第一篇:明森地产--建设施工协议合同11
建设工程施工补充协议书
发包人: 河北明森房地产开发有限公司 承包人: 石家庄建设集团有限公司
根据《合同法》等法律、法规,遵循平等自愿、诚实信用的原则,发包人将 建设工程发包给承包人,双方经过充分协商,一致同意在使用2008年9月《河北省建设工程示范文本》(以下称示范文本)基础上,签订以下条款,作为确定双方权利义务有效文本。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程规模:平米。地下3层、地上1-5层商业、6层以上为住宅。
3、工程地点:
4、工程内容:自基础清槽(含清槽)及以上土建图纸所有工程内容,不包含(不含基础土石方挖运、桩基工程、基坑支护、消防、变配电、燃气、弱电、太阳能)发包人分包项目。
二、承包方式:包工包料。
三、合同价款
1、合同价款:本工程采用招标方式暂定合同价款 万元,工程竣工后采用据实核定结算方式。
2、本协议中承包人指总承包人,分包人应特别明确。分包工程应当服从总承包人的统一管理。
四、对示范文本第二部分修改和补充
(一)第9条《事故处理》补充:
1、总承包人应加强施工现场的管理,因承包人原因引起的安全事故,承
包人承担全部责任及一切经济损失。发包人视事故情节轻重可对承包人处以500-10000元罚款,从支付工程款中扣除。
2、施工中,政府有关部门或发包人检查发现,安全生产文明施工及施工质量未达到国家有关规定而被通报批评或存在严重问题,承包人承担全部责任及一切经济损失。
(二)第20条《承包人代表》补充:
1、承包人对在投标文件中向发包人提供的有关项目经理、执行经理和主要技术人员、主要管理人员信息和业绩的真实性负责。
2、承包人在投标文件中明确的项目经理、执行经理、主要管理和技术人员,在施工中必须全程到位,指导、管理和监督施工,直至交付。上述人员不经发包人同意不得更换。发包人认为主要管理和技术人员不符合条件,承包人须予以更换。
3、承包人项目经理、执行经理,必须参加施工中各项重大活动,到位率应在90%以上。要按时参加发包人主持的现场调度会。
(三)第22条《承包人劳务》补充:
1、承包人要设民工工资专用账户,确保专款专用。民工工资的发放不及时引起纠纷,造成不良社会影响。
2、由于发包人不能按本协议拨付工程款等原因而发生上述情形,发包人承担责任。
(四)第36条《质量目标》第36.1款补充:
1、因工程质量一次交验未达到合格标准,或因工程质量造成的直接和间接经济损失,由承包人承担,并承担不合格工程造价1%的违约责任。
2、承包人同意,由于自己原因工程不能全部竣工验收,承担不合格工程
造价2%的违约金(不含初验期),并立即整改。达到验收标准,视情况赔偿发包人遭受的损失。
3、施工中,在各分部检验过程中,发包人、监理工程师认为工程局部或主要部位、主要节点、主要工序质量不合格,存在问题严重,或因施工质量和管理不善受到政府有关部门批评,承包人除限期整改外,每发生一次,应承担500-5000元违约金。拒不整改的,发包人停付工程款,工期不予顺延,承包人应承担以上原因造成的经济损失和责任。
4、发包人、监理工程师对已签字的检验结果负责,不得借故为难承包人。
(五)第38条《安全生产和文明施工》补充:
本工程要求达到市级文明工地的要求。此项工作发生的费用全部由承包方承担。
(六)第49条《竣工验收》补充:
1、工程竣工验收前10天,承包人应根据《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定,向发包人提交完整的工程竣工技术资料三套,其中两套为原件(供报送城建档案馆和发包人存档),确保竣工验收顺利。承包人提交资料延误影响竣工验收,每延迟一天应承担1000元违约金。发包人指定的分包单位不能及时提供合格的技术文档,责任由分包人自行承担,每延迟一天,应承担1000元违约金。
2、房屋验收合格移交发包人后,承包人不承担非工程施工质量引发的责任。发包人造成的破损,需要维修时承包人另行收费。
3、竣工验收合格后,承包人不得以任何理由拒不向发包人办理工程移交手续、或拒不退出施工现场,或者以任何理由妨碍或影响业主使用。否则,发包人有权责令承包人尽快撤离现场并移交工程,承包人除承担上述违约责任
外,还应加倍赔偿由此造成的直接或间接经济损失。
(七)第50条《质量保修》补充:
1、工程自竣工验收合格之日,应移交给发包人。此后两个月,承包人安排专人按照发包人、物业管理要求,负责处理房屋质量维修、整改等。需要维修、整改的,发包人或物业公司书面通知承包人,载明整改维修内容、期限。
2、承包人承担房屋地基基础和主体结构等所承包工程范围的质量责任,是设计文件规定的工程的合理使用年限50年,并不因【工程保修期竣工确认书】的发出或合同终止而解除。
3、质量保修回访制度:
承包人应根据GB/TI9001-2000质量管理体系认证书、房屋建筑工程质量保修书,严格遵循《服务程序》对交付工程在保修期内定期回访。每季回访一次,结合物业管理和业主要求,按存在实际问题维修。
4、保修内容:乙方施工的所有项目。
5、保修期限:执行国家建筑工程质量管理条例,保修期:土建、安装一年,采暖二个采暖期,防水(含地库防水)五年。
(八)第57条《合同价款的约定与调整因素》、第60条《合同条款的调整方案》、第62条《支付事项》、第63条《预付款》、第65条《进度款》、第67条《竣工结算及结算款》,按本协议执行,不作为确定双方权利义务依据。
五、对示范文本第三部分修改及补充
(一)第5条《工程分包》补充:
1、发包人专业分包工程:
1)基坑支护、降水、桩基工程;基坑开挖(土方运输)工程。
2)通风排烟、消防喷淋、火灾自动报警及联动(预埋仍在总包施工方内)。
3)电梯及电梯监控系统,10KV-1KV-计量箱之前的变配电工程(预埋仍在总包施工方内)。
4)燃气、有线电视、电话、网络对讲等弱电工程户箱前的穿线、分线器(预埋、盒仍由总包施工)。
2、分包工程在施工中,总承包人应当配合。分包人必须服从总承包人的网络形象计划。发包人对所指定的分包人不配合总承包人工作的应予以批评,并责令其改正,拒不改正的将给予分包人每次500-5000元的处罚。
3、分包人的技术文件报送、检测与复试费用,应按总承包人要求,贯穿工程实施阶段的整个过程,延误的自行承担责任。同时,承担总承包人遭受的经济损失。
(二)第15条《承包人》补充:
1、分包管理及配合费为分包项目总价的2%,作为分抱施工单位向总包单位缴纳的分包管理及配合费,施工中不论发生任何情况,发包人不再追加。
2、配合费范围:由发包人另行分包(包括但不限于招标文件中约定的分包工程),需要总承包人配合的单位工程或分部分项工程,均纳入总承包人管理(包括工期、质量标准),以及建筑垃圾(含分包单位)总承包人统一清运。分包人积极配合。不服从总承包人管理的总承包人有权采取处罚手段。
