关于每月对清(分)包班组未履行合同部分(精)[五篇材料]

第一篇：关于每月对清(分)包班组未履行合同部分(精)

公司管理制度

关于每月对清（分）包班组未履行合同部分 在支付生活费（或结算）时如何处理的规定

为了进一步加强对清（分）包班组施工质量、安全生产、文明施工、工程进度等方面的管理，确保合同能够切实履行和班组顺利结算，特对清（分）包班组未履行合同部分，项目部处理办法通知如下：

1、凡遇清（分）包班组未按合同要求执行时，首先项目部必须出具书面整改通知书，整改通知书包括：①整改措施②整改时限③逾期未整改措施④整改班组签字。整改通知书需一式三份，班组长一份，施工（质检、安全、文明施工）员一份，预算员一份。整改通知书必须加盖项目部章（即现场项目经理签发：；

2、预算员凭整改回复单（即班组自行整改、或项目部派人整改清单，该整改单由相对应的管理人员出具，被整改班组长必须签字，否则无效），及其他规定资料办理支付生活费清单或结算清单，手续不齐班组，项目部一律不得办理，谁办理谁负责。

上海明富建筑安装工程有限公司 １

第二篇：C1-7-8 总包对分包单位、班组总安全交底

建筑安全联盟

C1-7-8

施工总承包单位向劳务分包单位

入场安全管理总交底

总 承 包单位： 项 目 经 理：

劳务分包单位：

***建设集团***项目

日期：****年**月**日

建筑安全联盟

总包对分包的进场安全管理总交底

为了贯彻“安全

建筑安全联盟

9.工长对本工种作业人员，必须做好班前、班中、班后的安全技术交底工作，并在安排生产的同时，同时安排安全防护搭设工作和个人安全防护用品的佩带，不能在不安全的状态下，下令工人上岗作业。

二、安全教育培训

1.分包单位要服从总包单位的安全生产管理，分包单位的负责人必须

建筑安全联盟

1.电工、焊工、架子工、信号指挥工的配备，必须满足施工任务需要，杜绝无证人员上岗作业，特种作业及中、小型机械的操作人员，要定期进行安全教育培训，上岗人员必须经有关部门培训、考核合格后，持有效证件上岗作业。

2.起重吊装信号指挥人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；电气焊作业人员，必须遵守“十不烧”规定，特种作业人员，按总包要求，统一佩戴蓝色安全帽，信号指挥工统一穿反光背心。

五、施工用电管理

1.本工程配电系统采用TN-S三相五线制系统，总包设总配电箱、每楼号及加工场设置分配电箱，自二级箱以下的所有开关箱，必须由各分包自备及负责安装维护，采购的开关箱的壁厚不少于1.5mm的标准箱。

2.开关箱内必须装有透明的断路器和漏电保护器，漏电保护器的漏电动作电流为30mA，动作时间为0.1S，用电设备的金属外壳必须与黄绿双色的保护零线作电气连接，机械设备用电做到“一机一闸一漏一箱”，严禁一闸多机。

3.电焊机（含对焊机）一次侧电源线不长于5米，焊把线、搭铁线要双线到位，严禁借用建筑物钢筋，脚手架钢管等，同时，必须安装二次侧降压保护器，配备灭火器等消防器材。

4.开关箱引入引出线，地面以上部分统一穿PVC管，地下部分埋深50厘米，垫黄沙，上盖砖或多层板覆盖后填土，加工棚照明灯具使用汞灯，安装高度离顶棚50厘米。5.开关箱安装高度统一为箱子锁心距地面1.4米，开关箱距所控制的设备距离不得超过3米。

6.碘钨灯（草地灯）的安装，支架高度1.8米，可立管采用4分或6分焊管，立杆中套PVC管，三芯电缆线从管中通过，其中一根是保护零线与碘钨灯外壳作电气连接。7.配备专业电工维护开关箱及以下的用电设备，确实安全运行。8.配电箱门前、消防架前，三米范围内严禁堆物。

9.严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作使用电器、机械设备。

六、脚手架管理

1.脚手架、马道、安全通道、落地式卸料平台等的搭设及安全网的支挂，严格按照总包技术部门的施工方案要求进行搭设，达不到总包要求的坚决拆除重搭，直至符合总包要求为止，所以架子作业班的专业技术实力，要引起分包单位负责人的足够重视，为总包集

