第一篇:钢筋工班组
钢筋工班组工程质量、验收标准及处罚条例
1乙方必须执行项目部的钢筋工程作业流程、质量标准、验收程序,按图施工;每道工序完工后必须先由乙方自行组织验收,在做好质量缺陷的全部整改工作后向甲方提出报验。
2甲方根据隐藏工程的技术规范和标准要求对乙方的施工质量进行验收,对验收中提出的质量问题乙方必须在规定的时间内按照要求落实整改,未经整改合格的不准进入下一道工序,整改费用由乙方自负,因乙方延误整改影响下道工序进行的,乙方将承担进度罚款以外,还将承担其他工种的误工损失。
3乙方钢筋施工质量的基本要求是:保证轴线及构件截面尺寸正确,布筋匀称,钢筋型号、规格、间距、弯钩及锚固长度、混凝土保护层均符合隐蔽工程施工规范。
4按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的钢筋工程负有向甲方承担质量责任。乙方必须遵照技术、质量交底精心组织施工。出现质量问题必须服从各方整改意见限期整改;因乙方施工质量低劣且多次整改达不到要求的,甲方有权清退乙方,并由乙方承担由此而造成的损失,工程质量必须确保优质结构,如创不到优质结构总价扣一元一平方。6乙方必须负责地向自有职工进行质量交底,并亲自树立质量样板房,教育工人自觉抓好工程质量,保证工程质量。
7违反质量规定处罚:
7.1钢筋配料锚固长度达不到规范要求的每根处罚20元。
7.2规范要求焊接的钢筋在绑扎时擅自进行搭接的每根处罚20元。7.3偏离轴线超过规范允许值,发现后又不落实整改措施的处罚50元/处。
7.4布筋间距明显大于设计规定,经隐蔽工程验收不合格的处罚200元/层
7.5马橙(垫块)放置不均匀,影响钢筋保护层的处罚50元/处。7.6绑扎未按交底要求,发现偷工减料,验收不合格的处罚200元/层。7.7预埋钢筋未按交底要求,出现漏放、多方,每发现处罚50元/处。7.8混凝土浇筑前未按要求进行清理每层每单元处罚100元。7.9混凝土浇筑时没有派专人负责守护每层每单元处罚100元。
第二篇:钢筋工班组承包合同.
钢筋工承包合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定,以及公司项目管理的规定,并结合本工程的特点,甲方将分部分项钢筋项目承包给乙方施工,双方本着平等
互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,供双
方共同遵守。
一、承包工作范围和内容
1、工程图纸中的钢筋制作和安装等。
2、做好落手清工作。半成品钢筋和废料应按规格堆放在甲方指定区域内,每天必须经甲方施工员签字认可,否则月终不予结帐。
二、承包单价和结算方式
1、钢筋制作和安装单价为:元/吨,该单价包括人工费、钢筋
翻样费、超高费、住宿费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、绝缘鞋)、小
型工具(绑钩、剪刀、锄刀)、小型设备(手拉平板车)、钢筋搭接焊、辅助材料
费(扎丝、电焊条)垫块制作、安装费、养护(铁丝)、三证(暂住证、特殊工
种作业证、上岗证)的管理费和砼浇捣时的值班费等。
2、结算方式:按乙方实际完成的合格工程量以吨为单位据实计算。
3、双方共同确认,结算工程量须经确认方能作为结算依据,其
他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。
三、承包款发放办法
1、承包款支付方式:。
2、甲方按照约定每次支付承包款前,乙方须编制一份有关劳务人工费发放
方法(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定
供料计划。
四、甲、乙双方的权利、义务
(一)甲方的权利、义务
1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指
导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
3、负责工程原材料的及时供应,但辅助材料乙方自理。
4、必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施
齐全和机械设备要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随机队乙方管理资料进行审查。
6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚,有
权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
(二)乙方的权利、义务
1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的各项管理目标
(质量、安全、施工计划、综合管理等)。
2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3、按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。
4、负责对甲方提供的工具的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。
5、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。
6、乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
7、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应队不符合条件的现象做迅速整改,否则所发生的费用由乙方负责。
8、乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。
9、按时发放工人的工作,不得将工人的工资移用,挪用或调配与其他方面使用。
10、工期和进度不得超过甲方的书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。
五、质量、安全管理
1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方质检)
2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格,分项工程质量如达不到合格,所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位,经自检合格后,以书面为准提交给质安科核查,最终质量以业主(建设单位)和质监站验收为准。砼浇捣时,必须派专人值班,及时修复钢筋,特别注意柱子插筋的位置,底板钢筋保护层。
3、杜绝大小质量、安全事故的发生,若发生安全或质量事故,一切损失均由乙方独自承担,与甲方无关;甲方代为垫付的,乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣减。
六、考核与奖罚
使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:
1、工期奖罚:如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元/天,如因乙方原因滞后一天,甲方处罚乙方200元/天。
2、质量奖罚:乙方完成的工程量均一次性验收合格的,甲方可奖励50元/次,否则每次处罚50元/次。
