09-11年二级建造师考试《法规及相关知识》试卷真题及答案

第一篇：09-11年二级建造师考试《法规及相关知识》试卷真题及答案

2009年二级建造师考试《法规及相关知识》试卷真题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在我国法律体系中，《建筑法》属于()部门。A.民法B.商法C.经济法D.诉讼法 2.关于民事法律行为分类，以下说法错误的是()。

A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D.自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 3.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理 4.根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是()。

A.在建工程可以作为抵押物B.即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权 5.根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自()起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.交付D.买方占有

6.某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。A.20%B.30%C.50%D.80% 7.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取()。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证 8.按照建筑法规定，以下正确的说法是()。

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

9.关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是()。A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

B.未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包 C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D.发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位

10.甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任 C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任 D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

11.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是()。

A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程D.经济适用房工程 12.根据《招标投标法》规定，投标联合体()。

A.可以牵头人的名义提交投标保证金B.必须由相同专业的不同单位组成 C.各方应在中标后签订共同投标协议D.是各方合并后组建的投标实体 13.按照建筑法及其相关规定，投标人之间()不属于串通投标的行为。

A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价 C.相互探听对方投标标价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

14.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标

15.招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售;招标文件规定投标保证金为100万元;3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有()处。A.1 B.2 C.3 D.4 16.根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是()。A.施工企业的总经理B.施工项目的负责人C.施工企业的技术负责人D.施工企业的董事

17.施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般 18.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由()负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府

19.监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。

A.要求施工单位整改B.要求施工单位停止施工C.向安全生产监督行政主管部门报告D.向建设工程质量监督机构报告 20.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。

A.甲公司负主要责任本文B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任 21.安全生产许可证的有效期为()年。A.2 B.3 C.4 D.5 22.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是()。

A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案 23.根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的()工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A.主体结构B.电气C.装饰D.暖通

24.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()。A.应当依法取得相应等级的资质证书B.不得转让工程监理业务

C.可以是建设单位的子公司D.应与监理分包单位共同向建设承担责任 25.施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日

26.《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括()。A.工程质量保修制度B.施工许可制度C.竣工验收备案制度D.工程质量事故报告制度

27.建设单位应当自建设竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10 B.15 C.30 D.60 28.按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是()。A.购买的电气材料B.购买的塔吊设备C.现场制作的预制板D.商品混凝土

29.根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求()。

A.必须有产品质量检验合格证明B.必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C.应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D.应当有警示标志或者中英文警示说明 30.某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是()。A.将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里B.对已受污染的潜水和承压水混合开采

C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖D.直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训 31.下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。

A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证 B.对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施 C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统 D.企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

32.某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是()。

A.责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B.将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里 C.禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D.为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

33.根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.2个月B.6个月C.1年D.2年

34.李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业()。A.应当与其签订固定期限劳动合同B.应当与其签订无固定期限的劳动合同

C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

35.某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A.1 B.2 C.3 D.6 36.职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为()。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员 37.按照劳动合同的规定，企业的集体合同由()与企业订立。' A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.企业绝大部分职工 38.重大建设项目档案验收应在竣工验收()个月前完成。A.1 B.2 C.3 D.4 39.根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A.0.1‰ B.0.5‰ C.1‰ D.5‰

40.下列属于行政处罚的是()。A.没收财产B.罚金C.撤职D.责令停产停业

41.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪

42.下列属于我国《合同法》调整的法律关系是()。A.收养关系B.劳动合同C.税款代扣合同D.赠与合同 43.下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是()。

A.合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用B.提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效 C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

44.要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括()。A.寄送的价目表B.投标书C.拍卖公告D.招股说明书

45.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。A.发出B.撤回C.撤销D.变更

46.某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担()。A.违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.行政责任

47.某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是()。A.返还财产B.赔偿损失C.罚金D.折价补偿

48.根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是()。

A.在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B.效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D.超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

49.某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是()。

A.附条件合同，条件成就合同解除B.附条件合同，条件成就合同生效 C.附期限合同，期限届满合同解除D.附期限合同，期限届满合同生效

50.甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由()承担违约责任。A.甲公司向乙公司B.乙公司自己C.丙公司向乙公司D.甲公司和丙公司共同向乙公司

51.某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4 000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3 400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。

A.应按合同约定的价格4 000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算 C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

52.甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是()。

A.刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B.刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C.刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担D.代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭 53.下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。

A.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D.由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

54.建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是()。A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B.双方签收的仲裁调解书

C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书 55.民事诉讼的证据不包括()。A.书证B.物证C.视听资料D.科学实验 56.根据《民事诉讼法》规定，()可以作为民事诉讼证人。

A.本案审判员B.涉及本案的鉴定人员C.本案原告诉讼代理人D.本案被告的亲属 57.对民事诉讼的基本特征表述正确的是()。

A.当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B.除简易程序外均采用合议庭制 C.所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开D.一个案件须由两级人民法院审理才告终结 58.下列关于诉讼管辖的表述正确的是()。

A.第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B.建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖 C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院 D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

59.当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为()。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉 60.下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()。

A.仲裁委员会由当事人自主选定B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C.仲裁审理以公开审理为原则D.对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)61.根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有()。

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B.人民法院对保全财产予以查封

C.监察机关给予机关工作人员降级处分D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E.行政拘留 62.根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()。

A.在法律面前一律平等B.有言论、出版、游行和示威的自由

C.有宗教信仰的自由D.对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E.有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利 63.下列各选项中，属于民事法律关系客体的是()。

A.建设工程施工合同中的工程价款B.建设工程施工合同中的建筑物

C.建材买卖合同中的建筑材料D.建设工程勘察合同中的勘察行为E.建设工程设计合同中的施工图纸 64.国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。A.出租B.出让C.划拨D.抵押E.转让 65.根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是()。

A.北京故宫修缮工程B.长江汛期抢险工程C.工地上的工人宿舍D.某私人投资工程E.部队导弹发射塔

66.在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是()。A.银行保函B.银行承兑汇票C.企业连带责任保证D.现金E.实物

67.按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是()。A.联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B.交纳投标保证金超过规定数额 C.投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D.投标人在开标后修改补充投标文件 E.投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

68.生产经营单位保证安全生产必须的资金由(、)予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。A.公司董事会B.公司法定代表C.个人经营的投资人D.公司股东E.公司工会 69.施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括()。

A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用

C.组织制定安全施工措施D.消除安全事故隐患E.及时、如实报告生产安全事故 70.下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是()。

A.总承包单位不得将主体工程对外分包B.分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责

C.总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D.施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工E.在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务 71.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程()。A.同时规划B.同时设计C.同时施工D.同时竣工验收E.同时投产使用

72.下列属于承担民事责任的方式是()。A.赔偿损失B.返还财产C.支付利息D.支付违约金E.支付定金 73.下列关于承诺的表述中，正确的有()。

A.受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B.承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C.承诺一经送达要约人即发生法律效力D.撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人.E.承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出 74.对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C.自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的

D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的 75.致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括()。

A.发包人严重拖欠工程价款B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C.发包人坚决要求工程设计变更D.项目经理与总监理工程师积怨太深E.要求承担保修责任期限过长

76.某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。

A.建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格 B.施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔

C.由此延误的工期由施工单位承担违约责任D.只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺 E.从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77.6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是()。

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.买卖合同自6月10日成立C.买卖合同自6月1日成立 D.若卖方不能交付货物，应返还50万元E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元 78.根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有()。

A.太阳自东方升起，自西方落下B.人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险C.人所共知的某企业偷工减料 D.已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E.已被人民法院生效裁判所确认的事实 79.根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括()。

A.约定的仲裁协议无效 B.仲裁事项超越法律规定的仲裁范围C.适用法律确有错误D.原仲裁机构被撤销 E.申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决 80.我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有()。

A.只有注册以后才能执业B.一次注册终生有效C.均需接受继续教育 D.不得同时注册于两家不同的单位E.均有各自的职业范围

答案 单选题

C C A B C D/B C D D C D B C A B D B C A B B D A D A A B C A D C C C B B A A C D D C B A B C C C C C A B C C B D C B A A A 多选题

CD ABCD ABCE BC ABCE ABD ACE ABCD BCDE ABC BCE/DCE ABD CE CDE AB ABD ABD ABDE ABC ACDE

2010二级建造师《工程法规》真题及答案

一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效()A.中断B.中止C.终止D.届满

【答案】A【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。2.二级注册建造师注册证书有效期为()年。A.1B.2C.3D.4 【答案】C【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。

3.下列规范性文件中，效力最高的是()。A.行政法规B.司法解释C.地方性法规D.行政规章

【答案】A【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规;行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。

4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理

【答案】D【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自()时设立。A.合同签订B.备案C.交付D.登记

【答案】D【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。

6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是()。A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册 【答案】B【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。

7.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的()%。A.20B.30C.40D.50 【答案】B【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是()。

A.正在建造的航空器B.土地所有权C.生产原材料D.荒地承包经营权

【答案】B【解析】我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地使用权可以抵押。9.我国建筑业企业资质分为()三个序列。

A.工程总承包，施工总承包和专业承包B.工程总承包，专业分包和劳务分包C.施工总承包，专业分包和劳务分包 D.施工总承包，专业承包和劳务分包

【答案】D【解析】建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业()承揽工程。

A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围B.可以另一个建筑施工企业的名义

C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

【答案】C【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承担工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书，营业执照，以本企业的名义承担工程。11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人

B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

【答案】A【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的()公开进行。A.任意时间B.投标有效期内C.提交投标文件截止时间的同一时间D.提交投标文件截止时间之后三日内

【答案】C【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。

13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是()。A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标 【答案】D【解析】D项，评标应由招标代理机构组织评标委员会进行

14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的()。A.组织保障措施B.管理保障措施C.经济保障措施D.技术保障措施

【答案】B【解析】生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这是设备的日常管理工作，属于管理保障措施中的物力资源管理范围。

15.书面评标报告作出后，中标人应由()确定。A.评标委员会B.招标人C.招标代理机构D.招标投标管理机构 【答案】B【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标人

16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和()标准。

A.建设单位要求适用的B.监理单位制定的C.工程建设推荐的D.工程建设行业 【答案】A【解析】《建设工程安全生产管理条例》第14条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准”在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也不能批准施工单位的施工组织设计。

17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由()支付。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.总承包和分包单位共同

【答案】B【解析】意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。

18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由()承担。A.总承包单位B.使用设备的分包单位C.具有相应资质的单位D.设备出租单位

【答案】C【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是()。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】B【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条，将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入;3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格;7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急预案;9.有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;10.法律、法规规定的其他条件。20.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为()年。A.1B.2C.3D.4 【答案】C【解析】《安全生产许可证条例》第9条规定，“安全生产许可证的有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年”

21.某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于()。A.特别重大B.重大C.较大D.一些

【答案】C【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的“以上”包括本数，所称“以下”不包括本数。

22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在()时，应当向建设单位出具质量保修书。A.工程价款结算完毕B.施工完毕C.提交工程竣工验收报告D.竣工验收合格

【答案】C【解析】《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，“建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任” 23.某工程设计文件需要作重大修改，则()。

A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B.设计单位可直接进行修改C.应由建设单位报原审批机关批准 D.须开专家论证会后，设计单位方可修改

【答案】C【解析】建设工程勘察，设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准后，方可修改 24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由()组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位 【答案】A【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定 25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于()。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准

【答案】B【解析】《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。

26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。A.10B.15C.20D.30 【答案】B【解析】在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。27.以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

【答案】D【解析】建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送()审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。A.建设行政主管部门B.公安消防机构C.安全生产监管部门D.规划行政主管部门

【答案】B【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。

A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表C.企业的职工代表和企业代表 D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

【答案】C【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。A.15日B.1个月C.2个月D.3个月

【答案】B【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为()A.7天B.15天C.20天D.30天

