XXX钢结构厂房施工合同(完整)（范文模版）

第一篇：XXX钢结构厂房施工合同(完整)（范文模版）

《XXXX厂》施工合同

合同编号：SC20160331-001

XXXX厂 施工合同

工程名称： 项目

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

订立日期：2016年 月 日

第 1页

共18页

《XXXX厂》施工合同

合同协议书

发包人（甲方）： 法定代表人： 法定注册地址：

承包人（乙方）： 委托代理人： 法定注册地址： 发包人为建设

项目（项目名称，以下称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围

承包范围：

三、承包方式：

承包方式：包工、包料、包门窗、包质量、包工期、包安全。

四、合同价款

合同总价：大写：，小写： 元整。

五、合同形式

本合同采用固定单价，（该单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用等费用），本单价一经双方确认，因设计发生变更足以影响单价可调整外，其它任何因素造成的单价增加均不调整。（注：由于发包方或自然因素造成的一切变更可调整单价）。

六、合同工期

第 2页

共18页

《XXXX厂》施工合同

计划开工日期：2016年 月 日。计划竣工日期：2016年 月 日。

工程施工天数为 天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以实际施工天数为准，因人力或自然不可抗拒因素除外。

七、质量标准

工程质量标准：符合设计要求及《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102-2002

八、款项支付

本工程有预付款，有进度款。按以下进度付款：

1、本合同签订之日，发包人即向承包人支付合同总价款的 30%，金额：￥ 元，大写： ；

2、本工程钢构件进场后，发包人即向承包人支付合同总价款的 30%，金额：￥ 元，大写： ；

3、本工程钢构主体完工后，发包人即向承包人支付合同总价款的 20%，金额：￥

元，大写： ；

4、待工程全部施工完毕，竣工验收合格并办理结算后，发包人即向承包人支付合同总价款的 20%，金额：￥

元，大写： ；

九、工程结算

结算方式：合同约定固定单价乘以实际工程量，加上相应规费，加上增减部份按承包人报价单报价核算。其它变更增减以双方签字确认的书面文件为准。注：由于发包方单方面因素使本工程工期延长或延误，钢材市场价格涨幅5%以上，按市场价格调差计算。

