钢结构楼梯施工合同乙方

第一篇：钢结构楼梯施工合同乙方

不锈钢楼梯施工合同

发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿，公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况

１、工程名称：中晟伟业国际广场 ２、工程地点：商都路心怡路交叉口东北角 ３、工程内容：A,B,C楼不锈钢楼梯护栏

第二条：合同单价：A14型_____元/米；K8型_____元/米。第三条：工程结算及承包方式：

本合同工施工按甲方同工会施工图进行，按实际完工数量结算。乙方按照图纸标明的工艺施工，并在约定工期内完工。包工不包料，施工技术包验收（按甲方已批施工图），包现场文明施工及垃圾清理外运。

第四条：乙方负责制作、安装所需的耗材及设备。乙方负责提供材料计划，如因乙方提供材料计划数据有误，造成重大损失，乙方承担相应责任。如甲方提供材料不及时或材料不合格造成误工损失应由甲方承担相应责任。第五条：工程质量

工程质量为合格，保修期为壹年。壹年后乙方有偿维护。第六条：付款方式

工人进场后预付生活费______元；剩余工程款按进度结算，工程完工验收后结清。验收期限为五个工作日。第七条：工期总工期为90天。第八条：设计变更

1、甲方因故需要变更原设计的，应按相关规定向乙方签发联系单。如乙方无甲方认可擅自改变原设计的，承担相应责任。

2、甲方变更原设计的，应提前告知乙方；如已给乙方造成损失的，应由甲方承担。

3、因设计变更而增加的工程价款，乙方核算后提交甲方，由甲方有关人员或监理签证确认后，在工程竣工结算价款时一并支付。第九条：安全管理

１、乙方应做好本工程施工的一切安全保护工作，施工过程中需自行负责保管施工材料及设备。

２、乙方必须保证施工人员的人身安全，保险费等相关费用均由乙方负责，任何原因造成的安全、经济损失均由乙方自己负责。第十条：

１、本合同自双方签字盖章之日起生效。２、本合同一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方（盖章）乙方（盖章）代表人：代表人：签订日期：签订日期：

第二篇：钢结构楼梯制作安装合同

钢结构楼梯制作安装合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：

一、工程内容：新华百货钢楼梯的制作安装

二、工期：

经甲乙双方协商，本工程从2013年4月20日始至 2013 年 5月 30日结束。总工期为45天，其中制作工期为 30 天，安装工期为30天。如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。

三、质量及技术标准：

所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。

四、双方责任：

1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。

2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。

五、付款方式:

1、工程造价为每吨8000.0元计算，图纸使用钢材量约40吨。

2、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。

3、付款方式：一层楼梯安装完成后先预付人民币 10000.0元万元，钢楼梯四层安装后再付人民币15000.0元万元，待工程完工后经检查合格10日内全部付清余下款项。

4、计算方式为每吨8000.0元乘以图纸实际总量为工程总造价。

5、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。

六、安全施工:

乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

七、工程质量：

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工，3、本工程价格不含税价格

4、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。

九、争议：

本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起诉讼。

本合同一式二份，甲乙双方各持一份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。

甲方：（签章）乙方：（签章）

代理人：（签章）代理人：（签章）

电话:电话:

年月日年月日

第三篇：消防楼梯施工合同

消防楼梯施工合同

甲方：肥东县战天下网咖 乙方：

一、工程内容：肥东县水岸城市花园战天下网咖室外二楼消防楼梯 二、合同工期：

1,：乙方严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现，本合同约定本工程总工期为

，开工日期为：

。2：乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

3：本合同约定本工程质量必须达到“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“优良”质量标准方可予以结算。

4：遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。三、合同价款及结算方式

总工程价格为：，即日起甲方给与乙方定金。若乙方未按时按量完成工程进度，应退回定金。余款与工程结束验收合格后一次性结清。

四、本合同一式两份。甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方： 时间 ： 时间：

第四篇：钢结构施工合同

钢结构施工合同

发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，依据本工程双方的招投标书，按照本工程的招标说明及招投标结果，经甲、乙双方协商，签定本施工合同，并一致确认以下条款内容：

第一条 工程概况 1、工程名称： 钢结构工程、工程地点：

3、工程面积：、工程内容： 钢构件安装；（需围护彩板安装另作结算）第二条 合同价款

1、本工程造价： 工程款总计 元，合计 元/㎡。

2、本工程款含工程材料费、安装费、钢材防锈费。（建筑安装发票）除外。

3、所有钢材规格及型号安装摆放位置参照图纸要求安装施工。

4、因图纸变更调整而增加的工程量，另行签证，另行增加工程款。第三条：工程款支付及结算

本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。工程款分三阶段支付 ：

（1）合同签订后，乙方按照甲方通知时间进场，全部材料进场后甲方支付工程总造价的40%，即 元。

（2）主体钢材结构完工后（彩钢夹芯板未铺）付40% 即 元。（3）全部工程结束验收后再支付工程尾款20%即 元。第五条 甲方责任

1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设，做好场地的初步平整，提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。

2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。

3、甲方负责当地地方关系的协调，保证工程能顺利进行。

4、甲方负责按合同约定支付工程款。第六条 乙方责任

1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。

3、乙方应根据本工程的实际情况作好员工安全、文明施工教育。

4、乙方应严格执行施工质量规范及文明施工的规定，听从甲方人员的管理和指导、否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第七条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理 第八条：本合同一式两份，各执一份，签字生效。

发包单位签字（甲方）： 承包单位签字（乙方）：

年 月 日 年 月 日

第五篇：钢结构施工合同

建设工程施工合同

（钢结构制安部分）

建设单位：

施工单位：

签订日期：2018年 月 日 钢结构工程制作安装合同

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

兹由乙方承建的 工程，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程内容：

⒈图纸设计单位：

⒉图纸设计编号为：。3.运输安装：

凡涉及图纸内容的钢结构和其它辅助材料等的所有防锈处理、运输、吊装、安装等，均由乙方负责。

4.标高和轴线尺寸均按设计图纸或图纸说明(并结合现场)施工。

5、图纸有未注明或不明部分，需要甲方解释的，承包人应以书面形式递交甲方。否则甲方视无问题。但施工后出现问题或不符合设计要求或《规范》时，一切损失均有乙方负责。

二、承包范围和方式：

1、图纸全部钢结构工程（不包括基础预埋件及螺杆）；

2、包工包料

三、工程质量：

（1）、所有构件制作安装均应符合《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205-83。

（2）、屋面防水工程防渗漏保修期为 五 年。

四、防火要求：

根据设计要求，钢结构耐火等级为 一

级，钢结构件均需按设计要求做防火处理。

五、合同工期：

1、进场起吊时间 ： 2019 年 2 月 20 日。

2、吊装、安装竣工时间： 2019 年 5 月 10 日。(安装期为79天)

六、合同价款：

1、建筑面积：。

2、单位造价：每平方米屋面面积按 元/㎡计算。

3、合同价款为： 元。(为含增值税)。（大写）。

4、合同价款为一次性包定价款。包括防火涂料、所有检测费、管理费用等。

七.确定变更价款

承包人在工程变更确认后适时提出变更工程价款的报告，经工程师和发包人委派的工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）、根据投标报价书中适用于或类似于变更工程的价格，经工程师和发包人委派的工程师确认后执行。

（2）、没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师和发包人委派的工程师确认后执行。

（3）、工程师和发包人委派工程师确认的增加（或减少）工程变更价款作为追加（或核减）合同价款，与工程款同期支付（或核减支付）。

（4）、因承包人本身原因导致的工程变更，承包人无权要求追合同价款。

八、工程价款支付方式

1、钢梁、柱等主钢构进场开始吊装，支付工程总价款的30%；

2、安装全部竣工，包括防火涂料竣工，工程待验收前付至工程总价款的50%；

3、工程竣工验收后（竣工验收在三个月内）付至工程总价款的70%；

4、竣工后满一年（按竣工报告时间）付至工程总价款的80%；

5、竣工后满二年（按竣工报告时间）付至工程总价款的95%；

6、余款为质保金，在规定的保修期时间内分期支付。

7、因投标人原因延误工期或工程存在质量问题，招标人有权缓付或拒付工程款。投标人不得以缓付或拒付工程款作为延误工期的理由，对以上延误工期或工程存在质量问题投标人应负违约责任。

九、工程安全施工条款：

1、承包人在施工现场的安全管理、教育由承包人负责。开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境等进行检查，确认符合安全要求后施工。

2、承包人在施工范围内应临时设置围栏或警告标志，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用发包人的设施和设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施。

3、承包人在施工过程中应遵守国家和地方法律法规及安全管理条例。承包人必须按国家相关规定，办理施工人员人身和财产的相关保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、不得雇佣精神病患者、呆傻人员等进行施工。从事高空作业 的施工人员，必须进行身体检查。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、恐高症及其他不适应高空作业的人员，一律不准从事高空作业的施工。

5、承包人在施工中要确保用电安全，严防发生触电事故，杜绝一切不安全隐患，定期对现场进行安全检查，不得随意拉、接临时电源线、裸线或直接插在电源插座上，如因承包人用电不慎所造成的一切后果由承包人负责。

6、在施工范围内如对第三方（人、物）造成伤害，其后果由承包人负责，并承担全部责任；如对发包人原有设备及成品等物品造成损坏的，由承包人负责对损毁物品进行赔偿。

7、承包人在施工时不得随意动用明火作业或私自存放易燃、易爆物品，如因施工需要，需动用明火作业，承包人应事先挣得发包人同意，并提出书面申请批准后，方可使用。并由承包人派专人负责现场施工安全，保证安全无事故。如承包人私用明火、私存放易燃易爆等物品，产生的一切后果均由承包人负责。

8、承包人在施工中，不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及楼宇安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱发。对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证施工现场的清洁卫生。

9、承包人在施工过程中不得随意拆改移动消防专用设施设备。

10、承包人在施工中人员凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时，均应执行高空作业安全管理规定。

11、施工过程中不得有打架斗殴，如出现此类事件，造成后果的，承包人应承担全部责任。

12.工程施工中发生安全事故时一切费用和责任均由承包人负责。

13.工程施工中发生安全事故后出现行政处罚时一切费用和责任均由承包人负责。

14.在处理安全事故时若出现兹事或闹事而影响发包人生产的，承包人应负全部责任。

15、本条款未涉及的安全必须按《建设工程施工安全技术操作规程 》施工。

十、工程验收：

1、乙方所施工的钢结构工程质量应符合设计要求和严格按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定执行。

2、乙方应接受甲方和监理单位监督验收。

十一、工程资料： 乙方在竣工验收前一星期应把所有应提供的资料交给发包人。

十二、违约

1、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，甲方应承担违约责任，乙方可延期工期或停工。

2、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，乙方应承担违约责任。若乙方不能按期竣工或中途退场时，乙方将承担违约金：为合同总价款的5% 元。

十三、争议

甲乙双方在履行此合同时发生争议，可申请当地工商或建设行政主管部门进行调解。同时也可向工程属地仲裁委员会提请仲裁或向工程属地人民法院提起诉讼。

十四、保险

乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自由人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

保险事故发生时，发包人和承包人应尽力采取必须要的措施,防止或者减少损失。

十五、其他

1、招标文件为合同的一部份。

2、招标文件中投标人如中标后，即视为本合同的乙方。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经甲乙双方签字后生效，双方全面履行本合同条款后此合同自行失效。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定人（签字）： 法定人（签字）：

或委托代理人(签字): 或委托代理人(签字):

2018 年 月 日