【答案】B【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。32.工程建设强制性标准由()负责解释。

A.国家质量监督检验检疫总局B.国务院建设行政主管部门C.省级人民政府建设行政主管部门D.工程建设标准批准部门 【答案】D【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。

33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款()的滞纳金。A.万分之五B.千分之五C.万分之三D.千分之三

【答案】A【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B.某施工单位未按照合同约定工期竣工 C.因台风导致工程损害D.某工程存在质量问题

【答案】A【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。35.按照行政处罚法的规定，()可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规

【答案】B【解析】根据行政处罚法的规定，法律可以设定各种行政处罚，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定;行政法规可以设定除了限制人身自由以外的行政处罚;地方性法规可以设定除限制人身自由，吊销企业营业执照以外的行政处罚;国务院部、委员会制定的规章，省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额分别由国务院和省级人大及其常委会加以规定;除此之外，其他规范性文件均不得设定行政处罚。36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于()。A.双务合同B.有偿合同C.实践合同D.要式合同

【答案】C【解析】诺成合同是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、设计合同等，实践合同，又称要物合同是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。

37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于()。A.要约B.要约邀请C.承诺D.询价

【答案】A【解析】要约的概念，要约是希望和他人订立合同的意思表示。可见，要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人所作的意思表示。

38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是()。

A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人 C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

【答案】C【解析】承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人，即在承诺通知到达要约人之前到达要约人，所以此时承诺可以撤回。39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为()A.前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B.前者须主观故意，后者须主观过失 C.前者是侵权责任，后者是合同责任D.前者无须约定，后者须有约定

【答案】【解析】缔约过失责任是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任，这种责任主要表现为赔偿责任，其一般发生在订立合同阶段，这是违约责任与缔约过失责任的显著区别。

40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是()。

A.该供货合同成立B.该供货合同已生效C.该供货合同效力特定D.该供货合同未成立

【答案】D【解析】乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作表示，即没有发出承诺，故合同不成立。

41.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()A.无效B.有效C.效力特定D.失效

【答案】B【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

42.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是()A.附生效时间的合同B.附生效条件的合同C.附解除条件的合同D.附终止时间的合同

【答案】B【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效条件和解除条件。

43.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使()A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权 【答案】C 【解析】不安抗辩权是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行或信用，而拒绝履行合同的权利。44.根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。A.1B.2C.5D.20 【答案】A【解析】《合同法》第75条规定：“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭”

45.根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为A.变更B.重新协定C.原则上变更D.未变更 【答案】B 46.合同的权利义务终止，不影响合同中()条款的效力。A.履行时间B.履行地点C.争议解决D.质量检验 【答案】C 【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方()条款。

A.应当适用违约金B.应当适用定金C.可以选择适用违约金或者定金D.可以同时适用违约金和定金

【答案】C【解析】违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中，它们可能单独存在，也可能同时存在，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。48.主债权债务合同无效，担保合同()，但法律另有规定的除外。A.仍然有效B.无效C.在担保期间内有效D.效力待定

【答案】B【解析】担保是伴随着主债务的产生而产生的，因此，我们将担保合同称为从合同，而与之相对应的约定主债务的合同则称为主合同，主合同中的债务人如果履行了主债务，则主合同消失，相应的从合同也就自然消失了。49.以下不属于民事纠纷处理方式的是A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁 【答案】B【解析】建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。

50.下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是()A.财产继承纠纷B.劳动争议C.婚姻纠纷D.工程款纠纷

【答案】D【解析】在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律，但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整”此外，根据《仲裁法》第3条的规定，下列纠纷不能仲裁： 1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷;2.依法应当由行政机关处理的行政争议。51.下列选项中，对调解的理解错误的是()A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B.仲裁调解生效后产生执行效力 C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D.法院在强制执行时不能制作调解书

【答案】C【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。

52.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是()的事实。A.请求实体权益B.免除自己法律责任C.主张程序违法D.对方承认

【答案】D【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，对下列事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实;2.自然规律及定理;3.根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实;4.已为有效公正文书所证明的事实。53.根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是()A.保证B.抵押C.留置D.定金

【答案】A【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。

54.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有()A.当事人代表B.第三人C.鉴定人D.代理律师 【答案】A 【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。

55.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人民法院提出书面异议 A.原审B.负责执行的C.原告所在地D.被告所在地 【答案】B 【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。56.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()A.仲裁委员会决定B.合同履行地中级人民法院裁定C.被告所在地中级人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定

【答案】D【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。

57.在下列选项中，不属于要式合同的是()A.建设工程设计合同B.企业与银行之间的借款合同C.法人之间签订的保证合同D.自然人之间签订的借款合同 【答案】D【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合同，实践中，以不要式合同居多。58.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出 A.三个月B.六个月C.一年D.二年

【答案】B【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。

59.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.150D.200 【答案】A【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

60.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是()A.建筑材料进场B.建筑设备安装C.隐蔽工程验收D.工程竣工验收

【答案】D【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

二、多项选择题(共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)61.根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效 A.合同履行结果只有对方受益B.不可抗力造成对方财产损失C.履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失E.故意或重大过失造成对方财产损失

【答案】CE【解析】合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，这个条款称为免责条款，免责条款并非全部有效。《合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：1.造成对方人身伤害的;2.因故意或者重人过失造成对方财产损失的

62.建设工程竣工验收应当具备()等条件

A.完整的技术档案资料和施工管理资料B.工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告 C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件 D.已付清所有款项E.有施工单位签署的工程保修书

【答案】ABCE【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书 63.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时()A.立项B.审批C.设计D.施工E.投产使用

【答案】CDE【解析】所谓环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

64.根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是

A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B.在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的 C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D.女职工在产期的E.因工负伤被确认丧失劳动能力的

【答案】ABDE【解析】用人单位不得解除劳动合同的情形有：1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;3.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内;4.女职工在孕期、产期、哺乳期的;5.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;6.法律、行政法规规定的其他情形 65.下列属于投标人之间串通投标的行为是()A.招标人在开标前开启投标文件，并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人 B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C.投标人在投标时递交虚假业绩证明D.投标人与招标人商定，在投票时压低标价，中标后再给投标人额外补偿 E.投标人无进行内部竞价，内定中标人后再参加投标 【答案】ADE【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第47条规定，招标人与投标人串通投标行为包括：1.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价;2.招标人向投标人泄露标底;3.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿;4.招标人预先内定中标人;5.其他串通投标行为

67.发包人具有下列()情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。

A.未按约定支付工程价款的B.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.施工现场安装摄像设备全程监控D.施工现场安排大量人员E.不履行合同约定的协助义务的

【答案】ABE【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1.未按约定支付工程价款的;2.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的;3.不履行合同约定的协助义务的，上述三种情形均属于发包人违约。因此，合同解除后，发包人还要承担违约责任。

68.按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（）A.不得自行撤销B.有权自行撤销C.经受让人同意可以撤销D.经债务人同意可以撤销E.定金

【答案】AC【解析】根据合同法第八十条的规定，债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该项转让对债务人不发生效力，债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

69.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金

【答案】ABC【解析】《合同法》第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

70.当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（）A.建筑工程法规B.建筑材料检验报告C.工程竣工验收现场录像D.双方往来的电子邮件E.代理意见 【答案】AE 【解析】民事诉讼证据包括七种证据形式，即书证，物证，视听资料，证人证言，当事人陈述，鉴定结论，勘验笔录。71.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.委托代理人死亡E.委托代理人有过错 【答案】ABCD 【解析】委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托、代理人辞去委托、委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。72.商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行

A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人依据地的中给人民法院C.被执行人住所地的中给人民法院 D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院

【答案】CD【解析】《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。

73.人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是（）A.审判员独任B.审判员、书记员C.审判员三人以上单数D.审判员、陪审员三人以上单数E.陪审员三人以上单数

【答案】CD【解析】人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是3人以上的单数。

74.根据《物权法》的相关规定，将（）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立

A.交通运输工程B.正在施工匠建筑物C.生产设备、原材料D.正在加工的工程模板E.建设用地使用权

【答案】BD【解析】《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。75.建设单位的安全责任包括（）A.向施工单位提供地下管线资料B.依法履行合同C.提供安全生产费用 D.不推销劣质材料设备E.对分包单位安全生产全面负责 【答案】ABCD 【解析】建设单位的安全责任主要包括：①向施工单位提供资料的责任;②依法履行合同的责任;③提供安全生产费用的责任;④不得推销劣质材料设备的责任;⑤提供安全施工措施资料的责任;⑥对拆除工程进行了备案的责任。76.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）A.总承包单位单独向建设单位承担责任B.分包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位向总承包单位承担责任 【答案】AE【解析】建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责;总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其他分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

77.下列违约责任承担方式可以并用的有（）A.赔偿损失与继续履行B.实际发行与解除合同C.定金与支付违约金D.赔偿损失与修理、重作、更换 E.违约金与解除合同

【答案】ABDE【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款 78.为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（）若与审理的案件有利害关系，应当回避 A.法院的书记员B.勘验人C.鉴定人D.出庭的证人E.被告方的诉讼代理人

【答案】ABC【解析】根据《民事诉讼法》第45条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避;①是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属;②与本案有利害关系;③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。79.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以

A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C.撤回仲裁申请书D.请求强制执行 E.请求法院判决

【答案】BC【解析】仲裁和解是指仲裁当事人通过协商，自行解决已提交仲裁的争议事项的拓为。《仲裁法》规定，当事人早班仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁，仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商，互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的和中制度。

80.可以提起行政复议的事项包括（）A.行政处罚B.行政强制措施C.行政处分D.行政机关对民事纠纷作出的调解

【答案】ABC【解析】根据《行政复议法》第六条的规定，当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚;②行政强制措施;③行政许可;④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的;⑤认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

2011年二级建造师考试《法规及相关知识》考试真题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格 2.行政法规的制定主体是()。

A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院

3.订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的()。A.抵消B.提存C.混同D.免除

4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算()年。A.1B.2C.4D.20 5.根据《物权法》，不适合用于质押财产的是()。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应付款 6.下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是()。A.转让B.抵押C.出资入股D.投保火灾险

7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为()万元。A.100B.200C.600D.1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是()。

A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包 9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是()。

A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人 C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包 10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标B.该联合体成员签订共同投标协议 C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标 D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人 11.通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()。A.评标价B.投标报价C.招标控制价D.标底

12.评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是()。

A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B.评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名 C.项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取D.评标委员会成员由3人组成

13.经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。以下关于甲的行为，正确的说法是：()。A.属于在投标有效期内撤回投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金

14.关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是()。A.生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

B.建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任C.建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责D.某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

15.生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起()。

A.2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B.3年内不得担任监理单位的主要负责人C.5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D.终身不得担任任何施工企业的主要负责人

16.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门

C.县级以上地方人民政府D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

17.某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由()上报有关主管部门。A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位 18.根据国务院《特种设备安全保障条例》，从事施工起重机械定期检验的机构，应由()批准。A.县级以上人民政府B.省级政府特种设备安全监督部门C.国务院D.国务院特种设备安全监督部门 19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。

A.要求施工企业购买其制定的不合格消防器材B.申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料 C.甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D.甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。

A.建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料 21.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是()。A.意外伤害保险属于非强制险B.保险由建设单位办理

C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止 22.基坑支护工程专项施工方案须经()签字后实施。

A.施工企业项目经理和现场监理工程师B.施工企业负责人和建设单位负责人 C.建设单位负责人和总监理工程师D.施工企业技术负责人和总监理工程师

23.企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前()个月。A.1B.2C.3D.6 24.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A.增加工程内部装饰B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程 25.建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是()。A.分包工程质量由分包企业负总责。B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任 26.因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是()。