第 3页

共18页

《XXXX厂》施工合同

十、双方项目经理

1、发包人工地代表

发包人派驻施工现场的代表称为工程师或发包人代表，为发包人履行本合同的代表人。发包人代表应具有相应专业知识的人员担任。

发包人派驻工地代表（工程师）姓名： ；身份证号：

2、承包人工地代表

承包人派驻工地代表称为项目经理（或施工员）。项目经理是承包人组织现场安装施工的代表，项目经理应具有相关专业知识，其权利限于现场安装施工的指挥和协调。

承包人派驻工地的项目经理姓名： ；身份证号：

十一、双方一般权利和义务

1、发包人工作

1.1发包人按约定的内容和时间完成以下工作：（l）平整施工场地硬化，使施工场地具备施工条件。（2）将施工所需水、电及道路通至施工场地，保证施工期间的需要。

（3）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。

（4）发包人按合同约定支付工程款。

（5）发包人按合同约定及时组织验收，并在验收后3天内给予书面答复。

1.2 发包人应切实遵照履行本合同前述第八条，如不能如约履

第 4页

共18页

《XXXX厂》施工合同

行，承包人有权要求发包人按实际超出天数计算，每天按合同总价款的5‰进行违约赔偿。

2、承包人工作

2.l承包人按约定的内容和时间完成以下工作：

（1）仔细踏勘现场，及时向甲方提出影响工程进度、质量、安全等的不利因素，并积极配合现场整改，达到施工条件；

（2）严格按照施工图纸、国家现行的有关规范、标准、操作规程组织本工程的制作、安装、施工。

（3）全力组织材料、人工、机械，消除过程不利因素，并按甲方有可能发生的抢工要求、按期完成工程的制作安装；

（4）保证该工程验收通过。

（5）保证文明施工，保证施工场地清洁,符合国家、地方政府规定及发包人要求的环境卫生管理的有关规定。

2.2承包人未能履行2.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人相应损失。

2.3因承包人原因导致工期延误或给发包人造成损失的，工期不顺延并承担给发包人带来的相应的损失。

十二、质量与检验

1、工程质量

1.1工程质量应当达到设计要求的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任并承担一切损失。

1.2双方对工程质量有争议，由工程所在地质量检测机构鉴定，第 5页

共18页

《XXXX厂》施工合同

所需费用及因此造成的损失，由发包人承担。

2、检查和返工

2.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供相应物资支持及其他便利条件。

2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，有权要求承包人拆除和重新施工，承包人应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

2.3甲方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期原则上不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织有关法定工程质量检验机构进行验收，并提供详细的验收记录，对此发包人在确认实际情况后应承认验收记录。

2.4经甲方验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸要求，验收24小时后，甲方现场场负责人应在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工。

十三、安全施工

1、安全施工与检查

1.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任或因此发生的费用，由承包人承担。

第 6页

共18页

《XXXX厂》施工合同

1.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

2、安全防护

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

3、事故处理

3.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

十四、工程变更

1、工程设计变更

1.1施工中发包人如因设计基本条件变化需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。

1.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

2、其它变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

3、确定变更价款

3.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报

第 7页

共18页

《XXXX厂》施工合同

告，经发包人确认后调整合同价款，变更合同价款按下列原则进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

3.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

3.3发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，发包人不同意承包人提出的变更价款，按第十六条关于争议的约定处理。

3.4发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

3.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

十五、竣工验收与结算

1、发包人收到竣工验收报告，在验收后3天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，由责任方承担由自身原因造成的修改费用。

2、工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

3、工程量按现场实际施工完成工程量结算。

第 8页

共18页

《XXXX厂》施工合同

5、质量保修

5.1承包人应按法律、行政法规，或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

5.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

5.3质量保修书的主要内容包括：（1）质量保修项目内容及范围；（2）质量保修期；（3）质量保修责任。

十六、违约、索赔和争议

1、违约

1.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）发包人不按合同约定支付工程款，导致工程无法进行；（2）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，并顺延延误的工期，赔偿因其违约给承包人造成的损失。

1.2承包人违约，当发生下列情况时：

（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

第 9页

共18页

《XXXX厂》施工合同

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。1.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

2、索赔

2.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（l）索赔事件发生后3天内，向发包人发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后3天内，向发包人提出延长工期和(或)补偿的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于3天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔予以认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后3天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

2.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按下列程序以书面形式向承包人索赔：

（l）索赔事件发生后3天内，向承包人发出索赔通知；（2）发出索赔意向通知后3天内，向承包人提出经济补偿的索赔报告及有关资料；

第 10页

共18页

《XXXX厂》施工合同

（3）承包人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后，于3天内给予答复，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）承包人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，发包人应当阶段性向承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后3天内，向承包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

3、争议

3.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向工程所在地区仲裁委员会申请仲裁。

第二种解决方式：向有管辖权的工程所在地区人民法院起诉。3.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。（2）调解要求停止施工，且为双方接受。（3）仲裁机构要求停止施工。（4）法院要求停止施工。

十七、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非发

第 11页

共18页

《XXXX厂》施工合同

包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

2、不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包方代表，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。承包方项目经理认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师提交受害情况的损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

（2）发包人或承包人人员伤亡由所在单位负责，并承担相应费用。

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用发包人承担。

（5）延误的工期相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十八、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第 12页

共18页

《XXXX厂》施工合同

补充条款与合同具有同等法律效力。

十九、合同份数

本施工合同一式六份，甲、乙双方各持三份。

二十、合同生效与终止

合同订立时间：2016年 月 日 合同订立地点：

本合同双方约定：双方签字盖章后生效，工程款全部结算完合同终止。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所： 住所：

法定代表人/委托代理人： 法定代表人/委托代理人：

电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号：

第 13页

共18页

《XXXX厂》施工合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为保证

项目施工 在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方的约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：乙方所承担的所有施工内容均属保修范围。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起满两年。

