第一篇：更改后-瓦工工程清包合同1
工程名称：六安市寿春华府安置小区工程地点：六安市寿春路与梅山北路交叉口发 包 人：湖南第五建筑安装工程公司六安市寿春华府承 包 人：徐宗好
合同编号：
劳务分包协议
（瓦工）
A标段
A标段工程项目部
瓦 工 劳 务 分 包 合 同
发包方：湖南第五建筑安装工程公司六安市寿春华府A标段工程项目部（以下简称甲方）承包方：徐宗好
（以下简称乙方）
甲乙双方依据《合同法》、《建筑法》及相关法律、行政法规，为明确双方的权利和义务，并确保工程的质量、安全、进度、文明施工全面达标，遵循平等、自愿、城市信用及公平互利互惠的原则，甲方将六安市寿春华府安置小区A标段工程中瓦工工程以劳务分包形式发包给乙方。经双方友好商谈后，达成以下一致协议。
一、承包方式、范围及工作内容：
1.承包方式:采取扩大劳务分包。包括包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工、包机具、包工具、包耗材、包辅料、包劳保用品、包地坪钢模的大清包形式。
2.分包范围：地库及17#、18#、22#、23#楼设计施工图纸中所有瓦工施工内容。从基桩施工配合开始、土方开挖、主体结构、二次结构、装饰装修（含局部外贴）、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程（含保温铺贴）等所有工程内容。同时包括但不限于以下内容：
1）劳务用工：乙方提供完成本项目所有的施工、现场材料搬运、机械辅助、文明施工、产品保护、保修期维修、乙方原因造成的质量返工等工作（含设计变更或增加内容）所需要的劳动力。
2）电缆及照明：乙方提供从二级配电箱至开关箱的输电电缆、开关箱及开关箱至用电机具的输电电缆。同时，照明用太阳灯及电缆由乙方自理。
3）施工机具：手工工具（包括瓦工工具、铁锹等）、手推车、水泵、搅拌机、振动泵、抹平机、打夯机等均有乙方自理。
4）辅助材料：墙线、扫帚、排水及养护用水管、砂筛等均有乙方自理。5）放线配合：±0.000以下基础施工放线的时候乙方必须配备技术人员进行全程配合，否则，甲方有权对乙方处以200元/次进行罚款。主楼主体结构放线由钢筋工、木工、瓦工均分提供配合人员。
3.工作内容：设计施工图纸中所有瓦工施工内容。包括局部土方人工开挖回填、基础清槽、人工挖砌排水沟、施工排水、室内外回填人工平整、砖胎膜砌筑抹灰、砼浇筑养护（含二次结构）、墙体砌筑抹灰、抹灰喷浆（水泥甲方提供，胶水及用工乙方自理）、室内外抹灰（不包括保温但包括线条）、楼地面浇筑（包括耐磨地坪）、局部外墙贴砖、屋面工程（包括保温铺贴）等。同时包括临时设施、临时道路、场地硬化、配电箱安装台座、塔吊及人货电梯基础、砼泵管安拆配合、搅拌机操作、文明施工等所有用工及其他零星用工。
二、建筑面积计算方法：建筑面积按国家现行计算规则计算。其中阳台计算一般面积，飘窗不计算面积。
三、分包价格：固定单价按建筑面积每平方米 元。固定单价一次性包死不做另行调整，因市场原因造成的价格波动风险由乙方自行承担。
四、双方的权力与义务责任：
（一）甲方的权力与义务：
(1)监督乙方施工质量，生产安全，制度落实；施工期间，甲方随时对乙方进行检查，发现问题，随时通知乙方进行整改。
(2)对乙方违背合同中的相关条款在施工过程中不听从调动安排或施工质量达不到协议的要求,达不到设计与规范要求,甲方有权进行处罚或终止本
协议的生效,并按本协议第七项第3条的相关标准与乙方结账。(3)随时有权对乙方的安全、质量、进度、财务进行督查、协助和奖罚。(4)有权将项目部同意、项目经理签字确认的各项罚金直接在乙方当月生活费中扣除。
(5)向乙方提供施工图纸、技术交底、施工临时设施、生活设施。(6)按进度和乙方的材料报表及时供货。
(7)负责现场轴线的引测、轴线定位放线、负责水准线的引测，同时做到随时进行轴线与标高的反复复查工作。
(8)随时对乙方的施工质量、楼层标高、墙柱梁轴线以及安全进行检查，提出整改意见与方案，并负责协调、监督与检查整改措施的落实情况并按规定进行奖罚。
（二）乙方的权利与义务：
(1)有权对甲方的安全、卫生技术措施、周转材料质量提出意见和建议，对不能保证质量、安全和卫生的材料、安全设施、技术措施有权拒绝，甲方应针对情况具体落实整改措施。
(2)对不能满足质量要求的主要材料，乙方有权向项目部提出退料或拒绝使用的权利，凡以书面形式提出后甲方没有进行处理所引起的返工或质量问题均由甲方承担责任。
(3)乙方现场指派 和 负责,负责人在施工期间不得离开现场,服从甲方的进度、质量、技术、安全制度，并协调好各工种间的关系，及时向甲方提出合理化建议。
(4)乙方在进场后立即提供进场人员花名册、身份证和特殊工种上岗证(身份证和特殊工种上岗证甲方复印后立即返还)。
(5)乙方应加强劳务管理，与用工人员签订用工合同。乙方提供生活费或工资发放凭证（必需有劳务人员本人领用签字手续）报送甲方留存备案后，甲方支付给乙方款项。支付款首先用于劳务工资或生活费发放，乙方应及时支付给工人，一旦出现工人生活费被挪作他用，甲方有权暂停支付。(6)对甲方提供的垂直运输机械、主线电箱，乙方在使用中如有损坏或丢失应照价赔偿。
(7)施工过程中精心管理、合理安排、严禁浪费材料，一经发现双倍处罚。(8)在施工完毕后必须工完料尽，各楼层卫生负责打扫。
四、工程进度：
1.工期：按项目部施工进度计划执行。
2.进度要求及处罚措施：严格按照项目部进度计划时间节点执行，推行严厉处罚措施。结构施工阶段若未完成节点时间内施工的工作内容，处罚应完成部位建筑面积×劳务平米单价的1%，且不低于1000元人民币，处罚金额直接从下次应付款中扣除。装饰施工阶段若未完成节点时间内施工的工作内容，处罚按每次不低于2000元人民币执行，处罚金额直接从下次应付款中扣除。
3.影响工期处理：乙方实际施工进度不能满足合同项目工期进度要求时，甲方有权调整其他施工队伍进场，费用价格有甲方确定并有乙方承担。同时甲方有权直接解除合同，清退乙方出场。
4.中途退场：若乙方严重违约不能全面履行合同中途退场，或甲方责令退场但拒不退出，甲方没收履约保证金并保留向乙方索赔的权利。若甲方需要，乙方已进场设备由甲方无条件留置本项目使用。对乙方已完成工程合格部分费用在工程竣工结算后按市场价70%予以结算。
五、工程质量：
1．质量目标：本工程按设计图纸与施工规范要求进行施工，按标准化工地进行管理，按施工验收规范进行质量操作与检查，必需达到合格工程标准。2.工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要求。在施工过程中，如达不到规范规定或业主、监理等要求，甲方有权进行清场。清场按工程进度中途退场条款处理。
六、安全文明施工：
1.为了确保本工程安全文明施工达标，甲乙双方另行签订安全文明施工协议并严格遵守。
2.瓦工作业班组应严格搞好班组自身的安全生产教育。每个工人入场时必须佩带安全帽，必须认真学习、遵守执行《施工现场安全管理规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，杜绝安全事故，不得破坏及变更工地的安全设施。如发生工伤死亡事故，乙方必须承担全部责任。
七、工程款的支付与结算：
1． 保证金交纳：为保证工程顺利进展，在合同签订前，乙方必须向甲方交纳 作为分包履约保证金。在工程质量、进度、安全文明施工等完全符合甲方合同要求条件下，保证金在工程竣工验收后一次性退还给乙方，不计利息（以收据为准）。
2． 工程款支付：中间支付对乙方已完工程量按市场价估价，支付时间节点及比例参照大合同执行。工程结算在竣工验收合格后的三个月内支付至劳务合同总价的95%，留置5%作为质保金。