A.施工企业不仅要负责，还要承担保修费用B.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔

C.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔D.施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修 27.必须经总监理工程师签字的工作是()。

A.开工前的放线定位B.分项工程验收C.下一步工序D.建设工程竣工验收

28.某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求()。A.只能由生产厂家承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商提出赔偿 29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向()报批。A.公安消防机构B.建设工程安全监督机构C.建设行政主管部门D.上级主管部门 30.下列争议中属于劳动争议的是()。

A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议 C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议 31.劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为()年。A.6个月B.1年C.2年D.5年 32.劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该合同()。

A.试用期为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理D.按完成一定工作任务为期限的合同处理 33.用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为()劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定任务为期限D.短期

34.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。A.警告B.罚款C.支付违约金D.没收财产 35.下列合同中，受合同法调整的是()。A.婚姻B.收养C.买卖D.行政 36.在合同法中，要约生效的时问是()。

A.要约人发出要约时B.要约达到受要约人时C.受要约人作出承诺时D.受要约人承诺到达时 37.在建设工程招标程序中，投标的法律性质是()。A.要约B.要约邀请C.反要约D.承诺

38.受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为()。A.承诺超时B.承诺延误C.新承诺D.新要约

39.下列合同中，以下情形属于无效合同的是()。

A.当事人无履约能力B.当事人对合同有重大误解C.违反法律法规的强制性规定D.违反法定的形式 40.在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起()内有效。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年

41.关于待定合同的说法，正确的是()。

A.善意相对人不享有撤销的权利B.效力待定合同的相对人有催告权C.待定合同是生效合同D.待定合同是无效合同 42.甲欠乙50万元贷款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是()。

A.丙不能以自己名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙起诉甲以50万元为限D.丙的起诉费用由自己支付 43.下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是()。

A.受让人明知债务人以不合理低价转让财产B.债务人放弃到期的债权 C.债务人将巨额财产赠与他人D.债务人将其全部财产转让

44.甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是()。A.甲公司名称变更B.乙公司的法人代表变更C.合同签约人变更D.买卖数量变更

45.某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是()万。A.24B.27C.30D.42 46.关于担保的说法，正确的是()。

A.质押不转移对质押财产的占有B.建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象 C.企业法人的分支机构、职能部门可以为担保人D.以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效 47.某建设单位出具的银行保函中，保证人为()。A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业 48.定金合同以()之时生效。A.当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立

49.王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为()。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.民间调节 50.一裁定终局体现了仲裁的()特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性

51.仲裁的保密性特点体现在以()为原则。A.不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加 52.在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应()。A.进行判决B.强制执行C.留置送达D.重新调解

53.甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为()。

A.原告所在地B.被告所在地C.合同签定地D.合同施行地

54.在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为()。

A.代为承认对方的诉讼请求B.进行和解C.变更诉讼请求D.法庭辩论

55.对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起()日。A.5B.7C.10D.15 56.仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向()申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关 57.关于仲裁调解的说法，正确的是()。

A.仲裁庭必须先进行调解B.调解不成不能做出裁决书

C.仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书 58.在仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是()。A.甲与乙不能自行进行和解B.甲乙达成和解不能撤回仲裁申请C.甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁D.甲乙达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。

59.甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是()。

A.应按乙、丙的意见做出仲裁书B.应该按甲的意见做出仲裁书C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见 60.施工企业认为()侵犯其合法权益，可以申请行政复议。

A.建设单位违约的行为B.总监理工程师的停工决定C.上级企业的处理决定D.行政机关的罚款

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61.某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的()一并发包。A.代建B.施工C.监理D.设计E.设备采购

62.民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为()。

A.不违反法律B.不违背社会公德C.不存在认识错误等外在因素D.不与第三人利益相冲突E.不与社会公共利益相冲突 63.下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有()。

A.建筑物B.建设用地使用权C.生产设备、材料D.在建工程E.在建船舶 64.项目监理在实施监理过程中，主要依据有()。

A.ISO质量体系B.工程建设国家强制性标准C.工程设计文件D.施工企业管理制度E.建设工程施工合同 65.投标有效期内，投标人有()行为的，其投标保证金予以没收。

A.撤回投标文件B.补充投标文件C.放弃中标D.澄清投标文件E.说明(解释)投标文件 66.施工作业人员进行安全生产的义务有()。

A.使用劳动生产安全用具B.接受安生生产培训C.发现事故隐患立即报告 D.发生危及人身安全的事故先进行抢救E.为自己购买从业保险

67.某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是()。

A.发生安全事故应由工人自负B.该条款做无效处理C.施工企业应受行政处罚 D.应撤销施工企业的资质E.施工企业主要负责人应受行政罚款

68.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有()。A.对建设工程项目的安全生产负总责B.落实安全生产责任制C.制定安全生产规章制度和操作规程 D.确保安全生产费用的专项使用E.根据工作特点组织制定安全施工措施 69.取得安全生产许可证的条件是()。

A.特种作业人员经考核合格B.职工参加工伤C.通过了安全生产管理体系认证 D.进行了安全评价E.已办理安全监督手续

70.根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有()。

A.保修范围B.保修期限C.质量保证金的退还方式D.质量保证金预留比例E.保修责任 71.供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是()。

A.建立进货验货制度B.产品包装上的标识不真实C.对使用有瑕疵的产品进行说明 D.为扩大销售，对产品质量进行虚假宣传E.快过期的产品降价销售

72.某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是()。

A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民 D.其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告 73.根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有()。

A.扣押居民身份证B.扣押职业资格证C.要求提供担保D.签订专业技术培训服务违约金E.签订竞业限制保证书 74.建设工程合同属于()。A.有名合同B.实践合同C.要式合同D.有偿合同E.单务合同 75.应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方()，有权行使抗辩权。A.经营状况严重恶化B.法定代表人被追究刑事责任C.丧失信誉D.企业负有较大债务E.转移财产试图躲避债务 76.合同权利文件终止时，不影响()之效力。A.结算条款B.清理条款C.仲裁条款D.担保条款E.失业条款 77.民事违约责任的承担方式有()。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.精神损失赔偿E.赔礼道歉

78.建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将()列为其被告。A.招标代理机构B.总承包企业C.分包企业D.实际施工人E.建设行政主管部门 79.关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是()。

A.当事人必须在开庭前提出回避申请B.当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出 C.案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人的，无须回避

D.人民法院的回避决定，可以口头或书面形式提出E.申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作 80.关于仲裁协议的说法，正确的有()。

A.仲裁协议应当是书面形式B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在争议发生前达成 D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

答案

一、单项选择题

1.B【解析】通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书，并经注册的人员，可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。故选B。

2.C【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。故选C。

3.C【解析】“混同”是指债权和债务同归一人，致使合同关系消灭的事实。如两个相互订有合同的企业合并，则产生混同的法律效果。故选C。

4.A【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的，延付或拒付租金的，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物被丢失或损毁的。故选A。

5.C【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。题中建设用地属于不动产，故选C。

6.D【解析】建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。故选D。

7.C【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，故选C。

8.D【解析】总承包合同必须采用书面形式，A错误;根据《建筑法》第二十四条第二款，发包人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，B错误;《建筑法》第十九条规定：“建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。”C错误;《建筑法》第二十四条第一款规定：“提倡对建筑工程实行总承包。”故选D。

9.A【解析】依据《建筑法》上述规定，《建筑工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形：①总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件单位的;②建筑工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的}③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;④分包单位将其承包的建设工程再分包的。故选A。

10.B【解析】联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。故选B。

11.B【解析】通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价为投标报价。故选B。12.C【解析】评标委员会成员为5人以上单数，D错误;其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，B错误;评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，A错误。故选C。

13.A【解析】依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的通知，属于在投标有效期内撤回投标文件。故选A。

14.A【解析】生产经营单位的安全生产保障措施有：①组织保障措施;②管理保障措施;③经济保障措施;④技术保障措施。建设项目安全措施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。C错误。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。B错误。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。D错误。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，属于经济保障措施。故选A。15.C【解析】生产经营单位的主要负责人违反《安全生产法的规定》导致发生生产安全事故，构成犯罪的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故选C。

16.A【解析】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。故选A。

17.B【解析】对于实行施工总承包的建设工程，根据《建设工程安全生产管理条例》第五十条的规定，由总承包单位负责上报事故。故选B。

18.D【解析】从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。故选D。

19.D【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明;②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;③拆除施工组织方案;④堆放、清除废弃物的措施。故选D。

20.D【解析】建设单位有下列行为的，依法承担赔偿责任：①对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求;②要求施工单位压缩合同约定的工期;③将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。故选D。

21.C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”故选C。

22.D【解析】基坑支护工程经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故选D。

23.C【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定：“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故选C。

24.B【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。故选B。

25.C【解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。故选C。

26.B【解析】保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，并且有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。故选B。27.D【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选D。

28.D【解析】《产品质量法》规定了生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。生产者应当对其生产的产品质量负责。故选D。

29.A【解析】建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核，未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。故选A。

30.D【解析】因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金产生的争议属于劳动争议。故选D。31.C【解析】劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。故选C。32.A【解析】劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故选A。

33.C【解析】以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。故选C。

34.C【解析】承担民事责任的方式主要有：①停止侵害;②排除妨碍;③消除危险;④返还财产;⑤恢复原状;⑥修理、重作、更换;⑦赔偿损失;⑧支付违约金;⑨消除影响、恢复名誉;⑩赔礼道歉。故选C。

35.C【解析】不受合同法调整的主要关系类型：①有关身份关系的合同;②有关政府行使行政管理权的行政合同;③劳动合同;④政府问协议。故选C。

36.B【解析】《合同法》第十六条规定：“要约到达受要约人时生效。”故选B。37.A【解析】在建设工程招标程序中，招标的法律性质是要约。故选A。

38.D【解析】受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效以外，该承诺视为新要约。故选D。

39.C【解析】无效合同的原因：①一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益;②一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益;③恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同;④以合法形式掩盖非法目的;⑤损害社会公共利益;⑥违反法律、行政法规的强制性规定。故选C。

40.D【解析】《合同法》第五十五条规定：“有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。”故选D。41.B【解析】效力待定合同的相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。《合同法》第四十九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”故选B。

42.B【解析】《合同法》第七十三条规定：“因债务人怠于行使到期债务，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。”故选B。

43.D【解析】《合同法》第七十四条规定：“因债务人放弃到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。”故选D。

44.D【解析】合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。故选D。

45.C【解析】第一，见教材193页：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金和违约金只能两者选一，本题都是15万元。第二：违约金具有赔偿损失的作用。教材192页：违约金，是指当事人在合同中或合同订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。这说明：违约金具有赔偿损失的作用，违约金不足以赔偿损失，可以增加，本题损失12万元，未超过违约金15万。因此，最多15万元。第一、第二合计，最多可获得的赔偿是30万元，答案C。46.D【解析】抵押与质押最大的区别就是抵押不转移抵押物，而质押必须转移占有质押物。A错误。《担保法》第三十六条规定：“以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押。”B错误。由于企业法人的分支机构和职能部门没有独立的财产，也不能独立承担民事法律责任，所以不能擅自以自己的名义为他人的债务作保证。C错误。以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效。故选D。47.B【解析】某建设单位出具的银行保函中，保证人为银行。故选B。

48.C【解析】《担保法》第九十条规定：“当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。”故选C。

49.D【解析】在当事人以外的第三人或组织的支持下，通过相互谅解，使纠纷得到解决的方式，即为民间调解。故选D。50.D【解析】仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。体现了仲裁的快捷性。故选D。

