消防施工合同协议书

消防施工合同协议书

消防施工合同协议书1

为了保障二次装修工程的安全，防止火灾危害和发生治安灾害事故，根据《中华人民共和国消防法》和《吉林省消防条例》及其它相关的法律、法规对建筑施工现场安全防火工作的有关规定，经_______物业服务中心（甲方）和_______（乙方）协商，制定如下安全、防火协议书：

一、施工现场的安全、防火工作，由乙方负责，甲方负责检查监督安全防火措施的落实和执行情况，甲、乙双方共同接受政府公安消防部门的指导和监督。乙方应确定一名施工负责人为现场安全、防火工作负责人，全面负责现场的安全、防火工作并将所有施工人员基本情况表交至甲方备案。

二、乙方应在施工中制定消防应急措施，确保施工安全。

三、施工现场有明显防火宣传标志，乙方应对施工人员进行安全、防火知识教育，施工作业应佩戴出入证，防止治安、伤害事故的发生。

四、进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时应有防火要求和措施，并对有关人员进行安全教育。

五、乙方应制定使用电气设备，易燃易爆物品的防火安全措施。

六、使用易燃易爆材料、明火作业，应严格按规定进行，并要对有关人员进行防火安全教育。

七、从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证，由施工队负责人到物业服务中心办理用火手续，配备看火人员和灭火器，动火前需清除附近易燃易爆物。

八、搭建临时建筑或木板房，需符合防火要求，并经消防监督机关批准。

九、禁止将施工现场建筑物作仓库使用或长期存放超量易燃可燃材料，施工需要的易燃可燃材料，要根据工程计划限量进入，并有可靠的`防火措施。

十、不准在施工建筑物或库房内调配油漆、稀料。

十一、施工现场禁止吸烟。

十二、施工现场及库区、料场禁止使用俗称“小太阳”的强热光源照明。

十三、不准在施工工地使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器作业。

十四、施工保温材料的存放和使用要有防火安全措施，禁止采用可燃保温材料。

十五、施工现场未经物业服务中心批准不得使用电热器具，批准使用的电热器具要符合电气安装规范。

十六、施工材料、设备的存放、保管要符合防火安全要求。

十七、易燃易爆物品，应设专库分类单独存放保管，有良好的通风条件、照明等电气设备应符合防火规定。

十八、氧气瓶、乙炔瓶（罐）工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。

十九、严禁在现场喝酒、、打架斗殴、无理取闹和进行其他违法犯罪活动。

二十、乙方应按照国家和市府有关规定制定关于安全、防火的奖励和惩罚条款，并报甲方备案。

二十一、施工现场应有专职负责人，检查督促落实上述规定的执行情况。

二十二、施工期间在施工工地如发生火灾和治安、安全方面的事故，均由乙方负责。

二十三、搞好文明施工，对施工现场的垃圾要及时清理，尤其对刨花木屑等易燃易爆杂物必须随时清扫，清除火灾隐患。

二十四、施工人员要按物业服务中心指定出入口进出及公共区域，按指定的路线进入施工区域。

二十五、禁止在施工现场大小便。

二十六、乙方应按消防要求在施工现场配备足够量的灭火器及水桶等，乙方配备的灭火器进场，须经物业服务中心检验合格。

二十七、对违反上述有关的单位及个人甲方视情节轻重及态度好坏，给予批评、书面通知、赔偿直至交公安消防机关处理。

此协议经甲乙双方同意，由乙方保留协议全文，甲方只留存签字页及协议样本壹份，具有同等法律效力。

甲方盖章： 乙方签名：

身份证号：

代表人： 联系电话：

房间号：

年 月 日 年 月 日

消防施工合同协议书2

为加强现场施工（以下简称“现场施工”）的消防安全管理，保障现场施工顺利进行，依据相关法律、法规及有关管理文件规定，特制定本安全协议书。甲乙双方应共同遵守并履行相应权利与义务。

一、总则

1、甲方负责施工现场的统一管理，监督检查乙方的现场施工。

2、乙方应熟悉并能自觉遵守国家和当地政府有关各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

3、乙方必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。现场施工中使用的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效，切实保障现场施工工作人员的安全与健康。

4、施工现场必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

5、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照现场施工要求组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证现场施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

6、现场施工所用机械应当按照事先双方商定的位置和线路设置，未经甲方许可不得任意侵占其它场地。现场施工所用机械及工具进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。现场施工所用机械的操作人员必须依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

7、甲方应该在乙方进场之前保证施工现场适于乙方进行现场施工。乙方在现场施工时，应当设置明显的'维保标志，进行适当的区域隔离；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。

8、施工现场发生的安全生产事故的报告，应参照国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和当地生产安全事故报告和调查处理的相关规定。

二、甲方权利与义务

1、协助乙方了解甲方有关安全的制度及规定。

2、如果乙方施工人员不遵守、执行国家和地方政府、行业主管部门发布的法律、法规、规范、标准及各项规定而又没有适当理由的情况，甲方有权要求该施工人员立即离开。如果乙方发生生产安全事故，甲方有权立即终止与乙方的相关合作，今后不得由乙方承揽任何现场施工工作。

3、甲方有权进入施工现场，对施工许可证、施工项目和施工人员身份进行检查。检查时如发现有影响消防安全或与施工审批内容不符的行为，甲方有权要求乙方立即整改、停止工作或收取违约金（事先有这些此收取违约金的细则）。

三、乙方权利与义务

1、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按协议有关条款加强自身管理。

2、乙方在现场施工过程当中损坏物品的，由乙方照价赔偿或修复；如造成甲方其它损失的，乙方亦应予以赔偿。

3、乙方必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度，确保安全方案和措施得到实施；必须严格执行检查整改制度。乙方进场前，必须对所有施工人员进行安全教育；教育记录的复印件交甲方留档。

4、乙方必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保现场施工场所的安全，不得存在危及现场施工人员安全和健康的危险情况，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭现场施工可能发生的一切危险。乙方需要动火作业和临时用电，必须按照甲方的规定提前申请，经批准方可进行。

5、乙方应确保自带的各类现场施工的机械设备机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

6、乙方必须教育和约束自己的人员严格遵守施工现场安全管理规定。

7、乙方必须具备从事相关现场施工工作的有效专业资质证书，并应安排具备各相关工种上岗证和特种操作证的员工进行现场施工。

8、乙方确保所有乙方施工人员都参加了工伤保险。

四、生产安全事故处理

1、乙方如果发生生产安全事故，必须立即组织事故抢救，妥善保护事故现场以及相关证据，不得破坏事故现场、毁灭相关证据；乙方负责人必须在政府规定的时限内向事故发生地的安全生产监督管理部门报告。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自破坏事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。甲方应配合进行事故抢救，并提供一切便利条件。

2、乙方要积极配合甲方和政府主管部门对事故的调查和现场勘查。

3、乙方必须承担因为自身原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

4、乙方如果发生生产安全事故，甲方应协助乙方做好事故的善后处理工作。伤亡人员为乙方人员的，乙方应该直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，并确保不影响甲方的正常经营活动。如因善后工作不妥引起甲方经营受损，乙方应向甲方赔偿一切损失。

五、附则

1、因履行本协议产生的及与本协议有关的争议，双方应协商解决，协商不成的双方同意向维保工作所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本协议甲、乙双方加盖各自公司公章后立即生效。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

消防施工合同协议书3

建设（监理）方：xx有限公司 (以下简称甲方)

施工总承包方：xx有限公司 (以下简称乙方)

为确保xx施工改造及装饰工程的顺利完成，依据国家、北京市的有关规定，特签订本安全协议书。

1、贯彻消防“谁主管，谁负责”的工作原则，乙方须认真执行北京市消防条例和政府关于北京市建设工程施工现场消防安全管理规定(第84号令XX年)第四条规定：“施工现场的消防安全由施工单位负责”。甲、乙双方应共同督促施工单位做好消防安全工作。乙方要组建安全领导小组，全面负责施工现场的安全工作。

2、乙方在本协议签订三日内，必须向当地公安消防机构申报，经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后，方可继续进行施工。

3、乙方须在三日内到北京市消防局领取并如实填写《北京市建筑工程施工现场消防安全审批表》、《北京市建筑工程现场消防安全审核备案表》，并将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案及现场治安措施方案一并报市公安消防监督机构审批。

4、乙方对进驻施工现场人员须进行严格审查，并负全部责任，做好对施工人员的法律、法规、及消防安全教育，严格遵守甲方及长城饭店的各项安全规定。

5、乙方与各分包及班组应签订安全协议书，专业施工队应与每个进场的工人签订安全协议。施工现场实行逐级防火责任制。乙方应组成现场安全保卫组，制定施工现场各项安全制度和措施并张贴在施工现场，负责施工现场安全管理。甲方负责施工现场防火安全的监督检查。

6、施工单位每天收工后，乙方须留有一定的保安人员，负责施工现场的消防安全，因乙方安全检查员不到位，经甲方查出，将对乙方进行人民币100元罚款。

7、施工现场由乙方负责配备abc干粉灭火器及其它消防器材设施，乙方防火负责人对施工人员进行消防知识和器材使用的培训。长城饭店保卫部可协助，做到未经安全培训的.人员不得上岗，违者甲方将对乙方负责人处以人民币100元罚款。

8、施工前，乙方应对进场施工人员办理施工出入证，施工人员佩带后，方可进入施工现场，尤其对特殊工种应严格把关。

9、施工单位使用的电气焊设备须甲方及长城饭店专业人员检查认可后，方可投入使用。

10、施工期间严格管理明火作业。动火前，由长城饭店现场消防管理人员办理“动火证”，长城饭店消防专职人员和乙方保安人员到现场查看后，方可动用明火。动火人必须先清理现场可燃物和易燃物并持有特殊工种操作证，设看火人，配备必要的灭火器、水桶。严禁非焊工操作。违者甲方或长城饭店保卫部将根据实际情况对乙方进行罚款或其它处理。

11、施工中必须使用的易燃、易爆物品，要设专人负责，建立领用制度，妥为保管，严禁乱扔、乱放，本着当日用多少，取多少的原则，严禁在作业场所分装、调料、储存及交叉作业。

12、施工单位的工程用料，须建立严格的管理制度，物料进出饭店要有严格手续，主动接受保安人员的查验，施工现场所用材料、工具等，由乙方自行组织力量进行看管，如有丢失甲方不负任何责任。

13、甲方认为施工现场存在重大隐患，有权责令停工整改，停工期间所造成损失及工程进度滞后，由乙方自己负责和承担。

14、施工单位必须对施工人员进行安全教育，按操作规程文明进行施工，施工中发生的伤害事故，均由施工单位自负。

15、施工单位在施工期间，因不遵守消防安全制度造成火警、火灾事故，甲方将追究当事人和乙方负责人的责任，并由乙方赔偿一切经济损失，重大事故应报有关部门处理。

16、施工中，乙方施工人员损坏消防设施、设备，应照价赔偿。其赔偿物品与饭店现设备型号、功能一致；故意损坏者，除赔偿物品外，还要处以罚款。

17、施工中需改动消防报警设备及消防水系统时，应提前一天向长城饭店保卫部申报，不得擅自移动，违者对乙方施工单位处以200元罚款。

18、明确施工现场若干规定如下：

18.1全部工作人员应佩戴出入证（胸卡），无证者不得入场。

18.2进入现场应戴安全帽，无帽者不得入场，入场后不戴安全帽者罚人民币100元。

18.3施工现场严禁吸烟，甲、乙双方负责检查。违者第一次罚人民币100元，第二次罚人民币300元，第三次罚人民币500元并逐出场。如发现某专业队施工现场地面有烟头，双方检查人员均有权对该专业队进行十至五十元的罚款。

18.4场地内严禁大小便，违者第一次罚人民币100元，第二次罚人民币300元，第三次罚人民币500元并逐出场。

18.5现场严禁打闹、斗殴、喝酒，违者罚人民币100元。

18.6现场除管理人员外不得使用手机，违者罚人民币50元。

18.7施工单位所需要的临时电源、水，须经乙方工程部提出书面申请，并报长城饭店保卫部备案；由乙方工程部电工指定配电盘，电源线须用双护套线接通使用；未经乙方许可私自拉临时线路，私接电源，甲方及长城饭店保卫部将对当事人进行100元的罚款，对施工负责人进行200元的罚款。如造成损失由乙方负责。