3． 中途退场结帐：乙方无法满足甲方在进度、质量、安全等方面的要求，或其他原因导致建设方、甲方的经济和形象蒙受损失时，甲方有权要求乙方中途退场，并按照完成工作量合格部分的市场价 70% 结算，款项待工程竣工决算后支付。
4． 停工现象：由于工程停建、缓建或停工而造成的损失不另行补贴，由乙方自行处理。
八、处罚条例与协议终止规定：
1． 在工地上参与打架、斗殴的当事人必须开除，并视情节轻重给予打斗双方雇主处以500元/次以上处罚，医药费用自理。
2． 严禁偷窃：一旦发现偷盗人员将以一罚十数量罚款班组长，当事人开除并交由派出所机关处理。
3． 进入工现场必须带好安全帽，严禁酒后上岗，严禁穿拖鞋、背心、赤膊进行操作，凡出现一个按照100元/个进行处罚。
4． 由于乙方工人在施工过程中违章操作导致事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
5.乙方所承建的施工内容严禁分包或转包，否则甲方有权利立即终止合同协议的继续生效，并且班组必须无条件退场，项目部按照已完成工程量的70%结清退场。
九、工程维修及保修 ：
1． 施工期间因乙方施工原因导致的质量问题，乙方无条件维修或返工，所有费用乙方自行承担。若不及时维修或返工，甲方有权立即清退乙方出场，对乙方已完工程量按工程进度中途退场条款处理。
2．保修期内，乙方接到甲方维修通知后8小时内派人维修，否则甲方有权
委托其他施工队伍或人员进行维修工作，所发生的维修费用按实从质保金中扣除。
3．工程保修期执行甲方与业主的合同约定，工程保修期满后15日内甲方向乙方一次性付清质保金（不计利息）。
十、违约及附加条款：
甲、乙双方确认已充分理解并接受上述合同条款，且承诺各自享受和承担上述权利与义务，若任何一方违反上述条例均视为违约，违约方承担全部赔偿责任。
此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。至工程竣工验收办理移交和结清全部帐款后失效。
甲方签章： 乙方签章：
签约日期： 签约日期：
第二篇：瓦工泥工工程单包清包合同协议
泥
工
承
包
合同
甲 方：
乙 方：
身份证号:
甲方在公司内部对
内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。
三.1 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责
施工，三.2 包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。
四、工程地点：
五、工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。
五.1 乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。
六、合同价款
六.1 本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：
元 /m2(按展开面积计算)；地面贴砖：
元 /m2；卫生间墙砖 :
元 /m2 ；踢脚线
元/ / ㎡。工程量收方按 04 清单定额规则收方(除特殊约定外)； 六.2 该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。
六.3 在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的变化及工程量的增减而调整。
六.4 工程变更的办理
六.4.1 施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。
六.5 付款方式
六.5.1 工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报； 六.5.2 乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款； 六.5.3 工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的 95%。
六.5.4 余结算总价 5%作为本工程的质保金，按照 附件一中的约定执行。
七、安全文明施 工 七.1 本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。
七.2 乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
七.3 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
七.4 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
七.5 乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。
七.6 乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方
相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
八、工程质量保修：按照 附件一中的约定执行。
九、违约责任 九.1 因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币 500.00元的违约金。延迟工期达 10 日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价 30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
九.2 乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币 1000 元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
九.3 乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的 3％违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
九.4 乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价 5%的违约金。
九.5 乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币 200 元-2000 元。
九.6 凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
十、甲乙双方约定：
十.1.1 乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方 2 次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。费用按完工的 60%结算。
十一、本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。
十一.1 本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。
十一.2 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方
代
表：
乙
方（手印）：
身份证复印件：
电
话：
日
期：
