【答案】

4、民事法律关系的内容是指（A）

A、民事权利和民事义务

B、民事权利和民事责任 C、民事规范和民事责任

D、民事义务和民事责任 【答

5、根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（A）。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、职务代理人 【答

6、根据《物权法》，建设用地使用权属于（B）。

A、所有权

B、用益物权

C、担保物权

D、留置权 【答案

7、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（B）。A

A、已经取得安全生产许可证

B、办理了工程质量监督手续 C、有满足施工需要的施工图纸

D、已经取得规划许可证 【答案】A

8、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（C）D

A、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列；

B、建筑业企业根据各自的工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别； C、个资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级；

D、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级等三个等级。【答

9、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 万元预付款，7 月5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6 月3 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6 月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（D）。A、后履行抗辩权；B、同时履行抗辩权C、撤销权D、不安抗辩权

10、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（C）D A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（B）D。A、交通运输工具B、正在建造的船舶、航空器 C、生产设备、原材料D、正在建造的建筑物

12、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（D）单位的业务许可范围承揽工程 A． 资质等级较高的；B、联合体牵头C、承担主要任务的D、资质等级较低的13、、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（D）C。

A、未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B、法院审理行政诉讼案件不适用调解

C、行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D、在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

14、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以（A）为标准进行质量验收。A． 施工图纸B、技术规范C、监理通知D、施工合同

15、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（B）D。

A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证

16、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（A）C万元。A、16 B、10 C、12 D、4

17、施工单位招聘临时工的最低年龄为（D）A岁。A、16 B、14 C、20 D、18

18、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（A）。

A、水泥厂的答复文件到达施工单位时

B施工单位发出订购水泥的要约时 C、水泥厂发出答复文件时

D、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

19、根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（B）C年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A、3 B、2 C、5 D、4

20、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（B）。A、技术负责人B、法定代表人

C、安全管理部门负责人D、项目负责人

21、某建筑施工单位有50 名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（B）D。A、配备兼职安全生产管理人员B、配备专职安全生产管理人员 C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

22、某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为（D）合同。A、显失公平B、附条件C、可变更、可撤销D、附期限

23、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（C）之日B。

A、合同备案B、评标委员会提交评标报告C、中标通知发出D、发包人确定中标人

24、关于法院采取诉讼财产保全与讼前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（C）。

A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对后者不需提供担保

C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保

25、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000 万元，则其投标保证金最高应为（A）D

万元。

A、40 B、4

C、20

D、10

26、关于和解的说法，错误的是（A）。

A、和解协议具有强制执行的效力B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书【

27、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（B）C支付。

A、总承包单位和分包单位按一定比例共同B、分包单位C、总承包单位D、建设单位

28、施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（D）。A、要约邀请B、承诺C、部分承诺D、新要约

29、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（B）A。A、只能向有管辖权的人民法院起诉

B、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C、应由甲仲裁委员会进行仲裁

D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

30、下列建设项目中，可以不招标的是（C）。

A、个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同 B、外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同

C、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同 D、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

31、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是(B)。A、工程项目采用的材料、设备 B、工程项目技术人员的劳动合同

C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D、工程项目的安全、质量

32、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（D）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A、城建档案管理部门B、相关管线产权部门C、市政管理部门D、建设单位

33、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是(D)。

A、分包单位只对总承包单位负责

B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D、总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

34、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由(C)编制。A、总承包单位和分包单位各自B.建设单位统一组织 C、总承包单位统一组织D.监理单位统一组织

35、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括(A)建筑。A、厂房B、医疗C、住宅D、教育

36、下列劳动合同条款，属于必备条款的是(A)C。A、福利待遇B、试用期C.劳动条件D、补充保险

37、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是(A)。A、国务院负责安全生产监督管理的部门B、国务院铁路、交通、水利等有关部门 C、国务院D、国务院建设行政主管部门

38、划拨土地使用权只能由(A)人民政府依法批准。A、县级以上B、镇级以上 C、中央D、省级以上

39、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（B）。A、项目安全生产管理人员B、项目技术员C、企业主要负责人D、项目经理

