第一篇：保定易县30Mwp光伏项目围栏安装合同
保定易县30兆瓦光伏发电项目
围栏施工合同
（合同编号：）
甲
方：
乙
方：
2017年
月
日
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）甲方将保定易县30兆瓦光伏发电项目中的光伏区围栏工作委托乙方施工。为了规范甲、乙双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
认真进行返工，保证达到质量要求，其返工费由乙方自理，由于返工造成工期延误，乙方承担一切损失。
工程所用的设备均必须是符合设计规定、国家规范要求的合格产品。2.围栏安装每5000米，按安装工程量支付工程款的60%； 3.围栏整体安装完成验收结束后支付至合同总价的90%； 4.本工程全容量并网整体移交后一个月内付至合同价款的95%。5.剩余的5%作为质保金，验收合格并网后起12个月后3个工作日内付清。
6、附件1：施工安全责任书
（以上为主合同，以下无正文，为签署区）
甲方： 乙方：
委托代理人：账户名: 开户行：
联系电话： 日期：
委托代理人：
账户名:
开户行：
联系电话：
日期：
附件1:施工安全责任书
为更好的落实安全生产责任，明确施工中甲乙双方职责，确保施工期间的各类人身、设备安全，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》及项目安全管理要求，特与施工方签订“施工安全责任书”，同时要求施工方按照责任书中安全风险抵押金管理条款缴纳一定的安全风险抵押金作为工程承包合同中承包人的安全承诺、事故救援处理以及发包人的各项安全管理考核依据，有关具体条文如下:、发包人的安全职责:
1.1 发包人应对承包人事先提交的该工程的“二措”计划进行审查和指导，合格后监督承包人严格执行。
1.2 协调承包人提出的沿线交叉跨越线路停电配合等工作，必要时应会同承包人现场实地踏勘，商定施工方案。
1.3开工前发包人负责向承包人负责人和现场施工负责人、工程技术人员及施工人员全面交待现场工作条件及工作环境，对有关安全注意事项进行交底。
1.4 涉及“高危”作业(包括登高、动火、密闭空间作业、特种设备、挖掘、危害性管路裁接、安全设施中断等)的安全施工，告知承包人严格按照公司“施工安全管理控制程序”的要求执行。
1.5 施工期间发包人有权对施工现场进行的安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，可及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向承包人提出整改要求。
1.6 施工期间如因乙方安全管理不到位导致的安全事故，所有刑事责任、民事责任由乙方承担。、承包人的安全职责
2.1 具有国家行政部门发放的有效的证件:工商行政部门颁发的《营业执照》副本全套复印件、建设部门颁发的《企业施工资质证书》复印件和《施工安全资格证书》复印件、《安全生产许可证》等提供给发包人。
2.2 提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，同时应提供受法入委托签订经济合同、签订安全责任书的证明书复印件。
2.3 开工前承包人应填写《工程施工企业安全资格审查表》、《施工(工作)人员概况》，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供经主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单的证明原件。
2.4 开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，井有记录，必要时请发包人派员参加。
2.5 开工前提供维护工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，对复杂或危险性较大的工程必须订立单项措施。
2.6 涉及我公司规定的“高危”作业的，必须提前办理高危作业许可申请并经批准方可实施作业。
2.7 禁止使用未成年人及老弱、残疾人员。对施工现场的新入人员(包括临时工、合同工与参加劳动人员)必须进行三级安全教育及交待现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场作业。对技术性较强的工作禁止使用临时工、民工或劳务协作工，临时招用的民工进行适合现场作业的安全教育后方可进行地面辅助作业工作，民工、临时工的安全责任均由承包人负责。
2.8 施工期间，各种交通工具.、设备和工具等均由承包人自备。工程使用的施工机械、器具及防护设施的必须有安全检查记录。
2.9 施工时，承包人严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。对正在使用的设备上施工的，应与发包人一起制定详细的施工方案才能施工。施工中一旦发现有安全隐患的，承包人应立即停工，并报告发包人及其他有关职能部门，采取措施整治后确保万无一失再施工。施工人员进行作业时必须正确穿戴好合格的安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全。
2.10 承包人施工人员应持有劳动部门颁发的七岗证方可参加施工。对从事垂直运输机械、安装拆卸等特种作业的，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。全体施工人员(包括民工〉必须按发包人规定佩证。
2.11 及时详细地对沿线交叉跨越、高低压线路等进行实地踏勘，提供书面资料，便于发包人协调配合。
2.12 负责合同中规定由承包人承担有关职责。
2.13 承包人必须接受发包人监督和指导，发生人身事故或危及施工安全情况，必须立即报告发包人。承包人负责人(安全施工
第二篇：光伏安装合同2017