51.C【解析】仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。故选C。

52.A【解析】中华人民共和国民事诉讼法，《民事诉讼法》第89条第3款规定：“调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。”这一规定包括两个方面的要求：一是调解书必须送达双方当事人签收。据此，调解书应当直接送达当事人本人，不适用留置送达和公告送达的方式。二是调解书必须经双方当事人签收后才能生效。如果一方或双方当事人拒绝签收的，应当视为调解不成立，调解书不发生法律效力。第九十一条 调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。即使按原解析，请注意: 《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十三条规定: 当事人拒收调解书的，不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的，另一方可以持调解书向人民法院申请执行。这里指的是不影响调节协议的效力,调解协议和调解书是两个不同的概念。调解书未发生法律效力，自然不能强制执行。答案A。

53.C【解析】《民事诉讼法》第二十五条规定：合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。故选C。54.D【解析】委托权限分为一般授权与特别授权。特别授权即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。故选D。

55.D【解析】对一审判决不服，可提起上诉，上诉期限为判决书送达之日起15日。故选D。

56.A【解析】仲裁裁决能否得到执行事关当事人实体权利的实现。在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行。故选A。

57.C【解析】调解成功的，仲裁庭依据已达成的调解协议书制作调解书，当事人可以要求仲裁庭根据调解协议制作裁决书。调解不成的，则由仲裁庭及时作出裁决。但调解并不是仲裁的必经程序。只要有一方当事人不同意调解，就不进行调解。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。故选C。

58.D【解析】当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议申请仲裁。故选D。59.A【解析】当仲裁庭成员不能形成一致意见时，按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决。故选A。

60.D【解析】行政复议保护的是公民、法人或其他组织的合法权益。行政争议当事人认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的，有权依法提出行政复议申请。故选D。

二、多项选择题

61.BDE【解析】《建筑法》第二十四条第二款规定：“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。”故选BDE。

62.AB【解析】根据《民法通则》的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。违反与相冲突是两个不同的概念，从考试技巧来分析，多选题宁可少选不能多选，建议不要选E。

63.ABD【解析】物权法：第一百八十八条【动产抵押的效力】以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记，不得对抗善意第三人。条文主旨：本条是物权法关于动产抵押效力的规定。

立法背景：物权法对不动产物权变动采登记生效主义，即不动产物权的设立、变更、转让和消灭应当办理登记，不办理登记，不发生物权效力。而对于动产物权变动却采登记对抗主义，即动产物权的设立、变更、转让和消灭不登记不得对抗善意第三人。动产抵押权的设立，之所以没有要求如不动产抵押设立一样，以登记为生效要件。主要原因在于：第一，我国有关法律规定某些交通运输工具的抵押采用登记对抗制度。比如民用航空法第十六条规定：“设定民用航空器抵押权，由抵押权人和抵押人共同向国务院民用航空主管部门办理抵押权登记;未经登记，不得对抗第三人。”海商法第十三条规定“设定船舶抵押权，由抵押权人和抵押人共同向船舶登记机关办理抵押权登记;未经登记的，不得对抗第三人。”第二，当事人采用不转移占有的抵押方式担保债权实现往往基于双方的信任，如果对这些动产抵押也要求进行抵押财产登记，可能会对当事人造成不方便，也会增加抵押人的费用，特别是我国幅员辽阔，在比较偏远的地区办理抵押登记会更加困难。此外，由于动产便于移动，即使办理了抵押登记，也不能保证所有权人将已抵押的动产转让给他人。因此，动产抵押是否登记，应当给当事人以选择权，由他们根据具体情况自己决定。

法律解读：根据本条规定，当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通工具、正在建造的船舶、航空器抵押的，可以办理抵押登记，也可以不办理抵押登记，抵押权不以登记为生效条件，而是自抵押合同生效时设立。但是，办理与不办理抵押登记的法律后果是不同的、未办理抵押登记的，不得对抗善意第三人。所谓不得对抗善意第三人，包括两方面含义：一是，合同签订后，如果抵押人将抵押财产转让，对于善意取得该财产的第三人，抵押权人无权追偿，而只能要求抵押人重新提供新的担保，或者要求债务人及时偿还债务。二是，抵押合同签订后，如果抵押人以该财产再次设定抵押，而后位抵押权人进行了抵押登记，那么，实现抵押权时，后位抵押权人可以优于前位未进行抵押登记的抵押权人受偿。而办理抵押登记的，抵押权具有对抗第三人的法律效力，也就是说，抵押财产登记后，不论抵押财产转移到谁手中，只要债务履行期届满债务人没有履行债务，抵押权人都可以就该抵押财产实现抵押权。同时还有先于未登记的抵押权人受偿的权利。由此可见，为了切实保障自己债权的实现，抵押权人最好进行抵押登记。答案E不能选。在建船舶为动产。

64.BCE【解析】项目监理的依据有：①国家颁布的有关工程建设法规及政府部门批准的建设计划、规划;②主管部门批准的设计文件、施工图纸及技术要求;③国家及行业颁布的规范、技术标准等;④建设单位与施工承包单位签订的合同文件;⑤相关会议纪要，以及监理工程师批准的施工方案、技术方案等。故选BCE。

65.AC【解析】投标有效期内，投标人撤回投标文件或者放弃中标，其投标保证金予以没收。故选AC。

66.ABC【解析】安全生产中从业人员的义务：①自律遵规的义务：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品}②自觉学习安全生产知识的义务：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力;③危险报告义务：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。故选ABC。

67.BE【解析】生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效;对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上10万元以下罚款。故选BE。

68.BDE【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

69.AB【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有：①建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;⑦保证本单位安全生产条件所需资金的投入;③设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;④主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;⑥管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格;⑦依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;⑧施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;⑨有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;⑩有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;11有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;⑥法律、法规规定的其他条件。故选AB。这一题有可能是题目本身有问题。多选题应至少有两个正确答案，通过排除法，可以去掉CDE选项，只能选AB。但看第⑤小点，应为持证上岗，考核合格，不一定立即拿到证，因此A选项不正确。

70.ABE【解析】质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。故选ABE。

71.AC【解析】供应商的产品质量责任和义务：①为产品质量负责的义务;②确保标识规范的义务;③确保包装质量合格的义务;④其他禁止性义务。E选项是销售者的责任和义务。故选AC。

72.D【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，必须公告附近居民。施工单位必须在开工15日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选BCE。可能是题目有问题。注意：B选项，为“批准”，教材中为“证明”;E选项，为“报告”，教材中为“申报”。都是不同的概念，尤其是B选项。

73.DE【解析】用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。故选DE。

74.ACD【解析】合同分类：①有名合同和无名合同;②双务合同与单务合同;③有偿合同与无偿合同;④诺成合同与实践合同;⑤要式合同与不要式合同;⑥格式合同与非格式合同;⑦主合同与从合同。建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同、非格式合同。故选ACD。

75.ACE【解析】根据《合同法》第六十八条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化;转移财产、抽逃资金以逃避债务;丧失商业信誉;有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”故选ACE。

76.ABC【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。故选ABC。

77.ABC【解析】承担违约责任的基本形式：继续履行，采取补救措施，赔偿损失。故选ABC。

78.BCD【解析】建设工程质量发生争议的，发包人可以将总承包人、分包人和实际施工人作为共同被告提起诉讼。故选BCD。

79.BDE【解析】根据《民事诉讼法》第四十五条规定，审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：①是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属;②与本案有利害关系;③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。根据《民事诉讼法》的有关规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件审理后知道，也可以在法庭辩论终结前提出。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。故选BDE。

80.ADE【解析】仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。有效的忠诚协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。故选ADE。

第二篇：2006年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案

2006年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案

一、选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（d)。

A.具备一定的施工管理实践经验和资历

B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

C.具备丰富的施工管理实践经验和资历

D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

2.下列法律事实中，属于法律行为的是(d)。

A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停

B.地基开挖时发现文物而改变设计方案

C.发生非典疫情致使施工进度延迟

D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工

3.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（c)。

A.2003年4月1日

B.2003年8月1日

C.2005年4月1日

D.2005年8月1日

4.众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，(c)不是必备的条件。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

5.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，(d)应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业0

1D（1）

0

2D（1）

0

3D（1）

0

4C（1）

05 D（1）

06

D（1）

07

A（1）

08

D（1）

09

D（1）

A（1）

C.监理单位

D.建设单位

6.甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是(d)。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任

7.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是(a)。

A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司

C.分包单位将部分工程分包给某公司

D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程

8.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是(d)。

A.企业投资的体育场

B.企业投资的廉租住房

C.企业投资的商品住房

D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

9.咨询单位申请招标代理机构资质时，（）不是必备的条件。

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务相应的资金

C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

10.《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（）。

A.综合资质、专业资质和劳务资质

B.综合资质、行业资质和劳务资质

C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质

D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

11.根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是(d)。

A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

B.熟悉有关招标投标的法律法规

C.身体健康，能够承担评标工作

D.大学本科以上学历

12.根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍(d)。

A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

13.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由(b)负总责。

A.建设单位

B.施工单位

C.分包单位

D.工程监理单位

14.根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业(a)。

A.应当建立应急救援组织

B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员

C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材

15.建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

16.对于涉及(a)工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。

A.地下暗挖

B.降水

C.脚手架

D.起重吊装

17.下列关于建筑材料检验的说法，正确的是(c)。

A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验

B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用

C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验

D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

18.建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是(b)。

A.在办理报监手续时，收取监督费

B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚

C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施

D.监督竣工验收程序

19.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送

（a)的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

20.在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是（c)。

A.将施工图2套送审，其余4套交付施工

B.会同设计单位进行基础工程验收

C.组织相关各方进行竣工验收

D.工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续 21.某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自(c)开始。

A.2005年3月2目

B.2005年3月7日

C.2005年3月20日

D.2005年3月31日

22.下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是(d)。

A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力

B.概算定额不属于工程建设标准范围

C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为

D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚

23.某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（）。

A.2005年4月20日

B.2005年5月5日

C.2005年5月20日

D.2005年6月5日

24.某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是（）。

A.整个项目按安装工程一切险投保

B.整个项目按建筑工程一切险投保

C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保

D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保

25.女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是(d)。

A.参寓处高温工作

B.低温、冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业

26.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于(c)前以书面形式通知张某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

27.城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前(d)天，向环境保护行政主管部门申报。

A.5B.7

C.10

D.15

28.施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是(a)。

A.工业废水处理达标后排人河流

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

29.工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合《消防法》规定的是（）。

A.在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工

B.消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准

C.施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住

D.工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用

30.建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（）。

A.项目批准文件

B.城市规划

C.项目投资框算

D.国家规定的建设工程勘察深度要求

31.甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是(a)。

A.第一年甲应分配利润50万元

B.第二年乙分担亏损30万元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产

D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止

32.根据《公司法》规定，有限责任公司股东会的职权不包括（）。

A.决定公司的经营计划和投资方案

B.审议批准公司的财务预算报告

C.对公司增加或减少注册资本作出决议

D.修改公司章程

33.下列行为中，属于不正当竞争行为的是(c)。

A.企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10%的提成 B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售价

C.煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器

D.市政府要求小区建设工艺围栏

34.承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为(d)。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销

35.建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付。电梯厂的回函属于(d)。

A.要约邀请

B.要约撤销

C.承诺

D.新要约

36.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是()。

A.2006年4月1日

B.2006年5月10日

C.2006年6月10日

D.2006年7月20日

37.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是(d)。

A.违背当事人的意志

B.乘人之危

C.显失公平

D.损害国家利益

38.小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是(c)。

A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定

B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效

C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效

D.不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销

39.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，(d)。

A.应将钢材送到施工现

B.应将钢材送到建设单位的办公所在地

C.应将钢材送到建设单位的仓库

D.可通知建设单位自提

40.开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分向商有权(a)。

A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款

B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款

C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款

D.以承包商的名义向开发商请求付款

41.甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1 日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨(a)元。

A.360

B.370

C.380

D.390

42.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是(a)。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

43.施工企业与材料供应裔订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应(a)

