LED显示屏工程施工合同

第一篇：LED显示屏工程施工合同

安装工程合同

合同编号:JSYC2014120301号

签订日期:二〇一四年十二月三日

安装工程合同

发包方：(以下称甲方)

承包方：(以下称乙方)

甲方现将公司办公网络综合布线系统工程委托给乙方施工。为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称: 安装工程。

二、工程地点:

三、工程范围和内容: PH10户外全彩屏的安装

第二条 工程期限

1、工程开工日期：以甲方通知的开工日期为准。总日历工期为 天。

2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，并通知甲方负责人，施工工期则相应顺延。

第三条 合同总价和承包方式

本工程合同总价按中标价 万元（即人民币 元整）。

第四条 物资供应

一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。

二、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证。乙方必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，对于不合格材料，乙方不得使用，并由此承担发生的一切费用。

第五条 工程质量和检查验收

一、乙方必须按规定的施工标准和验收规范进行施工。

二、乙方在施工中应接受甲方的监督和检查。

三、已完工的工程，在交工前由乙方负责保管。

四、本工程全面完工后，由乙方提出竣工验收通知，甲方接到通知后三天内组织交工验收，超期不验收视为合视，进入工程付款流程。

五、如验收过程中发现工程质量问题，甲方需出具相应的书面通知，乙方在接到通知后应该立即进行整改直至验收合格。

六、工程竣工验收后，乙方对施工的工程负责保修 ,如发生的质量问题要查明原因，属设备、材料缺陷及施工质量问题时，由乙方无偿修理。

第六条 售后服务及培训

1、乙方接到甲方要求服务电话后，先提供电话支持，在甲方要求现场解决时，乙方要在72小时内到达现场，超过72小时还未到现场的，用户有权请第三方代为维修，具体费用（以维修发票为依据）从乙方交纳的履约保证金中扣除。

2、乙方免费为甲方提供相关的操作技能培训。

第七条 双方责任

一、甲方责任

1、负责监督乙方施工进度，按时向乙方支付工程进度款。

2、提供乙方施工所需要的必须条件。

3、协助办理施工人员、车辆进出场证。

4、负责协调乙方与相关施工单位施工现场的配合工作，有权对乙方的施工队伍进行监督，有权对不能满足甲方管理需要及安全、质量、进度要求的现象提出警告，经整改仍不能满足要求的，甲方有权取消部分合同工程，直至取消全部合同工程。

5、派出 同志为施工现场代表，对工程进度、工程质量进行监督检查，按规定办理工程签证负责协调施工现场的有关事宜。

6、组织工程竣工验收，审核、办理工程竣工结算。

二、乙方责任

1、严格遵守甲方安全生产的有关规定,断路、断水、动土、动火等必须严格按规定办理手续，经甲方相关的主管部门审批后方可施工，确保生产及施工的安全。

2、遵守甲方厂内对施工中的公共交通、安全和环保的管理规定，沿道路施工包括道路边堆放材料应采取必要的防护措施，设置明显标志，做好乙方施工范围内的现场、成品、半成品的保护工作，同时采取有效措施确保乙方的工作不对其它建、构筑物；地上、地下管线；成品、半成品造成损害。如乙方未履行上述

义务而造成对上述物品的损坏和对人员、车辆等伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

3、施工过程中产生的垃圾、废料在每天下班前需清理干净，保持办公楼道的干净、整洁。

4、已完工的工程，在交工前负责保管并按规定清理好场地。

5、如发生的质量问题要查明原因，属施工程质量问题时，乙方接到通知后24小时内派人修理，否则甲方可委托第三方修理，因乙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。

6、竣工后退场前自行清理临时设施和施工现场，做到工完、料净、场地清，否则甲方委托第三方清理，所发生费用由乙方负责，并在结算时扣回。

7、自行办理地方政府规定的手续，如有困难，甲方予以协助。

8、派出 同志为施工现场总代表，处理日常事宜。

第八条 工程价款拨付

合同签署后，乙方货物到场后3日内，甲方支付工程总价的30%，工程施工验收合格后3个工作日内，工程款支付至合同总价的90%,余款5%作为质保金。竣工验收满一年后，经甲方有关部门验收合格，没有质量问题后，将质保金一次支付给乙方。

