鹿邑安装工程专业分包合同.简单版本doc - 转包

第一篇：鹿邑安装工程专业分包合同.简单版本doc - 转包

安装工程专业分包合同

承包人： 河南建筑工程有限公司（以下简称甲方）分包人： 郭 德（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家《劳动合同法》以及国家和当地政府部门的有关法律法规定，为明确双方的权益、义务和责任，承包工作的顺利进行，根据本工程的具体情况、保证工程质量、安全和工期，本着互惠互利的原则，经双方协商一致，签订如下协议条款，以供双方共同执行。特订立本合同，一、工程概况：

1、工程名称： 鹿邑县华林社区互助街棚改项目。

2、工程地点： 武平路与谷阳路北。

3、建筑面积: 大约 8 万平方米、楼号1、2、5、8号楼；最终以实际工程量为准。

二、工程内容： 本工程施工图纸所涉及的 水、电、暖（弱电另议）、消防工程、通风等所有预埋工程及电气、给排水安装内容。（不包括室外配套安装部分）（具体内容以施工界定为准）。

三、承包范围： 包工包料，包质量、保进度、包验收合格。

四、施工日期：

本工程开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 日历天数 天。工程质量标准：

本工程为 合格 工程。乙方在施工过程中，工程质量必须力争优良，确保合格，严格按照施工规范按图施工，接受相关工程质量监督部门及甲方、工地技术负责人的管理、监督检测，验收，具体工程质量以通过相关部门验收合格为准，如达不到工程质量要求，甲方有权要求停工，返工整改，返工所需人工及材料全部由乙方负责。

六、合同价款及调整；

1、采用可调价额合同：材料在-5%-+5%范围内不予调整。

2、可调整价额的计算方法为：施工图纸齐全后双方共同确认工程量、依据本协议约定的价额依据，计算工程总价以补充协议的方式共同确认。

3、合同双方约定计价依据：执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》相关综合解释，工程量计取依据施工图纸、竣工图纸、图纸会审纪要、有关涉及经济费用方面的会议或洽谈纪要以及签章齐全的设计变更单、工程变更单、签章单技术核定单等，所有计价有效资料有甲方项目负责人签字有效，零星借工按160元工日，《材料价额执行本工程施工同期河南周口建筑材料市场最新价目表》工程类别按2类取费（人工单价68元/定额工日）。

4、双方约定总价下浮20%个点（包含税金、包含管理费、包含材料检验费、试验费、工地的水电临时设施的所有费用）

5、可调材料价格，按甲乙双方在施工过程中共同签证的材料价格进行结算（材料价格在签证过程中，双方如发生歧义时，应以甲乙双方考察的切实可行的材料价格为准），具体可调材料详见附表，可调材料种类甲方可根据实际情况进行调整。

6、如施工过程中有发包人需约定成活价的项目，该成活价在竣工结算时不计取其他任何费用（约定成活价的项目内容见附表）；根据工程需要另有附表之外的需约定成活价的项目内容由甲方视工程情况来定。

7、可调主材价格(管、线、配电箱)，按甲乙双方在施工过程中共同签证的主材价格计取进行结算，主材价格在签证过程中，双方如发生歧义时，应以双方考察的切实可行的材料价格为准。

六、工程价款的支付及结算依据、；

本工程付款方式以单栋方式付款。每个月按实际工程量的75%支付工程款，全部工程完工后按合同价款的85%支付。工程验收合格结算完成后按照合同价款的 97 %支付。（春节不分节点甲方应支付乙方以完工程量的 80 %.支付。余款3 %作为质量保修金、第一年采暖期结束退一半、第二年采暖期结束结清合同终止。

