灯饰工程承包协议

第一篇：灯饰工程承包协议

重庆市隆兴建筑工程有限公司

内部承包协议

重庆市隆兴建筑工程有限公司（简称甲方）项目承包人：XX（简称乙方）

为了认真贯彻落实质量安全管理责任制，加强全面管理，明确双方各自的责任和义务，甲方就废了城区2011年灯饰工程D标段施工任务内部承包给乙方事宜，特达成如下协议，以兹双方共同遵守。

一、项目情况

1、业主名称：重庆市万州区照明广告管理处

2、业主地址、联系人、电话：

3、工程特殊要求：工期X天

二、甲方协助乙方搞好工程的全面管理工作，乙方由甲方直接领导，乙方的项目经理由甲方出文任命。乙方必须服从甲方的管理、监督，遵守甲方的制度，定期向甲方汇报工程的质量、安全、进度管理工作，积极开展文明工地建设。

三、甲方对乙方实行自主经营，独立核算，自负盈亏，经济上的一切债权、债务均由乙方自行独立承担。乙方必须全部履行甲方与业主方签定的《建筑工程施工合同》责任和义务。否则，乙方除按合同接受相应的法律和经济责任外，甲方按本协议的违约责任条款进行处理。

四、业主的项目工程款必须先收人甲方指定的账户，凡工程款拨款未通过甲方的拨款进度扣除应缴纳的管理费、罚款（如果有）、代缴的税金，然后支付乙方工程款。具体的工程施工内容和要求按甲方与该工程业主所签订的合同内容执行。工程决算后，不管是否收清清工程款，甲方均按决算金额扣清税费、管理费和罚款（如果有）。

五、乙方应向甲方交纳管理

本工程按决算总价（合同价：XXX元）的1%缴纳。管理费在业主第一次划拨的工程款中先行扣除，工程竣工决算时扣清全部管理费用。

六、该工程向各级行业主管部门交纳的一切费用，应由乙方自行缴纳处理。（如：施工许可证、安全保证金、保险证等）

七、处罚制度：

1、各级主管部门通报批评或安全文明工地未达标时，甲方根据通报情况处乙方3万元罚款。

2、乙方造成重大安全、质量事故的，一切经济损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用。并由甲方股东会根据责任情况作出处罚。

3、乙方项目部管理人员，在工程开工前由乙方报请甲方批准，乙方在项目管理中有损甲方形象的，甲方有权对项目经理、各级管理人员作出更换。

4、乙方项目部必须认真履行管理义务，按时支付工人工资及材料款，有损甲方形象的甲方处乙方3万元的罚款。

5、乙方派人监督乙方的施工情况，如发现工程质量及操作程序出现问题，甲方有权勒令乙方立即改正，如多次警告仍不整改，甲方可单方终止协议，解除项目经理职务，如因此被各级主管部门通报批评，甲方按损失程度向乙方要求赔偿。

6、乙方必须严格按甲方有关工程项目管理规定施工，如有违反，按规定接受甲方的处。甲方有关工程项目管理规定附后。

八、甲方的权利与义务

1、协助向业主收取工程款。

2、监督、指导乙方的施工管理工作。

3、任命项目经理。

4、按协议收取管理费、代扣税费和罚款（如果有）。

5、收到业主工程款三日内将业主划拨的工程款扣除税金、管理费和罚款（如果有）后划拨给乙方，甲方有权监督工程款的使用。

九、乙方的权利、责任和义务

1、提供项目部施工管理人员的施工上岗证书。

2、乙方必须严格遵守地方和国家的一切政策法令法规和质量、安全标准，做到合法施工。

3、严格按建筑工程施工合同、施工图纸、设计说明和交底纪要，设计变更及国家颁发的建筑工程的有关标准、规范施工，并做好交底、检查工作，确保工程施工满足甲方与业主方签定的《建筑工程施工合同》要求。

4、服从甲方的监督指导，服从甲方的财务管理。

5、严格按施工安全规范的有关规定组织施工，施工中发生的一切伤、病、残、亡事故均由乙方自行负责。如因此造成对甲方声誉和信誉的影响，甲方处乙方本合同总造价的10%的罚款。

6、按协议约定，向甲方领取工程款项。

7、按照新的《劳动合同法》要求，负责落实好农民工的工资、保险和福利待遇。乙方应按优先支付民工工资的原则，合理分配工程款的支付，因拖欠民工工资等行为造成上访和上述的，乙方承担因此而造成的所有责任，并处本工程总造价3%的罚款，甲方有权在必要时扣留乙方工程款用于直接支付工人工资。

8、自觉参加甲方通知的各种会议和活动，按要求安排人员参加上级主管部门通知的业务学习。凡未按甲方安排名额参加开会、学习等活动的，甲方有权按每人每次收取乙方50-100元，在工程款中扣除。

9、工程竣工后按规定申报验收，验收合格、竣工资料审查完毕后10天内将全部竣工资料和决算资料报送一套给甲方存档，并保证资料齐全。否则，甲方有权处罚乙方1000元。

10、依法施工，不得转包、违法分包，否则甲方有权处罚乙方5-10万元，并有权调整项目经理或有关施工人员，同时有权终止本合同。

11、严格按安全达标工地标准组织实施，接受上级主管部门的阶段验收，并按时申报，确保验收合格。否则，甲方有权处罚乙方500-5000元。

12、乙方不得私刻甲方及项目部的各种印章，如有上述行为，一经发现，甲方按该工程总造价10%给予乙方处罚，根据情况甲方有权终止本合同，乙方承担因此而产生的一切费用（以甲方支付费用为准）和法律责任。

13、乙方不得以项目部或甲方名义向他人借款等债务行为，否则承担因此而产生的所有经济和法律责任，并处于总造价5%的罚款。

14、如因该工程而产生的各项纠纷，甲方将派人参加诉讼，费用（含律师费、交通费、补助、生活费等一切费用）及相关经济和法律责任由乙方承担。

15、乙方向各材料供应商、工人等出据的所有债务欠条只能以私人名义出据，如有违反，甲方按总造价3%处以乙方罚款，并承担相应的所有经济及法律责任。

16、该工程乙方因拖欠材料、工人工资等各种款项，被他人诉到行政主管部门或人民法院的，乙方将向甲方支付总造价的2%-10%的名誉损失费。

十、工程质量：工程质量必须符合甲方也业主签订的《建设集团施工合同》要求，施工现场应达到合格文明工地，否则，甲方将处乙方本工程合同总价款的10%的处罚。

十一、承包期限：严格按照甲方与业主方签订的合同工期组织施工。即总工期按甲方与业主单位所签合同为准，乙方中途停工或延期造成施工工期超过合同工期，按甲方与业主方签订的《建设集团施工合同》要求乙方承担全部责任。

十二、工程款支付、回访、保修：

1、工程款支付

当每次业主支付工程款时，乙方按甲方的有关财务要求到甲方财务部划取工程款。

2、回访

1）、工程交付使用后，乙方必须每年定期或不定期进行回访，回访每年不少于三次。

2）、在回访中乙方必须坚持深入现场，细致查看、了解、听取住户或业主意见，解决实际问题。并向用户或业主宣讲项目使用安全知识，共同维护项目质量、安全。

3）、乙方在回访时必须按甲方规定，认真填写回访记录，内容真实可靠，签字齐全。

4）、乙方未进行定期回访或回访未作记录、记录不真实及未交回甲方的，每被甲方发现一次处罚乙方100-500元。

3、保修

1）、工程竣工验收交付使用后，在法定或合同保修期限内，乙方必须严格执行保修规定，履行保修义务。

2）、如在回访或业主在使用中发现有质量问题，乙方必须及时到现场进行处理、整改，直至用户或业主满意为止，处理整改后应填写处理整改验收依据，经业主签字生效，并承担其保修的全部费用。

3）、如用户或业主在使用中发现有质量问题，乙方应于24小时内派员到现场进行保修，如乙方未按时进行保修整改的，甲方再宽限乙方8小时，否则，由此造成的一切后果及责任由乙方全部承担。

十三、担保责任

乙方以该工程垫资的工程款或未支付的工程款和保证金及私有财产作为工程质量和安全事故保证担保金。

十四、违约金

乙方向业主方、甲方违约，乙方承担违约责任，甲方收取乙方违约金按该工程合同总造价的10%计算，违约责任按违约金加各种处罚合并计算。

十五、本协议在履行过程中发生的争议由当事双方协商解决，协商不成的，向当地（指签约地点XX）人民法院起诉。

十六、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字、盖章后生效。未尽事宜，由双方共同协商解决。

甲方：

乙方（项目承包人）：

地址： 法定代表人：

身份证号： 委托代理人：

电话：

****年**月**日

****年**月**日

第二篇：工程承包协议

工程承包协议

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

一、工程项目：北翼五号煤掘进

二、工程地点：

①、北翼运输上山掘进

②、北翼北运输巷（煤仓上部）

③、北翼副巷掘进

三、承包内容

1、工程量及单价：

1.1、5号煤掘进、断面2.6m×2.3m；挂顶网560元/米；架棚子260元/架（圆木背帮）。

1.2、北翼运输上山（贯通巷）掘进1800元/米；挂网、架棚环2000元/米，支架工字钢棚子，断面2.6m×2.3m。

2、乙方承包生产方面的所有工具（火工品、滑轮、炮线、放炮器、钻头、锚杆、电钻、钎镐、雷管、炸药箱、电缆等）。

3、甲方一般不支付杂工，特殊情况双方协商解决；甲方月度验收合格的工程（掘进巷）属甲方管理验收后出现修复工作，由甲方出资。

4、工程实行奖励机制：

4.1、月度完成100m，每米加60元；

4.2、月度完成120m，每米加80元；

4.3、月度完成140m,每米加120元。

从开工之日计算，但不计任何因素。

5、事故处理：本组发生工伤，凡需要住院治疗的，处罚队组2000元，不需住院工伤由队组自行处理；本组发生轻伤事故，承担10%的工伤赔偿；发生重伤事故承担15%的工伤赔偿；本组发生死亡一人次事故，罚队组5万元整。

四、其它规定：

1、乙方必须服从甲方管理人员指挥，否则，甲方管理人员有权停止乙方工作；

2、月度经甲方验收，工程不合格，乙方无偿返工，月底仍不合格，甲方不支付工程费用；

3、未尽事宜，双方协商解决，此协议签字后生效。

五、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方（代表）签章：

乙方（签字）盖章：

201年月日

第三篇：简单工程承包协议

工程承包协议 甲方：_________乙方：_________

甲方将________________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：

一、工程名称：_______________________

二、工程地点：_______________________

三、甲方责任：

1．甲方负责办理施工项目各种手续。

2．负责乙方施工的各种机械设备。

3．帮助解决工程上的疑难问题。

4．督促乙方搞好安全。

5．帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。

四、乙方责任：

1．完成业主与建设方签订的施工合同。

2．负责工程上的人事、质量、安全。

3．负责工地上的机械设备管理与维修。

五、工程验收：

乙方必须注意工程质量、安全，做到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。

六、违约责任：

如乙方责任工程质量未达到优良要求时，乙方结算单价下调20%，如乙方责任工程质量未达到合格品要求时，乙方单价下调100%。

七、合同期限：

本协议双方签字后生效，有效期自工程开工到工程竣工后、结清帐款后失效。

八、本协议一式贰份，双方各壹份。

甲方（签章）：_________

_________年____月____日

乙方（签章）：_________

_________年____月____日

第四篇：工程承包协议

工程承包协议

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲方现将XX工程承包给乙方施工，经过双方协商，达成以下协议：

一、该工程包工包料，全权由乙方负责施工。

二、质量标准按甲方要求施工。

三、工程承包总费用预算XX元整。

四、工程按进度付款。

五、工程竣工后扣除工程款XX%作质量保证金，如一年以内不出现质量问题付清质保金。

六、未尽事宜，由双方协商解决。

七、本协议一式肆份，甲乙双方各持二份。本协议自双方签字之日起生效。

甲方：乙方：

年月日

第五篇：土石方工程承包协议

路基土石方工程

内部承包合同

【合同编号： DYKJNB-02】

甲方：

乙方：

二0一六年六月

路基土石方工程承包合同

甲方：

乙方：（身份证号：）

根据 工程建设施工的需要，经双方协商确定将该项目路基土石方工程施工任务交由乙方承担施工。为明确甲、乙双方的职责，保质按期完成任务，根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，签定如下合同条款，共同遵守执行。第一条：合同范围及内容

1、工程名称： 工程路基土石方

2、工程地点：

3、工程范围：路基(含涵洞、挡土墙)土石方工程，主要工程内容包括涵洞、挡土墙土石方工程、路基边沟开挖、清理表土、填前压实、路基挖土石方、软土地基处理（换填材料由甲方供应）、路基填筑、路床整形、边坡修整、路基临时排水、土工格栅铺设、填挖交界处理、涵背及台背回填、便道修筑及维护、配合路基检测、人员、机械进退场、乙方临建等工程所需的一切劳务、材料、机械设备工作和其他一切能使本工程及时、顺利完工的工作项目。第二条：承包方式

2.1本合同采用固定综合单价包干方式承包，工作内容按现行公

第1页

共13页

路路基施工技术规范（JTG F10-2006）要求施工，同时包工期、包质量、包安全。

2.2计量方式及承包单价：

2.2.1、涵洞、挡土墙挖运土、石方（运距2km内）：按现场收方计量方式计量，综合单价为 元/m3。鉴于前期涵洞开挖过程中出现的种种原因导致机械降效，甲方对乙方进行一次性经济补偿 元；

2.2.2、路基挖、运、填筑土石方：按经双方确认的依据原始地貌复测形成的道路横断面图计算填方土石方总体积扣减路基借土、石（不含次坚石或坚石）填方(本条2.2.4款)总体积及路基借石（次坚石或坚石）方量（本条2.2.3款）进行计量，综合单价为 元/m3；

按规范超宽填筑部分及路堑、路堤刷坡等工序已计入综合单价中，不单独计量。

2.2.3、路基借石（次坚石或坚石）填方（运距2km内）：按现场收方计量，综合单价为 元/m3；

2.2.4、路基借土、石（不含次坚石或坚石）填方（运距2km内）：按现场收方计量，综合单价为 元/m3；

2.2.5、路基挖运弃土方（运距2km内）：按经双方确认的依据原始地貌复测形成的道路横断面图计算挖方总体积扣减道路利用填方总体积进行计量，综合单价为 元/m3；

2.2.6、挖运软基处理软土、淤泥（运距2km内）：按现场收方核实计量，综合单价为 元/m3；

第2页

共13页

2.2.7、涵背回填砂砾石、软基处理回填砂砾石：回填材料甲供，按现场收方核实计量，综合单价为 元/m3；

2.2.8、土工格栅铺设：材料甲供，按现场收方核实计量，综合单价为 元/m2。

2.3.9、便道维护按 万/月计算，按 个月计算 2.3计量特别约定

2.3.1、开挖、填筑之前的清表除淤工程量已包含于挖方、填方中，不单独行计量。

2.3.2、路基两侧的临时排水沟，截水沟的挖掘，属乙方施工措施所必须进行的内容不另计量。

2.3.3、路堑开挖土石方，利用作路基填料，乙方应在工程场地范围内合理综合调配，运距已综合进入合同单价，无超运距计量项目。

2.3.4、所有弃置土方、借土石填方综合单价内已包含运距2km，如在实际施工中发生超运距，经甲方核实后超出部份按1.8元/km.m3 计算增加运费。

2.4合同价格中已包括了乙方严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料、生产及生活的水电费、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时设施临时用地、临设建设与拆除费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等全部费用。在整个合同执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。

第3页

共13页

2.5合同价格还包括了必须的赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成的一切所有费用，乙方不得因赶工或因加班而提出额外的补偿要求，甲方也不支付合同约定以外的任何费用给乙方。第三条：工程工期、质量、安全及进度要求

3.1 开、完工日期及缺陷责任期：

开工日期：2016年6月10日，完工日期：2016年12月31日

缺陷责任期：甲方全部工程完工且竣工验收合格后两年。3.2 若在施工过程中甲方上级单位、监理单位及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程工期，则以最终调整后的期限为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足甲方上级单位和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方提出延期理由和要求，经甲方批准后，工期相应顺延；因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失、赶工费用已在合同价款中充分考虑，乙方不得另外提出补偿。

3.3 乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求乙方检查整改直至符合要求，且并不能影响合同工期的要求。

3.4质量：乙方严格按施工图纸及技术规范施工，保证工程质量。乙方所负责的工程项目工程质量必须达到项目业主组织验收的合格标准。

3.5安全：乙方在安全生产是第一责任人，必须认真做好安全生

第4页

共13页

产措施和实际工作。如有违章操作，甲方有权给予纠正，必要时要求停工整改。如果乙方在施工过程中所造成的人员、财产等各类安全事故，其法律、经济责任、赔偿责任概由乙方自行负责，与甲方无关。为了保障有效解决安全事故，甲方有权预扣乙方的应领工程款，直至安全事故解决为止。若甲方因此承担了赔偿责任以及由此产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），甲方有权从乙方的工程款中优先扣除。

3.6进度：

3.6.1乙方对所承担的本合同工程按2016年12月31日完工，进行工期倒排的计划安排，合理组织人力、设备进行施工，充分考虑到不利因素的影响，确保以上目标的实现。

3.6.2工程施工中，若甲方要求发生工程设计变更等，乙方必须按甲方变更指令进行施工。

3.6.3根据该工程工期紧的特点，在气候允许或能够克服的条件下，乙方必须连续、加班施工。第四条：合同价及工程结算

4.1本合同采用综合单价包干方式承包（税后价）。

4.2除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以甲乙双方现场测量的原始数据为依据，按照合同价进行结算。

4.3支付方式：甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应按照甲方的要求提供劳务清单，对于乙方提交的不符合甲方的要求，甲方有权拒付相应的工程款。

第5页

共13页

4.4本合同工程完工后，甲方按经审定的乙方完成工程款的90%结付给乙方，扣留5%作为本合同工程的民工工资、安全文明施工保证金，扣留5%作为本合同工程的质量保证金。第五条：工程进度款支付

1、本合同所有工程款分四阶段付款，本工程无预付款。第一阶段：每月按实际完成工作量支付进度款的70%。月进度款的支付流程：每月18日由乙方向甲方申请进行月进度计量，并计算其工程款，填写工程量计算清单和进度工程款拨付申请表，经相关人员复核审批后于次月15日前支付。

第二阶段：本合同所约定应由乙方完成的全部工程经甲方验收合格后（两个月内）甲方向乙方支付工程款总额15%。

乙方在完成了本合同所约定的全部工程内容，经甲方全面验收合格并撤场后，乙方向甲方提出结算申请，甲方进行工程总价款结算，经相关人员复核，审批后支付。

第三阶段：甲方所有工程完工验收合格后（一个月内），甲方向乙方支付10%。

第四阶段：工程完工后6个月内如无拖欠现象，甲方向乙方支付民工工资、安全文明施工保证金。质量保证金待质保到期，并且甲方上一级单位支付给甲方后二十日内甲方按甲方上一级单位支付给甲方的质量保证金实际金额支付给乙方。

第六条：工资管理

6.1工资管理执行《四川省劳动和社会保障局、四川省建设委员

第6页

共13页

会关于转发劳动和社会保障部〈建设领域农民工工资支付管理暂行办法〉的通知》的规定。

6.2乙方在人员进场时如实向甲方申报进场人员有关情况（填报表格），同时提供身份证复印件。

6.3乙方按月编制施工人员工资表，乙方按规定支付人员工资，不能以任何原因拖欠民工工资。乙方必须每月向甲方报送真实的发放民工工资的工资表等资料，如实向甲方报告民工工资、材料款的支付、拖欠等全部情况，供甲方审核。第七条：甲乙双方职责

7.1甲方职责

7.1.1向乙方提供工程控制点、施工图纸、技术交底。7.1.2甲方对乙方施工测量、施工放线进行监控及复测，负责工地所有试验项目和费用（如因工程质量问题导致重复检验的费用由乙方负担）。

7.1.3对乙方在施工过程中的质量有权进行监督，在施工中严格按照设计要求和相应的施工技术规范组织验收。

7.1.4有权在乙方工程进度滞后时，督促乙方加大施工投入，加快工程进度。

7.1.5甲方有权监督乙方的所有施工和财务管理，对不按要求施工，不遵守安全操作的有权处罚，对于拖欠农民工工资的，甲方有权从乙方的工程款中扣除代付。

7.1.6根据乙方要求，甲方有对本合同内容保密的义务。

第7页

共13页

7.1.7对乙方提出的有关工程质量及进度方面的报告所涉及的内容应在48小时内予以答复，确保工程顺利施工。

7.1.8甲方按合同约定按时向乙方支付工程款。

7.1.9 乙方违约，经甲方书面通知拒不改正的，视为乙方严重违约。甲方有权随时解除或者终止本合同。甲方解除或者终止本合同的，乙方须立即出场。已完成的工程款待无任何纠纷后，按照合同的约定结算、支付。

7.2乙方职责

7.2.1负责施工场地的平整、施工范围内的用水、用电及施工便道（主线外施工便道甲方按实给予计量）和乙方临时设施的修建。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

路基施工前，乙方必须对线路控制点、水准点进行全面的复核并适当加密敷设满足施工需要，向甲方提供能反映真实原地貌横断面图并将断面图和土石方调配方案及时报送甲方,甲方复核经双方确认横断面后作为土石方工程数量计量依据

7.2.2乙方负责协助甲方办理临时、永久用地的征用，由此引起的乙方机械、人工误工由乙方自行承担。

7.2.3乙方在确保工程质量、安全的前提下，精心组织，确保合同工程进度目标的实现。如果质量达不到合格标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担(包括甲方上级单位相关罚款等全部经济损失)，且工期不予顺延。