建筑安全联盟

团公司的大检查打好基础。

2.严禁泵管、空压机、模板、钢管、钢筋等物料支设或堆放在脚手架上。3.脚手架搭设高度，必须高出于作业层高度的2米以上，不得出现“裸体”施工。4.作业层必须满铺脚手板、搭设1.2米高的护身栏杆，外挂密目安全网。在作业层下方3米，要挂设大眼安全网，并与外墙面间隙不大于10厘米，5.自

建筑安全联盟

1.机械的保养日常检查，对塔吊、施工电梯、电动吊蓝、小型翻斗车、龙门架、搅拌机、电焊机、打夯机，钢筋机械、木工机械和手持电动机械等等，具体保养方法按照机械的说明进行。

2.根据机械的要求安装防护和保险装置，例如、搅拌机设操作棚，离合器，制动器，保险链，钢丝绳完好。检修清理时断电加保险链，并设专人监护。

3.电焊机、外壳完好，防护罩牢固，使用电源线、焊把线符合作业规范。

4.蛙式打夯机、手柄绝缘无破损，电源线完好，装有定向开关，严禁使用倒顺开关。5.钢筋机械、木工机械、传动部位设防护罩，电器开关符合机械操作规定，根据机械的规定分别安装可靠的保险防护装置。

6.小型的电动工具也必须按照规范规定去操作维修和保养。

7.施工现场的翻斗车、机动三车、装载机等，要定人操作，并具备驾驶证，对车辆要做好日常维护工作，安全驾驶的交底工作。

十、工具用具管理

1.吊运钢筋箍筋、支模螺杆、扣件、电焊机、空压机、乙炔、氧气、大小灰斗等工具用具的制作，除乙炔氧气外，都要具备四个吊点，吊环采用不小于20mm的圆钢，与吊笼主筋的搭接长度不少于15厘米，并两面满焊，吊笼内侧底和侧面都要用多层板封闭牢固，通过总包安全部门验收后，方可投入使用。

2.大灰斗必须配有六根钢丝绳，钢丝绳直径不小于14mm，每端头钢丝绳卡不少于4只，其中，两根为保险绳，正常使用时不受力。

3.移动式卸料钢平台，按总包方案要求设置，共设置4根钢丝绳，其中2根保险绳，钩头螺栓固定于建筑物墙身，使用不少于2只螺帽固定，钢垫片采用总包提供的专用垫片。

十一、消防管理

1.各分包单位必须严格执行防火防爆制度，专门设置易燃品库房，配备消防器材，门要上锁，乙炔、氧气瓶分开存放间距大于5米，距明火10米以上。

2.易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的措施时，应取得总包防火主管人员的同意，落实防火、防止中毒措施，并指派专人值班看护。

3.施工现场、生活区的消防设施设备前严禁堆放物料，严禁挪作他用。

建筑安全联盟

十二、文明施工

1.本工程创安目标：创建河北省安全文明工地。

2.施工现场及生活区的各项设施设备的搭设、安置，都要符合总包总体形象布置要求执行。3.施工现场及生活区域多处设置监控摄像头，总包通过监控掌握整个工地的人员、机械的安全运行及施工进度状况，如有破坏监控系统的，总包会严肃惩处。4.全体作业人员，穿公司统一的反光背心，进出门必须通过闸机刷卡。5.严禁在现场随地大小便，乱涂乱写。

6.每个宿舍有床头卡，有卫生值班表，做好宿舍卫生工作。

7.对较严重的高血压、糖尿病、癫痫病等疾病患者，未成年和年龄超过60岁的施工人员，一律不得使用。

十三、其他

1.分包单位负责人原则上不得离开现场，如有事离开，应指定专人负责，办理书面委托管理手续，并向总包项目负责人请假。分包单位负责人和被委托负责管理的人员，应经常检查监督本单位职工自觉做好各方面工作。

2.由总包提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，总包须会同有关分包单位共同按规定验收，并做好移交使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

3.分包单位与总包单位（分包单位与分包单位）如需相互借用或租赁各种设备以及工具的，应有双方有关人员办理借用或租赁手续，制定有关安全使用及管理制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求，接入单位必须进行检查，并做好书面移交记录。4.分包单位对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、保险装置、安全标志和警告牌不得擅自拆除、变动。如需拆除变动的，必须经总包施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