七、工程变更与签证

工程发生变更部分按实签证。签证部分另行结算，不包含在合同价款内。签证价款在工程结算时与工程款一起拨付。

八、项目组织管理及技术管理(1)甲方责任：

1、负责和建设单位签定施工合同，办理开工报告及竣工结算，处理与建设单位的一切往来事项。

2、委派 同志为甲方住工地代表。对工程进度、质量、安全等进行管理、监督。

3、负责对乙方进行有关规章制度和技术安全交底。

4、负责向乙方提供完整的施工图纸、会审纪录及设计变更各2份。

5、审定乙方编制的施工组织设计、施工图预算，审查乙方收集整理的工程技术资料，检查隐蔽工程验收，组织和参加工程中间及竣工验收。

6、按协议分工供应材料、设备、监督检查材料、构配件的质量。

7、负责资金的落实，每月按照形象进度完成量付款比例及时向乙方拨款。

8、负责向乙方提供办公室及施工制作场地。(2):乙方责任：

1、委派 同志为乙方驻工地负责人。负责工程的进度、质量、安全等的工作，配合甲方的管理、监督、检查。

2、乙方项目管理人员均需持证上岗，未经甲方书面同意不得随意更换人员。

3、乙方要配备完整稳定的施工班组及现场施工所需要的特殊工种（如：电工、电焊工、管道工等），各工种操作工人必须持证上岗。

4、严格执行甲方现行各项管理制度，服从甲方代表的管理和监督；乙方人员如有不服从甲方管理，或达不到甲方要求及甲方提出问题拖延不及时解决，甲方有权对乙方进行处罚。如乙方人员在现场发生打架斗殴等不文明行为，乙方承担一切经济损失和医疗费用及罚款。

5、乙方应在每月25日前向甲方提交下月施工进度计划和本月完成量报表及应由甲方供应的材料计划。

6、按照图纸会审及施工图、设计变更和施工验收规范施工。隐蔽工程提前24小时通知甲方验收。

7、按协议分工供应材料，完善各种材料及半成品的进出场手续。

8、严格执行国家及地方有关安全生产、文明施工的各项规定，按时参加甲方组织的各类专业会议，参加由甲方组织的各项检查、观摩活动。

9、乙方录用的施工人员的各种保险由乙方办理，费用由乙方承担。

10、乙方负责施工现场安全及加强安全教育，因乙方自身原因造成工伤事故由乙方负责。

九、材料设备供应

1、材料由乙方自行采购，乙方自购材料必须经三方验收，按规定取样复试合格后方可使用。

2、机械设备供应：乙方自备所有工地所需机械设备和周转材料所 有机具必须安全合格，准用并符合上级主管部门的有关规定，否则甲方有权停止安装和使用。

3、乙方供应的材料、设备，必须符合设计要求，国家规定的技术标准质检站规定以及地方有关规定，并附有出厂合格证或质量证明单。本工程进行的材料检验、试验费用由乙方承担。

十、安全生产

1、乙方应提高安全意识，加强安全教育和管理，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行国家、省、市和甲方安全生产的标准和规定，并按照施工组织设计和施工方案做好安全设施的搭设和自身安全防护用品的配备。随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要措施，消除事故隐患。

2、乙方必须严格按建筑安装工程安全操作规程组织施工，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方在现场配备专职安全员及（兼）职安全资料员，特殊工种工人必须持证上岗，严禁无证操作。施工现场因乙方原因造成的安全事故，其责任和费用由乙方承担。

3、乙方负责收集整理安全资料，并及提供给甲方。

4、乙方应按国家规定预留安技费用，用于统筹处理安全事故和安全防护费用支出。

5、在施工过程中，要做到文明施工，使用的周转材料要堆放整齐，保持现场整洁，生活区保持卫生清洁，由此发生的费用由乙方承担。

十一、质量保修

乙方按国家有关规定和《建设工程施工合同》约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。工程保修期从竣工交付使用之日起计算。保修期限为 年，保修期内，出现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内派人维修，紧急情况应立即派人赶到现场抢修；若因乙方特殊情况未能及时赶到，甲方可派人维修，费用由乙方承担。因乙方原因造成返修的费用由乙方支付或从保修金内扣除；因乙方之外原因造成的经济支出由责任方承担。在保修期内，由于乙方施工原因造成工程质量问题引发的各类修理赔偿费用及开支均由乙方承担。

十二、违约责任 违约、索赔和争议

35、违约：

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

1、发包人无正当理由未按合同规定支付工程进度款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后十五天，发包人仍未支付的，从催告期满之日起，每延误一天，向承包人支付应付当期进度款项万分之二的违约金，但累积不超过应付当期进度款项的百分之二。

2、工程因承包人原因未在合同约定的竣工日期完成竣工验收，每延误一天，向发包人支付合同总价款万分之二的违约金；承包人延误合同规定的竣工日期达三十天（含三十天）以上的，承包人必须赔偿发包人需要支付给购房者实际发生的违约金、赔偿金。如有不足，承包人仍应负责清偿发包人因此受到的直接与间接损失。

3、承包人应负责修复直至达到合同规定的标准，返工所发生的费用由承包人承担，并且工期不予顺延。承包人每逾期一天，按照合同总价款万分之二计算，向发包人支付违约金，发包人有权在支付工程款内扣除此项违约金。如有不足，承包人仍应负责清偿发包人因此受到的直接与间接损失。

4、双方约定承包人其它违约责任（以单项工程违约承担违约责任）4.1、承包人应当按照合同中确定的开工日期开工，否则每逾期一天，应按照合同总价款的万分之二计算，向发包人给付违约金，非承包人责任的除外。