3、配合内容:
1)提供施工现场的脚手架、垂直运输机械、临时设施搭设场地。2)正常施工工序的泥工修补、成品保护管理,但人为造成的除外。3)按时为分包单位提供工作面,留出合理的工期、提供水电接口。4)按邯郸市城建档案馆竣工资料验收要求收集、汇总各分包单位的资料、做好各分包单位的配合协调工作;分包人资料的收集、整理按总承包人书面要
求,每批次提前3天提交给总承包人。
5)其他应由总承包单位配合、协调、管理的事项。因承包人的协调、配合及管理不到位,影响工程进度或质量、安全文明施工的,发包人可以扣除承包人配合费的部分直至全部。
6)分包单位施工使用总承包单位的水、电费用,承包单位可按照邯郸市现行收费标准执行价格向分包单位收取。除此之外,总承包单位不得以任何理由和名目向分包单位收取其他任何费用。
7)在项目实施工程中,总承包人不得向分包单位收取除水电费外的费用,除使用总承包人的材料、工具等外;承包人不积极配合的情况,发包人有权酌减总承包人配合费的部分或全部。
8)分包人单独另行缴纳的各种规费,由分包人自行承担。
4、承包人对与第三人发生的纠纷,自行解决。如因此致使发包人被追究,发包人有权从工程总价款中减扣相应费用以弥补损失,不足部分应另行赔偿。
(三)第31条《工期和工期延误》补充:
1、乙方收到施工图纸后一周内编制详细的总进度计划安排并经甲方、监理认可。计划内容应涵盖,主要节点计划时点,包括±0.00结顶时间,主体封顶时间,主要分包队伍进场、完工时间。
2、工期自人工清槽开始计算,绝对工期: 天(含春节等节假日)。年 月 日开工,年 月 日主体封顶;
年 月 日全部竣工。其中地库工期以接到施工图纸之日算起,绝对工期80天,具备回填土条件。
4、承包人提前或延误10天竣工,不奖不罚;在此前提下,每提前或延误一天(除发包人及不可抗力原因外)奖罚1000元/天违约金;提前或延误在31
天至60天的,奖罚3000元/天违约金;提前或延误在 60天以上的,奖罚5000元/天违约金。
5、非乙方原因造成的工期延误,以甲方和监理签字批复为准,工期相应顺延,所造成的损失由责任方承担。
(四)、第41条《发包人供应材料、设备》约定:
1、由发包人供应的材料和设备,承包人需提前一个月向发包人提交采购使用计划。否则,因此耽误施工而造成的工程停窝工,承包人除提交采购计划外,工期不顺延,还要承担每延误一天1000元的罚金。
发包人供应材料详见本合同附件三
2、凡属发包人供应的材料,承包人提前提供材料计划,发包人按施工需要分阶段供应到施工现场,承包人验收后负责保管、使用。
3、材料价格的确定:
1)发包人供材及设备按暂定价计入预算,结算时按实际采购价调整。2)材料价格:除发包人认质认价材料外,材料价格执行施工期间同期邯郸市工程造价信息进行调整。
3)对于指导价中未涵盖的材料价格,由发包人对市场进行询价后双方共同协商确定,按双方认定的市场价计取。
4)发包人指定户内配电箱等材料双方按照市场情况共同确定后,须经发包人认质认价认可后承包人方可采购。详见本合同附件四
5)设计变更涉及的但未含在预算编制内的材料价格确定方法:在采购前须经发包人认质、认价。工程结算时以此认证作为调价依据。
(五)第42条《承包人采购材料、设备》约定:
1、除协议约定发包人供材料及设备外,其余材料均由承包人自行采购。
2、承包人自行采购材料进场时需带产品合格证、出场合格证及生产厂家生产许可证,需检测的材料由监理见证,承包人按要求现场取样、送检。
(六)第45条《隐蔽工程和中间验收》补充:
所有隐蔽工程需经发包人和监理工程师验收合格,签字后方可隐蔽。承包人如擅自隐蔽,每发生一次除全部返工外,发包人将对承包人处以2000元以上的罚金,并由承包人承担由此造成的其它直接或间接损失。(七)第50条《质量保修》修改及补充:
按双方《工程质量保修书》执行,保证金付款方式详见本协议第68条。(八)第57条《合同价款的约定与调整因素》修改及补充
1、预算价款的确定:
1)合同预算编制:接到通过图审后的施工图纸2个月内,总承包人向发包人提供工程预算书,双方按招标文件和协议确定预算总价。
2)工程量计算、套价及取费均执行2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、2012年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》、2010年《河北省建筑安装工程节能项目消耗量定额》及2012年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》及其配套的费用和机械台班定额、技术交底资料、定额解释汇编计价文件及政策性调整等相关文件。
3)根据确定的合同预算签订施工合同补充协议,该价款做为工程款支付及结算的依据。
4)工程量清单与实际工程量不符,按实际执行。
2、材料价格:除甲方认质认价材料外,材料价格执行施工期间同期邯郸市工程造价信息进行调整,无信息价的材料按双方认定的市场价计取。
3、人工费调整:按照邯郸市造价管理机构发布的最新人工费调整文件执
行。差额部分不参与取费,只计税金。
4、设计主体变更或签证发生的拆除、凿除、补修工程量,执行河北省2013年修缮定额。无法执行修缮定额的单项按在场双方商定的签证进行结算。
5、材料价格的确定
1)发包人供材及设备按暂定价计入预算,结算时按实际采购价调整,承包人自供材料价格按邯郸市建设工程造价管理站当期材料指导价为调整依据,其价差在5%范围内(含5%)不调整,超出协议范围部分的价差,与施工期间各期造价信息的平均价差进行比对相应调整。
2)对于指导价中未涵盖的材料价格,由发包人对市场进行询价后双方共同协商确定。
3)发包人指定材料价格,按照市场情况共同确定。
4)设计变更涉及的但未含在预算编制内的材料价格确定方法:在采购前须经发包人认质、认价。工程结算时以此认证作为调价依据。
6、其他约定:
1)双方签订合同后5日内乙方向甲方支付100万元保证金(若甲方不能让乙方进场搭设临建施工,则甲方在10日内退还该保证金)。待甲方把银行手续变更到乙方名下时乙方再付100万元保证金,在乙方施工到出地面正负零时甲方在10日内返还乙方所交的全部保证金。
2)除工程招标交易费、代理费,双方各担一半外,招标所发生的任何其它费用,由承包方承担。
3)措施费属总包范围之内的按定额计取,除此之外不再计取任何措施费。4)措施费中二次搬运费、停水停电增加费、材料试验配合费,在预算中不予计取。
5)邯郸市建筑行业规定承包人应缴纳行政及经营性费用,由承包人负责上缴,发包人不承担本条任何费用。属于发包人应缴纳的行政及经营性费用,由发包人负责上缴。另外承包人的农民工工资保证金由发包人先行代缴,结算时发包方从工程款中抵扣出该项费用。