3、安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,乙方除了承担全部损失外,甲方可对乙方处以500元/次的罚款;如乙方责任发生重大伤亡事故,乙方除了承担全部损失外,甲方可对乙方处以10000元/人次的罚款;如乙方未发生任何安全、质量事故,甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。
4、技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果,甲方给予乙方200—1000元的奖励。
5、材料节超奖罚:钢筋用量超过定额规定的,超过部分的损失由乙方全部承担,因乙方的原因导致钢材节约的,节约部分甲、乙双方按6:4分成。
6、综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款(严禁发生盗窃、赌博、嫖娼、斗殴等)。
七、其它
1、决算审核程序:乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准(甲方有权对有依据的量进行增减)。
2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。
3、本合同双方签字后生效,乙方应严格履行本合同,不得违约,否则,甲方有权解除合同,并可要求乙方承担钢筋总承包款15%的违约金。
4、本合同未尽事宜双方协商解决,甲方住所地法院有管辖权。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:乙方:乙方担保人:
年月
日
第三篇:钢筋工班组劳务合同
钢筋工班组劳务合同
立协议方:(甲方)钢筋工班组负责人;(身份证)(乙方)
甲方承建施工的苏州工业园区软件与服务外包学院工程,4、6#楼及相关配套工程为达到“优质、高效、文明、安全”的总体目标,甲方拟将工程的钢筋工作业内容承包给班组。
一、承包范围及要求:(无偿派一至两人配合放线)
承包范围内指软件服务外包学院4、6#楼施工图(结构图)范围内所有的工作内容,从基础垫层开始到主体结束的钢筋制作及绑扎等整套工程,具体如下:
1、开工前5天,对各种规格、型号的钢筋数量提供给工程项目部,以便工程项目部组织所用材料计划并及时供货到现场。
2、钢筋绑扎,必须严格按照设计图纸及交底内容和规范要求进行施工,尽量减少不必要的返工及造成工程进度迟缓,窝工等现象。
3、钢筋配料时,按照定尺钢筋,认真配料,尽量减少短头钢筋,减少搭接,节约钢材并把断头钢筋合理利用,否则按质处罚。
4、钢筋送到施工现场指定地点,必须进行卸车,卸下的钢筋必须立即按各种型号分开堆放,配料成型钢筋按图纸、梁号、进补编号、分类堆放,以便查找,保证施工道路畅通,文明施工,如不及时堆好每次扣除500元,在每月生活费中扣除。
5、在施工过程中,必须严格遵守安全操作规程,遵守劳动纪律,遵守工地现场规章制度,服从工地负责人及施工员的安排调节,如违反者,经教育不改,给予经济处罚。
6、在施工中,必须配合施工现场的实际进度情况,紧密配合,确保施工进度,木工支模后一天完成钢筋绑扎任务,如拖延施工时间一天3000元(特殊天气、恶劣情况下除外)。
7、甲方提供机械设备:切断机两台,弯曲机一台,并保证机械设备的运转正常,凡乙方原因不规范操作损坏机械原价赔偿。
8、楼层缝扎钢筋时,钢筋的垂直运输,由工地现场调节,甲方提供专用塔吊,但乙方负责吊装人员必须确保安全操作,每次起吊钢筋要有专人指挥,并不准超负荷起吊钢筋,严格防止事故发生,钢筋吊至楼面后,应立即分开堆放,不
得放在阳台上、雨蓬等悬挑部位,防止影响质量及倒塌事故发生。
9、钢筋工班组应根据工地的实际施工进度进行调节施工人员的数量,确保施工进度,自始至终保质保量地完成钢筋制作、绑扎工程,至钢筋工程全部结束。如中途违约不做,甲方拒付工程款。对工地上的剩余钢筋,包括制作好的散乱钢筋应及时归堆、清理、利用,文明施工,工程竣工后5天提供竣工钢筋翻样单(包括设计变更部分),并参与钢筋翻样的决算和审核工作。
二、承包结算价格:
1、根据双方规定,达到甲方所需要求的“优质、高效、文明、安全、节约”的目标,由甲方、监理及质监站三方对工程作评估报告,确认后,按市优姑苏杯工程 360 元/T,优质结构合格工程 300 元/T,按施工图纸钢筋配置实际含量计算(含劳动保险费,安全,管理,铁丝、等各种费用)。综合考虑了层次的高低、工作的难易,实际结算时不再调整。(含传达室、造型墙、连郎、台阶、地下室、围墙等所有建筑墙体)
2、工地的文明建设工作不计点工,但一定要做到位。造成文明工地不达标的,从工程款中扣除叁万元补偿费。创建达标省文明工地奖5000元。
三、工程质量要求及奖惩:
1、乙方必须严格按施工图,图纸会审记录,设计变更通知单要求施工,符合施工验收规范,并服从甲方管理人员的指挥,确保验收质量等级达到优质工程,如发现质量不符合要求,必须无条件进行返工,并根据责任大小承担返工损失,如因乙方施工质量影响工程验收而拖延工期,其后果乙方自负。
2、施工工程中,如乙方不认真按规范及甲方要求施工,每层或每个作业区、每道工序结束检查如发现有质量较差部位,按情节轻重处罚1000-3000元,如出现质量事故,除罚款外还应承担全部损失。
四、安全文明要求及奖惩:
1、甲方要求达到苏州市级文明工地,创省文明工地。因乙方原因造成文明工地不达标扣除乙方工程款每平方米叁元。根据谁施工谁负责的原则,施工过程中乙方自行负责安全生产,机械操作做到定人、定机、定岗位,经常教育职工严格遵守操作规程,加强自我防护意识,并接受甲方安全人员的管理。如乙方职工违反安全操作规程或串岗、乱岗的被甲方发现,则按安全文明施工处罚条款进行处罚,发现一次处罚500元。造成后果的,由乙方全部负责并承担所有经济损失,如甲方违章指挥或安全设施不到位,乙方了提出要求或书面通知,而甲方未及时整改,造成后果的由甲方负责。
2、乙方施工现场做到文明施工、安全施工,现场材料集中堆放整齐。做到工完料尽、工完场清,如乙方不及时清理归堆造成浪费每次罚款500元。
3、乙方必须确保所进场人员均携带身份证,并不带小孩及家属进场,每次人员进场必须配合项目部登记,领取暂住证,进场作业人员如因乙方原因中途调离,则办证费用由乙方承担。
4、乙方必须经常教育职工加强精神文明建设,必须遵纪守法,如乙方人员出现聚众闹事、打架、斗殴、赌博、盗窃等违纪事件,乙方必须接受处罚和承担责任、损失,情节严重者交由当地公安机关处理。
5、职工住宿由甲方安排,乙方不得擅自搭铺,每间宿舍应住满10人,多余人员再另外安排宿舍,宿舍内乙方应设宿舍长,负责日常卫生工作,每天必须清扫干净,私人物品安放整齐,不私接乱拉电线,确保整齐统一,如宿舍卫生检查不合格,必须立即无条件整改,发生上级检查不合格,每次每宿舍处罚100元。宿舍内特别严禁男女混居,如发现立即清除出去,并处以50-200元罚款。宿舍内的床铺设施应保管好,不得随便拆除或破坏,故意破坏者则照价赔偿。
6、班组负责人必须管好自己的人员。发生工作之间的矛盾,及时协调解决,必要时报请项目部,否则发生吵架、斗殴,处罚1000-5000元,然后再视情节轻重处理。
7、乙方必须派1人到2人参加现场管理,配合放线、质量、尺寸、安全、文明施工,项目施工人员只督促施工,检查质量、尺寸、安全、文明施工工作。
8、乙方人员进场施工必须戴安全帽,若有违规,则处以不戴安全帽者50元/人罚款。(不扣帽带罚30元/次)
9、宿舍严禁使用热得快、电炒锅、煤气灶、电饭锅等违规电器,违者罚款100-200元。
五、高效、节约的要求及奖惩:(开工上交工程进度、安全、质量保证金两万元)