4.2、承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人损失，并可以要求解除或终止本合同的一部分或全部：

4.2.1超过合同中确定的或发包人要求开工日期达三十天（含三十天）以上的；

4.2.2承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数量不足及其他丧失履约能力的情形；

4.2.3承包人工作草率、偷工减料、严重消极怠工或不听从发包人指示，屡教不改，情节特别严重的；

4.2.4承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、改建，如未在限期内完成，发包人有权解除或终止合同。

4.2.5如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得异议。

3、在合同履行过程中，发包人无重大违约责任，承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，并没收承包人的履约保函等各种担保、保证。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。

37、争议

37.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决协商不成的，依法向工程所地人民法院提起诉讼。

1、任何一方出现的违法行为，责任自负。

2、若本工程达不到约定质量标准，乙方应承担采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定质量标准所支出的费用。

3、因乙方运输不当而致使道路、桥涵、高压架线、现有管道及其他设施的损坏，乙方应承担由此引起的任何赔偿。因建筑废水、废物、垃圾等的处理而带来的第三方对甲方的赔偿，责任及费用由乙方承担。

4、如乙方不能按工程需要组织人员入场并保证工程质量和进度，甲方有权更换队伍，所造成的一切损失由乙方负责。并按所完成工程量的60%进行结算。更换队伍时双方清算后，乙方人员应在接到通知后5日内全部退场。

5、如有一方违约，另一方可向对方提出。由违约方承担违约责任。十三、其它费用的划分

施工现场因乙方造成的各种罚款，由乙方自负。税金和定额管理费由甲方代收代交。

十四、合同履约金

乙方缴纳本工程履约金为 40 万元，2016年工地开工进场施工乙方向开发公司缴纳20万元。履约金退还分 2 次退还，第一次付款退一部分、第二次付款退50%,主体封顶退清。

十五、其它

1、本工程施工产值及竣工面积等由甲方统计报量。

2、工程达到竣工条件，由甲方通知建设单位并会同乙方做好竣工验收工作。工程交付建设单位之前，乙方负责看管现场并做好成品保护工作，并不对其他成品造成破坏，如有破坏乙方承担相应损失。

3、在施工过程中若发生停水、停电及不可抗力的自然灾害时，乙方应立即通知甲方驻工地代表迅速采取措施，尽量减少损失，并在规定期限内提供有关资料，甲方负责与建设单位办理签证。双方现场签证以建设单位签结签证为准。

4、乙方施工过程中与第三方发生的债权债务及一切经济来往由乙方自行负责。

5、甲方按分部、分项对过程质量进行检查，发现问题以书面形式通知乙方修整，逾期不改时，乙方负全部责任。

6、乙方未经甲方同意不得与本工程建设单位，监理单位发生直接的工作关系，如有发生将被视为违约，并承担违约责任。

7、施工现场造成的安全事故，10万元以下（含10万）损失由乙方承担，超出10万元的费用除保险公司赔偿外由甲乙双方共同承担。

十六、本协议共四份。甲方贰份，乙方贰份。同具法律效力。

甲方： 乙方：（签字盖章）（签字盖章）年 月 日

第二篇：安装工程分包合同

安装工程分包合同

总承包（甲方）：江苏金卓建设工程有限公司南京东山分公司分包方（乙方）：常州市佳阳建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》，建设部《建筑安装工程总分包实施办法》，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：宿迁至沭阳DN500高压燃气工程

二、工程地点：324省道新杨高速至刘集段

三、工程承包方式：清包

四、分包工程范围及工程：

五、工程分包价规定：普通土质单价每米400元，部分路段如遇流沙土另加40元/米

六、付款方式： 按宿迁管道天燃气有限公司与甲方签订合同付款方式同步。

七、分包工程工期：按照甲方要求的时间进场施工。

第二条 工程质量

一、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不符合标准，及时返工修理。其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失并承担相应赔偿。

第三条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格够方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品工作服、安全帽、安全带及施工中属个人使用的用具均由乙方自行解决。

第八条 附则

双方商定的其他条款

1、乙方按照合同要求组织施工，负责安全生产，文明施工，承担由乙方原因造成的人身设备事故责任。

一切损失由乙方负责。

其费用由分包方承担。

第九条 本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位： 江苏金卓建设工程有限公司分包单位：常州市佳阳建设工程有限公司