18.8现场不得使用未准许使用的工具，如须使用火药枪（射钉枪）、高压枪、钉水栓，切割机等，乙方须提前一日申请，许可后方可使用。违者罚人民币100元。

18.9乙方特殊工种需持证上岗，如须进行电气焊、喷灯等明火作业，应提前取得长城饭店动火证，配备看火人员、消防器材后方可进场规范作业，违者罚人民币300元，第二次罚人民币1000元，第三次罚人民币5000元并没收设备工具。

18.10施工现场废弃物乙方应按指定地点存放并及时清走，违者将进行200元的处罚。

19、乙方在施工全过程应认真贯彻执行国家、北京市有关安全生产、文明施工的相关政策、法规与规定，认真贯彻执行《建筑施工安全技术规范》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》；坚持做到“安全工作五同时”，即在“计划、布置、检查、总结、评比”施工生产的同时“计划、布置、检查、总结、评比”安全工作。真正做到预防为主，杜患未然。

20、乙方应认真贯彻执行北京市《建设工程监理规程》和相关的规定，在今后施工全过程，按照施工监理程序开展工作，认真对待甲方（监理方）提出的整改要求，对监理通知及会议纪要所提问题及时整改、消项，切实做到各项工作（含安全工作）的预控和过程控制。

21、此协议书一式三份，各持一份。

甲方单位（签章）： 乙方单位（签章）：

XX年1月30日 XX年1月30日

消防施工合同协议书4

一、总则

1.1 本工程技术协议书适用于__________________发电有限责任公司2×330MW机组全厂消防保安电源改造的技术要求。

1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4本技术协议书经甲、乙双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5本技术协议未尽事宜，由甲乙双方协商确定。

二、工程概况

__________________发电有限责任公司全厂消防保安电源改造，更换主厂房、外围系统消防就地控制柜，并敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。脱硫4楼电子间UPS电源更换。

三、施工范围

1、本工程包括主厂房和外围消防系统控制箱更换，旧控制箱拆除，新控制箱安装， UPS(40KVA)电源及辅箱更换。详见附件一。

2、锅炉房0米照明改造、汽机—4米、升压站加装事故照明，详见附件二

3、施工量总计

编号工作内容数量备注

1控制箱更换2个旧控制箱拆除，新控制箱安装。

3镀锌扁铁敷设50米50米30*3用于到就地箱体。

4电缆敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。电源电缆、远方控制电缆接线，信号及指令电缆对线。

5UPS电源更换40KVA UPS电源1台，辅箱1台。旧UPS电源拆除，新UPS电源安装就位。

8调试2台消防水泵控制箱、1台UPS一二次回路调试

4、严格按照技术规范要求施工及验收。

5、确保安全生产，现场必须文明施工。

5、工程资料随工程进度报验，竣工资料在竣工后一个月之内交付。

四、施工技术方案及技术要求

1、总体施工技术要求

通过更换控制箱，新增加保安电源，满足主厂房和外围系统消防水泵房双电源供电需求，达到消防系统两路相互独立电源可靠供电和远方控制的目的。脱硫UPS电源更换，达到脱硫系统具备可靠备用电源的目的。

2、材料质量要求

本工程甲方只提供双电源自动转换控制柜、电缆、接地扁铁，其他材料镀锌管等辅材和耗材由乙方提供，必须保证材料质量满足工程的需要。

乙方辅材质量要求

编号材料名称技术要求厂家品牌备注

1电缆保护管电缆防护管内铁骨厚度不低于1.5MM

2镀锌管DN50、DN50、50米

3管接头、箱接头

4镀锌螺栓

5电缆牌

6控制柜支架

7电缆桥架20米

注：对表中未提及的辅材及耗材的材料要求按照较高标准执行

3、技术要求

3.1、控制箱安装

3.1.1主厂房及外围系统控制箱更换2个，1台双电源自动转换控制柜，1台稳压泵控制柜，两台控制柜用电缆连接，控制柜接地必须明显可靠。双电源自动转换控制柜采用落地式安装，焊接金属支架，支架与地面连接牢固可靠，双电源自动转换控制柜焊接在金属支架上，焊接牢固可靠，有明显焊接点。稳压泵控制柜采用挂壁式安装，控制柜与墙体国定可靠牢固。

3.1.2拆除的两台控制箱必须喷漆控制箱门损坏的进行更换，控制箱门统一更换合页、门箱把手，合页和把手必须采用上海生久品牌。

3.1.3电缆接线必须采用合格的电缆鼻子，压接紧固，电缆鼻子终端热缩黄绿红蓝标识终端头

3.1.4控制箱的电源电缆保护软管全部进行更换，电缆软管长度不超过2米，保持自然弧度，电缆进箱处不可持力，超过2米的必须更换为镀锌管，电缆软管与镀锌管的接头处必须采用管接头，电缆软管与箱体的结合处必须采用箱接头。

3.1.5控制箱的镀锌管必须由花角铁固定在墙面上，花角铁和镀锌管由U型管固定，原先焊接的等不合格的必须更换，不准出现镀锌管与角铁焊接现象。

3.1.6电缆镀锌管、花角铁等必须喷涂白色漆。

3.1.7控制箱电源电缆必须挂电缆牌

3.1.8因控制箱更换造成的墙体或钢梁的安装痕迹必须清除和覆盖

3.1.9接地扁铁焊接面符合规范要求，焊接面刷防腐漆，扁铁刷黄绿间隔色环

3.1.10箱体与接地扁铁链接用25平方接地独股线，两端压接电缆鼻子，电缆鼻子压接必须镀锡。

3.2、UPS电源更换

3.2.1旧UPS电源箱拆除，并运送至指定位置。

3.2.2新UPS电源箱安装，并接线，及整体调试工作。

4.各工序流程及主要施工方法

4.1工序流程

施工中采用以下流程

4.1.1旧控制箱拆除→电缆整理→镀锌管整理、喷漆→电缆保护管更换→新控制箱安装→电缆接线、调试

4.1.2旧UPS电源箱拆除→电缆整理→镀锌管整理→新UPS电源箱安装→电缆接线、调试

4.2施工方法

4.2.1确定检修控制箱及其对应的电源开关的位置。

4.2.2控制箱安装

4.2.3电缆敷设

4.2.4 检查绝缘，电缆做头并接线

4.3电缆管预制：管口无毛刺及尖锐棱角，电缆管弯制后，弯扁程度不大于电缆管外径的10%(电缆管内径/电缆外径)不小于1.5。

4.3.1电缆管安装：每根电缆管的弯头不超过3个，直角弯不超过2个，电缆管的直埋深度不小于0.7m,人行道下敷设不小于0.5m。

4.3.2电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定。电缆管连接(套管或丝扣连接)时，连接长度不小于2.2倍电缆管外径。

4.3.3当线路明配时，弯曲半径不宜小于管外径的6倍；当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 。

4.3.4保护管的.连接、防腐应符合规定。

4.4控制电源箱安装规定

控制箱的安装方式分为：双电源自动转换控制柜采用落地式，稳压泵控制柜采用壁挂式。

稳压泵控制柜的安装高度为 1.2-1.5m，双电源自动转换控制柜20-30cm

弹性密封垫和金属垫圈齐全，金属垫片厚度不小于2mm

5、电缆终端头的制作安装

5.1材料要求

5.1.1电缆终端头套、塑料带、线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌等材料必须符合要求，并具备产品出厂合格证。

5.1.2塑料带应分黄、绿、红、淡蓝四色，各种螺丝等镀锌良好。

5.1.3地线采用裸铜软线，截面不小于10mm2，表面清洁，无断股现象。

5.2施工条件

5.2.1电气设备安装完毕，室内空气干燥。

5.2.2电缆敷设并整理完毕，核对无误。

5.2.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。

5.3操作工艺

5.3.1工艺流程

测量电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆接线鼻子→与设备连接

5.3.2遥测电缆绝缘

选用500V摇表，对电缆进行遥测，绝缘应在5MΩ以上，遥测完毕对芯线分别对地放电。

6.电缆管及电缆敷设

6.1电缆管的加工

6.1.1电缆管不应有穿孔裂缝和显著凸凹不平，内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀，在易受机械损伤和受力较大处直埋时应采用足够强度的钢管。

6.1.2电缆管的加工应符合下列要求

1)管口无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

2)电缆管在弯制后，不应有裂纹和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%，电缆管的弯曲半径不应小于所传入电缆的最小允许弯曲半径。

3)电缆管应在外表涂防腐漆。

4)电缆管的内径与电缆外径之比不小于1.5。

5)每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。

6.2电缆管的连接应符合下列要求

金属电缆管连接应牢固，密封应良好，两管口应对准，套接的短套管接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍，金属电缆管不宜直接对焊。

6.3引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出，并列敷设的电缆管口应排列整齐。

6.4利用电缆的保护钢管作接地线时，应先焊好接地线，有螺纹的管头处，应用跳线焊接，并敷设电缆。

6.5对所有电缆按热工要求进行敷设，做好标示，并按热工专业分配的信号通道进行接线，完毕后，热工专业进行验收。

6.6电缆的敷设一般规定、

1)电缆敷设前应按下列要求进行检查

a. 电缆通道畅通，排水良好，金属部分防腐层完整。

b.电缆型号、电压、规格应符合设计。

c.电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断，直埋电缆应经试验合格。

d. 电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

e. 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

f.电缆敷设时，不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

五、质量保证

质量标准应参照《电气设备安装技术标准》，并按照其要求严格执行。

六、工期要求(请尽可能详细)

施工工期为：UPS电源更换计划工期为物资到货后1日内完工。

控制柜箱改造安装计划工期为控制箱及电缆到货后10日内完工。

施工工期保证措施：

1 组织措施

乙方成立专门的现场协调小组，成员由公司领导、技术负责人等组成，全面负责现场各方面工作的组织协调。

2 安装队选择

组织一支由经验丰富、技术过硬的主力安装队员组成的安装队伍，施工现场管理采取项目经理负责制，配备相应的施工负责人、技术负责人等管理人员。

3 物料准备

乙方应根据施工进度安排，提供详细的物料使用计划，根据各种物资的需求量计划，分别落实货源，安装运输和准备，使其满足连续施工的要求。

七、乙方职责

1 乙方保证所有工作人员具有工作资质，符合工程要求。

2 乙方在开工前应编制安装工程的检修项目和工作计划，制订详细的施工进度表，并严格按施工进度表完成工程范围内设备的安装工作。

3 甲方开工时间确定后，乙方应立即组织专门的检修队伍按甲方要求时间进入现场开工，以保证安装工作的全部如期完成，并指派专职工程技术人员负责监督施工质量。

4 乙方必须自备检修工作所需的施工器具、安全工器具、消耗性辅助材料。

5 乙方必须遵守甲方厂规和安全规定，无条件接受甲方有关部门的监督、管理，甲方有权责成施工单位停工整顿，由于停工整顿而影响的施工工期由乙方负完全责任。

6 乙方在施工过程中要严格执行甲方关于文明生产的有关规定，工作现场备品备件、材料摆放整齐，现场干净整齐无杂物，工作结束时做到工完、料尽、场地清。

7 乙方要严格保证按技术要求施工，不得随意降低质量标准。

8 乙方负责施工现场安全工作。施工过程中因乙方原因造成的设备损坏、人身伤亡全部由乙方负责。

9对不符合要求的配电箱，乙方应按照甲方要求无条件更换

10 施工包括箱体的装配及安装，电缆的敷设，电缆保护管的安装、开关铭牌标示

11 严格遵守《电气设备安装统一标准》的各项规章制度，按照有关安全法规和本公司制定的《安全生产管理条例》《安装设备安全操作规程》组织施工，加强安全意识，确保施工安全。

12 安装现场必须悬挂各种安全标记、警示牌、严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏，接地线和标志牌。