第十条 违约责任

一、在合同执行中，由于一方违约给另一方造成经济损失时，由责任方按有关规定负责赔偿。

二、乙方货物到场后，甲方3日内未支付30%的工程款，则乙方有权利进行停工，直至甲方款项到位后3日内恢复施工，并且甲方需按合同总价的0.5%/天支付给乙方作为停工损失。由于乙方原因使合同工期拖延，每逾期一天，按合同总价的0.5%/天偿付违约金。

三、如甲方拖欠工程款，则在验收合格之日起，每天额外支付合同总价的0.5%作为赔偿至工程款结算之日为止。

第十一条 不可抗力

不可抗力(地震、台风、水灾)发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况, 甲方应对灾害处理提供必要条件，因 3

灾害发生的费用由双方按下述原则分别承担:

1、工程本身的损害由甲方承担。

2、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用。

3、造成乙方设备、机械、设施损坏及停工等损失，由乙方承担。

第十二条 安全施工

1、乙方现场管理人员及施工人员进入厂区施工现场前，必须经过入厂安全教育，并经考核合格办理入厂证后，才能进入厂区施工。

2、乙方必须承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。第十四条 附则

一、本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

二、本工程的附件是合同的组成部分，具有同等法律效力，如与主合同相冲突的，以主合同为准。

三、合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决，经协商未能解决时，提请有关部门裁决。

四、本合同自签订之日起生效，保修期满付清工程款后自行失效。

五、本合同4份，双方各执2份。

发包方: 承包方: 智能化科技有限公司

法人代表或委托代理人: 法人代表：

经 办: 经 办:

开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 4

签订日期:二〇一四年十二月三日

第二篇：LED显示屏安装工程施工方案

LED显示屏安装工程施工方案

公司简介

宿州索光电子科技有限公司，位于安徽省宿州市，公司是一个专业从事LED电子显示屏系列产品的研发、生产、销售、工程、售后服务为一体的综合性高科技企业。

公司拥有一批具有强烈事业心、丰富的设计施工与维护经验以及良好职业道德的中高级技术人员，拥有一支经验丰富、勇于开拓、不断创新的生产和销售团队。

公司竭诚为客户提供优质的产品和服务。在全体员工的努力下，公司的市场份额逐年扩大，实力不断增强，公司本着“用户至上，信誉第一、、以诚取信、以质取胜”的服务宗旨和“平等互利，共同发展”的合作原则，制定了售前沟通、设计、培训、售后维护的一体式服务体系。

该屏是重点亮化工程。是形象宣传、商业宣传的窗口；是提高品位的形象工程。该屏在安装工艺、施工难度上涵盖了当今LED户外显示屏的最高水平。对屏体的平整度、校型、温控及防水、防尘方面都有着极高的要求。由于其特殊的地理位置和施工的局限性决定了电力配送、防雷电等系统施工的复杂性。我公司自成立以来先后为社会各领域众多行业客户进行过设计、销售、工程安装等一系列的服务并受到了客户一致的好评。

A、项目概况：

显示屏安装结构框架为轻质钢架，在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构，显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。

电源经配电室由电缆传输至显示屏配电柜；显示屏配电柜安装在屏体框架内，由远程开关，PLC 程序控制器，空气开关，交流接触器，固态继电器和其他控制显示部件等组成。显示屏体与控制室之间采用 CAT5 作为视频信号和各种控制信号传输的媒介；显示屏的控制计算机，视频设备等所有外部设备均安装在控制机房。

全过程包含以下环节：金属框架的制作和安装就位、电源和通讯线缆的布设、显示屏和控制室设备安装、框架铝板包边装饰、系统调试、试运行和验收。

B、项目组织：

为使本项目达到合同约定的预期效果，项目组织以达到如下目标进行设计。工期目标：根据合同确定的工期要求，充分做好生产、技术、人员和物料等方面的准备，保证按期交货到指定的地点完成相关设备的安装，测试。