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

41A（1）

2B（1）

3A（1）44

B（1）

5D（1）

B（1）

D（1）

C（1）

A（1）

D（1）

D.直接要求供应商支付3万元

44.水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失。

A.由水泥厂承担41

A（1）

B（1）

A（1）

B（1）45

D（1）

B（1）

D（1）

C（1）

A（1）

D（1）

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

45.甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因()。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

46.甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自()起不发生法律效力。

A.人民法院决策撤销之日

B.合同订立时

C.人民法院受理请求之日

D.权利人知道可撤销事由之日

47.甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

48.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是()。

A.免除

B.抵销

C.混同

D.提存

49.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求（）。

A.甲、乙对合同承担连带责任

B.解除合同

C.撤销合同

D.原施工单位上级主管部门承担责任

50.根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。

A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

51.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为（）万元。

A.30

B.4C.60

D.90

52.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。

A.抵押合同签字、盖章

B.房产行政主管部门登记

C.到公证部门办理公证

D.贷款合同生效

53.下列关于保证担保的说法，正确的是（）。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

54.施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

55.甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是（）。

A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁

B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁

C.双方可就此纠纷向人民法院起诉

D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决

56.甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（）。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席裁决

57.下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是（）。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

58.建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（）提出。

A.开庭审理前

B.法庭辩论前

C.法院判决前

D.举证期限内

59.法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无

权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。

A.执行员

B.执行庭庭长

C.审判委员会

D.法院院长

60.法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）。

A.乙可以向法院另行起诉

B.乙可以申请法院恢复执行

C.该执行已经终结

D.乙可以提起审判监督程序

61.乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在（）提出。

A.仲裁庭组成之前

B.仲裁庭裁决之前

C.仲裁庭首次开庭之前

D.法院受理之前

62.甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（）。

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.双方不到法院起诉的承诺

D.请求仲裁的意思表示

63.甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（）申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.建设行政主管部门

64.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（）。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

C.当事人可以经调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

65.建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。

A.责令其限期改正

B.对其处20万元以上50万元以下的罚款

C.造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任

D.建设单位直接责任人员承担相应行政责任

66.建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权()。

A.没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿

B.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失

C.没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失

D.向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金

67.建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是（）。

A.警告

B.支付违约金

C.罚款

D.赔礼道歉

68.施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（）。

A.责令停业

B.罚款

C.责令限期改正

D.责令赔偿损失

69.甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当（）。

A.仅对甲单位进行刑事处罚

B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚

C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚

D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚

70.在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的是（）。

A.项目经理进行采购合同谈判

B.建设单位支付工程款

C.施工人员施工中高空坠物

D.施工队驾驶员的驾驶行为

二、多项选择题(共30题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（）。

A.乙以甲的名义在媒体上发布招标公告

B.乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标

C.为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构

D.乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜

E.乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书

72.甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。

A.2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款

B.2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，20年年底一定付款

C.2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责

D.2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付

E.2006年3月，甲向人民法院起诉

73.下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（）。

A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任

74.王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括（）。

A.法律、法规及有关技术标准

B.建设工程施工合同

C.劳动用工合同

D.工程设计文件

E.招标公告

75.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（）。

A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止

B.没有违背诚实信用原则，不应禁止

C.是降低了工程造价，应当提倡

D.该投标文件应作废标处理

E.其做法符合低价中标原则，不应禁止

76.下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）。

A.甲某，高等院校副教授

B.乙某，投标人的独立董事

C.丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册

D.丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚

E.戊某，某中介公司高级经济师

77.根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是（）。

A.遵守安全操作规程

B.支付安全培训费用

C.提高安全生产技能

D.购买劳保用品

E.报告事故隐患

78.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。

A.应当制定安全生产规章制度

B.落实安全生产责任制

C.确保安全生产费用的有效使用

D.保证安全生产条件所需资金的投入

E.及时、如实报告生产安全事故

79.某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊

装。承包商与设备租赁1司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。

A.生产厂家的吊车制造许可证

B.吊车出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

80.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.分部工程的质量必须优良

C.有施工单位签署的工程保修书

D.有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件

E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定 81.某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。

A.设计单位

B.建设单位

C.施工单位

D.勘察单位

E.监理单位

82.下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A.为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家

B.为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位

C.设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家

D.有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家

E.设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明

83.建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有（）。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

84.某安装工程项目于2005年2月l5日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工日期为7月1日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，其间在8月20日至9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切险保险期限的说法中，正确的有（）。

A.试车考核期的保险责任至10月15日

B.试车考核期的保险责任至11月15日

C.维修期应从6月30日开始算

D.维修期应从7月15日开始算

E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日

85.根据《劳动法》规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（）。

A.不得安排未成年人从事矿山并下作业

B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业

C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动

E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查

86.某纳税人在税务机关责令缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，税务机 关可以采取的强制执行措施有（）。

A.将纳税人的全部账户冻结

B.拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产

C.对纳税人处以罚金

D.对纳税人的直接责任人员处以拘役

E.将所欠税款与滞纳金同时执行

87.下列市场行为中，不属于承诺的有（）。

A.发布招标公告

B.发布拍卖公告

C.发售招标文件

D.发出中标通知书

E.递交投标文件

88.施工合同可撤销的情形有（）。

A.在订立施工合同时显失公平

B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益

C.违反了《建筑法》的强制性规定

D.订立合同时，建设单位存在重大误解

E.损害社会公共利益

89.承包商甲承建韵住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（）。

A.行使不安抗辩权

B.行使同时履行抗辩权

C.不通知开发商而暂停施工

D.要求开发商提供付款担保

E.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力

90.继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（）。

A.必须有违约行为存在

B.必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求

C.继续实际履行须在事实上可能

D.继续实际履行仅限于价款和报酬的给付

E.必须依据法律和合同的性质能够履行

91.建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同可以（）方式作出。

A.合同书

B.传真

C.电子邮件

D.互联网音频传输

E.邮寄信函

92.由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照《合同法》的规定，合同解除后，合同中约定的（）条款仍然有效。

A.质量

B.结算

C.仲裁

D.清理

E.担保

93.甲施工企业在银行，力、理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的是（）。

A.存款单

B.仓单

C.房屋所有权证书

D.提单

E.汇票

94.施工单位签订的如下协议中，属《合同法》调整的有（）。

A.与设备租赁站订立的设备租赁协议

B.与其项目经理订立的安全目标责任协议

C.与其职工订立的计划生育目标协议

D.与其职工订立的劳动协议

E.与银行订立的借款协议

95.建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须眼满足的条件有()。

A.有具体的诉讼请求

B.有事实和理由

C.有充分的证据

D.没有超过诉讼时效期闯

E.属于受诉法院管辖

96.为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有（）。

A.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写

B.对文书、物品等进行复制

C.向证人进行询问调查、记录证人证言

D.对证据进行鉴定或勘验

E.将获取的证据材料交给当事人保管

97.甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（）。

A.封存

B.扣押

C.冻结

D.强制交付

E.划拔

98.甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：允许乙使用甲资质承揽

工程，乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有（）。

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

E.罚金

99.下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有（）。

A.停止侵害

B.修理、重作

C.支付违约金

D.恢复名誉

E.赔偿损失

100.下列关于刑事责任的说法，正确的有（）。

A.刑事处罚是承担刑事责任的方式

B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑

C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利

D.主刑和附加刑可以共同适用

E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚 答案

01

D（1）

02

D（1）

03

D（1）

04

C（1）

05

D（1）

06

D（1）

07

A（1）

08

D（1）

09

D（1）

A（1）

D（1）

D（1）

B（1）

A（1）

C（1）

A（1）

C（1）

B（1）

A（1）

C（1）

C（1）

D（1）

B（1）

B（1）

D（1）

C（1）

D（1）

A（1）

B（1）

C（1）

A（1）

A（1）

C（1）

D（1）

D（1）

C（1）

D（1）

C（1）

D（1）

A（1）

A（1）

B（1）

A（1）

B（1）

D（1）

B（1）

D（1）

C（1）

A（1）

D（1）

C（1）

B（1）

D（1）

C（1）

D（1）

D（1）

C（1）

D（1）

D（1）

B（1）

C（1）

C（1）

B（1）

C（1）

C（1）

B（1）

B（1）

D（1）

DO）

B（1）

BCE（2）

ABE（2）

CD（2）

ABD（2）

AD（2）

ACDE（2）

ACE（2）

BCE（2）

ABE（2）

AC（2）

AD（2）

DE（2）

BC（2）

AD（2）

AE（2）86

BE（2）

ABCE（2）

AD（2）

AD（2）

ABCE（2）

ABCE（2）

BCD（2）

ABDE（2）

AE（2）

ABE（2）

ABCD（2）

CE（2）

ABCD（2）

BCE（2）

AD（2）

第三篇：2013年二级建造师法规及相关知识真题及答案

2013年二级建造师法规及相关知识真题

一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.当事人可以请求人民法院或中国仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）。A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的的合同 B 答案:B 解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材P169 2.适用《产品质量法》调整的是（）。A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制作 D.装修工程 C 解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品;设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材P99 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的（）。A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性 C 解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材P200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。

4.行政处罚案件中，组织听证的费用由（）承担。A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 A 解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材P146 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。A.拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人做出承诺

C.受要约人对要约内容做出实质性修改

D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 D 解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材P157 6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 B 解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程;子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材P34 7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。A.政府全部

B.房屋公共维修基金 C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同 D 8..用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

B【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。参见教材P123.9.下列事项中，能够申请行政复议的是（）。

A.行政处分决定

B.招标投诉处理

C.质量纠纷调解

D.造价指导信息发布 B 【解析】答案应该是选择B，因为行政复议是针对“具体”的行政行为（对象特定），而D显然不符合该条件，并且D仅仅是“指导性”信息；对于B来说，对于“招标投诉”的处理，这属于行政处理，所以是针对特定对象的具体行政行为

10.甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺 A 【解析】因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。参见教材P157.11.当事人为自己利益促成合同条件成就的，法律后果是（）。A.视为条件已成就 B.合同失效 C.条件不成就 D.合同生效 C 解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。教材P171 12.当事人不得在合同中协议选择有（）的人民法院管辖。A.原告住所地 B.合同签订地 C.仲裁机构所在地 D.标的物所在地 C 解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。参见教P208 13.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）。A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系 A 解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。参见P183

14某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1 A 15.关于合同成立地点的说法，正确的是（）。

A.当事人不得约定合同成立地点

B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点

D.承诺生效地点为合同成立地点 D 【解析】合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点；数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。参见教材P164.16.下列法律中，属于行政法的是（）。

A.《公司法》

B.《建筑法》

C.《合同法》

D.《治安管理处罚法》 D 【解析】行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。参见教材P5.17.关于执行申请期间的说法，正确的是（）。

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起

D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起

D【解析】申请执行的期间为2年。申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。参见教材P217.18.下列情形中，构成委托代理终止的是（）。A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭 A 解析：委托代理终止的情形

19.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或合同另有约定外（）。A.合同不生效 B.合同生效 C.合同终止

D.不影响合同效力 D 解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。参见教材P24 20.根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。A.建设项目审批部门 B.原环评文件审批部门 C.建设单位

D.建设行政主管部门 C 解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。参见教材P105 21.根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是（）。A.未依法撤销的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.无效合同 C 解析：构成缔约过失的条件：

1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与 违约责任的区别)

2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务

3、受害方的信赖利益遭受损失 参见教材P162 22.下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）。A.客体、内容均变更 B.主体、客体均变更 C.主体、内容均变更 D.形式、主体均变更 A 解析：狭义的合同变更不包括主体变更。教材P186 23.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。A.申请延期 B.自行废止

C.报发证机关核验 D.重新更换 C 解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。教材P30 24.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）小时内做出裁定。A.6 B.48 C.12 D.24 B 解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。P211 25.禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）。A.直接费