日
期：
附件一 工程质量保修书
甲
方：
乙
方：
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本工程签订质量保修书。
1 质量保修范围和内容：乙方在质保期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。2 质量质保期
2.1 本工程的质保期为 1 1 年，质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起开始计算。3 质量保修金
3.1 余本工程结算总价的 5%作为质量保修金，待竣工满 一年后，无质量问题并经业主单位确认后，甲方一次性退还乙方质保金，质保金不计利息。4 质量保修责任 及职责
4.1 材料检验与验收责任
4.1.1 乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务，因不合格材料的使用导致的维修，乙方承担相应的连带责任。
4.2 保修责任
4.2.1 质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理，并承担因乙方原因给甲方和业主、第三方造成的全部损失。
4.2.2 保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及本合同对工程质量的要求，并使业主满意。
4.2.3 维修联系人：乙方应在工程移交时确定质量保修联系人，其联系电话应保持24 小时畅通，甲方仅以电话通知乙方联系人（以甲方的电话报事记录为准）。如在质保期内联系人及联系电话有更改，乙方应提前通知甲方，否则，无法联系时，视为乙方已经收到甲方的通知，乙方不得对此持有异议。5 维修时间
5.1 质保期内出现质量缺陷，乙方接到甲方通知后，必须在 6 小时内到指定地点报到，并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘现场，乙方应在甲方或业主单位要求的合理期限内完成维修工作。
如有特殊原因确无法按期完成，乙方需提出具体原因，物业公司签字认可后方可延期。
5.2 质量保修完成后，由业主单位验收。6 保修费用：
6.1 乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作，其费用自行承担；质保期到期，质量保证金无息退还。
6.2 发生下列情形的，甲方有权安排其它施工单位进行处理，所发生的费用（按实际发生的费用加收 50%的管理费）不经乙方认可，在质保金内予以扣除；
6.2.1 乙方拒绝履行保修责任的。
6.2.2 乙方未按约定的时限内到现场检查的。
6.2.3 乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无甲方签字认可的延期原因的。
6.2.4 如对同一维修事项，乙方经过两次维修仍未能达到要求的。
6.2.5 乙方的维修方案不满足甲方要求，经多次（三次或三次以上）修改仍不能满足要求的。
6.2.6 乙方未按合同要求提供有效联系方式，造成甲方无法正常通知乙方履行保修责任的。
甲
方：
乙
方：
身份证号码：
日
期：
日
期：
附件二：
安全施工责任协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，经协商一致，对本工程签订安全施工责任协议书。
安全文明施工 1、本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。
2、乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作 ，乙方需提供为本工程施工人员购买相关保险人员名单的复印件并交予甲方。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
3、乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
4、乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。
5、乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方
相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
6、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育，讲清楚有关安全规章和工作要求，自觉遵守安全管理制度。
7、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。
8、乙方的电工、电（气）焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。
9、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工，坚决杜绝“三违”行为。
10、乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口、电梯口、预留口、楼梯口等），必须架设安全防护网，高空作业必须结好安全绳。
11、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。
12、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由乙方负全部责任，由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。
13、本责任书签字之日起生效，本责任书与原合同具有同等法律协议。
甲方：
乙方：
****年**月**日
****年**月**日
瓦工单包合同
发包人：
（以下简称甲方）
单包工程承包人：
（以下简称乙方）
甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》的规定，为更好落实具体条款，甲、乙方本着互惠互利和自愿的原则，经平等协商达成如下协议：
一、工程概况：
工程名称：
二、工程量范围：
1、按该工程±0.00 以上的混凝土浇捣，墙体砌筑、内外墙粉刷。
2、在本工程的承包范围外发生的点工应按当时市场工价计付。
三、承包方式：
1、本工程实行包人工、包工期、包质量及安全文明施工。
2、一切机械、大型工具和用电、水设施概由甲方提供。
四、工程质量：
乙方在施工过程中，其工程质量必须符合国家现行的施工及验收规范的合格要求，若工程质量和施工不符合合格要求时，甲方及监理工程师有权要求乙方整改并返工。
五、工程承包价款：
1、本工程以±0.00 上建筑平方米为单位计价：
元/m 2。
2、其中混凝土浇捣为 15 元/m 2。
六、付款方式：
1、施工过程每月按进度工程量的 70%付给乙方作为生活费，外墙落架时按总工程款 80%付给乙方，完工时付至 90%余款验收后一次性付清。
七、施工工期：
八、使用材料：
甲、乙双方应积极配合，做到文明施工，每完成一项应清理到位，材料能用则用不能浪费，如由乙方原因造成损失则由乙方照价赔偿。
九、本合同一式贰份，双方各执一份，双方签字后生效，工程完工付清工程款后失效。
甲方：
乙方：
****年**月**日
一品轩装饰设计公司
瓦工施工清包合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，经双方协协商同意就本建设工程建设施工事项达成一致,订立本合同。以资共同遵守。
