武警青岛市支队机关、第四大队和教导队整体搬迁工程防水施工协议书

第一篇：武警青岛市支队机关、第四大队和教导队整体搬迁工程防水施工协议书

施工合作协议书

甲方：青岛市房产建筑防水工程公司 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，为协议双方互相制约，协调关系，确保工程质量，保证安全施工，按期竣工，本着诚实信用、自愿互利、权益平等的原则，结合工程项目的具体情况，经甲、乙双方协商，就武警青岛市支队机关、第四大队和教导队整体搬迁工程防水 施工，达成协议如下：

一、甲方责任：

1、甲方允许乙方在本工程中使用甲方的企业名称、资质、广告宣传资料、等甲方公司现有的施工所需的证件，资料。

2、甲方对工程进展、安全文明生产、工程质量、服务进行检查监督，发现问题及时向乙方提出，乙方应以书面形式给予答复。

3、甲方对业主负责，乙方应对甲方负责，乙方应服从甲方的管理和领导，如出现不符合施工规范的作业，甲方有权责令停工，乙方必须服从并限期整改，否则甲方有权终止本合同。

二、乙方责任：

1、全面履行甲方与中建八局第四建设有限公司施工合同书中约定的应由甲方履行的义务。

2、按照承包范围组建专业齐全、数量充足、制度健全、组织严密的专业的劳务管理班子，施工中按照武警青岛市支队机关、第四大队和教导队整体搬迁工程防水的施工方案，组织施工人员，配备施工机械、工具。有关人员应按时参加总包召开的会议。

3、按照总包方确定的施工进度计划和主要工期控制点的需要，及时组织合格的专业劳动力。有关人员必须按照国家的有关规定持证上岗。

4、按照总包对工期的总体要求，对承包的工程制定切实可行的施工作业表及施工方案报总包方，按照总包批准的施工计划及施工方案组织施工。因工期延误造成的损失由乙方全面承担。

5、按规范和检验评定标准的要求，及时做好自检并做好记录，按照规定做好材料试化验和按照总包要求整理技术资料，并按照总包规定进行报验，乙方未按照总包要求进行报验等造成的总包对甲方的经济处罚由乙方全部承担。

6、做好安全防护设施和文明卫生施工工作，配合总包方总体施工协调管理工作。

7、尊重和服从总包方的管理工作，执行总包方企业有关工程管理方面的规章制度。

8、应为施工人员投保建筑业意外伤害险，并为管理人员及自有职工办理社会保险。

9、施工质量必须达到国家标准，规范及经过总包和监理审批的施工方案要求，并通过相关部门验收达到一次性验收合格，负责单项工程验收。

10、负责本工程施工中的各项开支、税金的缴纳、费用及应上交甲方的管理费。

11、工程合格率达100％，回修及回访费由乙方负责承担。

12、在施工过程总必须严格按照ISO14001环境管理体系的要求进行过程控制，客户投诉率0％。

13、应维护和尊重甲方公司的形象和利益，应遵守甲方与中建八局第四建设有限公司签订的有关工程质量、安全的各种规章制度，如有违犯责任自负。造成的损失甲方概不负责。

14、设项目经理一名及施工管理人员若干，负责施工管理、工程量统计、编制决算及资料收集工作。

三、保密工作

对该工程及甲乙双方企业的商业秘密，双方都应保密不得向第三方透露和传播，如有违犯，由过错方承担责任。

四、安全生产

乙方应设一名安全员，配备必要的安全设施，如安全帽、安全带等。特殊工种电工、架子工应持证上岗，应遵守国家有关的安全规章制度，如发生工伤事故及和安全有关的事项所发生的一切费用由乙方全部自负。

五、经济利益

1、乙方向甲方缴纳总工程款2.5% 的管理费。业主拨付的工程款乙方必须打款到甲方财务入账，甲方按业主拨款进度扣除乙方应上交甲方的管理费及相关税费后，余款由甲方拨付乙方。

2、乙方工程的预付款及工程进度款，甲方在收到进账后，乙方凭甲方签字确认的相关有效发票到甲方财务随时支取。

3、工程保修金由乙方负责，保修期满后在业主拨付后甲方退还乙方。

4、建设单位未拨付甲方工程款的情况下，乙方不得以任何理由要求甲方支付工程款项。

5、本协议终止后保修金甲方无息返还乙方。如在合同有效期间，乙方有违约行为，保修金将不予返还。

六、其他事项

未尽事宜，双方协商解决，如遇纠纷双方协商不成，可申请法院裁定。

七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效应。本合同自双签字盖章后生效。武警青岛市支队机关、第四大队和教导队整体搬迁工程防水工程施工项目结束，双方合同义务履行完毕后，本合同亦自动失效。

甲方：青岛市房产建筑防水工程公司 乙方：

负责人： 负责人:

电话： 电话：

签订日期 2013 年 12 月 9日