第一篇:2011二级建设工程法规及相关知识习题集增值服务2
2011年增值服务(2)
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.王某于2010年10月20日取得了建造师注册执业证书,王某应上报有关部门备案的最迟时间是()。
A.2010年11月20日
B.2010年12月20日 C.2010年10月30日
D.2010年12月5日
2.注册建造师不得同时担任两个及其以上建设工程项目负责人,但可有例外的情况是()。A.所承建的工程施工进入收尾阶段 B.受聘企业人力资源确定不足
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天,经建设单位同意 D.因不可抗力等特殊原因必须更换项目负责人 3.赵某通过考试取得了二级建造师资格证书,受聘并注册于具有二级资质的宏宇建筑公司。赵某可以建造师名义担任()。
A.各类中小型建设项目施工的项目经理
B.本专业大中型建设项目施工的项目经理 C.各类民用建设项目施工的项目经理
D.宏宇建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理
4.王某在取得注册证书和执业印章1年后,其注册证书和执业印章失效了,可能发生的情形是()。
A.未达到注册建造师继续教育要求
B.聘用单位被吊销营业执照
C.依法被吊销注册证书
D.已与聘用单位解除聘用合同关系
5.甲省建筑公司在乙省承包了一项工程,然而《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突,应()。
A.适用《甲省建筑市场管理条例》
B.由国务院裁决适用哪一个 C.适用《乙省建筑市场管理条例》
D.由当事人选择适用哪一个
6.某建筑公司为了赶工,规定在施工中没有休息日、每天工作10小时。这种做法违反了宪法规定的公民的()。
A.劳动权
B.休息权 C.人身自由
D.平等权
7.民事法律关系的主体变更包括主体数目发生变化和主体的改变,主体改变也称为()。A.合同变更
B.合同转让 C.权力转移
D.义务移交 8.按照合同的约定,2010年1月1日业主应该向承包商支付工程款,但是却没有支付。2010年7月1日至8月1日之间,当地发生了特大洪水,导致承包商不能向法院提起诉讼,请求业主支付拖欠的工程款。下面的说法正确的是()。A.2010年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2010年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断 C.2010年12月1日起诉讼时效中断 D.2010年12月31日起诉讼时效中断
9.按照合同的约定,2010年1月1日业主应该向承包商支付工程款,但是却没有支付。如果承包商一直没有提出索要工程款的要求,业主也没有主动提出同意支付工程款,则()。A.截止于2012年1月1日,承包商丧失诉权 B.2012年1月1日以后,即使业主同意支付工程款,承包商也无权收取 C.截止于2012年1月1日,承包商丧失胜诉权 D.承包商获得工程款的权利最长保护2年
10.某建设项目因故于2010年10月15日中止施工,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2010年()。A.10月15日
B.10月22日 C.11月14日
D.12月14日 11.项目因故中止施工,在恢复施工前,建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证
B.重新申领施工许可证
C.向发证机关报告
D.请发证机关检查施工场地 如果由于建设单位不及时支付工程款,承包商与其解除了合同,则其()。A.法律关系因履行而终止
B.法律关系因违约而终止 C.法律关系因违约而中止
D.法律关系因协议而终止
13.某施工段钢筋绑扎完毕后,监理工程师接到通知却未按时到场进行隐蔽检验,施工方即关模并浇注。该事件中,若给建设方造成损失,监理公司应承担的是()。A.全部的赔偿责任
B.主要的赔偿责任 C.相应的赔偿责任
D.次要的赔偿责任 14.监理公司与建设单位之间的关系是()。A.相互责任
B.代理
C.监督被监督
D.委托代理
15.甲、乙两家为同一专业的工程承包公司,其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体,共同投标一项工程,该联合体资质等级应()。
A.以甲公司的资质为准
B.以乙公司的资质为准
C.由主管部门重新评定资质
D.以该工程所要求的资质为准
16.根据《招标投标法》的规定,投标人应该按照招标文件的要求()。A.进行招标备案
B.编制投标文件 C.进行资格预审
D.确定投标目标 17.甲与乙签订的联合投标协议约定:如果在施工的过程中出现质量问题而遭遇业主的索赔,各自承担索赔额的50%。如果甲乙组成的联合体中标,且在施工过程中由于乙公司所用施工技术不当出现了质量问题而遭到业主30万元索赔,则以下不符合法律规定的说法是()。A.虽质量事故是乙的技术所致,但联合承包体双方对承包合同的履行承担连带责任,甲或乙无权拒绝业主单独向其提出的索赔要求
B.共同投标协议约定甲乙各承担50%的责任,业主只能分别向甲、乙各索赔15万元 C.业主既可要求甲承担赔偿责任,也可要求乙承担赔偿责任 D.若乙先行赔付业主30万元,乙可以向甲追偿15万元
18.甲公司将高速公路项目路面工程招标工作委托给具有相应资质的乙招标代理机构进行。乙招标代理机构编制招标文件,按照有关规定向丙行政监督部门备案,并向社会发布招标公告。开标工作的主持者应是()。A.甲公司
B.乙招标代理机构 C.丙行政监督部门
D.甲与乙共同
19.根据我国《招标投标法》规定,该评标委员会的人数应不少于()。A.3人
B.5人 C.7 人
D.9人 20.调查中发现,某企业曾因未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正,但在限期内未改正。依据我国《安全生产法》的规定,有关部门可责令其停产整顿并罚款,其限额是()。A.1万元以下
B.2万元以上 C.2万元以下
D.3万元以下 21.根据《建设工程安全生产管理条例》,下列不属于监理单位安全责任的是()。A.审查安全技术措施
B.审查专项施工方案 C.编制施工技术措施
D.报告安全事故隐患
22.工程监理单位审查施工组织设计中安全技术措施时,主要审查该措施()。A.是否达到建设单位意图
B.是否符合工程建设强制性标准 C.是否保证施工进度要求
D.是否符合工程经济性要求
23.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当出具()。A.工程施工方案
B.质量保修书 C.工程结算报告
D.工程施工图纸
24.工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,且情况严重的,应当()。A.要求施工单位整改
B.要求施工单位暂时停止施工
C.要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位 D.及时向有关主管部门报告。
25.下列关于伤亡保险的说法中,不正确的是()。
A.由于施工单位没有为民工办理工伤保险,施工单位属于违法
B.对企业的从业人员要办理工伤保险,对于雇用的农民工不需要办理
C.如果属于安全设施不合格所导致的事故,则建设项目安全应当由设计单位负责 D.由于工长没有告知民工现场存在的安全隐患,施工单位对民工的伤亡应承担责任 26.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当包括在()内。A.建设单位编制的工程概算
B.建设单位编制工程估算 C.施工单位编制的工程概算
D.施工单位编制的工程预算
27.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的()。A.技术交底
B.安全生产教育培训 C.安全培训
D.技术培训
28.某监理工程师因过错造成重大质量事故,情节严重。对其的处罚应是()。A.责令停止执业1年 B.责令停止执业3年
C.吊销执业资格,5年以内不予注册 D.终身不予注册
29.某施工单位承建的环保局办公楼工程2009年12月10日通过了有关部门组织的竣工验收,建设单位于12月25日办理了竣工验收备案手续。该工程屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏部位,最低保修期限截止日期是()。A.2014年12月10日
B.2014年12月25日 C.2012年12月10日
D.2012年12月25日
30.北江市第三建筑工程公司中标成为某项目的施工总承包单位,但未达到规定资质等级,对其相应的处罚应是()。
A.50万元以上100万元以下的罚款 B.20万元以上50万元以下的罚款
C.工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 D.工程合同价款1%以上2%以下的罚款
31.建设工程发生质量事故后,有关单位应向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。时间从发生质量事故时起算,最晚不迟于()。A.8小时
B.12小时 C.24小时
D.28小时
32.根据《标准化法》规定,下列关于标准的理解正确的是()。
A.按照标准的级别不同,标准可以分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准 B.对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,应当制定国家标准
C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求,应当制定地方标准
D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的,可制定相应的企业标准,作为阻止生产的依据
33.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员,双方签订劳动合同,约定劳动试用期六个月,六个月后再根据王某工作情况,确定劳动合同期限。下列选项中表述正确的是()。A.甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同 B.王某的工作不满一年,试用期不得超过一个月
C.劳动合同的试用期不得超过六个月,所以王某的试用期是成立的 D.试用期是不成立的,六个月应为劳动合同期限
34.职工王某原在一家建筑公司工作并与公司订了为期5年的劳动合同。在合同期内,王某以收入偏低为由,口头提出解除劳动合同,公司未予答复。依据《劳动合同法》,下列选项正确的是()。
A.劳动合同解除,因为提前30日通知了用人单位 B.劳动合同未解除,因为建筑公司没有同意
C.劳动合同解除,因为收入偏低,劳动者可以随时解除劳动合同
D.劳动合同未解除,因为任何一方提出解除劳动合同,都应当提前30日以书面形式通知对方
35.某建筑公司因劳动合同争议向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。依据《劳动合同法》,劳动仲裁委员会作出受理或不受理决定的时限应当是自收到申诉书之日起()。A.3日内
B.5日内 C.7 日内
D.10日内 36.依据《劳动合同法》,劳动争议当事人对劳动仲裁委员会仲裁裁决不服的,自收到裁决书之日起()日内,可以向人民法院起诉。A.5
B.10 C.1D.30 37.下列不属于缔约过失责任构成的要件是(A)。
A.责任发生在履行合同的过程中
B.责任发生在订立合同的过程中 C.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
D.受害方的信赖利益遭受损失
38.某项目属于列入城建档案馆接收范围的工程,预计在2011年10月1日组织竣工验收,对该项目档案验收应在2011年()进行。A.7月1日前
B.7月1日后 C.12月31日前
D.12月31日后
39.项目档案验收组对一列入城建档案馆接收范围的工程档案进行验收,下列各项中不属于项目档案验收意见内容的是()。A.项目建设概况
B.项目档案管理情况 C.项目档案使用情况
D.存在问题、整改要求与建议
40.某公司延期纳税8万元的期限届满时,财务状况并未好转,仍未能按时缴纳税款。税务机关可责令该公司()。A.限期补交税款8万元
B.除限期补交税款8万元外,还征收万分之五的滞纳金
C.除限期补交税款8万元外,还从滞纳税款之日起,征收万分之五的滞纳金
D.除限期补交税款8万元外,还从滞纳税款之日起,按日加收万分之五的滞纳金
41.某施工承包商与一租赁公司磋商欲签订钢模板租赁合同,但是,因价格问题不能达成一致,最终没有签订合同。此后,该承包商擅自将该租赁公司的一些保密信息泄露,致使租赁公司蒙受损失。承包商的做法()。
A.违反了合同义务
B.违反了担保义务 C.违反了先合同义务
D.未违反任何义务
42.某建材供应商与某货运公司签订了钢材运输合同,该合同履行中先后发生了多次变更。在钢材运输过程中,建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点,并承担货运公司增加的运输费用。该合同的变更不包括()。A.主体变更
B.客体变更 C.权利、义务变更
D.内容变更
43.建材供应商因销售合同变更而对货运公司的合同变更被称为()。A.约定变更
B.法定变更 C.协商变更
D.判决变更
44.甲公司欲购买乙公司的产品,乙公司于2010年11月30日向甲公司发出一份电子版的空白制式合同,双方于12月10日签署了设备订购确认书,12月12日甲公司向乙公司发出了甲公司电子签名盖章的电子版合同,乙公司收到后于12月15日以同样方式签署合同并发给甲公司,甲公司于当日收到。该合同成立的时间是()
A.2010年11月30日
B.2010年12月10日 C.2010年12月12日
D.2010年12月15日
45.购房人李某要想确认自己与开发公司签订的购房合同是否有法律效力,应当向()申请。A.房地产主管部门
B.法院或仲裁机构 C.开发公司
D.消费者协会
46.西安甲公司欲购买北京乙公司的产品,双方在郑州签署了设备订购确认书,之后双方签署了具有电子签名盖章的电子版合同。该合同成立的地点是()
A.北京
B.西安
C.郑州
D.不确定 47.甲乙两公司签署的订购合同的成立意味着()。A.该合同已经具有法律效力
B.甲公司和乙公司对合同内容达成一致 C.该合同符合法律规定
D.该合同受到法律保护
48.某工程合同约定2010年12月15日竣工,并于1个月内交付使用。但施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期2个月。发包方在约定的竣工日期后1个月时,未经验收直接使用该工程。该工程的竣工日期为()。
A.2010年12月15日
B.2011年1月15日 C.2011年2月15日
D.2011年3月15日
49.某装饰公司与建材商店协议购买一批材料,并按规定交了定金。此定金合同生效日期为()。
A.约定之日
B.签订定金合同之日 C.签订购买材料合同之日
D.定金交付之日 50.某工程在使用过程中,发包方发现工程质量存在下列问题,其中应由承包方承担相应责任的是()。
A.内墙皮脱落
B.地面墙瓷砖空鼓 C.横梁裂缝超过规范规定 D.自来水管爆裂
51.某建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务,2010年8月30日竣工。但是,建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款,该建筑公司应当选择()起诉。A.基层人民法院
B.中级人民法院 C.高级人民法院
D.最高人民法院
52.甲施工企业与乙建材供应商签订了一项采购合同,总价款5万元。后来,乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知了甲施工企业,不久,甲施工企业将5万元的债务全部转让给丁开发商。对于该合同的转让,发生变化的只是合同的()。A.主体
B.客体 C.权利
D.义务
53.某开发公司与李某签订的商品房买卖合同,因开发公司的虚假手续被确认为没有效力,但是合同中()的条款是具有效力的。A.违约责任
B.数量和质量 C.付款方式
D.解决争议 54.乙建材供应商因故将对甲施工企业的2万元债权转让给丙水泥厂,则该合同的债权人为()。
A.乙建材供应商
B.丙水泥厂 C.乙建材供应商和丙水泥厂
D.丁开发商
55.某建筑公司对省建设厅罚款200万元的处罚不服,只能向()申请行政复议。A.甲省建设厅
B.甲省会城市建委 C.国务院
D.甲省政府或者是建设部
56.甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同,合同约定设计费为150万元,并向乙支付了定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()。A.15万元
B.30万元 C.45万元
D.依据发包方损失而定 57.不属于导致合同变更和撤销原因的是()A.重大误解
B.显失公平
C.因欺诈、胁迫而订立的合同
D.对合同条款没有理解
58.某建筑公司中标了市政府办公楼工程,却未能按合同约定获得工程款支付,当事人也没有订立仲裁协议。为追究市政府的违约责任,施工单位应采取的处理方式是()。A.提起行政诉讼
B.进行仲裁 C.提起劳动争议仲裁
D.提起民事诉讼
59.某建筑公司拖欠材料供应商的货款,材料供应商对建筑公司提起诉讼。建筑公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼,人民法院缺席进行了判决,这体现了诉讼解决纠纷的()。A.公权性
B.强制性 C.程序性
D.独立性
60.法院开庭审理某建筑公司拖欠材料供应商货款的诉讼后,在主审法官的主持下,建筑公司向材料供应商出具了还款计划。人民法院制作了调解书,则此欠款纠纷解决的方式是()。A.和解
B.调解 C.诉讼
D.诉讼与调解相结合
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.具有二级建造师资格证书的赵某因工作单位变动需通过新聘用单位注册,办理变更注册手续时应提交的材料是()。A.注册建造师变更注册申请表
B.注册证书和职业印章 C.专业增项资格证明
D.与新聘用单位签订的聘用合同 E.与原单位解除聘用合同的证明