一、工程概况
施工工种：
瓦工施工
承包工程内容计价款：
过道地面施工 1，过道按样板间施工
元/平方； 工程量最后依实际发生量结算。
2，踢脚线按
元/米
二：付款方式：
1、施工过程中半个月预支生活费 600 元每人，一个月内结算一次工程量，按工程量60-70%结算；（结算费用为一周时间，正常为每个月的 10 号到 15 号之间）
2、年内付总工程款的 95%； 3、余款 5%在本工程竣工验收合格后
半
年内一次付清；
十二、工期及其它要求
依据现场环境不同，如遇特殊情况，需要加班的，应该加班；双方共同协商努力在规定日期内前完工的，班组特别优秀的，公司给预特殊奖励；
四、工程质量及验收标准
1、本工程依工图纸、设计变更、建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》施工验收。
2、工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3、一年之内免费维修，一年之后有偿维修；
五、未尽事项双方协商解决。本合同一式两份，承包方发包方各持一份。
甲方代表：
乙方代表：
****年**月**日
****年**月**日
泥水工清包工合同
用人单位（甲方）：
联系方式：
承包人（乙方）：
身份证号码：
联系方式：
按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，招用（以下称乙方）为泥水工承包人。双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，签定本合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。
一、工程概况：
1、工种名称：泥水工
2、工程地点：惠州博罗县石湾镇一品中央 8 栋 206 室
3、承包范围：（1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石（含杂物房、阳台及露台）砖类的铺贴.6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补）。
4、承包方式：
人工总价包干（人工费总价为壹万元整）。
5、本工程自
****年**月**日开工，于
****年**月**日竣工（如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款%）
二、付款方式：
完工验收合格后付款
%，其余
%为质量保证金（天后证明无质量问题付清全部余款）.三、施工工艺及标准：
基本要求 1.必须在水电管线布置完毕，并经检验测量合格后，方可进入泥工施工阶段，以免造成返工，铺贴前要把工地清理干净，贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。【毛墙除外】
2.厨房，卫生间贴墙，地砖时要先保护好上下水口，防止水泥砂浆流入下水道。
3.泥工的工作特点是湿，脏，水泥，砖渣。垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大，故每一位施工员都一定要做到完成一处工程，马上清理施工现场的垃圾，在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。
一．改动门窗位置 1 一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过（门叶，窗叶）的宽度加门套线。通过吊线，打水平尺，量角尺等方法确保墙体上门洞方正，窗洞两侧现地面垂直，所有转角是 90 度。
二．防水处理工程 1.清理基层，粉水泥，砂浆，待水泥完全干固后，使用比较好的防水涂料，均匀粉刷在墙面，地面上。水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。
2.包下水管时，特别注意不准封闭下水管道上的检修口。
三． 墙地砖工程.对进入现场的墙地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求，严格检查相同的材料是否有色差，仔细查看是否有破损，裂纹，测量其宽窄，对角线是否在允许偏差范围内（2MM），检查平整，渗水度以及是否做过防污处理，发现有质量问题，应详谈告业主，请业主选择退货，如果业主坚持要用，须请业主签字认可。
2.计算瓷砖用量时以实际使用量*2-4%的损耗。
3.贴砖前，应检查各面的直度及表面平整度，检查阳角是否方正，如果超过允许值，必须把基层粉末抹平整后再开始贴砖。
4.贴面前，应充分考虑砖在阴角处的压向，要求从进门的角度看不到砖缝，一般先进门对面的然后再贴面，先贴切整板央，在贴下水管道处的阳角。
5.贴砖时，应先确定腰线的高度，（一般在 1M 左右，而且腰线不会被地柜，吊顶等物遮挡）
6.贴釉面砖之前，必须用水浸泡充分，以保持瓷砖镶贴牢固：同时在粘砖时，应在墙砖上抹一层厚度适宜的釉灰，用橡皮锤敲打平整，使四角都有水泥，以防墙砖贴出空鼓现象。
7.贴墙砖时，必须吊垂线和水平线，以保证墙砖的垂直度，表面平整度及纵横砖缝相互垂且对齐。
8.在阳角处，必须采用瓷砖的原边磨 45 度角相拼粘贴，使两砖在交角处吻合好成 90 度，并保证水泥顷之间饱满，无崩楞掉角及空角，无锐利锋口。
9.在拐角处非整砖宽度小于 500MM 时，应采用两块非整砖来代替整砖和非整砖，并将两块非整砖分开贴在墙面的两侧边缘处，以保证很好的视觉效果。
10.贴墙地砖时应注意压向，必须墙砖压地砖。
11.贴厨房、卫生间的地砖时。应适当放坡以现场实际最大坡度放（坡度为 4—8MM），并保证能使地面残水从地漏流尽而不积水。阳台坡度为 8—15MM（不封的话）。
12.贴地砖时，应先考虑从哪里贴起，既美观有不使砖的损耗最小，其次，拉纵横水平线时，应保证房间的最高处水泥砂浆有 20MM，同时，应清扫地面并将地面浇湿后刷水泥浆，再贴砖，以防地砖起壳。
13.贴地砖时，基层用粗砂，水泥按 3：1 的比例加适量的水调和，达到既拧的紧有散的开的状态后找平拼板，再在地砖上抹一层素水泥灰进行粘贴，用橡皮锤敲打，使其四角与四周砖角平齐，并保证砂浆充实无空鼓（既找平）。
四、安全约定：
甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共各国消防条例》和其它相关的法规、规范。
由于甲方确认的图纸，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
五、违约责任：
1.乙方应保证承包期内不能缺工，若乙方没有合理原因缺工 3 天以上并且未预先通知甲方，甲方有权要求乙方退场并另安排其它泥水班组进场施工，所发生的费用由乙方承担。
合同期内，乙方不能以任何理由要求增加工程款，且未经甲方同意不能中途退场，如中途退场，所完成工程之款项不予结支。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方
元违约金。
乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
六、争议或纠纷处理：本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解或者协商调解不成时，双方可选择两种方式解决：
（1）向东莞市仲裁委员会申请仲裁。
（2）向人民法院起诉。
七、附则：
本合同正本两份，双方各执一份。副本
份，甲方执
份，乙方执
份。
12.2 本合同履行完成后自动终止。
甲方：