6)清工定价标准,执行2012年河北省定额及当期价格信息。
7)设计变更、现场签证,必须采取书面形式。完结后一个月内,承包人送交发包人、监理工程师签收。否则,调增部分变更签证费用过期作废,发包人只调整减项部分变更及签证费用。
(九)第60条《合同价款调整方法》修改及补充:
1、结算原则:合同预算价款确定后,施工过程中发包人提出的设计变更和现场签证导致工程量增减,涉及实体部分费用以及措施费中模板、综合脚手架、垂直运费可据实调整。其他任何情况包括政策性因素,合同价款均不做调整。无论实体工程量是否变更,上述范围外的措施费与规费不调整。
2、决算造价:承包方同意在工程结算造价的基础上让利 2%(不含税金、甲方供材及认质认价材、甲方分包项目)作为双方最终结算造价。
3、设计变更:所有设计变更须由双方会签后据实调整计入决算(只取税金)。单项变更签证在1000元以内的不予计算。定额规定的其它费用,按双方代表确认的签证为依据,该费用只计取税金,不计取其它任何费用。
4、发包人增加约定范围外工作,工程费用结算参照上述原则及方法。承包人不得以定额造价的高或低为由拒绝发包人指派的工作。否则,发包人为确保工期,将该项工作委托其他承包人施工的,实际发生费用从总承包人工程款中扣除代为支付给其他承包人。
5、工程决算报告,需同时提交工程量统计表,应以清单形式列入决算。
6、经发包人批准的施工组织设计相关内容作为结算依据。
(十)第65条《进度款》补充:
1、拨付的时段、比例:
1)垫资至单体主体结构10层施工时发包人必须支付该单体5层以下已完工程量80%的工程款。之后每月的工程进度款由乙方月底前报至甲方在次月5日前审完工程量并确定工程款于10日前按完成当月工程量的80%进行支付。
2)中间穿插的抹灰、装饰工程、安装,每两个月按形象进度支付完成工程量的60%。
3)承包人合同范围内工程完工经双方验收合格具备交付条件后15内,发包人将工程款支付至工程总造价的90%。
4)承包人按约定提交全部竣工图纸、竣工资料、竣工结算书给发包人,依据双方审核确定的竣工结算和协议,支付至结算价款的95%,剩余5%为质保金。
5)按阶段拨付工程价款时,承包人将拨款阶段完成的工程量上报给监理工程师,监理工程师初审后经发包人审核确认,7个工作日签字完毕。
6)进度款支付要结合进度目标进行考核,严重背离进度目标的,发包人可酌情扣减工程款比例。
7)如甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权停工,且停工期间的一切损失由甲方承担,若按合同约定付款 日60天内仍未能支付工程款,则甲方将住宅楼以 元/平方米充抵乙方的工程款并负责办理购房手续。
2、拨付的方式:
1)承包人需在当地(发包人开户行)的银行开立专项帐户。2)发包人按工程款拨付的程序和约定拨付。
3)拨付方式:转账支票、现金支票或电汇,发包人可选择拨款方式,通知承包人。
4)承包人出具建筑业发票后,发包人按工程款支付单支付工程款。如因发票问题给发包人造成的纳税损失,由承包人承担相关责任并赔偿相应的经济损失。
3、施工中的水、电费按表计量,由承包人按邯郸市收费标准自行交付。
(十一)1、保修金及支付办法:发包人留承包人完成工程造价(不含发包人供设备及分包项目)的5%作为质量保修金。保修金按分项保修期支付,保修期期满后五日内,发包人将保修金按各专业所占造价比例支付给承包人方。
(十二)1、工程竣工验收合格交付发包人后,承包人按约定向发包人提交书面竣工结算报告及完整结算资料。初审合格接受结算申报资料后,按约定的结算原则进行结算。
2、决算初审期30天,双方校对期30天,发包人最后审定期30天,共计90天。
3、承包人提交的竣工结算总价应严格控制在负三正五之间,超出部分的审计费用由承包人承担。
4、如果双方无法对决算进行结算审定,可以到双方共同认可的造价咨询审计部门作出权威裁定。
(十三)本协议履行中的争议,双方协商解决。协商不成,依法向邯郸仲裁委员会申请仲裁。
六、其它
1、协议签订后,双方应当正确履行各自义务。
2、双方使用邯郸市建设局统一印制的2008年9月《河北省建设工程施工合同》(示范文本),系本协议的有机组成部分。凡本协议与示范文本不一致或发生抵触的条款,以本协议为准。
3、未取得建设工程施工许可证前,有关执法部门对承包人施工行为的检查、处罚,由发包人负责解决,承包人配合相应工作。
4、按照承包人提供、经过发包人认可的网络计划,各种验收应按承包人提前通知的时间进行,如延误超过8小时,承包人可进行下道施工程序,有关人员应予签字。
5、实施网络计划中,遇有不可抗力特殊情况,承包人书面及时通知发包人、监理工程师,发包人认可后方可调整。
6、在确保质量前提下,承包人为加快施工进度,而采取的措施、方案,发包人、监理工程师应给予支持,但发包人不支付任何费用。
7、本协议一式八份,双方签字或盖章生效。2016年 月 日签订于邯郸市。
发包人:河北明森房地产开发有限公司 承包人:石家庄建设集团有限公司
法定代表人: 法定代表人:
协议签订日期:2017年 月 日。
第二篇:施工协议合同样式
施工协议
委任单位:xxxxxxxx有限公司(以下简称甲方)
施工单位:xxx(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,现就xxxxx有限公司养生休闲区内石挡墙工程事宜,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:
一、工程名称及内容:xxx施工
二、工程地点:xxxxxx
三、工程期限
本工程自xxx年x月x日开工至xx年x月x日完工。
四、工程造价:
1、双方约定本合同范围内工程分别按以市场单价计价,工程量按实结算。(决算总价:)
五、付款方式:
1.工程结束验收合格后凭正式发票支付工程总额的100%;
六、工程施工:
1.乙方必须严格按甲方要求进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的经济损失由乙方负责。
九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):乙方:
代表人:身份证号:
日期:xx年x月 xx日
第三篇:建筑施工合同协议
建筑施工合同协议
建设单位:(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把碾张乡东里村文化广场承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程地址:
二、工程名称:
三、工程总价值万元,工程分三部分施工完成。