13 进入施工现场一律佩带好安全帽，穿好工作服，工作鞋，上高空必须佩戴好安全带，安全防护用品，应检查其可靠性。

14 按行业安装标准，安装图及安装说明书安装。

15 自施工结束一年内，所安装设备出现任何质量问题由乙方负责维修或更换

16 接到甲方通知时应及时进场，做好安装前期准备工作。

17 认真做好安全，防火工作，安全用电，文明施工，施工现场整洁有序。

18 施工现场产生的垃圾由投标方运至厂外，自行处理。

19 施工队伍组织配置应保证节点工期进度，如不能满足应按甲方要求增派人员。

八、甲方职责

1安装期间指派一至二名专职人员协调安装工作，监督安装安全和质量，以确保安装工期。

2 甲方对安装设备进行设计变更，应出具书面通知。

3 提供乙方在施工期间所需用电。

九、验收标准及方式

十、其它事项

本技术协议与双方所签相关技术服务合同具有相同效力。

本协议正本一式八份，甲方柒份；乙方壹份，具有同等法律效力。盖章即刻生效。

附件一：控制箱施工明细

编号控制箱位置处置方案接地电缆敷设

11号汽机房0米东北角消防水泵房内更换双电源自动转换控制箱接地合格，刷漆，接地扁铁30米原主厂房消防水泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设两路电源电缆，两路电源敷设路径相互独立，不可重叠。电源分别从公用PC段(120米)和保安PC段取(180米)，接至新加装双电源自动转换控制箱。

21号汽机房0米东北角消防水泵房内更换稳压泵控制箱接地合格，刷漆，接地扁铁5米原主厂房稳压泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设一路电源电缆(10米)，由新加装双电源自动转换控制箱内分接开关引出，接至稳压泵控制箱。

3脱硫楼北侧外围区域消防水泵房内接地合格，刷漆新敷设一路电源电缆至双电源自动转换控制箱，电源从卸煤PC段引出(500米)。电缆由现有桥架敷设至消防水泵房内需架设一段电缆桥架。

附件二：UPS电源更换

编号现有照明存在问题安装位置安装数量接地备注

1UPS电源更换脱硫楼4楼电子间1接地合格，刷漆

本页为签字盖章页，无正式内容。

甲方： __________________发电有限责任公司乙方：___________

甲方代表：________ 乙方代表：____________

日期：__日期：______

甲方盖章：_________ 乙方盖章：_________

消防施工合同协议书5

为了加强管理，增强安全意识，自我保护意识，不发生死亡事故，工伤事故，火灾险情，特制定此协议：

1、各施工队所属各工种，要认真学习，严格遵守执行安全技术操作规程，模范遵守安全生产规章制度。

2、积极参加各种安全活动，认真执行安全交底，不违章作业，服务安全人员的.指导，施工人员进入施工现场，必须配戴安全帽。

3、发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助，互相监督，对新工人要做好进场三级安全教育。

4、对不安全的作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。

5、保证此项目不发生死亡事故、工伤事故、火灾事故及治安交通事故。

6、如发生死亡和交通事故后，应立即保护好现场，立即上报，协助有关上级部门搞好调查。

7、施工现场必须有负责人在现场负责安全施工，以便处理突发事件。

8、严禁施工人员酒后作业。

9、对特殊工种施工作业人员必须持证上岗，如无证者严禁施工作业。

10、施工现场禁止吸烟，不赤臂，不穿拖鞋施工。

11、施工现场不随便乱动电器设备，不乱拉乱接电线，工作需要时找领导或专业技术人员，不得乱动消防设施、消防器材及材料。

12、不参加，不打架斗殴，不吸毒、不酗酒闹事。

有下列情形，根据具体情况对当事人进行处罚：

1、施工现场偷盗行为，按偷盗物价格的2倍进行处罚；

2、管理人员进入施工现场有违章行为，处以2倍罚款；

3、不服从现场管理规定，一星期内累计三次者，将开除此工地。

建设单位： 施工单位：

签字： 签字：

年 月 日 年 月 日

消防施工合同协议书6

甲方：__

乙方：__

为坚决贯彻《中华人民共和国消防法》的实施和执行，落实“预防为主，防消结合”的消防方针，严格消防监督管理，加强消防管理力度，防止火灾发生，减少火灾损失，保障巨龙古玩城（简称本城）的正常生活秩序及人员、财产的安全，甲乙双方根据《中华人民共和国消防法》及中山市地方消防安全法规的要求，特签订本消防安全协议书，具体约定如下：

一、根据“谁主管、谁负责”的消防责任界定原则，甲方将本城区属乙方购买所有或租赁的商铺范围的消防安全保障工作分割委托给乙方负责。

二、甲方责任义务：

负责本城区消防安全防范的`组织工作，定期开展消防安全知识宣传和消防逃生演习活动，定期安排防火检查，对火灾隐患及时上报或整改。

负责本城区公共消防设施设备的管理维护工作，贯彻执行各项消防管理规定，认真落实安全管理措施。

负责在本城区发生火警时及时组织扑救和协助政府消防部门进行消防灭火施救工作。

其它作为本城区物业管理公司所应承担的消防责任义务。

三、乙方责任义务：

积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。

不在所属住宅房屋或车辆内贮藏保存易燃易爆危险物品。

不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具。

教育和培养家庭成员特别是小孩学习消防逃生技能、会报警、不玩火和不燃放烟花爆竹。

遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范。

在有火警紧急情况下能冷静准确向119报警并灭火、指引和协助他人逃生。

在政府组织的相关职能部门，对乙方自己搭建的铁棚或雨棚等检查时，如需进行整改或拆除时，所产生的费用均由乙方承担，甲方不做任何补偿。

乙方自己搭建的铁棚或雨棚等其它物品，因台风或其它原因对他人造成伤害或损失，由乙方承担责任。

其它作为本城区业主或住户所应承担的防责任义务。

四、甲乙双方对上述各项消防安全管理责任义务应认真执行，若有违反，承担相关法律后果。

五、本协议未尽事宜，可由甲乙双方约定签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

六、本协议一式两份、甲乙双方各一份，甲乙双方签名之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：20__年_月__日

消防施工合同协议书7

发包人（以下简称甲方）：_________

承包人（以下简称乙方）：_________

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

第一条 工程概况

1、工程名称：_________

2、工程地点：_________

第二条 承包范围：

_________

第三条 工程承包方式：

_________

第四条 合同工期

开工日期：_________

竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________

第五条 工程造价、付款方式及价款调整

工程造价：_________

付款方式：_________

价款调整：_________

_________

第六条 工程质量及验收标准

1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx，及其他的国家和行业现行的`相关标准、规范。

4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。

第七条 安全施工

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

第八条 材料设备采购

_________

第九条 质量保修

1、本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。

2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

4、保修金支付方法

4．1 质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。

4．2 在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。

4．3 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

4．4 出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。

4．5 乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。

4．6 免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；

第十条 双方的权利和义务

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。

2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指指定的设计单位沟通等工作。

5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

7、乙方必须遵守防火设计、

消防施工合同协议书8

为了确保施工现场治安、消防安全工作，根据中华人民共和国公安部第61号令《机关、团体、事业单位消防安全管理规定》、《上海市社会治安防范责任条例》的要求，经双方协商，制定本协议。

甲方：

乙方：

1、本协议为龙耀路越江隧道工程连接通道结构施工分(发)包《工程合同》的附件，与《工程合同》具有同等效力。

2、甲方委托为施工现场治安消防管理人。

3、乙方营业执照为31011520xx622，单位法人代表或负责人＿＿＿，施工现场治安消防负责人＿＿＿，施工现场治安消防管理人。乙方应当对施工现场的治安消防工作负责。

4、乙方在签订本协议的同时应当向甲方所属单位保卫部门履行下列义务：

1.出示本单位符合消防要求的消防资格和施工现场治安消防管理人的岗位证件。

2.交纳20xx~10000元的施工现场治安消防安全抵押金。

3.如实递交进场人员名册以及身份证复印件。

5、甲方所属保卫部门将乙方交纳的.施工现场治安消防抵押金的20-30%统一用于施工现场治安消防安全的日常管理以及教育培训和表彰。

6、乙方应当积极组织参加千校百万进城务工人员的岗位培训。

7、乙方在进场后应当去当地所属派出所登记办理有关手续，凡无身份证或来历不明人员一律不准进入施工现场，严防盲流和负案在逃人员混入。

8、乙方应当遵照《上海城建(集团)公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建(集团)公司施工现场治安保卫工作管理规定》，管理所属施工区域和人员。

9、乙方应对所辖人员进行法制宣传教育，制订治安管理规定，杜绝职工违法犯罪事件的发生;禁止在施工现场赌博、酗酒、打架;宿舍内禁止男女混居;务工人员家属不准在工地留宿。

10、乙方应对所属人员进行消防安全教育，制订防火措施，并按《上海城建(集团)公司施工现场消防安全工作管理规定》配置消防器材;坚持动用明火审批制度，落实监护人措施，严禁违章动火;严禁使用电炉，煤油炉、热得快等;禁止使用碘钨灯等大功率灯具烘烤衣物和取暖;严禁氧气瓶与乙炔瓶同置一车或同置一库;宿舍内不准乱接乱拉电线，不准架设裸导线，不准用铜丝或其他金属材料替代保险丝;照明灯不准超过60瓦;施工现场不准吸游烟。

11、乙方应当管理好施工现场的生产和生活资料，严禁乱拿乱用不属于乙方的生产和生活资料。

12、未经甲方同意，乙方任何人员不准将施工区域内的生产资料(即使是属于乙方的)买掉，违者作盗窃论处。

13、乙方应当将本协议书的条款及《上海城建(集团)公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建(集团)公司施工现场治安保卫工作管理规定》的有关内容向所属人员进行宣传教育，使其思想重视，自觉遵守。

14、乙方应当确保施工现场所辖队伍的稳定。

15、凡乙方或乙方人员违反本协议有关条款的，根据情节轻重，甲方应当给予直接责任者批评教育，同时给予50~500元的经济处罚;由此而发生治安案件、刑事案件、火灾事故的，甲方应当扣除其交纳的治安消防安全抵押金20xx~10000元，并照价赔偿经济损失，直至追究负责人和法人代表的刑事责任。

16、工程结束后，双方应对本工程治安消防安全工作进行总结，甲方可对有功人员进行奖励。

17、以上协议如有未尽事宜，均按甲方对施工现场具体的治安消防安全要求在“其它”项中补充。

18、其它

19、本协议经双方单位签约即日起生效，至乙方全部人员、物资退场完毕时终止。

20、本协议一式肆份，甲、乙双方单位、保卫部门各执一份。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

负责人：负责人：

＿年＿月＿日＿年＿月＿日

消防施工合同协议书9

为确保装饰装修期间的消防安全，遵照xx市政府的有关规定，装饰装修工程区域在装修期间实行逐级防火责任制，现物业管理处（甲方），与业主（使用人）及其委托进行装修工程的装饰装修施工单位（一并为乙方），订立消防安全委托书如下：

甲方责任：

1、依据消防局审定的设计方案，对本装修工程进行监督；

2、协调乙方进场施工事宜；

3、负责向乙方介绍与本工程有关的小区消防设施和有关规定；

4、负责协调乙方施工中用电、用水和动火事宜；

5、对乙方施工中的消防安全有监督权，在发现乙方施工有不安全因素，有权责令乙方改正，直至下令停工，并上报有关部门依法处理。

乙方责任：

1、负责小区单元室装饰装修工程的消防安全责任，保证不发生火灾事故。

2、设立现场安全负责人（姓名：），向甲方了解与施工相关的消防安全事宜，并对施工消防安全负责。

3、用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行：

3.1电器操作人员应有电工操作证，应出示原件，并将复印件报甲方存档备案。

3.2进行动火工作时，应事先到甲方办理动火证，操作应由有执照的焊工进行，严禁违章操作。

4、乙方应遵守甲方的`各项管理制度。

5、乙方施工中需使用易燃物品时，须提前做好易燃品的存放工作，应有专人呈报甲方，得到甲方批准后方可带入，定点专柜负责，物品存放量不能过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。