1、工程进度为2009年9月20日两幢主体全部封顶结束,10月20日主体验收。不按节点完成拖延一天罚款5000元,乙方必须抓紧施工进度,确保项目部安排的计划完成。严格按照进度计划合理安排人员,并同有关工种紧密配合。发现拖延工期,应限期组织抢工,如拖延工期太长,影响其他工种施工,甲方有权
要求乙方无条件退场,工作量按实际做的50%结算(或安排队伍进入抢工期一切费用及损失由乙方无条件承担,提前一周奖10000元),造成无法挽回后果的,则扣除乙方承包人每吨单价的。(不听从甲方管理,不按进度计划及规范施工发现一次处罚500元)
2、乙方施工过程中,在确保质量的前提下要尽量节约,不能随便乱锯、乱断,要合理搭配,要做到工完料尽,物尽其用(现场清、机械工具清等),多余材料要及时归仓归堆整齐。如发现随地乱抛材料或浪费材料,甲方按材料价的1-3倍罚款。
六、付款方式:
每月30日结算当月工作量,按每人工800元/月,并按实际出勤人工数,实发生活费,有总公司项目部B区负责人直接发放。到工程竣工(姑苏杯达标),由乙方负责人与B区项目部结帐,并支付到 70%,其余年底付总款的90%。竣工验收达标100%付清。乙方必须确保年底工人工资到位,无其他理由向甲方提出合同以外的付款要求。乙方在施工期间由于自身原因中途退场,则按发生工作量的 60 %结付,其余作自动放弃。
七、乙方同意上述各项处罚从人工费中直接扣除。
八、本协议未尽事宜,协商解决。
九、本协议经双方签字认可后即生效,工程结束通过验收评定结清余额后自动失效,本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日
第四篇:劳务承包合同(钢筋工班组)
钢筋工劳务承包合同
发包方:唐堤慧苑二期一标段工程项目部(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定,本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则,甲方就银设、唐堤慧苑二期一标段XXXX 号楼钢筋部分以劳务分包形式给乙方进行
施工,经充分协商达成一致,订立本合同明确双方权利和义务,双方共同遵照执行。
一、工程名称及地点
1、工程名称:银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点:银川市兴庆区上海路以北,正源街以东,唐徕渠以西
3、工程概况:本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十八层,标准层层高2.9米,总建筑面积约90000平方米。
二、承包范围及内容
1、承包范围:银设、唐堤慧苑二期一标段工程XXXX号楼的钢筋工程包括:基础筏板﹑主体﹑二次结构绑扎﹑拉墙筋培植﹑屋面网筋﹑钢筋连接,甲方只提供钢筋主材及构配件﹑塔吊,乙方施工用一切机械,焊渣﹑焊条﹑气焊的材料﹑扎丝和三级箱以下的电线由乙方自行负责;
2、承包具体内容:合同范围内的钢筋工程,地下车库﹑主体结构﹑二次结构﹑腰梁﹑过梁﹑构造柱及挑梁与钢筋有关的全部内容,包括钢筋翻样﹑配料﹑调直﹑除锈﹑垂直及水平运输﹑制作﹑堆码﹑上、下车、伸缩缝止水钢板的加工、焊接、丝连接以及与二次结构有关的拉接筋,施工操作面完成后的余料、废料﹑焊渣﹑垃圾的清理﹑运输等工作。
3、承包价格及计价方式:本工程所有钢筋工程按建筑面积计算,单价50元∕m2(大写五十元每平方米);以上承包价不含税,但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全绳、安全带等);
4、付款方式:按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求:严格按图纸和施工规范及验收规范施工,与其他工序或工种紧密配合,乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准,乙方施工完毕,向项目提交完工报告,通
1知项目部组织验收,经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求,不能乱堆乱
放,做好到堆码整齐,条条有序。
三、双方的责任
(一):甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图,将水源、电源接到施工场内,施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
2、进行工程技术交底,对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、配备必要的塔吊,运输工具,提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
5、协调与其他工序或工种的合作关系。
(二):乙方责任
1﹑严格按图纸和现行施工规范及验收规范的要求施工,确保质量达标,未经甲方同意不得进行设计图纸和技术变更。
2、配置工程施工所需足够的人力和物力,并负责妥善管理相关人员的衣食住行等活动,保证其在合法范围内,编制专项施工方案,报项目部同意后方可实施;
3、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底,进行安全文明施工交底,严格执行高处作业的操作规范,督促所有上岗人员佩戴安全帽、安全带等防护工具,若有违者,发现一次罚款50元(从乙方工程款中扣除),服从项目部相关人员的检查、指导与监督,保证工期和质量,坚决杜绝违章作业和违章指挥。
4、每天(每次)作业后,认真检查及清理施工现场,所剩余料要妥善收集整理,搬运到现场施工人员指定位置堆放,不得随意乱堆乱放,违者造成的材料丢失,由乙方全额赔偿并罚款500元。
5、服从工程建设大局需要,主动配合其他工序或工种施工,不扯皮,不推诿,不得出现以
我为主,以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
6、施工过程中,因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
7、乙方在施工中没有按规范要求施工,经项目部管理人员检查不合格,必须在规定的时间内整改完毕,如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责并罚款1000元。
8、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同,若发现,甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的,超过部分由甲方承担70﹪的费用,乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故,经济损失在20000元以内的,由乙方承担费用。经济损失在20000元以上的,超过部分由甲方承担90﹪的费用,乙方承担10﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负
责,并且罚款200-500元/次,打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长,若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作,若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴,所造成的一切后果由双方班组长自