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

日年月

第三篇：劳务分包与专业工程分包转包

劳务分包与专业工程分包、转包

工程建设实践中，承包商为了控制成本、转移风险，往往将属于简单劳动的劳务进行分包。但是，因为对劳务分包不甚明了或者其他原因，实践中的劳务分包产生了不少问题，比如，有的直接将工程分包合同的名称改为劳务分包而合同的内容不做改动，签订的劳务分包合同因此被认为是非法分包、转包工程，可能受到上级单位、行政机关的处罚；有的与没有劳务承包资质的包工头、施工队签订劳务合同，双方当发生纠纷后，一方往往以合同名为劳务分包实为非法分包、转包工程，违反了法律规定，要求确认合同无效。为了避免这些问题，防范法律风险，有必要了解劳务分包的法律特征以及其与专业工程分包、转包的区别。

一、劳务分包的本质属性及法律特征

2011年建设部颁布的《建筑业企业资质管理规定》对劳务分包做出了规定，获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。

劳务分包的本质属性是：分包主体即从事劳务作业的分包人必须具有相应资质；分包指向的对象是完成工程分包的劳务作业而不是分包工程本身。

劳务分包的法律特征：

1、劳务分包是在存在工程施工合同的前提下派生，没有总承包等施工合同就没有劳务合同。

2、劳务分包合同的内容是工程的施工劳务，发包人是建设工程的总承包人，或者专业分包的承包人；劳务分包的承包人是具有相应资质的劳务企业。

3、劳务分包合同的对象是计件或计时的施工劳务，主要是指人工费用以及劳务施工的相应管理费用，而不是指向分部分项的工程，不能计取分包的工程款。

4、按现行《建筑法》的规定，工程分包必须经建设单位同意。而劳务的发包方发包的是施工劳务而非分部分项的工程，劳务分包方与建设单位没有直接的法律关系，因此，总承包人或专业分包的承包人发包劳务，不需经过建设单位或总承包人的同意。

二、劳务分包与专业工程分包的区别

按照现行法律规定，分包包括专业工程分包和劳务分包，都是合法的分包行为。劳务分包与专业工程分包的区别：

1、分包主体的资质不同。专业工程分包人持有的是专业承包企业资质，共有地基与基础工程等60种；劳务分包人持有的是劳务作业企业资质，共有木工作业等13种。

2、合同标的的指向不同。专业工程分包合同指向的是分部分项的工程，计取的是工程款，其表现形式主要体现为包工包料；劳务分包合同指向的是工程施工的劳务，计取的是人工费，其表 现形式主要体现为包清工。

3、分包条件的限制不同。总承包人对工程分包有一系列的限制，并且必须具备的一个重要条件是事先经发包人同意；而总承包人包括专业工程分包人的劳务分包无须事先获得发包人同意。

4、承担责任的范围不同。专业工程分包条件下，总包要对分包工程实施管理，总分包双方要对分包的工程以及分包工程的质量缺陷向发包人承担连带责任；而劳务分包的分包人可自行进行管理，并且只对总包人或工程分包人负责，对发包人不直接承担责任。

三、劳务分包与工程转包及肢解发包的区别

1、对应主体不同。转包发生在总包人和转承包人之间；肢解发包发生在发包人和不同的承包人时间；而劳务分包发生在总包人或专业承包人与劳务分包人之间。

2、对象指向不同。转包和肢解发包的对象是工程或分部分项的工程，是整个建设工程的全部或一部分；而劳务分包仅指向工程中的劳务。

3、合同效力不同。转包和肢解发包均属于法律法规明确禁止的无效行为；而劳务分包属合法行为。

4、法律后果不同。转包的双方对因此造成的质量或其他问题对发包人承担连带责任；肢解发包造成的质量或其他问题由发包人和肢解承包人承担相应责任，总承包人并不承担责任；而劳务

分包双方按合同承担相应责任，并不共同向发包人承担连带责任。

因此，在签订劳务分包时应注意以下几点：

1、对方必须具备劳务分包资质。要注意劳务分包只有木工、砌筑、抹灰等13种（详见建设部印发的《建筑业企业资质等级标准》），因此，签订的劳务分包合同的劳务内容须涵盖在这13种劳务分包范围之内。另外，对方派往施工现场的劳务人员应具有相应的从业资格。

2、合同内容指向的对象只能是施工劳务。切不可为图省事仅仅将施工合同改改名称，或者为其他目的而签订内容不仅为劳务的合同。需要说明，包工包辅料的也应归入劳务分包的范围。

3、使用《劳务分包合同示范文本》。2003年8月13日，建设部、国家工商行政管理总局印发了《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，可参考使用。

相关法条： 《建筑法》

第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负 责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

《合同法》

第二百七十二条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

《建筑业企业资质管理规定》（2001）（已废止）

第五条 建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。

《建筑业企业资质管理规定》（2007）

第五条 建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

第六条 取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可 以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