质量目标：以合同相关技术指标和部分行业标准为原则，制定详细的质量保证计划，确保优质高效地履行合同。

安全目标：制订严密的安全保证措施杜绝一切人身，设备责任事故，保证安装施工期间 零事故率。

文明施工目标：科学管理、有序生产、团结协作、多方配合，保护环境及原有设施，场地整洁。

环保目标：遵守国家有关环境保护的规定，确保不污染，不破坏现场环境。

C、质量控制：

质量控制目标：

科学管理，精心设计，严密组织，文明施工，确保工程质量优良。工程优良率达到100%，工程履约率达到 100%，顾客满意度达到 100%，工程一次验收合格率 100%。确保工期目标实现：按业主要求的工期完成本项目的设计、供货、安装、施工任务。

项目质量保证体系：

兰州智腾电子科技有限公司以 ISO9001 质量保证体系的要求对工程技术设计、制造、采购、物流管理、现场安装调试和项目售后服务的全过程进行严格控制、将整个系统工程的各个层次、各个阶段均实现预定的质量目标、最终满足项目质量目标的需要。

项目组长是项目质量工作的第一责任者，对项目实施过程开展全面的质量管理；开展项 目过程质量基础教育，不断提高我方工程实施人员和其他项目参与人员的质量意识，以高质量的产品及施工对业主负责；认真落实岗位责任制和工程实施过程的技术交底措施；严格执行公司质量管理规章，严把材料采购、运输、检验等环节的质量关，确保原材料质量；设计变更，材料替代必须经过设计审核，并征得监理和业主同意后办理变更报批手续；建立各个层次的质量检查制度，实行过程控制质量一票否决制；按照 ISO9001 体系要求，建立完备的质量记录，确保项目软硬件设备的质量可追溯性。品质量部及现场负责人有责任确保项目通过质量考核。

材料采购和配件加工管理：

材料、设备采购和配件的加工发布严格按照合同和质量管理要求执行，制定采购和加工计划并严格执行，保证采购物品符合规定的质量要求，为生产打好基础。及时提交设备，材料的供应进度表，以便于业主，监理单位及时掌握工程进度，监督采购及加工质量，安排本项目的相关协同工作。所有的采购材料及产品符合国家有关技术规范与质量验评标准，成品，半成品具有合格证，厂方质保书

或试验报告。经报验及监理单位认可后按时按质供应。

生产质量管理：

严格质量管理，明确生产过程质量责任制，生产部经理对产品出厂质量负责。在品质部专职 QC 的监控下，实行上道工序对下道工序负责，下道工序是上道工序的质检员，发现问题及时解决。同时，品质部对原材料，制造过程和出厂产品负责质量控制、检验和测试，对工艺过程进行监督，及时发现和纠正采购和制造过程中出现的质量问题，确保检验和测试仪器的计量符合有关标准。

包装和运输：

安装显示屏的结构材料，钢管架等使用专车按照城市相关的规定进行运输，显示屏屏体部件采用塑料袋，发泡聚乙烯和纸箱包装，确保设备在运输和存储环节的安全；所有的附属设备均采用原厂包装。采用柜式车辆运输，专人负责监督装卸作业和押运，确保所有产品在装卸和运输过程中的安全。

安装和调试：

提前准备好设备安装所需的技术资料，安装规程，必要的技术力量，仪器设备和专用工具设备等，指派具有丰富经验的安装现场工程师负责技术指导、质量监督、现场测量和质量控制；针对安装现场的难点和临时出现的问题，主动与业主协商，提出解决方案。重点控制安装工艺，重点核查显示屏箱体安装精度，做到牢固端正，部件齐全，安装位置准确，平整度及箱体间隙符合要求，保证安装质量和效果。安装完成后的屏体无划伤裂痕，色泽均匀。接受业主和监理方的监督，管理和指导，对安装过程中发现的供货及质量问题积极采取补救措施。对于安装施工所用的机械工具、设备、材料和系统设备材料及时运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查并派专人进行保管；施工期间随时对已经不必要的机械工具、设备、材料进行清理。

系统调试分为出厂前调试，设备安装后调试和系统试运行，竣工验收测试等。调试遵循招标文件技术规范和合同规定，投标人也将尊重业主提出的有关调试内容和方法的建议。系统安装完毕后，投标人安排具有丰富经验的工程技术人员分别对系统的配电，系统连接，结构安全，绝缘、接地、平整度等安全和外观质量进行自查；邀请业主和监理进行复查；由本项目组长最终确认后，进行全系统现场通电调试。