行负责协调、处理,甲方不负任何责任,并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。
7、在施工区域内,上岗作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员和临边作业人员必须系
好安全带,违者罚款50-200元/人,如发现未按规定执行出现意外安全事故,由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内,所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作,若不
是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险,已经在其他工地购买的,须将保险凭证的复印件交甲方审核,否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担,乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购,乙方按需领用,用量不得超过规定损耗,超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划,甲方负责审核,乙方负责收贷,若质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时及时提出,甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管,合理使用甲方供应的材料,造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿,4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用,该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收,以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容,施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收,甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时,乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、违约责任
(一)、当发生下列情况时,甲方承担违约责任:
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费,导致乙方无法正常施工,乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时,乙方承担违约责任:
1、施工中如不能按甲方计划完成,每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标,在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款2000元,由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工,在甲方发出指令后仍拒绝复工的,甲方有权调整劳务承包内容,指派其他人人员承担其部分工作,乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移,一经发现查证,乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款2000元。
4、乙方施工质量达不到规定标准,属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的范围内迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作,乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三)争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时,双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解,协商不好时,双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后,均应全面认真履行,若一方单方终止合同,应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、合同履约保证金及退还
1、本合同签订后,乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金万元(大写元整);
2、履约保证金的退还时间:甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中,若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工,甲方有权要求
终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前,总包合同终止时甲方可解除合同,乙方接到通知后应停止施工,甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费,合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员,并在甲方监督下发放工人工
资;
5、乙方机具设备未拆除前,必须提供给工程各单位使用,乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后),如需继续留用,则租用费用由甲方负责.本合同一式两份,自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
银行账号:银行账号:
联系电话:联系电话:
银设.唐堤慧苑二期一标段项目部
年月日
第五篇:施工班组内部承包合同(钢筋工)
合同号:
重庆柏森建筑劳务有限公司
(钢筋工)班组内部承包合同
甲方(全称): 重庆柏森建筑劳务有限公司
乙方(全称): 周勇,男,身份证号:***571
一、工程概况:
1、工程名称:合川区北城沙坪路还建二期5#楼
2、工程地点:合川区北城沙坪路
二、合同内容:(内容、范围、工作量计算方式及确认)
1、承包范围:__5#楼___工程中涉及的所有钢筋制作、安装,焊接(本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围)。
2、承包内容:
①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。
②、所有钢筋制作、绑扎、焊接,以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材,购买花岗石垫块,安装塑料垫块,马凳铁的制作安装。
③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡,配合下车等工作(包括文明施工的突击安排),不发生一切计时工。