合同编号： 北京首信阳光新能源 分布式光伏发电家用系统集成 合同书 项目名称： 项目地址： 甲方（供方）：北京首信阳光新能源科技服务有限公司 乙方（需方，建设单位或业主）：
根据《中华人民共和国合同法》规定，为确保双方经济利益，明确双方责任、权利和经济关系，就甲方为乙方提供“分布式光伏发电（家用）系统以下简称‘光伏系统’或‘项目’”安装服务，特签订此合同，双方共同履行遵守。
第一条、项目概况
1、甲方为乙方提供光伏系统一站式服务，经过对乙方安装现场实际勘测，根据乙方用电要求，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，为乙方安装“分布式光伏发电家用系统”，并负责光伏系统的并网事项。
2、本次服务计划于__________年______月______日开始施工，预计______天施工完成并达到验收条件。对以下原因造成的竣工日期延误,工期相应顺延：
（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；
（3）乙方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；（4）乙方同意工期顺延的其他情况；
（5）光伏系统由甲方提供一站式服务，按安装容量投资为_______元/瓦，总计__________元，人民币大写：_________________________按合同要求分步付款。
第二条、双方责任与义务
1、甲方责任与义务
（1）甲方收到乙方项目总款的50%后，需到乙方指定现场实际勘测（五个工作日内），并根据乙方需求，合理制定光伏系统的安装方案（3个工作日内）。
（2）甲方委托第三方物流公司负责电站物料的运输，乙方收到物料时，须验货，如因乙方未验货而造成的损失由乙方承担，乙方验货发现物料破损或按照物料清单清点时发现缺件，应第一时间通知甲方业务人员或拨打本合同中甲方公司电话，由甲方负责处理，甲方须在五个工作日内解决问题。
（3）甲方负责光伏系统的并网事项，到电业管理部门办理其相关手续，并申请国家及地方度电补贴。
（4）甲方提供光伏系统一站式服务，并告知乙方光伏系统的日常注意事项。（5）甲方所提供的光伏产品需符合光伏元器件国家标准。
（6）甲方与第三方保险公司进行战略合作，委托第三方保险公司为乙方电站提供保险服务，第一年由甲方承担保费，从第二年开始，乙方自主选择电站保险服务，保费原则上由甲方代收。保费费率：本合同总额的万分之五，单个光伏电站最低保费100元。保险涵盖财产险（由于自然灾害：台风、冰雹、雷击等自然灾害对电站造成的损失）、机损险（由于电站设备自身原因对电站造成的损失，例如：电流电压不稳定）、三者险共三部分，详细请参考保险合同。
（7）甲方免费为乙方提供光伏电站智能监控APP系统。（8）甲方免费为乙方提供电站运维咨询服务。
2、乙方责任与义务
（1）乙方需积极配合甲方施工，如因乙方原因影响安装进度，由此造成的一切损失，包括但不限于误工费、重复运输费、材料损耗费等，由乙方承担。物料正常交接签字后，乙方负责保管。
（2）甲方协助乙方整理光伏系统并网所需相关资料，等待电业管理部门验收并网。
（3）光伏系统安装现场如涉及公共区域，需提供物业管理部门证明、法人单位需要提供营业执照、自然人需要提供个人身份证明和房产证明。
（4）乙方可以自行管理光伏系统，也可以有偿委托甲方管理其光伏系统，需要签署甲乙双方光伏系统管理协议备案。
第三条、项目收费及付款方式
1、甲方为乙方提供光伏系统一站式服务，总计收费金额为人民币(大写)_______________________(￥________)元。收费金额由产品销售和安装调试等服务两部分组成。其中，产品销售金额人民币（大写）_______________________(￥________)元，安装调试等服务金额人民币(大写)_______________________(￥________)元。
2、付款方式（方框内打“√”选择）：
现金 □ 支票 □ 汇款 □ POS机刷卡 □
3、付款时限：
（1）签订本合同时，乙方向甲方支付预付款人民币(大写)_______________________(￥________)元；
（2）项目完成3日内，乙方向甲方支付人民币_______________________(￥________)元。
第四条、项目容量及并网方式
1、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的光伏系统的容量为 _________千瓦。
2、其并网形式为（方框内打“√”选择）：(1）发电自发自用 □(2）发电自发自用余电上网 □(3）发电全部上网 □
第五条、运维与质保
项目建设完成后，对于光伏系统，甲方提供5年设备质保服务（不包括设备 异常损坏（包括但不限于乙方操作失误，私自拆装、改动，日常维护不当等），其中组件10年工艺质保，25年效率衰减不超过20%。质保期内甲方提供电站产品出现质量问题，甲方免费负责维修或更换。甲方按0.1元/瓦/年的价格提供光伏系统的运维服务，包含不定期线路检查、设备巡视以及必要的发电量分析等。乙方须维持电池板表面的清洁，禁止有固态的污浊物附着（如：鸟粪、树叶、灰尘等），不得私自拆装、改动光伏电站。
乙方可按需求选择同意或否。
1、同意运维 □
收取_________（客户）运维费用______千瓦光伏系统，期限为_______年，费用合计____________元。
2、不同意运维 □
第六条、违约责任
1、在本协议履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金。
2、甲方设计方案完成后，乙方确认方案，乙方不认同或沟通无效放弃安装的，退还预付款。
3、乙方确认设计方案后，甲方需按照本合同约束安装计划进行发货和施工，由于甲方原因造成的施工延迟，每迟延一日，甲方按照剩余未支付尾款的5‰/日的标准向乙方支付违约金。