40、停建、缓建建设工程的档案，暂由(B)保管。

A、当地质监部门B、建设单位C、施工单位D、城建档案馆

41、关于代位权行使的说法，正确的是(D)B。

A、债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B、债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C、代位权是债权人行使的抗辩权

D、债权人自己负担行使代位权的必要费用

42、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是(D)。A、安全生产法B、建筑业企业资质管理规定

C、工程建设项目施工招标投标办法D、安全生产许可证条例

43、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（A）履行债务。

A、胜诉方B、金融机构C、败诉方D、执行法院

44、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（D）。

A、尽管未约定利息，施工单位要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

C、尽管未约定利息，施工单位要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资力气，不予支持。

45、根据《税收征收管理法》）C 日内，向税务机关申报办理变更税务登记。A、60 B、45 C、30 D、15

46、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（A）B A、国家安全生产监督管理行政主部门B、国务院 C、省级建设行政主管部门D、住房和城乡建设部

47、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（D）的市场价格履行。

A、合同签订地B、履行义务一方所在地C、材料所在地D、订立合同时履行地

48、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（B）合同。A、施工承包B、承揽C.信托D、委托

49、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（D）。A、投标保证金最高不得超过50 万元

B、招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 C、投标保证金不得采用银行保函方式

D、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金

50、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（C）D。A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D、法院可以直接判决减少部分罚款金额

51、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（B）。A、受益人B、投保人C、被保险人D、保险人 52、2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（D）B。A、2011 年1 月1 日B、2010 年1 月1 日C、2010 年4 月1 日D、2009 年4 月1 日

53、承运人按照合同约定将货物运输到制定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（D）

A、抵押权B、质押权 C、抵消权D、留置权

54、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A、7 B、10 C.15 D、3

55、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（B）合同。

A、有效B、无效C、效力待定D、可变更、可撤销

56、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（C）的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A、企业所得税B、利息税C、营业税D、个人所得税

57、仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（A）申请执行。

A、人民法院B、公安机关C、政府主管部门D、仲裁委员会

58、某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过（C）A同意。

A、股东会B、工会C.董事会D、监事会

59、甲公司欠某供应商500 万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是（B）。

A、应当由甲公司承担全部债务B、应当由乙、丙公司承担连带债务 C、乙公司与丙公司均不承担清偿责任D、应当由乙公司承担全部债务

60、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（D）。

A、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B、招标人预先内定中标人

C、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利 D、招标人从几名中标候选人中确定中标人

61、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（C）。A、投标人须知B、技术条款C、施工组织设计D、合同主要条款

62、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（D）B。A、禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

B、修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准 C、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D、自动消防系统的操作人员必须持证上岗

63、建设工程施工合同应以（C）为合同履行地。A、原告住所地B、合同签订地C、施工行为地D、被告住所地

64、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（A）。

A、暂时停止施工，并及时报告建设单位B、整改，并及时报告建设单位

C、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D、整改，并及时报告有关主管部门

65、根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（C）A。

A、监理合同B、法律、法规C、施工合同中约定采用的推荐性标准D、工程施工图纸

66、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（D）主张维修费用。

A、设计单位B、物业管理单位C、大楼使用者D、建设单位

67、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（A）。A、应当认定投标文件无效B、可以认定投标文件有效

C、征得投标人同意后可以认定投标文件有效D、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

68、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（B）C30 天。A、招标文件发出日B、投标文件截止日C、投标有效期D、中标日期

69、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（D）B合同。

A、可变更B、可撤销 C、无效D、效力待定

70、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（C）个月向原安全生产许可证颁发

A、6B、2 C、3 D、4

二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

71、根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（BD）。BCE A、合同被确认无效B、发生在订立合同的过程中

C、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务D、在订立合同时显失公平E、受害方的依赖利益遭受损失

72、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（BCD）ABCD

A、编制安装方案 B、出具自检合格证明

C、具有起重设备安装工程专业承包资质 D、派出本单位专业技术人员现场监督

E、自行验收

73、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（CD）ABC。A、双方当事人基于同一双务合同互负债务B、债务履行有先后顺序 C、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D、应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E、债务履行不分先后