取得劳务分包资质的企业（以下简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

《建设工程质量管理条例》

第七十八条 本条例所称肢解发包，是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。

本条例所称违法分包，是指下列行为：

（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；

（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。

本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

第四篇：工程转包分包合同范本

订立合同书，其目的是为了更好地从制度上乃至法律上，把双方协议所承担的责任固定下来。下面小编为你整理了工程转包分包合同范本，希望能帮到你！

工程转包分包合同范本(1)

总包方：xx总承包公司（以下简称甲方）

分包方：xxx分公司（以下简称乙方）

根据省建总公司6#、7#住宅楼工程施工分包合同第四十三条，经甲乙双方协商，签订以下补充条款：

一、乙方承诺 确保xx年xx月xx日工程竣工验收（不含室外工程），承诺保证按承包合同第十五条办理。

二、工程质量等级 xx市优良样板工程，7#住宅楼工程质量等级优良。工程竣工质量监督部门核验后达到以上标准，甲方支付乙方承包工程总价款的百分之一，达不到以上标准，乙方同意按承包工程总价款的百分之二处以罚款。

三、经甲方考核，同意由xx同志担任该工程项目经理，对该工程实施全过程负有乙方驻现场全权代表全部责任。乙方不得以任何理由中途调换其他人员或名誉管理，如有发生视为违约。

四、工程结算方式

1、土建工程按议标确认的合同价款（不含税）结算，双方同意除设计变更以外其他内容（含工程报价中的错误、漏算部分）均不再作调整。

2、铝合金门窗及商品混凝土按实际发生调整价格。

3、水电安装工程按甲方审定的施工图预算加增减变更进行结算，取费标准参照土建工程取费水平执行。

4、本工程价款不含包干费内容，如有发生按实签认。全部工程价款增减调整及定额外发生内容均按土建工程议标合同费用标准结算。

五、工程进度款 以甲方审定的工程月度报表按月支付，支付额度为审定完成量的95%。进度支付至全部承包总价90%时停止，待工程审计完毕后，预留保修金及承诺罚款额按规定办理尾款结算手续，为保证工程的顺利进展，甲方应积极筹备资金，按合同约定方式予以付款，若开工第一个月或中途甲方资金短缺（不超过20天）不能到位，乙方将继续施工，保证工程进度不受影响。

六、本工程主要、大宗型材料 乙方必须提供有相应生产资质的正规厂家合格

产品，建筑用钢材甲方指定采用产品。铝合金材及水电主材（包括管材、线材、洁具、开关、插座等），由甲乙双方共同选厂选型定货。

七、文明施工

1、乙方应严格遵守武汉市有关部门对施工场地交通、施工噪音、现场保洁等管理规定，如因乙方原因违规而发生的损失或罚款由乙方承担。

2、乙方进场前三天向甲方办公室送交有关施工人员名单及相关证件，经甲方审查办理出入证，所有人员挂牌上岗，乙方应对所属人员进行文明施工、治安保卫教育，所属人员不得在居民区内逗留，注意协调施工区周边住户关系，尽量减少施工对住户的影响。

3、为确保该工程施工的安全文明，住宅楼采用架子封席全封闭施工，费用包含在合同价款中。

4、乙方承诺该工程确保创99武汉地区文明施工现场，如达不到承诺对乙方处以2000元罚款。

八、乙方进场前，甲方配合提供部分车库、空余库房给乙方无偿使用，乙方不得随意改变房屋结构，退场时按原貌退还，现场施工、生活用水电由乙方安装水、电表，按发生计费。

九、工程保修

1、本工程保修金双方同意按工程总价的5%计算，保修金在乙方工程尾款中预留。

2、保修期为一年，保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。

3、保修期间，乙方在接到修理通知之日后10天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。非乙方原因的支出，由甲方承担。

十、本工程不得再次分包，严禁转包。

十一、本工程合同价款为元，其中水电暂定30万元。

十二、本协议条款自签字之日起生效，并同工程分包合同具有同等法律效力。

十三、本协议条款及分包合同在集团有限公司、省建五公司内部执行，对外无效。

总包方：分包方：

负责人：负责人：

签订日期：年 月 日

工程转包分包合同范本(2)

依据水利部《关于水利工程建设项目招标投标管理规定》和国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，任何工程项目都不得转包。工程建设项目在特定条件下可以分包。根据《水利建设工程施工分包管理规定》，对分包主要介绍如下：

⑴分包的定义

水利工程分包主要是指施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业，或者将劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动，但仍需履行并承担与项目法人所签合同确定的责任和义务。水利工程施工分包按分包性质分为工程分包和劳务作业分包。