2.王某在外省担任施工项目经理,对其二级建造师资格证书是否有效不正确的说法是()。A.证书在本省范围内有效
B.证书在全国范围内有效 C.应重新认证
D.需参加继续教育 E.应当按照规定申请专业增项注册
3.具有二级建造师资格证书的张某,在申请注册之日的3年前担任项目经理期间所负责的项目发生过重大质量和安全事故。对于张某的注册申请,主管部门不正确的做法是()。A.不予注册
B.不予受理
C.受理和批准
D.报上级主管部门审批 E.应进行安全教育
4.法律关系终止可分为()。
A.强行终止
B.依法终止 C.自然终止
D.协议终止 E.违约终止
5.民事法律关系内容,是指法律关系主体之间的法律权利和法律义务。这种法律权利和法律义务的来源可以分为()
A.法定的权利
B.法定的权利、义务 C.法定的义务
D.约定的权利、义务 E.约定的权利 6.某设备租赁公司的经理张某在2010年9月由于资金紧张将一台压路机抵押李某,并签订了抵押合同,但该设备已于2010年8月租给了王某,租期为一年。2010年10月,李某找到王某,向王某说明该压路机已经作为抵押物被抵押了,他就是抵押权人。下面关于抵押权的说法不正确的是()。
A.王某不可以继续租用该压路机了
B.王某可以继续租用,但如果在租期内李某需要实现抵押权,就不可以租用了 C.在租期内,李某不可就此压路机实现抵押权
D.租期过后,若李某尚未实现抵押权,就不可以续租了 E.在租期过后,李某方可就此压路机实现抵押权
7.下列选项中,导致乙建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有()。A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成
B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包 C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成 D.借用有资质的建筑施工企业名义
E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成 8.在我国不需要办理施工许可证的工程是()。A.地方政府确定的小型工程 B.作为文物保护的建筑工程 C.抢险救灾工程 D.临时性建筑 E.军用房屋建筑
9.按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定,对于涉及拆迁的项目,房地产开发公司申领施工许可证前,对拆迁工作完成情况错误的说法是()。
A.拆迁工作必须全部完成 B.所需求的补偿安置资金全部到位 C.拆迁工作应完成50%以上
D.进度已满足施工的要求 E.有具体的拆迁方案
10.该公司在依法缴纳税款后有权()。
A.向税务机关索取税收管理证明
B.向扣缴义务人索取代收税款报告表 C.向扣缴义务人索取代扣税款凭证
D.向扣缴义务人索取代收税款凭证 E.向税务机关索取完税凭证
11.房地产开发公司申领施工许可证时,对建设资金落实情况的规定包括()。A.到位资金不得少于10000万元
B.到位资金不得少于6000万元
C.提供银行出具的到位资金证明
D.银行付款保函或者其他第三方担保 E.公司资产证明
12.房地产开发公司向工程所在地的区建设局提交的施工图纸及技术资料的规定包括()。A.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 B.施工图设计文件已按规定进行了审查 C.有满足公司要求的施工图纸及技术资料
D.有满足施工单位要求的施工图纸及技术资料 E.经过会审的施工图纸及技术资料
13.依法必须进行招标的项目,其评标委员会专家组成人员包括()A.公正人员
B.技术人员 C.经济专家
D.法律专家 E.招标人代表 14.甲建设单位向其中意的承包商透露已获取招标文件的潜在投标人的名称,应得到的处罚包括()。
A.停止对该项目的资金拨付
B.给予警告,可以并处1万元以上10万元以下的罚款
C.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 D.该行为影响中标结果,中标无效 E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
15.张某向李某发出要约,李某如期收到并做了承诺。按照《合同法》的规定,则下列选项中,会使要约失效的情形包括()。A.李某打电话给张某拒绝该要约
B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约 C.张某依法撤回要约
D.承诺期限届满,李某未作承诺 E.李某对要约的内容作出实质性变更
16.甲建筑公司员工存在以下情况:员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司定了3年期限劳动合同,并且其家庭无其他就业人员,还有需要扶养的未成年人;赵某在公司连续工作了十三年,还有三年就到了法定退休年龄;钱某因工负伤,并丧失了部分劳动能力;女职工孙某刚来工作两年,并且正在孕期。依据《劳动合同法》,甲建筑公司不得与其解除劳动合同的有()。A.李某
B.朱某 C.赵某
D.钱某 E.孙某
17.保证担保的当事人包括()。
A.债权人
B.债务人
C.见证人
D.保证人
E.公证人 18.甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元,而乙公司也拖欠甲公司20万元的咨询费用已近三年。下列说法正确的有()。A.甲公司有权主张抵销 B.甲公司无权主张抵销
C.甲公司主张抵销,须经乙公司同意 D.甲公司主张抵销,乙公司无权拒绝 E.双方债务性质不同,不得抵销
19.甲公司与乙公司签署了购买设备合同,该合同权利义务终止的法定情形有()。A.该合同解除
B.两公司的债务抵销 C.两公司合二为一 D.乙公司部分履行 E.双方按约定履行完毕
20.保证的方式一般分为()
A.一般保证
B.抵押保证
C.定金保证 D.连带责任保证
E.部分连带责任保证 综合测试题(2)答案
一、单项选择题 A;2 C;3 D;4 B;5 C; 6 B;7 B;8 C;9 C;10 C; A;12 B;13 C;14 D;15 B;16 B;17 B;18 A;19 B;20 C; 21 C;22B;23 B;24 C;25 B;26 A;27 B;28 C;29 A;30 A; 31 C;32 A;33 D;34 D;35 C;36 C;37 A;38 A;39 C;40 D; 41 C;42 A;43 B;44 B;45 B;46 C;47 B;48 B;49 D;50 C; 51 A;52 A;53 D;54 C;55 D;56 C;57 D;58 D;59 B;60 B
二、多项选择题 A、B、D、E ;2 A、C、D、E;3 A、B、D、E; 4 C、D、E;5 B、D; 6 A、B、D;7 A、B、D;8 B、C、D、E;9 A、B、C、E;10 C、D、E; 11 B、C、D;12 A、B;13 B、C、E;14 B、C、D、E;15 A、B、D、E ; 16 C、D、E;17 A、B、D;18 A、D;19 A、B、C、E;20 A、D
第二篇:2011二级建设工程法规及相关知识习题集1
《建设工程法规及相关知识复习题集》
2011年
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.王某在取得建造师注册执业证书后,应在规定的时间向(A)备案。A.国务院建设主管部门
B.设计建设主管部门
C.市级建设主管部门
D.县级以上建设主管部门
2.赵某通过考试取得了二级建造师资格证书,2008年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司,2009年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。变更注册后,赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到(B)。
A.2010年9月
B.2011年8月 D.2012年9月 C.2011年9月
3.注册建造师有权(D)。
A.在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从事执业活动 B.在两个或两个以上单位受聘或执业
C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动 D.对本人执业活动进行解释和辩解 4.二级建造师李某在2011年8月注册有效期满时办理了延续注册,则他的注册有效期可延续到(B)。A.2013年9月
B.2013年8月
C.2014年9月
D.2015年9月
5.法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是(C)。A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释 B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章
C.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
D.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章
6.农民工赵某因过度疲劳从脚手架上跌落致死,赵某的家属可向有关机关主张的权利有(B)。
A.人身自由权
B.监督权和获得赔偿权
C.财产权
D.社会经济权力
7.法律关系内容变更中,乙方的权利增加,也就意味着另一方的(A)。A.义务的增加
B.义务的减少 C.权利的增加
D.权利的减少
8.因业主拖欠支付工程款,承包商于2010年12月1日向法院提起诉讼,诉讼时效将可至(D)。
A.2011年1月1日
B.2012年2月1日
C.2012年8月1日
D.2012年12月1日
9.某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2010年3月20日领到工程施工许可证。该工程正常开工的最迟允许日期应为2010年(B)。
A.4月19日
B.6月19日
C.6月20日
D.9月20日
10.上题中,该建设单位因故不能按规定期限正常开工,通过申请延期,所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2010年(D)为止。
A.7月19日
B.8月19日
C.9月19日
D.12月19日 11.业主应该向承包商支付工程款而没有支付,此后,业主由于经营不善倒闭,则(B)。A.承包商将不能获得工程款,因为“债因当事人死亡而解除” B.承包商依然可以向法院起诉,要求取得工程款
C.承包商有权将在建工程拍卖并从所得价款中取回自己应得的工程款
D.承包商可以将在建工程提存,如果业主不能支付工程款,则在建工程归国家所有 12.在一次监理例会上,与会人员就某一推荐性技术标准T的适用问题各执己见。下列观点中正确的是(B)。
A.该标准应该强制执行,由此增加的费用由施工方承担
B.既然T是推荐性技术标准,且在合同中未作明确约定,故不必执行 C.虽然T属于推荐性技术标准,但监理工程师可以决定在此工程中采用
D.施工单位应当无条件执行监理工程师的决定,否则将终止合同
13.甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务,其违约责任的承担方式是(A)。
A.甲公司向乙公司承担违约责任
B.甲乙两家公司共同承担违约责任 C.乙公司承担一部分连带责任
D.甲公司与乙公司协商承担违约责任 14.甲公司将公司中标获得的某住宅小区DE型多层住宅3号、4号楼土建施工交给李某的施工队承包,其中商品混凝土和钢材由甲公司供应,李某的施工队因无相应资质而挂靠在某丙建筑公司。对此,符合《建筑法》有关资质管理规定的观点是(A)。
A.李某不能超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.李某可以借用丙公司的营业执照,但不能以自己名义承揽工程
C.李某可以使用丙公司的资质证书,只要3号、4号楼土建施工属于丙公司资质等级许可范围
D.丙公司可以允许李某使用本公司资质证书,但不能以丙公司的名义承揽工程 15.甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前,甲公司拟承担另一项目而退出该联合体,并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝,拒绝的理由应是(B)。
A.变化后的联合体削弱了竞争
B.丙公司事先未经过资格预审
C.新联合体组成的时间过晚
D.新联合体的资质低于规定的最低标准 16.某项目在开标过程中,主持人发现甲投标单位投标文件中的投标价格大写金额为伍仟万元,而小写金额为5200万元。甲投标单位的投标价格应认定为(A)。
A.5000万元
C.5200万元
B.5100万元
D.向丁征询的价格
17.投标保证金的数额一般最高不得超过(C)万元。A.40
B.60
C.80
D.100
18.招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启。当投标人少于(B)时,招标人应当依法重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5 19.某企业的主要负责人,未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,并且构成犯罪,被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定,该人自刑罚执行完毕之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是(D)。
A.2年内
B.3年内 C.4年内
D.5年内
20.工程监理单位和监理工程师应该对建设工程安全生产承担(C)责任。
A.管理
B.法律
C.监理
D.赔偿 21.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位中负有“对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录”职责的是(A)。
A.主要负责人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.法定代表人
22.某建筑公司作为施工总承包企业,承揽了某学校教学楼的施工任务。在施工过程中并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工,然而却蒙混过关,通过了建设单文的验收。后经群众举报,在有关部门的检查下被曝光。根据《建设工程质量管理条例》的有关规定,该工程项目应(A)。
A.重新验收
B.降低使用标准
C.重新设计
D.拆除重建 23.上题中,不应当承担法律责任的是(C)。
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.监理单位
24.因违反《消防法》而有可能受到拘留处罚的行为是(C)。A.甲住宅工程项目未进行消防设计即开工建设
B.乙建造师签字批准使用不符合防火要求的建筑材料 C.丙公司未经批准擅自生产、销售工程爆破雷管和炸药
D.居民丁某在防火通道上堆放大白菜、圈占消火栓
25.按照《水污染防治法》的规定,新建、扩建、改建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施,必须遵守有关建设项目环境保护管理的规定,必须对建设项目可能产生的水污染和对生态环境的影响(D)。
A.进行记录
B.及时上报 C.进行预测
D.作出评价 26.生产经营单位若未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处的罚款数额为(A)。
A.5万元以下
B.1万元以下
C.2万元以下
D.1-5万元
27.陈某为某建筑工程软件开发公司(甲公司)技术部经理,与甲公司签订了4年的劳动合同,合同中约定陈某应保守甲公司的所有信息,合同到期后,如果离开甲公司,一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职,但没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的规定。依据《劳动合同法》,甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过(C)。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
28.上题中的合同终止后,陈某没有与公司续约,而应聘到本市乙公司。甲公司得知后,以乙公司与本公司有竞争业务关系为由,要求陈某离开乙公司,遭到陈某拒绝。于是甲公司诉请劳动仲裁。依据《劳动合同法》,下列选项正确的是(B)。
A.甲公司可以与陈某劳动合同中约定保守甲公司的所有信息的事项。
B.该条约定是没有法律效力的,因为没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的内容
C.陈某应当向甲公司支付违约金
D.陈某应当离开乙公司
29.对列入城建档案馆接收范围的工程,施工单位应将本单位在工程施工过程中形成的施工文件,立卷后向(C)移交。
A.建设行政主管部门
B.城建档案馆 C.建设单位
D.监理单位 30.项目档案验收组在检查一列入城建档案馆接收范围工程的工程档案资料时,发现施工图及说明不符合档案规范要求,遂提出了整改意见,项目竣工验收前对存在的问题进行整改,并进行复查的单位应该是(A)。
A.建设单位(法人)
C.施工单位
B.设计单位 D.监理单位
31.某市对一水利工程项目进行招标,招标人在其行政主管部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。招标人的做法违反了《合同法》中的(B)。
A.平等原则
C.公开原则
B.自愿原则
D.诚实信用原则
32.甲建筑工程公司在某分项工程施工过程中,未按施工图纸中的材料数量进行施工。该公司的行为违反了《合同法》中的(D)。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