4、甲方发电系统物料进场后：施工前乙方放弃安装的，乙方需赔偿甲方项目预付款的50%，物料归甲方所有；施工中乙方放弃安装的，预付款不予以退回，物料归甲方所有，由此产生的费用由乙方承担。
5、乙方迟延向甲方付款的，每迟延一日，按照迟延付款金额的5‰/日的标准向甲方支付违约金。
6、如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如协商不成，任何一方都可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条、合同文本
本合同一式四份，甲乙双方各一份，其余发改委能源处、电业管理部门各一份备案使用。
本合同经甲乙双方授权代表签字、盖章后生效。
(以下为签署页，无正文)
甲方（供方）：北京首信阳光新能源科技服务有限公司 法人代表：刘明
地址：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号 开户银行：北京农商银行梨园支行 甲方帐户名称：北京首信阳光新能源科技服务有限公司
账号:0719 0001 0302 0017 916 联系电话：010-5338 6991 签订日期： 年 月 日
乙方（需方）：
法定（或委托）代表人： 地址： 开户银行： 乙方帐户名称： 账号： 联系电话：
签订日期： 年 月 日
业务人员签字：
第三篇：光伏电站机电设备安装合同
XXXXXX公司
XXXXX并网光伏发电项目机电安装工程
施工合同
建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
合同编号：
年
日
月
合 同 文 本
建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
经双方协商，甲方将
项目机电安装工程按《招标文件》、《技术规范书》及设计图纸等的要求，承包给乙方安装、调试。根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保工程质量和工期，明确双方责任、权利和经济关系，经双方协商，签定本合同，双方共同履行。
第一条：工程范围和内容
工程范围和内容（包括但不限于此）：
1.自太阳能组件接线端至站区35KV开关站，电缆敷设，电缆沟的开挖与回填，电缆头制作安装，及相关实验。2.35KV开关站至110kV升压变电所的电缆敷设，电缆沟的开挖与回填，电缆头制作安装，及相关实验。3.所有电气设备的卸货，搬运，安装及试验，4.35KV接地防雷工程（不包括组件阵列的接地工程），5.光伏电站并网测试（光伏电站并网测试实验需由电科院做，主要内容为：电能质量测试，功率特性测试，电压异常（扰动）相应特性测试，低电压穿越能力测试，频率异常（扰动）响应特性测试，通用性能测试）6.汇流箱安装材料的采购，制作及安装。甲方提供的材料：相关设备、主材（电力电缆、通信电缆、光伏板MC接头、35KV电缆头）。
出合同中规定甲方提供的材料外，其他工程辅材均由乙方自行负责采购，采购费用已包括在工程报价中，不在另外核算。
第二条：建设工期
本工程自
年
月
日开工，至
****年**月**日完工达到验收条件，乙方完工并达到甲方验收要求后，将工程相关施工资料和竣工资料移交给甲方。
如因甲方原因，设备、材料到位不及时，工期顺延；如因乙方施工原因，造成工程延期，双方协商约定，工期晚一天罚
万元人民币。
第三条：工程承包方式
设备、材料由甲方采购；乙方包工包辅材。第四条：工程质量
达到供电部门的验收供电标准和行业验收标准，乙方根据甲方提供的设计图纸进行工程施工，甲方依照有关施工规程和验收规范，设计要求进行总体验收。若质量不符合要求时，甲方及监理方有权提出返工，乙方要认真进行返工，保证达到质量要求，其返工费由乙方自理，由于返工造成工期延误，乙方赔偿甲方的一切损失。
工程中所用的材料、设备均必须符合设计规定、国家规范要求的合格产品。乙方采购的工程材料、设备厂家必须得到甲方的认可，发生质量等问题由乙方全部负责。第五条：合同价格
以招标文件工程量为依据，按工程量清单由乙方编制预算，经双方审定执行。经双方审定本工程在合同工程范围内造价为：
（人民币大写）：
（一口价）（人民币小写）：¥
元（一口价）
即使方案变更或图纸变更，在合同规定的工程内容以外追加站内机电安装范围内德项目，工程总价不变。
第六条、付款方式
1、承包本工程确定为带资
％项目，竣工验收合格后一个月内付清工程款；另
％工程款按工程进度款分段支付。
2、本合同生效，甲方在收到乙方提交的履约担保后
日内，向乙方支付合同价格的%作为预付款。履约担保采用履约保函形式，担保金额为合同价款的%。甲方应在质量保证期满后
天内把履约担保无息退还给乙方。
3、进度款支付：
（1）乙方应按照甲方规定的格式，于每月20日前向监理工程师提交当月(上月15日至当月15日间)完成工程的进度款申请。
（2）监理工程师应在收到进度款申请后
日内，核算并上报甲方确认，确认后在七日内支付进度款。
4、质量保证金：
本工程的质量保留金为合同竣工结算总价的%（百分之五）。本工程最终竣工日起
月后
日内，甲方应将其余保留金核发给乙方。
第七条：工程监理
甲方委托的监理单位，乙方应服从和配合监理方对工程质量、进度的监理工作，及时提供所需资料；甲方在 个工作日内给乙方提供设计图纸，并组织设计院、监理方、施工方、设备厂家进行技术交底，乙方及时填写开工报告，并由甲方、监理方审批后方可开工。
监理有权对乙方的提出罚款，并经甲方，乙方，监理三方共同确认事实以后，由三方现场签字，罚款生效，相应罚款在合同款中自动扣除。
第八条：技术资料交付时间
工程竣工验收合格后，由乙方向甲方交付施工安装调试记录及竣工报告，并办理新建工程移交手续。
第九条：竣工验收
工程竣工后，乙方向甲方提出竣工通知书，乙方负责与有关部门联系，会同甲方进行竣工验收。甲、乙双方按地方和国家规定质量标准为依据。
第十条：其他
甲方派
同志为本工程代表，负责督促工期，检查工程质量，合同的全面履行。并负责联系解决工程施工过程中“三通一平”问题，乙方
同志负责本工程全部施工任务并做为乙方工地代表。
第十一条：供电部门办理相关验收手续时间不包括在工程期内 第十二条：其它补充条款
1、工程实施期间的人身安全和财产损失由乙方全权负责，甲方和监理方有权监督执行。
2、工程实施期间由于甲方原因现场条件不具备，导致安装和调试推迟，甲方应书面通知乙方延迟原因和安装，乙方应根据甲方的书面通知要求调整工程进度表。乙方不承担由此造成的安装、测试、验收延迟的一切责任。
3、办理工程验收手续过程中发生的车费、差费及招待费由乙方自理。
第十三条：本合同经双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收合格，全部款项结清后失效。若中途任何一方违约而造成损失，由违约方负责赔偿违约金，即总合同款的%。
第十四条：本合同十二份，甲方持四份正本，副本六本；乙方持正、副各一份。
第十五条：本合同未尽事宜，按双方协商另行补充协议。
合同附件：工程预算书
甲方（盖章）：
法定代表人： 委托代理人： 单位地址：
开户银行： 账号： 联系电话：
乙方（盖章）：
法定代表人： 委托代理人： 单位地址：
开户银行： 账号： 联系电话：
合同签订时间： 年 月 日 合同签订地点：
第四篇：光伏电站安装施工合同
分 布 式 光 伏 电 站
安装施工合同
发 包 人： 承 包 人： 签订地点：河南许昌 签订日期：201年月日
合同协议书
鉴于发包人拟委托承包人承担 分布式光伏电站工程（以下简称“工程”）的安装施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
承包范围： 电站工程的支架基础及设备的吊装、光伏支架安装、防雷接地系统的连接、组件安装、组串式逆变器安装、交流汇流箱安装、电缆敷设及连接（含交流侧400V母线的接入安装）、桥架安装、并网交流柜接入柜安装，协助并网接入、协助调试和验收，具体详见工程量清单。
二、合同工期：
1、计划开工日期： 年 月 日。
2、计划竣工日期： 年 月 日。
三、质量标准要求：合格（符合国家和行业验收标准）。
四、合同方式：本合同是固定总价合同。上述第一条工作内容的所需费用均包含其中。
五、合同价格：
1、2、本工程合同价格为RMB 元（大写）。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、组成合同的文件（1）本合同协议书。（2）本合同专用条款。
/ 6
（3）标准、规范及有关技术文件。（4）图纸。（5）报价清单。
（6）双方签订的补充协议。
注：双方有关工程的洽商、变更等协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范要求、本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照《专用合同条款》中有关合同价款支付规定和支付方式支付合同价款。
八、合同生效
本合同双方约定自双方法定代表人或授权代理人签字并分别加盖公章或合同专用章之日起即生效。
九、其它
本合同一式四份，双方各执两份。
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
/ 6
发包人：
（公章或合同专用章）
法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： 签订日期: 年 月 日
承包人：
（公章或合同专用章）
法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： 签订日期: 年 月 日 / 6
合同专用条款
发包人: 承包人： 项目现场：
1、发包人权责
（1）在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责)。
（2）本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等，费用由发包人负责。（3）组织验收
在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验收条件后组织验收工作。（4）发包人有权检查承包人安全生产、防火管理等工作。督促承包人执行有关安全生产方面的工作，对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，并进行罚款处理，情节严重的通知政府相关主管部门。
2、承包人权责
（1）服从发包人的管理、组织，按照发包人项目经理的要求提交施工计划；（2）承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育，经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同，特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工。相关人员无证上岗操作一经被发现，除了进行罚款之外，由承包人承担所带来的后果责任。
（3）承包人必须严格按照安全操作规程施工，由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的，均由承包人自行承担后果。
（4）承包人必须强化施工现场的环境保护及整治，做好文明施工工作。由于不文明施工引起的一切后果及损失，由承包方承担。
（5）承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。
3、质量保证
/ 6
（1）工程质量验收按国家相关的验收标准执行。承包人应保证工程质量达到通过最终本工程项目业主验收的目标，否则，因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10％的违约金，并承担发包人因此遭受的损失，包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。同时，承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。
（2）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人有权要求承包人返工或修改，直至符合要求为止。检查合格后又发现质量问题时，仍由承包人承担责任，进行返工、修改。
（3）承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施工资料、施工方案，经发包人认可后才可进行施工。
（4）承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工，工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》要求施工，保质保量按时完工，如有现场临时更改设计方案时，承包方需及时通知发包方，得到发包方认可后方可更改。
（5）在屋顶安装施工前，发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看，确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况，确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求（如不允许掉落灰尘等），各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认。
4、恶劣的气候条件
异常恶劣天气的范围为：连续24h降雨量累计超过200mm或连续72h累计降雨量达到500mm；连续6h风速超过38m/s。
5、付款方式
预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款； 进度款：支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款； 安装款：所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为安装款； 质保金：质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金。质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。
6、违约
/ 6
（1）如非因承包人责任，发包人要求中止本合同时，发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失，包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设备窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。
（2）若发包人延期支付合同款，每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金，最高不超过合同金额的10%，由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。
（3）若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的，发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
（4）若因承包人原因导致竣工工期延误，竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元，最高不超过合同金额的10%。
7、争议的解决方式：合同双方因本合同的履行发生争议的，应友好协商解决，若协商不成的，可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
/ 6
第五篇：光伏发电项目施工方案(安装)
（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
1、工程概况
1.1.工程名称：xxx补项目 1.2.工程地点： 1.3.建设单位: 1.4.设计单位： 1.5.施工单位：
1.6.桩基工程概况：本工程基础按照设计采用地锚螺旋桩基。
2、工程范围
30MW光伏发电光伏方阵（分30个区）接线、直流电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装。
3、施工方案
3.1 汇流箱的安装、施工时间及人员配备 3.1.1 汇流箱安装
1）汇流箱订货前根据图纸及控制要求进行复核，确保无误后方可订货； 2）到货后，开箱检查清查柜内元器件质量及数量，应确保元器件无损坏，导线接线固定可靠；
3）汇流箱安装前，将角钢焊接于支架立柱上，角钢必须保证水平； 4）然后将M8螺栓固定在L型钢上，锁紧。3.1.2施工时间及人员安排 1）施工时间
计划安装用时4天，即从12月11日开始到12月15日完成。
2）人员安排
电工18人，3人/组，6组。
3）计划情况
每天完成100个左右，需4天完成。
3.2电缆线槽敷设、导线敷设,施工时间及人员安排 3.2.1 电缆线槽敷设、导线敷设
1）电气线管安装和导线的敷设应按设计图纸及规范要求进行，当需修改设计时，（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
应经业主和设计人员同意，有文字记录才能施工。
2）各系统施工前，做一组样品经业主和监理确认后方可进行施工。
3）光伏组件线放置于（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
1）根据电站设计图纸确定电池板的接线方式。2）电池板连线均应符合设计图纸的要求。
3）接线采用多股铜芯线，拧紧，接线前应用专用工具压紧，不能有松动。4）接线时应注意勿将正负极接反（红线为正极，黑线为负极），保证接线正确。每组串为22块太阳能电池板，电池板连接完毕后，应检查电池板串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池板的接线，保证后续工序的安全操作。
5）将电池板串与汇流箱的连接电缆连接，电缆的金属铠装应接地处理。3.3.2施工时间及人员安排 1）施工时间
安装计划用时10天，即从11月15日开始到11月25日完成。2）人员安排
配备人员18人，3人/组，共6组。3）施工顺序、计划
光伏板接线 → 放线 → 绑扎 → 做电缆头。先组织15个人员进行放线，10天时间完成。3.4 直流电缆敷设
3.4.1 直流电缆（汇流箱至直流柜）敷设 1）施工顺序
施工准备（做电缆接头）→电缆沟开挖→放线→电缆敷设→电缆的固定→电缆接线。
2）施工工具
压线钳、美工刀、剥线钳、钳子、万用表等电气用具。3）人员安排
20名电工和30个辅助工人,10人/组，电工4名，辅助工人6名；合计5组。4）施工时间
计划在11月21日开始进行电缆敷设，整个周期需要20天时间。5）施工方法：
（1）、室外预埋管，要求两端做成喇叭口，并去除毛刺，保持光洁。
（2）、电缆管的弯曲半径符合所穿入电缆半径的规定，每管宜只穿1根电缆。每根电缆管最多不超过3个弯头，直角弯不应多于2个，采用钢管保护时，应在外表涂防
（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
腐漆、镀锌管锌层剥落处也应涂漆；
（3）、电缆沟深度不低于1.4m；
（4）、直埋敷设电缆的接头配置，应符合下列规定：
接头与邻近电缆的近距，不得小于0.25m；并列电缆的接头位置宜相互错开，且近距不宜小于0.5m；
（4）、管的内径，不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍；
（5）、遇到与防雷接地、通讯控制线及高压电缆有交叉或并行排列的地方，应考虑分层处理；
（6）、对于暗敷的套管，做好隐蔽工程记录、验收合格后，方可隐蔽；（7）、电缆敷设
A、电缆及其附件到场后，按要求进行检查： B、电缆技术文件是否齐全；
C、电缆型号、规格、长度是否符合订货要求； D、电缆外观应无损伤，附件齐全； E、电缆封端严密；
F、电缆符合有关的IEC标准，所有的电缆应是新的且电缆的芯线均采用铜芯。G、电缆敷设前，对电缆进行绝缘测试，低压电缆用1000V摇表测试，动力电缆绝缘电阻不小于10兆欧。
H、电缆敷设采用支架滚动敷设，这样可以避免电缆受到过大的应力。
I、电力电缆和控制电缆分开敷设，在电缆沟内敷设时，控制电缆在电力电缆的下方，和各种设备及管道距离符合要求。
J、电缆敷设时，先编好电缆表，安排好先后顺序以避免交叉。
K、电缆在电缆头附近留足备用长度，其最小弯曲半径不得小于其外径的10倍，中间不允许有接头。
L、电缆的两端，转弯处挂电缆牌，电缆牌的内容编号、电缆规格型号、起始端。
M、电缆的封头
1）、交联电力电缆的封头严格按生产厂家的电缆收缩密封剂或环氧树脂。2）、户外电缆进线箱的电缆进线
3）、当电缆进入电缆进线箱，每根电缆采用合适的夹件来固定； 3.4.2 直流电缆（直流柜至逆变器）敷设
（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
1）施工顺序
施工准备（做电缆接头）→ 放线 → 电缆的固定→电缆接线。2）施工工具
扳手。3）人员安排
10名电工和10个辅助工人,4人/组，电工2名，辅助工人2名；合计5组。4）施工时间
计划在11月28日开始进行电缆敷设，整个周期需要15天时间，每天完成2个逆变器室的安装。
5）施工方法：
（1）、用砂纸将电缆槽支架的毛刺打磨光滑；
（2）、电缆敷设前，对电缆进行绝缘测试，低压电缆用1000V摇表测试，动力电缆绝缘电阻不小于10兆欧。
（3）、电缆的两端，转弯处挂电缆牌，电缆牌的内容编号、电缆规格型号、起始端。
（4）直流柜至逆变器电缆采用ZR-YJV-1kV-2*95,6根，每台直流柜至逆变器器分别接3根3.5米和5米。
3.4.3 高压电缆敷设 1）施工顺序
施工准备（做电缆接头）→ 放线 → 电缆的固定→电缆接线。2）施工工具
扳手。3）人员安排
10名电工和10个辅助工人,4人/组，电工2名，辅助工人2名；合计5组。4）施工时间
计划在11月21日开始进行电缆敷设，整个周期需要15天时间，每天完成2个逆变器室的安装。
1）本标段电缆敷设采用的方式有人力敷设法和机械敷设法。
A、对于小截面的电缆采用人力敷设法，在一些敷设条件不好的地方，如转弯半径较小处，可装平铁滑轮、转角滑轮和钢管等辅助装置，以确保电缆按规范要求敷设。
（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
B、对于大截面的电缆采用机械敷设法。根据以往的施工经验，用电缆输送机敷设电缆，不但节约了大量的时间，而且可提高劳动生产率，以确保施工进度的准时实现。机械敷设电缆，还能确保电缆的完好，并降低工程造价。
2）动力电缆、控制电缆严格按施工图纸要求分层政敷设。
3）电缆盘处必须设专人负责，根据拟定的电缆敷设清册及顺序架设电缆盘，电缆必须从电缆盘的上方引出，施放时电缆盘的转动速度应和电缆的 引速度相匹配。
4）在每次电缆敷设时，由总负责人指定电缆敷设指挥者，所有敷设人员应听从指挥者的统一发令。指挥者在敷设过程中，应对敷设路径进行巡视，并随时通过对讲机与电缆敷设终点设备负责人联系，以使掌握电缆敷设到位情况。
5）每根电缆敷设完毕后要及时进行整理，并将附在电缆外皮上的泥土及脏物擦干净，在桥架转弯处、竖井上下处、桥架向上向下弯头处、直线段桥架每隔一
6）电缆敷设一次到位，即每根电缆敷设完毕后，及时将电缆穿入盘、箱内，以防电缆遭受不必要的损伤。电缆敷设在易积粉尘或易燃的地方时，采用封闭电缆槽或穿电缆保护管。
7）电缆的弯曲半径不小于其外径的10倍，电缆保护管的弯曲半径须满足上述要求。8）在电缆两端应挂有标明编号并可长期识别的标志牌。9）电缆敷设完毕，电缆两端应及时加以封闭。
10）严禁敷设有明显机械损伤的电缆。电缆敷设时，要防止电缆之间及电缆与其它硬质物体之间的磨擦。
3.5、主要电气的安装： 3.5.1、直流柜和逆变器的安装 1）安装计划
安装时间：逆变器室具备设备搬运的条件。拟计划从12月1号开始，每天3组，大约5天时间。
2）人员配置
30人，10人/组，3组。3）施工工具
16吨吊车二台，平板车4辆，液压车4辆，滚管和吊带若干。4）施工顺序
A、直流柜订货前根据图纸及技术规范书要求进行复核，确保无误后方可订货；
（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
B、到货后，开箱检查清查柜内元器件质量及数量，应确保元器件无损坏，导线接线固定可靠；
C、箱安装前，做好基础槽钢的制安工作，槽钢埋设前除锈调直，并按图纸标高安装，再进行水平校正，其水平误差每米不大于 1mm，累计不超过5mm。槽钢基础用扁钢和接地网可靠连接。
D、用吊车将设备吊至平板车上，运至逆变器是附近，然后用吊车卸下，通过液压车和滚管将设备就位；就位时一定保证设备完好，无明显划痕和摩擦。
E、设备固定好后，要进行内部检查、清扫，柜内各构件间连接牢固，各种设备擦干净，柜内没有杂物，盘面标志牌标志齐全，正确并清晰。
3.5.2 变压器，我方采用汽车吊，将变压器吊至拖运架，再由拖架将变压器拖运到基础，再用4台液压千斤顶降至基础上。
（1）、变压器附件安装升高座安装：安装前先完成电流互感器的试验；电流互感器出线端子板应绝缘良好，其接线螺栓和固定件的垫块应紧固，端子板应密封良好，无渗油现象，应使电流互感器铭牌位置向油箱外侧，放气塞位置应在升高座的最高处。
（2）、瓷套管安装：瓷套管表面应无裂缝、伤痕，套管、法兰颈部及均压环内壁应清擦干净，套管应经试验合格；充油套管无渗油现象，油位指示正常，油标应面向外侧，套管末屏应接地良好。
（3）、压力释放器安装：压力释放器的安装方向应正确；阀盖和升高座内部应清洁，密封良好；电接点应动作准确，绝缘良好。
（4）、储油柜安装：储油柜安装前应清洗干净，柜中的隔膜应完整无破损。（5）、油位表安装：油位表动作应灵活，油位表的指示必须与储油柜的真实油位相符，不得出现假油位。油位表的信号接点位置正确，绝缘良好。净油器安装：内部应擦拭干净，吸附剂应干燥，其滤网安装方向应正确并在出口侧；油流方向应正确。散热器、油泵、油流继电器安装：打开散热器两端管口密封，其内部应清洁，外部无损伤，安装前用合格的绝缘油经净油机循环冲洗干净，安装完毕后应即注满油。油泵转向应正确，转动时应灵活无异常噪声、振动或过热现象。油流继电器应经校验合格，安装方向正确。
（6）、吸湿器安装：吸湿器与储油柜间的连接管的密封良好，管道应畅通，吸湿剂应干燥，油封油位应在油面线上。气体继电器安装：气体继电器安装前应校验合格，安装时其顶盖上标志的箭头应指向储油柜，其与连通管的连接应密封良好。
（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
（7）、测温装置的安装：温度计安装前应进行校验，信号接点应动作正确，导通良好；顶盖上的温度计座内应注以合格变压器油，密封应良好。
3.5.2、配电装置施工
与电气盘、柜安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量，要符合国家现行的招考式程施工及验收；
屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏；结束室内地面工作，室内沟道无积水、杂物； 预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件牢固；
门窗安装完毕：进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束；
装有空调式通风装置等特殊设施的，须安装完毕，投入运行。
配电装置基础安装根据施工图的要求，先用合格的材料及定出基础的实际位置，同时对土建的预埋件进行清理，测量埋件的标高，以标高最高的一块埋件作标准，计算出槽钢与埋件之间垫铁的厚度，随后将垫铁及槽钢安放到位置上去，校正标高及水平尺寸，用电焊将压脚槽钢、垫铁、及埋件焊接牢固并与接地网接通，提前通知业主方及监理方验收。低压盘、柜的基础型钢安装后，其顶部要高出抹平地面10㎜，35KV、6KV开关柜按产品的技术要求执行。
电气盘、柜就位及安装按事先确定的顺序领运配电柜开关室附近，由液压小车或滚筒滚动到位。将单个开关柜校正、固定，柜间的固定采用螺栓、柜底脚固定采用电焊焊接，固定完毕验收合格。为了不损坏室内地坪，应在拖动或滚动路线上铺一层橡皮，再适当铺层板。开关柜的安装须严格按制造厂及规范的要求，其垂直度和水平度符合规范要求，并做好自检记录。安装就位后定期测量记录绝缘情况并采取针对性的措施。
检查及调整检查盘、柜内断路器的密封情况、分合闸性能、操动机构弹簧储能性能，并按断路器使用说明书要求进行调整。盘、柜及其内部设备与各构件间连接须牢固。成套柜的机械闭锁、电气闭锁可靠、准确；动、静触头的中心线保持一致，触头接触紧密；二次回路铺助开关的切换接点动作准确、可靠。机械或电气连锁装置动作正确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开；二次回路连接插件接触良好。
3.5.3、母线装置的安装要求 A、母线的连接应采用螺栓连接。
B、母线间或母线与电器端子搭接面间必须保持清洁，并涂以电力复合脂。C、母线在支柱绝缘子上固定时要符合下列要求：母线固定金具与绝缘子间的固定
（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
平整牢固，保证所支持的母线不受到额外应力；固定金具或其他金具不构成闭合磁路；在支柱绝缘子上固定支点，每一段设置一个，并且位于全长或两母线伸缩节中点。
D、母线连接安装方法严格按设计图及厂家安装说明书的要求进行。
E、设备的成品保护出于施工现场环境较复杂，安装好以后的配电柜相当容易受到操作及污染，为此必须采取相应的保护措施。设备安装以后及时用塑料薄膜对设备面漆进行保护，必要时应以防水罩加以覆盖。随后用临时电源将盘内的加热器投运，以防止盘内的电气设备绝缘受潮。如盘、柜安装在易受其它设备操作的地点，应及时搭设防护棚，并挂警示牌。盘、柜的日常维护由安装盘、柜的各班组负责。各施工班组如需在盘内施工，可将防水罩的部分移去，施工完毕应及时恢复。专业工地设专职检查员，进行日常检查，发现问题及时督促各施工班组整改。
3.5.4、电缆桥架的施工
电缆桥架及支吊架施工安装桥架前，必须清除桥架上的脏物和边上的毛剌；桥架及支吊架的护层必须完好。电缆支架固定牢固、横平竖直、整齐美观。各支吊架的同层横档在同一水平面上时，其高低偏差不大于5㎜，桥架支吊架沿桥架走向左右的偏差不大于8㎜。电缆桥架的支架间距不小于2m，层间距离大于250㎜；在同一直线段上的支架间距要求均匀，层间距离相同。桥架安装时不得使用电火焊切割，必须使用机械切割方式进行，所有切割断口要做好防腐处理，拼接接口美观。电缆桥架的连结必须使用配套的连接片及其它通用的配件，并采用螺丝连接。电缆桥架在安装后要求立即清理，将桥架内的施工废料的遗留物清理掉。电缆桥架接地牢固、可靠，整条线路和接地网相连的接地点不小于2点。
3.5.5、电缆敷设
1）对电缆设施的要求电缆敷设区域内的桥架必须在电缆敷设前完工。每次电缆敷设前，要对本次电缆敷设区域内的电缆设施再次检查，仔细清理桥架内的遗留物，将各种施工废弃物及时清理干净，以确保电缆敷设后电缆外表的清洁，保护管、套管穿好牵引铅丝或钢丝。电缆层内如照明度不足，需将设足够的安全照明。
3.5.2施工准备措施
2）施工前将需敷设的电缆盘集中堆放在各自的电缆盘支架上。搬运电缆时，要防止电缆松散及受伤，电缆盘按电缆盘上箭头所指方向滚动。
3）施工前认真核对电缆盖上的规格、型号、电压等级与需敷设电缆进行对照，敷设的电缆型号、规格必须符合设计要求。
（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
4）敷设前对整盘电缆进行绝缘测试，检查电缆绝缘是否合格。1KV以下的动力电缆用1000V兆殴表，控制电缆用500V兆殴表，6KV以上电缆用2500V兆殴表，并做好原始记录。
5）准备好需敷设电缆的临时标签牌。
6）在敷设前定出电缆敷设总负责人，来指挥整个电缆敷设工作。电缆敷设总负责人要明确各施工人员的具体任务及职责。
7）技术人员及时将各系统各区域的电缆清册汇总到总负责人手中，进行统筹安排，并根据敷设计划，制定出统一的劳动力使用计划及电缆的使用计划。
8）所有电缆敷设过程中所用到的工、器具在敷设前检修完毕，并准备到位。3.5.6电缆敷设实施方案
1）本标段电缆敷设采用的方式有人力敷设法和机械敷设法。
A、对于小截面的电缆采用人力敷设法，在一些敷设条件不好的地方，如转弯半径较小处，可装平铁滑轮、转角滑轮和钢管等辅助装置，以确保电缆按规范要求敷设。
B、对于大截面的电缆采用机械敷设法。根据以往的施工经验，用电缆输送机敷设电缆，不但节约了大量的时间，而且可提高劳动生产率，以确保施工进度的准时实现。机械敷设电缆，还能确保电缆的完好，并降低工程造价。
2）动力电缆、控制电缆严格按施工图纸要求分层政敷设。
3）电缆盘处必须设专人负责，根据拟定的电缆敷设清册及顺序架设电缆盘，电缆必须从电缆盘的上方引出，施放时电缆盘的转动速度应和电缆的 引速度相匹配。
4）在每次电缆敷设时，由总负责人指定电缆敷设指挥者，所有敷设人员应听从指挥者的统一发令。指挥者在敷设过程中，应对敷设路径进行巡视，并随时通过对讲机与电缆敷设终点设备负责人联系，以使掌握电缆敷设到位情况。
5）每根电缆敷设完毕后要及时进行整理，并将附在电缆外皮上的泥土及脏物擦干净，在桥架转弯处、竖井上下处、桥架向上向下弯头处、直线段桥架每隔一
6）电缆敷设一次到位，即每根电缆敷设完毕后，及时将电缆穿入盘、箱内，以防电缆遭受不必要的损伤。电缆敷设在易积粉尘或易燃的地方时，采用封闭电缆槽或穿电缆保护管。
7）电缆的弯曲半径不小于其外径的10倍，电缆保护管的弯曲半径须满足上述要求。8）在电缆两端应挂有标明编号并可长期识别的标志牌。9）电缆敷设完毕，电缆两端应及时加以封闭。
（电缆敷设、直流柜、逆变器及箱变安装及接线）施工方案
10）严禁敷设有明显机械损伤的电缆。电缆敷设时，要防止电缆之间及电缆与其它硬质物体之间的磨擦。
3.6电缆接线
引入盘、柜的电缆排列整齐，标志清晰，避免交叉，并固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。
控制电缆接线，每个盘柜宜由同一人作业，以防止差错。布置同一型号电缆应采用同变度，保持间距一致、平整美观。电缆芯线确保无伤痕。单股线芯弯圈接线时，其弯曲方向要与螺栓紧固方向一致；多股软线芯要压接接线鼻子后，再与端子连接。导线与端子或绕线柱接触须良好，每个接线端子的每侧接线为一根，不得超过2根，导线在端子的连接处留有适当余量。备用芯的留用长度为盘内最高点。
控制电缆线芯的端头要有明显的不易脱落、褪色的回路编号标志。控制电缆接线正确，本工程控制电缆一次接线正确率要求达到99%以上。电缆、导线确保无中间接头。延起到至关重要的作用，因此必须按照设计与规范要求，毫无遗漏地、高质量地完成电缆防火封堵施工。防火封堵材料必须经过技术或产品鉴定，并经监理/业主同意。由于防火封堵施工专业性较强，所以在本标段施工中，我方将指派专业的、技术熟练的作业人员进行电缆防火封堵施工。
点击咨询 