74、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（AC。ABDE A、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B、工程建设重要的行业专用的信息技术标准

C、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准

D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准

75、当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（CE）。BCE

A、接受履行方有权选择履行地点B、给付货币的，在接受货币一方所在地履行 C、交付不动产的，在不动产所在地履行 D、履行义务一方有权选择履行地点

E、其他标的，在履行义务一方所在地履行

76.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有(BA)ABDE。A、建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B、履行地点为项目所在地 C、合同标的是财产

D、违约责任是当事人违反合同义务的责任 E、有关施工组织设计的内容即为履行方式条款

77、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有(BC)ADE。

A、工会代表B、律师C、同级人民法院代表D、企业方面代表E、劳动行政部门代表

78、关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有(BD)。DE

A、在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求 B、建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

C、建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

D、在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E、未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收

79、根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有(AC)。ACD

A、工程设计图纸B、施工单位偷录的谈判录音

C、工程质量鉴定报告D、被告法定代表人的陈述E、律师代理意见

80、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有(BC)。ABCE A、鉴定人员不具备相关的鉴定资格B、鉴定程序严重违法 C、鉴定结论明显依据不足D、建设单位也不同意鉴定结论 E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

81、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（be）BE。A、货物运输合同C、买卖合同D、租赁合同E、施工合同 82、某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有(AD)。AD

A、公司股东B、公司董事长C、公司财务经理D、公司职工代表E、公司总经理

83、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方（AE）。AE

A、继续履行合同B、降低工程质量标准

C、提高合同价款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息

84、关于物权的说法，正确的有（AD）BDE。

A、建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B、所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C、国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 E、两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

85、根据《合同法》，要约失效的情形有（DC）。ABD A、受要约人拒绝要约的通知到达要约人

B、受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更

C、要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知 D、发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

E、受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

86、根据《合同法》，(CD)之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决BD。A、地方性法规与地方政府规章 B、部门法规

C、部门规章与地方性法规D、地方政府规章与部门规章 E、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

87、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（CDE）CDE。

A、人身损害赔偿请求权B、任意撤销权C、担保权D、抗辩权E、抵消权 88、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（BDE）。BCDE A、施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E、分包单位将其承包的建设工程再分包

89、关于招标代理机构的说法，正确的有（BD）ABD。A、招标代理机构是社会中介组织

B、未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C、工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

D、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E、由评标委员会指定招标代理机构 90、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当(BDE)。BDE A、同时招标B、同时设计C、同时竣工D、同时施工E、同时投产使用

91、下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有（BCE）ACE。A、在保险合同成立前，被保险人发生伤害B、被保险人在施工现场外发生伤害

C、被保险人在施工现场斗殴而发生伤害D、被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E、被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤 92、根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（BCE）CE。A、当事人一方发生合并、分立B、作为当事人一方的公民死亡 C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人变更

E、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

93、关于联合体投标的说法，正确的有（AB）ABCD。

A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

94根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中属于无效合同的是（CD）BCD。A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同

B、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

95、根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（AC）BE。A、消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B、自动消防系统的操作员必须持证上岗

C、建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D、消防器材的经销人员必须持证上岗

E、企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人

96、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（AC）。ACE、A、因使用不当造成的质量问题B、质量监督机构没有发现的质量问题 C、第三方造成的质量问题D、监理单位没有发现的质量问题 E、不可抗力造成的质量问题

97、关于工程竣工验收的说法，正确的有（CDE）。

A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

C、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。

D、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

98、根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有（CE）ACE。A、抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B、除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C、抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D、抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保 E、抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有

99、下列工程施工过程之中，属于侵权责任的情形有（CDE）CDE A、施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B、施工单位违约造成供货商重大损失 C、工地的塔吊倒塌造成供货商重大损失

D、施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E、分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

100、拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交（CD）ABCD等资料。

A、建设用地规划许可证B、土地使用权批准文件 C、拆迁计划和拆迁方案D、拆迁补偿安置资金证明 E、建设工程规划许可