6、施工区域禁止吸烟。

7、施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量至少配备二个。

8、发生消防事故应及时处理，迅速通报甲方及拨打119报警电话，并如实报告事故原因，保护现场，配合调查。

9、现场当日装修废料应该及时清理至指定区域，特别是刨花锯末应每天清除，设专人负责，施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道，严禁遮挡、损坏、挪用消防设施，保证现场清洁。

10、乙方施工人员下班时，应认真检查施工现场，防止留下火险隐患，人员离开时须将电气设备电源切断。

11、乙方应对施工人员进行安全教育，乙方对甲方的监督检查应积极配合，并制定安全制度，本协议一式三份，三方各执一份。

甲方（物业服务企业）：

乙方：（业主） （装饰装修施工单位）

年日

消防施工合同协议书10

发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

总承包方：___________________，以下简称乙方

分包方：_____________________，以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

1。工程名称：___________________有限公司一期消防工程

2。设计单位：______________________________________

3。工程地点：______________________________________路

二、各方职责

甲方：______________________________________

乙方：______________________________________

丙方：______________________________________

技术文件和承包范围：________________________

技术文件：__________________________________

1。（一期工程）施工图

2。建筑工程消防审核意见书——杭公消审第______号

3。施工图审查报告

4。（二期工程）消防系统图5。投标文件（预算书）

承包范围：

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。

1。总包管理费3%。

2。市场价格风险调整的'不可预见费用。

3。消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）。

4。设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）。

5。其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6。对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7。涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

1。工期要求：

主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2。同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

第三条质量要求和评定标准

1。质量要求：合格并符合消防和设计要求

2。评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

1。本工程的材料及设备由丙方采购。

按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2。材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第六条工期、质量保证金

1。丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。

2。项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

3。竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

第七条工程价款及支付方式

1。房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元；

2。丙方支付给乙方总包管理费_________%（_________万元）；

3。房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；

4。竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；

5。余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

6。接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

第八条工程质量保修保修期为二年。

在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第九条违约责任及处理

1。工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。

同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

2。质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3。安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。

丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4。自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。

每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

5。丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

第十条其它

1。丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

甲方：______________________________________

乙方：______________________________________

丙方：______________________________________

消防施工合同协议书11

发包方：_____________有限公司，以下简称甲方总承包方：___________________，以下简称乙方分包方：_____________________，以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：___________________有限公司一期消防工程

2.设计单位：______________________________________

3.工程地点：______________________________________路

二、各方职责甲方：______________________________________

乙方：______________________________________丙方：______________________________________技术文件和承包范围：________________________技术文件：__________________________________

1.(一期工程)施工图2.建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第______号3.施工图审查报告4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书)承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

总包管理费3%

市场价格风险调整的不可预见费用

消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

1.工期要求：主厂房：_________天(到_________

______年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的`施工进度表要抄送消防工程的施工单位)第三条质量要求和评定标准

1.质量要求：合格并符合消防和设计要求2.评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

1.本工程的材料及设备由丙方采购。

按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第六条工期、质量保证金

1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。

2.项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第七条工程价款及支付方式

1.房屋结____天，甲方支付给丙方_________万元;2.丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);3.房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付;4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

6.接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________第八条工程质量保修保修期为二年。

在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第九条违约责任及处理

1.工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。

同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

2.质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3.安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。

丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4.自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。

每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

5.丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

第十条其它

1.丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

3.施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4.甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。

《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

5.本协议履行地为本工程所在地。

6.本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：__________________代表：__________________

乙方：__________________代表：__________________丙方：__________________代表：__________________

_______年______月_____日

消防施工合同协议书12

发包方：

有限公司

以下简称甲方

总承包方：

以下简称乙方

分包方：

以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：

有限公司一期消防工程

2.设计单位：

3.工程地点： 路

二、各方职责

甲方：

乙方：

丙方：

技术文件和承包范围

技术文件：

1、(一期工程)施工图

2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第 号

3、施工图审查报告

4、(二期工程)消防系统图

5、投标文件(预算书)

承包范围：

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条 工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价

万元(其中包括如下费用)。

1、总包管理费3%

2、市场价格风险调整的不可预见费用

3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

4、设计变更调整的费用(以提供的'技术文件为依据)

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条 工期要求和开工日期

1、工期要求：

主厂房： 天(到 年 月 日止)起始时间要明确

展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条 质量要求和评定标准

1、质量要求：合格并符合消防和设计要求

2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条 安全生产规范执行

必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第六条 工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元)。

2、项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。

3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第七条 工程价款及支付方式

1、房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元;

2、丙方支付给乙方总包管理费 %(

万元);

3、房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付;

4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;

5、余款 万元(其中 万元作为工程保修金)，在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

6、接受工程价款的

单位名称：

帐号：

开户银行：

第八条 工程质量保修

保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第九条 违约责任及处理

1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，

万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、安全文明：符合国家和 市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按

元/天计取。

5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。

第十一条 其它

1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

丙方：

代表：

代表：

代表：

年 月

日

消防施工合同协议书13

甲方：________________公司

乙方：________________公司

在_______________________________工程中，甲方与乙方双方本着自愿平等的原则签定本协议书，就本项目其它事项达成的协议如下：

一、甲方的权利和义务：

1、负责组织施工，协调各方之间的关系。

2、负责保证项目的施工在工期内完成并质量合格并。

3、甲方配合乙方完成在监理报验资料上签字。

二、乙方的权利和义务：

1、负责提供在工程的施工及验收的费用以及其他方面的支持。

2、负责对甲方施工的工程项目进行质量监察管理及技术指导。

3、负责施工、竣工、交档案馆等资料的制作、报验以及完善等工作。

4、甲方协助乙方组织主管部门的消防验收，费用由乙方一方负责承担。

5、乙方负责消防工程验收合格，所需费用由乙方一方负责承担。

三、施工质量和安全施工：

1、甲方在组织施工中，必须根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，并确保能够通过消防主管部门合格标准的.验收。在进行竣工验收中，如发现甲方施工不合格需返工或修补部分，甲方应按国家规范要求及时返工或修补，因此而发生的各项费用由甲方承担，造成延期交付的，甲方应承担违约责任。

2、甲方应采取严格的安全措施，并按照国家劳动法规和建筑法的规定为施工人员购买建筑职工意外伤害保险和工伤保险，凡由安全措施不利造成的事故损失全部由甲方承担。

3、因消防资料造成的责任与损失由乙方承担。

四、工程的施工及验收范围包括：消火栓系统。

五、协议金额及付款方式：本协议费用按每平米2.6元收取，（约11万平米）最后以各栋号决算面积为准。本协议签订后，乙方到丰宁满族自治县消防中队备案完毕，甲方拿到相关手续后，支付总金额的20%，工程竣工消防验收合格，相关手续完备后，一月内一次性付清80%的余款。

六、合同生效

本合同一式两份，具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效，有效期至工程质保期结束为止，未尽事宜双方协商解决。如发生纠纷，到甲方公司注册所在地进行法律仲裁。

甲方：________________乙方：________________公司

20________________年________________月________________日20________________年________________月________________日

消防施工合同协议书14

为了确保施工现场治安、消防安全工作，根据中华人民共和国公安部第61号令《机关、团体、事业单位消防安全管理规定》、《上海市社会治安防范责任条例》的要求，经双方协商，制定本协议。

甲方：___________隧道工程轨道交通设计研究院

乙方：___________建筑安装装潢有限公司

1、本协议为___________分（发）包《工程合同》的附件，与《工程合同》具有同等效力。

2、甲方委托为施工现场治安消防管理人。

3、乙方营业执照为______，单位法人代表或负责人______，施工现场治安消防负责人_______，施工现场治安消防管理人_______。乙方应当对施工现场的治安消防工作负责。

4、乙方在签订本协议的同时应当向甲方所属单位保卫部门履行下列义务：

4.1、出示本单位符合消防要求的.消防资格和施工现场治安消防管理人的岗位证件。

4.2、交纳20xx~10000元的施工现场治安消防安全抵押金。

4.3、如实递交进场人员名册以及身份证复印件。

5、甲方所属保卫部门将乙方交纳的施工现场治安消防抵押金的20—30%统一用于施工现场治安消防安全的日常管理以及教育培训和表彰。

6、乙方应当积极组织参加千校百万进城务工人员的岗位培训。

7、乙方在进场后应当去当地所属派出所登记办理有关手续，凡无身份证或来历不明人员一律不准进入施工现场，严防盲流和负案在逃人员混入。

8、乙方应当遵照《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建（集团）公司施工现场治安保卫工作管理规定》，管理所属施工区域和人员。

8.1、乙方应对所辖人员进行法制宣传教育，制订治安管理规定，杜绝职工违法犯罪事件的发生；禁止在施工现场赌博、酗酒、打架；宿舍内禁止男女混居；务工人员家属不准在工地留宿。

8.2、乙方应对所属人员进行消防安全教育，制订防火措施，并按《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》配置消防器材；坚持动用明火审批制度，落实监护人措施，严禁违章动火；严禁使用电炉，煤油炉、热得快等；禁止使用碘钨灯等大功率灯具烘烤衣物和取暖；严禁氧气瓶与乙炔瓶同置一车或同置一库；宿舍内不准乱接乱拉电线，不准架设裸导线，不准用铜丝或其他金属材料替代保险丝；照明灯不准超过60瓦；施工现场不准吸游烟。

8.3、乙方应当管理好施工现场的生产和生活资料，严禁乱拿乱用不属于乙方的生产和生活资料。

8.4、未经甲方同意，乙方任何人员不准将施工区域内的生产资料（即使是属于乙方的）买掉，违者作盗窃论处。

9、乙方应当将本协议书的条款及《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建（集团）公司施工现场治安保卫工作管理规定》的有关内容向所属人员进行宣传教育，使其思想重视，自觉遵守。

10、乙方应当确保施工现场所辖队伍的稳定。

11、凡乙方或乙方人员违反本协议有关条款的，根据情节轻重，甲方应当给予直接责任者批评教育，同时给予50~500元的经济处罚；由此而发生治安案件、刑事案件、火灾事故的，甲方应当扣除其交纳的治安消防安全抵押金20xx~10000元，并照价赔偿经济损失，直至追究负责人和法人代表的刑事责任。

12、工程结束后，双方应对本工程治安消防安全工作进行总结，甲方可对有功人员进行奖励。

13、以上协议如有未尽事宜，均按甲方对施工现场具体的治安消防安全要求在“其它”项中补充。

14、其它

15、本协议经双方单位签约即日起生效，至乙方全部人员、物资退场完毕时终止。

16、本协议一式肆份，甲、乙双方单位、保卫部门各执一份。

甲方：___________（盖章）乙方：___________（盖章）

负责人：_________负责人：____________

______年______月______日______年______月______日

消防施工合同协议书15

甲方:

乙方:

甲方在举办并委托乙方负责展馆室内国内标准展架搭建，经双方协商达成如下标准展架施工安全协议：

一、甲方和乙方在展览期间的一切活动，应共同遵守《中华人民共和国消防条例》、《北京市展览展销活动消防安全管理暂行规定》：认真贯彻执行“谁承办、谁负责”的原则。

二、甲方或由甲方委托的承办单位在规划展馆室内展位位置时，应主动征询乙方意见，并按乙方提出的具体意见修改和变更展位;

三、展览期间如遇突发情况，甲方应支持、协助乙方在具体标准展位展架方面的变更。

四、乙方按甲方提供的`图纸进行展馆室内国内标准展位展架搭建施工;

五、乙方在展馆室内国内标准展位展架搭建施工过程中，承诺使用专用展览铝合金展架、PVC复合板(展板);电线使用双层绝缘护套铜线、承诺标准展位内所用的地毯已经通过了北京市消防产品质量监督检验站认可(具体各项指标)见《检验报告》;

六、乙方在展览期间派专职人员专业电工在展览现场值班。展位展板搭建与墙壁间距不小于0.6米，高度不超过3.5米，展位内电气设施由专业电工进行安装并维护;

七、乙方在展览期间每天开馆、闭馆时，值班电工对所负责展位展架电线、电具进行例行检查，确保安全。

八、展览结束后，乙方负责清理现场;

