关于停工问题方案

第一篇：关于停工问题方案

武警总医院干部经济适用房

停工期间成品保护措施

武警总医院干部经济适用房工程

编制单位：编制人： 审核人： 审批人： 编制时间：

停 工 期 间 成 品 保 护 措 施

江苏南通二建集团有限公司 武警总医院干部经济适用房

停工期间成品保护措施

关于2012年7月19日监理公司所发5#、8#、11#楼停工通知，项目部提出以下几点建议及成品保护措施：

1、后浇带需要提前浇筑，防止钢筋锈蚀；

2、楼层内裸露在空气中的钢筋及水电管在表面涂刷两层水泥素浆（水泥素浆内水胶比为1:1），且水电管必须对端部使用塑料风头进行封堵，并用封箱胶带封死,并定期检查是否有水泥浆脱落生锈现象，如有及时除锈后涂刷水泥素浆；

3、钢筋套丝接头用塑料帽进行保护，在此基础上涂刷水泥素浆；

4、四口五临边的防护：

4.1顶层楼地面预留洞口在洞口四周砌两皮砖高的挡水墙，并用多层板覆盖后固定好（可在挡水墙上皮砖内按间距30cm预埋木砖，待覆盖多层板时用钉子与木砖钉牢），并在覆盖上面用红油漆标注“预留洞口危险”字样，以防止雨水进入楼层内和人员安全；

4.2顶层以下楼层可以按照以下方法防护：

a）楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于10cm的孔口，必须用坚实的盖板盖板，盖板应能防止挪动移动。具体做法标准： 将长短适中的旧木方卡入洞口中，再将旧模板覆盖在洞口上，并用铁钉与木方钉牢，以防止盖板挪动，盖板每边尺寸应大于洞口每边尺寸10cm，盖板上应用红色油漆书写“预留洞口危险”字样。

b)楼板面等处边长为25－50cm的洞口，安装预制构件时的洞口以及埋件临时形成的洞口，用旧模板作盖板，盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。具体做法标准：选用比洞口尺寸每边大10cm的旧模板作为盖板，在盖板底面按照每边小于洞口边长2cm的尺寸，用旧木方钉成内卡口，以防止盖板挪动，并方便施工使用洞口时拆移和复位盖板，盖板上应用红色油漆书写“预留洞口危险”字样。

c)边长为50－150cm的洞口，必须设置以扣接钢管而成的网格，并在其上满铺脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm。

d)边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网，如下图： 武警总医院干部经济适用房

停工期间成品保护措施

4.3临边防护防护：

固定方式采用D60钢管侧面焊铁板用膨胀螺栓与墙体连接，无需再架设立杆，如下图： 武警总医院干部经济适用房

停工期间成品保护措施

5、楼梯口及电梯口防雨水措施及安全措施

5.1顶层楼梯口及电梯口在四周砌30cm高挡水墙，并在洞口边往楼层内50cm处搭设1.5米高架体，设扫地杆，距地90cm处设置一道拦腰横杆，立杆顶部设纵横向水平杆，沿架体四周用密目网封闭，架体顶板用多层板覆盖，多层板必须与水平杆用12#铁丝绑扎牢固，做成雨篷状，对层板每侧挑出立杆50cm，以防止雨水进入；

5.2楼层内楼梯口和电梯口防护：

楼梯口钢管拐弯处使用90度DN50弯头，钢管伸入弯头内并用平头螺丝固定好

楼梯防护效果图 武警总医院干部经济适用房

停工期间成品保护措施

DN50弯头

楼梯防护立杆与地面固定方式如下图：

电梯门防护措施如下图：

电梯口防护

电梯井内防护措施如下图： 武警总医院干部经济适用房

停工期间成品保护措施

电梯井内防护

6、在车库顶板上沿暂停楼层四周设置1.2米高围护，并沿围护张挂密目网，设警示标语，防止人员进入楼内；

7、外墙窗洞口用多层板封堵，防止雨水入内；

8、暂停施工顶层楼面混凝土浇筑时进行二次收面，压光处理；

9、塔吊、大模板、脚手架、机械设备等租赁费的考虑，木方、多层板、临水、临电以及管理人员和施工人员的退场问题10、11、8#、11#楼以报结构“长城杯”，且相关费用以上缴； 200左右施工人员退场补偿两个月再就业费；