D、安装现场及安全管理：

1、现场管理：

严格按业主对施工现场有关规定的要求组织施工建设，服从业主和监理的统一管理。做到统一布置，统一安排。做好对安装调试人员文明施工的宣传教育，定期检查，认真记录。搞好施工现场的场容场貌，施工场地拉好隔离带，安全防护网。现场材料堆放合理，摆放整齐，插表持牌，各种材料不乱堆放，任意抛散，不污染周围环境，工作现场做到人走场清，工完料尽，垃圾和余料集中存放，及时外运。开工前，注意保护现场周围的其他设施，设置明显标志，采取相应之保

护措施。电动机械加工，切割，焊接等相关区域的地板，墙面做好防护措施。对于能产生较大噪音的施工将集中 10：00 至 14：00 和 15：00 至 20：00 时段作业，以确保对周围环境的影响降到最低。

1.1 电源施工：

敷设电源线：不在同室取电时须布设线管。室外布线由承包施工方负责隐蔽工程布 管布线及开挖恢复等施工。施工中须避让其他管线并尽量减少施工面积。正在敷设的线 路不得连接电源。安装负责人进行督导。

电源连接：首先确认供电端处于“分断”状态，必须自用电端开始连接(如设备开关或设备配电箱等)。检查用电端连接无误后方可连接供电端，首先连接保护接地，其次连接 零线，最后连接相线。电源连接后：检查用电端开关或设备配电箱电压，确认无误后“分断”电源。电源线须 依颜色区分地线，零线及 A，B，C 等相线。无条件以颜色区分时，须在线端挂(套)固 定标识区分。

1.2 通讯线缆施工：

屏体和控制系统不在同室时须布设线管。室外布线，隐蔽工程，及开挖恢复等施工 中须避让其他管线并尽量减少开挖面积，安装负责人进行督导。

1.3 基础施工：

按照图纸要求施工。基础施工须与管线施工相互配合，安装负责人进行督导。

1.4 钢结构施工：

按照图纸要求施工，安装负责人进行督导。

1.5 装饰及封闭，包边施工：

按照图纸要求及客户确认的材料(含颜色)施工。安装负责 人进行督导。

1.6 设备安装：

1.6.1 散热设备安装：

空调安装由供应商负责，要求安装通电即开机制冷运行，室外机稳 固可靠，冷凝水排放符合环保要求。

1.6.2 箱体安装：

设备搬运。须配备充足人力，确保安全。注意保护设备，不得磕碰造成 设备外观损坏。

准备工作：安装吊装挂件，滑轮，绳索或带锁止倒链葫芦进行提升；提升机构使用前必 须检查稳固性和可靠性。准备足够的安全防护器材，安全帽，安全带等。进入施工现场 必须头戴安全帽。高空作业必须系好安全带，并将安全带的尾绳就近扣在安全，牢靠的 固定件上。

逐行就位：拆开箱体包装，利用吊装设施将箱体提升至钢架，按照箱体编号逐行就位，就位后的箱体立即进行预紧固，确保箱体稳定。经过调整后完成紧固，再进行上一行箱 体就位。

调整：调整箱体发光面不平整度≤1mm，矫正箱体顶部水平面，侧面垂直面，调

整箱体 模组之间缝隙≤1mm。每行箱体调整前，须拉好水平线，按照水平线对箱体进行调整，调整后完成紧固。

1.6.3 照明设备安装：

照明电源不得随意布置，须布设金属或塑胶管线，灯具布置不得影 响通行及安装维修作业。

1.6.4 配电箱安装：

配电箱安装须牢固可靠。保护接地可靠。

1.6.5 设备暂时存放：

必须保证安全，确保放置稳固，并防止水，灰，坠落物和其它外力侵害。

2、进度管理：

根据施工总体进度做出分部具体施工进度计划表。严格控制各作业准时完成。合理安排施工进度与作业计划，均衡安排施工力量，减少因工序衔接出现的拖延现象，提高施工效率。

3、消防和安全管理：

3.1 工程实施进行全方位的安全管理以预防为主，任何行为都要对安全负责，严格遵守各 项操作规程和技术规范，从意识上，技术上，装备上，管理上来保证人身和设备的安全。