九、此协议书一式三份，消防管理部门及甲乙双方各一份，盖章有效;

甲方代表签字

乙方代表签字

(公章)

(公章)_年_月_日_年_月_日

消防施工合同协议书1

委托方(甲)：

承包方(乙)：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的.施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：

一、工程范围：砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

二、质量及砌筑形态要求采用24墙砌筑，墙高2.2米，每6米一个承接墩，墩高2.4米，墩顶端要求形式按后附图。

量要求：

1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

三、计量及计价标准

1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。

2、增加墙墩按360mm厚，高度2.4米计，每米综合单价440元/m;

3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙(2.2米高)的延平米计价。

四、付款方式协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。

五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。

七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。

八、未尽事宜由双方协商解决。

注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。

甲方：云南华凌房地产开发有限公司

负责人：

日期：__年____月____日

乙方：

负责人：

日期：__年____月____日

消防施工合同协议书2

工程合同编号：

本协议编号：

为了确保施工现场治安、消防安全工作，根据中华人民共和国安全部第61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《上海市社会治安防范责任条例》以及《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建（集团）公司施工现场治安保卫工作管理规定》的要求，经双方协商，制定本协议。

甲方：

乙方：

1、1、本协议为 分（发）包《工程合同》的附件，与《工程合同》具有同等效力。

2、甲方委托书 为施工现场治安消防管理人。

3、乙方营业执照为 工程有限公司，单位法人代表或负责人 ,施工现场治安消防责任人 ,施工现场治安消防管理人 .乙方应当对施工现场的治安消防工作负责。

4、乙方在签定本协议的同时应当向甲方所属单位保卫部门履行下列义务：

4.1出示本单位符合消防要求的消防资格和施工现场治安消防管理人的岗位证件。

4.2交纳工程合同价的千分之一为施工现场治安消防安全抵押金。

4.3如实递交进场人员名册以及身份证复印件。

5、甲方所属保卫部门将乙方交纳的施工现场治安消防抵押金的30%统一用于施工现场治安消防安全的日常管理以及教育培训和表彰。

6、乙方应当积极组织参加千百万进城务工人员的岗位培训。

7、乙方在进场后应当去当地所属派出所登记办理有关手续，凡无身份证或来历不明人员一律不准进入施工现场，严防盲流和负案在逃人员混入。

8、乙方应当遵照《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建（集团）公司施工现场治安保卫工作管理规定》，管理所属施工区域和人员。

8.1乙方应对所辖人员进行法制宣传教育，制定治安管理规定，杜绝职工违法犯罪事件的发生；禁止在施工现场、醺酒、打架；宿舍内禁止男女混居；务工人员家属不准在工地留宿。

8.2乙方应对所属人员进行消防安全教育，制订防火措施，并按《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》配置消防器材；坚持动用明火审批制度，落实监护措施，严禁违章动火；严禁使用电炉；煤油炉、热的快等；禁止使用碘钨灯等大功率灯具烘烤衣物和取暖；严禁氧气瓶与乙炔瓶同置一车或同置一库；宿舍内不准乱接乱拉电线，不准架设裸导线，不准用铜丝或其他金属材料替代保险丝；照明灯不准超过60瓦；施工现场不准吸烟。

8.3乙方应当管理好施工现场的生产和生活资料，严禁乱拿乱用不属于乙方的生产和生活资料。

8.4未经甲方同意，乙方任何人员不准将施工区域内的生活资料（即使是属于乙方的）卖掉，违者做盗窃论处。

9、乙方应当将本协议的条款及《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建（集团）公司施工现场治安保卫工作管理规定》的'有关内容向所属人员进行宣传教育，使其思想重视，自觉遵守。

10、乙方应当确保施工现场所辖队伍的稳定。

11、凡乙方或乙方人员违反本协议有关条款的，根据情节轻重，甲方应当给予直接责任者批评教育，同时给予50-500元的经济处罚；由此而发生治安案件、刑事案件、火灾事故的甲方应当扣除其交纳的治安消防安全抵押金的全部，并照价赔偿经济损失，直至追究责任人和法人代表的刑事责任。

12、工程结束后，双方应对本工程治安消防安全工作进行总结，甲方可对有功人员进行奖励。

13、以上协议如有未尽事宜，均按甲方对施工现场具体的治安消防安全要求在“其它”中补充。

14、其它

施工现场使用的氧气瓶。乙炔瓶管理存放按市政二公司规定， 使用时一车一瓶。间隔五米以上。

15、本协议经双方单位签约即日生效，至乙方全部人员、物资退场完毕后终止。

16、本协议一式五份，甲、乙双方单位、保卫部门各执两份，鉴证部门一份。

甲方： 乙方：

单位名称： （盖章） 单位名称： （盖章）

负责人： 负责人：

日 期： 日 期：

公司主管部门： （盖章）

负 责 人 : （盖章）

日 期 :

消防施工合同协议书3

展览承办单位：（以下简称甲方）

展览场馆：（以下简称乙方）

甲方在举办并委托乙方负责展馆室内国内标准展架搭建，经双方协商达成如下标准展架施工安全协议：

一、甲方和乙方在展览期间的一切活动，应共同遵守《中华人民共和国消防条例》、《北京市展览展销活动消防安全管理暂行规定》：认真贯彻执行“谁承办、谁负责”的原则。

二、甲方或由甲方委托的承办单位在规划展馆室内展位位置时，应主动征询乙方意见，并按乙方提出的具体意见修改和变更展位；

三、展览期间如遇突发情况，甲方应支持、协助乙方在具体标准展位展架方面的`变更。

四、乙方按甲方提供的图纸进行展馆室内国内标准展位展架搭建施工；

五、乙方在展馆室内国内标准展位展架搭建施工过程中，承诺使用专用展览铝合金展架、PVC复合板（展板）；电线使用双层绝缘护套铜线、承诺标准展位内所用的地毯已经通过了北京市消防产品质量监督检验站认可（具体各项指标）见《检验报告》；

六、乙方在展览期间派专职人员专业电工在展览现场值班。展位展板搭建与墙壁间距不小于0.6米，高度不超过3.5米，展位内电气设施由专业电工进行安装并维护；

七、乙方在展览期间每天开馆、闭馆时，值班电工对所负责展位展架电线、电具进行例行检查，确保安全。

八、展览结束后，乙方负责清理现场；

九、此协议书一式三份，消防管理部门及甲乙双方各一份，盖章有效；

甲方代表签字：（公章）

乙方代表签字（：公章）

签约日期：_____年___月____日

消防施工合同协议书4

为加强现场施工（以下简称“现场施工”）的消防安全管理，保障现场施工顺利进行，依据相关法律、法规及有关管理文件规定，特制定本安全协议书。甲乙双方应共同遵守并履行相应权利与义务。

一、总则

1、甲方负责施工现场的统一管理，监督检查乙方的现场施工。

2、乙方应熟悉并能自觉遵守国家和当地政府有关各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

3、乙方必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。现场施工中使用的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效，切实保障现场施工工作人员的安全与健康。

4、施工现场必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

5、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照现场施工要求组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证现场施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

6、现场施工所用机械应当按照事先双方商定的位置和线路设置，未经甲方许可不得任意侵占其它场地。现场施工所用机械及工具进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。现场施工所用机械的操作人员必须依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

7、甲方应该在乙方进场之前保证施工现场适于乙方进行现场施工。乙方在现场施工时，应当设置明显的维保标志，进行适当的区域隔离；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。

8、施工现场发生的'安全生产事故的报告，应参照国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和当地生产安全事故报告和调查处理的相关规定。

二、甲方权利与义务

1、协助乙方了解甲方有关安全的制度及规定。

2、如果乙方施工人员不遵守、执行国家和地方政府、行业主管部门发布的法律、法规、规范、标准及各项规定而又没有适当理由的情况，甲方有权要求该施工人员立即离开。如果乙方发生生产安全事故，甲方有权立即终止与乙方的相关合作，今后不得由乙方承揽任何现场施工工作。

3、甲方有权进入施工现场，对施工许可证、施工项目和施工人员身份进行检查。检查时如发现有影响消防安全或与施工审批内容不符的行为，甲方有权要求乙方立即整改、停止工作或收取违约金（事先有这些此收取违约金的细则）。

三、乙方权利与义务

1、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按协议有关条款加强自身管理。

2、乙方在现场施工过程当中损坏物品的，由乙方照价赔偿或修复；如造成甲方其它损失的，乙方亦应予以赔偿。

3、乙方必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度，确保安全方案和措施得到实施；必须严格执行检查整改制度。乙方进场前，必须对所有施工人员进行安全教育；教育记录的复印件交甲方留档。

4、乙方必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保现场施工场所的安全，不得存在危及现场施工人员安全和健康的危险情况，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭现场施工可能发生的一切危险。乙方需要动火作业和临时用电，必须按照甲方的规定提前申请，经批准方可进行。

5、乙方应确保自带的各类现场施工的机械设备机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

6、乙方必须教育和约束自己的人员严格遵守施工现场安全管理规定。

7、乙方必须具备从事相关现场施工工作的有效专业资质证书，并应安排具备各相关工种上岗证和特种操作证的员工进行现场施工。

8、乙方确保所有乙方施工人员都参加了工伤保险。

四、生产安全事故处理

1、乙方如果发生生产安全事故，必须立即组织事故抢救，妥善保护事故现场以及相关证据，不得破坏事故现场、毁灭相关证据；乙方负责人必须在政府规定的时限内向事故发生地的安全生产监督管理部门报告。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自破坏事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。甲方应配合进行事故抢救，并提供一切便利条件。

2、乙方要积极配合甲方和政府主管部门对事故的调查和现场勘查。

3、乙方必须承担因为自身原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

4、乙方如果发生生产安全事故，甲方应协助乙方做好事故的善后处理工作。伤亡人员为乙方人员的，乙方应该直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，并确保不影响甲方的正常经营活动。如因善后工作不妥引起甲方经营受损，乙方应向甲方赔偿一切损失。

五、附则

1、因履行本协议产生的及与本协议有关的争议，双方应协商解决，协商不成的双方同意向维保工作所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本协议甲、乙双方加盖各自公司公章后立即生效。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

消防施工合同协议书5

甲方：

乙方：

一、目的

为了保证施工现场的'安全，明确双方的责任，更好地配合工作，特签订本协议。

二、施工项目：

三、施工地点：

四、施工时间：

五、协议内容：

1、所有施工人员必须严格遵守物业公司制定的各项管理制度。

2、施工人员必须着装整齐，不得赤身、赤足、穿拖鞋，不准吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾，不得高声喧哗、打闹，绝对禁止、酗酒、打架斗殴等。

3、乙方应确保不会对施工现场内原有设施、设备及装修造成任何损坏或污染，否则乙方承担全部后果与责任。

4、乙方对施工现场安说全生产有全面责任，由于乙方责任造成安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，均由乙方承担相应的事故责任和经济责任。

5、由乙方原因造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

6、本协议有效期自施工人员进入施工现场之日起至工程结束。

7、本协议自签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

消防施工合同协议书6

发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

总承包方：___________________，以下简称乙方

分包方：_____________________，以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：___________________有限公司一期消防工程

2.设计单位：______________________________________

3.工程地点：______________________________________路

二、各方职责

甲方：______________________________________

乙方：______________________________________

丙方：______________________________________

技术文件和承包范围：________________________

技术文件：__________________________________

1.(一期工程)施工图

2.建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第______号

3.施工图审查报告

4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书)

承包范围：

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

1.总包管理费3% 。

2.市场价格风险调整的不可预见费用 。

3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

4.设计变更调整的费用(以提供的.技术文件为依据) 。

5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6.对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7.涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

1.工期要求：

主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条质量要求和评定标准

1.质量要求：合格并符合消防和设计要求2.评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条安安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第六条工期、质量保证金

1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。

2.项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第七条工程价款及支付方式

1.房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元;

2.丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);

3.房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付;

4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

6.接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

第八条工程质量保修保修期为二年。

在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第九条违约责任及处理

1.工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

2.质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3.安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4.自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

5.丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

第十条其它

1.丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

3.施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4.甲乙丙方同意

本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

5.本协议履行地为本工程所在地。

6.本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：__________________代表：__________________