④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责,进入现场的机具必须有出厂合格标志,并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括(手套、绑扎钩、雨衣、安全帽,必须统一颜色,并且要有合格证),对讲机不少于3部等其它工具。
⑤、两天内清理完已完工作面,并将剩余的材料用于上一层中。
三、工程单价包括内容(定额规定内容及相关文件内容):
1、工程单价(按施工图图算量计算):
±0.00(及地下室顶板)及以下钢筋:依据结施图按照520元/吨计算。
±0.00以上主体、装饰钢筋:按_25_元/m2计算,二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加1.5元/平方米,本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。
2、单价包括的范围 ①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐,钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放;墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等,场内钢筋多次转运,浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业,负责检查调效钢筋和保护层厚度,确保结构符合规范相关规定验收时,钢筋扫描全部合格,若结构验收钢筋扫描不合格,钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任,并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。
②、单价中包括:文明施工,原材料成品、半成品分类堆放整齐,不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐,每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。
③、单价中包括;乙方自带合格的钢筋加工设备(断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备,对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品)。
④、钢筋损耗不得超过1%,超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。
⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于 10mm以内的钢材废料,所发生的短料必须按甲方要求接长后使用,工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。
6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。○
7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工,如确属本合同工作以外发生的计时工,按技工普工平均工资100元/工日计算,并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续,过时不补,过时无效。
四、合同价款:
1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容,经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。
2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用,管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费,由甲方代扣代缴(以总产值的1.0%计算),劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为:塔吊、施工电梯及操作人员费用
2、乙方自备的机械设备、工具用具:
断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具,配件;二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施(甲方提供至二级配电箱)和满足施工需求的所有其它电器材料;辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中
3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。
4、甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场,其中钢材及水泥实行限额领用制度,钢材限额为下料单数量+1%的损耗,水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中,应注意节约材料,严禁人为浪费。如超过限额,超过部份的数量钢材按6000元/t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定,对领用的材料要与甲方共同清点,履行书面领、还手续,对租用的甲方机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养,并按甲方规定支付租用费用。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%,超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准:
质量要求:根据施工图进行施工,质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求,达到 优良 标准。
1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上,如验收时未达到90分,则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责,并在总工资中扣除。
2、检查要求:①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后,由乙方质量负责人,通知
甲方各幢号工长,并共同检查,合格后报请监理、建设方验收,合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题,如不及时整改,按第3条所列条款处罚,并无条件及时整改,并请监理、建设方复检,如复检还不合格处,处以双倍罚款并责令该小班组换人。
○2在每次质监站验收检查中,如有第3条所列问题,按第3条所列条款双倍处罚。
○3主体竣工验收和本项目自检扫描,如发现第3条所列问题,并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。
3、检查要求: 3.1钢筋的品种、级别、数量、规格;
3.2钢筋骨架尺寸;