B.项目施工成本 C.企业个别成本 D.社会平均成本 C 解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。P46 26.人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。

A.1

B.26

C.5

D.10 B 【解析】：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。参见教材P214 27.施工企业的项目负责人应当对（）负责。

A.本单位的安全生产

B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金

D.危险性较大的专项施工方案确定 B 【解析】：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。参见教材P76.28.建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位。A.拒绝 B.指定 C.认可 D.考察 B 解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。教材P37 29.当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（）。A.提出上诉 B.提起再审 C.申请复议一次 D.不予执行 C 解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。教材P212 30.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的。投标文件内容应当（）。A.包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制

C.完全响应招标文件各项要求 D.包括投标担保 A 解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。教材P43 31.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。A.其同往的近亲属 B.发布决定

C.额外支付劳动一个月工资 D.赔偿损失 C 解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。P129 32.预制作定做合同总价款100万元，施工企业向预制作厂支付定金50万元，预制作厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。A.50 B.100 C.70 D.150 C 解析：最高20万，应该是50+20=70 33.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式1.按照交易习惯确定；○2签订补充协议；○3按合同法其他规定执行。三中方式正确的有：○先后顺序是（）。1○2○3 A.○3○2○1 B.○2○1○3 C.○2○3○1 D.○C【解析】：应该选择C，逻辑关系是，先双方确定，然后看具体签订的合同条款是否能够推定，或者是根据交易习惯来确定；再不行了，才法律出面。可以参照合同法第61和62条：第61条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第62条，当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定。【解析】：本题考查的是合同履行的规定。合同生效后，如果对合同内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P173。

34.在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内 C.举证期满前 D.庭审结束前 A 【解析】：解析：在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应在首次开庭前提出。参见教材P220。

35.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以（）。A.向人民法院上诉 B.向人民法院申请再审

C.向人民法院执行庭申请复议

D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁 D 解析：仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审，就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。参见教材P224 36.超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A.提起诉讼 B.提出请求 C.主张权利 D.自愿履行 D 解析：超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。P20 37.建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金 D 解析：合同无效的话，不会产生违约金的法律后果。38.当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院 C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院 D.被告所在地的基层人民法院 B 解析：必须向所在地的中级人民法院提出。P223 39.《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（）的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业 B.紧急避险 C.请求赔偿

D.批评和检举控告权 C 【解析】：本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。参见教材P63 40.因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位

D.建设行政主管部门 B 【解析】：本题考查的是不可抗力及违约责任的免除。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。参见教材P194。41.根据《招标投标法》，依据必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短为（）日。A.5 B.20 C.10 D.15 B 解析：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。P54 42.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）A.抵押 B.保证 C.质押 D.留置 D 43.未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担（）责任。A.授权 B.违约 C.不当得利 D.无因管理 B 解析：未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应有此承担违约责任。

44.建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.房屋销售许可证

D.建设工程施工许可证 D 解析：申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。45.可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效 C 解析：本题考查的是可变更、可撤销合同。在可变更、可撤销合同被撤销前，该合同具有效力。在被撤销后，该合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束。参见教材P169。

46.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料、不符合现行（）规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.国家技术标准 B.强制性标准 C.行业质量标准 D.地方质量标准 B 解析：不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

47.甲乙双方签订了购货合同，在合同履行合同过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是（）。A.合同已经终止 B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更 C 解析：合同主体签订人没有变更

48.分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人的尚有待付工程款200万元未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息，关于分包人行为的说法，正确的是（）。A.起诉没有法律依据

B.只能以总包人的名义起诉 C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权 D 49.施工企业新聘用的项目经理因变更注册中很不及时影响注册建造师执业，导致项目损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。A.建造师原注册单位 B.建设主管部门 C.项目经理本人 D.施工企业 D 解析：本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。参见教材P3。

50.《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D 解析：本题考查的是安全生产许可证的管理规定。除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。参见教材P85 51.甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是（）。

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同

C.甲对乙、丙行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理 A 52.关于合同成立时间的说法，正确的是（）。A.承诺生效时合同成立

B.口头合同自交付标的物时成立 C.合同书自生效时成立

D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立 A 解析：合同成立的时间。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。P164 53.根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()。

A.追索赡养费、抚养费 B.追索抚恤金，医疗费 C.追索违约金或者赔偿损失 D.追索劳动报酬 C 解析：适用于先于执行的有赡养费、抚养费、抚恤金、医疗费、劳动报酬。只有C，没有。P212 54.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成形象进度的，建设单位可解除合同，此约定属于合同的()A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止 D.附条件终止 A 解析：施工企业未按节点工期完成约定进度的工程，建设单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除

55.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假 D 56.投标有效期的起始时间是（）。A.发售招标文件 B.投标截止 C.环评结束

D.发出中标通知书 B 解析：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点;在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。P44 57.违约责任承担的方式包括（）。A.继续履行 B.提供担保 C.接触合同 D.代位追偿 A 58.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效。当月18日取得了公证书，则该合同成立日期为当月（）日。A.8 B.4 C.18 D.24 A 59.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）。A.侵权 B.预期违约 C.合法行为

D.单方解除合同 B 解析：本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。参见教材P193。

60.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 A 解析：本题考查的是合同履行的规定。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。参见教材P173

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项的0.5分）61.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）。A.施工总承包单位对其采购的材料质量负责 B.施工总承包单位对施工质量负责

C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任 E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责 ABCD 62.关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。A.试用期次数最多为2次

B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月

D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同

E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 CE 63.民事法律关系的主体包括（）A.法人 B.财务 C.权利义务 D.行为 E.自然人 AE 64.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（）。A.全面履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收 CD 解析：合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。65.下列情形中，人民法院应当再审的有（）。A.管辖错误的

B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的

D.原判决超出诉讼请求的 E.审判庭组成不合法 DE 66.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（），可以中止履行。A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的

C.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的

E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 ABCE 67.根据《产品质量法》，生产者不得（）。A.生产国家明令淘汰的产品 B.伪造或者冒用他人的厂名 C.对产品使用性能瑕疵作出说明

D.伪造或者冒用认证标志等质量标志 E.以不合格产品冒充合格产品 ABDE 解析：参见教材P100。《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为：

1.不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料

2.不得伪造产地，不得伪造或冒用他人的厂名、厂址

3.不得伪造或者冒用认证质量标志

4.不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品

68.甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判。后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件。甲的行为（）。A.属于正常的商业行为

B.属于泄露或不正当使用商业秘密 C.应承担缔约过失责任 D.构成侵权行为 E.构成违约行为 BCD 69.下列责任中，属于行政处罚的有（）。A.责令停产停业 B.罚金 C.暂扣或者吊扣执照 D.赔偿损失 E.治安拘留 ACE 70.不能作为民事诉讼证人的有（）。A.本案书记员 B.本案鉴定人员 C.本案诉讼代理人 D.无民事行为能力人 E.当事人亲属 ABC 解析：

（三）不能作证人的人

1.不能正确表达意志的人

2.诉讼代理人

3.审判员、陪审员、书记员

4.鉴定人员

5.参与民事诉讼的检察人员

参见教材P203

71.根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。A.市容市貌 B.质量 C.安全 D.卫生 E.环境保护 BCDE 72.根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满 ABCD 73.建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.已经办理了用地批准手续

B.施工图设计文件已按规定通过了审查 C.消防设计图纸已经公安消防机构审核

D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.已经办理了招标投标核准手续 ABD 74.民事诉讼的基本特点包括（）。A.公权性 B.自愿性 C.保密性 D.强制性 E.程序性 ADE 解析：民事诉讼有如下特征：公权性、强制性、程序性。参见教材P200 75某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管理。后双方发生合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院 AD 76.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是（）。

A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工 B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标

C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包

D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包 E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包 CE 77.下列情形中，属于合同继续履行例外的有（）。A.债务人不同意履行 B.债务人公司分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高 CDE 78.合同无效的原因有（）。A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的

C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平E.损害社会公共利益 ABE 解析：无效合同的原因

（一）一方欺诈，并损害国家利益的

（二）一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的（三）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益损害的合同

（四）以合法形式掩盖非法目的（五）损害社会公共利益

（六）违反法律法规强制性规定的

79.下列合同中，属于可变更、可撤销的合同哟（）。A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同 AE 80.下列产生安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）。

A.重伤80人

B.直接经济损失5000万元 C.死亡20人

D.直接经济损失8000万元 E．死亡30人 ABCD

第四篇：2011年二级建造师考试《法规及相关知识》真题+答案解析

2011年二级建造师考试《法规及相关知识》考试真题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格

2.行政法规的制定主体是()。

A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院

3.订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的()。

A.抵消B.提存C.混同D.免除

4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算()年。

A.1B.2C.4D.20

5.根据《物权法》，不适合用于质押财产的是()。

A.汇票B.仓单C.建设用地D.应付款

6.下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是()。

A.转让B.抵押C.出资入股D.投保火灾险

7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为()万元。

A.100B.200C.600D.1000

8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是()。

A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包

9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是()。

A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包

10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。

A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标B.该联合体成员签订共同投标协议C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人

11.通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()。

A.评标价B.投标报价C.招标控制价D.标底

12.评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是()。

A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B.评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名

C.项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取D.评标委员会成员由3人组成13.经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。以下关于甲的行为，正确的说法是：()。

A.属于在投标有效期内撤回投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金

14.关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是()。

A.生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用B.建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任C.建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责D.某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

15.生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起()。

A.2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B.3年内不得担任监理单位的主要负责人C.5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D.终身不得担任任何施工企业的主要负责人

1/5

16.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。

A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

17.某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由()上报有关主管部门。

A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位

18.根据国务院《特种设备安全保障条例》，从事施工起重机械定期检验的机构，应由()批准。

A.县级以上人民政府B.省级政府特种设备安全监督部门C.国务院D.国务院特种设备安全监督部门

19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。

A.要求施工企业购买其制定的不合格消防器材B.申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料C.甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D.甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门

20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。

A.建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

21.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是()。

A.意外伤害保险属于非强制险B.保险由建设单位办理C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

22.基坑支护工程专项施工方案须经()签字后实施。

A.施工企业项目经理和现场监理工程师B.施工企业负责人和建设单位负责人C.建设单位负责人和总监理工程师D.施工企业技术负责人和总监理工程师

23.企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前()个月。

A.1B.2C.3D.6

24.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

A.增加工程内部装饰B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程

25.建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责。B.分包工程质量由分包企业单独承担责任C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任D.分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任

26.因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是()。

A.施工企业不仅要负责，还要承担保修费用B.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔C.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔D.施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修

27.必须经总监理工程师签字的工作是()。

A.开工前的放线定位B.分项工程验收C.下一步工序D.建设工程竣工验收

28.某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求()。

A.只能由生产厂家承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商提出赔偿

29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向()报批。

A.公安消防机构B.建设工程安全监督机构C.建设行政主管部门D.上级主管部门

30.下列争议中属于劳动争议的是()。

A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

31.劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为()年。

A.6个月B.1年C.2年D.5年

32.劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该合同()。

A.试用期为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限合同处理D.按完成一定工作任务为期限的合同处理

33.用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为()劳动合同。

A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定任务为期限D.短期

34.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。

A0.警告B.罚款C.支付违约金D.没收财产

35.下列合同中，受合同法调整的是()。

A.婚姻B.收养C.买卖D.行政

36.在合同法中，要约生效的时问是()。

A.要约人发出要约时B.要约达到受要约人时C.受要约人作出承诺时D.受要约人承诺到达时

37.在建设工程招标程序中，投标的法律性质是()。

A.要约B.要约邀请C.反要约D.承诺

38.受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为()。

A.承诺超时B.承诺延误C.新承诺D.新要约

39.下列合同中，以下情形属于无效合同的是()。

A.当事人无履约能力B.当事人对合同有重大误解C.违反法律法规的强制性规定D.违反法定的形式

40.在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起()内有效。

A.1个月B.3个月C.6个月D.1年

41.关于待定合同的说法，正确的是()。

A.善意相对人不享有撤销的权利B.效力待定合同的相对人有催告权C.待定合同是生效合同

D.待定合同是无效合同

42.甲欠乙50万元贷款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是()。

A.丙不能以自己名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙起诉甲以50万元为限D.丙的起诉费用由自己支付