1、表皮土方、土方、淤泥、树木、运输清理及地下管道铺
设等。
2、篮球场、活动场所、护坡硬化、广场道路、古井亭、凉
亭。
3、景观石、绿化带等。
四、施工准备
甲方负责工程开工前做好施工现场水源、电源和道路畅通;组织
村委负责人进行施工技术交底;委派村委负责人对工程质量进行监督、检查,负责签证,核实工程量及进度报表,并负责工地相关调解。
乙方负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场;组织施工人员和材料、机械进场;编制施工组织设计和施工方案;委派,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。
五、工程期限及规定
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表及监理签证后,工期相应顺延)。本工程竣工质量为一次性合格工程。
乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;在施工中必须遵守下列规定; 凡用于本工程的材料必须保质保量,并由甲方驻工地村委负责人认可同意后方可用于工程施工;隐蔽工程必须经村委负责人验收合格后方可进行施工;施工期间安全问题乙方自行负责(如安全帽、安全带及其它安全设施备),如出现不安全事故责任由乙方承担。
六、结算方式:采用实结实算的方式,执行变准如下:依据《2011年山西省建筑工程计价依据》、《长治市工程造价信息》施工同期价格及双方确定的市场价,规费按施工单位核定费率记取,分三次结算
1、乙方施工完成表皮土方、土方、淤泥、树木运输清理,地下管道铺设等项目完成后,甲方按双方合同规定付清款项元
2、乙方施工完成篮球场、活动场所、护坡硬化、广场道路、古井亭、凉亭等项目后,甲方按双方合同规定付清款项元
3、乙方施工完成景观石、绿化带等项目后甲方按双方合同规定付清款项元
七、违约责任
因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。
八、违禁事项,双方协商解决。
九、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,相关部门各一份。
甲方:乙方:
代表(签章):代表(签章):
2012年月日2012年月日
第四篇:施工安全协议合同
施工安全协议热门合同
施工安全协议热门合同1
甲方:______________
乙方:______________
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,确保项目施工中操作人员的安全与健康促进施工顺利进行,特签订本协议。
一、甲方的责任与义务
1、落实有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。
2、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为,甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。
3、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。
二、乙方的责任与义务
1、乙方必须遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求,并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。
2、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本班组人员进行安全教育,以增强安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产制度。
4、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求,甲方随时检查落实情况。
5、乙方应按规定,认真开展班级安全活动。参加安全教育活动,以及安全、防火、生活卫生等检查,并及时对事故隐患进行整改。
6、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育,考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册,如乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册,甲方将从工程款中扣除1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动,必须提出计划报告甲方,方便购置人员保险。
7、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
8、乙方人员进入施工现场必须戴安全帽,施工现场内严禁吸烟,违者罚款100元。
9、砌体工在砌筑砌体时要保证砌体的外观和稳定性,防止倒塌和磕碰事故。
10、乙方必须保证操作面卫生,否则每次罚款100元。
11、乙方必须对自己的施工人员的身体状况有相应了解,严禁心脏病、高血压、癫痫等不适合装修改造作业人员进入本现场工作,一经发现甲方立即将其清除出场,并对乙方处以1000元以上罚款。擅自使用而产生的后果由乙方自行全部承担。甲方不承担任何责任。
12、乙方施工人员在现场施工期间严禁打架斗殴,不管和任何单位任何人,如若发生打架斗殴现象,一律移交公安机关处理,并对乙方进行1000元处罚,并将当事人清除出场。由此而产生后果的由乙方及当事人自行承担,甲方不承担任何责任。严禁将小孩带入施工区域,擅自带入而出现各类问题的,其责任由乙方及当事人自行承担,甲方不担负任何责任。
13、乙方施工人员严禁酒后作业,若发现罚款200元。不戴安全帽、安全带每次罚款100元。现场吸烟罚款20元。穿拖鞋上班罚款20元,发生其他违章作业情况的罚款500元。
本协议书一式两份,双方各持一份。
本协议书自签字之日起生效,待工程竣工自行解除。
甲方(总包方):_______
乙方(砌体班组):_______
_______年_______月_______日
施工安全协议热门合同2
甲方:
乙方:
因乙方须在甲方管xxxx区域进行高空作业,为确保施工作业的安全可靠,特签订此协议,请甲乙双方遵守以下约定:
乙方在甲方管xxxx区域进行施工作业需遵守以下规定,
1、乙方施工人员须按规定办理出入证件,施工人员进入办公楼内施工,出入证须随身携带,便于物业人员的检查,无证人员一律不许进入办公楼施工。