3.2 工程现场配备防火安全员，负责防火和安全工作，并按有关规定配置灭火器，采取防 火措施。施工人员不得携带火种进入现场，杜绝施工人员在现场吸烟现象。严格执行 现场用火制度，易燃材料(主要是漆类和纸箱)集中管理和存放，在临近使用前进场，并设有明显标志，使用后的余料及时撤出现场。使用焊接设备前向业主和防火主管提 出申请，并清理场地；使用中设专人进行监督；使用后检查焊接场地和周围环境，确 保不留火险隐患。

3.3 场施工人员均购买意外伤害保险或工伤保险。加强施工现场的保卫工作，特别是贵重 器材和设备保护，对贵重材料，工具及设备及时收回，妥善保管。布置任务与安全教 育和提示同步，工序和过程交接必须有安全介绍和说明方面的内容。重视用电安全，所有设备机具均做接地保护，所有临时输电线路的配置符合安全标准和业主的规定要 求，电缆穿越建筑物，通道等易受机械损伤场所加保护套管。任何人均有权指出施工 现场的安全隐患，安全员负责落实相应的措施，消除隐患。

3.4 高空安全：

3.4.1 作业时离开地面(或楼面)即为空中作业，离开地面(或楼面)1.5 米可视为高空作业。

3.4.2 使用登高器具时先检查并确保器具牢固稳定，登高人员须精神集中，现场其他人员不得呼唤正在登高人员，登高人员在移动中不得负重，攀爬时移动速度要慢，至少保 持方式一只手和一只脚处于稳定状态。登高人员在室外遇风雨天气或照明不足时停止 登高作业。

3.4.3 作业人员在空中作业时，须正确使用安全带和安全帽，使用前须检查安全器具的完 好性，不得使用具有安全隐患的防护用品。作业时不得将工具，部件等所有物品置于 无约束状态，不得高空抛物。

3.4.4 现场摆放的物品须稳固可靠，依托物必须是固定的。

3.4.5 安装现场须配备安全员负责安全施工管理。

3.4.6 重复使用的绳索、滑轮、支杆等须经安全可靠性检查，起吊物品时下方禁止人员停 留和活动。起吊前须检查物品与挂钩的连接确保可靠，物品移动的路径中不得存在障碍物。

第三篇：LED显示屏广告合同

LED显示屏广告合同

甲方(LED屏拥有方)：

（以下简称甲方）

乙方（广告方）：

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其它法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议：

第一条

广告基本情况

1、LED广告屏位置：。

2、广告费总金额共计人民币：

。（不含税金）

3、播出内容。

4、播出的套餐类型。

第二条

播出期限

本广告播出期限为____年，即从

****年**月**日至

****年**月**日。

第三条

付款方式

l、在合同签订3个自然日内付清所有合同款项。

人民币：

(大写：)

第四条

双方责权

（一）乙方责任

乙方须及时提供报批报建所需的文件资料，否则因此引发的一切责任甲方概不负责。

2、乙方所播出内容必须符合国家相关法律法规，甲方不对由乙方播出内容所造成的后果承担一切责任及法律后果。

3、乙方须及时足额向甲方缴交广告播出费。否则本合同随即宣告终止。并保留向乙方追索相关损失的权利。

（二）甲方责任

1、甲方应遵守广告播出、制作的有关规定，一切制作、报批手续及费用都由甲方自行承担。

2、在合同期内，除初始播出内容，甲方可根据乙方需要，免费提供更换广告内容4次/年（不包含制作费）。

3、LED显示屏施工费、用电增容、电费等一切费用由甲方支付。

4、甲方在发布广告时必须按照国家、省、市有关广告规定办理好有关手续及缴交有关费用。

5、有突发事件政府重大事项或政府大型公益活动，甲方有权停止当天LED电子显示屏的播出时间。占用乙方广告播出的时间做相应的延期。

6、合同期内，一旦发生无法预见的故障或是停电等停机现象。甲方将在48小时内抢修，对乙方广告播出时间、次数耽搁的，做相应的延期作为补偿。

7、如因战争、严重火灾、台风、地震等双方都认可的不可抗力造成双方不能按期履行协议的，则协议执行的时间由上述事件的发生可作相应的延期。

第五条

合同期满

本合同期满后，乙方对此广告位在同等条件下享有优先权。如乙方续租，须提前两个月书面向甲方提出申请。

第六条

违约责任

双方签订合同必须信守，任何一方违反本合同的规定，违约方需按合同总金额的5‰作为违约金支付给对方。

第七条

争议的解决

本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商，如商议不成双方均有权向合同签订地法院起诉。

第八条

其他事项

1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决，并签订补充合同，补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙双方签字、盖章后生效。