工程分包是指承包人将其所承包工程中的部分工程发包给具有与分包工程相应资质的其他施工企业完成的活动。

劳务作业分包是指承包人将其承包工程中的劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动。

⑵分包的范围

①水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包，非主体工程经业主确认可进行分包。

主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房和泵站等。主要建筑物的主体结构，由项目法人要求设计单位在设计文件或招标文件中明确。

②承揽工程分包的分包人必须具有与所分包承建的工程相应的资质，并在其资质等级许可范围内承揽业务。

③工程分包应在施工承包合同中约定，或经项目法人书面认可。劳务作业分包由承包人与分包人通过劳务合同约定。

⑶分包的条件

在合同实施过程中，有下列情况之一的，项目法人可向承包人推荐分包人：

①由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力。

②由于承包人原因，导致施工工期拖延，承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务。

③项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的。如承包人同意，则应由承包人与分包人签订分包合同，并对该推荐分包人的行为负全部责任；如承包人拒绝，则可由承包人自行选择分包人，但需经项目法人书面认可。

⑷分包应履行的职责

①承包人和分包人应当依法签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中技术、经济条款。承包人应在分包合同签订后7个工作日内，送发包人备案。

②发包人或其委托的监理单位要对承包人和分包人签订的分包合同的实施情况进行监督检查。

③承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收

等实施监督和管理。

④分包人应当按照分包合同的约定对其分包的工程向承包人负责，分包人应接受承包人对分包项目所进行的工程进度、质量、安全、计量和验收的监督和管理。承包人和分包人就分包项目对发包人承担连带责任。

⑤承包人和分包人应当设立项目管理机构，组织管理所承包或分包工程的施工活动。

病险水库除险加固工程原则上不允许工程进行分包。

11、几点注意

⑴确保招标投标活动规范进行。当前招标投标投诉与处理机制十分健全，要求我们必须规范操作。除严格按程序实施外，还要尽可能与当地纪检监察、审计等有关职能部门做好协调配合。

⑵完善评标标准。除按各个专业各自特点采用不同的评标标准外，还要尽可能细化标准，争取有所突破。

⑶准确把握转包与劳务分包界限。按原建设部有关规定，主要区别在于承包人在项目管理上职责是否到位。

工程转包分包合同范本(3)

1.定义

1.1在合同中下列词语，除上下文另有说明外，具有本款所赋予的含义：

（1）发包人：协议书中指明的将工程项目委托给承包人完成的当事人。

（2）承包人：协议书中指明的接受发包人委托并完成工程项目的当事人。

（3）协议书：发包人与承包人结合工程实际，经协商一致后，对通用条款所做的具体化、补充或修改。

（4）规范：与合同履行相关的政府强制性标准、规范，以及发包人和承包人在合同中约定适用的其它标准、规范和技术规程。

（5）图纸：按照协议书的约定，发包人负责设计时向承包人提供的施工图纸、设计变更、计算书和类似性质的技术资料，以及由承包人负责设计时向发包人提供的所有图纸、设计说明、计算书、操作和维修手册以及类似性质的其它技术资料。

（6）工程师：由发包人指定并根据其授权履行合同管理职责的人员。

（7）工程：发包人与承包人在协议书中约定的，发包人委托承包人完成的全部施工内容之总称。

（8）区段：发包人与承包人在协议书中约定节点工期或约定先行验收、移交的工程任何特定部分。

（9）验收：对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价，以判定承包人履行合同义务是否符合合同约定标准。

（10）竣工：承包人履行完毕合同约定全部义务（质量保修义务除外）并经验收合格。

（11）完工：承包人完成协议书特别约定的任何区段的施工并经验收合格。

（12）开工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人开始履行合同义务的绝对或相对日期，协议书中约定由工程师签发开工令确定开工时间的，则为工程师签发开工令上指定的日期。

（13）竣工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将工程竣工的绝对或相对日期。

（14）完工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将协议书特别约定的区段完工的绝对或相对日期。

（15）节点工期：协议书特别约定的区段，从其开工日期起至该区段完工日期止的时间。

（16）现场：由发包人提供的用于工程施工的场所以及在合同中指定为现场组成部分的任何其它场所。

（17）进场：承包人为履行合同义务而将人员、机械、材料组织进入现场。

（18）材料：将构成工程组成部分的，承包人在工程施工过程中所采用的一切设备、制品、构（配）件、成品、半成品、建筑原料等各种主辅材料。

（19）发包人代供代扣代付材料：协议书中约定的由承包人委托发包人负责供应并委托发包人在工程款中扣除材料（成品、半成品）、设备款直接支付给供应商的材料（成品、半成品）及设备。