2、乙方应在指定的工作区域内进行施工,非工作区域严禁乙方人员进入,高空施工人员作业时间为早8:00时晚18:30时,施工人员早8:00时之前,晚18:30时之后严禁在楼内逗留。
3、乙方施工人员运送施工材料时,持续场地的卫生,运送水泥等液体材料时,提前做好防护,防止液体材料外溅,污染墙、地面。
4、乙方需进入甲方管xxxx区域内的办公室时,提前进行申请或电话告知甲方,待甲方得到办公室人员允许后方可进入。
5、乙方高空施工人员严禁从窗户进入办公区域,如若发生财产丢失现象,甲方将进行法律诉讼。
6、乙方高空施工人员若在施工期间损坏办公楼窗户、墙面、地面等公共设施时则按价赔偿或修复
7、乙方施工人员严禁在办公楼内卫生间内洗头或擦洗身体。
8、乙方高空作业安全可靠性材料请提前交送监理审核,甲方不
承担乙方在高空施工作业期间施工人员的人身安全。
甲方(签字):乙方(签字):
签订时间:xxxxxxxx年xxxx月xxxx日
施工安全协议热门合同3
甲方:_______镇_______村_______组(以下称甲方)
乙方:_____________镇(以下称乙方)
为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作,让甲方今后在此居住全家安康幸福,子孙兴旺。所以,杜绝发生一切安全事故,经双方协商签订本协议。
第一条:本工程为私人房屋建筑施工。
第二条:甲方安全职责:进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明,其资料是:将该房屋建筑有关联的安全注意事项(即砌砖,搭架,升架,打楼面及进行一切高空施工)向乙方讲清楚。
第三条:乙方安全职责
(1)乙方代表为安全职责人,负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作,严格遵守现场安全规章制度,并负责监管安全施工作业。
(2)开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育,不安排未经安全教育人员进入建筑场地。
(3)乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。
(4)乙方负责此项房屋建筑的全部安全职责,如果在建筑中发生生产安全事故,由乙方自我承担全部的事故职责和经济职责。
第四条:甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,搞好房屋建筑施工。
第五条:本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙方、各执一份。
甲方:______________
乙方:______________
证实人:______________
20_____年_____月_____日
施工安全协议热门合同4
甲方:_______________________
乙方:_______________________
根据国家颁布安全生产的法律法规,为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工现场的卫生环境,经甲乙双方共同协商,签订本合同。
一、施工项目:_________________
二、施工地点:_________________
三、施工时间:_________________
四、甲方的权利和义务
1.监督检查乙方各项安全管理工作,制止违章作业,遇有危险紧急情况下立即停止作业施工。
2.检查乙方作业人员持证情况,有权制止无证操作,违章操作。
3.根据有关规定,对乙方的违章违纪人员进行经济处罚。
4.工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷,方可进行财务结算。
5.协助乙方做好施工前的安全教育和考核。
6.配备安全巡检人员,监督检查乙方的施工现场作业和安全技术措施的落实。
7.按照规定的程序及时办理与施工有关安全手续。
8.召开安全工作会议,组织分析施工过程中出现的不安全因素和隐患,并要求乙方制定相应的防范和整改措施,并监督其完成。
五、乙方的权利与义务
1.乙方应严格遵守国家有关的各项安全法律、法规及甲方各项安全管理制度,对进入施工现场的各类施工人员做好安全教育,进行安全技术交底,同时填写书面记录,特殊作业人员必须持证上岗。
2.根据工程特点,特殊专业必须制定专项安全施工方案,并需经总监理工程师审查同意后方可施工。
3.施工人员进厂施工现场必须佩带统一的施工证,统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须将相应的操作证(复印件)随身携带,便于甲方安检人员和上级主管领导检查。
4.乙方应在施工区域设置明显的警示标志,对于施工现场要做好围挡,进行封闭式管理,施工人员应在相应的区域内,不得随意进入非施工区域。
5.乙方施工人员的安全防护器材必须配置到位有效,安全措施必须严格落实,否则将不得开工作业。
6.乙方在施工过程中如需动火作业,应根据动火类别由乙方向甲方有关部门提出申请,经批准并确认达到动火条件,落实安全防范措施后方可进行动火作业,动火作业过程中乙方必须配备相应的人员在现场监护。
7.坚持文明施工,要求各施工单位的危险作业区域应设警示标志,并设置专职安全员负责危险作业区域内施工的安全工作。
8.施工作业中如发生人身伤亡等事故,要按国家规定程序报告有关部门的同时,及时报告甲方,并要求施工单位负责保护好现场。
9.乙方对施工工地的安全负有全面的责任,任何第三人进入施工现场应由乙方负责安全管理,如果第三人在施工场地发生伤亡事故,除依法由第三人承担责任外,均由乙方承担相应的责任。
10.乙方人员在施工作业期间如发生人身伤亡事故,一切费用均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。
11.乙方在施工期间应当随工程进度编制建设项目安全设施施工情况报告,并在各单位工程结束后提供单位工程施工总结。
12.乙方要建立健全防火检查制度,发现火险隐患要立即消除。
六、其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方(公章)____________乙方(公章)____________
甲方代表:_____________乙方代表:____________
______年_____月_____日______年_____月_____日
施工安全协议热门合同5
甲方:_______
乙方:_______
签约地点:_______
签约时间:_______年_______月_______日