33.某公司2009年底应缴纳税款20万元,由于当地遭受自然灾害,经税务机关批准,同意了该公司延期缴纳税款的申请,但该公司半年后仍未缴纳税款。根据上述情形,税务机关除责令限期补缴税款20万元外,从滞纳税款之日起,按(C)征收滞纳金。
A.每月0.05%
B.每月0.1% C.每日0.05%
D.每日0.1% 34.《税收征收管理法》规定了纳税人的报告制度,企业欠缴税款数额较大者,应当向税务机关报告,报告的日期应在(B)之前。
A.承揽大型工程
B.处分其不动产或大额资产 C.签订工程合同
D.法定代表人国内共出
35.某开发公司与李某签订了一份商品房买卖合同,当时开发公司给李某出示了商品房开发手续的复印件,但李某后来发现开发公司商品房开发手续不全,没有《商品房预售许可证》,当时提供的复印件是假的。则该合同属于(C)。
A.可撤销合同
C.无效合同
B.有效合同
D.效力待定合同
36.某施工合同约定按月支付工程进度款,承包方累计施工超过6个月,并且每月都向发包方申请、催促支付进度款,但始终得不到支付,为此乙方申请解除合同。该合同解除后,下列行为中不正确的是(A)。
A.发包方可以不承担违约责任
B.承包方应该终止履行合同
C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失 D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用
37.对于先合同义务,承包商责任应该发生在(C)。A.合同成立后
B.合同生效后
C.合同订立阶段
D.合同履行阶段
38.王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷,在建材商店违约的前提下,王军最有利的选择应该为(A)。
A.违约金条款
B.定金条款
C.同时选择违约金条款和定金条款
D.无法确定
39.王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷,按规定交了定金。此定金合同生效日期为(D)。
A.约定之日
B.签订定金合同之日
C.签订购买建筑陶瓷合同之日
D.定金交付之日
40.王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷,在合同生效后,约定取货的前一天,建材商店通知王军,不能出售给王军这批建筑陶瓷了。关于建材商店违约。下列说法正确的是(B)。
A.商店要承担缔约过失责任
B.商店属于先期违约
C.商店不承担责任
D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任 41.甲与某开发公司签订的商品房买卖合同中,开发商承诺赠送停车位一个,但在发交房通知时,开发公司欲借故取消该项赠送。导致该合同出现这种情况的原因是(C)。
A.甲的重大误解
B.合同双方显失公平
C.开发商的欺诈行为
D.开发商乘人之危
42.甲建筑工程公司与乙房地产开发公司就写字楼建设项目签订了建设工程承包合同,与此同时,乙房地产开发公司要求甲建筑工程公司提交由银行出具的工程保函。银行为甲建筑工程公司提供的工程保函属于(B)。
A.主合同
B.从合同
C.无偿合同
D.计划合同 43.工程建设中,施工合同的标的应为(D)。
A.有形财产
B.行为 C.无形财产
D.工作成果
44.银行根据与甲建筑工程公司订立的保证合同,为其提供了工程保函。双方在订立保证合同时,应采取的正确方式是(A)。
A.书面形式
C.其他形式
B.口头形式
D.没有明确规定
45.某公司2008年12月31日应缴纳税款8万元,由于经营上的原因,几笔大额应收款始终未到账,故经税务机关批准,认为该公司可以延期缴纳税款。根据《税收征收管理法》规定,该公司延期缴纳税款的期限,最长不得超过(A)。
A.3个月
C.9个月
B.6个月 D.12个月
46.某承包商为了贻误竞争对手商机,假借订立合同恶意与业主磋商,其做法(C)。A.违反了合同义务
B.违反了担保义务 C.违反了先合同义务
D.未违反任何义务
47.执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,计价执行应按照(D)。
A.合同价格
C.原价格
B.新价格
D.交付时价格
48.某发包人负责采购材料,欠甲材料供应商100万元,在工程实施过程中,为了筹措资金又将工程抵押给银行,工程于2009年12月1日竣工后,承包商经多次催促,发包人始终无法支付结算价款。承包商行使优先受偿权时,可以申请拍卖。接受拍卖申请的单位应是(C)。
A.拍卖公司
B.银行
C.法院
D.仲裁机构
49.上题中,在拍卖完成后,最先受偿的应是(C)。A.甲材料供应商
B.银行 C.承包商
D.先到先得,没有先后顺序
50.某工程合同约定2010年8月10日竣工,并于1个月内交付使用。实际竣工时间为2010年10月10日,发包方2010年11月10日开始使用该工程。承包商要求结算的日期为(B)。
A.2010年8月10日
B.2010年9月10日
C.2010年10月10日
D.2010年11月10日
51.由于建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款,建筑公司将建设单位告上法庭,要求建设单位支付工程款。庭审中,建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性。该施工承包合同属于(A)。
A.书证
C.证人证言
B.物证
D.鉴定结论
52.某建筑公司对建设单位索要工程款提出诉讼,建设单位指出该建筑公司所承建的工程质量不合格,要求鉴定。建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在(B)之前提出。
A.提交答辩状
B.举证期限届满
C.开庭
D.判决 53.违约责任除另有规定外,实行(A)原则。A.严格责任
B.公平合理 C.损害赔偿
D.过错责任
54.某建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目,由于拖欠农民工工资,被30位农民工告上了法庭。此案应到(B)所在地法院起诉。
A.原告
B.被告 C.原告或被告
D.项目 55.某建筑公司拖欠农民工工资5万元,法院一审判决,农民工胜诉。该建筑公司不服判决,其上诉期限为(C)天。
A.7
B.10 C.15
D.30 56.对于农民工起诉建筑公司拖欠工资的案件,建筑公司败诉,法庭判决其2009年8月5日前支付农民工工资5万元。但该建筑公司在判决规定的支付日期截止时没有支付,则农民工可以在(D)之前申请强制执行。
A.2009年9月5日 C.2010年8月5日
B.2010年2月5日 D.2011年8月5日
57.农民工起诉某建筑公司拖欠工资,在诉讼进行中,如果原告发现(D)与建筑公司有利害关系,不可以申请回避。
A.审判人员
B.书记员
C.翻译人员
D.原告的辩护律师 58.乙建材供应商因故将对甲施工企业的2万元债权转让给丙水泥厂,甲施工企业接到债权转让通知后,其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应(B)。A.向乙建材供应商主张
B.向丙水泥厂主张
C.向乙或丙主张
D.向丁开发商主张 59.某建筑公司对省建设厅罚款200万元的处罚不服,申请行政复议应当自知道该处罚之日起(A)提出。
A.60天内
B.6个月内
C.1年内
D.2年内
60.仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,应当(D)。A.由仲裁机构强制执行
B.另一方当事人向人民法院提起诉讼 C.由仲裁机构向人民法院申请执行 D.另一方当事人向人民法院申请执行
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.王某于2008年通过考试取得中华人民共和国建造师资格证书,2010年6月1日受聘并注册于具有二级施工企业资质的宏业建筑公司,并取得注册证书。王某以建造师名义执业的范围包括(A、B、C)。
A.担任宏业建筑公司承建的建设工程施工的项目经理
B.从事宏业建筑公司其他施工活动的管理工作
C.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 D.宏业建筑公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务 E.担任各类中类型建设工程施工的项目经理
2.上题中,王某在与宏业建筑公司签完聘用合同时,提出自己以建造师名义执业应享有下列权利,其中正确的有(A、B、D)。
A.可对本人执业活动进行解释和辩护
B.亲自保管和使用本人注册证书、执业印章
C.在宏业建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述
E.介入与自己有利害关系的商务
3.下面是一些关于王某从业资格的表述,其中正确的有(C、E)。A.王某必须在3年内不改变执业范围
B.王某申请延续注册时应提交原注册证书 C.2010年11月王某变更到另一家施工企业,则变更后的注册有效期到2013年11月止 D.王某的初始注册有效期至2013年5月31日 E.因增加执业专业,王某申请专业增项注册
4.根据《建筑法》的规定,建设单位申请施工许可证应具备的条件是(A、B、C、D)。A.已经办理该建筑工程用地批准手续 B.已经取得规划许可证
C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.建设资金已经到位工程合同价的25% 5.乙施工单位以总包方式中标,中标后该单位欲分包工程,依据法律法规不能实施的行为有(B、C、D、E)。
A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位 B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人
C.将其中的主体结构工程分包给丙公司
D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司 E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司
6.张某由于资金紧张将一台压路机抵押李某,并签订了抵押合同。在抵押合同到期后,张某未履行到期债务。李某对该压路机采取的正确处理方式包括(A、C、D)
A.李某与张某协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿 B.李某不用与张某协议将抵押财产折价卖给了
C.李某与张某未就抵押权实现方式达成协议,李某可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.李某与张某未就抵押权实现方式达成协议,李某请求人民法院参照市场价格拍卖、变卖抵押财产
E.李某与张某未就抵押权实现方式达成协议,李某参照市场价格拍卖、变卖抵押财产 7.公司持有营业执照后,应当尽快办理的事务是(D、E)。A.开立银行账户
B.领购发票
C.向税务机关预交纳税保证金
D.自领取营业执照执照之日起30日内向税务机关办理税务登记
E.按照有关法律、行政法规和国务院财政、税务主管部门的规定设置帐簿 8.可以代理当事人进行民事诉讼活动的人包括(A、D、E)。A.律师
B.法官 C.限制民事行为能力人 E.所在单位推荐的人
D.当事人的近亲属
9.在《建筑工程质量管理条例》中,对质量保修制度作出具体规定的是(B、C、D)等方面。
A.施工范围
B.保修期限 C.保修范围
D.保修责任
10.房地产开发公司申请领取施工许可证须具备的条件包括(A、B、C)。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 C.有保证工程质量和安全的具体措施
D.到位资金不得少于工程合同价的50% E.拆迁工作全部完成
11.甲建筑公司员工存在以下情况:大学毕业生小张刚来公司工作4个月,因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件,主动提出解除劳动合同;公司副总刘某与公司的劳动合同期满,因刘某工作能力很强,公司提出提高工资待遇,想留下刘某与公司共渡难关,但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作,调整工作岗位后也不能胜任工作;员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司定了3年期限劳动合同,并且其家庭无其他就业人员,还有需要扶养的未成年人。依据《劳动合同法》,甲建筑公司裁减人员时,应优先留用的员工包括(D、E)。
A.小张
C.陈某
E.朱某
B.刘某 D.李某
12.张某向李某发出要约,李某如期收到,李某在对张某发出要约承诺时,对要约内容作了非实质性变更。则下列表述中正确的是(A、C、D)。
A.如果张某及时反对,则该承诺无效
B.如果张某及时反对,则该承诺有效
C.如果张某及时反对,则该承诺为新要约
D.如果张某未及时反对,则该承诺有效
E.如果张某未及时反对,则该承诺无效
13.甲建筑公司员工存在以下情况:大学毕业生小张刚来公司工作4个月,因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件,主动提出解除劳动合同;公司副总刘某与公司的劳动合同期满,因刘某工作能力很强,公司提出提高工资待遇,想留下刘某与公司共渡难关,但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作,调整工作岗位后也不能胜任工作;员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同;吴某与公司签订的合同期限是三年。依据《劳动合同法》,与上述人员解除劳动合同后,甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有(A、C、D、E)。
A.小张
C.陈某
E.吴某
14.《工程建设项目施工招投标法》中规定的无效投标文件包括(A、B、C、E)A.未按规定的格式填写的投标文件
B.在一份投标文件中对同一招标项目报有多个报价的投标文件 C.投标人名称与资格预审时不一致的投标文件
D.无法定代表人盖章,只有单位盖章和法定代表人授权的代理人签字的投标文件 E.只有法人代表或法人代表授权的代理人的签字,无单位盖章的投标文件 15.在设备租赁合同中,债权人不得转让给第三人的法定情形有(A、C、D)。A.根据合同性质不得转让 B.根据合同内容不得转让
C.按照当事人约定不得转让 D.依照法律规定不得转让 E.合同有瑕疵不得转让
16.某承包商与某设备公司签订了设备租赁合同。合同执行过程中,承包商拖欠租赁费8万元,而设备公司拖欠承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期,现设备公司将8万元债权全部转让给某大学。下列关于设备公司通知义务的说法,正确的有(B、C、E)。
A.该公司在权利转让时,可以通知该承包商
B.该公司在权利转让时,应当通知该承包商 C.未经通知,该转让对承包商不发生效力
D.未经通知,该转让对承包商也发生效力
E.该公司转让权利的通知不得撤销,但经该大学同意的除外
17.张某向李某发出要约,李某如期收到。下列选项中,会使要约失效的情形包括(A、B、D、E)。
A.李某打电话给张某拒绝该要约
B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约 C.张某依法撤回要约
D.承诺期限届满,李某未作承诺 E.李某对要约的内容作出实质性变更
18.甲是乙公司职员,因为揭发公司经理的经济问题,而被公司解雇。经劳动仲裁后,甲不服起诉。乙公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书,并附有举证通知书。关于举证时限,说法错误的有(A、C、D)。
A.举证时限必须由人民法院指定
B.乙公司可以在举证期限届满前提出反诉
B.刘某 D.周某
C.乙公司在举证时限内未提交证据材料即败诉
D.乙公司不得提延长举证期限的要求
E.乙公司逾期提交的证据材料,人民法院审理时不组织质证
19.甲公司分立为丙公司和丁公司后,原甲公司对乙公司的债务应当(C、E)。A.由原甲公司负责人承担
B.由两公司平均承担 C.如有约定,按约定承担
D.因甲公司分立而消灭 E.如无约定,由丙、丁两公司连带承担
20.根据《行政复议法》的规定,建筑公司对上级主管部门的行政行为不服,可以向(B、C)申请行政复议。
A.市建设局领导
B.市人民政府 C.省级主管部门
D.省人民政府 E.国务院行政主管部门
综合测试题(3)答案
一、单项选择题 A;2 B;3 D;4 B;5 C; 6 B;7 A;8 D;9 B;10 D; B;12 B;13 A;14 A;15 B;16 A;17 C;18 B;19 D;20 C; 21 A;22 A;23 C;24 C;25 D;26 A;27 C;28 B;29 C;30 A; 31 B;32 D;33 C;34 B;35 C;36 A;37 C;38 A;39 D;40 B; 41 C;42 B;43 D;44 A;45 A;46 C;47 D;48 C;49 C;50 B; 51 A;52 B;53 A;54 B;55 C;56 D;57 D;58 B;59 A;60 D
二、多项选择题 A、B、C;2A、B、D;3 C、E ;4 A、B、C、D;5 B、C、D、E; 6 A、C、D;7 D、E;8 A、D、E;9 B、C、D;10 A、B、C; D、E;12 A、C、D;13 A、C、D、E;14 A、B、C、E;15 A、C、D; B、C、E;17 A、B、D、E;18 A、C、D;19 C、E;20 B、C
第三篇:二级建造师考试(2010年版)《建设工程法规及相关知识复习题集》
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.赵某通过考试取得了二级建造师资格证书,受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司。赵某可以建造师名义担任()。
A.各类中小型建设项目施工的项目经理
B.本专业大中型建设项目施工的项目经理
C.各类民用建设项目施工的项目经理
D.蓝天建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理
2.赵某通过考试取得了二级建造师资格证书,2008年8月受聘并注册于具有二级资质的蓝天建筑公司,2009年9月因工作变动而变更注册于田原建筑公司。变更注册后,赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到()。A.2010年9月