乙方：
盖章：
盖章：
****年**月**日
第三篇：工程包清工合同
甲方（委托方）：
签约时间：
乙方（施工方）：
签约地点：
为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据 《中华人民共和国
合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第110号《住宅室
内装饰装修管理办法》、杭州市人民政府令第141号《杭州市城镇住宅装修管理办
法》 以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如
下协议，共同遵守。
一、工程概况
1．甲乙双方的条件：
甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得
房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
2．装饰施工地点：区路（小区）幢号（单
元）室。
3．住房结构：室厅结构，建筑面积平方米。
4．装饰施工内容：详见附件一《施工内容表》
5．承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。
6．本工程由设计。
7．工期：
工程期限天，从年月日开工，至年月日竣工。
二、工程价款及结算方式：
1．总价款：（大写）元（其中：设计费
元，管理费（%）元，税金
（%）元）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
2．合同签订后，甲方支付总价款的%，计 元。
年 月 日前，甲方支付总价款的%，计 元。
年 月 日前，甲方支付总价款的%，计 元。
年 月 日前，甲方支付总价款的%，计 元。
尾款甲方应在本工程竣工验收合格后 日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
（一）甲方工作
1．甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案；确需改变房屋结
构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。
2．甲方应在开工前 天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影
响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。
3．做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协
调工作。
4．指派 为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
（二）乙方工作
1．甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲
方审定。
2．指派 为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
4．未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随便改变房屋结构和
使用性质。
4．与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
5．严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
1．甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》
本工程甲方负责采购应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
2．乙方提供的材料：详见附件三《乙方提供的材料清单》
乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料款的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用。对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管理堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更：
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、工程质量及竣工验收的办法
1．本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。
2．装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
3．由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4．由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5．乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续（见附
件五《工程质量验收单》）。甲方应予书面承认。
6．工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进
行验收。
八、违约责任
1．本合同签订生效后，甲乙双方应覆行合同所规定的各项条款（包括经双方确
认的合同附件、预算及图纸等，）不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2．由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。
3．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方 元。4．甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担损失。
5．未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
九、工程保修
1、凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。
有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
2、由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。
3、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
4、本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
十、纠纷处理
住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第 种方式处理：
（1）
提交杭州仲裁委员会仲裁；
（2）
依法向人民法院起诉；
十一、其它约定事项1、2、十二、本合同一式 份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
第四篇：工程包清工合同
工程包清工合同
工程包清工合同1
业主(以下简称甲方)：_____________联系电话：_____________