依据国家、省厅、省局的.施工安全管理的有关规定,为了明确甲乙双方安全责任,保证工程安全顺利进行。经甲乙双方共同协商,就本工程安全管理和施工等工作事宜,达成如下协议:
第一条甲方责任:
1、甲方责任在工程开工前同乙方签订施工安全协议书,对乙方人员进行安全教育,讲解《安全操作规程》,并将有关记录归档,未履行以上程序,严禁乙方工程开工。
2、甲方负责向乙方有偿提供标志服、标志墩、标志牌等上路作业所需的必要安全设施,使用中不得损坏,完工后立即归还,如有损坏和遗失,照价从工程款中扣除费用作为赔偿。
3、甲方安全管理人员有责任对乙方进行施工安全检查,并指出存在的问题,责令整改,若发现存在较大的安全隐患或多次规劝,甲方安全管理人员有权要求乙方停工整顿,以重新检查合格后,方可复工。同时,视具体严重情况,可以从工程款中扣除总合同价1-5%的费用作为罚金对乙方进行经济处罚。
第二条乙方责任
1、乙方有严格按照甲方《安全操作规程》进行施工作业的责任。
2、乙方有服从甲方安全管理员的安排和检查的责任。
3、乙方有按照甲方要求摆放施工安全标志的责任。
4、乙方施工作业车辆,除了配置必要的施工安全标志外,驾驶员要持有驾驶证,施工车辆要具备行车证和车辆保险,经项目部机械审核备案后,方可作业。
5、乙方必须严格遵守交通规则,确保安全作业。
6、乙方在施工中,出现事故,责任由乙方自行承担。
第四条以上条款双方需严格遵守,如发生安全事故,按安全协议所列条款追究双方责任。
第五条本合同一式两份,双方各持一份,其中甲方一份交安全部存档,自合同签定之日起生效,工程完工后终止。本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工安全协议热门合同6
甲方:______________
乙方:______________
甲方雇佣乙方(非全日制用工)完成工程期间,根据国家及市有关安全生产的法律、法规和规章规定,甲乙双方根据平等自愿、协商一致的原则,签订本安全职责协议,共同遵守执行。
一、协议期限:
本协议于双方签字之日起生效,至工程结束之日终止。
二、甲方的职责:
1、甲方应遵守国家的劳动安全法规和规范,搞好劳动安全保护工作,并对乙方遵守劳动安全规范的状况进行检查、监督。
2、甲方对于检查当中发现安全隐患和乙方不贴合安全规范的行为,有权责令乙方采取措施予以消除和纠正。
三、乙方的职责:
1、乙方在作业期间务必服从甲方的管理,务必严格执行国家规定的相关施工安全规范和技术规范,遵守甲方的各种规章制度和劳动纪律;
2、乙方在作业前,应按照要求做好安全防护措施,如戴安全帽、系安全绳等;
3、乙方在任何状况下都不得酒后上岗、疲劳作业、违规作业;
4、乙方不得在该项目工作时间里进行其它作业,不得随意进入该施工作业项目区域以外的其他施工区域,不得随意触摸、启动机械、电器、控制阀等设备。
5、乙方应对自己使用的工具经常保养、检查,确保其安全性能。
6、乙方在作业过程中,,对于作业时发现的安全隐患,及时采取措施,予以消除。
7、乙方的项目负责人一岗双责,既是项目负责人也是安全负责人,负责施工人员的日常安全管理工作,并对乙方作业人员的安全负责。
8、乙方在作业过程中,出现的安全事故,将由乙方承担全部职责,若对公司造成损失,乙方赔偿损失。
四、其它事宜
1、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2、其它未尽事宜,甲乙双方本着友好协商的原则妥善解决。
甲方:_______乙方:_______
盖章或签字:_______签字:_______
签订日期:_______签订日期_______
施工安全协议热门合同7
立协议单位:
_______(以下简称甲方)
_______(以下简称乙方)
为了保证吊车安全施工,明确双方安全职责,甲、乙双方签订吊车租赁协议的同时,特签订本安全协议,双方必须严格遵守执行。
协议内容:
1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方负责吊车进退场运输中的交通安全等过程的安全管理工作,使吊车安全运到甲方施工现场。
3、乙方所提供的吊车,各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好,在设备使用前,甲方应指派专人对设备、操作、安全系统设施进行验收,如有不合格影响施工安全的设备,严禁操作使用。
4、乙方提供的吊车应配定机人员,不得随意调动,必须持证上岗。定机的操作人员必须严格遵守安全操作规程,遵守施工现场有关规定,不得野蛮作业和违章操作,并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的,均由乙方负全部责任。
5、乙方提供的设备在施工期间内,必须保持设备良好、整洁。如夜晚施工,甲方需提供足够的照明条件方可进行吊装。甲方应派专人持有效证件进行指挥,严禁违章指挥,司机发现违章指挥应加以制止。若违章指挥发生机械设备损毁及人身伤亡事故或影响工程的,均由甲方全部负责。
6、原则上不得在暗沟、地下管道、防空洞等上面作业。如必须在其上作业时,甲方有义务对其地基进行加固、压实,并承担由于地基加固缺陷造成损失的全部责任。
7、甲方有义务敦促施工人员将带电的电焊线挪离钢丝绳,带电的电焊线和电线与钢丝绳至少保持2米以上距离。甲方起重指挥必须统一指挥信号,在使用对讲机的状况下,必须使指挥信号有效。
8、甲方在吊车的使用过程中,有发现危及安全施工的机械故障时,应立即停止使用,及时通知乙方进行抢修,确保吊车在性能良好的情况下使用。
9、吊车在吊装过程中,由于吊钩以下钢丝绳陈旧、过载等因素造成断裂或索具不按规范使用,从而导致人身伤亡事故或影响工程的,均由甲方全部负责。
10、甲方在吊机设备的使用过程中,承担保护设备安全使用的义务。若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故,甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务,甲方应根据国家及有关规定,组织对事故进行调查处理。
11、本协议作为吊车租赁协议的附件一式份,经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,共同执行,甲乙双方各执_________份,均报各自有关部门备案。
甲方:______________乙方:______________
法定代表人:_______法定代表人:_______
委托代理人:_______委托代理人:_______
地址:______________地址:______________
施工安全协议热门合同8