B.2011年8月 C.2011年9月
D.2012年9月
3.二级建造师李某在2011年8月注册有效期满时办理了延续注册,则他的注册有效期可延续到()。A.2013年9月
B.2013年8月 C.2014年9月
D.2015年9月
4.二级建造师王某调离原受聘单位后,因原来负责的项目工作需要,仍继续担任该项目施工的项目经理,则他的注册证书将()。A.被吊销
B.被撤销
C.需增项
D.失效
5.某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2010年3月20日领到工程施工许可证。该工程正常开工的最迟允许日期应为2010年()。A.4月19日
B.6月19日 C.6月20日
D.9月20日
6.上题中,该建设单位因故不能按规定期限正常开工,通过申请延期,所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2010年()为止。A.7月19日
B.8月19日
C.9月19日
D.12月19日
7.建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有()。A.1次
B.2次
C.3 次
D.4次 8.某建设项目因故于2009年10月15日中止施工,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2009年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
9.项目因故中止施工,在恢复施工前,建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证
B.重新申领施工许可证
C.向发证机关报告
D.请发证机关检查施工场地
10.甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务,其违约责任的承担方式是()。
A.甲公司向乙公司承担违约责任
B.甲乙两家公司共同承担违约责任 C.乙公司承担一部分连带责任
D.甲公司与乙公司协商承担违约责任
11.甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。甲公司没能按合同约定的工期完工,造成了一定的经济损失,招标人对联合体成员乙公司提出承担一定比例的债务,乙公司正确的做法是()。
A.拒绝支付,申明该债务应该由甲公司支付的理由 B.拒绝支付,不需提出任何理由
C.没有拒绝,承担后向甲公司追偿不应当承担的债务 D.没有拒绝,替甲公司承担了本该由甲公司承担的债务
12.甲、乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前,甲公司拟承担另一项目而退出该联合体,并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝,拒绝的理由应是()。
A.变化后的联合体削弱了竞争
B.丙公司事先未经过资格预审
C.新联合体组成的时间过晚
D.新联合体的资质低于规定的最低标准
13.陈某为某建筑工程软件开发公司(甲公司)技术部经理,与甲公司签订了4年的劳动合同,合同中约定陈某应保守甲公司的所有信息,合同到期后,如果离开甲公司,一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职,但没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的规定。依据《劳动合同法》,甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过()。A.6个月
B.1年 C.2年
D.3年
14.上题中的合同终止后,陈某没有与公司续约,而应聘到本市乙公司。甲公司得知后,以乙公司与本公司有竞争业务关系为由,要求陈某离开乙公司,遭到陈某拒绝。于是甲公司诉请劳动仲裁。依据《劳动合同法》,下列选项正确的是()。
A.甲公司可以与陈某劳动合同中约定保守甲公司的所有信息的事项。
B.该条约定是没有法律效力的,因为没有约定甲公司对陈某遵守该条款应给予一定的经济补偿的内容
C.陈某应当向甲公司支付违约金
D.陈某应当离开乙公司
15.某公司2008年12月31日应缴纳税款8万元,由于经营上的原因,几笔大额应收款始终未到账,故经税务机关批准,认为该公司可以延期缴纳税款。根据《税收征收管理法》规定,该公司延期缴纳税款的期限,最长不得超过()。A.3个月
B.6个月 C.9个月
D.12个月
16.某公司延期纳税8万元的期限届满时,财务状况并未好转,仍未能按时缴纳税款。税务机关可责令该公司()。A.限期补交税款8万元
B.除限期补交税款8万元外,还征收万分之五的滞纳金
C.除限期补交税款8万元外,还从滞纳税款之日起,征收万分之五的滞纳金 D.除限期补交税款8万元外,还从滞纳税款之日起,按日加收万分之五的滞纳金 17.在欠缴税款数额较大的情况下,企业处分大额资产时,应当()。A.向税务机关提交登记证件
B.向税务机关提交账簿凭证 C.向税务机关提供纳税担保
D.向税务机关报告
18.某市水利工程项目进行招标,招标人在其行政主管部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。招标人的做法违反了《合同法》中的()。A.平等原则
B.自愿原则
C.公开原则
D.诚实信用原则
19.甲建筑工程公司在某分项工程施工过程中,未按施工图纸中的材料数量进行施工。该公司的行为违反了《合同法》中的()。A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
20.招标人与建筑公司签订的施工承包合同属于()。A.双务合同
B.口头合同
C.担保合同
D.留置合同
21.乙水泥厂与甲建筑公司签订了材料供应合同,随后又与保证人签订了相应的担保合同。乙水泥厂与保证人签订的担保合同()。A.有效
B.部分有效 C.无效
D.有效性不确定
22.施工合同的订立应采用()。
A.口头形式
B.书面形式
C.其他形式
D.行为推定形式 23.施工合同的标的应为()。
A.有形财产
B.无形财产
C.行为
D.工作成果
24.甲市某房地产公司在乙市投资10万平方米“皇家公馆”项目,丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在()。A.甲市
B.丙市
C.乙市
D.丁市
25.甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同,合同到期后,甲继续使用并向乙缴纳租金,乙接受,则该合同()。A.有效
B.无效
C.担保后有效
D.部分无效 26.某开发公司与李某签订了一份商品房买卖合同,当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件,但李某后来发现开发公司商品房开发手续不全,没有《商品房预售许可证》,当时提供的复印件是假的。则该合同属于()。A.可撤销合同
B.有效合同
C.无效合同
D.效力待定合同
27.李某要想确认与某开发公司签订的商品房买卖合同是否具有法律效力,应当向()申请。
A.房地产主管部门
B.法院或仲裁机构
C.开发公司
D.消费者协会
28.某合同签订于2009年11月10日,当事人于2009年11月15日发现其中有虚假手续,该合同于2009年11月28日被确认无效。则合同没有效力的时间从()开始。A.2009年11月10日
B.2009年11月15日 C.2009年11月20日
D.2009年11月28日
29.某开发公司与李某签订的商品房买卖合同,因开发公司的虚假手续被确认为没有效力,但是合同中()的条款是具有效力的。
A.违约责任
B.数量和质量 C.付款方式
D.解决争议
30.某施工合同约定按月支付工程进度款,承包方累计施工超过6个月,并且每月都向发包
方申请、催促支付进度款,但始终得不到支付,为此乙方申请解除合同。该合同解除后,下列行为中不正确的是()。
A.发包方可以不承担违约责任
B.承包方应该终止履行合同 C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失 D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用
31.某工程合同因故解除后,在结算中,发包方发现承包方完成的混凝土工程蜂窝麻面现象严重,发包方可以()。A.不支付工程价款
B.全部支付工程价款 C.以施工质量不合格为由,拒绝赔偿乙方损失 D.要求承包方返工并经验收合格后支付全部工程价款
32.某工程合同因发包方不按期支付工程进度款而解除后,在结算中,承包方提出应考虑支付利息赔偿发包方拖延支付的损失,则利息计算应该考虑()。
A.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息 B.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类存款利率计算利息 C.各月应付款项分别按其拖欠时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息 D.应付款项按6个月的时间以央行公布的同期同类贷款利率计算利息
33.某建材供应商与某货运公司签订了钢材运输合同,该合同履行中先后发生了多次变更。在钢材运输过程中,建材供应商因销售合同变更要求货运公司变更交货地点,并承担货运公司增加的运输费用。该合同的变更不包括()。A.主体变更
B.客体变更 C.权利、义务变更
D.内容变更
34.建材供应商因销售合同变更而对货运公司的合同变更被称为()。A.约定变更
B.法定变更 C.协商变更
D.判决变更 35.合同变更的效力应当表述为()。A.变更的效力仅及于变更的部分
B.未变更部分效力不确定 C.已履行部分应恢复原状
D.当事人丧失赔损请求权
36.王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷,价格为2000元人民币,按规定交了定金,该定金可能为()。
A.200元
B.500元
C.1000元
D.2000元
37.王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷,在建材商店违约的前提下,王军最有利的选择应该为()。
A.违约金条款
B.定金条款
C.同时选择违约金条款和定金条款
D.无法确定 38.王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷,按规定交了定金。此定金合同生效日期为()。A.约定之日
B.签订定金合同之日
C.签订购买建筑陶瓷合同之日
D.定金交付之日
39.王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷,在合同生效后,约定取货的前一天,建材商店通知王军,不能出售给王军这批建筑陶瓷了。关于建材商店违约,下列说法正确的是()。A.商店要承担缔约过失责任
B.商店属于先期违约 C.商店不承担责任
D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任
40.王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷,价格为2000元人民币,按规定交了定金200元。由于建材商店违约致使王军无法按时施工,则该商店应该返还王军定金()元。A.200
B.300 C.400
D.500 41.甲建筑工程公司与乙房地产开发公司就写字楼建设项目签订了建设工程承包合同,与此同时,乙房地产开发公司要求甲建筑工程公司提交由银行出具的工程保函。银行为甲建筑工程公司提供的工程保函属于()。A.主合同
B.从合同 C.无偿合同
D.计划合同
42.银行根据与甲建筑工程公司订立的保证合同,为其提供了工程保函。双方在订立保证合同时,应采取的正确方式是()。A.书面形式
B.口头形式
C.其他形式
D.没有明确规定
43.某发包人负责采购材料,欠甲材料供应商100万元,在工程实施过程中,为了筹措资金又将工程抵押给银行,工程于2009年12月1日竣工后,承包商经多次催促,发包人始终无法支付结算价款。承包商行使优先受偿权时,可以申请拍卖。接受拍卖申请的单位应是()。A.拍卖公司
B.银行
C.法院
D.仲裁机构 44.上题中,在拍卖完成后,最先受偿的应是()。A.甲材料供应商
B.银行
C.承包商
D.先到先得,没有先后顺序
45.上题中,承包商行使优先受偿权的时间最迟应该在()。A.2009年12月1日
B.2010年5月1日 C.2010年12月1日
D.2011年12月1日 背景材料:
北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务,2006年8月30日竣工。但是,建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款,2006年11月10日,北方建筑公司将建设单位告上法庭,要求建设单位支付工程款合计200万元。庭审中,北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性;建设单位则指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格,要求鉴定,同时指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料,请求人民法院对该材料证据保全。根据上述背景,作答46题~50题。
46.北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务,2009年8月30日竣工。但是,建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款,北方建筑公司应当选择向()起诉。A.基层人民法院
B.中级人民法院
C.高级人民法院
D.最高人民法院
47.2009年11月10日,北方建筑公司将建设单位告上法庭,要求建设单位支付工程款合计200万元。庭审中,北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性。该施工承包合同属于()。A.书证
B.物证
C.证人证言
D.鉴定结论 48.针对北方建筑公司对建设单位索要工程款的诉讼,建设单位指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格,要求鉴定。建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。
A.提交答辩状
B.举证期限届满
C.开庭
D.判决
49.针对北方建筑公司对建设单位索要工程款的诉讼,建设单位指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料,请求人民法院对该材料证据保全。建设单位对材料证据保全的请求应当在()之前提出。
A.提交答辩状
B.举证期限届满
C.举证期限届满之前7天
D.判决前
50.2009年11月10日,北方建筑公司将建设单位告上法庭,要求建设单位支付工程款合计200万元。该案应当在()之前审结。
A.2009年12月10日
B.2009年12月31日 C.2010年5月10日
D.2010年11月10日 背景材料:
北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目,由于拖欠农民工工资,被30位农民工告上了法庭。法院一审判决,要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元,支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司对于判决不服,上诉至二审法院。二审法院维持了一审的判决。但是,到了支付日期截止日期,北方建筑公司仍没有支付。根据上述背景,作答51题~55题。
51.北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目,由于拖欠农民工工资,被30位农民工告上了法庭。此案应到()所在地法院起诉。A.原告
B.被告
C.原告或被告
D.项目
52.农民工起诉北方建筑公司拖欠工资,如果原告发现()与北方建筑公司有利害关系,不可以申请回避。
A.审判人员
B.书记员
C.翻译人员
D.原告的辩护律师
53.农民工起诉北方建筑公司拖欠工资的案件()。A.符合先予执行的条件,人民法院可以依职权适用 B.不符合先予执行的条件
C.符合先予执行的条件,人民法院应当在受理案件后,开庭审理前采取先予执行 D.符合先予执行的条件,人民法院应当在受理案件后,终审判决前采取先予执行
54.对于农民工起诉北方建筑公司拖欠工资的案件,法院一审判决,要求北方建筑公司向农民工支付工资合计5万元,支付日期截止于2009年8月5日。北方建筑公司不服判决,其上诉期限为()天。
A.7
B.10 C.15
D.30 55.对于农民工起诉北方建筑公司拖欠工资的案件,二审法院维持了一审的判决。但是,到了支付日期截止日期,北方建筑公司仍没有支付,则农民工可以在()之前申请强制执行。A.2009年9月5日
B.2010年2月5日
C.2010年8月5日
D.2011年8月5日
56.北方建筑公司是甲省的施工企业,2009年8月,由于所修建的工程发生了重大质量事故,被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此处罚不服,可以采取的维权途径有()。A.只能申请行政复议
B.只能进行行政诉讼
C.可以自由选择行政复议或者行政诉讼 D.只能提起民事诉讼
57.北方建筑公司对省建设厅罚款200万元的处罚不服,申请行政复议应当自知道该处罚之日起()提出。
A.60天内
B.6个月内 C.1年内
D.2年内
58.北方建筑公司对省建设厅罚款200万元的处罚不服,只能向()申请行政复议。A.甲省建设厅
B.甲省会城市建委 C.国务院
D.甲省政府或者是建设部 59.如果北方建筑公司不服行政复议决定,则()。A.不可以提起诉讼
B.可以提起诉讼,但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起 C.可以提起诉讼,但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起 D.可以提起诉讼,但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起 60.若北方建筑公司对一审判决也不服,则()。A.不可以上诉
B.应当在判决书送达之日起10日内上诉 C.应当在判决书送达之日起15日内上诉
D.甲省建设厅也可以根据一审判决和行政复议申请人民法院强制执行
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.王某于2007年通过考试取得中华人民共和国建造师资格证书,2008年6月1日受聘并注册于具有二级施工企业资质的宏业建筑公司,并取得注册证书。王某以建造师名义执业的范围包括()。
A.担任宏业建筑公司承建的建设工程施工的项目经理 B.从事宏业建筑公司其他施工活动的管理工作
C.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 D.宏业建筑公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务
E.担任各类中型建设工程施工的项目经理
2.上题中,王某在与宏业建筑公司签订聘用合同时,提出自己以建造师名义执业应享有下列权利,其中正确的有()。A.可对本人执业活动进行解释和辩护
B.亲自保管和使用本人注册证书、执业印章
C.在宏业建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述
E.介入与自己有利害关系的商务
3.宏业建筑公司要求王某以建造师名义执业时,应尽到以下义务,其中正确的有()。A.遵守法律、法规和有关规定,恪守职业道德
B.执行技术标准、规范和规程
C.在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人 D.保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密 E.允许他人以自己的名义从事执业活动
4.下列情形中,能导致王某注册证书和执业印章失效的情形有()。A.与聘用单位解除了合同关系 B.2009年6月王某本人年满60岁
C.所承建的工程项目的建设单位破产
D.2010年5月31日尚未办理延续注册 E.宏业建筑公司被吊销营业执照
5.下面是一些关于王某从业资格的表述,其中正确的有()。A.王某必须在3年内不改变执业范围
B.王某申请延续注册时应提交原注册证书
C.2008年11月王某变更到另一家施工企业,则变更后的注册有效期到2011年11月止 D.王某的初始注册有效期至2011年5月31日 E.因增加执业专业,王某申请专业增项注册 6.可供建设单位依法采用的发包方案有()。A.将工程发包给一家企业
B.将工程的设计、施工发包给一家企业,工程的采购由自己完成
C.将工程的采购、施工发包给一家企业,工程的设计发包给另一家企业
D.将工程设计发包给一家企业,采购、施工和监理一并发包给另一家企业 E.将工程的设计、采购发包给一家企业,工程的施工发包给另一家企业 7.若建设单位将建筑工程肢解发包,应当承担的法律责任包括()。A.有违法所得的,予以没收
B.责令改正 C.吊销资质证书
D.处以罚款 E.责令停业整顿
8.乙施工单位以总包方式中标,中标后该单位欲分包工程,依据法律法规不能实施的行为有()。A.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位 B.将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人 C.将其中的主体结构工程分包给丙公司
D.按建设单位指定将其中的部分工程转包给具有相应资质的丙公司
E.默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司
9.下列选项中,导致乙建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有()。A.将其承包的建设工程全部转给其他符合资质条件的施工企业完成
B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包 C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成 D.借用有资质的建筑施工企业名义
E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成
背景材料:
甲建筑公司有140名员工,目前经营发生严重困难,需要裁减人员。公司员工存在以下情况:大学毕业生小张刚来公司工作4个月,因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件,主动提出解除劳动合同;公司副总刘某与公司的劳动合同期满,因刘某工作能力很强,公司提出提高工资待遇,想留下刘某与公司共度难关,但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作,调整工作岗位后也不能胜任工作;员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司订立了3年期限劳动合同,并且其家庭无其他就业人员,还有需要扶养的未成年人;赵某在公司连续工作了十三年,还有三年就到了法定退休年龄;钱某因工负伤,并丧失了部分劳动能力;女职工孙某刚来工作两年,并且正在孕期;员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同;吴某与公司签订的合同期限是三年。根据上述背景,作答10-13题。
10.甲建筑公司有140名员工,目前经营发生严重困难,需要裁减人员。依据《劳动合同法》,甲建筑公司裁减()人时,应将裁减人员方案向劳动行政部门报告。
A.10
B.15 C.20
D.25 E.30 11.甲建筑公司员工存在以下情况:大学毕业生小张刚来公司工作4个月,因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件,主动提出解除劳动合同;公司副总刘某与公司的劳动合同期满,因刘某工作能力很强,公司提出提高工资待遇,想留下刘某与公司共度难关,但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作,调整工作岗位后也不能胜任工作;员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司定了3年期限劳动合同,并且其家庭无其他就业人员,还有需要扶养的未成年人。依据《劳动合同法》,甲建筑公司裁减人员时,应优先留用的员工包括()。
A.小张
B.刘某 C.陈某
D.李某
E.朱某
12.甲建筑公司员工存在以下情况:员工李某与公司订立了无固定期限合同;员工朱某与公司定了3年期限劳动合同,并且其家庭无其他就业人员,还有需要扶养的未成年人;赵某在公司连续工作了十三年,还有三年就到了法定退休年龄;钱某因工负伤,并丧失了部分劳动能力;女职工孙某刚来工作两年,并且正在孕期。依据《劳动合同法》,甲建筑公司不得与其解除劳动合同的有()。A.李某
B.朱某
C.赵某
D.钱某 E.孙某
13.甲建筑公司员工存在以下情况:大学毕业生小张刚来公司工作4个月,因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件,主动提出解除劳动合同;公司副总刘某与公司的劳动合同期满,因刘某工作能力很强,公司提出提高工资待遇,想留下刘某与公司共度难关,但刘某不同意续订合同;陈某不能胜任工作,调整工作岗位后也不能胜任工作;员工周某与公司订立的是完成今年一个在建项目为期限的劳动合同;吴某与公司签订的合同期限是三年。依据《劳动合同法》,与上述人员解除劳动合同后,甲建筑公司应当向其支付经济补偿的员工有()。A.小张
B.刘某 C.陈某
D.周某 E.吴某
14.在设备租赁合同中,债权人不得转让给第三人的法定情形有()。A.根据合同性质不得转让 B.根据合同内容不得转让 C.按照当事人约定不得转让 D.依照法律规定不得转让
E.合同有瑕疵不得转让
15.某承包商与某设备公司签订了设备租赁合同。合同执行过程中,承包商拖欠租赁费8万元,而设备公司拖欠承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期,现设备公司将8万元债权全部转让给某大学。下列关于设备公司通知义务的说法,正确的有()。A.该公司在权利转让时,可以通知该承包商 B.该公司在权利转让时,应当通知该承包商 C.未经通知,该转让对承包商不发生效力
D.未经通知,该转让对承包商也发生效力
E.该公司转让权利的通知不得撤销,但经该大学同意的除外 16.上题中,下列转让效力的表述中,正确的有()。A.该8万元的延期利息属于该大学 B.承包商应当向该公司行使抗辩权 C.承包商应当向该大学行使抗辩权 D.承包商应当向该公司行使抵消权
E.承包商应当向该大学行使抵消权
17.张某向李某发出要约,李某如期收到。下列选项中,会使要约失效的情形包括()。A.李某打电话给张某拒绝该要约
B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约 C.张某依法撤回要约
D.承诺期限届满,李某未作承诺 E.李某对要约的内容作出实质性变更
18.当李某承诺时对要约的内容作了非实质性变更,则下列表述中正确的是()。A.如果张某及时反对,则该承诺无效 B.如果张某及时反对,则该承诺有效
C.如果张某及时反对,则该承诺为新要约 D.如果张某未及时反对,则该承诺有效
E.如果张某未及时反对,则该承诺无效
19.甲是乙公司职员,因为揭发公司经理的经济问题,而被公司解雇。经劳动仲裁后,甲不服起诉。乙公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书,并附有举证通知书。关于举证时限,说法错误的有()。
A.举证时限必须由人民法院指定
B.乙公司可以在举证期限届满前提出反诉 C.乙公司在举证时限内未提交证据材料即败诉 D.乙公司不得提延长举证期限的要求
E.乙公司逾期提交的证据材料,人民法院审理时不组织质证 20.上题中,下列关于举证的说法中正确的有()。A.甲对乙公司作出的解雇决定应负举证责任 B.乙公司对作出的解雇甲的决定应负举证责任 C.甲对解雇的原因负举证责任 D.乙公司对解雇的原因负举证责任 E.甲、乙共同对解雇的原因负举证责任
综合测试题(1)答案
一、单项选择题 D;2 B;3 B;4 A;5 B; 6 D;7 B;8 C;9 A;10 A;11 C;12 B;13 C;14 B;15 A;16 D;17 D;18 B;19 D;20 A;21 C;22B;23 D;24C;25 A;26 C;27 B;28 A;29 D;30 A; 31 D;32 C;33 A;34 B;35 A;36 A;37 A;38 D;39 B;40 C;41 B;42 A;43 C;44 C;45 B;46 A;47 A;48 B;49 C;50 C;51 B;52 D;53 D;54 C;55 D;56 C;57 A;58 D;59 C;60 C
二、多项选择题 A、B、C;2A、B、D;3 A、B、D;4 A、E;5 C、E;6 A、B、C、E;7B、D;8 B、C、D、E;9 A、B、D;10 B、C、D、E;11 D、E;12 C、D、E;13 A、C、D、E;14 A、C、D;15 B、C、E;16 A、C、E;17 A、B、D、E;18 A、C、D;19 A、C、D;20 B、D
第四篇:BA建设工程施工管理复习题集增值服务2
《建设工程施工管理复习题集》
2012年增值服务(2)
综合测试题(2)
一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.东盛建设公司准备实施一个大型地铁建设项目的施工管理任务。为提高项目组织系统的运行效率,决定设置纵向和横向工作部门以减少项目组织结构的层次。该项目所选用的组织结构模式是(B)。
A.线性组织结构 C.职能组织结构
B.矩阵组织结构 D.项目组织结构
2.施工组织设计的内容应当包括工程概况、施工部署及施工方案、施工平面图、主要技术经济指标,以及()。
A.施工成本计划
B.施工完工计划
C.施工进度计划
D.施工费用计划
3.某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目,针对其中的综合楼建设所作的施工组织设计属于(B)。
A.施工规划
B.单位工程施工组织设计 C.施工组织总设计
D.分部分项工程施工组织设计 4.在项目管理任务分工过程中,项目经理可以采用的组织工具是()。A.任务结构图
B.管理职能分工表 C.工作流程图
D.工作任务分工表
5.某一年产量为50万t乙烯的石油冶炼项目通过公开招标的方式最终确定天翔工程总承包公司负责完成该项目的设计、采购和施工等任务,该项目所采用的工程项目承包模式在国际上通常被称作(C)。
A.D+B承包模式
B.D-B-B承包模式
C.EPC承包模式
D.BOT承包模式
6.建设项目工程总承包方作为项目建设的一个参与方,其项目管理主要服务于建设项目总承包方自身的利益和()。
A.业主的利益
B.施工方的利益
C.项目的利益
D.供货方的利益
7.对工程项目施工负有全面管理责任的是(D)。
A.建设单位项目部
B.施工企业法定代表人 C.项目总监理工程师
D.施工方项目经理 8.单位工程技术组织措施设计中不包括()。A.安全保证措施
B.资源供应保证措施
C.质量保证措施
D.环境保护措施
9.对施工项目所造成的经济损失,施工企业对项目经理的处理主要是()。A.追究法律责任
B.追究经济责任 D.吊销建造师资格 C.追究社会责任
10.某项目在施工过程中,出现了严重的质量隐患,但由于施工单位技术人员经验不足,没有及时发现,结果出现了质量事故。这种风险属于施工管理风险类型中的()。
A.工程环境风险
B.技术风险
C.组织实现风险
D.经济与管理实施风险
11.华东建筑公司与某建设单位以固定总价合同的形式签订了某钢筋混凝土排架结构单层厂房的施工合同。该合同中,如果材料价格上涨导致成本增加的风险属于()。
A.工程环境风险
B.组织风险 C.经济与管理风险
D.技术风险
12.对于固定总价合同,如果估计价格上涨的风险发生的可能性很大,且风险发生造成的损失属于重大损失,则这种风险的等级应该评为()。
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
13.派驻某施工现场的甲监理机构受建设单位委托对乙施工单位施工阶段的施工活动实施监理。甲监理机构旁站监理员王某发现乙施工单位在主体结构的施工中有违反工程建设强制性标准的行为,则旁站监理员王某(B)。
A.有权向乙施工企业下达局部停工令 B.有权责令乙施工企业立即整改
C.应当报告建设单位并采取应急措施
D.应当报告政府主管部门并采取措施
14.监理单位是建筑市场的主体之一,建设监理是一种高智能的(D)。A.委托代理服务
C.中介代理服务
件应当()。
A.要求施工单位整改
B.报告建设单位
C.要求施工单位停止施工
D.向有关主管部门报告
16.监理单位编制的工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后的审核批准者为(B)。
A.建设单位技术负责人
C.设计单位技术负责人
B.监理单位技术负责人 D.有关主管部门负责人
B.监督管理服务 D.有偿技术服务
15.监理公司在实施监理过程中,对于发现施工单位施工的部分工程存在质量隐患的事17. 根据规定,我国现行建筑安装工程费的组成为()。A.直接工程费+措施费+利润+税金 B.直接费+间接费+利润+税金
C.直接费+间接费+企业管理费+利润+税金
D.直接工程费+间接费+利润+税金
18.某施工机械的预算价格为120万元,规定的耐用总台班数为2650台班,残值率为5%,则该设备的台班折旧费为()。
A.320元 B.430元 C.450元 D.510元
19.长城建筑施工企业承接了某工程的施工任务,该工程的定额工期是16个月,与建设单位签订的合同工期为12个月。该施工项目直接费为2000万元,其中直接工程费为1500万元,措施费为500万元,直接工程费中的人工费为500万元。该项目的安全施工费为(C)万元。
A.10
B.20
C.30
D.40 20.我国现行建筑安装工程费用构成中,建设项目夜间施工增加费应计入()。A.直接工程费
B.规费
C.企业管理费
D.措施费 21.施工成本计划的内容包括()。
A.施工组织设计 C.分部分项工程量清单 A.成本计划的修正
B.施工成本计划的指标 D.措施项目清单 B.纠偏的主要对象 22.某项目施工过程中发生了成本偏差,需要进行纠偏,其首先要确定的是()。C.纠偏的经济措施
D.纠偏的组织措施
23.某工程进行至第二个月的月末,出现了工程的费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况。该工程的已完工作实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)的关系可表示为()。
A.BCWP>ACWP>BCWS
C.ACWP>BCWP>BCWS
3B.BCWS>BCWP>ACWP D.BCWS>ACWP>BCWP
24.某工程主体混凝土工程量约3200m3,预算单价550元/m3,计划4个月内均衡完成。开工后,混凝土实际采购价格为560元/m。施工至第2个月底,实际完成混凝土工程量1800 m3。运用赢得值法分析得到进度偏差SV为()。
A.-1.8万元
C.-11万元
B.1.8万元
D.11万元
B.重新选择混凝土供应商 D.进行材料代用 25.根据上题的偏差分析,确定的可行的纠偏措施是()。A.加快施工进度 C.调整工程数量
26.某施工单位前两个月实际完成的工程款65万元,按施工合同约定,工程保留金从第一个月起按工程进度款5%的比例逐月扣留,监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为25万元。由于第一个月实际完成的工程款不足25万元,监理工程师未签发付款凭证。第二个月监理工程师签发的实际付款凭证金额为()。
A.50万元
B.25万元
C.65万元
D.61.75万元
27.某工程工期为3个月,承包合同价为90万元,工程结算宜采用的方式是()。A.按月结算
B.分部结算
C.分段结算
D.竣工后一次结算 28.2010年10月实际完成某工程,按2010年1月签约时的价格计算工程价款为1000万元,该工程固定要素的系数为0.2;各参加调值的品种,除钢材的价格指数增长了10%外均未发生变化,钢材费用占调值部分的50%,按照调值公式法计算,应结算的工程款为()。
A.1040万元
B.1050万元
C.1080万元
D.1250万元
29.在项目实施过程中,为对工程进度目标进行动态跟踪和控制,在按照进度控制的要求收集施工进度实际值之后应做的工作是()。
A.采取措施进行纠偏
B.比较工程进度的计划值和实际值
C.调整工程进度目标
D.逐层分解工程进度目标
30.下列施工任务中,不能在编制施工总进度计划之后进行的是()。A.资源需求量计划
B.计算主要技术经济指标 C.拟定施工方案
D.施工总平面图设计 31.业主方进度控制的任务是控制整个项目的()。A.建设管理进度
B.建设施工进度
C.前期工作进度
D.实施阶段进度
32.已知单代号网络计划中某工作最早开始时间和最早完成时间分别为4天和6天,最迟开始时间和最迟完成时间分别为7天和9天,则该工作的总时差为()。
A.2天
B.3天
C.4天
D.6天
33.某框架结构工程,第二层现浇钢筋混凝土柱有钢筋、模板和混凝土3道施工工序,在平面上分为两个施工区域组织搭接施工,承包商的进度计划安排如下列双代号网络图所示。该双代号网络图中体现组织关系的工作是()。
A. 钢筋1和钢筋2
B.钢筋1和模板1 C.模板1和混凝土1
D.混凝土1和模板2 34.上题中,如果钢筋2工作延误4天,则会影响施工计划工期()。A.3天
B.4天
C.5天
D.6天
35.上题的工程网络计划执行过程中,当混凝土1工作的最早完成时间推迟天数已超过其自由时差时,将会影响()。
A. 该工作的最迟完成时间
B.该工作紧后工作的最早开始时间 C.该工作紧后工作的最迟完成时间
D.该工作平行工作的最早开始时间
36.在编制双代号时标网络计划时,如果先绘制出时标网络计划,计算各工作的最早时间参数,再根据最早时间参数在时标计划表上确定节点位置,连线完成。这样的编制方法称为(B)。
A.直接绘制法
B.间接绘制法 C.分段绘制法
D.连续绘制法
37.在施工质量的因素中,保证工程质量的重要基础是加强控制()。A.人的因素 C.机械的因素
B.材料的因素 D.方法的因素
38.在材料、构(配)件的质量控制中,借助实验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能进行检查的方法是()。
A. 无损检验
B.理化检验 C.外观检验
D.书面检验 39.在材料检验过程中,对进口材料一般应()。
A.全检
B.抽检
C.免检
D.抽检、全检相结合
40.计量控制作为施工项目质量管理的基础工作,其主要任务是(D)。A.统一计量工具制度,组织量值传递,保证量值统一 B.统一计量工具制度,组织量值传递,保证量值分离 C.统一计量单位制度,组织量值传递,保证量值分离
D.统一计量单位制度,组织量值传递,保证量值统一
41.合理选择和使用施工机械设备,是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻(D)。
A.“人机分离”的原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 B.“人机分离”的原则,实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度 C.“人机固定”的原则,实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度
D.“人机固定”的原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度
42.施工项目经理部在施工过程质量控制中,技术交底文件应经过批准后实施,其批准者是(B)。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.质量员
D.企业总工程师 43.工程产品质量不合格,是指该工程产品没有满足(D)。A.某个预期使用要求
C.质量目标要求
B.合理的期望要求 D.某个规定的要求
44.在施工质量处理的过程中,按照施工验收规范和相关的质量标准,并结合实际测量、试验和检验等方法,评价质量事故的处理是否达到预期目的,是否依然存在隐患,属于()。
A.施工防护措施
B.事故处理
C.事故处理的鉴定验收
D.制定事故处理方案
45.对发现施工中质量问题严重的施工单位,工程质量监督机构可以发出()。A.临时收缴资质证书通知书
B.质量问题整改通知单 C.局部暂停施工指令单
D.停工整顿通知单 46.技术交底文件应经过批准后实施,其批准者是()。A.项目经理
B.项目技术负责人 C.质量员
D.企业总工程师
47.由A建筑公司作为施工总承包商承建的某住宅小区,包括两栋12层的高层(1号和2号楼)和4栋6层的多层住宅楼(3号、4号、5号和6号楼)。每栋住宅楼可以作为一个()进行质量控制。
A.分部工程 C.单项工程 A.分部工程
B.单位工程 D.分项工程 B.单位工程 48.上题中,3号住宅楼的钢筋工程可以作为一个()进行质量控制。
C.检验批
D.分项工程
49.在项目开工前,施工安全管理计划必须经批准后方可实施。其批准者应是()。A.项目经理 C.安全员
B.安全工程师 D.监理工程师
50.政府对施工质量实施监督管理的主要手段是(D)。A.施工旁站制度与竣工验收备案制度 B.施工许可制度与标准化管理制度
C.施工标准化管理制度和竣工验收备案制度 D.施工许可制度与竣工验收备案制度
51.按照工程项目划分的要求,门窗工程可以作为一个()。A.分部工程 C.分项工程
B.子分部工程 D.子分项工程
52.项目部安全管理机构的第一责任人是()。A.总工程师
B.工程师
C.项目经理
D.技术负责人
53.大型工程的施工安全技术措施的审批人应是(D)。A.项目经理
B.设计单位代表
C.监理工程师
D.施工单位总工程师 54.根据有关规定,在居民密集区进行强噪声施工作业时,夜间作业时间不得超过()。A.20时
C.22时
B.21时 D.23时
55.施工安全管理体系的建立,必须适合于下列过程的安全管理和控制()。A.工程策划过程
B.工程设计过程 C.工程施工全过程
D.工程决策过程
56.在施工过程中,如果发生了设计变更,原安全技术措施()。A.必须及时变更
B.可在施工中陆续变更
C.无需变更
D.可在施工后陆续变更
57.根据有关规定,夜间浇筑混凝土施工时,振捣器产生的噪声不得超过限值[dB(A)](A)。
A.55 C.65
B.60 D.70 58.为了避免或减少污染物向外扩散,施工现场应设围挡,其高度不得低于()。A.1.5 m
B.1.6 m
C.1.8 m
D.2.0 m 59.根据施工现场空气污染的处理要求,为了达到防止空气污染、保护环境的目的,施工现场必须进行硬化处理的是()。
A.消防通道
B.施工场地 C.主要运输道路
D.运输和人行道路
60.对固体废物采取减量化的治理方法时,通常是将固体废物的体积缩小到()以下。A.1/12
B.1/10
C.1/8
D.1/6 61.下列情景中,可以考虑采用施工平行承发包模式的情况是()。A.项目规模较小,具备施工能力的承包商很多 B.项目施工图已全部出齐,项目建设工期较长 C.业主有足够的经验和能力应对多家施工单位 D.业主希望管理风险较小,管理成本较低
62.某工程业主采用“费率招标”方式,对业主在费用控制方面的影响是()。A.在开工前就有较明确的合同价,有利于业主对总造价的早期控制 B.在开工前合同价格不明确,不利于业主对总造价的早期控制 C.费用控制的好坏在很大程度上取决于对施工分包单位的选择 D.在施工过程中发生设计变更,产生索赔的可能性小
63.如果发包人提供的测量基准点错误导致工程损失,发包人应()。A.承担由此增加的费用,但不承担工期延误
B.承担由此造成的工期延误,但不承担由此增加的费用
C.承担由此增加的费用和工期延误,但不补偿承包人的利润损失 D.承担由此增加的费用和工期延误,并向承包人支付合理利润
64.某项目发包人根据《标准施工招标文件》编制了合同通用条款与专用条款,通过招标投标选定项目承包人,签订了工程承包合同。在专用条款约定的期限内,发包人通过监理
人向承包人提供了测量基准点、水准点及书面资料,以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料。此外,发包人还应向承包人提供()。
A.当地有关工程材料的市场信息资料 B.有关项目所在地的风俗习惯资料 C.有关项目所在地的法律法规资料
D.其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料
65.实行工程预付款方式结算,发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回的这些约定,双方应当在()内约定。
A.一般条款
B.合同附件
C.专用条款
D.支付条款
66.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以()方式实施变更的零星工作。
A.计时工
B.计日工
C.钟点工
D.计件工
67.某项目承包人在收到变更指示的8天后向监理人提交变更报价书。而总监理工程师在收到承包人变更报价书后的第20天,约请承包人商量确定了变更价格。在此事件中()。
A.承包人提交变更报价书超过时效
B.总监理工程师约请承包人商定变更价格超过时效 C.承包人提交变更报价书没有时间要求
D.总监理工程师约请承包人商定变更价格没有时间要求
68.如果干扰事件对工程的影响持续时间很长,建筑公司按工程师要求的合理间隔提交中间索赔报告,该间隔一般为()天。
A.7
B.14
C.21
D.28 69.建筑公司提交一份最终索赔报告须是在干扰时间影响结束后的()天内。A.14
B.21
C.28
D.30 70.为规范信息管理工作,实现有序的科学信息管理,项目经理部应编制()。A.项目管理规划
B.系统开发计划 C.信息管理手册
D.信息编码表
二、多项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.天宇建筑公司以总承包方式承揽了某重点项目的建设施工任务。为了实现项目目标,运用常用的组织工具设计了项目组织系统,包括:项目结构图、组织结构模式、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等。上述组织工具中,反映静态组织关系的是()。
A.组织结构模式
B.工作流程组织 C.管理职能分工表
D.工作任务分工表
E.物资流程组织
2.某施工单位承揽了某一建设工程项目的土建施工任务,经建设单位同意,施工单位将桩基础施工分包出去。项目经理在项目施工管理过程中,对桩基础分包单位行使的管理权限主要包括(A、B、D)。
A.对桩基础分包进行管理
B.审查桩基础分包单位的索赔
C.对分包单位的工期延误处以经济罚款 D.参与选择桩基础分包单位 E.与业主签订补充协议
3.项目管理组织结构图应该反映()。
A.各工作部门的组织关系
B.各工作人员的组织关系 C.各工作单位的组织关系
D.主管人员之间的组织关系 E.项目经理与主管人员之间的组织关系 4.项目目标控制的主要措施类型是()。A.管理措施
B.组织措施 C.技术措施
D.经济措施 E.结构措施
5.在建设项目的组织系统中,常用的组织结构模式包括()。A.静态组织结构
B.动态组织结构 C.线性组织结构
D.职能组织结构 E.矩阵组织结构
6.可供工程总承包企业选择的常用风险对策包括()。
A.风险规避
B.风险控制
C.风险转移
D.风险减轻
E.风险自留 7.在工程项目的施工准备阶段,建设监理工作的主要任务有()。A.监督施工单位严格执行合同 B.参与设计单位向施工单位的交底 C.审查施工单位选择的分包单位的资质 D.检查和评价施工单位的工程自检工作 E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料 8.风险评估的主要工作是()。
A.利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率 B.分析各种风险的损失率
C.收集与施工风险有关的信息
D.确定风险因素
E.根据各种风险发生的概率和损失量,确定各种风险的风险量和风险等级
9.某建筑公司在进行风险管理时,无论采用何种风险管理方法,都应当符合()的要求。
A.有关法规
B.公共道德
C.公众利益
D.人身安全
E.环境保护 10.施工风险管理过程包括施工全过程的()。
A.风险识别
B.风险协调
C.风险评估
D.风险响应
E.风险控制 11.在编制施工组织设计文件时,施工部署及施工方案的内容应当包括(A、B、C)。A.合理安排施工顺序
B.对可能的施工方案进行评价并决策 C.确定主要施工方法
E.编制资源需求计划
D.绘制施工平面图
12.根据住房和城乡建设部相关规定,旁站监理人员在建筑工程施工阶段监理中,对施工质量实施全过程现场跟班监督的是()。
A.关键部位
B.关键工序
C.关键工艺
D.关键岗位 E.关键方法
13.在基础工程施工中,监理公司旁站监理人员李某发现施工单位的做法有可能危及工程质量,李某应()。
A.向施工现场负责人报告
B.向项目经理报告 C.向总监理工程师报告
D.向监理工程师报告 E.向有关政府部门报告
14.根据有关规定,建筑工程监理对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督,其应依照()。
A.建设工程承包合同
B.有关的技术标准 C.法律、法规
D.设计文件
E.国家强制性标准
15.某工程施工至某年5月底,检查时得下图所示曲线,则有(B、D)。
A.费用偏差为零
C.进度偏差为零
E.进度绩效指数为零
B.费用偏差为负,费用超支 D.进度偏差为负,进度延误
16.某施工项目的下列费用中,属于建筑工程直接费中的人工费的有()。A.职工学习、培训期间的工资
B.现场施工人员的福利费 C.现场施工人员的医疗保险费
D.现场施工人员的交通补贴 E.目标管理人员的基本工资
17.某施工项目的下列费用中,属于措施费的是()。
A.工程排污费
B.二次搬运费 C.施工机械使用费
D.脚手架费 E.临时设施费
18.某施工项目的下列费用中,属于间接费的是()。A.工程排污费
B.企业管理费 C.施工机械使用费
D.工伤保险费
E.临时设施费
19.下列材料中,属于材料供货商实施建筑节能材料备案登记的材料有(C、E)。A.内墙内保温
B.内墙外保温 C.外墙外保温
E.外墙内保温材料
D.屋面保温
20.某工程采用以直接费为计算基数的工料单价法计价。该工程项目的含税造价等于不
含税造价加上()。
A.城市维护建设税
B.营业税 C.土地使用税
D.增值税 E.教育费附加
21.项目目标事前控制的内容包括()。
A.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 B.制定项目目标,收集目标的实际值
C.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较 D.当发现目标偏离时,采取纠偏措施进行纠偏
E.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施
22.针对出现的安全事故,可以追究该工程项目经理法律责任的是()。A.建设单位
B.监理单位 C.施工单位
D.设计单位
E.政府主管部门
23.某研究发展中心工程施工中,在浇筑门厅(结构高度为28.1m,净跨24m)混凝土时,发生支模架坍塌,造成13人死亡,17人受伤。经调查,该事故主要是由于现场技术管理人员生病请假,工程负责人为了不影响施工进度,未经技术交底就吩咐工人自行作业造成的。该工程质量应判定为()。
A.管理原因引发的事故 C.特别重大事故
E.重大质量事故
B.技术原因引发的事故 D.指导责任事故
24.关于施工安全管理计划的说法中,正确的有(A、C、E)。A.专业性强的项目应编制专项安全施工措施 B.施工安全管理计划可在项目开工后编制
C.结构复杂的项目须制定单独的安全施工措施 D.分包项目安全计划不纳入总包项目安全计划 E.施工安全管理计划经项目经理批准后方可实施
25.关于施工安全管理的说法中,正确的有(B、D、E)。A.施工单位在取得《施工许可证》后方可施工 B.施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗 C.临时工在接受项目部的安全教育后就可进场作业 D.对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求 E.必须把好安全生产的“七关”标准
综合测试题(1)答案
一、单项选择题
1.C;
2.C;
3.C;
4.B;
5.D;
6.D;
7.B;
8.D;
9.A;
10.C;
11.A;
12.C;
13.D;
14.C;
15.A;
16.C;
17.B;
18.B;
19.A;
20.C;
21.C;
22.C;
23.D;
24.C;
25.A;
26.A;
27.B;
28.B;
29.B;
30.A;
31.C;
32.B; 33.A;
34.C;
35.C;
36.C;
37.B;
38.A;
39.C;
40.A;
41.A;
42.C;
43.C;
44.D;
45.D;
46.A;
47.D;
48.D;
49.C;
50.A;
51.B;
52.B;
53.D;
54.B;
55.D;57.C;
58.B;
59.D;
60.C;
61.B;
62.D;
63.B;
65.C;
66.C;
67.A;
68.C;
69.B;
C
二、多项选择题
1.A、C、E;
2.B、D、E;
3.A、B、C ;
4.A、B、C、D;
5.A、B、D;
6.A、B、C、D; 7.C、D、E;
8.A、B、C;
9.A、B、D;
10.B、C、E;
11.B、C、E ; 12.A、C、D; 13.C、E;
14.B、C、D;
15.A、B、E;
16.C、D、E;17.C、D、E;
18.A、B、C;
19.C、E;
20.B、C、D; 21.B、D;
22.A、B、D;
23.B、D;
24.B、D、E;25.A、B、D、E
56.B;
64.C;
第五篇:二级建造师《建设工程法规及相关知识》科目测试题(DOC)
二级建造师《建设工程法规及相关知识》科目测试题
一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1、某甲于2005年参加并通过了一级建造师执业资格考试,下面说法正确的是(D)(A)他肯定会成为项目经理了
(B)只要经所在单位聘任,他马上就可以成为项目经理了(C)只要经过注册,他就可以成为项目经理了(D)只要经过注册,他就可以以建造师名义执业了
2、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款,则关于这笔工程款的说法正确的是(B)(A)是工程建设法律关系主体
(B)是工程建设法律关系客体(C)是工程建设法律关系的内容
(D)是工程建设法律关系内容中的义务
3、法律关系产生、变更和消灭的原因是(D)。
(A)法律主体
(B)法律客体(C)法律内容
(D)法律事实
4、由于施工单位偷工减料,致使工程质量低劣,在协商不成的情况下,建设单位聘请了一位律师将施工单位诉诸法庭,那么前述这种行为属于(D)。
(A)法定代理
(B)约定代理(C)指定代理
(D)委托代理
5、某工地发生安全事故导致一名工人受伤,该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障?(B)
(A)2年
(B)1年(C)4年
(D)20年
注:对于诉讼时效的有关考题,首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效,然后就不难选出正确答案了。
6、某承包商在支付某工人工资的时候,由于会计的疏忽,误将500看成了5000,多支付了4500元。承包商发觉后,向这名工人讨还。这种债产生的原因是(D)
(A)合同
(B)侵权行为(C)无因管理
(D)不当得利
7、根据《建筑法》的规定,下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是(B)(A)已经办理该建筑工地用地批准手续
(B)已经完成初步设计
(C)已经确定建筑施工企业
(D)建设资金已经落实
8、根据《建筑法》的规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起(B)内开工。(A)一个月
(B)三个月(C)六个月
(D)一年
9、根据《建筑法》,下面说法正确的是(B)(A)总包单位可以将所承揽的工程转包给他人
(B)建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任
(C)有的分包商需要经过建设单位认可,有的不需要,只需要总包商认可就可以了(D)总承包商与分包商承担连带责任
10、根据《建筑法》,关于建设工程监理的说法正确的是(C)(A)工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督
(B)工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时,都应该以书面形式通知承包商予以改正(C)尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位,但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据(D)任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的
11、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下面说法正确的是(C)(A)如果单项合同估算价低于标准,可以对这个单项合同项目不进行招标
(B)所有设备、材料等货物的采购,只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标(C)属于必须招标的项目范围,监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标(D)是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定
12、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》,这个规定违反了(B)原则。
(A)公开
(B)公平(C)公正
(D)诚实信用
13、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”指的是(D)。(A)根据估算指标算出的成本(B)根据概算定额算出的成本(C)根据预算定额算出的成本
(D)根据投标人各自的企业内部定额算出的成本
14、下列选项中关于开标的说法正确的是(A)。
(A)开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行(B)开标地点由招标人在开标前通知(C)开标地点应当根据行政主管部门指定的地点确定(D)开标由建设行政主管部门主持,邀请所有投标人参加
15、根据《招标投标法》,在一般招标项目中,下面评标委员会成员中符合法律规定的是(C)(A)某甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定(B)某乙,现任某公司法定代表人,该公司常年为某投标人提供建筑材料(C)某丙,从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
(D)某丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
16、根据《招标投标法》的有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(C)日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
(A)10
(B)15(C)30
(D)60
17、《安全生产法》规定,安全生产管理,坚持(A)的方针。
(A)安全第一、预防为主
(B)预防为主、防治结合(C)安全第一、兼顾效益
(D)安全第一、事前控制
18、下面行为中没有违反《安全生产法》的是(B)
(A)某甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告,后事故发生(B)某乙发现脚手架要倒塌,在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场(C)某项目经理强行要求有“恐高症”的某丙高空作业(D)某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽
19、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当(B)。(A)建立应急救援体系
(B)建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员
(C)生产经营规模较小,可以不建立应急救援体系的,应当指定兼职的应急救援人员(D)生产经营规模较小,可以不建立应急救援组织的,应当指定专职的应急救援人员
20、在建设工程安全生产管理基本制度中,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。
(A)安全生产责任制度
(B)群防群治制度(C)安全生产教育培训制度
(D)安全责任追究制度
21、下面说法正确的是(A)
(A)建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用(B)对于建设单位要求购买的不符合要求的安全防护用具,承包商应该折价购买(C)施工单位在申请领取施工许可证时,应当提供安全施工措施的资料
(D)拆除工程的施工单位应该将包括拆除施工组织方案在内的相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门备案
22、根据《建设工程安全生产管理条例》,下面说法正确的是(D)
(A)设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
(B)如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故,监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任(C)监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的合同进行监理
(D)工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改
23、根据《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关系是(A)(A)总承包单位对施工现场的安全生产负总责
(B)分包单位自己负责安全管理工作,不需要服从总承包单位的管理(C)总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责任
(D)分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理,则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任
24、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位的安全生产费用不应该用于(C)。(A)购买安全帽
(B)更新防护网(C)购买先进施工机械
(D)工人安全培训
25、某施工单位由于现场空间狭小,将雇佣来的农民工的集体宿舍安排在了一栋还没有竣工的楼房里,这种行为(A)
(A)违反了《建设工程安全生产管理条例》
(B)如果这栋楼房主体工程已经结束,并且有证据证明其质量可靠,就没有违反《建设工程安全生产管理条例》
(C)只要农民工同意,就成为一种合同行为,没有违反《建设工程安全生产管理条例》(D)如果施工单位同时采用了安全防护措施,就没有违反《建设工程安全生产管理条例》
26、某甲是某分包单位从事高空作业的作业人员,则(A)(A)他有权要求施工单位为他办理意外伤害保险(B)如果办理意外伤害保险,则保险费由分包单位支付
(C)如果他在工程竣工验收的过程中因公受伤,则不属于意外伤害险的承保范围(D)必须遵守项目负责人的一切指令
27、为了保证某工程在“十•一”前竣工,建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度,对此,下面说法正确的是(C)
(A)因为工程是属于业主的,业主有权这样要求
(B)如果施工单位同意,他们之间就形成了原合同的变更,是合法有效的(C)施工单位有权拒绝建设单位这样的要求
(D)建设单位不可以直接这样要求,应该委托监理工程师来下达这样的指令
28、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为(D)。
(A)二年
(B)一年(C)三年
(D)五年
29、工程建设标准可以分为强制性标准和推荐性标准,这种分类是根据(A)划分的(A)标准的约束性
(B)内容
(C)属性
(D)标准的分级 30、作为建设项目的建设单位,对(D)。
(A)可能造成较大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价(B)可能造成一定环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价(C)可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价(D)可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价
31、下列选项中,(D)不属于建筑工程一切险承保的危险与损害。
(A)火灾
(B)水灾(C)雷击
(D)合同罚款
32、某高新技术开发公司与大学生某甲签订了一份劳动合同,合同中规定,某甲的主要任务是伪造实验数据。在工作的过程中,由于某甲没有很好完成任务,该公司依据签订的劳动合同要求其承担违约责任。对此,说法正确的是(B)(A)某甲违约,应该承担违约责任(B)该合同内容违反了法律,该合同无效
(C)如果某甲是因为不可抗力的原因而没有完成任务,则可以免责(D)如果是大学生非主观原因没有完成任务,则可以酌情减免违约责任
33、下面说法正确的是(D)
(A)所有的建筑工程都需要进行消防设计(B)消防设计需要变更的,需要经公安消防机构审核(C)任何人不得变更消防设计
(D)消防设计未经审核的,建设行政主管部门不得发给施工许可证
34、根据《公司法》对股份有限公司的规定,股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议,必须经(D)通过。(A)代表1/2以上表决权的股东(B)代表2/3以上表决权的股东
(C)出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上(D)出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上
35、根据《税收征收管理法》,纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但最长不得超过(B)。
(A)一个月
(B)三个月(C)六个月
(D)一年
36、根据《合同法》,下面的各种行为中,可能是要约也可能是要约邀请的是(D)(A)拍卖公告
(B)招标公告(C)招股说明书
(D)商业广告
37、根据《合同法》,下面关于要约和承诺的表述不正确的一项是(D)
(A)要约可以撤回,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人(B)要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
(C)承诺可以撤回,撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人(D)承诺可以撤销,撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之后,签订合同之前到达要约人 注:在通常情况下,承诺生效则合同成立且生效。依法成立的合同受法律保护,生效的承诺如果被撤销,将可能构成违约。因此,承诺只能撤回,而不能撤销。
38、某承包商甲向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约,乙于5月1日寄出承诺信件,5月8日信件寄至,时逢甲的总经理丙外出,5月9日丙知悉了该信内容,遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效?(B)
(A)5月1日
(B)5月8日(C)5月9日
(D)5月10日
39、某甲向某乙发出了承诺的通知,但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经超过了某乙要求承诺返回的期限,对于此,下面说法正确的是(C)(A)该承诺属于承诺超期,如果某乙不及时通知某甲该承诺无效,则该承诺视为有效(B)该承诺属于承诺超期,如果某乙不及时通知某甲该承诺有效,则该承诺视为无效(C)该承诺属于承诺延误,如果某乙不及时通知某甲该承诺无效,则该承诺视为有效(D)该承诺属于承诺延误,如果某乙不及时通知某甲该承诺有效,则该承诺视为无效 40、下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是(D)(A)承包商没有按照合同约定的时间完成工程(B)发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
(C)承包商在投标时借用了其他企业的资质,在资格预审时没有通过审查(D)招标人在发出中标通知书后,改变了中标人
41、某甲与某乙在合同中约定:由某甲到建筑工地盗窃钢材卖给某乙。合同中同时约定第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效。双方签字的日期为5月2日。则下面说法正确的是(D)(A)该合同5月2日起生效
(B)第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效
(C)该合同生效的日期将取决于盖章的日期,现在无法确定(D)该合同无效
42、根据《合同法》,当事人对合同的价款约定不明又不能按照合同法第61条确定的,可以按照(C)执行(A)履行合同时履行地市场价格
(B)订立合同时订立合同地市场价格(C)订立合同时履行地市场价格
(D)履行合同时订立合同地市场价格
43、某施工合同中约定了承包商先进行工程建设,业主后支付工程款,则以下表述正确的一项是(B)(A)在任何情况下,承包商都要先履行义务,否则就要承担违约责任
(B)如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时,可以中止履行合同(C)如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时,就可以终止履行合同
(D)如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时,承包商可以自由选择是先履行义务还是解除合同
44、某乙是某甲的债务人,某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权则(C)(A)某丙可以行使代位权,代替某甲向某乙主张债权(B)某乙可以行使代位权,直接向某丙偿还债务
(C)只有某甲的这种行为对某丙造成损害,某丙才可以行使代位权(D)如果某丙行使代位权,由此发生的必要费用由某乙承担
45、施工合同中约定了10月1日竣工。8月1日,承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日,业主依据目前的状况,经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了,则(C)(A)业主目前不可以要求承包商承担违约责任,需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任(B)业主目前可以要求承包商承担违约责任,但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以(C)业主目前可以要求承包商承担违约责任(D)目前可以要求承包商承担缔约过失责任
46、下面的行为中属于违约的是(B)(A)施工图未经审查就开始施工
(B)因不可抗力导致承包商没能按时竣工(C)中标通知书发出后招标人改变中标结果的(D)以上答案都不正确
