第一篇：2014年一级建造师建筑真题及答案
2014年一级建造师《建筑工程》真题解析
一、单项选择题（共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1.某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为()kN。
A、50
B、100
C、150
D、200
【答案】：D
2.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。
A、C10
B、C35
C、C40
D、C45
【答案】：C
3.某受均布荷载的简支梁，受力见如图所示，其剪力图形状是（）
【答案】：D
4.关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是()。
A、柱的震害重于梁
B、角柱的震害重于内柱
C、短柱的震害重于一般柱
D、柱底的震害重于柱顶
【答案】：D
5.下列水泥品种中，其水化热最大的是()。
A、普通水泥
B、硅酸盐水泥
C、矿渣水泥
D、粉煤灰水泥
【答案】：A
6.在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是()。
A、砂子率
B、单位体积用水量
C、拌和方式
D、温度
【答案】：B
7.关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是()。
A、SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水
B、APP卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水
C、采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃
D、采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于﹣10℃
【答案】：C
8.对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是()。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法
【答案】：A
9.关于岩土工程性能的说法，正确的是()。
A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力
C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响
【答案】：B
10.下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是()。
A.冲击钻成孔灌注桩
B.回转钻成孔灌注桩
C.潜水电钻成孔灌注桩
D.钻孔压浆灌注桩
【答案】：D 11.关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是()。
A.上下通缝砌筑
B.不可采用铺浆法砌筑
C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土
D.防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌石砌体的孔洞
【答案】：C
12.当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是()。
A.过梁上一皮砖处
B.宽度为800mm的窗间墙上
C.距转角550mm处
D.梁垫下一皮砖处
【答案】：C
13.钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是()。
A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度
B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴
C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧
D.螺栓紧固度可采用锤击法检查
【答案】：A
14.下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是()
A.等节奏流水施工
B.异步距异节奏流水施工
C.等步距异节奏流水施工
D.无节奏流水施工
【答案】：C
15.项目质量管理程序的第一步是()。
A.收集分析质量信息并制定预防措施
B.编制项目质量计划
C.明确项目质量目标
D.实施项目质量计划
【答案】：C
16.施工现场临时配电系统中，保护零线(PE)的配线颜色应为()。
A.黄色
B.绿色
C绿/黄双色
D.淡蓝色
【答案】C
17.参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术(2010)》推荐的建筑新技术中的()项。
A.6
B.7
C.8
D.9
【答案】A
18.地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为()。
A.7d
B.14d
C.21d
D.28d
【答案】B
19.厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为()。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
【答案】B
20.某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故;②事故调查;③事故处理;④处理事故责任者;⑤提交调查报告。下列处理顺序正确的是()。
A.①④②③⑤
B.②⑤④③①
C.②④③①⑤
D.①③②④⑤
【答案】D
二、多项选择题
21.建筑结构应具有的功能有()。
A安全性
B.舒适性
C.适用性
D.耐久性
E.美观性
【答案】ACD
22.下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
E.氮
【答案】ADE
23.大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有()。
A.二次振捣
B.二次表面抹压)。
C.控制混凝土内部温度的降温速率
D.尽快降低混凝土表面温度
E.保温保养护
【答案】ABCE
24、砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指()。
A.一个人
B.一铲灰
C.一块砖
D.一挤揉
E.一勾缝
【答案】：BCD
25、下列混凝土灌注桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有()。
A.孔深
B.孔径
C.桩身完整性
D.承载力
E.沉渣厚度
【答案】：ABE
26、下列参数中，属于流水施工参数的有().A.技术参数
B.空间参数
C.工艺参数
D.设计参数
E.时间参数
【答案】：BCE
27、下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有().A.架体高度23m的悬挑脚手架
B.开挖深度10m的人工挖孔桩
C.爬升高度80m的爬模
D.埋深10m的地下暗挖
E.开挖深度5m的无支护土方开挖工程
【答案】：ACDE
28、下列施工技术中，属于绿色施工技术的有()。
A.自密实混凝土应用
B.实心黏土砖应用
C.现场拌和混凝土
D.建筑固体废弃物再利用
E.废水处理再利用
【答案】：（A）DE
本题考查的是发展绿色施工的新技术，新设备，新材料与新工艺，大力发展现场检测技术，低噪音的施工技术、现场环境参数检测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术、新型模版及脚手架技术的研究与引用。考点来源：1A420125绿色建筑与绿色施工。参见教材P295。
29、建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由()提出设计方案。
A.原设计单位
B.城市规划行政主管部门
C.建设行政主管部门
D.房屋的物业管理单位
E.具有相应资质等级的设计单位
【答案】：AE
30、施工总承包单位可以依法将承包范围内的()工程分包给具有相应专业资质的企业。
A.地下室混凝土结构
B.填充墙砌筑作业
C.混凝土框架结构
D.机电设备安装
E.玻璃幕墙
【答案】：BDE
三、案例分析题
(一)背景材料：
某办公楼工程。地下二层，地上十层，总建筑面积27000m2，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如图所示)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
施工总进度计划网络图(时间单位：月)
事件二：工作B(特种混凝土工程)进行1个月后，因建设单位原因修改设计导致停工2个月。设计变更后，施工总承包单位及时想监理工程师提出了费用索赔申请(如表所示)，索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。
费用索赔申请一览表
事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月：部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月;在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。
事件四：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料，经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下图所示。
各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表
序号材料名称所占比例(%)累计百分比(%)
问题
1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)?
2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。
3.事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工总期的影响，分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期索赔是否成立?
4.事件四中，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。
（一）参考答案：
1、事件一中，施工总包单位应该重点控制的线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑩→(11)
2、事件二中，索赔申请表中有下列不妥：
(1)机械设备闲置费补偿计算不妥。理由是：根据相关规定，机械设备闲置不应按台班费计算，而应该（自有的）折旧费（或者租赁费）计算。
(2)人工窝工补偿计算不妥。理由：根据相关规定，人工窝工应按工效降低计算，按窝工工资，不应按原人工费单价计算。
（3）新增特种混凝土工程费：量？和价？
3、事件三中，TFK=2月，TFH=0，TFF=2月;
K工作拖后3个月，影响工期1个月；施工单位提出工期索赔成立（理由是：该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致，建设单位的责任且影响工期1个月。）
H工作拖后1个月，影响工期1个月；施工单位提出工期索赔不成立（理由是：该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致，施工单位承担的责任。）
F工作拖后1个月，不影响总工期；施工单位提出工期索赔不成立（理由是：该事件也是由于施工单位施工质量不符合要求所致，施工单位承担责任。）
4、根据ABC分类法，累计频率在0-75%（0－80％）属于A类材料，重点管理，A类材料有：实木门、铝合金窗、细木工板、瓷砖;
累计频率在75%-95%（80%-90%）属于B类材料，次重点管理。B类材料有：实木地板，白水泥（实木地板）。
(二)背景资料
某办公楼工程，建筑面积45000m2，钢筋混凝土框架—剪力墙结构，地下一层，地上十二层，层高5m，抗震等级一级，内墙装饰面层为油漆、涂料，地下工程防水为混凝土自防水和外卷材防水。
施工过程中，发生了下列事件：
事件一：项目部按规定向监理工程师提交调查后HRB400EΦ12钢筋复试报告。主要检测数据为：抗拉强度实测值561N/mm2，屈服强度实测值460N/mm2，实测重量0.816kg/m(HRB400E Φ12 钢筋：屈服强度标准值400N/mm2，极限强度标准值540N/mm2，理论重量0.888kg/m)。
事件二：五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下：
事件三：监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中，发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病，下达了整改通知单。
事件四：在地下防水工程质量检查验收时，监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查，提出了整改要求。
问题：
1.事件一种，计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数)，并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。
2.事件二中，指出验收表中的错误，计算表中正确数据的允许偏差合格率。
3.事件三中，涂饰工程还有哪些质量通病?
4.事件四中，地下工程防水分为几个等级? 1级防水的标准是什么?防水混凝土验收时，需要检查哪些部位的设置和构造做法?
（二）参考答案：
1、事件一中，强屈比=抗拉强度/屈服强度=561/460=1.22，小于1.25，不符合要求；
超屈比=屈服强度实测值/屈服强度标准值=460/400=1.15，小于1.3，符合要求
(试题中将两个概念屈强和超屈比（超强比）两个概念混淆了，其实这两个概念是不一样的；超屈比和超强比是一样的）)
重量偏差=(0.888-0.816)/0.888=-0.08，不大于8%，合格(GB50204-2002,2011版表5.3.2-A)
2、事件二中错误之处：缺：层高大于5米，允许偏差10mm。
表中允许偏差合格率分别为：基础80%、柱梁墙70%、剪力墙80%、层高垂直度70%、标高层高80%(GB50204-2002,2011版表8.3.2-1)
3、涂饰工程还有下列通病：泛碱、咬色、疙瘩、砂眼、漏涂、起皮和掉粉。(P245)
4、地下防水共分为四个等级，其中1级防水标准是：不允许渗水，结构表面无湿渍。
防水混凝土验收时需要检查的部位：防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等(三)
背景材料
某新建站房工程，建筑面积56500m2，地下一层，地上三层，框架结构，建筑总高24米。总承包单位搭设了双排扣件式钢管脚手架(高度25面米)，在施工过程中有大量材料堆放在脚手架上面，结果发生了脚手架坍塌事故，造成1人死亡，4人重伤，1人轻伤，直接经济损失600多万元。事故调查中发现下列事件：
事件一：经检查，本工程项目经理持有一级注册建造师证书和安全考核资格证书，电工、电气焊工、架子工持有特种作业操作资格证书。
事件二：项目部编制的重大危险源控制系统文件中，仅包含有重大危机源的辨识、重大危险源的管理、工厂选址和土地使用规划等内容，调查组要求补充完善。
事件三：双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处；双排脚手架同一区段，上下两层的脚手板堆放的材料重量均超过3kN/m2。项目部对双排脚手架在基础完成后、架体搭设前，搭设到设计高度后，每次大风、大雨后等情况下均进行了阶段检查和验收，并形成书面检查记录。
问题：
1.事件一种，施工企业还有哪些人员需要取得安全考核资格证书及其证书类别？与建筑起重作业相关的特种作业人员有哪些?
2.事件二中，重大危险源控制系统还应有哪些组成部分?
3.指出事件三中的不妥之处;手脚架还有哪些情况下也要进行阶段检查和验收?
4.生产安全事故有哪几个等级?本事故属于哪个等级?
（三）参考答案：
1、事件一中，施工企业主要负责人(A证)、安全负责人、机械管理人员、项目专职安全生产管理人员(C证);与建筑业有关的特种作业人员还有：起重机安拆工、起重机械司机、起重机司索工、起重信号工。(P279)
2、重大危险源控制系统还包括：重大危险源的评价;重大危险源的安全报告;事故应急救援预案;重大危险源的监察等内容。(P253)
3、事件三不妥之处有：
(1)双排脚手架连墙杆被施工人员拆除了两处。理由：双排脚手架连墙杆在施工过程中不能拆除
(2)双排脚手架同一区段上下两层堆放材料均超过3KN/m2。理由：根据JGJ_130-2011中4.2.3规定，当在双排脚手架上同时有2个及以上操作层作业时，在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得5.0 kN/m2。
(3)脚手架以下情况下需要进行阶段检查和验收：
(1)基础完工后及脚手架搭设前;
(2)作业层上施加荷载前;
(3)每搭设完6一8m高度后;
(4)达到设计高度后;遇有六级大风与大雨后，寒冷地区开冻后;
(5)停用超过一个月。
4、生产安全事故分为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级。本事故1人死亡、4人重伤、直接经济损失600多万元，属于一般事故。(四)
背景资料
某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构。建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)，工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向国内公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。
从工程招标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：
事件一：市建委制定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同(幕墙工程为专业分包)。
事件二：E单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费1%，税金3.413%。
事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款;但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。
事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。
事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工决算，双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付未付工程款560万元(不含5%的保修金)给E施工单位。此后，E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。
问题
1、分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。
2、列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元(保留两位小数)。根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?该中标造价属于其中的哪一类?
3、事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?
4、事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员(分单位列出)?
5、事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?E单位诉讼是否成立?其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元?
（四）参考答案：
1、事件一不妥之处有：
(1)市建委指定了专门的招标代理机构。理由：根据相关规定，任何单位和个人均不得为招标人指定代理机构。
(2)建设单位进行了一对一的书面答复。理由：建设单位对于招标过程中的疑问以书面的形式向所有招标文件的收受人发出。
2、事件二中E单位的中标造价
(16100.00+1800.00+1200.00)*(1+1%)*(1+3.413%)=19949.40万元。
根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：投资估算、概算造价、预算造价、合同价、结算价、决算价。该中标造价属于合同价。（建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。）(P296)
3、事件三中建设单位支付的安全文明施工费=322*(5/8)*60%=201.25*60%=120.75万元。理由：根据2013清单规范规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。（根据2005《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的30%.其余费用应当按照施工措施进度或合同约定支付。建设单位支付的安全文明施工费=322*50%=161.00万元。）
安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。
4、项目安全生产领导小组还应该包括下列人员：根据《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011中12.0.3之规定，应成立由总承包单位、专业承包和劳务分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成的安全管理领导小组;
5、优先受偿权自竣工之日起6个月以内。E单位诉讼成立。可以行使的优先受偿权=560万元，不含拖欠利息和建设单位违约金。
(五)背景资料
某办公楼工程，建筑面积45000m²，地下二层，地上二十六层，框架一剪力墙结构，设计基础底标高为-9.0m，由主楼和附属用房组成。基坑支护采用复合土钉墙，地质资料显示，该开挖区域为粉质粘土且局部有滞水层。施工过程中发生了下列事件：
事件一：监理工程师在审查《复合土钉墙边坡支护方案》时，对方案中制定的采用钢筋网喷射混凝土面层、混凝土终凝时间不超过4小时等构造做法及要求提出了整改完善的要求。
事件二：项目部在编制的“项目环境管理规划”中，提出了包括现场文化建设、保障职工安全文明施工的工作内容。
事件三：监理工程师在消防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1.6m：食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气罐放置在通风良好的杂物间。
事件四：在砌体子分部工程验收时，监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收，对可能影响结构安全的裂缝砌体提出整改要求。
事件五：当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定：与10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示;并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。
问题
1.事件一中，基坑土钉墙护坡其面层的构造还应包括哪些技术要求?
2.事件二中，现场文明施工还应包括哪些工作内容?
3.事件三中，有哪些不妥之处并说明正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法?
4.事件四中，监理工程师的做法是否妥当?对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收?
5.时间五中，分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当?并说明理由。
（五）参考答案：
1、事件一中，土钉墙护坡面层构造还包括：
1)土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.1;
2)土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接;
3)土钉的长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为50～200;
4)土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm;
5)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10;
6)喷射混凝土面层宜配置钢筋网，钢筋直径宜为6～10mm，间距宜为150～300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20，面层厚度不宜小于80mm;
7)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。(P432)
2、现场文明施工内容还包括：规范场容，保持作业环境整洁卫生;创造文明有序安全生产的条件;减少对居民和环境的不利影响。(P289；P464)
3、事件三不妥之处：
(1)手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部高度离地面的高度为1.6m。正确做法：灭火器应设置在明显的位置，底部离地面的高度应小于1.5 m，底部高于0.15 m。P360
(2)燃气罐放置在杂物间。正确做法：燃气罐应单独设置存放间。P288
手提式灭火器还可以设置在托架上、消防箱内。对于环境干燥、条件好的场所，手提式灭火器可直接放在地上。
4、监理工程师做法妥当。根据相关规定对有可能影响结构安全性的砌体裂缝应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。
5、事件五中，1）10月17日作出行政处罚，10月21日公示不良行为记录信息，妥当。
理由是：（1）项目经理应为一级注册建造师，建筑面积45000m²，地上二十六层，为大型工程，二级注册建造师不可以；（2）不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7d内。
2）10月 30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部，不妥。
理由是：不良行为记录在当地 发布记录起7d内报住房和城乡建设部，10月30超出7天。
第二篇：2010一级建造师建筑实务考试真题及答案
2010一级建造师建筑实物考试真题及答案网友提供
1、沉降缝
2、P1《P2《3P1
3、筒体
4、抗压性能
5、体形系数大，耗热量比值大
6、粉煤灰水泥（正确答案为火山灰水泥）
7、3（正确答案为6）
8、丙烯酸酯
9、大气稳定
10、难燃性
11、基础底板上
12、采用多道内支撑排桩。..。.13、分段分层
14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时。..。
15、300（钎探捶击深度）
16、0.5-2.0
17、在设备管线安装部位安装加强龙骨。..18、板中的无粘结筋可按顺序张拉。..。
19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合 20、螺栓
21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之一（还应加 短柱 危害重于一般柱）
22、若不减少。..水。..。提供流动性。..。提高强度。..。.节约水泥；耐久 性改善
23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差（还应加 耐老化性能差书74）
24、营业税、城市维护建设税、教育附加税
25、对不同材料基本交接处的加强措施项目。..隐蔽验收；设计无要求 时。..。;当抹灰厚度大于35MM时。..。
26、新建筑物的混凝土抹灰基层。..。；旧墙面在涂饰前。..。；厨房、卫生间 墙面采用耐水腻子
27、浇筑前清洁工作采用。..。；室内注胶时温度控制在15-30之间。..。；加 工好的玻璃。..抽取1%.。.（室内注胶时温度控制在15-30之间。..。；这项后 面写的湿度20%--50%，所以能不选）
28、未采取有效的降排水。..。；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当
29、先拆除上部杆件。..。；及时取出。..。；遇六级风。..。.30、建设单位、施工平面图（主管部门、上级公司、行业协会？）案例一：
1、可以，计划工期为29个月的那条，忘记编号了。
2、监理工程师做法妥当，应为总承包编制送审；总承包做法不妥当，建设 单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。
3、索赔为0，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。
4、K1=2个月，K2=1个月，可缩短2个月。图略。案例二：
1、安全专项施工方案：建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手 架
2、（0.3X0.5的孔洞修补）孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿 成斜形（外口向上），以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。有时因孔洞 大需支模板后才浇筑混凝土。
3、不应由管道安装工独立完成施焊工作；不应对作业环境未作了解前进行 焊接；不对随意堆放易燃材料。
4、幕墙隐蔽工程验收：预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面 与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口 节点 案例三：
1、地下连续墙分包为通过建设单位审批不妥，理由合同未约定的应通过建 设单位审批；在管理协议规定由分包单位承担责任不妥，理由应承担连带责 任。
2、除地质报告外：施工图、开挖深度、建筑物周边环境、地下管线情况、道路交通情况；应补充：组织机构、安全措施、应急方案、规章制度。
3、起重机械设备处、电梯口、楼梯口、出入口、出入通道口、脚手架等
4、板材组装顺序为当有洞口时应以洞口处向两侧依次进行，当无洞口时应 从一端向另一端安装；板材安装节点当有设计要求时按设计要求，无设计要 求时板缝处粘贴50-60mm宽纤维布带，阳角处粘贴200mm宽纤维布带。（轻质 隔墙，用木踢脚线的，下面与地面空20-30mm 155页）案例四：
1、工期索赔成立，按不可抗力执行；围墙费用索赔不成立，不属于工程本 身；地下填充墙费用索赔成立，属工程本身。
2、有由国家批准的具有资质证明生产厂家；进入现场的每一批60t钢材必须 封样送检复试；标识品种、数量、生产厂家、检验状态和使用部位，并码放 整齐。
3、（安全文明施工费120万预付）不合理。（查了相关规定，貌似是合理的，当合同无规定时，工期在1年内的，按费用的50%预付。）
4、5580万元，不包括违约部分。优先受偿权期限为6个月，自建设工程竣 工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算。
5、施工直接成本=直接工程费+措施费=4309.2+440.8=4750万元；施工间接 成本=规费+企业管理费=11.02+（332.17-220.4）=122.79万元；项目施工总 成本=直接成本+间接成本=4750+122.79=4872.79万元。案例五：
1、施工部署、施工进度计划、资源供应计划（项目实施规化的内容
1、工程概况
2、施工部署
3、施工方案
4、施工进度计划
5、资源供应计划
6、施工准备工作计划
7、施工平面图
8、技术组织措施计划
9、项目风险管理
10、项目信息管理
11、技术经济指标分析）
2、风险等级为4级；合同管理体系和成本管理体系；不妥之处：不应只派项 目技术部门主管风险管理工作应明确管理层人员的工作职责。
3、不妥之处：内部应按项目部组织分工进行沟通和协调，当出现矛盾时以 协调为主，必要时借助政府等来解决外部；可采用文书、网络等方式沟通。
4、噪声限值：夜间55分贝，昼间70分贝。办理夜间施工许可证；向受影响 居民发出通告；委托专业公司进行噪声检测，尽量控制施工噪声。
5、施工资料整理归档、做好结算工作办理移交等相关手续。另外异节奏是05年监理的真题，大家可以网上搜搜，感觉这个出题的老师有可能是出监理题的
第三篇：2016一级建造师市政真题及答案
2016一级建造师《市政工程》真题答案
一、单选题1.在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大，弯沉变形很小的路面是（）。A．沥青混合料 B．次高级 C．水泥混凝土 D．天然石材 答案：C 2．下列工程项目中，不属于城镇道路路基工程的项目是（）。A．涵洞 B．挡土墙 C．路肩
D．水泥稳定土基层 答案D 3．下列施工内容中，属于级配砂砾基层施工要点的是（）。A．宜在水泥初凝钱碾压成活 B．压实成活后应立即浇水养护
C．碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压
D．控制碾压速度，碾压只轮迹不大于5mm，表面平整坚实 答案：D 4.预应力混泥土应优先采用（）水泥。A.火山灰质硅酸盐 B.硅酸盐 C.矿渣硅酸盐 D.粉煤灰硅酸盐 答案：B
5.关于桥梁防水涂料的说法，正确的是（）。A.防水涂料配料时，可掺入少量结块的涂料 B.第一层防水涂料完成后应立即涂布第二层涂料
C.涂料防水层内设置的胎体增强材料，应顺桥面形成方向铺贴 D.防水涂料施工应先进行大面积涂布后，再做好节点处理 答案：C
6.沉井下沉过程中，不可用于减少摩擦阻力的措施是（）。A.排水下沉 B.空气幕助沉
C.在井外壁与土体间灌入黄砂 D.触变泥浆套助沉
答案：A7.关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法，错误的是（）。
A.浇筑混凝土时候，宜从与前段混凝土连接端开始，最后结束于悬臂前端 B.中跨合龙段应最后浇筑，混凝土强度宜提高一段 C.桥墩两侧梁段悬臂施工应对称进行 D.连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行 答案：A 8.关于钢梁施工的说法，正确的是（）。A.人行天桥钢梁出厂前可不进行试拼装
B.多节段钢梁安装时，应全部节段安装完成后再测量其位置，标高和预拱度 C.施拧钢梁高强螺栓时候，最后应采用本棍敲击拧紧
D.钢梁顶板的受压横向对接焊缝应全部进行超声波探伤检验 答案：D 9.SMW工法桩（型钢水泥土搅拌墙）复合围护结构多用于（）地层。A.软土 B.软岩 C.砂卵石 D.冻土 答案：A 10.基坑边坡坡度是直接影响基坑稳定的重要因素，当基坑边坡土体重的剪应力大于土体的（）强度时，边坡就会失稳坍塌。A.抗扭 B.抗拉 C.抗压 D.抗剪 答案：D 11.植物在开花发育时期对各种营养元素的需要都特别迫切，其中（）的作用更为重要。A.氮 B.磷 C.钾 D.氨 答案：C 12.关于无压管道功能性试验的说法，正确的是（）。
A.当管道内径大于700mm时，可抽取1/3井段数量进行试验 B.污水管段长度300mm时，可不作试验 C.可采用水压试验
D.试验期间渗水量的观测时间不得小于20分钟 答案：A 13.供热管道施工前的准备工作中，履行相关的审批手续属于（）准备。A.技术 B.设计 C.物资 D.现场 答案：A 14.大城市输配管网系统外环网的燃气管道压力一般为（）。A.高压A B.高压B C.中压A D.中压B 答案：B 15.生活垃圾填埋场一般应选在（）。A.直接与航道相通的地区 B.石灰坑及熔岩区
C.当地夏季主导风向的上风向 D.远离水源和居民区的荒地 答案：D 6.不能进行角度测量的仪器是（）。A.全站仪 B.准直仪 C.水准仪 D.GPS 答案：C 17.园林给水木工程中园路的喷洒用水赋予（）。
A.生活用水
B.养护用水
C.造景用水
D.消防用水
答案：B 18.关于水泥混凝土上面施工的说法，错误的是（）。
A.模板的选择与施工方式相匹配
B.摊铺厚度符合不同的施工方式
C.常温下应在下面养护3d后方可摊铺上材料
D.运输车辆要有防止混合料漏浆和离析的措施 答案：C
19.用用语检验沥青路面压实度的方法是（）。
A.环刀法
B.钴芯法
C.灌沙法
D.灌水法 答案：B 20.大体积混凝土出现裂缝接深度不同分为表面裂缝，深度裂缝和（）。
A.收缩裂缝
B.贯穿裂缝
C.应力裂缝
D.结构裂缝 答案：B 二 多选题
21.沥青混合表面的施工工序包括（）。
A.摊铺
B.压实
C.接缝处理
C.沥青材料选择 E.开放交通 答案：ABCE 22.桥梁的“五大部件”包括（）。
A.伸缩缝
B.支座系统
C.桥面铺装
D.桥跨结构
E.防撞栏杆 答案：BD 23.关于钢筋加工的说法，正确的有（）。
A.赶紧弯制钱应先将赶紧制作成弧形
B.受力钢筋的末端钩应符合设计和规范要求
C.钢筋末端弯钩平直部分的长度，可根据钢筋材料的长度确定
D.钢筋应在加热的情况下弯制
E.钢筋弯钩应一次弯制成型 答案： BE 24.明挖基坑轻型井点降水的布置应根据基坑的（）来确定。
A.工程性质
B.地质和水文条件
C.土方设备施工效率
D.降水深度
E.平面形状大小 答案：ABDE 25.基坑内地基加固的主要目的有().A.提高结构的防水性能
B.减少围护结构的位移
C.提高土体的强度和侧向抗力
D.防止坑底土体隆起破坏
E.弥补围护墙体插入深度不足 答案：BCDE 26.敞开式结构按开挖方式可分为().A.手糊式
B.半机械开挖式
C.土压式
D.机械挖掘式
E.淀水式
答案：ABD 27.使用管径800MM的不开槽施工方法有().A.盾构法
B.定向钻法
C.密闭式顶管法
D.夯管法
E.浅埋暗挖法 答案：BCD 28.利用补偿材料的变形来吸收热伸长的补偿器有().A.自然补偿器
B.方形补偿器
C.波形补偿器
D.填料式补偿器
E.球型补偿器
答案：ABC 29.垃圾填埋场与环境保护密切相关的因素有（）。
A.选址
B.设计
C.施工
D.移交
E.运行
答案：ABCE 30.施工成本管理的原则包括（）。
A.成本最低化
B.全面成本管理
C.成本责任制
D.成本管理有效化
E.成本行政指标考核 答案：ABCD
三、案例分析题
（一）背景资料
某公司承建的市政道路工程，长2km，与现况道路正交，合同工期为2015年6月1日至8月31日。道路路面底基成设计为300mm水泥稳定土；道路下方设计有一条DN1200mm钢筋混凝土雨水管道，该管道在道路交叉口处与现状道路下的现有DN300mm燃气管道正交。
施工前，项目部现场时，发现雨水管道上部外侧管壁与现状燃气管道底间距小于规范要求，并向建设单位提出变更设计的建议。经设计单位核实，同意将道路交叉口处的Y1-Y2井段的雨水管道变更为双排DN800mm双壁波纹管，设计变更后的管道平面位置与断面布置如图1-
1、1-2所示。
项目部接到变更后提出了索赔申请，经计算，工程变更需要增加造价10万元。
图1-1 设计变更后的管道平面位置示意图（单位：mm）
为减少管道施工队交通通行的影响，项目部制定了交叉路口的交通导行方案，并获得交通管理部门和路政管理部门的批准。交通导航措施的内容包括：
（1）严格控制临时占路时间和范围；
（2）在施工区域范围内规划了警告区、终止区等交通疏导作业区域；
（3）与施工作业队伍签订了《施工安全责任合同》。
施工期间为雨季，项目部针对水泥稳定土底基层的施工置顶了雨期施工质量控制措施如下：
（1）加强与气象站联系，掌握天气预报，安排在不下雨时施工；
（2）注意天气变化，防止水泥和混合料遭雨淋；
（3）做好防雨准备，在料场和搅拌站搭雨棚；
（4）降雨时应停止施工，对已摊铺的混合料尽快碾压密实。
问题
1、排气管道在燃气管道下方时，其最小垂直距离应为多少米？
2、按索赔事件的性质分类，项目部提出的索赔属于哪种类型？项目部应提供哪些索赔资料？
3、交通疏导方案（2）中还应规划设置哪些交通疏导作业区域？
4、交通疏导方案中还应补充哪些措施？
3、补充和完善水泥稳定土底基层雨期施工质量控制措施。
答案：
1.排水管道在燃气管道下方时最小垂直距离应为0.15m。
2.项目部提出的索赔属于由于变更导致的索赔应提交的索赔资料包括：索赔申请表，经批复的索赔意向书、索赔申请报告和有关资料、编制说明、同期记录等。
3.交通疏导作业区域还包括：上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区
3.（1）统一设置各种交通标注、隔离设施、夜间警示信号；
（2）对作业工人进行安全教育、培训、考核；
（3）依据现场变化，及时引导交通车辆，为行人提供方便
5.(1)对稳定类材料基层，应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。
（2）下雨来不及完成时，要尽快碾压，防止雨水渗透
（3）施工中应特别注意天气得变化，防止水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停止施工，已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时，应排除下承层表面的水，防止集料过湿。案例
（二）背景资料：
某公司承建一段区间隧道，长度12km，埋探（覆土深度）8m，净高55m，支护结构形式采用钢拱架钢筋网喷射混凝土，辅以超前小导管。区间隧道上方为现况城市道路，道路下埋置有雨水、污水、燃气、热力等管线，资料揭示，隧道围岩等级为IV、V级。
区间隧道施工采用暗挖法，施工时遵循浅埋暗挖技术“十八字”方针，施工方案按照隧道的断面尺寸、所处地层、地下水等情况制定，施工方案中开挖方法选用正台阶进尺为15m。
隧道掘进过程中，突发涌水，导致土体坍塌事故，造成3人重伤。现场管理人员互即向项目经理报告，项目经理组织有关人员封闭事故现场，采取措施控制事故扩大，开展事故调查，并对事故现场进行清理，将重伤人员连至医院。事故调查发现，导致事故发生的主要原固有：
(1)自于施工过程中地表变形，导致污水管道突发破裂涌水；
(2)超前小导管支护长度不足，宴测长度仅为2m，两排小导管沿纵向搭接长度不足，不能起到有效的超前支护作用，(3)隧道施工过程中未进行监测，无法对事故进行预测。
问题：
根据《生产案例事故报告和调查处理条例》规定，本次事故属于指出事故调查组织形式的错误之处？说明理由。
2分别指出事故现场处理方法、事故报告的错误之处，并给出正确做法。隧道施工中应该对哪些主要项目进行监测。
4根据背景资料，小导管长度应该大干多少米？两排小导管纵向搭接不小于多少米？
【参考答案】
1本事故为一般事故。（参见项目管理教材F255）错误之处：事故调查由项目经理组织。
理自：事故调查要按规定区分事故的大小分别自相应级别的人民政府直接或授权委托有关部门组织事故调查组进行调查。一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。一般自市级安全管理部门做出批复，自县级安全监督管理部门组织调查。
2错误一：项目经理未向单位负责人报告正确做法：事故发生后，项目经理应互即向单位负责人报告，单位负责人应在1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告，同时应按照应急预案采取相应措施。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。
错误二：项目经理组织有关人员封闭事故现场，开展事故调查，并对事故现场进行清理。
正确做法：项目经理应及时启动应急预案排排除情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。不应对现场进行清理，而应等待调查和制定清理修复方案。
错误三：项目经理开展事故调查。
正确做法：应自市级人民政府安全生产监督管理部门负责组织。
3隧道施工中的检测项目包括：拱顶沉降、水平收敛、地表沉降和管线位移情况。
4小导管长度应大于3m，因为小导管的场地应大干每循环开挖进尺的两倍，本工程开挖进尺每循环为1.5m.两排小导管纵向搭接长度不应小于1m。案例
（三）某管道铺设工程项目，长1km，工程内容包括燃气、给水、热力等项目，热力管道采用支架铺设，合同工期80天，断面布置如图3-1所示。建设单位采用公开招标方式发布招标公告，有3家单位报名参加投标，经审核，只有甲、乙2家单位符合合格投标人条件，建设单位为了加快工程建设，决定由甲施工单位中标。开工前，甲施工单位项目部编制了总体施工组织设计，内容包括：
（1）确定了各种管道施工顺序为：燃气管→给水管→热力管；
（2）确定了各种管道施工工序的工作顺序如表3所示，同时绘制了网络计划进度图，如图3-2所示。
在热力管道排管施工过程中，由于下雨影响停工1天。为保证按时完工，项目部采取了加快施工进度的措施。
问题：
建设单位决定由甲施工单位中标是否正确？说明理由。
2给出项目部编制各种管道施工顺序的原则。
3项目部加快施工进度应采取什么措施？
4写出图3-2代号A和表3中B、C、D、E代表的工作内容。
5列式计算图3-2工期，并判断工程施工是否满足合同工期要求，同事给出关键线路。（关键线路图3-2中代号“①~⑩及“→”表示）
【参考答案】
建设单位决定自日施工单位中标不正确。
理由：经审核符合投标人条件的只有2家，违反了不得少于家的规定，建设单位应重新组织招标。
2管道的施工顺序原则为：“先大管、后小管，先主管、后支管，先下部管、后中上部管”。
项目部加快施工进度措施有：
(1)增加工作面，采取流水施工措施；
(2)加大资源投入，加快施工速度。
4代号A表示给水管排管。B表示燃气管排管；C表示给水管挖土；D表示给水管回填；E表示热力管支架
5计划工期：5+10+20+40+5=80（天），满足合同工期要求。
（四）背景资料
某公司中标承建该市城郊结合交通改扩建高架工程，该高架上部结构为现浇预应力钢筋混凝土连续箱梁，桥梁底板距地面高15m，宽17.5m，主线长720m，桥梁中心轴线位于既有 道路边线。在既有道路中心线附近有埋深1.5m的现状DN500自来水管道和光纤线缆，平面布置如图4所示。高架桥跨越132m鱼塘和菜地。设计跨径组合为41.5+49+41.5m。其余为标准。跨径组合为（28+28+28）m×7联。支架法施工。下部结构为H型墩身下接10.5m×6.5m×3.3m承台（埋深在光纤揽下0.5m），承台下设有直径1.2m，深18m的人工挖孔灌注桩。
项目部进场后编制的施工组织设计提出了“支架地基加固处理”和“满堂支架设计”两个专项方案，在“支架地基加固处理”专项方案中，项目部认为在支架地基预压时的荷载应是不小于支架
地基承受的混凝土结构物恒载的1.2倍即可，并根据相关规定组织召开了专家论证会，邀请了含本项目技术负责人在内的四位专家对方案内容
进行了论证，专项方案经论证后，专家组提出了应补充该工程上部结构施工流程及支架地基预压荷载算需修改完善的指导意见，项目部未按专家组要求补充该工程上部结构施工流程和支架地基预压荷载验算，只
将其他少量问题做了修改，上报项目总监和建设单位项目负责人审批时未能通过。
问题
1、写出改工程上部结构施工流程（自箱梁钢筋验收完成到落架结束，混凝土采用一次浇筑法。）
2、编写“支架地基加固处理”专项方案的主要因素是什么？
3、“支架地基加固处理”后的合格判定标准是什么?
4、项目部在支架地基预压方案中，还有哪些因素应进入预压荷载计算？
5、该项目中除了“DN500自来水管，光纤线缆保护方案”和“预应力张拉专项方案”以外还有拿些内容属于“危险性较大的分部分项工程”范围为上报专项方案，请补充。
6、项目部邀请了含本项目部技术负责人在内的四位专家对两个专项方案进行论证的结果是否有效？如无效请说明理由并写出正确做法。
【参考答案】
钢筋验收一安装预埋件一浇筑混凝土一养护一拆除内模和侧模一穿预应力钢束一预应力张拉一孔道压浆一封锚一验收。2编制专项方案的主要因素是：
(1)根据上部结构预应力箱梁的断面尺寸及支架形式对地基的要求确定；
(2)支架位于菜地和水塘区域，需要进行地基处理；
(3)区域内的管线需要进行重点保护。
根据《钢管满堂支架预压技术规程》822，地基预压验收应满足下列要求之一；
(1)备测点沉降量平均值小于1mm；
(2)连续三次备测点沉降量平均值累计小于5mm。
4进入预压荷载计算的因素还有：支架自重，模板重量，施工人员和机具行走、运输荷载，浇筑混凝土产生的冲击荷载，风雪荷载以及特殊季节施工保护措施的荷载。
5属于危险性较大分部分项工程范围未上报的专项方案还包括：模板支架工程，探基坑工程（承台）；人工挖孔桩工程；起重吊装工程。
6论证结果无效。
理由：本项目参建单位人员不得以专家组专家身份参与方案论证，因此项目技术负责人作为专家参加论证错误，专家组应由5人以上单数符合专业要求的专家组成，本论证会只有4人，不符合要求。
正确做法：应自非本项目莹建单位的。名以上，满足专业要求的专家组成专家组对方案进行论证，专家组对专项施工方案审查论证时，须察看施工现场，并听取施工、监理等人员对施工方案、现场施工等情况的介绍。专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修复完善的指导意见。
专项方案应经施工企业技术负责人签字，并报总监和建设单位项目负责人签字后实施。
（五）背景资料
某公司承建一座城市互通工程，工程内容包括①主线跨线桥（Ⅰ.Ⅱ）、②左匝道跨线桥。③左匝道一，④右匝道一⑤右匝道二等五个单位工程。平面布置如图5-1所示。两座跨线桥均为预应力混凝土连续箱桥梁，其余匝道均为道路工程。主线跨线桥跨越左匝道一；左匝道跨线桥跨越左匝道一及主线跨线桥；左匝道一为半挖半填路基工程，挖方除就地利用外。剩余土方用于右匝道一；右匝道一采用混凝土挡墙路堤工程，欠方需外购解决；右匝道二为利用原有道路面局部改造工程。
主线跨线桥I的第2联为（30m+48m+30m）预应力混凝土连续箱梁，其预应力张拉端钢钢绞线束横断面布置如图5-2所示。预应力钢纹线采用直径Φ15.2mm高强低松弛钢绞线。每根钢绞线由7根钢丝捻制而成。代号S22的钢绞线束由15根钢绞线组成，其在箱梁内的管道长度为108.2m。
图5-2 主线跨线桥I第2联箱梁预应力张拉端钢绞线束横断面布置示意图
由于工程位于交通主干道，交通组织难度大，因此，建设单位对施工单位提出总体施工要求如下：
（1）总体施工组织计划安排应本着先易后难的原则，逐步实现互通的各向交通通行任务；
（2）施工期间应尽量减少对交通的干扰，优先考虑主线交通通行。
根据工程特点，施工单位编制的总体施工组织设计中，除了按照建设单位的要求确定了五个子单位工程的开工和完工的时间顺序外，还制定了如下事宜；
事件一：为限制超高车辆通行，主线跨线桥和左匝道跨线桥施工期间，在相应的道路上设置车辆通行限高门架，其设置的位置选择在图5-1中所示的A—K的道路横断面处。
事件二，两座跨线桥施工均在跨越道路的位置采用钢管-型钢（贝雷桁架）组合门式支架方案，并采取了安全防护促使。
事件三，编制了主线跨线桥1的第2联箱梁预应力的施工方案如下：
（1）该预应力管道的竖向布置为曲线行驶，确定了排气孔和排水孔在管道中的位置；
（2）预应力钢绞线的张拉采用两端张拉方式；
（3）确定了预应力钢绞线张拉顺序的原则和各种刚拉线束的张拉顺序；
（4）确定了预应力钢绞线张拉的工作长度为100cm，并计算了钢绞线的用量。
问题
1.写出五个子单位工程符合交通通行条件的先后顺序（用背景资料中各个子单位工程的代号“①-⑤”及“→”表示）
2.事件一中，主线跨线桥和左匝道跨线桥施工期间应分别在哪些位置设置限高门架？（用图5-1中所示的道路横断面的代号“A-K”表示）
3.事件二中，两座跨线桥施工时应设置多少座组合门式支架？指出组合门式支架应采取哪些安全防护措施？
4.事件三中，预应力管道的排气孔应分别设置在管道的哪些位置？
5.事件三中，写出预应力钢绞线张拉顺序的原则，并给出图5-2中各钢绞线束的张拉顺序。（用图5-2中所示的钢绞线束的代号“S11-S23”及“→”表示）
6.事件三中，结合北京资料，列式计算图5-2中代号为S22的苏哟有钢绞线束需用多少钢绞线制作而成？
【参考答案】 五个子单位工程符合交通通行条件的先后顺序为：⑤一④一③一①一②。（右匝道二一右匝道一左匝道一主线一左匝道二）
2应设置限高门架的位置有：G、D、K。
3两座跨线桥应设置3座组合门式架。
门式架的施工安全保护措施主要有：
(1)设置安全标识牌和警示标志，(2)设置门驾防撞措施；
(3)门架边防护措施；
(4)设置安全平网，顶部设置遮盖，保护地面作业安全；
(5)夜间设置警示红灯，内部设置灯线。
4预应力管道的排气孔应设置在曲线管道的波峰位置（最高处）。
排水孔应设置在曲线管道的最低位置。
5预应力张拉原则：采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间，后上、下或两侧。
张拉顺序为：S2一S11—S22一S23。S22钢束需要钢绞线数量：(108.2+2×1)×15×2=3306（米）
（预应力钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度，一般是指在张拉千斤顶装入钢绞线后，从工具锚锚杯中心至预应力混凝土工作锚锚杯中心的距离）
第四篇：2009、2011一级建造师法律法规真题及答案
09 年一级建造师建设工程法规考试真题
一、单项选择题(共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意)。
1.关于推荐性标准，下面说法正确的是()。
A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行
B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行
C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行
D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行
【答案】A 【解析】根据《标准化法》第七条的规定，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。《标准化法》第十四条规定，强制性标准，必须执行。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。违反了关于强制性标准的规定，要承担相应的民事、行政乃至刑事法律责任。对于推荐性标准，虽然不是国家强制执行的，但是一经约定采用，即在当事人之间将产生法律约束力。
2.某工程在9 月10 日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9 月15 日发包人与承包人共同 检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9 月17 日发包人将依 法单方解除合同的通知送达承包人，9 月18 日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。
A.9 月10 日 B.9 月15 日 C.9 月17 日 D.9 月18 日
【答案】C 【解析】《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的()，按照法定标准给予征地补偿。
A.原用途 B.生产能力 C.经济价值 D.区位
4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。
A.甲公司可以向人民法院申请强制执行
B.人民法院应当根据调解书进行判决，C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。
A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任
B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任
C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任
D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任
6.关于表见代理的错误说法是()。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3 年。
A.安全 B.重大死亡
C.死亡 D.重伤
8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的 债务，则下列说法正确的是()。
A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权
B.丙必须以乙名义行使乙的债权
C.丙可以行使不安抗辩权
D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务
9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采 取的强制执行措施是()。
A.冻结 B.查封 C.拍卖 D.提存
10.某工程项目标底是900 万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700 万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。
A.700 万元 B.800 万元
C.900 万元 D.1000 万元
11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
B.造纸厂投入运营后3 个月内必须建设污水处理设施
C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是()。
A.劳动合同 B.借款合同
C.劳务分包合同 D.房屋租赁合同
13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金
B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金
C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金
D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
14.按照合同的约定，2007 年1 月1 日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7 月1 曰至8 月1 日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12 月3 日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007 年12 月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。
A.2007 年7 月1 日至8 月1 日之间诉讼时效中止
B.2007 年12 月31 日起诉讼时效中止
C.2007 年12 月3 日诉讼时效中断
D.2007 年7 月1 日至8 月1 日之间诉讼时效中断
15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。
A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿
C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换
16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。
A.行政法规 B.一般法律
C.司法解释 D.部门规章 17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程
B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款
C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查
D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人
18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。
A.物证 B.勘验笔录
C.书证 D.视听资料
19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误 B.投资失控
C.质量事故 D.施工组织环
20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地
C.乙方所在地 D.建设工程所在地
21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任
22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止
C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止
D.自工程开工之日起至竣工验收合格止
23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是()。
A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”
B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证
C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任
D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供
24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。
A.承包人可申请法院撤销合同
B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同
C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利
D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。
A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉
C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行
26、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）
A、共同投标协议在中标后提交
B、甲公司与乙公司必须是同一专业 C、甲公司与乙公司必须是一资质等级
D、联合体是以一个投标人的身份投标
27、某项目2008 年3 月1 日确定了中标人，2008 年3 月8 日发出了中标通知书，2008 年3月12 日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。
A、有名合同，双务合同，有偿合同 B、有名合同，双务合同，不要式合同
C、无名合同，单务合同，要式合同 D、有名合同，单务合同，要式合同
28、某项目2008 年3 月1 日确定了中标人，2008 年3 月8 日发生了中标通知书，2008 年3 月12 日中标人收到中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。
A、2008 年3 月16 日 B、2008 年3 月31 日
C、2008 年4 月7 日 D、2008 年4 月11 日
29、依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容。
B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D、采用竞争性超标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
30、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2 亿元，则要求投标方提供的投标证金数额最高应为（）。
A、240 万 B、120 万 C、80 万 D、20 万
31、下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。
A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级
B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载 车辆进行扣押。
C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分
D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准
32、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。
A、施工单位可以不接受
B、建设单位的要求施工单位必须接受
C、建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受
D、建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
33、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008 年3 月1 日上午9 点，某投标人由于交通拥堵于2008 年3 月1 日上午9 点5 分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。
A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理
B、经招标办审相查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序。
D、由评标委员会按废标处理
34、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20 万元损失，则以下说法正确的是（）。
A、建设单位可以向建筑公司索赔20 万元
B、建设单位只能向安装公司索赔20 万元
C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10 万元
D、建设单位不可以向安装公司索赔20 万元。
35、某公司因情况紧急，于3 月2 日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取拆前保全措施，3 月3 日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押，如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。
A、3 月22 日 B、3 月18 日 C、3 月13 日 D、3 月12 日
36、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。
A、提交投标文是承诺 B、发放招标文件是要约
C、签订书面合同是承诺 D、发放中标通知书的承诺
37、按照《建设工程安全生产管理条全》的规定（）不属于建设单位安全责任范围。
A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B、向施工单位提供准确的地下管理线资料
C、对拆除工程进行备案
D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
38、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，基保不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。
A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书
B、要求提交质量保证体系和质量责任制度文件
C、抽查施工中主要建筑材料的质量
D、检查劳动俣同履行及劳动保护情况
39、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）
A、厂矿的职能部门 B、有限责任公司
C、政府机关 D、某高等学校
40、在下列担保方式中，不转移对担何财产占有的是（）。
A、定金 B、质押 C、抵押 D、留置
41、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成，就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。
A、应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B、应由总承包单位对建设单位承担责任
C、应由分包单位对建设单位承担责任
D、由建设单位自行承担责任
42、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。
A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准准，降低建设工程质量
B、建设单位不得任意压缩合同工期
C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
43、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50 万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。
A、渎职罪 B、重大劳动安全事故罪
C、重大责任事故罪 D、工程重大安全事故罪
44、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款的25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。
A．若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B．甲必须收回房屋并向乙方交付
C．丙取得该房屋的所有权
D．乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
45．甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008 年5 月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
A．甲建筑公司或乙建筑公司 B、甲建筑公司
C、乙建筑公司 D、甲建筑公司和乙建筑公司
46、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建设公司未能按合同约定时间开工
B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C、因发生洪灾，建筑公司无法在全中同约定的工期内竣工
D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工现场
47、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构，但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。
A、项目招标计划 B、项目施工组织设计
C、安全管理实施方案 D、合理用能的专题论证
48、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定该抵押合同（）。
A、在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B、由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同
C、自当事人双方签字盖章后即生效
D、借贷双方协理完抵押登记手续后生效
49、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。
A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
50、受要约人在要约规定的期限内发生的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限，按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。
A、应视为受要约人撤回承诺
B、应视为受要约人撤销承诺
C、若要约人未做出任何表示，则该了在诺有效
D、因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效
51、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。
A、移送二审法院裁决 B、按撤诉处理
C、按缺席判决 D、进入再审程充
52、民事责任的承担方式中不包括（）。
A、恢复原状 B、消除危险 C、赔礼道歉 D、没收财产
53、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。
A、正当防卫权 B、紧急避险权 C、拒绝权 D、知情权
54、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发性争议，工程质量签定合同的，签定日期为 竣工日期
B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人施延验收的，以承包人提交验收报告之日为 竣工日期
C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
55、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋承重墙已出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案就由（）人民法院管辖。
A、甲市 B、乙市 C、丙市 D、丁市
56、下列关于格式条款的说法中，正确的是（）
A、格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准
B、只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款 C、对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释
D、对格式条款有两种以上解释的，应作出利于条款起草方的解释
57、某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内取接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（）。
A、丁级 B、丙级 C、乙级 D、甲级
58、按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。
A、建设行政主管部门 B、公安消防机构
C、消防检测机构成 D、质量监督机构
59、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D、帅施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担。
60、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7 日内将3000 吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务，合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。
A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究责任
B、供应商应向施工单位承担违约责任
C、供应商应向贸易公司承担违约责任
D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
61、工程保险中属于强制保险的是（）
A、安装工程一切险 B、职业责任险
C、建筑工程一切险 D、意外伤害险
62、按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。
A、可以在减少保证范围的前掉下再承担保证责任
B、必须在原担保范围内继续承担保证责任
C、可以拒绝再承担保证责任
D、同意后，才继续承担保证责任
63、某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意
A、城乡规划行政主管部门 B、环境保护行政主管部门
C、土地行政主管部门 D、建设行政主管部门
64、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的促裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法陆军起广诉，要求确认该分包合同无效，根据我国相关法律规定，人民法院（）。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉
B、不予受理
C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
65、施工人员工对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。
A、设计单位 B、工程质量监督机构 C、监理单位 D、施工企业质量管理部门
66、建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建 设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。
A、施工组织设计已编制完成并批准 B、材料、设备等物资供应合同已签订
C、施工项目管理规划已编制完成 D、勘察设计所需资金已经落实
67、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司，在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。
A、乙建筑公司 B、丙土方公司
C、甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D、甲方地产开发公司
68、某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关似吊销其资质证书，以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。
A、这起行政处罚不适用听证程序 B、行政机关应负责组织听证
C、行政机关应在担组织听证的费用 D、施工单位有权要求举行听证
69、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3 年后，办公楼主体结构出现质理问题，下面说法正确的是（）。
A、主体结构的最低保修期限应是50 年，施工单位需要承担保修责任
B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
70、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。
A、询问证人甲时，其他证人不得在场
B、审判人员和当事人可以对甲进行询问
C、甲应当出庭作证
D、甲可以旁听法审理
二、多项选择题(共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5 分)
71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。
A.应急救援人员 B.单位主要负责人
C.从业人员 D.安全生产管理人员
E.特种作业人员
【答案】BD 【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第四项的规定，主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格是建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件之一。
72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。
A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制
B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列
C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质
E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
【答案】BDE 【解析】工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别；工程勘察劳务资质不分级别。取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制；取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级，并按照工程性质和技术特点划分为若干工程类
73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000 吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺
E.水泥厂新报价属于新要约
74.下列选项中，属于无效合同的有()。
A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。
A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作
B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收
C.按约定的工作范围进行勘察
D.按约定的时间完成勘察任务
E.提供完整的勘察报告
76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。
A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人
B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业
C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准
D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗
E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除
77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。
A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有()。
A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行
C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款
E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。
A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交
B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交
C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交
D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交
E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交
80.下列关于提存的说法中，正确的有()。
A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕
B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人
C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人
D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物 E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭
81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4 月1 日甲付给乙100万元预付款，5 月12 日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4 月1 日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。
A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同
C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保
E.转让合同
82、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。
A、评标委员会由5 人以上的单数组成。
B、评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家
C、评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系
D、评标专家在相关领域工作满8 年且具有高级职称或同等专业水平
E、评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责
83、在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。
A、继续按照工程设计图纸施工 B、按照技术标准修改工程设计
C、追究设计单位违法责任 D、及时提出意见和建议
E、通过建设单位要求设计单位予以变更
84、根据我国未能律规定，下列合同转让行为无效的是（）。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙 施工单位
B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D、甲不顾合同约定的不得转让债务权条款，将自己对乙单位一笔债权转让给丙公司
E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位。
85、根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）
A、有充分的证据
B、有明确的被告
C、属于人民法院受理民事诉讼的范围
D、原告是与本案有间接利害关系的公民
E、有书面的起诉书
86、以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）
A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷
B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷
C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷
E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
87、根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。
A、土地所有权 B、宅基地使用权 C、荒山承包经营权
D、学校图书馆 E、被扣押的汽车
88、按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。
A、行为人意思表示真实 B、行为人必须具有完全民事行为能力
C、行为内容合法 D、行为形式合法 E、行为不违反社会公共利益
89、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。
A、混凝土连续浇筑
B、特殊需要必须连续作业
C、自来水管道爆裂抢修
D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修
90、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。
A、该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同
B、《建设工程质量管理条例》
C、《建设工程晏全在生产管理条例》
D、该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同
E、《工程建设标准强制性条文》
91、根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。
A、成本 B、红利 C、费用 D、损失 E、收益
92、根据我国《行政诉讼法》的规定，可以投定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）
A、地方政府规章 B、法律 C、部门规章 D、行政法律 E、地方性法律
93、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。
A、明确法定代表人对本企业的安全责任要责任
B、设置安全处室对安全负责
C、对内部职工进行安全培训，持证上岗
D、落实各岗位人员的安全生产责任
E、制定企业内部安全生产绩效考核标准
94、下面关于项目招标的说法错误的是（）。
A、施工单项合同估算价在200 万元人民币以上的项目必须招标
B、个人投资的项目不需要招标
C、施工主要技术采用和持定专利的项目可以招标
D、涉及到公众安全的项目必须招标
E、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100 万元人民币以上的项目必须招标
95、甲乙双方的合同纠纷于2006 年7 月2 日开庭仲裁，7 月4 日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7 月5 日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7 月6 日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。
A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B、该调解书自2006 年7 月5 日产生法律效力
C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁
D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
E、该调解书自2006 年7 月6 日产生法律效力。
96、某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同，根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有磁对各单位执行建筑节能强制性标准待业的表述，正确的是（）。
A、监理单位对节能工程实施监量时，不得违反有关法律、法规和标准
B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件
C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得过对原建筑进行节能改造
D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收。
97、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）
A、有防水要求的卫生间为2 年
B、给排水管道为5 年
C、电气设备安装工程为2 年
D、供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期
E、装修工程为2 年
98、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。A、市建设行政主管部门 B、市人民政府
C、省级建设行政主管部门 D、省级人民政府
E、国务院建设行政主管部门
99、施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算生产争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）
A、建设工程没有效付的，为提交验收报告之日
B、建设工程已实际交付的，为交付之日
C、建设工程没有交府的，为提交竣工结算文件之日
D、建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为人民未能陆军判决之日
E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
100、甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标，甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。
A、招标范围
B、招标方式和发布招标公告的媒介
C、招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容
D、资格预审文件
E、评标委员会的组成和评标报告
2011年全国一级建造师执业资格考试 建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）
2011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A．国务院主管部门
B．最高人民法院 C．国务院
D．全国人大常委会 【答案】C
【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。
2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A．合法行为
B．无权代理 C．不正当竞争
D．滥用代理权 【答案】A
【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“
三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。
注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。
3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任
B．由被代理人独自向第三人承担责任 C．由第三人自己承担损失
D．由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A
【解析】P16倒数第4段。
4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。
A．10
B．20 C．30
D．50 【答案】B 【解析】P37“
（三）抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。
5．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。
A．相邻权
B．地役权
C．土地出租权
D．建设用地使用权 【答案】B
6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。
A．抵押权
B．质权
C．留置权
D．所有权 【答案】C
7．在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A．侵权
B．合同
C．无因管理
D．不当得利 【答案】A
8．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A．建设单位或工程监理单位
B．施工项目技术负责人 C．施工企业质量管理人员
D．质量监督部门 【答案】A
【解析】P271倒数第2段。
9．因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。
A．原企业的资质等级确定
B．降低一级原企业的资质等级确定
C．最低资质等级核定
D．实际达到的资质条件核定 【答案】D
【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。
10．2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。
A．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同
B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作
C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁
D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长 【答案】A
【解析】P137案例上一段。
11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A、竣工验收合格后
B、提交竣工验收报告时 C、竣工验收时
D、交付使用时 【答案】B
【解析】本题是命题热点。P297“
一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。
12.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理
B、视为放弃投标 C、按废标处理
D、视为放弃中标项目 【答案】D
【解析】P96最上面“
三、履约保证金”第三行。
13.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A、560
B、1360 C、800
D、1120 【答案】B
【解析】P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。
14.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。
A、施工企业项目经理、现场监理工程师
B、施工企业技术负责人、建设单位负责人 C、施工企业技术负责人、总监理工程师
D、建设单位负责人、总监理工程师 【答案】C
【解析】P229正中间“
二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？
15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任 B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D、分包单位只对总承包单位承担责任 【答案】C
【解析】P101“
四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。
16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）
A、甲应支付相应部分报酬
B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲应支付全部约定报酬
D、甲不用赔偿乙的损失 【答案】A
【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。
17.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）A、管制
B、赔偿损失 C、返还财产
D、罚款 【答案】D
【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。
18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人负责 B、承揽人不再承担责任
C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任 D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责 【答案】D
【解析】P160下面“
（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。
19.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）
A、甲可向法院申请恢复原判决的执行 B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼 C、由法院执行和解协议
D、由法院依职权恢复原判决的执行 【答案】A
【解析】P323正中间“
（三）执行和解”，考过4、5次了。
20.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）
A、应追究王某的刑事责任
B、可追究王某的民事责任 C、不应追究王某的行政责任
D、应追究王某的劳动责任 【答案】无正确答案
【解析】本题不严密，考核P276“
四、构成犯罪的追究刑事责任”及 P81“
七、注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任”。
《建设工程质量管理条例》72条规定：“违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业１年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，５年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。”本条款规定了注册执业人员违法执业的行政责任。本案中，王某的违法行为导致质量事故发生，应作出责令停止执业1年的行政处罚，C错。
《刑法》137条规定：“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”注意，本案中王某的违法执业行为，并未构成犯罪，因此，不承担刑事责任。A错。
D错，法律责任中不存在劳动责任的说法。P141正中间“
（二）用人单位可以单方解除劳动合同的规定”，《劳动合同法》39条规定，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。应注意到：劳动合同的解除权是形成权，并非债权请求权，不能等同于一种民事惩戒措施。何况本案中，劳动者已经离职，不存在随时解除劳动合同的问题。
本题，命题人明显是将B设置为正确选项。命题的依据是《侵权责任法》第6条或教材P45“
一、民事责任的种类”第3行，“侵权责任是指行为人因过错侵害他人人身、财产而依法应当承担的责任”。但本案不符合民事侵权的构成要件，王某不是适格的责任承担主体，我认为建设单位可以就工程质量问题向施工单位主张，而不同意那种建设单位可以直接要求项目经理王某赔偿损失的观点。
也许命题人的理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后，施工单位可以依法向有过错的劳动者追偿。我也不同意，因为与大多数人理解相反，我国《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有过错造成单位损失，单位可以要求赔偿或追偿的制度！这不是法律漏洞，法律不作该规定自有道理。
21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度
B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝 C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工
D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。【答案】A
【解析】P184，BC考核
（一）第2段，A考核
（二）第2段，D考核
（三）第1段。
22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。A、对本单位的安全生产工作提出建议 B、接受安全生产教育和培训
C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 D、拒绝违章指挥和强令冒险作业 【答案】B
【解析】P223，从业人员的义务有且仅有三项：遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。
23、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
A、提供虚假资质证明
B、向评标委员会成员行贿 C、因不可抗力提出不能履行合同
D、与招标代理机构串通 【答案】C 【解析】P95“
（一）中标人的确定范围”第2段第3行。
24、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申 请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A、100
B、200 C、1000
D、600 【答案】D
【解析】P52倒数第一段。
25、关于建设工程分包的说法，正确的是（）A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可 B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包 C、建设工程主体结构的施工可以分包
D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人 【答案】A
【解析】P103倒数第6行。
26、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理
B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理 【答案】B
【解析】P75正中间“
（二）执业岗位范围”第1段。
27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、有完整的技术档案和施工管理资料
C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件 【答案】C
【解析】P287倒数第一行起，命题热点。
28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）A、安全生产法
B、宪法
C、建筑法
D、建设工程安全生产管理条例 【答案】A
【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。
29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A、费用和工期损失全部由承包商承担 B、费用和工期损失全部由业主承担 C、费用由承包商承担，工期给予顺延 D、费用由业主承担，工期不顺延 【答案】A
【解析】P120倒数第1行，本题与06年二级32题几乎完全一样。
30、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）A、要约撤回
B、要约撤消 C、承诺撤回
D、承诺撤消 【答案】A
【解析】P117第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。
31.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为（）万元.A、10
B、30
C、50
D、20 【答案】D
【解析】P38正中间“
四、定金”的第2段最后一句。命题热点。
32.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议
B、双方签订的备案合同 C、类似项目的结算价格
D、市场的平均价格 【答案】B 【解析】P87“
（九）签订合同”第2段第4行。第一年考核阴阳合同，这是最简单的考法。今后会逐步深入。
33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A、主体结构工程为10年
B、供热与供冷系统为3年
C、屋面防水工程为3年
D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年 【答案】B
【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。
34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A、3
B、1
C、2
D、5 【答案】A
【解析】P290“
三、建设工程环保竣工验收”第2段。
35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起
Ａ、第一次付款期限届满
Ｂ、最后一次付款期限届满 Ｃ、每次付款期限届满
Ｄ、提交工程款支付申请 【答案】B
【解析】P315倒数第3段。
36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）
A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认
B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意
C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效
D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任 【答案】D
【解析】本题超纲，易引起巨大争议。因为根据《担保法》24条：“债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定（教材P36第4行）。”本题貌似应选B或C。但根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》（法释〔2000〕44号）30条：“保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。”本题应选D。
这是极重要的知识点，要怪也许不该怪命题人，教材作者写担保法，不应该不参考相应的担保法解释。
37、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）
A、工期不予顺延
B、建筑物受损由施工企业承担
C、施工机具损毁由施工企业自行承担
D、施工人员受伤由建设单位承担 【答案】C
【解析】P135“
四、违约责任的免除”第2段。有关不可抗力的具体风险负担原则，教材没有详细展开，有兴趣的同学可以参考我的博文：
http://www.xiexiebang.com/Teacher_Blog_View.aspx?id1=347&id=1238。
38、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）
A、企业未取得施工许可证擅自施工的
B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的
D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的 【答案】B
【解析】P79倒数第3段。
39、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼 B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼 C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼
D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为 【答案】C
【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。
40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）
A、现场施工人员
B、分包单位
C、建设单位
D、总承包单位 【答案】D
【解析】P220倒数第3行，必考。
41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.A．施工企业应同意建设单位自行采购
B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受
C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受 D、施工企业可拒绝建设单位的要求 【答案】D
【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。
42．某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（）.A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任 B、挂靠的个人承担全部责任 C、建筑施工企业承担全部责任
D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任 【答案】A
【解析】P105“
二、承包单位违法行为应承担的法律责任”第2段第3行，这个点已经考过好几次。
43、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A、张某应当向施工企业赔偿损失
B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 【答案】D
【解析】原题为2008年司法考试四川灾区延期考试卷三31题，考核表见代理。
44、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的
B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的 C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的 D、年龄超过60岁的 【答案】B
【解析】P73倒数第一段。
45、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。
A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 D、设计深度由设计单位酌定 【答案】B
【解析】P283“
五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。
46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息 B、认定垫资违法，利息予以没收 C、返还垫资但不支付利息 D、返还垫资并双倍支付利息 【答案】C
【解析】P124“4.工程垫资的处理”。
47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A．20
B．30 C、60
D．45 【答案】D
【解析】P293“
（二）工程竣工结算审查期限”。
48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员
B、项目负责人 C、技术负责人
D、安全员 【答案】A
【解析】P220第2~3行。
49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。
A、提起反诉
B、提出和解
C、提出管辖权异议
D、部分变更诉讼请求 【答案】C
【解析】P309案例上一段。
50、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．5
B、15
C、10
D、30 【答案】B
【解析】P296“1Z307045竣工验收备案的规定”标题下第1行。
51.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性
B.国家
C.强制性
D.行业 【答案】C
【解析】P256“(一)”第1段，2010年刚刚考过的点。
52.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）A派遣单位与用工单位
B用工单位与劳动者 C用工单位与当地人民政府
D派遣单位与劳动者 【答案】A
【解析】P144“
（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。
53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期 A定额
B标准
C法定
D合同 【答案】D
【解析】P252第一段。
54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A 1
B2
C4
D3 【答案】D
【解析】P243“
（六）应急预案的修订”第一行。
55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A半年
B二年
C一年
D三年 【答案】C
【解析】P224“
二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。
56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A竣工验收
B签订施工合同
C进场开工
D领取施工许可证 【答案】D
【解析】P280“
六、依法办理工程质量监督手续”第一段。
57.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）
A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求
B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉 C裁定驳回乙的上诉，维持原判决
D裁定撤销一审判决，发回原法院重审 【答案】C
【解析】超纲，原题为2008年司法考试卷三36题。教材中无明确表述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》（法发（92）22号）第148条：当事人一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人又应诉答辩的，视为该人民法院有管辖权。
58.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）
A建设单位和设计单位共同所有
B设计单位和甲设计师共同所有 C建设单位和甲设计师共同所有
D建设单位独自所有 【答案】B
【解析】详见07年一级第3题的解析。
59.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）
A延期每次不超过3个月
B应当由施工企业提出申请 C延期没有次数限制
D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效 【答案】A
【解析】P53倒数第2段。
60．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A县级人民政府
B省级人民政府
C国务院
D省级文物行政部门 【答案】B
【解析】P207“
（三）在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。
61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包
B专业分包
C专业承包
D劳务承包 【答案】C
【解析】P59正中间“
（一）施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质；只有专业承包，没有专业分包；只有劳务分包，没有劳务承包。
62.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）
A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行 B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行 C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力
D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理 【答案】D
63.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）
A、鉴定申请应当在庭审结束前提出
B、鉴定报告由造价主管部门出具 C、法院对鉴定请求不予支持
D、鉴定期间计入审限 【答案】C
【解析】超纲。考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》（法释（2004）14号）第二十二条：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该知识点。
A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出；B错，司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出；D错，鉴定期间不计入审限（超纲）。
64.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定 B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请 C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定
D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 【答案】A
【解析】P331最下面“
三、涉外仲裁案件的证据、财产保全”第一段。为2005年司法考试卷三第47题，原题为“中国甲公司与某国乙公司”，题目都抄错了，这里如果不是涉外仲裁，应选择C。民诉258条：“当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。”
65.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）
A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课 B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙
C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权
D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位 【答案】B
【解析】AC错，债务转移需债权人同意；B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。
66.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定 B.联合体属于非法人组织
C.联合体各方独立承担相应的责任
D.联合体的成员可以对同一工程单独投标 【答案】B
【解析】P93~94.67.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.发出
B.当事人收到 C.申请撤销期限届满
D.作出 【答案】D
【解析】P329“
四、仲裁裁决”第一段最后一句。
68.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）A、6个月
B、1年 C、2年
D、3年 【答案】C
【解析】P330倒数第6行。
69.关于投标有效期的说法，正确的是（）
A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长 B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容 C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力 D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还 【答案】B 【解析】P90“
（四）投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。
70.安全生产许可证的有效期为（）年 A、1
B、2
C、3
D、5 【答案】C
【解析】P213倒数第5行。
二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（）A、没有仲裁协议的
B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的 C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的 E、仲裁所依据的证据是伪造的 【答案】ABDE
【解析】P330正中间“
一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”。2009年二级法规考了不予执行的6种情形，今年一级轮到考撤消的6种情形。注意，其中异同在第4、5两项。对生效仲裁裁决的翻案有两个程序：撤消仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。C，只能申请不予执行而不得申请撤消。这个点我在建工之家答疑帖中详细做过解析，精讲时也举过例子，对建造师要求高了点。
72.根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B、将承揽的工程转包或违法分包；
C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D、未按照节能设计进行施工
E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的 【答案】DE
【解析】P108正中间“
一、施工单位不良行为记录的认定标准”。A属于资质不良，B属于承揽业务不良,C属于安全不良。
73.关于工程质量检测的说法，正确的有（）
A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字 B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构 C：检测机构不得与建设单位有隶属关系
D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责 【答案】ADE
【解析】P272正中间“
（二）工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。
这个地方第一次考，应该考。
74.工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务； A、建设单位
B、造价咨询单位
C、施工企业
D、建筑材料、构配件供应单位 E：设备供应单位 【答案】CDE 【解析】P284倒数第2段，必考。
75.严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（）A、A区法院对该案有管辖权
B、严某有权向B区法院起诉 C、B区法院的移送管辖是错误的 D、A、B区法院均无管辖权 E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的 【答案】ABCE
【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。
首先，本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。应按照普通的合同纠纷管辖处理，严某有权选择在被告住所地B区或合同履行地A区法院起诉，因此ABC三项应选而D项错误。
其次，移送案件，法院认为不属于本院管辖的，应当报请其上级法院指定管辖，不得再自行移送。
76.下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（）A、直接涉及国家主权的条文
B、直接涉及人民生命财产安全的条文 C、直接涉及人体健康的条文
D、直接涉及环境保护的条文 E、直接涉及公共利益的条文 【答案】BCDE
【解析】P263倒数第一段。
77.下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（）A、安全技术措施审查
B、安全设备合格审查 C、专项施工方案审查
D、施工招标审查 E、安全生产事故隐患报告 【答案】ACE
【解析】考核P256三个标题。监理单位的法定安全监理义务，有且仅有三项。要求全面把握。
78.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的
C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成 D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的 E、分包单位将承包的建设工程再分包的 【答案】ACDE
【解析】P104“
四、转包和违法分包的界定”。
79.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更
B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延 C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享
D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延 E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意 【答案】ABCD
【解析】考核《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。
80.下列关于投标保证金说法，正确的有（）A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金 B、投标保证金是投标文件的有效组成部分
C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定 D、投标保证金应当在投标截止时间前送达 E、投标保证金的金额一般由双方约定 【答案】ABCD
【解析】P90最下面“
（一）投标保证金的形式与金额”。
81.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（）。A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任 C．甲无权要求丁承担民事责任
D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿 E．丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿 【答案】ABDE
【解析】本题命题技术高超，体现了命题人出色的归纳能力。ABD考核P101“
四、总分包的连带责任”。C错，考核法释（2004）14号文第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”，但也应强调，该条款已从新教材中删除，无答题依据。E貌似没有法律依据，其实正确，丙丁分包合同违法无效，应依照P129“(四)无效合同的法律后果”来处理：“无效合同，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失”。
82.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险为非强制保险
B.被保险人为从事危险作业人员 C.受益人可以不是被保险人
D.保险费由分包单位支付 E.保险期限由施工企业根据实际自行确定 【答案】BC
【解析】本题考核P236“1Z306034办理意外伤害保险的规定”标题下第2段。A错误，意外伤害险为法定强制保险；B正确。D错误，保险费由总承包单位承担；E错误，意外伤害险保险期限法定，为开工日至竣工验收合格。C超纲，但可以合理推断。
83.关于租赁合同的说法，正确的有（）
A.租赁必须转让所有权
B.租赁期限超过20年的部分无效 C．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式 D.交付租赁物是租赁合同的成立要件
E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁 【答案】BC
【解析】A错误，租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同的本质区别。D错误，租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。BCE考核P170最下面“1.定期租赁”，注意E埋伏了一个巨大的陷阱：如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同；如果租赁期限为6个月以内，租赁合同为不要式合同。只有双方口头约定租赁7个月，则合同履行6个月以后，视为不定期租赁；而如果双方口头约定租赁期限为5个月，显然为定期租赁。这里的逻辑比较搞，需要细心体会。
84.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（）。A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的 B.投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的 C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案 D．未按招标文件要求提交投标保证金的
E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 【答案】ABDE
【解析】P87第4段。
85.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。
A．生产（制造）许可证
B.施工资质证书 C．产品销售许可证
D.施工许可证 E.产品合格证 【答案】AE
【解析】P257倒数第1段。
86.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日
B.实际竣工之日 C．开工之日
D.保修期届满之日 E．合同约定竣工之日 【答案】BE
【解析】P125第5行。
87.根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A．土地所有权
B.农村集体宅基地土地使用权 C.学校游泳馆产权
D.荒地承包经营权 E.被扣押的房屋 【答案】ABE
【解析】P37第2段。注意“（3）学校的教育设施不得抵押”，说明非教育设施可以抵押，这个点是司法考试常考的，但建造师是第一次考。
88.施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求
B.企业标准
C.施工技术标准
D.通行惯例
E.合同约定 【答案】ACE
【解析】P271“1Z307023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定”标题下第2段。
89.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A.立项
B.竣工
C.设计
D.施工
E.投入使用 【答案】CDE
【解析】本题考核环境保护设施的“三同时”制度。P181倒数第1段。
90.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。A．2人死亡事故
B.10人死亡事故 C．3人死亡事故
D.20人重伤事故 E．1000万元经济损失事故 【答案】CDE
【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故；E表述不严谨，应为“直接经济损失”。
91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B.发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷
C.发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷 D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷
E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷 【答案】ABCE
【解析】P295第一段。
92.法人应当具备的条件有（）A.依法成立
B.有自己的场所
C.有必要的财产或者经费
D.有自己的名称、组织机构 E.能够独立承担无限民事责任 【答案】ACD
【解析】P10“
一、法人应当具备的条件”。
93.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（）。
A.合同自成立时生效
B.合同自办理物权登记时生效 C.未办理物权登记合同无效
D.未办理物权登记不影响合同效力 E.合同生效当然发生物权效力 【答案】AD
【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价；合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。
94.下列行为中，构成无因管理的有（）A.甲接受委托帮助他人保养施工机具 B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火
C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治 D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示
E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位 【答案】BC
【解析】本题考核P23“
三、无因管理”的基本概念。无因管理，指没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，为避免他人利益受到损失，自觉为他人管理事务或提供服务。A不应选，因存在委托。E属于不当得利。D争议极大，建议不选。
D原题为2008年司法考试卷三55题，我们先分析原题：
下列行为中，哪些构成无因管理：D.丁见门前马路下水道井盖被盗致路人跌伤，遂自购一井盖铺上。
原题中司法部给出的D为正确选项，我们可以这样理解：这个人买井盖是为了防止路人掉下去，从这个角度来说属于公益，所以他不能找路人要钱。从这一点上来说不属于无因管理。但是买井盖防止路人掉下去这个事情从义务上来说应该属于市政，无论有没有一个人买井盖，市政都负有这样的义务。这个人替市政花了钱，理应要求市政支付必要费用。如果市政不给钱，相当于该市政花的钱他没花，从这个角度来说，市政不当得利了。但本题中将购买井盖改为插树枝，情况就大不相同，我们都知道无因管理是债法规定的内容，叫做“无因管理之债”。而债要求存在特定的相对人，本案中，我们发现这个人并未发生管理费用和直接损失，也不存在其可以主张费用的债务人。所以应推定这属于公益行为，并不构成无因管理。
95.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.【答案】ABCD
【解析】本题考核P212倒数第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。
96.根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基础设施工程
B.设备安装、装修工程
C.门禁监控系统
D.电气管线、给排水管道工程 E.供热与供冷系统 【答案】ABDE
【解析】P297倒数第一段。
97.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告 B.已办理该建筑工程用地批准手续
C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证 D.已经确定建筑施工企业 E.建设资金已经落实 【答案】BCDE
【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。
98.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A.作业人员进入新的岗位
B.作业人员进入新的施工现场 C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺 E.企业申请办理资质延续手续 【答案】ABCD
【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。
第五篇：2016一级建造师实务真题及答案
一级建造师《建筑工程》2016年真题含答案
一、单项选择题(共2题，每题1分。每题的备选项中，贿1个最符合题意)
1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋棍凝土柱，其棍凝土强度等级不应低于()。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
【答案】C
【解析】设计使用年限为50年的构件，棍凝土强度等级不小于C25。
2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。
A.原设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
【答案】A
【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。
3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。
A.桁架结构体系
B.简体结构体系
C.框架剪力墙结构体系
D.棍台结构体系
【答案】B
【解析】简体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。
4.下列水泥品种中，配制C60高强棍凝土宜优先选用()。
A.矿渣水泥
B.硅酸盐水泥
C.火山水泥
D.复合水泥
【答案】B
【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于C50级)棍凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。
5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。
A.石灰石粉
B.硅灰
C.沸石粉
D.粒化高炉矿渣粉
【答案】A
【解析】棍凝土掺台料分为括性矿物掺台料和非括性矿物掺台料。非括性矿物掺台料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂石灰石硬矿渣等材料。括性矿物掺台料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有膝凝能力的水化产物。
6.关于花自石特性的说法，错误的是()。
A.强度高
B.密度大
C.耐磨性能好
D.属碱性石材
【答案】D
【解析】花自石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚、硬耐磨，属酸性硬石材。
7.框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是()。
A.板、主粱、次粱
B.板、次粱、主粱
C.次粱、板、主粱
D.主粱、次粱、板
【答案】B
【解析】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。8.关于土方回填施工工艺的说法，错误的是()。
A.土料应尽量采用同类土
B.应从场地最低处开始回填
C.应在相对两侧对称回填
D.虚铺厚度根据含水量确定
【答案】 D
【解析】填土应尽量采用同类土填筑。填土应从场地最低处开始，自下而上整个宽度分层铺填，每层虚铺厚度应根据夯实机械确定。填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
9.下列钢结构防火涂料类别中，不属于按使用厚度进行分类的是()。
A.B类
B.CB类
C.H类
D.N类
【答案】D
【解析】防火涂料按使用厚度可分为CB、B和H三类：
1)CB类：超薄型钢结构防火涂料，涂层厚度小于或等于3m，2)B类：薄型钢结构防火涂料，涂层厚度大于3m且小于或等于7m，3)H类：厚型钢结构防火涂料，涂层厚度大于7m且小于或等于45nm。
10下列塑料管材料类别中，最适合用作普通建筑雨水管道的是()。
A.FVC-C
B.PP-R
C.FVC-U
D.PEX
【答案】C
【解析】硬聚氯乙烯(PC-U)管应用：用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。
11下列暗龙骨吊顶工序的排序中，正确的是()。
①安装主龙骨②安装副龙骨③安装水电管线④安装压条⑤安装罩面板
A.①③②④⑤
B.①②③④⑤
C.③①②⑤④
D.③②①④⑤
【答案】C
【解析】暗龙骨吊顶施工施工流程：放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条。
12下列砌体结构墙体裂缝现象中，主要原因不是地基不均匀下沉引起的是()。
A.纵墙两端出现斜裂缝
B.裂缝通过窗口两个对角
C.窗间墙出现水平裂缝
D.窗间墙出现竖向裂缝
【答案】D
【解析】园地基不均匀下沉引起的墙体裂缝现象：
1)在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉阵较大的方向倾斜，并自下向上发展。裂缝多在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，常常在房屋建成后不久就出现，其数量及宽度随时间而逐渐发展。
2)在窗间墙的上下对角处成对出现水平裂缝，沉阵大的一边裂缝在下，沉阵小的一边裂缝在上。
3)在纵墙中央的顶部和底部窗台处出现竖向裂缝，裂缝上宽下窄。当纵墙顶部有圈梁时，顶层中央顶部竖向裂缝较少。
13.下列施工场所中，照明电压不得超过12V的是()。
A.地下车库
B.潮湿场所
C.金属容器内
D.人防工程
【答案】C
【解析】下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：
1)隧道人防工程高温有导电灰尘比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V。
2)潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V。
3)特别潮湿场所导电良好的地面锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。
14.关于招标投标的说法，正确的是()。
A.招标分为公开招标，邀请招标和议标
B.投标人少于三家应重新招标
C.多个法人不可以联合投标
D.招标人答疑仅需书面回复提出疑问的投标人
【答案】B
【解析】投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。15.建设工程的保修期自()之日起计算。
A.施工完成 B.竣工验收合格
C.竣工验收备案
D.工程移交
【答案】B
【解析】保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
16氧是一种无色无味无法察觉的惰性气体，主要从()等材料中析出。
A.大理石
B.油漆涂料
C.复合地板
D.化纤地毯
【答案】A
【解析】氧是一种无色无味无法察觉的惰性气体。水泥砖砂大理石瓷砖等建筑材料是氧的主要来源，地质断裂带处也会有大量的氧析出。
17.成型钢筋在进场时无需复验的项目是()。
A.抗拉强度
B.弯曲性能
C.伸长率
D.重量偏差
【答案】B
【解析】箭进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度抗拉强度伸长率芎凹性能和重量偏差检验(成型钢筋进场可不检验弯曲性能)，检验结果应符合相应标准的规定。
18.关于施工现场文明施工的说法，错误的是()。
A.现场宿舍必须设置开启式窗户
B.现场食堂必须办理卫生许可证
C.施工现场必须实行封闭管理
D.施工现场办公区与生括区必须分开设置
【答案】D
【解析】施工现场的施工区域应与办公、生括区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施。
19.主持编制“项目管理实施规划”的是()。
A.企业管理层
B.企业委托的管理单位
C.项目经理
D.项目技术负责人
【答案】C
【解析】项目管理规划大纲应自组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制，项目管理实施规划应自项目经理组织编制。
20.按新建民用建筑节能管理的要求，可不进行节能性能查验的材料或设备是()。
A.结构材料
B.保温材料
C.制冷系统
D.照明设备
【答案】A
【解析】施工单位应当对进入施工现场的墙体材料保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验，不符台施工图设计文件要求的，不得使用。
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0 5分)。
21.室内疏散楼梯踏步最小宽度不小于0.28m的工程类型有()。
A.住宅
B.小学学校
c.宾馆
D.大学学校
E.体育馆
【答案】CDE
22.建筑石膏的技术性能包括()。
A.凝结硬化慢
B.硬化时体积微膨胀
C.硬化后孔隙率低
D.防水性能好
E.抗冻性差
【答案】BE
【解析】建筑石膏的技术性质
(1)凝结硬化快。
(2)硬化时体积微膨胀。
(3)硬化后孔隙率高。
(4)防火性能好。
(5)耐水性和抗冻性差。
23节能装饰型玻璃包括()。
A.压花玻璃
B.彩色平板玻璃
c.“Low-E”玻璃
D.中空玻璃
E.真空玻璃
【答案】CDE
【解析】节能装饰型玻璃包括：(一)着色玻璃(二)镀膜玻璃(三)中空玻璃(四)真空玻璃。
24可以起到防止深基坑坑底突涌的措施有()。
A.集水明排
B.钻孔减压
c.井点降水
D.井点回灌
E.水平封底隔渗
【答案】BE
【解析】当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施保证坑底土层稳定。
25关于砌筑砂浆的说法，正确的有()。
A.砂浆应采用机械搅拌
B.水泥粉煤灰砂浆搅拌时间不得小于3min
c.留置试块为边长7.07cm的正方体
D.同盘砂浆应留置两组试件
E.六个试件为一组
【答案】ABC
【解析】砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，应为：
1)水泥砂浆和水泥混合砂浆，不得少于2min;
2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆，不得少于3min;
3)干棍砂浆及加气棍凝土砌块专用砂浆宜按掺用外加剂的砂浆确定搅拌时间或
按产品说明书采用。
砂浆强度自边长为7.07cm的正方体试件，经过28d标准养护，测得一组三块的抗压强度值来评定。砂浆试块应在卸料过程中的中间部位随机取样，现场制作，同盘砂浆只应制作一组试块。
26无牯结预应力施工包含的工序有()。
A.预应力箭下料
B.预留孔道
c.预应力筋张拉
D.孔道灌浆
E.锚头处理
【答案】ACE
【解析】无粘结预应力施工：它的特点是不需预留孔道和灌浆，施工简单等。在无粘结预应力施工中，主要工作是无粘结预应力箭的铺设张拉和锚固区的处理。
27.关于屋面卷材防水施工要求的说法，正确的有()。
A.先施工细部，再施工大面
B.平行屋脊搭接缝应顺流方向
c.大坡面铺贴应采用满粘法
D.上下两层卷材垂直铺贴
E.上下两层卷材长边搭接缝错开
【答案】ABCE
【解析】卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后自屋面最低标高向上铺贴。平行屋脊的搭接缝顺流水方向。立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴。上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3。
28根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，属于主体结构分部的有()。
A.棍凝土结构
B.型钢棍凝土结构
c.铝台金结构
D.劲钢(管)棍凝土结构
E.网架和索膜结构
【答案】ABC
【解析】主体结构主要包括：棍凝土结构砌体结构、钢结构钢管棍凝土结构、型钢棍凝土结构、铝台金结构、木结构等子分部工程。
29.塔式起重机按固定方式进行分类可分为()。
A.伸缩式
B.轨道式
C.附墙式
D.内爬式
E.自升式
【答案】BCD
【解析】按固定方式划分：固定式轨道式附墙式内爬式。
30棍凝土在高温施工环境下施工，可采取的措施有()。
A.在早间施工
B.在晚间施工
C.喷霉
D.连续浇筑
E.吹风
【答案】AB
【解析】属于常识性内窖。
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
(一)背景资料
某综合楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积68000m2，地基基础设计等级为甲级，灌注桩阀板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，约定竣工时需向建设单位移交变形测量报告，部分主要材料由
建设单位采购提供。施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量。
基础桩设计桩径800mm、长度35m~42m，混凝土强度等级c30，共计900根，施工单位编制的桩基施工方案中列明。采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土;灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm;每根桩留置1组混凝土试件;成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验。监理工程师审查时认为方案时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。
地下结构施工过程中，测量单位按变形测量方案实施监测时，发现基坑周边地表出现明显裂缝，立即将此异常情况报告给施工单位。施工单位立即要求测量单位及时采取相应的检测措施，并根据观测数据制订后续防控对策。
装修施工单位将地上标准层(F6~F20)划分为三个施工段组织流水施工，各施工段上均包含三个施工工序，其流水节拍如下表所示：
建设单位采购的材料进场复检结果不合格，监理工程师要求退场;因停工带料导致窝工。施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后，监理验收通过;由于该部位的特殊性，建设单位要求进行剥离检验，检验结果符合要求;剥离检验及恢复共发生费用4万元，施工单位提出4万元费用索赔。上述索赔均在要求时限内提出。数据经监理工程师核实无误。问题
1指出桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。
2变形测量发现异常情况后，第三方测量单位应及时采取哪些措施?针对变形测
量，除基坑同边地表出现明显裂缝外，还有那些异常情况也应立即报告委托方?
3参照下图图示，在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图
参考答案
1不妥之处一：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。
正确做法：水下灌注时桩顶棍凝土面标高至少耍比设计标高超灌0.8~1.0m。
不妥之处二：成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验。
正确做法：对设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的30%。(1)必须互即报告委托方，同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案。
(2)当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时，也应立即报告委托方：
1)变形量或变形速率出现异常变化;
2)变形量达到或超出预警值;
3)同边或开挖面出现塌陷滑坡情况;
4)建筑本身同边建筑及地表出现异常;
5)自于地震暴雨冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。
4因停工待料造成的导致的窝工，施工单位提出8万元费用索赔成立。
理由：停工待料导致的窝工属于建设单位的原因，所以索赔成立。
剥离检验及恢复费用索赔成立。
理自：建设单位可以对工程质量提出异议，施工单位应当配合检测，检测合格的检测费用应自发包人承担
案例二
背景资料
某新建体育馆工程，建筑面积约2300㎡，现浇钢筋混凝土结构，钢结构网架屋盖，地下一层，地上四层，地下室顶板设计有后张法预应力混凝土梁。
地下室顶板同条件养护试件强度达到设计要求时候，施工单位现场生产经理立即向监理工程师口头申请拆除地下室顶板模板，监理工程师同意后，现场将地下室顶板及支架全部拆除。
“两年专项治理行动”检查时，二层混凝土结构经回弹取法检验，其强度不满足设计要求，经设计单位验算，需对二层结构进行加固处理，造成直接经济损失300余万元，工程质量事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人报告，在规定时间内逐级上报至市(设区)级人民政府住房和城乡建设主管部门，施工单位提交的质量事故报告内容包括：
(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称;
(2)事故发生的简要经过，无伤亡;
(3)事故发生后采取的措施及施工控制请款;
(4)事故报告单位。
屋盖网架采用Q390GJ钢，因钢结构制作单位首次采用该材料，施工前，监理工程师要求其负首次采用Q390GJ钢及相关的接头形式、焊接工艺参数、预热和后热措施等焊接参数组合条件进行焊接工艺评定。
填充墙砌体采用单排孔轻轻骨料混凝土小砌块，专用小砌块砂浆建筑，现场检查中发现：进场的小砌块产品期达到21d后，即开始浇水湿润，待小砌块表面现浮水后，开始砌筑施工：砌筑时将小砌块的地面朝上反砌于墙上，小砌块的塔接长度为块体长度的1/3;砌体的砂浆饱满度要求为：水平灰缝90%以上，竖向灰缝 85%以上;墙体每天砌筑高度为15m，填充墙砌筑7d后进行顶砌施工;为施工方便，在部分墙体上留置了净宽度为1.2m的临时施工河口，监理工程师要求对错误之处进行整改。
问题：
1.监理工程师同意地下室顶板拆模是否正确?背景资料中地下室顶板预应力梁拆除底模及支架的前置条件有哪些?
2.本题中的质量事故属于哪个等级?指出事故上报的不妥之处，质量事故报告还应包括哪些内容?
3.除背景资料已明确的焊接参数组合条件外，还有哪些参数的组合条件也需要进行焊接工艺评定?