43.下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是()。

A.受让人明知债务人以不合理低价转让财产B.债务人放弃到期的债权C.债务人将巨额财产赠与他人D.债务人将其全部财产转让

44.甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是()。

A.甲公司名称变更B.乙公司的法人代表变更C.合同签约人变更D.买卖数量变更

45.某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是()万。

A.24B.27C.30D.42

46.关于担保的说法，正确的是()。

A.质押不转移对质押财产的占有B.建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象C.企业法人的分支机构、职能部门可以为担保人D.以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效

47.某建设单位出具的银行保函中，保证人为()。

A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业

48.定金合同以()之时生效。

A.当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立

49.王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为()。

A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.民间调节

50.一裁定终局体现了仲裁的()特点。

A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性

51.仲裁的保密性特点体现在以()为原则。

A.不开庭审理B.不允许代理人参加C.不公开审理D.不允许证人参加

52.在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应()。

A.进行判决B.强制执行C.留置送达D.重新调解

53.甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为()。

A.原告所在地B.被告所在地C.合同签定地D.合同施行地

54.在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为()。

A.代为承认对方的诉讼请求B.进行和解C.变更诉讼请求D.法庭辩论

55.对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起()日。

A.5B.7C.10D.15

56.仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向()申请强制执行。

A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关

57.关于仲裁调解的说法，正确的是()。

A.仲裁庭必须先进行调解B.调解不成不能做出裁决书C.仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书

58.在仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是()。

A.甲与乙不能自行进行和解B.甲乙达成和解不能撤回仲裁申请C.甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁D.甲乙达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。

59.甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是()。

A.应按乙、丙的意见做出仲裁书B.应该按甲的意见做出仲裁书C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见

60.施工企业认为()侵犯其合法权益，可以申请行政复议。

A.建设单位违约的行为B.总监理工程师的停工决定C.上级企业的处理决定D.行政机关的罚款

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61.某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的()一并发包。

A.代建B.施工C.监理D.设计E.设备采购

62.民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为()。

A.不违反法律B.不违背社会公德C.不存在认识错误等外在因素D.不与第三人利益相冲突E.不与社会公共利益相冲突

63.下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有()。

A.建筑物B.建设用地使用权C.生产设备、材料D.在建工程E.在建船舶

64.项目监理在实施监理过程中，主要依据有()。

A.ISO质量体系B.工程建设国家强制性标准C.工程设计文件D.施工企业管理制度E.建设工程施工合同

65.投标有效期内，投标人有()行为的，其投标保证金予以没收。

A.撤回投标文件B.补充投标文件C.放弃中标D.澄清投标文件E.说明(解释)投标文件

66.施工作业人员进行安全生产的义务有()。

A.使用劳动生产安全用具B.接受安生生产培训C.发现事故隐患立即报告D.发生危及人身安全的事故先进行抢救E.为自己购买从业保险

67.某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是()。

A.发生安全事故应由工人自负B.该条款做无效处理C.施工企业应受行政处罚D.应撤销施工企业的资质E.施工企业主要负责人应受行政罚款

68.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有()。

A.对建设工程项目的安全生产负总责B.落实安全生产责任制C.制定安全生产规章制度和操作规程D.确保安全生产费用的专项使用E.根据工作特点组织制定安全施工措施

69.取得安全生产许可证的条件是()。

A.特种作业人员经考核合格B.职工参加工伤C.通过了安全生产管理体系认证D.进行了安全评价E.已办理安全监督手续

70.根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有()。

A.保修范围B.保修期限C.质量保证金的退还方式D.质量保证金预留比例E.保修责任

71.供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是()。

A.建立进货验货制度B.产品包装上的标识不真实C.对使用有瑕疵的产品进行说明D.为扩大销售，对产品质量进行虚假宣传E.快过期的产品降价销售

72.某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是()。

A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民D.其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告

73.根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有()。

A.扣押居民身份证B.扣押职业资格证C.要求提供担保D.签订专业技术培训服务违约金E.签订竞业限制保证书

74.建设工程合同属于()。

A.有名合同B.实践合同C.要式合同D.有偿合同E.单务合同

75.应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方()，有权行使抗辩权。

A.经营状况严重恶化B.法定代表人被追究刑事责任C.丧失信誉D.企业负有较大债务E.转移财产试图躲避债务

76.合同权利文件终止时，不影响()之效力。

A.结算条款B.清理条款C.仲裁条款D.担保条款E.失业条款

77.民事违约责任的承担方式有()。

A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.精神损失赔偿E.赔礼道歉

78.建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将()列为其被告。

A.招标代理机构B.总承包企业C.分包企业D.实际施工人E.建设行政主管部门

79.关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是()。

A.当事人必须在开庭前提出回避申请B.当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出C.案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人的，无须回避D.人民法院的回避决定，可以口头或书面形式提出E.申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作

80.关于仲裁协议的说法，正确的有()。

A.仲裁协议应当是书面形式B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在争议发生前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

第五篇：2010二级建造师真题试卷及答案

2010年二级建造师模拟试卷及答案

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)场景(一)

一城市路道路结构为：路基为填方，填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm，石灰粉煤灰砂砾基层150mm，沥青混凝土面层(粗粒式60mm，中粒式40mm厚)合计100mm，共计410mm。因拆迁影响，路面工程需要在冬期组织施工。

根据场景(一)，作答下列题目：

1、采用任何一种压实机械碾压土质路基，均应控制在该种土最佳含水量的±()以内压实。

A1%

B2%

C1.5%

D2.5%

答案：B

解析：在最佳含水量情况下水稳定性最好。

2、城市主干路、快速路的上面层还需通过()试验来检验抗车辙能力。

A马歇尔试验

B高温车辙试验

C油石比试验

D残留度试验

答案：B

解析：

3、关于沥青混合料施工工艺要求，下面说法错误的是()

A沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上往下逐渐增大，中、下面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚的1/2。

B重要的沥青混凝土路面宜先修100—200m试验段，主要分试拌、试铺两个阶段，取得相应的参数。

C热拌沥青混合料路面施工结束后待自然冷却，表面温度低于600C后，方可允许车辆通行。

D热拌沥青混合料相邻两辐及上下层的横接缝施工应错开1m以上。

答案：C

解析：当混合料表面温度过高通车时，易形成车辙等病害。

4.道路工程前期地质调查时，开挖试坑深度应达到地下水位以下，当地下水位很深时，开挖深度不小于()。

A2m

B2.5m

C3m

D3.5m

答案：A

5、下面不属于路面性能指标的是()

A变形量

B温度稳定性

C抗滑能力

D噪声量

答案：A

解析：A属于路基性能指标之一。

6、城市主干路土质路基深度在0～80cm范围内，最低压实度应为()。

A90%

B93%

C95%

D98% 场景(二)某市政桥梁工程，跨越该市一条主要河流，部分基础采用锤击沉桩，部分基础在河中，需要实施土围堰作业。承台为大体积砼，上部结构为跨径25m后张预应力混凝土箱梁。

根据场景(二)，作答下列题目：

7、土围堰内坡脚与基坑顶边缘的距离根据河床土质及基坑开挖深度而定，但不得小于()。

A1m

B1.1m

C1.2m

D1.5m

答案：A

解析：内坡脚与基坑边缘的距离主要是为了放置水泵等一些设备的需要。

8、土围堰的高度应施工期内可能出现的最高水位(包括浪高)()m

A0.2

B0.5

C0.5～1.0

D0.5～0.7

答案：D

解析：高出可能出现的最高水位一定高度，以策安全。

9、沉人混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有()龄期。

A14d

B21d

C28d

D36d

答案：C

解析：为避免砼桩头被击碎，除设置桩帽外，对桩还要进行设计强度和龄期的双控。

10、下面关于沉入桩的打桩顺序说法错误的是()

A一般是由一端向另一端打

B密集群桩由中心向四边打

C先打浅桩，后打深桩

D先打坡顶，后打坡脚

答案：C

解析：如果改变顺序，则可能发生桩打不下去、折断等现象。

11.卸落支架和拱架，应()。

A纵向对称均衡卸落;横向同时一起卸落

B纵向同时一起卸落;横向对称均衡卸落

C纵向对称卸落;横向均衡卸落

D纵向同时卸落;横向一起卸落

答案：A 场景(三)

某热力隧道，长3.2km，断面尺寸为3.2×2.8m，埋深3.5m，采用喷锚暗挖法施工。隧道穿越砂砾层，需要降水作业。施工中，在距工作井48m时，发现开挖面砂砾层有渗水且土质松散，有塌方隐患。经有关人员研究，决定采用小导管注浆超前加固措施。

根据场景(三)，作答以下题目：

12、小导管注浆宜采用()

A水泥浆或水泥砂浆

B水泥浆或石灰浆

C混合砂浆

D触变泥浆

答案：A

13、根据场景所述地质条件，小导管注浆宜采用()

A高压喷身注浆法

B渗入注浆法

C劈裂注浆法

D电动硅化注浆法

答案：B

14、下面不是喷锚暗挖法施工的要求的是()

A管超前

B严注浆

C长开挖

D早封闭

答案：C

15、喷射砼应紧跟开挖面，应分段、分片、分层，A由下而上

B由上而下

C由前而后

D由后而前

答案：A 场景(四)

顺序进行。()

某给水厂采用地表水常规处理工艺流程。某项目经理部承建该给水厂的构筑物施工，其中清水池长32m、宽23m、高4.5m，清水池基础底标高为-6.00m，采用现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度等级为C30。

因地下水位较高，需要采取降水措施，项目部拟采用基坑内明沟排水。

根据场景(四)，作答下列题目：

16、采用明沟排水时，排水沟应设置在基坑的()

A中间

B四边

C两边

D中间部位十字交叉

答案：B

17、排水沟底要始终保持比土基面低不小于()m

A0.3

B0.5

C1.0

D1.5

答案：A

18.在给水厂的澄清处理工艺中，混凝的作用是()。

A去除水中的泥砂

B去除水中的细菌

C使水中悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒

D使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒

答案：C

19.清水池底板与柱的施工缝应设在()。

A底板表面

B柱的任意高度

C柱的1/2高度

D八字脚与柱的连接处

答案：A

20.池壁施工缝进行凿毛处理时，其根部的混凝土强度应至少达到()MPa。

A1.0

B1.5

C2.0

D2.5

答案：D

二、多选题

场景(五)某污水管道为φ1600mm钢筋混凝土管，一般地段采用开槽法施工，穿越道路部分采用顶管法施工。明挖管道完工后进行了闭水试验。

顶管工作井采用沉井。井壁厚600mm。沉井穿过的土层主要为黏土质砂土，采用不排水下沉。

由于沉井深度较大，沉井下沉施工中下沉困难，进度缓慢，项目部采取辅助方法助沉。顶管施工中，随着顶进距离的增加，顶力不断增长，但顶进至某里程时，顶力突然增加，并逐渐超过允许顶力。项目部停止顶进，寻找原因并采取有效措施进行处理。

根据场景(五)，作答下列题目：

21、闭水试验时，有关要求表述正确的是()

A应在管道回填后进行

B应在管道灌满水后12h进行

C应在管道灌满水后24h进行

D闭水试验的水位，应为试验段上游管道内顶以上2m

E对渗水量的测定时间不少于30min

答案：ACDE

22、沟槽回填时，应符合的规定说法正确的是()