乙方：__________________代表：__________________

丙方：__________________代表：__________________

_______年______月_____日

消防施工合同协议书7

甲方:

乙方:

甲方在举办并委托乙方负责展馆室内国内标准展架搭建，经双方协商达成如下标准展架施工安全协议：

一、甲方和乙方在展览期间的一切活动，应共同遵守《中华人民共和国消防条例》、《北京市展览展销活动消防安全管理暂行规定》：认真贯彻执行“谁承办、谁负责”的原则。

二、甲方或由甲方委托的'承办单位在规划展馆室内展位位置时，应主动征询乙方意见，并按乙方提出的具体意见修改和变更展位;

三、展览期间如遇突发情况，甲方应支持、协助乙方在具体标准展位展架方面的变更。

四、乙方按甲方提供的图纸进行展馆室内国内标准展位展架搭建施工;

五、乙方在展馆室内国内标准展位展架搭建施工过程中，承诺使用专用展览铝合金展架、PVC复合板(展板);电线使用双层绝缘护套铜线、承诺标准展位内所用的地毯已经通过了北京市消防产品质量监督检验站认可(具体各项指标)见《检验报告》;

六、乙方在展览期间派专职人员专业电工在展览现场值班。展位展板搭建与墙壁间距不小于0.6米，高度不超过3.5米，展位内电气设施由专业电工进行安装并维护;

七、乙方在展览期间每天开馆、闭馆时，值班电工对所负责展位展架电线、电具进行例行检查，确保安全。

八、展览结束后，乙方负责清理现场;

九、此协议书一式三份，消防管理部门及甲乙双方各一份，盖章有效;

甲方代表签字

乙方代表签字

(公章)

(公章)_年_月_日_年_月_日

消防施工合同协议书8

甲方：______有限公司

乙方：______有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、互惠的原则，经甲、乙双方协商达成协议如下：

一、工程概况：

1、建设地点：利民开发区南京路

2、建设项目：高层住宅楼G1、G2

3、建筑面积：约29000平方米

4、建筑结构：框架，层数17层

5、承包形式：包工包料

6、发包总价格（固定一口价）：130万元

7、消防工程承包范围（以消防水、消防电图纸所包含的全部内容为准）。

消防水包括：

1）消火栓及消防水泵结合器的安装。

2）管道和阀门安装、套管及支架制作安装。

3）防腐、刷油。

4）消防栓系统调试。

5）玻璃钢高位水箱、气压水罐成套增压设备及附件安装（材料甲供，乙方安装）。

消防电包括：

1）事故照明、应急照明、标志灯、诱导灯。

2）电梯井内照明、插座。

3）双电源箱内含的工程量。

4）探头、广播、电话、联动、报警、消防报警、手动报警。

5）电梯、风机的电缆敷设、安装。（电梯甲供）

6）外网去消控中心的所有控制电缆安装。（材料甲供）

7）消控中心控制器安装、调试（控制器甲供）。

8）消控中心内的静电地板主材及安装。

9）电井内桥架（消防专用）。

8、质量标准：合格。

9、工程工期：20______年10月15日开工，20______年10月30日全部竣工并交付使用。

二、甲方责任权利

1、甲方将建设工程发包给乙方施工。

2、电源总箱由总承包单位负责设置，由电源总箱往楼内引的电缆及电箱的铺设、管理、使用和维修工作由乙方负责；甲方对乙方的安全用电有检查及经济上的制裁权。

3、甲方有权对乙方的施工质量和施工进度进行检查和监督，有权对乙方在工程施工中所用材料的质量进行检查，抽检不合格所发生的返修及各项相关费用均由乙方承担，工期不予顺延。

4、甲方在工程施工中可以更改工程设计图纸，乙方应按照更改后的图纸施工。

5、甲方统一规定施工现场和分担区的现场布置并组织施工。

三、乙方责任权利

1、在工程施工期间，乙方必须严格按照国家和地方颁发的相关法律、法规、规范、标准、技术规程、施工图纸、已批准的施工组织设计等组织施工、验收，严格遵守安全操作规程，安全生产、文明施工。在施工现场设置专职安全员，负责现场的安全教育，安全保护。因为乙方原因发生的一切质量、人身安全事故，全部责任由乙方自行承担；乙方应对分包单位加强管理，分包单位发生的人身安全事故，乙方承担连带责任。

2、乙方负责办理建设工程所需的审批手续。乙方承包的工程，未经甲方同意，不得自行转包，否则甲方有权解除合同，并将乙方清出现场。

3、乙方负责办理消防工程的竣工报竣及手续，并承担由此发生的费用。消防部门正常收取的费用由建设单位负责交纳。

4、乙方应按甲方规定，设置乙方管理人员临时宿舍、办公室及自行施工区域的临时道路及其他临时设施等。现场办公区设置按甲方要求的统一标准执行，费用自理。工人生活区甲方要求设置在施工现场以外，发生的费用自理。

5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、场地树木因乙方原因造成的破坏，所发生的各项费用均由乙方承担，并负责维修。

6、未经甲方允许，乙方不可就施工图纸问题直接与设计院沟通。

7、施工过程中所使用的主要材料由甲方、监理、乙方三方进行现场“封样”后，材料方可进场。

8、已竣工工程未交付甲方之前，乙方按约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

9、每个月25日前向甲方提供月工程进度计划报表。

10、现场文明施工按甲方要求进行布置，做到符合要求。

四、工程款（进度款）支付

支付方式：现金付款50%，抵房50%，顶账商品房价格随甲方现行市场定价表执行，抵账商品房在乙方应拨付工程款的前3天由甲方提供房源表，乙方在房源表中选择。工程总造价130万元计算，甲方代扣代缴劳保统筹2.99%及税金3.44%，上级主管部门如需缴纳定额测定费、失业保险等费用由乙方缴纳。

1、土建主体完工后，消防穿线管工程完工，经甲方验收合格后拨付15万元现金。

2、消防管道安装完毕，经甲方验收合格后拨付25万元现金。

3、电缆桥架及设备全部施工完毕调试合格达到使用功能，经甲方验收合格后拨付工程总造价25%的房源。

4、消防工程全部验收完毕后（指国家的消防验收部门），竣工结算后留工程总造价5%的质保金后拨付剩余部分现金及房源。

5、留总造价5%质保金（现金），工程无质量问题二年后无息返还给乙方。

6、水费：按有关规定由乙方承担全部费用。

7、电费：由建设单位与供电局结算，乙方挂表（含变损、线损负担），由甲方统一核算金额并在乙方的进度工程款中扣除。

8、农民工保障金在工程竣工前乙方负责提供证明，如提供不出证明，甲方在工程尾款中扣除，如在施工过程中乙方原因动用保障金，甲方将在总造价中扣除。

9、施工环境污染应由乙方在规定时间内办理，不得因手续办理不及时影响工程进度，造成的损失由乙方承担。

10、当期付款前须由甲方对其工程质量进行验收确认合格后，乙方填写拨款申请并加盖公章，应附有经甲方确认的形象进度结算书。以上资料经甲方工程师、主管领导签字后，按相关程序付工程款。

11、发生的冬季维护费用及看护费用等由乙方承担，甲方不负担此项费用。

五、材料供应

1、乙方负责采购材料的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，乙方对材料质量负责，外地产品还须提供准入证。

2、乙方采购的材料与设计或标准要求不符时，乙方应按照甲方及监理工程师要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3、乙方采购的材料在使用前，应按甲方及监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

4、监理工程师发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除设备或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

5、消防工程使用的管材、阀门、电器元件等由乙方负责提出厂家、提供样品，经甲方同意封样之后材料才能进入现场，甲方按封样的样品验收。

6、甲供材料明细如下：

消控中心控制器（甲供材乙方安装）

气压水罐成套增压设备（甲供材乙方安装）

玻璃钢水箱（甲供材乙方安装）

外网去消控中心的控制电缆（甲供材乙方安装）

电梯（甲供材厂家安装）

六、工程施工中所采用的材料甲方的标准要求。

消防工程使用材料标准：必须使用符合国家标准的材料，并且在材料进场前需经甲方同意认可质量后才能进入现场使用。

七、质量保修

乙方应按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

1、消防工程为2年质保期；

2、保修期从工程竣工验收合格之日起计算。如发生质量问题乙方应当接到保修通知时起24小时内派人到现场并且7天内派人保修，若不能及时到现场保修，甲方可以另行委托其他单位保修，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方另行支付，并处以2—5倍罚款。

3、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5、质量保证金5%预留期为2年，待保修期满后，甲方会同乙方按照协议约定的内容进行核实。如无异议，甲方应当在核实后14日内将保证金返还给乙方，不计利息。工程质量保证金的其他事宜按《建设工程质量保证金管理暂行办法》相关规定执行。

八、违约与争议

1、乙方未按照约定提交甲方批准的施工组织设计进场施工的，甲方可以解除合同，按甲方要求进行处理。

2、乙方未能按照本合同约定的'工期完成工程形象进度的，由于乙方原因造成工期延误，每拖延一天支付合同价款的1‰，超过7个工作日，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失；由于甲方原因工期延误，甲方不承担任何连带经济责任。

3、乙方若无故停工三天以上、或未经甲方同意擅自改变设计，并造成严重后果的，乙方承担违约责任，向甲方支付工程总造价5%的违约金，甲方有权解除施工合同，乙方在甲方提出解除施工合同五日内撤离施工现场，并承担由此给甲方造成的全部经济损失。

4、因乙方原因不能按本协议约定的竣工日期竣工将工程交付甲方使用，乙方应赔偿给甲方造成的全部直接和间接的经济损失（包括购房人不能按商品房买卖合同约定时间进户的全部经济损失），并且每延期一天乙方须另向甲方支付违约金人民币贰万元。

5、工程竣工验收后，但未达到约定的标准，经甲方同意，须向甲方支付合同总价款5%的违约金；竣工验收未达到国家规定的质量标准的，应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6、如甲方不能按协议约定的条款拨付工程款，由此给乙方造成的损失由甲方负责，工期可以延误，并承担相应违约责任。

7、乙方应保证具有施工本工程的资质，如因乙方资质原因影响验收等问题，乙方负全部责任。

九、其它

1、乙方承包期间对外所发生的债权、债务、盈亏均由乙方自行承担。

2、要求施工企业开具税务外管证明。

3、协议生效：本协议一式四份，双方各执两份，具有同等效力。

十、本协议未尽事宜另行商定。

甲方：________（盖章）乙方：________（盖章）

甲方代表：________（签字）乙方代表：________（签字）

20______年3月27日

消防施工合同协议书9

建设（监理）方：xx有限公司 (以下简称甲方)

施工总承包方：xx有限公司 (以下简称乙方)

为确保xx施工改造及装饰工程的顺利完成，依据国家、北京市的有关规定，特签订本安全协议书。

1、贯彻消防“谁主管，谁负责”的工作原则，乙方须认真执行北京市消防条例和政府关于北京市建设工程施工现场消防安全管理规定(第84号令XX年)第四条规定：“施工现场的消防安全由施工单位负责”。甲、乙双方应共同督促施工单位做好消防安全工作。乙方要组建安全领导小组，全面负责施工现场的安全工作。

2、乙方在本协议签订三日内，必须向当地公安消防机构申报，经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后，方可继续进行施工。

3、乙方须在三日内到北京市消防局领取并如实填写《北京市建筑工程施工现场消防安全审批表》、《北京市建筑工程现场消防安全审核备案表》，并将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案及现场治安措施方案一并报市公安消防监督机构审批。

4、乙方对进驻施工现场人员须进行严格审查，并负全部责任，做好对施工人员的法律、法规、及消防安全教育，严格遵守甲方及长城饭店的各项安全规定。

5、乙方与各分包及班组应签订安全协议书，专业施工队应与每个进场的工人签订安全协议。施工现场实行逐级防火责任制。乙方应组成现场安全保卫组，制定施工现场各项安全制度和措施并张贴在施工现场，负责施工现场安全管理。甲方负责施工现场防火安全的监督检查。