3.3筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件(遗漏、位置、数量); 3.4钢筋接头位置和数量; 3.5钢筋的搭接长度和锚固长度; 3.6受力钢筋保护层;
3.7箍筋的间距、数量及位置; 3.8受力钢筋的间距、数量及位置; 3.9钢筋节点构造。
对于3.1、3.2、3.3不合格将处以每处每次200元罚款。
对于3.4—3.9在每次检查中质量问题累计超过5(处)次以上(包含5次)者,超出部分处以每次每处50元罚款。
七、合同工期:
1、±0.00以下基础按照工程总包单位要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任;
2、主体 按工程总包单位的要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任 ;
3、因乙方原因组织不力导致工期延误按 每天2000元罚款。
4、工期顺延的前提条件:
1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。○
2、暴雨、材料供应不到产生的。○
3、政府行为,建设单位及有关单位要求的停工。○注:(其中1、2项一周内累计半天以上工期顺延;半天以内不作为延期条件)。
5、在施工过程中,乙方若达不到甲方进度要求,甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员,并在乙方总人工费中扣除,这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容,甲方有权单方面解除乙方的劳务合同,乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。
八、付款方式:
1、本合同付款方式:(1)每月10日之前,乙方将上月完成工程量报甲方审核,甲方在30日之前完成审核,次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后,扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付,剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清,乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。
3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效,缺以上任何人签字的结算单均无效。
九、安全生产:
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品,并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度,特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班,不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准,不准任意拆除安全设施及防护装置,不准带小孩及家属进入施工现场,不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路,非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次,若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故,乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查,如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于
18周岁者杜绝使用,否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度,违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故,单次费用在5000元以下的,乙方自行解决,若超过5000元时,由乙方承担30%,甲方承担70%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,其费用由乙方承担,在支付给乙方的相关劳务费用中扣除,但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
十、文明施工及住宿、生活区卫生:
1、所有乙方进场人员,必须服从甲方管理,如不服从管理,每发生一次承担违约责任300元/人.次。
2、如乙方班组人员有偷盗行为,则处予该班组承担违约责任金3000元/次,并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担,由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次,再追究乙方经济和法律责任。
4、施工现场临时住房要建立卫生责任制,班组宿舍,必须每天派专人打扫干净,保持清洁(清洁用具自理),如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次,工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁,否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居,甲方不提供夫妻同住住房,属夫妻职工的,提倡在工地外租房居住,一切费用自理。
5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿,并且处予违约责任金1000元/次。
6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐,不宜在外面就餐,其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。
7、乙方人员进场施工一个月内,生活费由乙方自行解决,甲方不负责借支现金以及饭菜票。
十一、双方责任、权利和义务:
(一)甲方责任:
1、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图,乙方自行复印,费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施,尽可能为乙方的生活提供方便
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育,对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系,使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心,其费用在第一次付款时扣出。
8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。
9、应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施,及时提供必备的机械、工具和材料。
(二)乙方责任:
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.3、乙方派________为专职安全员,_________为质量员,负责木工车间有技术要求工人的日常工作。