在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非乙方责任造成的维修由甲方支付费用。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用由承包人承担。

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《钢结构工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政部门报告，采取安全防范措施。由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，第 14页

共18页

《XXXX厂》施工合同

承包人实施保修，保修费用由责任方承担。

四、本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

五、本工程质量保修书一式六份，甲乙双方各持三份，双方签字盖章后生效。本工程质量保修书作为施工合同的附件，具有同等效力，一同生效。

发包人：（公章）

法定代表人委托代理人：

****年**月**日

第 15页

承包人：（公章）法定代表人委托代理人： 年

月

日

共18页

《XXXX厂》施工合同

附件2：

安全生产协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为保证

项目 施工生产的顺利进行，确保职工的安全与健康，争创文明工地，各班组必须执行上级有关文件的规定，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”。本着“谁主管，谁负责”的原则，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本协议书，提高工人的自防、自治、自卫能力，实现安全无事故的目标。

一、双方的责任与义务：

（一）甲方的责任与义务：

1、负责对乙方工人的入场教育和上岗前的安全培训、考试，进行安全交底，组织学习安全《奖惩办法》。

2、负责对乙方进行部分分项工程、不同工种、机电设备使用的安全技术交底工作，并履行签字手续。

3、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业，负责承担因违章指挥的发生事故的全部责任。

4、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见，并限期整改完毕，同时按规定给予相应的处罚。

（二）乙方的责任和义务：

1、负责为工人购买保险，全权为工人的安全负责；

2、负责对其工人进行入场教育和安全知识考试。

第 16页

共18页

《XXXX厂》施工合同

3、严禁使用跨省、市的零散人员，并按规定向甲方及时报送施工人员花名册；负责向甲方提供年龄在18周岁以上至50周岁以下的健康劳动者，特种作业人员必须持证上岗。

4、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作，不得违章作业和野蛮施工。

5、施工前，乙方应对其工人进行每日至少一次的班前安全教育活动，并做好记录，受教育者必须签名，以备查验。

6、乙方应保证其工人服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。

7、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。

二、控制目标：

1、每日进行一次班前安全教育活动（由各班组执行）。

2、每月至少召开两次由全体职工参加的安全生产大会（由项目部专职安全员组织）。

3、保持施工期间安全事故为零的记录。

4、不得违反各项安全技术操作规程。

5、不得违反各项规章制度和劳动纪律，无聚众赌博、滋寻闹事、打架斗殴现象。

6、无各种治安案件发生。

三、违约责任：

1、凡遇业主、监理、总包方罚款，甲方将按业主、监理、总包方罚款额的双倍给予罚款。

2、由乙方在施工过程中违约造成的责任，罚款概由乙方及责任者全部承担。

第 17页

共18页

《XXXX厂》施工合同

3、凡在施工区域外发生的治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承担，甲方不付任何责任。

4、凡违反有关规定的，按《奖惩办法》等规定执行。

四、本协议书自签字之日起至工程结束时有效。

五、本安全生产协议书一式六份，甲乙双方各持三份，双方签字盖章后生效。本安全协议书作为施工合同的附件，具有同等效力，一同生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人委托代理人： 法定代表人委托代理人：

****年**月**日 年

月

日

第 18页

共18页

第二篇：钢结构厂房施工合同

钢结构厂房施工合同

发包方：

承包方：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定为明确双方在施工过程种的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檀条、钢结构部分的制作，安装防腐、屋面彩钢夹芯板的安装。

4、工程数量：

5、开工日期、工期：

合同生效后，由甲方确定开工日期、并出据开工通知单。

工期为60天，乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式：

1、工程价款：

工程为全包工程，工程造价为：元/平方米，总计元。（工程验收后按实际面积结算）

2付款方式：

合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即元（大写：）作为进场费及材料购置费，钢架大量制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付

给乙方工程总价的30%即元（大

写：），全部施工完成后，甲方再付

给乙方30%即元（大写：），其余款项（10%）甲方再工程竣工之后六个月内一次付清。

3、工程验收

施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙

方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。

三、甲方的义务和责任：

1、办理好各种施工手续，并在乙方进场提供给乙方；

2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

3、提供施工所需的水、电。

四、乙方的责任：

1、乙方需严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料

并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相

符，甲方有权提出整改或相应的经济赔偿；

2、在施工过程中，乙方应文明施工；

3、乙方在施工过程中一切事故，由乙方负责。

五、保修期：

1钢结构部分的保修期为八年，在保修期内乙方负责屋面

和钢结构的质量（人为因素和不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为二年。

六、违约责任：

1、甲方需按合同的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方需赔付务工损失；

2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金；

3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双

方协商。

七、违约解决方式：

经济仲裁委员会仲裁或人民法院。

八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。

如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。

甲方（代表）：乙方（代表）：

第三篇：钢结构厂房施工合同

钢结构厂房施工合同

甲 方： 地 址： 乙 方： 住 所： 身份证号码：

甲、乙根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规之规定，在平等自愿的基础上，为明确双方的权利与义务，经协商一致，就甲方废铅回收车间钢结构厂房工程施工的相关事项达成合同条款如下：

一、建筑面积：东西长 米，南北宽 米，六米开间，中间有立柱，高度六米，具体尺寸按地基基础为准，共计平方米，每平方米 元，合计 元。

二、地面以上垒一米高围墙包括粉刷，此工程用水泥砖，造价 12222元。

三、乙方应按国家钢结构房建筑工程规范、规程和标准进行施工，抗击12级大风，无漏雨、漏风现象，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

四、材料要求：立柱采用H400×180×10×6的H钢，横梁采用H250×150×8×6的H钢，连接板采用200×450×δ20平板，防风柱采用H300×180×100×8的H钢、C型钢（热镀锌）160×δ2.5的C型钢，加强板采用δ10板，屋面板、墙面板采用50复合彩板。门采用复合彩板，窗采用塑钢。

五、此工程所需材料由乙方负责购进、安装等，甲方不参与进料，只负责验收质量，乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用，否则，对工程造成的损失均由乙方负责。

六、乙方必须认真按照国家有关安全施工规范文明施工，确保安全无事故。施工时发生安全事故或因施工给他人人身及财产造成损失的，由乙方承担全部法律责任及损失，与甲方无关。

七、工期：自 年 月 日 年 月 日完工，工期 30 天，每逾期一日扣罚 元违约金。

八、工程总造价为 元，大写。

九、付款方式：合同签订生效后支付总款项的30 %，即125000元；材料进场并开始施工后支付总款项的 %，即 元；工程结束并经甲方验收合格后再付总款项的 %，即 元；剩余 即 元作为质保金，自验收合格之日起，在厂房使用中未出现安全质量问题的前提下，甲方于一年后付清。

十 验收与保修：

1、工程保修壹年，保修期自竣工验收合格并经甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算。

2、保修期内，如出现漏雨、漏风等施工质量问题，均由乙方负责无偿维修。乙方应在接到修理通知之后壹日内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在质保金内扣除，不足部分，由乙方交付。

十一、解决争议方式：

本协议履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作之精神协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力,自双方签字（盖章）之日起生效。

甲 方： 乙 方（签字）：

负责人（签字）：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

第四篇：钢结构厂房施工合同

钢结构厂房施工合同1

发包方：

承包方：

工程名称：

工程地点：

承包范围和内容：(详见工程附件图);工程建筑面积 (平方米);其它： 工程造价： (万元)，其中土建： (万元)，安装： (万元)。

一、发包方：

月 日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，障碍物的资料。

本合同签订后 天内提交建筑许可证。

二、承包方：

负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自 年 月日开工至 年 月 日竣工验收。

二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

发包方(盖章)：法定代表人(签章)：委托代理人(签章)：

承包方(盖章)： 法定代表人(签章)： 委托代理人(签章)：

年月日：

钢结构厂房施工合同2

发包单位: (以下称甲方)

承包单位: (以下称乙方)

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》 及本工程的具体情况，经甲、乙 双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

一、工程地点：

二、工程名称：

三、工程面积：

四、承包方式：

五、工程造价：

六、工程期限：开工 年 月 日 竣工年

注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。

结算方式：合同签订后甲方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的 % ，完工经验收后付清全款。

七、甲、乙双方责权：

1、乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。

2、钢构部分税收(地税)由乙方自理。

3、乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。

4、工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。

5、钢结构税收由乙方负责。

6、进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。

八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列：

1、使用不善、人为破坏。

2、自然灾害：如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。

九、其他约定：

1、施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。

2、末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。

3、本合同一式两份，甲方双方各执一份。

4、注：本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工，不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。

甲方：

乙方：

电话：

电话：

甲方盖章：

乙方盖章：

年 月 日

年 月 日

钢结构厂房施工合同3

钢结构厂房项目工程

日期：__年__月__日

合同编号：

钢架结构施工合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构__作、安装事宜达成如下一致协议。

一、工程名称：。

二、工程地点：。

三、工程内容：。

四、工期：工程总工期天。

工程具体开工时间以合同签定为准。

五、工程造价：金额（小写人民币）

（大写人民币）元整。

六、承包及结算方式：

承包方式：包工包料。

结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。

1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。

2、结算总价=固定总价+变更部分签证。

3

七、质量要求：

1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。

2、质量验收等级：合格。

3、质量问题整改率：100%。

4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。

八、付款方式：

1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。

2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。

3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。

4、第四期付款：3个月后付清总工程款

__、甲方责任：

1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。

2、提供现场施工场地。

3、按本合同规定支付费用。

4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。

5、甲方负责与其他工程队协调。

6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。

十、乙方责任：

1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行__作、安装。

2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认后方可更改。

3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构部分进行转包，否则甲方有权拒付工程款。

十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单，均作为本合同主要组成部分。十二、违约责任：

1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。

2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七级以上大风等）或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，若乙方无正当理由未能按本合同按时__作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

十三、争议解决方式：

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民____。

十四、其他：

1、本合同经双方签字之日起生效。

2、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

______号码：______号码：

联系电话：联系电话：

__年__月__日__年__月__日

钢结构厂房施工合同4

施工合同书工程名称：

__年__月__日

合同书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条工程名称

工程名称：

工程地点：

第二条工程承包范围

第三条合同工期加工__作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至__年__月__日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至__年__月__日，总日历天数_日历天。

第四条质量标准

工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。

第五条合同价款与支付

一、合同价款：

二、工程量增加：

1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；

2、追加的合同价款与工程款同期支付。

三、付款方式

1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的`30%，作为材料预付款；

2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%

3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95%

4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。

第六条发包人工作

（1）发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；

（2）确定水准点与座标控__点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；

（4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。

第七条承包人工作

（1）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；

（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；

（4）遵守____有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。

第八条工期顺延

因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。

1、发包人未能协调准备好开工条件；

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；

3、设计变更和工程量增加；

4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；

5、不可抗力因素。

第九条安全责任

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

第十条工程竣工

1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；

2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。

3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。

4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

第十一条违约责任

1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；

2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；

3、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；

4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（GF—1999—0201）通用条款协商解决；

5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民____起诉。第十二条合同生效

合同订立时间：__年___月____日

合同订立地点：____发包人办公室_______

本合同双方约定签字、盖章后生效。

本合同一式四份，签字盖章有效。

发包人：（签字、盖章）：承包人：（签字、盖章）

委托代理人：委托代理人：

第五篇：防火涂料施工合同钢结构厂房

防火涂料施工合同

甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承建方）：（以下简称乙方）

甲方需进行钢结构防火涂料施工，现委托乙方实施，为明确双方权利、责任、义务，经双方充分协商，签订本合同，双方必须共同遵守。

第一条 工程名称及地点

工程名称：锦绣纺织3、4、5、6、7、号楼 工程地点：宿松工业园区

工程范围：锦绣纺织3、4、5、6、7、号厂房钢结构防火涂料

第二条承包方式和造价

承包方式：乙方根据甲方蓝图设计要求购送钢结构防火涂料并负责施工；

工程总价：按上述承包范围的总面积为约43300 M2（3、5号楼约23400 M2，4号楼约9600 M2，6、7号楼约10300 M2。），施工总价为人民币￥.606200.00元，人民币大写陆拾万陆仟贰佰元整。每平方造价为积计算为准。工程施工中材料涨跌与本合同价格无关。以上价格为含税价。