为了更进一步认真贯彻落实《安全第一,预防为主》的方针,充分做到:隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山。进一步加强对施工、生产过程中安全施工、安全生产工作的管理,确保广大职工的生产和施工安全,确保施工环境安全,为明确双方责任、依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程安全生产责任事项协商一致,并订立本协议,以并双方共同遵守执行。
甲方:______________
乙方:______________
一、工程概况:_______
1、工程名称:_______
2、建筑面积:_______
3、结构层数:_______
二、责任范围:
三、双方各自责任:
(一)、甲方责任:
1、认真贯彻国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例,贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针。
2、认真贯彻公司制定的“安全生产规章制度”,坚持标准化、系统化管理,坚持安全生产责任制。
3、对施工现场的工作人员进行安全知识教育,提供合格的安全防护材料,承担安全防护措施费用。
4、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
5、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查。
(二)、乙方责任:
1、认真按照国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例内容执行并落实。
2、落实公司制定的“安全生产规章制度”,落实“安全第一,预防为主”的方针,树立安全第一的思想。
3、对全体职工进行安全生产知识教育,并与职工签订安全生产责任合同以提高职工安全意识,明确安全事故责任。
4、做好各项安全生产施工方案及技术交底工作,施工安全用电、机械设备、脚手架等施工安全及安全操作规程、注意事项等。收集整理好安全资料、安全日志。
5、对特殊工种、特种作业人员做到定人、定岗,并持合格的操作证上岗。
6、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
四、事故处理:
1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报公司主管部门,同时按照政府有关部门要求办理、处理,由事故责任方承担发生的费用。
2、甲、乙双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
五、其它:
本合同一式叁份,甲方持贰份、乙方持壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工安全协议热门合同9
甲方:______________
乙方:______________
因乙方须在甲方管____区域进行高空作业,为确保施工作业的安全可靠,特签订此协议,请甲乙双方遵守以下约定:
乙方在甲方管____区域进行施工作业需遵守以下规定,
1、乙方施工人员须按规定办理出入证件,施工人员进入办公楼内施工,出入证须随身携带,便于物业人员的检查,无证人员一律不许进入办公楼施工。
2、乙方应在指定的工作区域内进行施工,非工作区域严禁乙方人员进入,高空施工人员作业时间为早8:00时晚18:30时,施工人员早8:00时之前,晚18:30时之后严禁在楼内逗留。
3、乙方施工人员运送施工材料时,持续场地的卫生,运送水泥等液体材料时,提前做好防护,防止液体材料外溅,污染墙、地面。
4、乙方需进入甲方管____区域内的办公室时,提前进行申请或电话告知甲方,待甲方得到办公室人员允许后方可进入。
5、乙方高空施工人员严禁从窗户进入办公区域,如若发生财产丢失现象,甲方将进行法律诉讼。
6、乙方高空施工人员若在施工期间损坏办公楼窗户、墙面、地面等公共设施时则按价赔偿或修复
7、乙方施工人员严禁在办公楼内卫生间内洗头或擦洗身体。
8、乙方高空作业安全可靠性材料请提前交送监理审核,甲方不
承担乙方在高空施工作业期间施工人员的人身安全。
甲方(签字):_______乙方(签字):_______
签订时间:________年____月____日
第五篇:施工合同质量管理协议
施工合同质量管理协议
甲方: 乙方:
甲方将 工程(具体施工内容同主合同及技术协议)委托乙方施工。为了保证本工程质量满足国家建筑工程验收标准,对业主负责,对工程负责,落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程质量验收统一标准》等有关安全质量生产法律、法规,明确双方在施工质量技术管理方面的责任,双方在签订本工程安装工程分包合同的同时,就工程质量、生产管理事项协商达成一致,签订本质量管理协议,以明确双方的责任,双方严格执行并各负其责。
第一条:质量标准:严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》及机电安装工程各专业配套的质量验收规范及图集。第二条:质量要求:竣工一次交验合格率100%,否则应按甲方要求进行自行返工,并承担由此发生的一切费用。
第三条:甲方责任与权利
1、应有完善的质量组织体系和质量保证体系,配备质量管理人员,负责对工程施工质量的监督、管理、检查,组织工程质量评审,发现不合格品有权责令乙方整改、停工整顿和经济处罚。
2、定期或不定期对乙方进行施工质量法律、法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。
3、甲方根据国家规定及企业质量管理要求,结合项目特点制定各项质量管理制度。
4、依据合同须由甲方提供材料的,甲方应及时供应合同规定的材料,并确保材料质量合格。
5、施工前甲方将对乙方进行技术、质量总交底或专项交底,明确质量目标,施工过程应对乙方的施工质量监督、检查,对乙方工序予以验收,并提出验收意见。
6、甲方负责对乙方就相关质量管理制度、施工质量管理规范、施工方案及精细化施工等相关内容进行监督和管理。
7、有权制止乙方的违规作业,对重大违规行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
8、有权对专业素质差、不服从指挥的施工人员责令其限期退场。
9、按照规定要求对乙方采购的材料和自带(含租赁)施工机具、设备进行监督检查,有权拒绝乙方不合格产品进场(已经进场的,限期退场)。
10、甲方定期对乙方施工质量进行实测实量,对有重大偏差的项目,责令乙方进行整改,下发整改通知单,并进行相关处罚。