施工队(以下简称乙方)：_____________联系电话：_____________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
二、工程量、价格
1、工程量大约：
2、单价：_____________/㎡。
3、工费：大约_____________元。
三、工程量及付款方式
工程量按竣工验收为准，工程完工后15日内结算
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套，并负责交底工作。
五、工程承包范围
1、甲方负责以下材料：
土建主材:钢筋、水泥、砂石、砌体砖、模板、方条、钉子、屋面防水材料，除甲方提供的.材料外乙方负责其他本专业工种承包范围内的全部材料、机械、机具、辅材及用品均由乙方负责。
2、乙方负责组织劳务队伍成建
乙方负责建筑主体施工，包括(现浇构造柱、主体砌砖、模板工程、现浇屋面板、女儿墙、房子四周散水、屋面防水处理，内外粉刷、现浇室内地坪清光、化粪池修建。
六、工期
从_____________年11月30日起至_____________年12月15日止，工期为15天。
七、合同争议
如出现争议甲乙双方友好协商，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：_____________乙方：_____________
签字：_____________签字：_____________
_____________年_____________月_____________日
工程包清工合同2
甲方：_______________
乙方：_______________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，承建工程的实际情况并遵循平等，自愿公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程房型：_______________________
2、工程地点：_______________________
3、结构层次：_______________________
4、工程质量：确保证是一次性验收合格。
5、工程工期：确保总包单位，在本工程节点和总进度计划前完成施工任务，进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起完成。
二、承包方式
三、承包范围：
乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工，按图纸要求，负责施工，二次结构的_______________________工程设计图纸，设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。
四、工程质量：
1、质量目标：同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。
2、人员进场须进行样板工程，一旦确认，后续工程需按照同等，质量要求进行施工，如样板工程不能满足质量要求，本合同乙方自动放弃。
五、施工工期：
1、乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工，月时度计划要求完成。(包括法定的节假日在内)否则每延一天罚款1000元/天。.乙方保证每天施工所需要的人数。
2、在农忙期间，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的节点工期，若乙方施工的节点工期天数有拖延的每延迟一天罚款20xx元/天。
六、安全生产：
1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。
2、乙方必须按安全施工要求进行施工，杜绝重大伤亡事故。
3、双方对各自施工安全分责任承担，若出现重大伤亡事故，根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。
4、安全防护乙方不得随意拆除和移动，在施工需改动的部位须经甲方项目负责人批准后方可实施，并按照防护要求，否则，每处罚款500元。
七、文明施工：
1、本工程的文明施工，目标为江苏省文明工地。
八、甲、乙双方约责任：
1、甲方负责：
甲方________为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，对工程的施工，生产、进度、质量、安全、文明施工等方面负全责，对乙方各项指标的考核有一票否决权，对乙方定期的'召开生产协调会，并按合同条款拨付生活费和工程进度款，和对乙方各项工作的指导，检查和督促。
2、乙方负责：
⑴乙方委托________为履行本协议的代表人，行使合同的约定的权利，履行合同约定的职责，合约期内，乙方代表必须常住施工现场，每月不得少于25天，若确需离开工地，必须得到甲方现场负责人的同意。否则，每缺勤一天罚款贰佰元。
⑵乙方应按照甲方的编排合同，同等工程施工计划精心组织，按排施工，所有甲方在工作上的布置和调度，如乙方不执行，甲方可直接安排他人实行施工，因此发生的费用，在乙方工程款中扣除。
⑶根据工程进度，由甲方提供准确的要料计划，各工种自用钢丝绳、小型工具等由乙方自行采购。
⑷严格按照江苏省文明工地的要求组织施工生产，确保本地直到“江苏省文明工地
九、材料：
1、甲方只提供，
⑴置筋的钢筋，黄沙、水泥、红砖、石子、砼乙方根据施工图纸及承包人的要求，完成合格的二次结构砌体工程。
⑵升降机、塔吊、外架、搅拌机、电源提供至三级箱。
十、工程结算造价的确定：
1、本工程的结算价按图纸的_______________________结算价格为_______________________计算。
十一、工程结算造价的结算方法：
乙方凭单位工程负责人开具的工程完成情况证明并经甲方审核通过后可须结当月完成的工程量，当月完成的工作量可作为预付工资(生活费)的依据。
十二、工程款的支付方式：
工程款的结算参照甲方和总承包方的合同工程的结算方式进行结算。
十三、其它事项：
1、若乙方的劳动或工程的施工质量，进度、安全、文明施工等方面，不能满足合同中约定的要求，并经整改不力仍达不到约定要求，甲方可随时终止本合同的执行，退场不予结算。
2、工程施工中所有针对乙方的罚款，如乙方不签字同样生效。
3、未尽事宜，同甲方和总承包方的合同与本合同有同样的效力。
4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效，工程款清自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程包清工合同3
业主(以下简称甲方)：________联系电话：________
施工队(以下简称乙方)：________联系电话：________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程名称：________。
二、工程量、价格
1、单价：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式：现金付款。
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期
从年月日起至年月日止，工期为天。
七、材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的'质量问题，由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故，由乙方承担。
十一、合同争议
出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程包清工合同4
甲方：________(发包人)。单位：________
乙方：________(发包人)。单位：________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：
一、工程名称：厂房。
二、工程地点：沭阳县官墩乡。
三、清包工。
四、承包范围：
本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责。
五、开工日期：年月日(具体时以发包人通知单为准)。
六、工程单价：按每平方米43元计算。
七、付款方式：
工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%。三层现浇面结束后五日内付工程款量的'20%。四层现浇面结束后五日内付工程量的20%。粉刷结束后付总价的95%。余款验收一次性付清。
八、双方责任：
1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负。
2、乙方配备现场施工用电至电箱。
3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工。
4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险。
5、乙方必须服从甲方管理人员指挥。
6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚。
九工期延误
如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延。
十、违约责任
乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次。
十一、质量管理
质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工。
十二、施工安全、施工生产目标承诺
1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担。
2、杜绝设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工。
十三、合同有效期限
自年月日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。
十四、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁。
十五、本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程包清工合同5
甲方：___________________（以下简称甲方）
乙方：___________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程 工程，地点
二、工程承包单价与内容
经双方协商，该 工程面积以后按实结算单价按元/（m2）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：
三、合同价款
金额（大写）：__ _____元（人民币）
￥：___ ____元
四、工程质量与安全
该工程质量要求达到合格，因此单项承包必须确保合格，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，临平以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所
有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期：
该工程乙方队伍进场后 甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
（一）甲方
1．甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2．甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3．甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4．甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
（二）乙方
1．乙方有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2．乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3．乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4．乙方不得使用残疾及智力障碍的'作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5．乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6．为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1．以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2．如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3．属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4．本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：______________
代表：______________
_____年_____月____日
乙方：______________
代表：______________
_____年_____月____日
第五篇：瓦工工清包承包协议书
瓦 工 班 组
建筑安装工程班组承包协议书
发包方：（以下简称甲方）班组承包方：（以下简称乙方）
兹有甲方承接的 工程项目，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工程具体情况，经甲、乙双方抱着平等互利的原则，将 工程基础、主体装饰及室外所有瓦工工作量责任承包给乙方施工，在自愿、平等的基础上达成以下协议。第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、结构特征：
4、建筑面积 第二条：承包形式、承包价格 1.承包形式：包清工
2.承包价格： 元/㎡按图纸建筑面积进行计算。3.承包价格的组成：
1)承包内容的人工费、机械费。
2)劳保、劳防用品、洗衣粉、手套、安全带、安全帽（由乙方委托甲方统一购买）、雨具、套鞋。
3)乙方人员进场所需的各项费用：如暂住证、劳务证、养老保险、医疗保
瓦 工 班 组
险等费用。
4)赶工措施费、冬雨季施工费、防暑降温费等。5)人工代机械的水平、垂直运输费用。6)机具、工具费用。4.承包方式和范围：
1)砂浆搅拌机由甲方提供，在使用过程中，产生的维修费由乙方自理。其余小型机械：插入式振动棒、切割机等小型机具均由乙方自理。2)瓦工涉及所有的小型工具沙浆桶、铁板勺、锹、砌墙线、粉刷条、靠尺、刮尺、木蟹、托灰板、锤、振动器配件、拖车及配件、水管、扫帚等均有乙方自供，含在承包总价内。
3)施工过程中使用的三级箱及电缆均由乙方自理。第三条：承包价格中的工作内容：
1.施工蓝图内（除内、外墙贴面、外墙保温）瓦工全部工作内容，其中包括：缺陷的修补，竣工前室内、外的清理、打扫。
2.根据施工员的需要派相关有一定基础的专业人员配合放线、操水平。3.屋面施工中的保温板、瓦条、盖瓦以及单位工程周边的散水坡、自行车库、路侧石、门厅出入口均是乙方施工内容，其价格包含在承包价格内。
4.安全生产、文明施工所必须的临时用工（包括主体结构中因浇筑砼而造成的污染进行打扫、清理，迎接检查所产生的临时用工）。
第四条：发包人与承包人的责任与义务 1.发包人的责任与义务：
1)临时设施和施工图纸，提供周、月、季施工进度一份
瓦 工 班 组
2)甲方协助乙方办理暂住证、劳务证、医疗保险、意外伤害保险，费用由乙方自理。
3)当甲方认为乙方不能保证工期时，甲方有权增加劳动力，不论价格高低，其费用由承包方承担。
4)上岗培训教育、安全技术交底，甲方按照项目部有关规定对现场职工进行上岗培训教育，学习有关规章制度和安全生产操作规程，并且甲方必须对乙方的进入施工现场人员进行安全文明、技术、质量交底。5)如乙方工人发生偷盗工地材料等事情，以偷一罚百对其进行处罚，情节严重移交公安机关进行处理。
6)甲方如收到监理工程师整改通知单，除要求乙方按质量要求进行整改，并给予乙方1500元/次的罚款，在当月乙方生活费中扣除。7)对工程进度计划执行情况、工程质量要求、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，负责处理图纸问题及设计变更、签订、隐蔽工程验收和其他签证。
8)负责与项目部、监理等部门的联系及工程的分部分项工程验收。2.承包人的责任及义务
1)乙方委派 为现场负责人，负责履行合同，接受甲方指令，安排承包班组工作内容，处理本班组职工的所有事物（包括承包班组之间与其他职工之间事物纠纷的处理工作）。
2)充分熟悉施工、结构图纸，掌握技术要求要求、领会交底精神并贯彻到一线操作层，确保工程施工质量达到设计和技术要求。3)对所需材料必须提前申报（以书面的形式）。
4)合理使用材料，节约材料，杜绝浪费，在施工过程中，做到工完料清，瓦 工 班 组
外粉刷施工中，下脚料做到及时回收利用，对造成材料浪费的接受甲方处罚。
5)正确使用机具、工具并配备持有效岗位证书的熟练工操作。6)必须保证满足各工序施工需要的技能素质较好的人员数量，根据工程进度逐渐递增，做到合理调配施工人数。
7)严禁将工程转包，否则，甲方有权拒付工程款，要认真做好和其他专业班组工作，减少工序间的交叉矛盾，发现问题及时向甲方反应。8)根据施工的总体情况，甲方合理要求突击某项施工时，乙方必须无条件给予配合。
9)每道工序完成后，必须由专职质检员先行自检自查，合格后由甲方通知项目部及监理验收，如一次性验收不合格，自愿接受甲方100元/次的处罚，凡发现不整改和整改不到位自愿让甲方处罚200元/次，对因不合格原因被甲方、项目部、监理责令停工和返工所造成的一切损失由乙方全负责。
10)施工期间，乙方负责人必须每天坚守工地，混凝土浇筑时一定要按技术交底要求和操作规范进行施工，配合水电工、钢筋工的整改、修正，保护好其他工种的成品。
11)负责现场安全生产及单项文明施工，对职工安全负全责。
12)因自身的原因，造成工程质量较差，工程进度严重滞后，或者安全生产得不到保证，甲方有权终止合同。在接到甲方通知后无条件退场并赔偿甲方由此造成的损失。13)必须服从甲方现场全过程管理。14)本工程不发生点工及签证。
瓦 工 班 组
15)在施工过程中，工种间交叉作业时，互相配合，相互协商，做好施工作业面，加工作业面场容场貌等工作。
第五条 ：安全生产与文明施工(一)安全生产
以“安全第一，预防为主”为原则，“群防群治”为主导，按照《国家安全生产法》、《省安全生产管理条例》为准则，进行安全生产强化管理。1)乙方必须对职工每天加班、休息等情况除外，进行班前安全教育和安全交底，并做好记录。积极配合甲方做好安全生产和有关部门的检查工作。2)乙方在施工过程中发生安全事故为零，施工过程中，乙方必须严格按照安全生产操作规程进行施工，如乙方违反安全生产制度和操作规程发生的安全事故，一切责任由乙方自行承担。甲方根据项目部有关条款对乙方进行处罚，罚款金额统一从所发生当月乙方生活费中扣除。施工过程中意外发生的安全事故，10000元以内的费用（以医药，治疗费为准）由乙方自行承担。超过10000元的部分，甲、乙双方各承担50%。如果由第三方造成的安全事故，由甲、乙双方共同追溯第三方责任，乙方必须负责处理事故事宜。
3)乙方必须与每个施工人员签订用工协议，并报项目部备案。(二)文明施工
乙方承包人必须有良好的思想素质和道德行为，服从甲方、项目部、监理的管理。
1)乙方在整个施工过程中要有争创文明工地的思想，在保证不出质量、安全事故的同时，保证不出其他违法乱纪的行为。
2)甲方尽力创造良好的生活休息环境。乙方不准在在建工程内住宿，违者进
瓦 工 班 组
行处罚。以保持工地的良好工程秩序。
3)乙方必须认真填写施工人员花名册，同时将施工人员身份证复印件及时提供给甲方。乙方所有参加施工人员必须缴纳意外伤害保险，费用由乙方负责。
4)所有电线、电器设备安装均由现场专业技术人员安装，乙方不得擅自触摸和修理。若违反因此造成的人身和财产损失由乙方承担，直至追究法律责任。
5)乙方对施工人员的身体状况做到心中有数，对年龄偏大体弱患有疾病、暗疾人员，坚决不能招用。由此产生的问题由乙方负责。
6)乙方遇事与甲方协商解决，严禁打架闹事，违者罚款1000元。造成人身伤害责任自负。情节严重的移交当地司法机关处理。
7)施工人员严禁酒后作业，违者罚款200元/次。严禁在在建楼盘内大便，一经查实罚款500元/次。
8)乙方施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业系好安全带，违者罚款50元/次.人。
9)乙方起用塔吊进行运输材料，必须认真检查运输工具是否完好坚固，钢丝绳、吊钩是否安全。料斗起吊前认真检查，料斗下方严禁站人，违规者一旦发生安全事故，责任由乙方承担。第六条：工程进度要求
1.工程进度：乙方无条件服从甲方项目部编排的施工总进度计划、月进度计划、周进度计划，不得以滞后谈任何原因，根据进度计划自行进行人员调节、安排。
2.进度措施：班组与班组之间根据甲方编排的操作时间安排施工，如因乙
瓦 工 班 组
方影响其他班组，其他班组损失由乙方承担。第七条：工程质量控制指标
1.墙体砌筑必须符合GB50203-2011砌体结构施工质量验收要求（包括垂直度、平整度、砌筑方法）和项目部技术交底要求进行施工，加强通病防治，确保工程质量。
2.室内粉刷质量控制，做到无空鼓、开裂，严格按照分户验收要求进行施工，特别是净开间、净宽和净高的控制，做到事前预控，过程监控。
3.地坪、阳台施工确保质量，做到无积水。
4.本工程质量指标为合格工程，确保一次性验收合格。第八条：工程款的结算方式
主体封顶后，甲方付给乙方已完实际工程量的65%进行支付，工程竣工验收合格后，三个月内支付余款（其中扣除每月所付生活费）。乙方前两个月施工人员生活费自行垫发，第三个月开始，甲方按乙方实际现场施工人数，按1500元/人进行发放。第九条：补充
1.乙方进场施工前，与甲方签订安全生产协议。2.未尽事宜双方协商另订补充协议。3.双方争执不下事宜，裁定权归甲方所有。4.本协议一式两份，签字生效。
甲方： 乙方：
瓦 工 班 组
年 月 日 年 月 日
点击咨询 