4、根据甲方的施工进度计划,做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行,不影响其他工程的施工。
5、合同履行期间,无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度,遵守国家政策法令,遵守本合同约定的全部内容,自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正,情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者,甲方有权终止合同。
6、参与图纸会审和施工方案的讨论,参与施工生产协调会,参与施工过程中的生产管理,负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料,负责办理工程的中间 交接验收,承担成品保护。
7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故,其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担,对野蛮施工,违反操作规程及不负责任,失职等造成的质量、安全及材料损失,承担全部责任。
8、因乙方原因造成的返工与停工,乙方负全部责任,并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。
9、因乙方配合不力,造成其他工种工期延误时,乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
10、严格控制材料消耗,对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿,结算时在总工资中扣除。
11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费,乙方承担保险总金额的100%费用,结算时在班组总工资中扣除。
12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。
13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定,确保每月支付清农民工工资,若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光,甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。
14、乙方合同工程禁止转包和再分包,(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人),否则,乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的,有权单方面通知乙方解除合同,乙方承担劳动报酬总额10%的违约金,并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。
15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册,若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。
16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件,班组成员自然人必须持有效身份证复印件,签订合同时附在正本合同上。
17、乙方应对工人工资逐月造表发放,工资发放表必须由本人签字,严禁代签,每个月的5号交由项目部存档。
18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后,结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单,甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后,由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字,最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。
19、如图中有设计错误和不合格,乙方必须立即向甲方技术人员及时提出,如果未及 时提出,造成返工,乙方自负经济损失,并且双倍扣出经济损失,经济损失从工程款中扣出。
十二、保证金及保修金:
1、保证金:
乙方在签订合同时支付50000.00元(伍万元)人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、圆满顺利完成后,由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题,返 工的整改费用超过5000元者,进度总工期超出10天者,违反该合同约定条款者,此保证金不退还乙方。
十三、违约责任:
1、若乙方质量达不到要求,乙方必须进行整改直到满足相关规范要求,若乙方不整改或出现重大质量事故,甲方有权单方终止合同,结算时只办理验收合格部分的工程量,不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求,导致工期横道图短期节点延误按2000元/天处罚,直至解除合同并限期撤离现场,并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同,乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算,乙方承担解除合同给甲方造成的损失,损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排,否则造成的损失由乙方负责,同时甲方有权要求乙方停工整改,直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象,甲方有权不经乙方同意,直接从支付给乙方的进度款中代扣代支,并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的,其违约责任按上述第2、3条款处理,发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次,乙方还须承担5000元/次的违约金。
十四、合同解除:
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。合同解除以后,双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
十五、其他条款:
1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议(3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决,协商不能解决时,应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,甲方(盖章):
乙方: 代表人(签字):
本合同签订日期:____ 年_____月______日,本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。