11、如果乙方存在重大质量隐患拒不整改或发生质量事故,甲方有权终止乙方合同,责令乙方限期退场。同时,甲方保留索赔权。
12、因乙方原因造成工程质量问题,发生返工、误工的,造成甲方材料损失、工期拖延等严重后果的,甲方保留向乙方索赔的权利。
13、当乙方不服从指挥、违规作业时,甲方有权按照项目质量管理奖罚规定,直接从工程款中扣除相应费用。
第四条:乙方职责与权利
1、按照规定要求取得承包工程施工资质,并报甲方审查、备案。
2、乙方必须根据甲方要求足额配备专职质检人员,配合甲方进行现场质量管理,并持证上岗,素质符合规定要求,熟悉施工工艺标准、质量验收规范。
3、乙方施工前编制质量保证措施,必须保证所制定的质量保证措施正常运转和顺利执行。施工前要认真审阅设计图纸、文件,正确理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准的要求,负责乙方分包范围内的图纸会审工作并提交甲方。接受甲方交底,按照设计和技术交底要求组织施工。
4、按照甲方要求,任何分项工程施工前乙方必须对施工班组及操作人员进行有针对性的书面技术(质量)交底,技术交底必须针对性强、切合实际、全面细致。并将交底记录报甲方备案。
5、乙方的技术人员必须认真熟悉图纸、设计变更、施工方案及相关的施工规范,做到心中有数,并在施工中严格执行和把关。
6、甲方将随时抽查乙方的操作人员对质量验收规范及施工工艺的掌握情况,对达不到要求的,乙方负责培训,直到达到要求。由于乙方操作人员失误,所造成的损失和责任均由乙方自负。
7、乙方的专职质量员必须积极主动的组织验收工作,配合甲方的验收工作,否则甲方有权拒绝验收,所造成的一切损失均由乙方自负,并对乙方处以罚款,累计超过三次的,乙方必须另外安排质检员人员,并满足项目施工的要求。
8、未经甲方工序验收合格的工程不得擅自进入下道工序施工,甲方责令乙方整改(或拆除),并无条件整改(或重新)施工,所发生的一切费用及损失均由乙方承担,并对乙方相关人员进行罚款处理。
9、承担所雇佣人员进行质量检查时所需仪器、设备费用。
10、乙方应对自身施工质量进行实测实量,并积极参与甲方组织的实测实量检查,对有重大偏差的项目,进行整改,并承担相关费用,接受甲方处罚。
11、不得使用(或租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及工程质量的工艺、材料和设备。
12、遵守项目质量管理制度,并根据法律法规要求和自身特点,建立健全质量管理体系,结合乙方专业的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的质量管理责任制和质量管理规章制度。
13、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证,确保特种作业人员持证上岗。
14、根据双方约定质量目标投入必要的人、财、物,保证工程质量目标顺利完成。
15、对所雇佣人员进行质量教育,组织班组开展质量教育、学习、宣传、检查、整改等活动。合理安排身体素质、专业技术水平、质量意识均符合要求的人员上岗。
16、不违规指挥或强令工人违反国家标准、规程、规范进行施工。甲方提出的要求违反国家标准、规程、规范时,可提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝甲方违规指挥。
17、工程所用材料由甲方统一供给发放的,乙方应按照现场标识使用合格的建筑材料,严禁将不合格材料用于工程当中。对于施工过程中发现使用的材料存在质量问题时应及时进行反映,等候处理,防止进一步扩大对工程造成不必要的损害。对于涉及工程实体所用材料进场后必须报项目部质量管理人员验收,验收合格后由甲方(总包)方报监理公司验收合格后,方可使用。对于乙方现场使用的,规范要求进行复检的材料,进场后及时按照规范要求进行取样复检,复检取样时必须通知甲方(总包)质量员和监理现场见证取样,若未通知甲方(总包)质量员见证的检测报告一律无效。对于乙方单位在施工过程中私自更换材料,造成的一切后果均由乙方承担责任。
18、对在施工过程中发现的设计图纸与现场实际存在有误差或按图施工无法操作,满足不了规范和标准的要求,乙方必须及时向总包技术人员反应,在征得设计单位同意并办理了相关变更手续后方可施工,任何情况下未经许可,乙方不得以任何理由擅自变更或更改设计。
19、负责分项工程的质量报验,乙方在分项工程自检合格后及时向甲方(总包)质检部门进行分项工程质量报验,等待甲方(总包)专业人员的检查验收,在甲方(总包)专检合格后由甲方(总包)通知监理工程师进行最终验收;乙方不得越权擅自向监理单位进行报验。20、对欲召开现场质量观摩会的项目,乙方必须按甲方要求进行施工,并积极参与观摩会相关策划、实施、检查及整改活动。
21、乙方配合甲方定期召开质量专题会,分包负责人应到场参会,并配合整改。
22、工程质量验收的程序是:
1)乙方要作到内部自检、互检、交接检和质量工程师专检,合格后将交接记录表交与甲方。如果乙方上交的记录合格率100%,甲方验收时合格率达不到95%以上,对乙方罚款200元/次。验收时乙方班组长必须共同参与验收。2)甲方验收合格后,由甲方对监理报验,乙方不能擅自对监理报验。甲方与监理验收时,乙方现场负责(质量工程师)及班组长都必须共同参与验收,发现问题及时整改。
3)验收后甲方及监理所提出的质量问题,不积极组织有关人员进行整改的所造成的一切后果均由乙方自负,并对乙方相关现场负责。4)必须强化工程的过程控制,不得隐瞒施工中出现的质量问题,所发生的质量问题必须及时上报甲方,否则对乙方给予罚款。5)施工中任何质量问题修复、纠偏等都必须经甲方批准后方可进行施工,擅自进行修复、纠偏工作的,将对乙方处以1000元/次罚款,对乙方相关责任人处以200元/次罚款。
6)施工中甲方检查提出的质量问题,乙方必须立即组织人员进行整改或回复。
7)乙方在施工过程中,发现甲方提供的材料有质量问题,及时上报,不能擅自把有质量问题的材料先使用后报告。
8)乙方自带的小型机械,有质量、安全问题的,不能继续使用,如出现人员受伤,由乙方自负。
9)乙方达不到甲方制定的质量目标,严格按照合同进行处罚。
23、乙方不得擅自与业主、监理等与本工程有关的单位进行工作对接及函件来往。必要时,可书面告知甲方由甲方进行协调与沟通。
第五条、其他
1、其他约定项目由乙方造成的工程质量问题引起的返工由乙方自行负责,甲方有权进行相应的责任追求及经济处罚。
2、其他未尽事宜,以本甲、乙双方签定的本工程合同或相关协议书为准;
3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲 方: 甲方代表: 签订日期:
乙 方: 乙方代表: 签订日期: