第一篇:关于拆迁安置房的工作的一些思考与建议
关于拆迁安置房的工作的一些思考与建议:
杭州经济技术开发区拆迁安臵房工程是老百姓拆迁安臵息息相关的头等大事,是城建中心根据杭州经济技术开发区管委会三年行动计划,为进一步加快开发区城市化建设,实现从“建区”到“造城”的目标的重要环节。做为城建中心工程管理的一员,做为拆迁安臵房工程的具体实施者之一,我们肩负开发区的明天与未来,对此既感到压力,也感到了动力。
下面我先简单的说一下拆迁安臵房工程工程管理的一些主要内容。
工程开工前准备阶段的主要工作:三通一平、前期资料办理、灰线验收、图纸会审、施工许可证的申领、参与配合计划部门的招标工作、人防备案、工程各参与单位协调等工作。
工程实施阶段的主要工作:主要以项目推进为主线,在施工阶段从工程的质量、进度、成本控制、合同、信息、安全文明施工、协调等全方位保证工程的顺利进行。
工程扫尾阶段的主要工作:组织竣工验收工作,工程资料的收集汇总与移交、配合拆迁安臵部门做好社区安臵工作等。
在整个建设过程中我们要承担许多的工作,不可能每一件事都成为我们关注的重点,那么我们工作的重点、关键点是什么?其实这是关系到城建中心工程部现场管理人员的工作角色的问题。施工单位的主要职责是进行现场实际的施工的管理;监理单位的主要职责是对现场的施工情况进行检查与监督,那么作为我们的工作主要职责到底是什么?我个人觉得应该是以下几点:A、引导的作用:明确目标,采取各种手段,引导各参建单位形成合力,确保目标的达成。B、发现偏差,纠正偏差的作用:对于工程中产生的重大问题,特别是影响目标达成的问题,综合各方力量进行调整,使之不产生较大的偏离。C、成本控制的作用:资金的拨付、工程量的审核、联系单的签证都是影响到整个建造成本的问题,是我们需要认真谨慎对待的。D、协调的作用:工程的推进必然会引起相关方利益的冲突与矛盾,有些矛盾是施工、监理或者代建无法协调的,而我们岗位正是各方利益的平衡点,所以做好各相关方的协调工作就是我们工作的一个非常重要的内容。F、提供保障的作用:前期手续、方案的确定、材料的选择、协作方的确定及资金的供应都是我们在工程推进过程中必需承担的工作。
总之,只有充分了解工程管理的重点关键点才能很好进行工程管理与控制。
另外,我还想说到的一个问题是关于与社区协调沟通的问题。由于拆迁安臵房有其特殊性,其面对的用户是单一的社区村民,他们对于安臵房工程的接受程度很大程度成为了工程项目的成败的关键点。那么如何在工程建设期内与社区做好沟通工作也就成为我们管理工作的一项重要内容。为了又好又快地推进拆迁安臵房的建设,我觉得应在中心搭建的社区联络小组的框架下,在工程开工前就应与社区相关领导和代表进行沟通与协调,充分了解老百姓的意愿,并在安臵房建设过程的对于存在的相关问题及时进行了沟通与处理。在工程管理过程中欢迎社区联络小组来工程现场进行巡查,提意见,对于社区联络小组、社区村民的意见、建议,加强与各参与方的沟通,特别是老百姓提出的一些合情合理的意见应充分的给予尊重与重视,在政策和条件允许范围内尽最大努力满足村民联络小组的要求,以提高群众满意度。要更加努力做到问情于民、问需于民、问计于民,让社区群众有更多的知情权、选择权、参与权、监督权。在施工过程中随时欢迎村民联络小组、社区群众监督,力争把问题解决在事前,以确保工程质量、进度、安全文明施工等各项工作稳步推进,确保责任落实,管理优质。
第三、我想谈谈地是规范化、制度化管理的重要性。城建中心依据工程项目的管理流程编制了《工程管理手册》,其主要涵盖了项目的前期准备、项目的实施、项目的竣工验收各个阶段,其主要目的就是指导我们的工程管理实务,规范我们处理解决问题的程序。另外,中心目前正在认证的ISO9001质量管理体系,本质上的要求就是一个流程的规范化、制度化的过程。而规范化、制度化管理对工程管理起到的本质作用是什么呢?那就是参与工程建设的各个相关方能够非常明确的知道遇到问题该做什么,不能做什么,怎么做才能最快的处理问题;调理清晰地形成一个快速的信息流转渠道,便于指挥、传达与请示;也便于资料信息的整合与收集,减少产生错误的几率。总之,对于城建中心来说就像一支部队,规范的制度和规范的管理才能使之形成强有力的战斗力。
第四、工程质量是工程项目的命脉,必需严抓质量管理。从施工准备到交付使用的全过程都必须结合具体工程项目的特点、难点,制定并落实好具体、科学、针对性强的管理措施,对施工单位、监理单位以及代建单位的建筑行为进行严密的监控,切实搞好工程的质量技术管理。具体来说要抓好工程质量技术管理工作,应明确做好以下几点:
(1)督促各参建各方制定并落实各级岗位责任,执行岗位责任制度。明确各级技术人员的责任和权限,做到权、责分明,任务分清,追究责任落实到人,使岗位责任管理工作制度化、标准化、系统化。在此基础上项目管理部应做好监督、引导作用。
(2)健全工程技术管理制度,把工程的整个技术管理工作科学地组织好,从而保证管理工作有目的、有计划、有条理地全面开展起来。①对各参建单位做的施工准备工作的质量进行全面检查与控制。这包括通过资质审查,对队伍及人员的素质的质量控制;对工程所需原材料、半成品、构配件和永久性设备、器材等进行全过程、全面的管理;对施工方法、方案和工艺进行管理,包括对施工组织设计(或施工计划)、施工质量保证措施和施工方案等进行审查,只有从工程的实际情况出发,制定出的合理的施工方案和技术措施,才能有效地工程指导施工技术管理工作。②严格执行施工图纸学习与会审制度。通过认真学习掌握施工图纸,从工程的实际情况出发,了解工程的难点与重点,制定出合理的施工方案和技术措施,才能有效地掌握工程的施工技术管理工作③监督技术交底和复核制度的落实。特别是对重要的、影响全面的技术工作,必须参与复核,避免发生重大差错,以至于影响工程的质量和使用,④完善技术信息管理工作制度,建立信息反馈制度。必需对有关的技术资料进行收集、整理、加工处理等,同时对于建立工程技术档案,使信息管理工作日常化、程序化、制度化。在工程施工过程中,及时对所得的数据和情况进行分析和评价,将从中所获得的质量信息及时处理、存在的问题及时改进。
第五、进度计划的精细化管理。进度计划管理的任务是通过计划管理的全过程,把工程内部的各种力量和各项工作科学地组织起来,协调生产经营活动各方面和各环节的相互关系,按项目管理要求编制并执行好,充分发挥人力、物力、财力的作用。依据工程实际进展情况进行工期、成本及项目空间的优化与调整,做好工程总计划及各分段、分项工程的进度计划,指导工程项目中每一个人的实际工作。具体来说对于进度目标,应总体把握,对于编制的进度计划、项目总控计划,要审核合理性和可行性,把握关键结点的完成时间。对项目工期的签证要注意对关键线路的关键结点的控制,避免不合理不必要的工期延误。要求施工单位合理化地组织施工,避免窝工现象的产生。在可能的情况下,注意工期的安排,尽量把深基坑、地下室施工避开雨季。控制施工节奏,既不能过长延误,也不能以抢工期为目标,忽视了工程质量;对过程中的主要工艺、材料的确认,比如面砖、外保温材料、花岗岩、铝合金型材、电梯等要提早准备,对未纳入总包范畴的工程譬如煤气、电信、华数、室外工程要及早联系,尽早安排。在进度目标管理中,归纳来讲,要以总控计划为纲领,抓住关键结点,控制施工节奏,提早做好某一结点的前期准备工作。第六、预控工作的重要性:工程管理的手段无非是事前、事中、事后控制。事后控制其实是一种弥补的手段,它带来的成本也是最高的,效果也是最差的;事中控制是一种过程控制,它是一个检查与纠偏的回路过程;而事前控制即预控工作则是在对于工程中的各个阶段的工作重点都应有明确的认识,既要知道现在发生的事,也要知道将来要做的事及可能发生的问题,为将来工作与问题做好准备与规划,它所产生的成本是最轻的,效果也是最好的,那么我们在工作中无异应以计划为指导,多采用预控的手段来解决问题,以达到事半功倍的效果。
另外,我对农居项目管理人员提出的一些合理化建议进行了综合,具体如下:
1、管理深度不够,无法达到精品工程的细部管理要求,工程质量预控工作要点不明确、管理措施较少,对过程管理较难控制。监理单位总体管理水平较弱,达不到全过程、全方位管理水平。
建议:全面加强监理人员的管理,从人员数量、素质、工作能力、责任心、管理程序等方面进行完善相关管理制度,达到总监负责,对工程质量管理做到预控、过程控制、事后监控的全过程管理,加强过程管理,对工程质量的各工序、节点进行细节管理以达到精品工程的要求。现场检查以检查施工、监理的原始检查记录、实体实量等实质性内容,督促施工、监理单位做好过程质量控制。
2、总体工程进度时间段较长(合同约定工期),过程中因各方原因造成工期滞后责任划分不明确,工程变更较多或确定时间较长,施工单位人员投入不足等因素造成工期滞后。
建议:以合同控制为准则,做好工期签证,明确各方责任,加强施工单位的合同工期的责任意识。
3、安全方明施工方面:整改落实较难,通病较多。
建议:重抓安全隐患排查,落实相关责任人,加强复查工作,督促施工单位做好整改,监理单位做好验收工作。
4、协调方面:与社区沟通不足。建议:加强与社区沟通,及时进行信息收集和相关事务处理。
5、管理程序方面:
对需各部门共同处理的问题无具体处理模式,沟通不足。建议:进一步细化明确各部门相关职责,划分好各部门之间衔接点,及时做好信息沟通和交流,共同处理相关较大事项。
中心目前三个部门(前期、计划、工程)的联系偏弱,信息沟通不是非常畅通,建议建立一个定期的沟通机制,与信息发布机制。
6、应加强工程部对于设计方的控制能力。目前工程部对于设计单位的控制力偏弱,导致某些设计单位在联系的签证上规避责任,不能起到技术把控的应尽责任,而把风险转嫁到其他相关方的问题。建议:工程部应能够对于设计在施工阶段费用支取有签定权;并对设计的施工阶段服务情况的评价作为今后设计招标的依据之一。
7、部分施工单位项目经理不到位,项目部管理人员临时组建,项目部管理人员素质不高,责任心不强,整个项目管理水平偏低。部分监理单位总监不到位,监理项目部组成人员以刚毕业大中专学生为主,专业监理工程师严重不足,不能满足项目管理实际需要。建议设立综合评价体系,优胜劣汰。
2009-11-11
第二篇:拆迁安置建议
关于解决旧城改造、回迁安置有关问题的 建 议
2008年以来,按照省、市城镇面貌三年大变样决策部署,县委、县政府结合县情实际,以“科学发展、富民强县”和建设西柏坡市为总目标,针对平山“城市框架小、街道混杂、居住环境差、品位低、基础设施不完善、管理水平低”六大突出问题,大手笔谋划,大力度拆迁,大投入建设,谋划实施了一批城镇建设项目,推动了我县的城市化进程,使县城面貌发生了翻天覆地的变化,居民居住生活条件得到巨大改善。
一、取得的主要成绩
城镇建设“一年一大步,三年大变样,五年上水平”实施方案,三年投资百亿元,实施旧城改造、路网延伸、城市扩展等六大工程200余个项目。其中民生、公益事业、基础建设占90%以上。截止目前,全县完成拆违拆迁133万平方米,规划建设260万平方米,建成20多个居住小区;实施12项路网建设工程,县城新增道路62公里;建成4个主题公园,8个街头小游园,城区新增绿地50万平方米;城区面积由6平方公里拓展到10.6平方公里。这一系列工程的实施,拉开了城市建设框架,为实现建设西柏坡市目标奠定了坚实基础。突出表现在以下几个特点:一是塑造了现代新城,基础建设再上新台阶。二是公用设施建设不断完善,县城居民的舒适度和幸福感不断提升。三是县城环境整治呈现良好态势。四是使城镇建设步入规范化轨道。加大绿化投入,增加绿化面积,提高了县城的绿化档次,有效地解决了县城脏、乱、差现象,为打造“宜居、宜看、宜游”的生态县城做出了突出的成绩。
二、存在的一些问题
近年来,城镇建设在县委、县政府的正确领导下,在各工程指挥部的指挥协调下,继南贾壁旧城改造打开局面后,西街、北街、东街等改造项目也正在如火如荼的进行。但在实施过程中,逐渐暴露出一些问题,需要引起我们的特别关注。1.补偿标准不合理,征收难度加大
最先实施的南贾壁村拆迁改造,使这一地段的商铺租金从每年1000元,猛地上升到了每平米700元以上,其中所得到的实惠是显而易见的,也使得众多的群众切实感受到了旧城改造带来的实实在在得利益。因此,在我们调查中,绝大多数群众是支持拆迁的。但在具体拆迁过程中,拆迁补偿标准不合理,补偿款之低让大多数中低阶层的居民无法在原地买到同等面积和保持同等生活质量的房屋,这是造成拆迁纠纷中最普遍、最主要的原因。2.政策实施不统一,群众意见很大
在拆迁过程中,征收人员没有严格按政策办事,拆迁的操作随心所欲,因人而异,有的甚至滥用职权,罔顾群众利益,像这种拆迁人无法让拆迁户安心。各路开发商更是大显身手,各自为政,随意变更征收政策,甚至还暗箱操作。对于个别“钉子户”不能依照法规合理处理,而是过于迁就照顾,造成了谁拆的晚,谁获利最多的不正常现象。久而久之,致使群众产生误解,个别群众漫天要价,人为地增加了征收工作的难度。更甚者,在双方未达成协议就搞野蛮拆迁、暴力拆迁,以强凌弱,以大压小,使矛盾激化,这也是造成上访的主要原因之一。3.规划随意变更,引发群众不满
制定的旧城改造规划,任何人都必须严格执行,不能随意变更规划和设计。但在实际运作中,开发商为了商业利益,不能按设计和协议施工,造成群众不满,引起上访告状。圣地港湾项目3号楼在回迁协议中注明为框架结构,并全部作为回迁商业用房。但是,开发商为追逐利益,擅自改变房屋结构,引起回迁户的不满,多次赴省上访。文昌苑因私自变更临街商铺设计,没有按协议施工,回迁户无法回迁,引发多起上访。4.部门监管缺失,工作带来被动
旧城改造过程中,需要各个相关部门分工协作,密切配合。尤其是对开发商的项目资金、设计规划、工程质量等项目的监管,对保障群众的合法权益起着举足轻重的作用。但在实施过程中,部分部门的监管缺失,致使各项工作十分被动。一些小区建成后,由于工程质量不过关,配套不完善,不仅造成群众生活不便,而且影响住户人身安全,进而引发纠纷。冶河明珠小区回迁入住至今不足一年,房屋主体就多次出现高层瓷砖脱落、地下室漏水等现象。
5、回迁安置不及时,群众生活不便
在旧城改造过程中,还存在一种现象就是重拆迁、轻回迁,致使群众不能按时回迁,给群众生活带来很大不便。客观上讲,旧城改造指挥部在房屋征收、拆迁时勤勤恳恳、加班加点,力度之大,措施之硬,进展之快,值得赞誉。由于工作人员都抽调自各个单位,一但完成拆迁任务,就会回到各自工作岗位,造成人去楼空,没有专人对建设和回迁工作进行监管,致使群众不能按时回迁,对开发商甚至对政府征收失去信心。据不完全统计,不低于10个开发商没有按照协议,让群众按时回迁。
三、几点建议
房子是人们安居乐业、居住栖息的场所,是中国绝大多数老百姓一生中最大的财富,人们当然十分珍惜和保护它。因此,政府在旧城改造时,应体恤民情,顺应民意,不要盲目地搞大拆大建,对于确需拆迁的旧区,应制定政策,做好规划,搞好宣传,争取得到大多数群众的支持,保证旧城改造工作能够顺利进行。1.未雨绸缪,做好拆迁区的普查工作
许多地方为了加快城市建设步伐,容易忽略在拆迁前进行普查。拆迁前普查其实是一项很重要的工作,是对拆迁区内的情况作一次全面的摸底,普查主要了解拆迁区内有多少拆迁户,需要作价补偿的有多少户,需要安置房屋的有多少户,对每户进行丈量摸底、核实情况,征求被拆迁人的意见,了解是否有违章建筑,是否有历史保留价值的建筑和古树等。通过普查,政府掌握拆迁区的基本情况,对大多数人支持拆迁的即可实施拆迁计划,反之则要重新考虑。2.宣传到位,确保政策深入人心
旧城改造涉及到千家万户的切身利益,是社会的热点话题,因此政府要充分做好宣传,与民众做好沟通。要利用电视、广播、报纸、网络等媒体向广大群众正面宣传我们的拆迁政策和房屋拆迁工作情况,展示城市建设的成果,使群众理解旧城改造的目的和意义;要按规定日期提前公告,使被拆迁人有充足的时间去准备搬迁;要向各拆迁户派发有关拆迁政策法规、拆迁补偿标准、拆迁期限、安置地点等资料,使群众充分了解旧城改造的运作,保障群众的知情权。
3.以人为本,维护群众的合法权益
旧城改造涉及千家万户,若借旧城改造之机,立足群众,真真正正为人民群众办实事、办好事,相信再难办的事也会迎刃而解。首先,我们应制定补偿、安置和规范拆迁等管理办法,为维护广大群众合法权益提供法律保障。其次,要落实国家有关拆迁方面的方针政策,着重做好补偿和安置的工作,保证“居者有其屋”。最后,要加强住房保障体系建设,特别要重点保护如五保户、孤寡老人、困难户等弱势群体的合法权益。此外,还可通过适量发展经济适用住房和廉租房来解决安置难等问题。4.依法行政,编制旧城改造规划
城市规划部门要花大力气对旧城改造问题进行全面深入细致的研究,制定系统的改造规划,协调解决空间布局、用地调整、交通、绿化、景观、市政、文物保护等问题。编制旧城改造规划要引入城市经营的观念,按经济规律办事。对每个旧城改造项目,都要从土地评估、土地分级着手,对土地增值、土地市场进行测算,进行详细的成本效益分析,使旧城改造规划建立在可实现的基础上。依法编制的旧城改造规划一经批准就具有法律效力,要严格遵守。一旦发现有违反规划的行为,行政主管部门就要坚决予以查处,决不能姑息。
5.资金到位,制定补偿标准要合理
明确政府是征收责任主体的地位。旧城改造项目需要的资金一般比较大,需要相应的经济基础作保证,因而实施旧城改造一定要从政府和居民的经济基础状况出发,量力而行,有足够的资金作保证,不能因为资金不足而降低补偿标准,也不能造成工程烂尾或长期空置而导致拆迁户无法回迁。补偿标准实行等价值补偿原则,即以被拆迁户能够在原地买到同等面积和保持同等生活质量的房屋为准,争取在被征收人满意的基础上实施征收,显著化解被征收人对低补偿拆迁的抵触情绪,减轻征收工作的阻力。
6、强化监管,确保拆迁户按时回迁
按照‘一确保、一到位、两监管’来做,就是:确保回迁安置房按期开工;对开发商与居民签订的《补偿安置协议》履约监督到位;对回迁安置房建设资金实行监管、对回迁安置房建设工程进度实行监管。一是明确旧城改造主导思想,开发企业必须置于政府的主导之下。二是拟参与改造的企业,必须按要求缴纳一定数额的履约保证金。三是建立旧城改造参与企业的进入和退出机制,干不好的企业就要退出。四是由政府牵头落实相关领导和部门组成专门工作机构,具体负责回迁安置工作。
城市总要发展的,旧城改造也必不可少。但旧城改造这样关乎国计民生和社会稳定的工程,一定要慎之又慎,要根据我县的经济发展水平,使旧城改造工作能够有规划、有计划地进行,并切实解决好旧城改造中存在的问题,决不能损害群众利益,要真真正正为人民办实事、办好事,使旧城改造工作真正成为造福社会、造福百姓的大好事。
二○一二年十一月五日
建议:一针对被拆迁户回迁安置问题,区建设局拆迁办负责人建议要规范拆迁行为,坚持实行依法拆迁、“阳光”拆迁、诚信拆迁,确保拆迁程序、补偿、安置三到位;出台相对统一的拆迁补偿安置、奖励优惠政策;加快安置房建设进度,实现适度以房等人政策,妥善处理拆迁历史遗留问题,让在外过渡的拆迁户回迁到位,要引入“先建后拆”的理念,积极探索“建设→安置→收储→拆迁→出让”的工作新机制,实行以房等人政策;推行货币补偿为主安置方式;进一步强化协调与配合,理顺体制,明确责任与权利,推动拆迁进程;落实和做好每的保障性住房和拆迁安置房建设任务,根据拆迁计划,落实拆迁安置房的各项指标。
一、建立相应工作班子。由区政府牵头落实相关领导和部门组成专门工作机构,明确工作职责,确定工作内容,健全工作机制,组织整体协调,具体负责回迁安置工作。
二、深入组织调查研究。由区政府回迁安置领导小组牵头,组织对各回迁安置区块内涉及居民生活的公建配套情况进行调查,对发现的问题和相关社区提出的问题,协调征地单位、建设单位进一步整改和完善,确保不影响居民回迁安置后的日常生活。
三、加快出台回迁安置政策。由区政府统一出台回迁安置相关政策和指导意见,严格按照政策和指导意见执行,确保城东新城整体回迁政策上的“公平、公正、公开”。
四、适时组织交流培训。组织涉及回迁和即将回迁安置的社区领导和工作人员进行有关新型社区管理、物业管理等知识培训,到已经顺利完成回迁安置的社区学习,进行经验交流,积累工作经验。
一、对遗留问题的解决建议和对策:
1.建立相应工作班子,加强回迁安置工作领导。由县政府牵头,落实相关领导和部门组成专门工作机构,明确工作职责,确定工作内容,具体负责回迁安置工作的整体组织协调事宜。2.深入组织调查研究。逐一排查全县已建、在建的所有小区外没有回迁或没有完全农户数量、过渡时间、过渡状况、过渡费发放情况、安置房建设情况等的摸底调查,对今后旧城建设的几点思考:城市承载力有了大提升。随着城市空间的不断拓展一大批“新坐标”拔地而起
第三篇:拆迁安置房买卖合同
拆迁安置房买卖合同
合同双方当事人:
出卖人(甲方):______________________(以下简称甲方)
身份证号码:
(房屋共有产权人)_________身份证号码:
(房屋共有产权人)_________身份证号码:
(房屋共有产权人)_________身份证号码:
以上_______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方):______________________(以下简称乙方)
身份证号码:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况:
甲方房屋座落在________________________________,位于第____层,共______(套)(间),房屋结构为________,建筑面积为______平方米,房屋用途为_______。(详见土地房屋权证第_______________号)。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。
第二条、本合同中所述房屋为________________________的家庭(夫妻)共同财产。房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
第三条、上述房产的交易价格:
成交价格为:人民币___________元/㎡总价___________元(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
第四条、付款时间与办法:
甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款八万元给甲方,充当首付房款。甲方开出村委会收据及甲方收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。其余房款待房屋建成交付后分期交付乙方。
第五条、房屋交付:
甲方应向乙方明确房屋交付时间,并将移民安置房屋相关的所有手续、余款、等一切和该出售房有关的文件及票据交付乙方(以各项文件及票据为证明)。甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带钥匙全部交付给乙方。
第六条、甲方逾期交付房屋的违约责任:
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用,甲方按约定房屋交付之日第二天起至实际交房时间向乙方支付已支付房价款金额的_壹_%(大写数字)的违约金,合同继续履行;逾期超过_陆拾_天(大写数字),则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第____种约定,追究甲方的违约责任。
1.甲方按乙方累计已付款的_贰拾_%(大写数字)向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起_玖拾_天内交付房屋。
2.终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还与乙方,按_壹拾%_利率付给利息。
如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担(是否要注明损失的范围)。
第七条、关于产权登记的约定:
由于本房产属移民安置房,产权登记甲方应在交房之日起帮助乙方向上级主管部门申请房产证手续办理,并做好过户手续办理。如无法办理房产手续甲方应向乙方提供相关书面证明材料,如甲方有意隐瞒或单方面反悔要求终止合同。需向乙方赔付全额房款,并支付总房款10%的违约金。
第八条、违约责任条款:
1、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款。
2、乙方根据本合同规定向甲方提出办理产权过户手续,甲方超过_叁拾_天不协助乙方办理手续,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行合同。并协商解决过户问题。
3本合同约定价款为一口价,日后房屋是否升值贬值与甲方无关不得以任何理由追加房款,否则乙方有权退房甲方支付已付房款并支付已付房款百分之十的违约金。
4、当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。
5、当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时,新的产权所有人承担甲方全部责任。
第九条、双方约定的其他事项:
本合同附件如下:
《房屋实际所有人确认书》
《首付款(定金)收条确认书》
第十条、本合同主体
1、甲方是_____________________________________共_____人,委托代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证出售本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。
2、乙方是________________________________,代表人是____________。
第十一条、但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(_2010_年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第十二条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)____________一份,留存备查。
第十三条、本合同发生争议的解决方式:
双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。
1.提交_渑池县_仲裁委员会仲裁。
2.任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。
甲方(签章):
乙方(签章):
身份证号码:
身份证号码:
电 话:
电 话:
甲方(签章):
乙方(签章):
身份证号码:
身份证号码:
电 话:
电 话:
甲方(签章):
乙方(签章):身份证号码:
身份证号码:
电 话:
电 话:
年 月 日 年 月
见证方(中间人):_______身份证号码:
日期: ____年___月___日
见证方(中间人):_______身份证号码:日期: ____年___月___日
日
第四篇:拆迁安置房买卖合同
拆迁安置房买卖合同
合同双方当事人:
出卖人(甲方): 身份证号:(房屋共有产权人)身份证号:(房屋共有产权人)身份证号:
以上三人是本合同中所自述房屋的共有产权人。买受人(乙方): 身份证号:
一次性付甲方房屋以及车库共计人民币元(大写元整)。
人无关,如期间发生任何纠纷,甲方违约则须向乙方支付违约金人民币贰拾万元整。
5、如果甲方出现一房二卖的情况,或者其它导致合同目的不能实现的情况,视为甲方违约,并支付违约金人民币贰拾万元整。
6、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充的约定由甲乙双方共同协商解决,与本合同同具法律效力。
本合同在双方签字之日起生效,本合同一式两份,甲方及房屋共有产权人共持一份,乙方一份。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
年 月 日
第五篇:拆迁安置房买卖合同
拆迁安置房买卖合同
合同双方当事人:
出卖人(甲方):______________________(以下简称甲方)
身份证号码:
(房屋共有产权人)_________身份证号码:
(房屋共有产权人)_________身份证号码:
(房屋共有产权人)_________身份证号码:
以上_______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方):______________________(以下简称乙方)
身份证号码:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况:
甲方房屋座落在芜湖经济开发区万春新苑,五十五栋三单元六零一室,建筑面积为______平方米的白坯房。乙方对甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。
第二条、本合同中所述房屋为__回迁安置房__,是______的家庭(夫妻)共同财产。原建房不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
第三条、上述房产的交易价格:
成交价格为:人民币___________元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
第四条、付款时间与办法:
甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款,并已在2013年4月___日将首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民币___拾_____万元整于_____年____月___日付给甲方。甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。
第五条、房屋交付:
甲方应在交房当日(____年____月____日)将拆迁安置房屋相关的所有手续、余款、拆迁补偿款等一切和该出售房有关的文件及票据交付乙方(甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带原房屋产权人的产权证及国土证,原房屋产权人结婚证及复印件,原房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意出售的意见等各项文件及票据为证明)。以及钥匙全部交付给乙方。
第六条、关于产权登记的约定:
本房屋以后若遇到需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。
1、在乙方实际接收该房屋之后,在芜湖市鸠江区出台可以办理房屋产权证时,甲方必须无条件协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内,向房地产产权登记机关办理权属登记过户手续。如因甲方的过失造成乙方不能在规定时间内办理房屋产权证导致后来无法办理,乙方有权退房,甲方需赔付乙方贰十万元整。
2.乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。第七条、违约责任条款:
1、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方,逾期达到一个月的,甲方有权解除本合同,乙方首付给甲方的房款中两万归甲方所有,其余款项退回给乙方。
2、房屋首付款交付后不论房屋涨价还是跌价甲方乙方不得单方面解除购买合同否则需赔付对方五倍房款。
3、当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。
4、当出现因继承、赠与或其他涉及房屋产权所有人变化时,新的产权所有人承担甲方全部责任。
第八条、本合同以及附件需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式_四_份,一份__伍__张(含附件壹张)。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)___________________________两份,留存备查。
第九条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。
甲方(签章):
电 话:
甲方(签章):
电 话: 甲方(签章): 电 话:
乙方(签章)电 话:
见证方(中间人):___________身份证号码: 见证人(中间人):___________身份证号码;
日期: ____年___月___日