47、某材料采购合同中约定如果一方违约,则支付合同价款的8%作为违约金。同时,该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料,如果该批材料价值1万元,在保证承包商最大获利的选择下,材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是(A)(A)800元
(B)1000元(C)1800元
(D)500元
48、关于不可抗力的说法正确的是(D)(A)施工期间下雨属于不可抗力
(B)由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工,承包商不属于违约(C)由于不可抗力的发生,承包商可以全部免责
(D)对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行,不能免除责任
49、承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程,但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同,则它们之间的合同关系(C)
(A)承包商不必为已经用于工程的水泥付款,因为它们之间合同并未成立(B)承包商不必为已经用于工程的水泥付款,它们之间只有正式签订合同后才成立(C)承包商应该为用于工程的水泥付款,它们之间的合同关系已经成立
(D)承包商应该为已经用于工程的水泥付款,但是不付款也可以,因为它们之间没有建立合同关系 50、某甲被某乙胁迫而签订的购买走私香烟的合同是(D)。
(A)可变更的合同
(B)可撤销的合同(C)有效的合同
(D)无效的合同
51、根据《合同法》,下列说法中正确的一项是(B)(A)债权转让中,债权人需要征得债务人的同意,该转让行为才有效(B)债权转让中,债权人只要通知了债务人,该转让行为就有效(C)债务转移中,债务人只要通知了债权人,该转让行为就有效(D)债权债务概括转让中,债务人只要通知了债权人,该转让行为就有效
52、根据《担保法》,下列具有担任保证人资格的是(A)。
(A)某国有独资企业
(B)某公办学校(C)某市立医院
(D)某省人民政府
53、下面说法正确的是(D)(A)质押不转移对质物的占有(B)土地使用权都可以抵押
(C)债务履行期届满质权人未受清偿的,可以与债务人协议将质物拍卖(D)以汇票作为质物的权利质押合同,自权利凭证交付之日起生效
54、根据《担保法》,定金数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的(C)。(A)百分之五
(B)百分之十五(C)百分之二十
(D)百分之五十
55、下列各类协议中,适用《合同法》的是(D)
(A)甲与乙签订的婚前财产协议
(B)乙与丙签订的监护协议(C)丙与丁签订的收养协议
(D)丁与戊签订的赠与协议
56、当事人可以自己各自选定一个仲裁员,这体现了仲裁的(A)特点(A)体现当事人的意思自治
(B)专业性
(C)保密性
(D)裁决的终局性
57、甲乙双方订有仲裁协议。发生纠纷后,甲作为申请人申请仲裁。那么,下列哪种情况仲裁庭可以缺席判决(D)。
(A)甲无正当理由中途退庭
(B)甲无正当理由拒不到庭(C)乙对甲的申请未进行答辩
(D)乙未经许可中途退庭
58、根据《民事诉讼法》,适用普通程序审理的案件,应当立案之日起(C)个月内审结。(A)4
(B)5(C)6
(D)7
59、下列不属于民事诉讼法中规定的证据的是(B)。
(A)物证
(B)律师的辩护(C)视听资料
(D)被告人陈述 60、根据《民事诉讼法》,在下列地域管辖中,(C)具有排他性
(A)一般地域管辖
(B)特殊地域管辖(C)专属管辖
(D)协议管辖
61、上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同,双方商定在济南站交货,但最终因不可预见的原因合同未得实际履行,若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼,应在(A)起诉。(A)天津市人民法院
(B)上海市人民法院(C)济南市人民法院
(D)铁路运输法院
注:严格讲,本题有些超纲。对于这类题,在无法准确判断时,适用一般诉讼管辖的“原告就被告”原则,就能选出正确的答案了。
62、根据《仲裁法》,下列有关仲裁管辖的正确表述是(C)。(A)实行级别管辖,但不实行地域管辖(B)实行地域管辖,但不实行级别管辖(C)既不实行级别管辖,也不实行地域管辖(D)既实行级别管辖,也实行地域管辖
63、甲建设单位与乙建筑企业签定了仲裁协议,约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的任何一个仲裁机构进行裁决,当发生纠纷时,甲单位诉至法院,乙单位要求甲地仲裁机构仲裁,此时(A)(A)仲裁协议无效,法院应受理该案件
(B)仲裁协议效力待定,可由双方选择甲或已或丙地仲裁机构仲裁(C)仲裁协议有效,由甲地仲裁机构仲裁(D)仲裁协议是否有效由法院来决定
64、关于建设工程纠纷的处理,以下说法正确的一项是(B)
(A)如果双方当事人没有在合同中约定仲裁,则诉讼是解决纠纷的唯一途径(B)仲裁协议可以在纠纷发生前,也可以在纠纷发生后形成(C)如果当事人对仲裁的结果不服,可以到法院诉讼
(D)仲裁结果如果当事人不予执行,仲裁委员会可以依法强制执行
65、根据《招标投标法》,中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,取消其(A)参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由于商行政管理机关吊销营业执照。(A)2年至5年内
(B)1年至2年内(C)1年至3年内
(D)2年至3年内 66、根据《安全生产法》,生产经营单位的主要负责人,依照安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,(A)不得担任任何生产经营单位的主要负责人。(A)5年内
(B)3年内(C)3-5年内
(D)1-3年内 67、施工单位违反工程建设强制性标准的,责令改正,处工程合同价款(A)的罚款。(A)2%以上4%以下
(B)0.5%以上1%以下(C)0.5%以上2%以下
(D)1%以上4%以下 68、下列不属于承担民事责任的方式是:(D)
(A)停止侵害
(B)排除妨碍(C)返还财产
(D)责令改正 69、下列属于行政责任承担方式的是:(A)
(A)罚款
(B)支付违约金(C)返还财产
(D)罚金 70、根据我国合同法的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约ǖ模⒉扇〔咕却胧┗蛘吲獬ニ鹗У任ピ荚鹑巍8霉娑ú捎玫墓樵鹪
蚴牵―)。
Φ背械<绦
男小(A)过错责任原则
(B)过错推定原则(C)公平责任原则
(D)无过错责任原则
二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1、一级注册建造师需要具备的执业技术能力包括(BCD)。
(A)具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平,并具有初步的施工管理专业知识(B)能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定(C)具有丰富的施工管理实践经验和资历,有较强的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产(D)有一定的外语水平(E)有一定的计算机应用能力
2、法律关系由(ABC)这几个要素构成的。
(A)法律关系主体
(B)法律关系客体(C)法律关系内容
(D)法律事实(E)权利和义务
3、下列选项中,(ACD)属于委托代理终止的原因。(A)代理期限届满
(B)被代理人取得民事行为能力(C)代理人辞去委托
(D)代理人死亡(E)被代理人死亡
4、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,则在诉讼时效期间发生(BCD)情况下,诉讼时效中断。(A)发生不可抗力不能行使请求权的(B)承包商提起诉讼
(C)承包商向业主发出支付工程款的通知
(D)业主书面同意7天后支付工程款(E)发生其它障碍不能行使请求权的
5、著作人身权包括(ACDE)。
(A)发表权
(B)发行权(C)署名权
(D)修改权(E)保护作品完整权
6、某承包商为了获得银行的贷款,将自己在建的房屋进行了抵押。银行对房屋的这种物权属于(ACD)。(A)他物权
(B)用益物权(C)担保物权
(D)不动产物权(E)自物权
7、下列行为中,不符合《建筑法》关于建筑工程发承包规定的是(ABCE)。
(A)发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位(B)甲建筑施工企业以与其资质相同的另一建筑施工企业的名义承揽工程
(C)乙建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人(D)发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位(E)丙建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给丁单位
8、甲公司是甲级资质,乙公司是乙级资质,他们组成联合体投标,并且约定如果遭遇业主索赔,责各自承担50%的损失,则(BCD)
(A)依据《建筑法》,这个联合体的资质是甲级(B)依据《建筑法》,这个联合体的资质是乙级
(C)如果遭遇了业主1000元的索赔,业主可以要求甲公司自己全部支付,而甲公司不得拒绝(D)如果遭遇了业主1000元的索赔,业主可以要求乙公司自己全部支付,而乙公司不得拒绝
(E)如果遭遇了业主1000元的索赔,业主可以要求甲公司支付1000元,同时要求乙公司支付1000元,两个公司均不得拒绝
9、下面的行为中,违反《招标投标法》的是(ABD)。(A)投标人互相约定抬高投标价
(B)招标人在招标文件中公开标底
(C)投标人的投标报价低于标底
(D)招标人将其他投标人的情况告知某投标人(E)投标人在投标截止日前撤回投标文件
10、所谓安全生产“三同时”,是指(BCD)
(A)建设工程项目要同时勘察、设计和施工
(B)安全设施与主体工程同时设计(C)安全设施与主体工程同时施工
(D)安全设施与主体工程同时使用(E)要同时抓好安全生产培训、安全生产设施、安全生产投入的工作
11、以下勘察设计单位的各种行为中,违反《建设工程安全生产管理条例》的是(ABCD)(A)勘察文件中提供的数据不准确,不能满足工程安全生产的需要(B)勘察单位在勘察过程中没有采取措施破坏了周边建筑物的安全(C)设计单位在设计文件中没有防范安全生产事故的指导意见
(D)设计单位没有对新材料的使用提出保障施工作业人员安全的措施建议(E)设计单位对工程中使用的所有材料都指定了生产厂
注:E选项虽也属违法行为,但违反的是《建设工程质量管理条例》,而非《建设工程安全生产管理条例》。
12、根据《建设工程安全生产管理条例》,以下表述正确的是(CE)(A)施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施并附具安全验算结果(B)施工起重机械全部由施工单位自行拆装(C)专职安全生产管理人员有权对违章操作予以制止
(D)施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由建设单位承担(E)施工现场的机械设备应该定期进行检查并建立相应的档案资料
13、根据《建设工程质量管理条例》及相关规定,以下关于建设工程的质量保修的表述正确的是(CE)(A)不管什么原因,都要由施工单位履行保修义务(B)保修费用由施工单位承担
(C)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算(D)装修工程的保修期为2年
(E)因不可抗力造成的质量缺陷,不属于法律规定的保修范围
注:对于D选项,2年只是《建设工程质量管理条例》针对装修工程而规定的最低保修期限,当事人可以约定超过2年的保修期。
14、根据《劳动法》,劳动者有下列情形(BC)之一的,用人单位可随时解除劳动合同。(A)在试用期间
(B)严重违反劳动纪律(C)严重违反用人单位规章制度
(D)被依法追究行政责任
(E)劳动者患病,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作 注:对于A选项,必须还具备“被证明不符合录用条件”这一要件。
15、根据经济规律和生态规律的要求,环境保护法必须认真贯彻“经济建设、城市建设、环境建设(BCD)的三同步方针”。
(A)同步建设
(B)同步实施(C)同步发展
(D)同步规划(E)同步生产
16、甲公司主张乙公司违约,乙公司则主张合同未成立,其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的下述理由中,哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约的行为不能成立的依据?(ACD)(A)乙公司在要约中确定了承诺期限
(B)尽管乙公司在要约中未定承诺期限,但甲公司接到要约后即为履行合同作了准备工作(C)乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复(D)甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知(E)乙公司在甲公司收到要约后才发出撤销要约的通知
17、根据《合同法》,下列属于无效合同的包括(AE)。
(A)监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议(B)某甲和某乙通过电子邮件签订的建设工程施工合同(C)某甲乘商场大甩卖,与商场签订的买卖合同
(D)17岁的精神病人某甲在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同(E)19岁的精神病人某乙在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同
18、A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同,约定由甲厂供应乙厂钢材10吨,乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定,双方为此发生纠纷,付款地点和交货地点应为(AB)。(A)付款地点为A市
(B)交货地点为A市(C)付款地点在B市
(D)交货地点在B市(E)交货地点和付款地点均在B市
19、合同中的标的物为执行政府定价的商品,合同中约定了由甲公司向乙公司交付货物,则(AB)(A)逾期交付货物,遇价格上涨时按照原价格执行(B)逾期交付货物,遇价格下降时按照新价格执行(C)逾期交付货物,遇价格上涨时按照新价格执行(D)逾期交付货物,遇价格下降时按照原价格执行
(E)如期交付标的物,遇价格上涨按照订立合同时价格执行 20、关于抗辩权,以下各项中表述错误的有(BC)
(A)如果合同中没有约定履行的先后顺序,那么应同时履行(B)抗辩权适用于所有的合同(C)行使不安抗辩权就是终止合同
(D)抗辩权只能是合同中履行义务的一方行使(E)后履行一方的抗辩权也叫不安抗辩权
21、根据《合同法》,下列属于可撤销的合同的包括(ABCD)(A)因重大误解订立的合同
(B)显失公平的合同
(C)乘人之危订立的合同
(D)恶意串通订立的合同(E)因欺诈、胁迫订立的合同,损害国家利益的
22、某民工与某劳务公司订立了一份带有显失公平条款的劳务合同,则该合同可能的法律后果有(ABC)(A)被撤销(B)被变更
(C)如果该民工愿意按照该合同履约,该合同内容不变(D)该合同无效
(E)该合同视同于没有签订
23、某建筑公司没有委托某甲采购水泥,某甲却以该建筑公司代理人的身份为之订购了一批水泥,则下面说法正确的是(CD)
(A)某甲的行为属于无权代理,该合同无效(B)某甲的行为属于表见代理,该合同有效
(C)只有水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权,该合同才成立
(D)如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权,则如果建筑公司不支付水泥货款就要承担违约责任(E)如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权,则如果建筑公司不支付水泥货款某甲就要承担违约责任
24、根据《合同法》,在下列哪些情形中,当事人可以解除合同?(ABC)(A)甲公司遭受火灾失去生产能力,无法执行其签订的订单
(B)乙公司在履行期限届满之前明确向合同对方当事人表示不履行主要债务(C)丙公司迟延履行自己的主要债务,经对方当事人催告在合理期限内仍未履行(D)丁公司如果履行债务会遭受一定的损失(E)戊公司迟延履行债务
25、采用(BCE)作为质物的质押合同,自登记之日起生效(A)汇票(B)股票(C)专利权(D)存款单(E)著作权
26、下列关于仲裁的表述,正确的是(ABD)(A)当事人如果想要仲裁,必须要有仲裁协议
(B)仲裁协议可以是在纠纷发生前形成,也可以在纠纷发生后形成(C)仲裁实行两审终审制
(D)仲裁裁决作出后是终局的,对当事人具有约束力
(E)仲裁裁决具有强制执行的法律效力,当事人可以向人民法院或仲裁机构申请强制执行
27、根据《仲裁法》,纠纷发生后,当事人申请仲裁应当符合下列条件(ABC)(A)有仲裁协议(B)有具体的仲裁请求(C)属于仲裁委员会受理范围(D)申请人已经提交了充分的证据(E)仲裁机构所在地便于仲裁
28、根据《民事诉讼法》的规定,因合同纠纷引起的诉讼,由(AB)人民法院管辖。(A)被告住所地(B)合同履行地(C)原告住所地(D)合同签订地(E)标的物所在地
29、根据《仲裁法》,下列表述中不正确的是(ABDE)
(A)一方当事人不执行仲裁结果的,另一方可以对之进行诉讼
(B)当事人对仲裁协议的效力有异议的,只能请求人民法院对其效力做出裁定(C)仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权(D)合同无效则其中的仲裁协议也无效(E)仲裁委员会是仲裁协会的管理机构 30、关于侵权责任,下列说法正确的是(BCD)。(A)因为行为人不履行合同义务而产生的责任(B)某施工企业在施工过程中扰民将产生侵权责任
(C)某建设单位的办公楼挡住了北面居民住宅区的阳光将产生侵权责任
(D)某施工企业在施工过程中楼上掉下的砖头砸到了路上的行人将会产生侵权责任(E)当对象是法人时,侵权的客体只能是财产权利