（20）技术资料：协议书中约定的，为保障设备的正常运作与有效维护，承包人应随同设备一起提供的使用说明、维护手册、技术参数、线路图及其它相关资料。

（21）服务：协议书中约定由承包人所承担的设备安装、调试、质量保修及提供技术援助、培训等义务。

（22）样板：由发包人和承包人共同确认的材料、施工方法及施工效果的验收标准。

（23）竣工验收资料：法律法规规定或发包人与承包人约定的，工程竣工后，承包人负责整理与提交的竣工图、施工技术档案、施工管理资料、材料试验与检测报告、工程结算书等工程施工相关文件资料。包括但不限于：工程竣工验收申请、工程竣工验收记录、开工令、施工组织设计、施工小结、单位工程施工质量技术交底卡、隐蔽工程验收记录、工程材料/构配件/设备报审表、检验批质量验收记录表、竣工图。

（24）合同价：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人履行合同义务，发包人所应支付的款项。

2.合同文件及解释顺序

2.1 除协议书另有约定外，组成合同的文件及其优先解释顺序如下：

（1）发包人与承包人签订的相关《补充协议》；

（2）《合同协议书》；

（3）《合同通用条款》；

（4）图纸；

（5）规范、标准；

（6）招标文件；

（7）投标文件或工程报价单。

3.合同的变更与解除

3.1除法律法规明确规定可单方变更合同及3.4款规定情况外，对合同的任何其它变更，除非清楚地以书面形式并由各方签字盖章，否则不发生合同变更之效力。

3.2 在合同履行过程中出现下述情况之一时，发包人与承包人均有权解除合同：

（1）因国家法律法规的修改，导致合同的继续履行违法的；

（2）因政府征收、规划调整，导致合同无法继续履行的；

（3）因出现不可抗力，导致合同无法继续履行的；

（4）符合法律规定的其它解除合同条件的。

3.3在合同履行过程中，合同一方申请或被申请破产的，合同对方有权解除合同。

3.4 合同履行过程中出现以下情况的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求：

（1）超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天，承包人仍未进场的；

（2）承包人虽已进场，但承包人未按协议书约定或工程师指定时间开始实际施工，并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未开始实际施工的；

（3）承包人实际施工进度，与协议书约定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度计划相比，延迟10天以上，且承包人没有采取切实可行赶工措施的；

（4）承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的；

（5）在验收过程中(含中间验收)，承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在工程师指定的时间内开始整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的；

（6）对工程师或政府主管部门提出的安全文明生产整改要求，在指定期限内未予落实的；

（7）承包人未经发包人同意擅自分包、转包的；

（8）承包人伪造、虚报企业资质的；

（9）承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的；

（10）有证据证明承包人组织民工向发包人聚众闹事等影响到发包人正常工作的；

（11）协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。

3.5发包人不按合同约定支付工程款（进度款）超过30天，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。连续停止施工超过30天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

3.6一方依据3.2、3.3、3.4、3.5款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第27条的约定处理。

3.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人的要求将承包人的所有临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。

3.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

3.9除3.2、3.3、3.4、3.5款情况外，发包人与承包人任何一方欲解除合同时，均须事先与对方协商达成一致。

4.合同转让与分包

4.1未经双方协商一致，发包人与承包人均不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

4.2除非合同另有规定，承包人未经发包人的同意，不得将合同约定工程的任何部分分包给第三人，用于本工程的主要设备（如塔吊）或主要材料（如钢筋、混凝土、砌体）必须要承包人直接采购，不得由第三方采购，否则发包人视为承包人违规分包。

4.3发包人任何有关分包的同意，不免除承包人根据合同应担负的责任或应尽的义务，承包人对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

4.4承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如承包人选择的分包商不具备相应资质的，发包人有权撤销承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失，承包人应负全额赔偿责任。

4.5当分包商就其所承包部分工程的施工质量向承包人保证的质量保修责任期限超过发包人与承包人之间合同规定的质量保修期限时，承包人应在与发包人合同规定的质量保修期结束后，将其对分包商的该项权利无偿转让给发包人。

5.工程师的权力

5.1工程师既可为发包人委托的独立监理公司人员也可为发包人之员工，具体人员名单与分工由现场管理代表在协议书或向承包人出具的授权书中明确。现场管理代表可随时单方对前述授权进行变更或解除，此种变更或解除自通知到达承包人后即时生效。