甲

方（章）：

乙

方（章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代表人：

委托代表人：

日

期：

日

期：

—

END

—

第四篇：LED显示屏采购合同

LED显示屏采购合同编码： LED显示屏采购合同公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方），经过双方平等协商一致，在中华人民共和国广州市签订本合同，双方共同遵守本合同所列的各条款。

1、采购清单

共7项（详见附件1份，共1页）

2、价格

2.1 本合同总价为：（人民币）大写元整（￥元）。

2.2 本合同货物单价为固定价。货物的单价包括了货物的设计、制造、安装、检验、包装、运输、保险、售后服务等发生的所有费用及一切税费（包括关税、增值税）。

3、交货时间及地点

3.1 交货时间以“采购清单”上的交货时间为准。

3.2 甲方指定的交货地点，具体详见《采购清单》。

3.3 乙方交货时必须携带送货清单（一式三份，加盖乙方公章并注明物资编码、物资名称、型号

与规格、数量、本合同编号和甲方计划号）及本合同。

4、风险转移

4.1 合同货物交货验收合格后，货物的毁损、灭失风险由乙方转移给甲方，但因货物本身质量原

因引起的除外。

5、履约保证金

5.1 履约保证金为合同金额的 5 %即（人民币）大写 ：（￥元）。乙方应用本合同货币在合同签订之日起 30 日内以银行划帐或银行保函方式向甲方提交履约保证金。

A 乙方未在规定的时间内提交履约保证金，每延迟一天应按履约保证金金额的1%向甲方支付违约金，该违约金的支付，不影响乙方应提交履约保证金的责任及本合同规定的其它违约责任，延迟超过10天的，甲方有权解除合同。

B 乙方应当按照招标文件规定的时间内提交履约保证金。乙方未在规定的时间内提交履约保证金，每延迟一天应按履约保证金金额的1%向甲方支付违约金，该违约金的支付，不影响乙方应提交履约保证金的责任及本合同规定的其它违约责任，甲方同时有权解除合同。

5.2 在乙方不能履行其合同项下任何一项义务的情况下，甲方有权不退还履约保证金。

5.3 履约保证金的有效期至本合同项下最后一批货物质保期结束为止。

5.4 履约保证金在有效期满后将无息退回。如在退还履约保证金时发生合同约定的费用，则在履

约保证金金额内扣减相应费用后将履约保证金余额退回。

6、付款方式

本合同以人民币结算，并采用银行划帐方式支付。

6.1 乙方按照“采购清单”送货后，合同物资经甲方验收合格后30个工作日内，在甲方收到乙方

下列完整单据后，由甲方一次性向乙方支付当次“供货清单”的货款；“供货清单”中要求分批送货的，可在当批货物送齐后办理支付。

1）乙方出具的金额为本次支付金额百分之一百100%的正式发票正本一份，副本一份；

2）经甲方签收的<固定资产增加凭证>。

7、质量标准

7.1 货物及服务应符合合同中所述的标准：如果没有提及适用标准，则按国家标准或行业标准。

这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

7.2 属国家实施强制性产品认证的产品，按最新的国家相关规定执行。

8、验收、质量保证及违约

8.1 验收标准

1）乙方交付的货物必须达到本合同第7条的质量标准以及合格证书、技术性能参数、质量参数和国家质量标准。

2）甲方对该货物制定的检验标准：

8.2 检验方法

1）采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书或产品质量保证书对产品进行检验。

2）采取送验的方法对货物进行检验；如检验不合格，检验费由乙方支付。

3）采取使用的方法对货物进行检验。

8.3 质量保证及违约

1）乙方保证提供的合同项下全部货物必须是全新的并且没有设计、材料及工艺上的缺陷，完全符

合合同规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准，并有产品合格证或产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担，同时乙方应向甲方支付该货物合同总价10%的违约金。