7.2.4乙方应严格按施工图纸及有关规范施工，采取一切必要措

第8页

共13页

施，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

7.2.5乙方在完成本合同工程施工中所发生的一切安全事故责任、损失等，均由乙方自行负责，与甲方无关。

7.2.6乙方服从甲方对项目管理的统一要求，遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理、自行担责。

7.2.7将投入本工程的施工技术人员名单及特殊工种操作证、身份证复印件报甲方备案。

7.2.8无条件接受政府职能部门、业主、甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

7.2.9在本项工程中，甲方上级单位的要求以及甲方向上级单位的承诺，对乙方具有同等的制约作用。

7.2.10乙方有义务无偿协助甲方的甲供材料进场，和友邻班组和谐相处。

7.2.11未经甲方允许，乙方不得将本合同对外复印、传阅和泄露其内容。

7.2.12 乙方有任何违约行为，给甲方造成损失的，须赔偿甲方的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费等）。第八条：其它

8.1关于进度达不到要求：如乙方分项工程进度达不到甲方统一要求，甲方有权终止本合同项下部分或全部施工项目，另选施工队伍进行施工，乙方须立即出场，不得以任何理由加以阻扰。

第9页

共13页

8.2关于质量达不到要求：如乙方分项工程质量达不到合格等级要求，乙方必须自费返工处理至达到合格要求。未处理前，甲方将拒绝进行工程计量款支付。乙方在15天内未处理的，甲方有权解除或者终止本合同，另选施工队伍进行施工，乙方须立即出场，不得以任何理由加以阻扰。第九条：违约责任

9.1、甲方: 未按合同规定的条款履行给乙方造成损失，应承担相应责任（但是，如果是本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，或因业主的原因、不可抗力导致等非甲方过错造成甲方不能按本合同履行的除外，甲方对此均不承担任何违约责任）。

9.2乙方：

9.2.1未按本合同工期完成，将视其情况给予违约罚款处罚，若乙方无能力按照甲方及业主的要求完成本工程，甲方有权解除或者终止本合同，乙方须立即出场，一切损失由乙方自负。乙方拒不出场的，按照每天赔偿甲方人民币5万元至50万元的标准赔偿甲方经济损失。并且乙方还应当向甲方支付违约金人民币50万元。

9.2.2施工过程中，乙方不按设计要求或施工规范的要求施工，经甲方发现一次罚人民币1000 元并返工至工程质量合格，费用乙方自负。如经甲方上级单位发现质量等问题给予甲方处罚，乙方除赔偿甲方受上级单位给予甲方的处罚外，还应另行接受甲方对乙方等额处罚，并承担返工修复的全部费用，违约罚款在当期计量中工程款中优

第10页

共13页

先扣除。若乙方承担的工程不能满足质量要求，将承担由此造成的一切损失。

9.2.3若乙方在缺陷责任期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修复，所发生费用全额由乙方承担，并从质量保证金中扣除。如所扣留的质量保证金不足以支付，甲方有向乙方追偿的权利。

9.2.4有如下情况之一者，甲方有权解除或者终止本合同，并将乙方清退出场，乙方无条件服从，甲方不承担任何责任和经济赔偿。清退时甲方根据乙方所完成的合格工程量，依据本合同第四、五条条款约定进行退场清算：

（1）视乙方工程进度情况，甲方认为乙方进场人员和设备台数不能满足甲方要求，造成工期滞后，经甲方书面告诫乙方不能有效改正或者整改达不到甲方要求的；；

（2）乙方不服从甲方现场管理，质量管理措施不力，累计三次出现一般质量不合格的情况或者出现一次严重质量不合格的情况。

第十条 争议的解决方式

合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提出诉讼。

第十一条 附则

1.合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件、要求及双方签约人的授权委托书均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

第11页

共13页

2.合同签订前乙方须缴纳60万元做为工程的履约保证金，待乙方所施工项目经甲方以及业主竣工验收合格，无履约异议，且待乙方退场后一个月内予以返还（不计利息）。

3.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。

4.本合同从2016年6月9日开始生效，责任缺陷期满且工程款支付完后终止。

5.本合同书壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方： 乙方： 租赁有限公司

法定代表人：

委托代理人： 签字（按拇指印）：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

合同签订时间：2016年6月8日

附：甲方营业执照复印件及乙方身份证复印件

第12页

共13页