6、施工单位每天收工后，乙方须留有一定的保安人员，负责施工现场的消防安全，因乙方安全检查员不到位，经甲方查出，将对乙方进行人民币100元罚款。

7、施工现场由乙方负责配备abc干粉灭火器及其它消防器材设施，乙方防火负责人对施工人员进行消防知识和器材使用的培训。长城饭店保卫部可协助，做到未经安全培训的人员不得上岗，违者甲方将对乙方负责人处以人民币100元罚款。

8、施工前，乙方应对进场施工人员办理施工出入证，施工人员佩带后，方可进入施工现场，尤其对特殊工种应严格把关。

9、施工单位使用的电气焊设备须甲方及长城饭店专业人员检查认可后，方可投入使用。

10、施工期间严格管理明火作业。动火前，由长城饭店现场消防管理人员办理“动火证”，长城饭店消防专职人员和乙方保安人员到现场查看后，方可动用明火。动火人必须先清理现场可燃物和易燃物并持有特殊工种操作证，设看火人，配备必要的灭火器、水桶。严禁非焊工操作。违者甲方或长城饭店保卫部将根据实际情况对乙方进行罚款或其它处理。

11、施工中必须使用的易燃、易爆物品，要设专人负责，建立领用制度，妥为保管，严禁乱扔、乱放，本着当日用多少，取多少的原则，严禁在作业场所分装、调料、储存及交叉作业。

12、施工单位的`工程用料，须建立严格的管理制度，物料进出饭店要有严格手续，主动接受保安人员的查验，施工现场所用材料、工具等，由乙方自行组织力量进行看管，如有丢失甲方不负任何责任。

13、甲方认为施工现场存在重大隐患，有权责令停工整改，停工期间所造成损失及工程进度滞后，由乙方自己负责和承担。

14、施工单位必须对施工人员进行安全教育，按操作规程文明进行施工，施工中发生的伤害事故，均由施工单位自负。

15、施工单位在施工期间，因不遵守消防安全制度造成火警、火灾事故，甲方将追究当事人和乙方负责人的责任，并由乙方赔偿一切经济损失，重大事故应报有关部门处理。

16、施工中，乙方施工人员损坏消防设施、设备，应照价赔偿。其赔偿物品与饭店现设备型号、功能一致；故意损坏者，除赔偿物品外，还要处以罚款。

17、施工中需改动消防报警设备及消防水系统时，应提前一天向长城饭店保卫部申报，不得擅自移动，违者对乙方施工单位处以200元罚款。

18、明确施工现场若干规定如下：

18.1全部工作人员应佩戴出入证（胸卡），无证者不得入场。

18.2进入现场应戴安全帽，无帽者不得入场，入场后不戴安全帽者罚人民币100元。

18.3施工现场严禁吸烟，甲、乙双方负责检查。违者第一次罚人民币100元，第二次罚人民币300元，第三次罚人民币500元并逐出场。如发现某专业队施工现场地面有烟头，双方检查人员均有权对该专业队进行十至五十元的罚款。

18.4场地内严禁大小便，违者第一次罚人民币100元，第二次罚人民币300元，第三次罚人民币500元并逐出场。

18.5现场严禁打闹、斗殴、喝酒，违者罚人民币100元。

18.6现场除管理人员外不得使用手机，违者罚人民币50元。

18.7施工单位所需要的临时电源、水，须经乙方工程部提出书面申请，并报长城饭店保卫部备案；由乙方工程部电工指定配电盘，电源线须用双护套线接通使用；未经乙方许可私自拉临时线路，私接电源，甲方及长城饭店保卫部将对当事人进行100元的罚款，对施工负责人进行200元的罚款。如造成损失由乙方负责。

18.8现场不得使用未准许使用的工具，如须使用火药枪（射钉枪）、高压枪、钉水栓，切割机等，乙方须提前一日申请，许可后方可使用。违者罚人民币100元。

18.9乙方特殊工种需持证上岗，如须进行电气焊、喷灯等明火作业，应提前取得长城饭店动火证，配备看火人员、消防器材后方可进场规范作业，违者罚人民币300元，第二次罚人民币1000元，第三次罚人民币5000元并没收设备工具。

18.10施工现场废弃物乙方应按指定地点存放并及时清走，违者将进行200元的处罚。

19、乙方在施工全过程应认真贯彻执行国家、北京市有关安全生产、文明施工的相关政策、法规与规定，认真贯彻执行《建筑施工安全技术规范》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》；坚持做到“安全工作五同时”，即在“计划、布置、检查、总结、评比”施工生产的同时“计划、布置、检查、总结、评比”安全工作。真正做到预防为主，杜患未然。

20、乙方应认真贯彻执行北京市《建设工程监理规程》和相关的规定，在今后施工全过程，按照施工监理程序开展工作，认真对待甲方（监理方）提出的整改要求，对监理通知及会议纪要所提问题及时整改、消项，切实做到各项工作（含安全工作）的预控和过程控制。

21、此协议书一式三份，各持一份。

甲方单位（签章）： 乙方单位（签章）：

XX年1月30日 XX年1月30日

消防施工合同协议书10

发包方：_________有限公司以下简称甲方

总承包方：________以下简称乙方

分包方：_________以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：______有限公司一期消防工程

2.设计单位：

3.工程地点：______路

二、各方职责

甲方：___________乙方：___________丙方：___________技术文件和承包范围

技术文件：

1、(一期工程)施工图

2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第号

3、施工图审查报告

4、(二期工程)消防系统图

5、投标文件(预算书)

承包范围：____________

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总____万元(其中包括如下费用)。

1、总包管理费3%

2、市场价格风险调整的不可预见费用

3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

4、设计变更调整的'费用(以提供的技术文件为依据)

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

1、工期要求：

主厂房：____________天(到年______月______日止)起始时间要明确

展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条质量要求和评定标准

1、质量要求：合格并符合消防和设计要求

2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条安全生产规范执行

必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第六条工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金____万元(其中质量保证____万元，工期保证____万元，文明、安全保证____万元)。

2、项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证____万元。

3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第七条工程价款及支付方式

1、房屋结____天，甲方支付给丙____万元；

2、丙方支付给乙方总包管理____%____万元)；

3、房屋结顶后，按每月完成工程量的__%支付；

4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的__%；

5、余____万元(其____万元作为工程保修金)，在满一年后支____万元____万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

6、接受工程价款的

单位名称：____________

帐号：____________

开户银行：

第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第九条违约责任及处理

1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约____万元。同时每逾期一天再按每个单体工程____元/天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺____万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、安全文明：符合国家和市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿____万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金____元/天计取。

5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每____元/次。

第十一条其它

1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：___________乙方：___________丙方：___________

代表：__________代表：__________代表：____________

______年______月______日

消防施工合同协议书11

一、总则

1.1 本工程技术协议书适用于__________________发电有限责任公司2×330MW机组全厂消防保安电源改造的技术要求。

1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4本技术协议书经甲、乙双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5本技术协议未尽事宜，由甲乙双方协商确定。

二、工程概况

__________________发电有限责任公司全厂消防保安电源改造，更换主厂房、外围系统消防就地控制柜，并敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。脱硫4楼电子间UPS电源更换。

三、施工范围

1、本工程包括主厂房和外围消防系统控制箱更换，旧控制箱拆除，新控制箱安装， UPS(40KVA)电源及辅箱更换。详见附件一。

2、锅炉房0米照明改造、汽机—4米、升压站加装事故照明，详见附件二

3、施工量总计

编号工作内容数量备注

1控制箱更换2个旧控制箱拆除，新控制箱安装。

3镀锌扁铁敷设50米50米30*3用于到就地箱体。

4电缆敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。电源电缆、远方控制电缆接线，信号及指令电缆对线。

5UPS电源更换40KVA UPS电源1台，辅箱1台。旧UPS电源拆除，新UPS电源安装就位。

8调试2台消防水泵控制箱、1台UPS一二次回路调试

4、严格按照技术规范要求施工及验收。

5、确保安全生产，现场必须文明施工。

5、工程资料随工程进度报验，竣工资料在竣工后一个月之内交付。

四、施工技术方案及技术要求

1、总体施工技术要求

通过更换控制箱，新增加保安电源，满足主厂房和外围系统消防水泵房双电源供电需求，达到消防系统两路相互独立电源可靠供电和远方控制的目的。脱硫UPS电源更换，达到脱硫系统具备可靠备用电源的目的。

2、材料质量要求

本工程甲方只提供双电源自动转换控制柜、电缆、接地扁铁，其他材料镀锌管等辅材和耗材由乙方提供，必须保证材料质量满足工程的需要。

乙方辅材质量要求

编号材料名称技术要求厂家品牌备注

1电缆保护管电缆防护管内铁骨厚度不低于1.5MM

2镀锌管DN50、DN50、50米

3管接头、箱接头

4镀锌螺栓

5电缆牌

6控制柜支架

7电缆桥架20米

注：对表中未提及的辅材及耗材的材料要求按照较高标准执行

3、技术要求

3.1、控制箱安装

3.1.1主厂房及外围系统控制箱更换2个，1台双电源自动转换控制柜，1台稳压泵控制柜，两台控制柜用电缆连接，控制柜接地必须明显可靠。双电源自动转换控制柜采用落地式安装，焊接金属支架，支架与地面连接牢固可靠，双电源自动转换控制柜焊接在金属支架上，焊接牢固可靠，有明显焊接点。稳压泵控制柜采用挂壁式安装，控制柜与墙体国定可靠牢固。

3.1.2拆除的两台控制箱必须喷漆控制箱门损坏的进行更换，控制箱门统一更换合页、门箱把手，合页和把手必须采用上海生久品牌。

3.1.3电缆接线必须采用合格的电缆鼻子，压接紧固，电缆鼻子终端热缩黄绿红蓝标识终端头

3.1.4控制箱的电源电缆保护软管全部进行更换，电缆软管长度不超过2米，保持自然弧度，电缆进箱处不可持力，超过2米的必须更换为镀锌管，电缆软管与镀锌管的`接头处必须采用管接头，电缆软管与箱体的结合处必须采用箱接头。

3.1.5控制箱的镀锌管必须由花角铁固定在墙面上，花角铁和镀锌管由U型管固定，原先焊接的等不合格的必须更换，不准出现镀锌管与角铁焊接现象。

3.1.6电缆镀锌管、花角铁等必须喷涂白色漆。

3.1.7控制箱电源电缆必须挂电缆牌

3.1.8因控制箱更换造成的墙体或钢梁的安装痕迹必须清除和覆盖

3.1.9接地扁铁焊接面符合规范要求，焊接面刷防腐漆，扁铁刷黄绿间隔色环

3.1.10箱体与接地扁铁链接用25平方接地独股线，两端压接电缆鼻子，电缆鼻子压接必须镀锡。

3.2、UPS电源更换

3.2.1旧UPS电源箱拆除，并运送至指定位置。

3.2.2新UPS电源箱安装，并接线，及整体调试工作。

4.各工序流程及主要施工方法

4.1工序流程

施工中采用以下流程

4.1.1旧控制箱拆除→电缆整理→镀锌管整理、喷漆→电缆保护管更换→新控制箱安装→电缆接线、调试

4.1.2旧UPS电源箱拆除→电缆整理→镀锌管整理→新UPS电源箱安装→电缆接线、调试

4.2施工方法

4.2.1确定检修控制箱及其对应的电源开关的位置。

4.2.2控制箱安装

4.2.3电缆敷设

4.2.4 检查绝缘，电缆做头并接线

4.3电缆管预制：管口无毛刺及尖锐棱角，电缆管弯制后，弯扁程度不大于电缆管外径的10%(电缆管内径/电缆外径)不小于1.5。

4.3.1电缆管安装：每根电缆管的弯头不超过3个，直角弯不超过2个，电缆管的直埋深度不小于0.7m,人行道下敷设不小于0.5m。

4.3.2电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定。电缆管连接(套管或丝扣连接)时，连接长度不小于2.2倍电缆管外径。

4.3.3当线路明配时，弯曲半径不宜小于管外径的6倍；当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 。