5.2发包人与承包人一致同意，除合同中另有规定外，在合同履行过程中，工程师享有下述权力：

（1）组织设计交底、图纸会审；

（2）巡视和监管现场；

（3）纠正承包人的错误施工方法；

（4）判定检验报批及分部、分项工程施工质量；

（5）隐蔽验收；

（6）各区段完工后的施工质量验收；

（7）指令承包人在限定的时间内，对被判定为质量不合格的工程任何部分进行拆除、整改；

（8）指令承包人对现场施工安全隐患等进行整改；

（9）指令承包人在限定的时间内，提交合同履行相关方案与计划；

（10）指令承包人制定或执行相关的赶工措施；

（11）验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场使用；

（12）指令承包人在规定期限内，将不合格材料、设备予以更换；

（13）组织召开合同履行相关会议并指定承包人参加人员；

（14）指令承包人向在现场的其他承包人提供施工配合条件；

（15）指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作。

5.3除5.2款中所明确的权力外，工程师还可行使为保证合同正常履行而必然隐含的权力。但是，工程师就下述事项所做出的决定或签署之意见，如未经发包人现场管理代表的书面认可，对发包人不发生效力：

（1）签发开工令、停工令与复工令；

（2）审核与批准承包人提交的施工组织设计（方案）、施工进度计划等；

（3）工程进度与结算付款审核；

（4）指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组；

（5）竣工验收；

（6）免除、减轻承包人的任何合同义务；

第五篇：电气安装工程分包合同

电气安装工程内部分包协议

发包方：

承包方：

依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电气安装工程分包事宜协商一致，订立本协议。

一、工程名称：山东潍坊凯润景城4#、5#、7#、8#、9#楼

二、工程承包范围：电气施工图全部内容

三、承包方式：包清工

四、工期：按照土建工程工期

五、质量：合格

六、结算依据：按照施工图纸上的面积数结算。

大写：

七、结算方式：按实际施工面积以 壹拾 元/平方米进行结算。八：付款方式：

1、所有的开关盒、插座盒放好，补好；砸好室内各类箱体洞，装好箱并修补好，地下室、单元与单元之间的强弱电管子做好；室内所有电线管内穿好钢丝引线，在穿钢线的过程中，如果发现有漏埋或堵死的管子、插座要重新做管并做好记录，照明堵了由甲方自己处理或出费用乙方自己处理，屋面避雷做好，以上所有工作中必须每天做好落手清。乙方完成两栋房子的以上的工程量时，甲方将支付乙方一栋房子的工程款，面积×4元/㎡以此类推。

2、后期穿电线期间，先支付一阶段的一栋房子工程款，完成焊锡、包胶布且完成两栋房子的工程量时，甲方将支付一栋房子的工程款，面积×3元/㎡，以此类推。

3、后期安装电表箱，住户配电箱、多媒体箱、弱电分线箱、开关、插座、灯具期间，先支付第二阶段的一栋房子的工程款，完成两栋房子以上的工程量并调试合格后，甲方将支付一栋房子工程款，面积×2.5元/㎡，以此类推，其中留一栋房子的工程款，待竣工验收合格后一个月内一次性支付，如果安装调试后两个月内还没有竣工验收的，甲方无条件支付乙方此栋房子的工程款。

4、剩余工程款面积×0.5元/㎡，包修满一年后，一星期内付清。

九、发包方责任：

1、按协议约定支付工程款。

2、机械和拖线乙方自理，甲方提供消耗品和提供职工宿舍及安全防护用品。

3、提供技术支持，配合乙方解决施工中一切技术问题，确保工程创优。

4、保证各种材料的足额及时供应，因材料供应不及时造成的承包方损失由发包方全部承担。

十、承包方责任：

1、按协议约定进行工程的施工、竣工与保修。

2、要配备足够的施工人员，服从项目部及建设单位、监理单位工程技术人员领导，遵守项目部的规章制度和劳动纪律。

3、现场必须达到文明施工、节约材料。

十一、安全生产：

遵守安全生产的有关规定，严格按照安全生产标准规范要求组织施工，对现场工作人员出现安全事故、人员伤亡，分清责任由责任方承担损失。

十二、工程质量：

必须按照国家现行的有关规范规程进行施工，接受工程技术人员、建设单位、监理单位、质量监督站及主管部门的监督及检查，确保工程质量达到潍坊市优良工程标准。

十三、其他：

1、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2、本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满工程款付清终止。

3、其它未尽事宜双方协商另作补充条款，补充条款同本协议具有同等法律效利。

4、如果乙方因人员不足而影响工程进度或无故罢工的，甲方有权单方面终止本协议，无须乙方同意或不同意。

发包方（签章）：承包方（签章）：

身份证号码：身份证号码：

手机：手机：

年月日