4.针对背景资料中填充墙砌体施工的不妥之处，写出相应的正确做法。
参考答案：
1、不正确
前置条件：(1)底模应该在预应力张拉后拆除;
(2)底膜及支架拆除时的混凝土强度应符合同条件养护试件的强度要求;
(3)经过项目技术负责人的批准;
(4)有孔道灌浆的，灌浆强度不应低于C30。
2、本质量事故属于一般事故
不妥一：现场有关人员立即向本单位负责人报告。
正确做法：香肠有关人员应立即向工程建设单位负责人报告。
不妥二：并在规定的时间内逐级上报至市(设区)级人民政府住建主管部门。
正确做法：工程建设单位负责人接到报告后，应于1h内向事故发生地县级以上人民政府住建主管部门及有关部门报告。
质量事故报告还应包括以下内容：
(1)事故的初步原因;
(2)事故报告联系人及联系方式;
(3)其他应报告的情况
3、还应有：首次采用的刚才、焊接材料、焊接方法、焊接位置等也需要进行焊接工艺的评定。
4、不妥之处一：进场小砌块龄期达到21d后，即开始浇水湿润，待小砌块表面浮水后，考试砌筑施工。
正确做法：进场小砌块的产品龄期不小于28d，不需对小砌块浇水湿润，如遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其喷水湿润。
不妥之处二：小砌块的塔接长度为块体长度的1/3。
正确做法：单排孔小砌块的塔接长度应为块体长度的1/2.不妥之处三：竖向灰缝的砂浆饱满度为85%
正确做法：竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于90%
不妥之处四：填充墙砌筑7d后即开始顶砌施工。
正确做法：填充墙梁口下最后3皮砖应在下部墙砌完14d后砌筑
不妥之处五：在部分墙体上留置了净宽度为1.2m的临时施工洞口
正确做法：墙体上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500毫米，洞口净宽度不应超过1米。案例三：
背景资料
某新建工程，建筑面积15000㎡，地下两层，地上五层，钢筋混凝土框架结构采用800mm厚钢筋混凝土筏板基础，建筑总高20m。建设单位与某施工总承包单位签订了总承包合同。施工总承包单位将建设工程的基坑工程分包给了建设
单位指定的专业分包单位。
施工总承包单位项目经理部成立了安全生成领导小组，并配备了3名土建类专业安全员，项目经理部对现场的施工安全危险源进行了分辨识别。编制了项目现场防汛应急救援预案，按规定履行了审批手续，并要求专业分包单位按照应急
救援预案进行一次应急演练。专业分包单位以没有配备相应救援器材和难以现场演练为由拒绝。总承包单位要求专业分包单位根据国家和相关规定进行整改。
外装修施工时，施工单位搭设了扣件式钢管脚手架(如图)。架体搭设完成后进行了验收检查，并提出了整改意见。
项目经理组织参见各方人员进行高出作业专项安全检查。检查内容包括安全帽、安全网、安全带、悬挑式物料平台等。
监理工程师认为检查项目不全面，要求按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)予以补充。
问题：
1、本工程至少应配置3名专职安全员，根据《住房和城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目经理部配置的》专职安全员是否妥当?并说明理由。
2、对施工总承包单位编制的防汛应急救援预案，专业承包单位应该如何执行?
3、支出背景资料中脚手架搭设的错误之处。
4、按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)，现场高处作业检查的项目还应补充哪些?
案例解答：
1、本工程至少配备2名专职安全员。
专职安全员的配置妥当。依据相关规定，建筑面积在1-5万㎡之间的应配备2名专职安全员，本工程建筑面积15000㎡，理应配备2名，本工程配备了3名，因此妥当。
2、专业分包单位应：
(1)成立防汛应急领导小组并明确职责;
(2)按应急专业队伍的职责要求，成立应急队伍、并对应急物资进行学习使用;
(3)进行应急人员的专项培训;
(4)应结合实际情况开展一次防汛专项的应急演练。
3、不妥一：横向扫地杆应在纵向扫地杆下部;
不妥二：当立杆的基础不在同一高度上时，必须将高出的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，本图中，高出纵向
扫地杆只向低处延长了一跨。
不妥三：脚手架的步距一般不超过1.8m，而本图中低处脚手架的最下一步步距为2.3m。
不妥四：该脚手架宜采用刚性连墙件与建筑物可考链接，亦可采用钢筋与顶撑配合使用的附墙方式，严禁使用只有钢筋
的柔性连墙件。
不妥五：立杆最上一步外，不应采用搭接的方式，而应采用对接，本图中，采用了搭接。
4、还应补充：临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台。
(四)背景资料
某新建住宅工程，建筑面积43200㎡，??结构，投资额25910万元建设单位自行编制了招标工程量清单等招标文件，其中部分条款内容为：本工程实行施工总承包模式：承包??为土建、水电安装、内外装修及室外道路和小区园林景观;施工质量标准为合格;工程款按每月完成工作量的80%支付，保修金为总价的5%，招标控制价为25000万元;工期自2013年7月1日起至2014年9月30日止，工期为15个月;园林景观由建设单位指定专业侵蚀单位施工。
某工程总承包单位按市场价格计算为25200万元，为确保中标最终以23500万元作为投标价，经公开招投标，该总承包单位中标，双方签订了工程施工总承包合同A，并上报建设行政主管部分，建设单位因资金紧张提出工程款支付比例修改为按每月完成工作量的 70%支付，并提出今后在同等条件下改施工总承包单位可以优先中标的条件。施工总承包单位同意了建设单位这一要求，双方据此重新签订了施工总承包合同B，约定因此执行。
施工总承包单位组建了项目经理部，于2013年6月20日进场进行施工准备，进场7天内，建设单位组织设计，监理等单位共同完成了图纸绘制工作，相关方提出并签了意见，项目经理部进行了图纸交底工作。
2013年6月28日，施工总承包单位编制了项目管理实施规划，其中：项目成本目标为21620万元，项目现金流量表如下：(单位：万元)：
项目现金流量表(单位：万元)
截止2013年12月来，累积发成工程成本10395万元，处置废旧材料所得3.5万元，获得贷款资金800万元，施工进度奖励146万元。
内装修施工时，项目经理配发现建设单位提供的工程量清单中未包括一层公共区域地面面层子目，铺占面积1200㎡。因招标工程量清单中没有类似子目，于是项目经理按照市场价格系重新组价，综合单价1200㎡，经现场专业监理工程师审核后上报建设单位。
2014年9月30日工程通过竣工验收，建设单位按照相关规定，提交了工程竣工验收备案表，工程竣工验收报告，人防及消防单位出具的验收文件，并获得规划，环保等部门出具的认可文件，在当地建设行政主管部门成了相关备案工作。问题：
1、双方签订合同的行为是否违法?双方签订的哪份合同有数?施工单位遇到此类现象时，需要把握哪些关键点。
2、工程图纸会审还应有哪些单位参加?项目经理部进行图纸交底工作的目的是什么。
3、项目经理部制定项目成本计划的依据有哪些。施工至第几个月时项目累计现金流为正?该月的累计净现金流是多少万元。
4、截止2014年12月末，本项目的合同完工进度是多少。建造合同收入是多少万元(保留小数点后两位)?资金供应需要考虑哪些条件。
5、招标单位应对哪些招标工程量清单总体要求负责。除工程量清单品项外，还有哪些情况允许调整招标工程量清单所列工程量。依据本合同原则计算层公共区域楼地面面层的综合单价(单位：元/m2)及总价(单位：万元，保留小数点后两位)分别时多少。
在本项目的竣工验收备案工作中，施工总承包单位还要向建设单位提交哪些文件?
答案：
1、双方签订合同行为违法。双方签订的合同A有效。
施工单位遇到此类问题时，应把握关于工期、质量、造价的约定是否符合招标、中标文件，还应把握对工程进度拨款和竣工结算程序是否与招、中标文件相悖。
2、工程图纸会审还应有设计单位、施工单位参加。
项目经理部进行图纸交底的目的是：
(1)明确存在重大质量风险源的关键部位或工序，提出风险控制要求或工作建议;
(2)对参建方的疑问、说明，交底的目的在于使具体的作业者和管理者明确计划的意图和要求拿握质量标准及其宴现的程序与方法，(3)在质量活动的宴施过程中，则要求严格执行计划的行动方案规范行为把质量管理计划的各项规定和安排落宴到具体的资源配置和作业技术活动中去。
3、项目经理部制定威本计划的依据包括：
(1)合同文件;
(2)项目管理宴施规划;
(3)可研报告和相关设计文件;
(4)市场价格信息;
(5)相关定额;
(6)类似项目的成本资料。
施工至第8个月时累计净现金流量为正。该月累计净现金流量是425万元。
4、截止12月末，本项目的合同完工进度是：10395/21620×100%=48.08%资金供应需要考虑：
5、招标单位应对工程量清单的完整性和准确性负责。
除工程量清单偏项外，法律法规变化、项目特征不符、工程量偏差过大也会可以调整清单所列工程量。
楼公共区域楼地面面层综合单价为11200元m2，总价为1200m2×1200元/m2=144.00万元。
6、施工总包单位还应向建设单位提交以下文件：
(1)工程竣工验收备案表;
(2)上程竣工验收报告;
(3)法律行政法规规定应当自规划环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;
(4)法律规定应当自公安消防部门出具的对大型人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;
(5)自人防部门出具的验收文件;
(6)施工单位注署的工程质量保证书;
(7)法规规章规定必须提供的其他文件。
住宅工程还应当提交住宅质量保证书和住宅使用说明书
(五)背景资料
某住宅楼工程，场地占地面积约10000m²，建筑面积约14000m²，地下两层，地上16层，层高2.8m，檐口高47m，结构设计为?板基础。剪力墙结构，施工总承包单位为外地企业，在本项目所在地设有分公司。
本工程项目经理组织编制了项目施工组织设计，经分公司技术部经理审核后，报分公司总工程师(公司总工程师授权)审批;由项目技术部门经理主持编制外脚手架(落地式)施工方案，经项目总工程师、总监理工程师、建设单位负责人签字批准实施。
在施工现场消防技术方案中，临时施工道路(宽4m)与施工(消防)用主水管沿在建筑住宅楼环装布置，消火栓设在施工道路内侧，据路4线5m，在建住宅楼外边线道路中线9m，施工用水管计算中，现场施工用水量(q1+q2+q3+q4)为8.5L/S，官网水流速度1.6m/s，漏水损失10%，消防用水量按最小用水量计算。
根据项目试验计划，项目总工程师会同实验员选定1、3、5、7、9、11、13、16层各留置1组C30混凝土同条件养护试件，试件在浇筑点制作，脱模后放置在下一层楼梯口处，第5层C30混凝土同条件养护试件强度试验结果为28MPa。
施工过程中发生塔吊倒塌事故，在调查塔吊基础时发现：塔吊基础为6m*6m*0.9m，混凝土强度等级为C20，天然地基持力层承载力特征值(f?)为130kpa，施工单位仅对地基承载力进行计算，并据此判断满足安全要求。
针对项目发生的塔吊事故，当地建设行政主管部门认定为施工总承包单位的不良行为记录，对其诚信行为记录及时进行了公布、上报，并向施工总承包单位工商注册所在地的建设行政主管部门进行了通报。
问题
1.指出项目施工组织设计、外脚手架施工方案、塔吊安装拆卸方案编制、审批的不妥之处，并写
出相应的正确做法。
2.指出施工消防技术方案的不妥之处，并写出相应的正确做法：施工总用水量是多少(单位：
L/S)施工用水主管的计算管径是多少(单位mm，保留两位小数)?
3.题中同条件养护试件的做法有何不妥。并写出正确做法，第5层C30混凝土同条件养护试件的强
度代表值是多少。
4.分别指出项目塔吊基础设计计算和构造中的不妥之处。并写出正确做法。
5.分别写出项目所在地和企业工商注册所在地建设行政主管部门对施工企业诚信行为记录的管理内容有哪些。
答案及解析：
1、不妥之处：本工程项目经理组织编制了施工组织设计，经分公司技术部经理审核后，报分公司总工程师(公司总工程师授权)审批。
正确做法：应自工程项目经理审核，报公司总工程师审批。
不妥之处二：自项目技术部经理主持编制外脚手架(落地式)施工方案，经项目总工程师审批。
正确做法：应自工程项目经理、项目技术负责人或项目专业技术方案师车头进行编制，报公司质量、技术、安全部门专业技术人员审核后，报公司总工程师和总监理工程师审批。
不妥之处三：专业承包单位组织编制塔吊安装拆卸方案.按规定经专家论证后，报施工总包单位总工程师、总监理工程师、建设单位负责人签字批准宴施。
正确做法：经专家论证后，应报总包单位技术负责人及专业承包单位技术负责人、总监理工程师、建设单位负责人签字批准宴施。
2、不妥之处一：消火栓设置在施工道路内侧，距路中线5m。
正确做法：消火栓距路边不应大于2m
不妥之处二：消火栓在建住宅楼外边线距道路中线9m。
正确做法：消火栓距拟建房屋不小于5m，且不大于25m。
建筑工程消防用水量去10L/S，且建筑面积<50000㎡
且：
则：=10L/s，又因为漏水损失为10%，则：施工现场总用水量为10×(1+10%)=11L/s
施工用水主管的计算管径为：
3、不妥之处：各层各留组C30混凝土同条件养护试件。
正确做法一：各层备留两组C30混凝土同条件养护试件。
不妥之处二：脱模后放置在下层楼梯口处。
正确做法二：脱模后应放置在浇筑地点旁边。
第五层C30混凝土同条件养护试件的强度代表值是C25
4、不妥之处：塔吊的基础为6mx6mx0.9m，混凝土强度等级为C20.正确做法：塔吊的基础为6m×6m×0.9m，混凝土强度等级不低于C25
不妥之处二：施工单位仅对地基承载力进行计算。
正确做法：塔吊的轨道基础和混凝土基础必须经过设计验算，验收合格后方可使用。
5.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。
点击咨询 