5.分包单位需用总包提供的电器设备时，在使用前应先进行检测，如不符合安全使用的规定，应及时向总包提出，总包应及时落实整改，整改合格后方准使用，严禁擅自乱托乱拉私接电气线路及电气设备。

6.在施工过程中，分包单位应注意地下管线及高、低压架空线路和通信设施、设备的保护。总包应将地下管线及障碍物情况向分包单位详细交底，分包单位应贯彻交底要求，如遇有问题或情况不明时要采取停止施工的保护措施，并及时向总包汇报。

建筑安全联盟

10.贯彻“谁施工，谁负责安全”的原则。分包单位在施工期间发生各类事故及事故苗子，必须及时整改和组织抢救伤员、保护现场，并立即向总包方和自己的上级单位和有关部门报告。

交底单位名称： 总包项目经理： 项目技术负责人： 安全经理：

接受交底单位：

分包项目负责人： 班组负责（或班组长及安全管理人员）：

年 月 日

建筑安全联盟

附件1：安全生产六大纪律：

1、进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带；正确使用个人防护用品； 2、2m以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须戴好安全带、扣好保险钩；

3、高处作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件；

4、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方能开动使用；

5、不懂电器和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备；

6、吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，吊物下方不准站人。

附件2：“十不烧”

1、不是电焊、气焊工不能焊割；

2、重点要害部位及重要场所未经消防安全部门批准，未落实安全措施不能焊割；

3、不了解焊割地点及周围情况（如该处能否动用明火，有否易燃易爆物品等）不能焊割；

4、不了解焊割物内部是否存在易燃、易爆的危险性不能焊割；

5、盛装过易燃、易爆的液体、气体的容器（如气瓶、油箱、槽车、贮罐等）未经彻底清洗，排除危险性之前不能焊割。

6、用可燃材料（如塑料、软木、玻璃钢、谷物草壳、沥青等）作保温层、冷却层、隔热等的部位，或火星飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前不能焊割。

7、有压力或密闭的导管、容器等不能焊割。

8、焊割部位附近有易燃易爆物品，在未清理或未采取有效的安全措施前不能焊割。

9、在禁火区内未经消防安全部门批准不能焊割。

10、附近有与明火作业有抵触的工种在作业（如刷漆等）不能焊割。

附件3：“十不吊”

1、指挥信号不明不准吊。

2、斜牵斜挂不准吊。

3、吊物重量不明或超负荷不准吊。

4、散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊。

5、吊物上有人不准吊。

6、埋在地下物不准吊。

建筑安全联盟

7、机械安全装置失灵或带病时不准吊。

8、现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊。

9、棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊。

10、六级以上风不准吊。

第三篇：最高人民法院关于对被判处死刑的被告人未提出上诉、共同犯罪的部分被告人或者附带民事诉讼原告人提出上诉的

《最高人民法院关于对被判处死刑的被告人未提出上诉、共同犯罪的部分被告人或者附带民事诉讼原告人提出上诉的案件应适用何种程序审理的批复》已于2010年3月1日由最高人民法院审判委员会第1485次会议通过。现予公布，自2010年4月1日起施行。二○一○年三月十七日

法释〔2010〕6号

最高人民法院关于

对被判处死刑的被告人未提出上诉、共同犯罪的部分被告人

或者附带民事诉讼原告人提出上诉的案件

应适用何种程序审理的批复

（2010年3月1日最高人民法院审判委员会第1485次会议通过）各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：

近来，有的高级人民法院请示，对于中级人民法院一审判处死刑的案件，被判处死刑的被告人未提出上诉，但共同犯罪的部分被告人或者附带民事诉讼原告人提出上诉的，应当适用何种程序审理。经研究，批复如下：

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十六条的规定，中级人民法院一审判处死刑的案件，被判处死刑的被告人未提出上诉，共同犯罪的其他被告人提出上诉的，高级人民法院应当适用第二审程序对全案进行审查，并对涉及死刑之罪的事实和适用法律依法开庭审理，一并处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款的规定，中级人民法院一审判处死刑的案件，被判处死刑的被告人未提出上诉，仅附带民事诉讼原告人提出上诉的，高级人民法院应当适用第二审程序对附带民事诉讼依法审理，并由同一审判组织对未提出上诉的被告人的死刑判决进行复核，作出是否同意判处死刑的裁判。

此复。