4.3.4保护管的连接、防腐应符合规定。

4.4控制电源箱安装规定

控制箱的安装方式分为：双电源自动转换控制柜采用落地式，稳压泵控制柜采用壁挂式。

稳压泵控制柜的安装高度为 1.2-1.5m，双电源自动转换控制柜20-30cm

弹性密封垫和金属垫圈齐全，金属垫片厚度不小于2mm

5、电缆终端头的制作安装

5.1材料要求

5.1.1电缆终端头套、塑料带、线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌等材料必须符合要求，并具备产品出厂合格证。

5.1.2塑料带应分黄、绿、红、淡蓝四色，各种螺丝等镀锌良好。

5.1.3地线采用裸铜软线，截面不小于10mm2，表面清洁，无断股现象。

5.2施工条件

5.2.1电气设备安装完毕，室内空气干燥。

5.2.2电缆敷设并整理完毕，核对无误。

5.2.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。

5.3操作工艺

5.3.1工艺流程

测量电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆接线鼻子→与设备连接

5.3.2遥测电缆绝缘

选用500V摇表，对电缆进行遥测，绝缘应在5MΩ以上，遥测完毕对芯线分别对地放电。

6.电缆管及电缆敷设

6.1电缆管的加工

6.1.1电缆管不应有穿孔裂缝和显著凸凹不平，内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀，在易受机械损伤和受力较大处直埋时应采用足够强度的钢管。

6.1.2电缆管的加工应符合下列要求

1)管口无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

2)电缆管在弯制后，不应有裂纹和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%，电缆管的弯曲半径不应小于所传入电缆的最小允许弯曲半径。

3)电缆管应在外表涂防腐漆。

4)电缆管的内径与电缆外径之比不小于1.5。

5)每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。

6.2电缆管的连接应符合下列要求

金属电缆管连接应牢固，密封应良好，两管口应对准，套接的短套管接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍，金属电缆管不宜直接对焊。

6.3引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出，并列敷设的电缆管口应排列整齐。

6.4利用电缆的保护钢管作接地线时，应先焊好接地线，有螺纹的管头处，应用跳线焊接，并敷设电缆。

6.5对所有电缆按热工要求进行敷设，做好标示，并按热工专业分配的信号通道进行接线，完毕后，热工专业进行验收。

6.6电缆的敷设一般规定、

1)电缆敷设前应按下列要求进行检查

a. 电缆通道畅通，排水良好，金属部分防腐层完整。

b.电缆型号、电压、规格应符合设计。

c.电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断，直埋电缆应经试验合格。

d. 电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

e. 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

f.电缆敷设时，不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

五、质量保证

质量标准应参照《电气设备安装技术标准》，并按照其要求严格执行。

六、工期要求(请尽可能详细)

施工工期为：UPS电源更换计划工期为物资到货后1日内完工。

控制柜箱改造安装计划工期为控制箱及电缆到货后10日内完工。

施工工期保证措施：

1 组织措施

乙方成立专门的现场协调小组，成员由公司领导、技术负责人等组成，全面负责现场各方面工作的组织协调。

2 安装队选择

组织一支由经验丰富、技术过硬的主力安装队员组成的安装队伍，施工现场管理采取项目经理负责制，配备相应的施工负责人、技术负责人等管理人员。

3 物料准备

乙方应根据施工进度安排，提供详细的物料使用计划，根据各种物资的需求量计划，分别落实货源，安装运输和准备，使其满足连续施工的要求。

七、乙方职责

1 乙方保证所有工作人员具有工作资质，符合工程要求。

2 乙方在开工前应编制安装工程的检修项目和工作计划，制订详细的施工进度表，并严格按施工进度表完成工程范围内设备的安装工作。

3 甲方开工时间确定后，乙方应立即组织专门的检修队伍按甲方要求时间进入现场开工，以保证安装工作的全部如期完成，并指派专职工程技术人员负责监督施工质量。

4 乙方必须自备检修工作所需的施工器具、安全工器具、消耗性辅助材料。

5 乙方必须遵守甲方厂规和安全规定，无条件接受甲方有关部门的监督、管理，甲方有权责成施工单位停工整顿，由于停工整顿而影响的施工工期由乙方负完全责任。

6 乙方在施工过程中要严格执行甲方关于文明生产的有关规定，工作现场备品备件、材料摆放整齐，现场干净整齐无杂物，工作结束时做到工完、料尽、场地清。

7 乙方要严格保证按技术要求施工，不得随意降低质量标准。

8 乙方负责施工现场安全工作。施工过程中因乙方原因造成的设备损坏、人身伤亡全部由乙方负责。

9对不符合要求的配电箱，乙方应按照甲方要求无条件更换

10 施工包括箱体的装配及安装，电缆的敷设，电缆保护管的安装、开关铭牌标示

11 严格遵守《电气设备安装统一标准》的各项规章制度，按照有关安全法规和本公司制定的《安全生产管理条例》《安装设备安全操作规程》组织施工，加强安全意识，确保施工安全。

12 安装现场必须悬挂各种安全标记、警示牌、严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏，接地线和标志牌。

13 进入施工现场一律佩带好安全帽，穿好工作服，工作鞋，上高空必须佩戴好安全带，安全防护用品，应检查其可靠性。

14 按行业安装标准，安装图及安装说明书安装。

15 自施工结束一年内，所安装设备出现任何质量问题由乙方负责维修或更换

16 接到甲方通知时应及时进场，做好安装前期准备工作。

17 认真做好安全，防火工作，安全用电，文明施工，施工现场整洁有序。

18 施工现场产生的垃圾由投标方运至厂外，自行处理。

19 施工队伍组织配置应保证节点工期进度，如不能满足应按甲方要求增派人员。

八、甲方职责

1安装期间指派一至二名专职人员协调安装工作，监督安装安全和质量，以确保安装工期。

2 甲方对安装设备进行设计变更，应出具书面通知。

3 提供乙方在施工期间所需用电。

九、验收标准及方式

十、其它事项

本技术协议与双方所签相关技术服务合同具有相同效力。

本协议正本一式八份，甲方柒份；乙方壹份，具有同等法律效力。盖章即刻生效。

附件一：控制箱施工明细

编号控制箱位置处置方案接地电缆敷设

11号汽机房0米东北角消防水泵房内更换双电源自动转换控制箱接地合格，刷漆，接地扁铁30米原主厂房消防水泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设两路电源电缆，两路电源敷设路径相互独立，不可重叠。电源分别从公用PC段(120米)和保安PC段取(180米)，接至新加装双电源自动转换控制箱。

21号汽机房0米东北角消防水泵房内更换稳压泵控制箱接地合格，刷漆，接地扁铁5米原主厂房稳压泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设一路电源电缆(10米)，由新加装双电源自动转换控制箱内分接开关引出，接至稳压泵控制箱。

3脱硫楼北侧外围区域消防水泵房内接地合格，刷漆新敷设一路电源电缆至双电源自动转换控制箱，电源从卸煤PC段引出(500米)。电缆由现有桥架敷设至消防水泵房内需架设一段电缆桥架。

附件二：UPS电源更换

编号现有照明存在问题安装位置安装数量接地备注

1UPS电源更换脱硫楼4楼电子间1接地合格，刷漆

本页为签字盖章页，无正式内容。

甲方： __________________发电有限责任公司乙方：___________

甲方代表：________ 乙方代表：____________

日期：__日期：______

甲方盖章：_________ 乙方盖章：_________

消防施工合同协议书12

发包方：

有限公司

以下简称甲方

总承包方：

以下简称乙方

分包方：

以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：

有限公司一期消防工程

2.设计单位：

3.工程地点： 路

二、各方职责

甲方：

乙方：

丙方：

技术文件和承包范围

技术文件：

1、(一期工程)施工图

2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第 号

3、施工图审查报告

4、(二期工程)消防系统图

5、投标文件(预算书)

承包范围：

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条 工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价

万元(其中包括如下费用)。

1、总包管理费3%

2、市场价格风险调整的不可预见费用

3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条 工期要求和开工日期

1、工期要求：

主厂房： 天(到 年 月 日止)起始时间要明确

展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条 质量要求和评定标准

1、质量要求：合格并符合消防和设计要求

2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条 安全生产规范执行

必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条 材料、设备的.采购、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第六条 工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元)。

2、项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。

3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第七条 工程价款及支付方式

1、房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元;

2、丙方支付给乙方总包管理费 %(

万元);

3、房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付;

4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;

5、余款 万元(其中 万元作为工程保修金)，在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

6、接受工程价款的

单位名称：

帐号：

开户银行：

第八条 工程质量保修

保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第九条 违约责任及处理

1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，

万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、安全文明：符合国家和 市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按

元/天计取。

5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。

第十一条 其它

1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

丙方：

代表：

代表：

代表：

年 月

日

消防施工合同协议书13

为了加强管理，增强安全意识，自我保护意识，不发生死亡事故，工伤事故，火灾险情，特制定此协议：

1、各施工队所属各工种，要认真学习，严格遵守执行安全技术操作规程，模范遵守安全生产规章制度。

2、积极参加各种安全活动，认真执行安全交底，不违章作业，服务安全人员的`指导，施工人员进入施工现场，必须配戴安全帽。

3、发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助，互相监督，对新工人要做好进场三级安全教育。

4、对不安全的作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。

5、保证此项目不发生死亡事故、工伤事故、火灾事故及治安交通事故。

6、如发生死亡和交通事故后，应立即保护好现场，立即上报，协助有关上级部门搞好调查。

7、施工现场必须有负责人在现场负责安全施工，以便处理突发事件。

8、严禁施工人员酒后作业。

9、对特殊工种施工作业人员必须持证上岗，如无证者严禁施工作业。

10、施工现场禁止吸烟，不赤臂，不穿拖鞋施工。

11、施工现场不随便乱动电器设备，不乱拉乱接电线，工作需要时找领导或专业技术人员，不得乱动消防设施、消防器材及材料。

12、不参加，不打架斗殴，不吸毒、不酗酒闹事。

有下列情形，根据具体情况对当事人进行处罚：

1、施工现场偷盗行为，按偷盗物价格的2倍进行处罚；

2、管理人员进入施工现场有违章行为，处以2倍罚款；

3、不服从现场管理规定，一星期内累计三次者，将开除此工地。

建设单位： 施工单位：

签字： 签字：

年 月 日 年 月 日

消防施工合同协议书14

发包方：_____________有限公司，以下简称甲方

总承包方：___________________，以下简称乙方

分包方：_____________________，以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

1。工程名称：___________________有限公司一期消防工程

2。设计单位：______________________________________

3。工程地点：______________________________________路

二、各方职责

甲方：______________________________________

乙方：______________________________________

丙方：______________________________________

技术文件和承包范围：________________________

技术文件：__________________________________

1。（一期工程）施工图

2。建筑工程消防审核意见书——杭公消审第______号

3。施工图审查报告

4。（二期工程）消防系统图5。投标文件（预算书）

承包范围：

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。

1。总包管理费3%。

2。市场价格风险调整的不可预见费用。

3。消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）。

4。设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）。

5。其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6。对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7。涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

1。工期要求：

主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2。同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

第三条质量要求和评定标准

1。质量要求：合格并符合消防和设计要求

2。评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

1。本工程的材料及设备由丙方采购。

按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2。材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第六条工期、质量保证金

1。丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。

2。项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

3。竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的`，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

第七条工程价款及支付方式

1。房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元；

2。丙方支付给乙方总包管理费_________%（_________万元）；

3。房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；

4。竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；

5。余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

6。接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

第八条工程质量保修保修期为二年。

在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第九条违约责任及处理

1。工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。

同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

2。质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3。安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。

丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4。自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。

每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

5。丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

第十条其它

1。丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

甲方：______________________________________

乙方：______________________________________

丙方：______________________________________

消防施工合同协议书15

甲方：

乙方： （施工班组）

甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：

一、工程概况：消防弱电系统安全。

工程名称：

二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。

三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。

四、质量等级：合格。

五、承包总价：每点31元整。

六、付款方式：

1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的.施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。

2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。

七、安全生产及文明施工

1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。

八、甲、乙双方职责

甲方：

1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。

2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。

乙方：

1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。

2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

身份证： 身份证：

年 月 日 年 月 日