A砖石、木块等杂物应清除干净

B采用井点降水时，其动水位应保持在槽底以下不小于0.5m

C管道两侧和管顶以上500m范围内的回填材料，应由管槽两侧对称运入槽内，也可直接扔在管道上

D管道两侧和管道以上500m范围内，应采用轻夯压实

E采用木夯、蛙式夯时，应夯夯相连，采用压路机时，碾压的重叠宽度不小于200mm

答案：ABDE

23.沉井下沉困难时，可采取()助沉口

A射水下沉

B泥浆润滑套

C重锤夯击

D设置空气幕

E压重

答案：ABDE

24.顶管法与开槽相比，具有()等优点。

A不会影响交通

B施工成本低于开槽施工

C不必拆除地面障碍物

D土方开挖和填土工作量减少

E管道不必设置基础和管座

答案：ACDE

25、顶管现场一般需要设置吊装设备，施工中常用的是()

A轮式起重机

B起重桅杆

C门式吊车

D架桥机

E电动葫芦

答案：ABC 场景(六)某市政集团公司中标承建一道路排水工程。该工程包括道路工程和一座跨河桥、φ1000mm的钢筋砼污水管道工程和绿化工程。

道路面层为24cm厚C30水泥砼，20cm厚水泥稳定碎石基层。

排水管道与其他管道在高程上有交叉，需要进行处理。

绿化工程主要是行车树和草坪建植。

根据场景(六)，作答以下题目：

26、下列选项中，关于水泥砼路面的表述是正确的()

A一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置带拉杆的平缝形式的作向施工缝

B横向施工缝尽可能选在缩缝或胀缝处

C对于特重及重交通等级的砼路面，横向胀缝、缩缝应设置传力杆

D切缝要做到宁早不晚，宁浅不深

E灌填缝料时，缝内应干净，缝壁应潮湿、粗糙，答案：ABC

27、下列选项中，关于水泥砼路面施工说法正确的是()

A水泥仓库应覆盖或设置顶棚防雨，并应设置在地势较高处，严禁水泥受潮及浸水

B搅拌机应优先选用强制立轴式或双轴式搅拌机，C如发现砼有离析现象，应在铺筑时用铁锹拌均匀，可二次加水

D可在砼初凝后进行振捣

E抹面时严禁在面板砼洒水、撒水泥粉

答案：ABE

28、关于水泥稳定碎石基层说法正确的是()

A碎石要先筛分成3～4个不同粒级，然后配合成规范要求的级配范围

B基层保湿养护不少于7d，养护期间可开放交通

C应选用初凝3h以上和终凝6h以上的普通、矿渣、火山灰硅酸盐水泥

D应用12t以上的压路机碾压

E严禁薄层贴补法找平

答案：ACDE

29、排水管道与交叉管道高程一致时的处理原则是()

A软埋电缆让刚性管道

B压力管道让重力流管道

C大口径让小口径管道

D后敷设管道让已敷设管道

E小口径让大口径管道

答案：ABDE

30、草坪建植的方法有()

A籽播

B喷播

C植生带

D铺植

E茎铺

答案：ABCD

三、案例分析题

(一)背景资料

某市政工程公司承建一道路工程，基层为180mm水泥稳定碎石，下面层为中粒式沥青砼，上面层为SMA沥青混凝土。该工程由四方工程咨询工程公司实施监理。

项目经理亲自参加了技术准备会议，并强调：“项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。”

施工前项目技术负责人就工程特点、设计要求向施工人员进行了技术交底。

上面层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，为满足平整度的要求，采用钢绞线引导的高程控制方式，轮胎式压路机碾压。

面层横缝采用平接缝。接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后，由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。

施工完成后，施工单位及时向建设单位提交了工程竣工验收报告。竣工报告由项目经理签字并加盖公章。

问题：

1、项目经理强调内容中是否有不妥之处?说明理由。

2、项目技术负责人技术交底内容不全面，予以补充。

3、面层施工中存在多处违规操作，针对其中的问题给出正确的做法。

4、竣工验收报告签署程序是否全面?说明理由。

参考答案：

1、项目技术负责人作为工程质量的第一责任人，必须尽快主持编制项目质量计划不妥，应是项目经理作为工程质量的第一责任人主持编制项目质量计划。

2、补充如下：相关技术规范、规程要求及获准的施工方案，强调工程难点、技术要点及安全措施。

3、钢绞线引导的高程控制方式错误，应采用非接触式平衡梁;轮胎式压路机碾压错误，应采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不得采用轮胎式压路机。

压路机顺路线方向碾压错误，应顺横缝方向骑缝碾压，而后改为纵向碾压;从中心向外侧碾压错误，应从两侧向路中心碾压。

4、不全面。还应由施工单位有关负责人审核签字。另外，本工程实施监理，必须经总监理工程师签署意见。

(二)背景资料

某市政工程基础采用明挖基坑施工，坑壁采用网喷混凝土加固。A公司中标后把基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司。B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部，建设单位及监理单位发现后对B公司劝阻，但B公司不予理会;基坑施工时为加快进度，B公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案。

在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝，B公司对此没有在意，继续加快开挖速度。不久，基坑出现坍塌凶兆，B公司马上组织民工抢险加固，但已经于事无补，基坑坍塌造成5死3伤的重大事故。项目经理处理了事故现场，2天后写了书面报告上报企业主管部门及有关单位，然后，按事故处理有关规定组成调查组开展调查。完成调查报告后，经项目经理签字，报企业安全主管部门。

问题

1、市政公用工程的风险源有哪些?

2.B公司采用的基坑开挖方案是否合乎技术要求?说明理由。

3.写出本工程基坑施工时存在的安全隐患。

4.引起本次事故的最主要原因是什么?

5.项目经理在基坑应急措施上犯了哪些重大错误最终导致了事故的发生?

参考答案：

1、火灾、中毒和窒息、坍塌、滑坡、触电、坠落、机械伤害、公路车辆伤害8种。

2、不符合要求。B公司采用了一次开挖到底，再一起加固的方案是错误的，应逐层开挖，逐层加固。

3安全隐患有：

1)深达5m的沟槽没有支撑。

2)B公司开挖施工时把大量挖土弃置于基坑顶部。

3)在基坑施工至5m深时，基坑变形速率明显加快，坑顶处土层出现大量裂缝

4、基坑出现坍塌凶兆，B公司马上组织民工抢险加固和将基坑部分擅自分包给不具备安全资质的B公司是引起本次事故的最主要原因。

5、基坑即将坍塌时，应以人身安全为第一要务，及早撤离现场。本工程出现坍塌凶兆，项目经理还组织人进入基坑抢险，是造成人员伤亡的一个重大错误。

(三)背景资料

某桥梁工程项目的建设单位与某一施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了桥梁施工合同。该桥梁上部结构为后张法预应力砼箱

梁。合同价款为2600万元，合同工期为200天。在合同中，建设单位与施工单位约定，每提前或推后工期一天，按合同价的万分之二进行奖励或扣罚。合同履行中发生如下事件：

事件1：该工程施工进行到100天时，经材料复试发现，甲方所供应的水泥板质量不合格，造成乙方停工待料19天。

事件2：在工程施工进行到150天时，由于甲方临时变更设计又造成部分工程停工16天。工程最终工期为220天。

事件3：在基础施工时，施工单位在采购钢筋之前按要求向监理工程师提交了质量保证资料，在监理员见证后取样送检，经法定检测单位检测证明钢筋性能合格，工程师经审查同意该批钢筋进场使用。但在基础工程钢筋验收时，工程师发现施工单位未做钢筋焊接性能试验，工程师责令承包单位在监理人员见证下取样送检，试验发现钢筋焊接性能不合格。经钢筋重新检验，最终确认是由于该批钢筋不合格而造成的钢筋焊接性能不合格。工程师随即发出不合格项目通知，要求承包单位拆除不合格钢筋工程，同时报告业主代表。承包单位以本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除，并提出若拆除，应延长工期10天，补偿直接损失40万元的索赔要求。

事件4：为保证吊车的安装作业，施工单位占用了一条非机动车道，选择在夜间时段，自行封路后进行构件吊装作业。

事件5：张拉上部预应力连续梁时，因考虑到属关键工作，项目经理部经研究，决定预应力筋张拉工作由质检员主持，张拉作业人员必须经培

训考核合格后方可上岗。在钢绞线张拉时，有一根断丝且不超过全断面的1%，因工期紧，没有处理，即锚固灌浆了。

事件6：锚固完毕经检验合格后用电弧焊切除端头多余预应力筋，外露长度不小于30mm，锚具用封端砼保护。

问题

1、施工单位在第一次停工后10天，向建设单位提出了索赔要求，索赔停工损失人工费和机械闲置费等共6.8万元;第二次停工后15天施工单位向建设单位提出停工损失索赔7万元。在两次索赔中，施工单位均提交了有关文件作为证据，情况属实。此项索赔是否成立?

http://www.xiexiebang.com

2、在工程竣工结算时，施工单位提出工期索赔35天。同时，施工单位认为工期实际提前了15天，要求建设单位奖励7.8万元。建设单位认为，施工单位当时未要求工期索赔，仅进行停工损失索赔，说明施工单位已默认停工不会引起工期延长。因此，实际工期延长20天，应扣罚施工单位10.4万元。此项索赔是否成立?

3、事件3中，施工单位的索赔是否合理?请说明理由。

4、事件4中，项目部采取的措施是否正确?如不正确，请指出正确作法。

5、请指出事件5中预应力张拉的错误之处，并改正。钢绞线张拉后断丝未经处理，是否正确。

6、请指出事件6中切除端头多余预应力筋错误之处，并指出正确做法。

参考答案：

1、此项索赔成立。因为这是建设单位的责任。施工单位提出索赔的理由正当，并提供了当时的证据，情况属实。同时，施工单位提出索赔的时限未超过索赔合同规定的28天时限。

2、此项索赔不成立。因为施工单位提出工期索赔时间已超过合同约定的时间，而建设单位扣罚理由充分，符合合同规定;罚款金额计算符合合同规定。故应从工程结算中扣减工程应付款10.4万元。

3、不合理。因为施工单位采购了不合格的材料，这是施工单位的责任。

4、不正确。项目部采取的措施不合伙关于占用或挖掘城市道路的规定;因特殊情况需要临时占用城市道路时，须经市政工程行政主管部门和公安交通主管部门的批准。

5、预应力筋张拉工作由质检员主持错误，应由项目技术负责人主持。钢绞线张拉后断丝未经处理是正确的。因为符合规范不大于1%且不大于1根的规定。

6、用电弧焊切除端头多余预应力筋是错误的，应用砂轮锯、切断机等机械方法切割。www.xiexiebang.com

(四)背景资料

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。

施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。

该工程在施工过程中发生了如下事件：

(1)因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。

(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。

(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。

(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。

(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。

针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告，索赔报告的内容有：编制说明和附件(与索赔费用或工期索赔

有关的各种往来文件，包括承包方发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料)。

问题：

1、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。

2、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。

3、施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。

4、施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?

5、索赔报告的内容不完整，请补充。

参考答案：

1、关键线路：①→③→⑤→⑥(或B→E→G)。计算工期为390天，按此计划可以按合同工期要求完工。

2、事件1：不能获得工期补偿，因为工作A是延期没有超过总时差;可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。

事件2：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。

事件3：能获得工期补偿，因应由建设单位承担不可抗力的工期风险;不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。

事件4：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。

事件5：不能获得费用补偿。因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。

3、施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天;事件3中的工作C延长10天，事件4中的工作E延长30天，新的计算工期为420天，(420-390)=30天。

4、施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×1500元/天=1.5万元，因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天，工作B不予补偿。