第三条竣工日期

自乙方收到甲方全部定金，乙方进场施工，至2009年11月15日完成合同约定的钢结构防火涂料施工工程量。工程施工中，因不可抗拒的因素工期顺延。

第四条 施工要求

乙方根据设计要求选用防火涂料，根据国家施工规范进行施工，并提供防火涂料合格证。

第五条工程款支付

1．预付款：自合同签订三日内，支付工程款总额的30%，计人民币壹拾捌万壹仟捌佰陆拾元整（￥.181860.00元）。

2．进度款：施工完成一半，支付工程款总额的20%，计人民币壹拾贰万壹万贰仟肆佰元整（￥.121240.00元）。

3．完工款：施工结束后，支付工程款总额的35%，计人民币贰拾壹万贰仟壹佰柒拾元整（￥.212170.00元）。

4．验收款：消防验收合格后一周内付清工程款总额的15%余款，计人民币玖仟零玖佰叁拾元整（￥.90930.00元）。

第六条甲方责任

1、甲方委派工地代表为甲方现场负责人，具体负责工程监督、协调及工程签证等事务，甲方中途更换驻工地代表，要求书面通知乙方。

2、乙方材料进场，甲方现场管理人员在24小时内要进行验收，如不验收视为材料合格。

3、按合同约定时间支付工程款。

第七条乙方责任

1、乙方应严格按图纸要求及国家施工规范施工。

2、如因防火涂料质量有问题，不符合要求，由乙方负责返工，费用由乙方承担。

3、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度，积极配合甲方现场管理人员工作。

4、乙方严格按照安全施工规程进行施工，否则由此造成的一切安全事故后果由乙方负责。

第八条 工程变更

甲方临时变更或停建、缓建造成乙方返工、停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料积压等损失，则甲方须承担损失且工期顺延。

第九条 工程结算及验收

工程完工前三天，由乙方通知甲方进行验收，验收应在工程完工三天后进行，并应在三天内验收完毕，工程质量及工程内容符合要求，双方在工程验收单上签名或盖章确认。如工程质量不合格，由乙方在商定的期限内进行返工，再进行验收，直到达到符合标准和要求为止。甲方逾期不组织验收的，逾期一星期视为甲方认可整个工程为合格，甲方必须在工程完工一周内支付清所有工程款。

第十条 违约责任

1、合同签订后，任何一方在半个月内不履行合同的，均须赔偿对方总工程款10%的违约金，如损失大于10%则按实际发生赔偿。

2、甲方不按合同约定支付工程款，每拖延一天，工期顺延，超过六天，按合同总价，每逾一天支付给乙方付款违约金0.1%，停工期间的窝工和其它损失按实际损失由甲方承担，工期顺延。

3、乙方逾期施工和完工，从逾期第六天开始，每逾期一天，按

工程总造价的0.1%向甲方支付违约金。

第十一条 不可抗力

因天气、地震、战争或其它非甲、乙双方所能控制的原因导致甲、乙双方不能依本合同履行其义务的，甲乙双方均不需负赔偿责任。

第十二条 合同效力和争议解决

1、发生纠纷双方应友好协商，若协商不能解决，依法解决。

2、本合同一式两份，甲方双方各执壹份，具有同等法律效力。

3、本合同自签订之日起生效，到竣工验收和所有款项结清之

日起自然失效。

甲方：乙方：

签约代表：签约代表：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：签约地点：

签约日期：