2)合同货物质保期为该货物验收合格之日起计36个月（或见采购清单）。在质保期内出现质量问

题，由乙方在7天内修复或更换，修复不好或经过三次修复仍不好应给予更换，如不能更换的，予以退货。存在质量问题不能修复而不予更换或退货，造成甲方的损失，由乙方负责，甲方应尽快以书面形式或口头通知乙方，并向乙方提出索赔，同时乙方应向甲方支付该货物合同价10%的违约金。如更换货物的，乙方更换货物的质保期应从该更换货物验收合格之日起开始重新计

算。

3）乙方保证按照合同要求的交货时间交货，如有延误，乙方应书面通知甲方。除非甲乙双方同意

延迟交货外，否则乙方每延迟一周，按延迟交货的货款的5‰计算向甲方支付误期违约金，一周为七（7）天，不足一(1)周的按一(1)周计算。误期违约金额超过货物总价的5％，甲方有权单方解除本合同。如果延迟是由于不可抗力事件造成，到货时间可相应延长。

4)不履行合同的违约索赔：

未经甲方同意，乙方拒不履行合同或部分不履行合同，导致合同解除或部分解除的，乙方按解除部分合同金额的30%向甲方支付违约金。

6)乙方履行其服务承诺。

9、不可抗力

9.1 签约各方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延

长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件是指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、台风、地震等。

9.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后十四

（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10、10.1 争端的解决 凡与合同有关的一切争端，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果友好协商后还不能

解决，双方同意任何一方可以向甲方住所地的人民法院起诉。

10.2

10.3 诉讼发生的费用除法院另有判决外均应由败诉方负担。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部份仍应继续履行。11、11.1 其他 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章的文

件（包括补充协议、合同修改书等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章之日期。合同生效日期以最后签字盖章日为准。

11.2本合同适用中华人民共和国的现行法律。

本合同正本一式两份，双方各执一份；副本一份，甲方持有。

甲方：

地址:

法定代表人或授权代表：

签字日期：

电话:

传真:

乙方: 地址:法定代表人或授权代表： 签字日期： 电话: 传真:

第五篇：LED显示屏广告投放合同

广告发布合同

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《合同法》、《广告法》等有关法规，经协商订立本协议，并签订如下条款：

一、广告牌位置：

本合同中所指的广告牌位于

二、广告牌形式：

本合同所指的广告牌为LED全彩色电子显示屏。

三、广告发布：

由甲方进行品牌和业务宣传，由乙方负责播放广告画面及日常维护。

播放时间：乙方保证每天8：00---21：00时全天不少于

小时循环播放，30

秒/次，合同期内累计播放次数不少于

10800

次。

播放内容：

甲方

提供的形象、品牌和业务宣传资料。

四、广告发布期：

本合同广告发布期为

XX天，自XXX年XX月XX日至XX

年

XX月

XX

日。

五、广告发布费：

共元人民币（大写：整）。

六、付款方式：

广告费结算方式为银行转帐方式支付。

本合同签署并生效后

XX年

XX月XX0日

前，甲方凭乙方提供的合格发票支付本合同总金额的百分之百(100%)，即人民币：整。

乙方帐户信息：

全

称：

开户行：

帐

号：责任的约定：

1、甲方保证宣传资料中所包含的创意、设计、图形、图片、文字等以及因本合同产生的作品（包括但不限于任何图案、图像、配音、配乐、文字、专题片语、卡通人物形象、FLASH片等的合法性。

2、乙方保证广告画面的完整和洁净、在工作时间内正常播放，根据甲方要求免费对广告内容进行更换。

3、乙方负责办理广告发布的一切手续，由此引起的一切问题由乙方承担责任。由于广告牌建设质量造成倒塌、坠落及其他问题引起的事故和纠纷均由乙方承担责任。

八、纠纷解决约定

在合同执行中，如甲乙双方就合同事项发生纠纷且协商不成，甲乙双方同意将此合同项下纠纷交由呼和浩特市仲裁委员会仲裁。

九、其他：

本合同一式贰份，双方各执壹份，签字盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

****年**月**日

****年**月**日

—

END

—