第二篇：停工整顿方案

***工程有限公司

安全生产停工整顿工作方案

***工程有限公司

二○一一年九月二十九日

就今年下半年以来，南网其它公司和广东电网公司系统连续发生了8 起人身伤亡事故，不断拉响施工安全警报，敲响了安全的警钟。为深刻吸取事故教训，确实有效防止事故在本公司施工工程发生，根据《关于立即开展安全生产停工整顿的紧急通知》（广电安„2011‟60号）文件精神以及《阳江供电局计划建设部安全生产停工整顿工作方案》的要求，决定对本公司配网部所辖的在建工程立即开展停工整顿，采取多级学习、深入检查的方式，坚决遏止安全事故的发生，确保安全生产局面稳定。

一、工作思路

以今年以来人身事故为鉴，以南网、广东电网公司、阳江供电局、城区供电局下发的安全学习资料和安全生产停工整顿文件为指导思想，组织本部各班组和分包单位开展学习讨论，让各单位工程管理人员和班组人员认真看待和深入思考多起事故原因，查找思想、组织、制度和措施等方面的差距和问题，制定整改计划，落实整改工作，争取早日安全复工。

二、组织机构

（一）领导小组 组 长：*** 副组长：***、*** 成 员：***、***……

职 责：负责组织配网部对所辖工程开展停工整顿工作，解决涉及整改工作的重大问题和相关资源。

（二）领导小组下设三个检查、验收工作组

1、第一工作组

成 员：***、***……

职责：负责对城区局2011年配网工程第二标段之石湾站新建和园线调整石体线负荷工程、桂山站新出桂邮线调整石湾站石邮甲线负荷工程进行检查工作，并对该工程管理、施工人员（含分包单位）组织开展学习讨论。

2、第二工作组 成 员：***、***……

职责：负责对城区局2011年配网工程第二标段之石湾站石金线网架完善工程、随垌站新建能源一线线路工程、南排12队宅基地新增台区工程进行检查工作，并对该工程管理、施工人员（含分包单位）组织开展学习讨论。

3、第三工作组 成 员：***、***……

职责：负责对部门车辆管理和进行性能安全检查，在停工整顿期间加大车辆管理力度。

三、整顿内容

整顿活动包括学习讨论、隐患排查和整改提高三个阶段。

（一）学习讨论 时间：10月1日

1、一级讨论（管理人员）

本公司配网部和分包单位施工班组长及以上人员认真学习汕尾局“6〃26”、汕头局“7〃8”广州局“7〃15”、汕尾陆河局“8〃8”、中山局“8〃26”、贵州安顺局“9〃11”、韶关局“9〃23”、肇庆局“9〃27”人身死亡事故案例和《关于加强电网建设安全

管理工作的紧急通知》、《强化基建管理 扭转安全不利局面》、《关于立即开展安全生产停工整顿的紧急通知》等安全文件，项目经理（项目负责人）、安全管理员、技术负责人、质量员及班组长要学习讨论后结合自身的实际工作情况每人写一篇学习体会，反思安全生产工作存在的不足。

2、二级讨论（施工班组）

有针对性地对公司配网部和分包单位施工班组全体作业人员开展活动，集中学习上述案例和安全文件资料，并安排有深刻感想和体会的人员（包括已写学习体会的）在班组学习过程中进行演讲，工作小组人员根据实际参加班组的讨论活动。

（二）隐患排查

时间：10月2日至10月3日

工作小组对所负责施工单位进行隐患排查的内容应包括《广东电网公司停工整顿隐患排查与整改内容》、《阳江供电局停工整顿隐患排查与整改》（附件1）中的 “检查交通安全及车辆管理”和“检查工程项目”两部分内容，排查时要做好记录，登记好发现的问题并立即要求施工班组或分包单位作出整改，如有不能立即整改的，须勒令其制定相应的防范措施和整改计划，限期整改。

（三）整改提高 时间：10月4日至10月7日

根据隐患排查的结果和整改计划，对存在问题的单位进行复查。工作小组审查后，认为该工程具备复工条件的，及时提

交《阳江供电局停工整顿总结报告》（附件2），并经广东电网阳江城区供电局抽查验收审批后，方可复工。

四、工作要求

（一）公司本部各班组、分包单位参考本方案并根据自身实际情况，自行组织工程管理、施工班组技术及作业人员开展学习讨论，对在建配网工程实施隐患排查并作出整改，达到安全复工的要求。

（二）要高度重视本次停工整顿活动，确保整改工作横向到边、纵向到底，不留死角，收到实效。

（三）要加强与上级部门的联系，在整治期间如有疑问，请及时向上级部门反映，确保整治工作顺利开展。

（四）对于达到整顿要求的项目工程，必需及时申请复工，以实现各项工作及早恢复到正轨。

第三篇：工程停工及索赔相关问题 文档

关于工程停工的问题——需要纠正的合同履行过程中的几个误区 学习笔记 2010-06-06 23:37:41 阅读24 评论0 字号：大中小 订阅

本文引用自建筑房地产律师《关于工程停工的问题——需要纠正的合同履行过程中的几个误区》

引用

建筑房地产律师 的 关于工程停工的问题——需要纠正的合同履行过程中的几个误区

在建设工程施工的过程中，由于建设单位拖欠工程款等原因致使工程不能继续进行下去，施工单位往往会停止施工，但这种停工行为有时候并不能统统得到法律的保护。

根据99年合同示范文本的通用条款第十条“违约、索赔和争议”中35．1“发包人违约”当中列举的发包人拖欠工程款的情况有三种，即：(1)本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；(2)本通用条款第26．4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；(3)本通用条款第33．3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款。

通用条款的第24条是关于“工程预付款”，规定是：实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款 利息，并承担违约责任。

通用条款的第26条关于工程款(进度款)支付，其中的26．4规定为：发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

但执行第26条规定的前置条件是承包人的工程量已经过工程师的确认，而启动确认程序的条件是承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知。承包人也可以与发包人达成延期付款协议，如果达不成延期付款协议，接下来才是执行26．4规定的程序。

至于通用条款的第33条是关于竣工结算，已经不涉及工程的停工问题。

从通用条款的上述规定可以看出，承包人因为发包人不按时付款而停工的，应当有一个“催告”行为，即向发包人发出要求付款的通知，经过这个“催告”程序后，发包人仍不付款的，承包人才可以停工。

示范文本的这些规定与合同法的规定也是一致的。我们熟知的合同法第286条中，就规定了承包人与发包人协议折价或申请人民法院拍卖之前应先向发包人催告，催告其偿还工程欠款。

以上说的也可以理解为合同履行过程中的适当履行原则，也充分体现了民事法律的诚实信用原则。

二、停工程序问题

工程停工主要有二种情形，一种甲方主动停工，另外一种是我方做出停工决策的。二种情形都必须完善相关工程停工手续。

甲方要求停工时，应要求其与监理方共同出具停工令。停工令是对工程实际停工时间的确认，是分清双方停工责任，解决停工纠纷的重要依据。已停工工程没有取得书面停工令的，应立即要求甲方出具，同时注意停工令记载的停工日期与理由是否与实际情况一致，不一致的及时提出书面异议并协商解决。

我方做出停工决策时，应及时发出停工报告（停工函）。停工报告的目的在于通知对方我方将暂停合同的履行，应结合双方合同约定规范制作，并附相关证据，必要可以请公证处对工程现场，包括施工人数、材料设备状况等进行公证。停工报告应当包含：

1、拟采取停工措施的原因及责任；

2、要求对方解决的问题；

3、回复时限及拟正式停工的时间等内容。

停工报告必须通过正当渠道送达甲方，并由甲方以盖章或授权代表人签字的方式确认。甲方拒绝签收的，可采用公证方式送达；逾期不回应的，应正式停工并书面通知甲方；甲方不同意停工，可进行进一步协商并形成纪要等书面材料，对于甲方能够基本足额支付工程款或提供相应担保的，可以考虑继续施工，否则应当停工；协商过程中应避免久拖不决，贻误时机。

三、索赔与结算问题 因发包人原因导致工程停工，我方应就停工期间的损失进行全面索赔。各单位要熟悉掌握合同内容，逐条进行分析，找准索赔点，如甲供料不及时不合格、延付工程款、指定分包延误、设计变更、图纸错误等。

《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”

各单位应掌握法律规定，分析研究合同约定，结合工程实际情况索赔以下内容：

1、不可辞退人员窝工费用，包括管理人员工资、保险等；可辞退人员的差遣费用，以及停工期间人工费上调而增加的费用等。

2、停工期间主要材料价格上涨费；材料价格大幅下跌的，应参照合同法第63条的精神维持原合同此项报价；大宗材料积压的，应主张保管费用、利息损失，视情况可主张折旧费用。

3、机械窝工费或机械台班上涨费用。

4、分包商、供应商索赔费用应纳入总包索赔内容向甲方一并主张。

5、停工期间为保护施工现场而发生的现场管理费，如看守人员工资、水电费支出，临时设施费用等。

6、周转材料费用。

7、其他费用，如停工期间的保险费，保函手续费，利息等。索赔应按照合同约定程序进行。例如，合同是按照99示范文本签订的，则应按照通用条款第36条的规定办理。工程停工后，各单位应当及时固定与索赔相关的证据，注意资料的收集整理，关键证据缺失或有瑕疵的及时完善补正，必要时应采取公证方式固定证据。各单位还应当主动收集人工、材料、机械价格信息，以及相关政府文件，如果价格上涨、上调的，要作为停工索赔或复工时调整合同价格的依据。

对于已完工程部分应主张工程结算，以利于日后争议的解决，及时送达结算文件，并保留回执；索赔事项应充分协商，据理力争。若甲方拒绝或拖延对已完工程进行结算，对索赔事项不予认可或与实际损失出入过大，停工超过56天或停工将有可能造成优先受偿权丧失的，应向对方提出解除施工合同，必要时提起诉讼

关于土木工程施工中停工损失费的索赔

李会增 张坤娟

作为施工单位，在土木工程施工中，经常会遇到因为各种原因而导致工程大面积停工现象。工程停工会给施工单位造成严重经济损失及工期损失。施工单位应该怎样向工程业主索赔停工损失费呢？笔者在工作中遇到的几次停工索赔案例浅析如下。

按照国家法律规定，有以下几种原因而造成的工程停工，施工方有权向业主提出停工索赔。

一、因为业主单方终止施工合同而造成的工程停工。

二、因为业主资金原因而造成的工程停工，即在工程施工过程中工程进度款不能正常支付。

三、因为业主意图使设计大面积变更或设计资料不全而造成的停工。

四、因为战争、地震等其它不可抗拒因素而造成的工程停工。

在施工中经常遇到的是前三种情况。此时，若工程终止后不能再继续进行，施工单位将撤离施工现场，施工方有权就以下费用向业主索赔：

第一、工程撤离现场的直接费。包括以下内容：

1、工人撤场费，包括工人撤场的路费及旅途餐费（转场或遣返回乡）。计算方法：工程停工时在施工人数*（单人路费十单人餐费）。

2、施工现场的周转材料转移费，包括施工方自有或租赁的各种周转材料。计算方法：工程停工时在场周转材料数量*单件转移费用。

3、施工机械转移费，包括施工方自有或租赁的所有施工机械。计算方法：停工时在场机械数量*（单台机械拆除撤场费十单台机械转场运费）。

第二、工程撤离现场的间接费。包括工程撤场时现场管理人员的工资费用及行政办公费用。计算方法：直接费*本地区现场经费费率

第三、预期利润。因为工程停工撤场，施工单位在本工程将无法实现预期利润，施工单位可就预期利润问题向业主索赔。索赔数额：施工单位可根据工程中标书向业主提出索赔数额，具体数额可同业主协商，协商不成时可提请有关单位仲裁或申诉。

工程停工后，根据业主要求，若影响工程进行的因素消除后工程可以继续进行。这是施工中最常遇到的情况。此时，施工单位将在施工现场停工待命。就此，施工单位有权向业主提出以下索赔：

第一、停工待命人工费的索赔。因为停工原因消除后工程还要继续进行，所以，施工工人不能离开现场。此时，将造成人员的大量窝工。费用计算如下：

离工期间工人工资数额*窝工人数*窝工工日。窝工期间工人的工资数额可根据《劳动法》有关规定计算。

第二、停工期间周转材料的租赁费。施工单位有不少周转材料是向租赁单位租来的，停工期间的材料租赁费对施工单位的损失很大，一定要详细计算。为计算清楚，可列表计算。如下表：（以模板等周转材料为例）

若以上材料是施工单位自有的，根据北京市的规定，亦按租赁制考虑。若在其它

地区施工。可进行材料摊销，摊销公式：某种材料在停工期间的损失费=[（此材料购进原值-此材料报废后残值）／此材料预期使用时间]*停工时间。

第三、停工期间机械费的计算。有不少大型机械是施工单位从租赁站租来的，停工期间的机械费，亦可按租赁制编制。以下表为例：

若以上机械是施工单位自有的，按北京市规定，亦按租赁制考虑。若在外地施工，可按摊销制编制。计算公式：某种机械在停工期间的损失费=[（此机械购进原值-此机械报废后残值）／正常情况下此机械预期使用时间*停工时间。若停工时间过长，机械需要进行大修后才能使用，还需要计算大修费用及大型机械进出场费用。

第四、工程停工期间的其他直接费。例如：现场排污费、冬雨季防护费等。计算公式：停工其他直接费=直接费*本地区费率。或按当地规定执行。

第五、工程停工期间的间接费。包括公司对本工程的管理费及现场管理人员的现场经费。计算方法：停工期间管理费=直接费*本地区管理费费率。或按当地规定执行。

以上是笔者在几次停工损失索赔中的体会。另外，作为施工单位，应本着把停工损失减少到最低的原则，在停工事件发生前后多向业主提出合理化建议，力求最大限度地减少停工损失。

（作者单位：北京中铁建筑工程公司 铁道部建厂局北京一处）

第四篇：仪表停工方案1

装置仪表停工方案

装置长期停工（特别是装置停工越冬）后须做好现场仪表的停工保护工作：

1、装置在冬季停工时，要保证仪表伴热保温系统正常运行，并按巡检规定间隔进行检查发现问题要及时处理。

2、被测介质如果为水或蒸汽，必须关闭引出口阀，打开放空阀门和变送器排凝针阀，排空导压管内液体，并在工艺吹扫管线时对导压管同时进行吹扫。（在冬季时拆除变送器并妥善保管就地存放）

3、粘度较大凝固点高和含有颗粒的被测介质（灌隔离液的除外）使变送器处于停运状态，排净变送器内部液体，针阀保持放空状态，关闭引出口阀打开根部排气阀打开放空阀门，排空导压管内液体，并用蒸汽对导压管同时进行吹扫。

4、其它介质的一次表：关闭三阀组高、低压阀或一次表表头取压阀，打开针阀排净液体并保持放空状态，关闭引出口阀打开放空阀门，排空导压管内介质。

5、浮筒液（界）位变送器，关闭引出口阀门，打开放空阀门排净筒内液体，并使放空阀门保持开启状态。

6、双法兰变送器，关闭关引出口阀门，打开放空阀门排净膜盒处液体（介质），并使放空阀保持开启状态。

7、调节阀和管道安装仪表，需要工艺人员将调节阀（仪表）的前后截止阀关闭，打开排凝阀排净管线内残余介质。

8、无副线的调节阀或管道安装仪表，在装置停工退尽介质（液体）泄压排凝后拆下并妥善保管。

9、在冬季因故障或其他原因仪表伴热系统长时间停运时，应确认停运的变送器接液元件处没有液体存在，否则应拆下变送器并妥善保管。

2011-9-21

第五篇：冬季停工维护方案

冬季停工维护方案

一工程概况、1.1本工程为常山市危改小区，±0.000相当于绝对标高20.3m，地下一层，地上十二层，面积12840平米，剪力墙结构,墙体厚度分别为200mm240mm,顶板厚度分别为120mm100mm, 墙内设暗梁，填充墙采用陶粒砌块砌筑，开发单位：常山市华南房地产开发公司，设计单位建筑技术开发公司，监理单位，长治监理公司，大兴建筑公司承建，合同工期为1013年9月1日至2014年11月31日，历时14个月，1.2目前工程进度

目前主体现浇结构已完成七层，由于气温较低，为保证施工质量，预计从八层开始停工，二、维护方案

2.1停工后施工现场组织机构

现场成立值班领导小组，组长由项目经理担任，副组长由工长担任，组员由安全员及技术员担任，项目部其他人员进入放假探亲阶段，值班小组分两班，组长副组长各带一班，每班值班12小时，24小时不间断

2.2警卫人员由原来的四名增加为八名，分三班，每班二人值班时间为8小时，另外二人为机动人员和夜间巡查，2.3值班小组及警卫每天分别填写值班记录，2.3材料管理方案 2.3.1库房材料，对库房材料进行整理，归类码放，并登记造册，易燃易爆物品分库房单独存放，库房门窗贴封条封闭，2.3.2现场材料，现场所有钢材分类别分规格进行码放，钢材下面设支墩，上部进行覆盖，所有周转材料，报停，处正在使用的以外其余均分类码放并登记，木方模板码放在木工棚附近，其它材料按用途分别放置在指定位置 2.4所有机械进行一次保养，机械开关放置在关闭位置，开关箱内处于分开状态，开关箱加锁，2.6安全管理方案

2.6.1为防止意外发生，楼内所有预留洞口及临边均进行防护，所有进入楼内的通道进行封闭，2.6.2施工现场进行封闭管理，停工期间施工人员不得进入现场，临时进出人员必须进行严格登记

2.6.3施工现场禁止焚烧垃圾，以免发生火灾，值班室禁止使用电炉取暖，2.6.4施工现场除值班室及现场照明外，其余部位全部停电，一级箱二级箱开关箱全部上锁，三、应急处理

当施工现场发生意外时，值班人员应及时通知现场值班领导，现场值班领导根据情况进行处理，并进行记录。

公司值班电话20255533 火警119

匪警110

医疗救援120 值班小组成员及警卫电话 组长

*** 副组长 安全员 技术员 警卫

常山市危改小区工程冬季停工维护方案

编制 审核 批准

危改小区项目部2013 12 7