资料施工合同
资料施工合同1
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。
一、工程名称:
东方燕园二期14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#楼、人防地下室、幼儿园工程。
二、施工图建筑面积:
约85000平方米
三、承包范围:
乙方承包该工程的土建、水电资料。工作要求:乙方负责将该工程的土建、水电资料,按照现行施工规范和城建档案馆规定整理
四、工程施工周期:
(以监理单位开工令下达日期起)即从20xx年10月22日至20xx年6月22日(600天)
五、甲乙双方责任:
1、甲方责任:
①负责提供办公用房、办公用具、用品(电脑、打印、复印设备及耗材、纸张等)供乙方使用。
②负责提供材料的合格证及出厂检验报告(原件),一套有出图章、审图章的施工蓝图、变更图;
③支付工程送检材料、试件和全部检测费用。
④负责所有对内、外协调工作及费用。
⑤负责由资料存档产生的费用。
2、乙方责任:
①负责工程建设过程中土建、水电、资料的收集、编制和整理。②乙方提供质量监督管理局对工程建设过程中检查的资料。③乙方负责在施工现场打印工程所需资料及文件,材料、工程资料的报验报审工作、负责本工程相关资料与相关单位有关的盖章工作。
④乙方负责施工过程中原材料及试件的送检(不包含材料、试件和检测费用),甲方提供运输工具。
⑤协助甲方编制工程资料相关的'内部文件资料。
六、合同价款及付款方式:
1、合同价款:按2元/㎡计算,该工程合同暂定总价170000元(大写人币:拾柒万元整)结算时按图纸实际建筑面积结算总价。超过合同施工周期时,按每个月暂定4500元补给工期延长费,不足一个月的按一个月计算。
2、付款方式:
①甲方每月10日支付6000生活费。
②竣工验收合格后日起一个月内,甲方支付所有余款给乙方。③送检费,乙方凭检测中心发票,向甲方报销。
④纠纷解决方法:任何一方违反本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:①向工程所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁。
②向工程所在地的人民法院起诉。
推荐阅读:资料承包合同模板土建资料承包合同范本建筑资料承包合同格式简单的工程资料承包合同5篇工程资料承包合同标准版工程资料承包合同
七、合同的生效和终止:
本合同经双方签字或盖章后生效,工程竣工验收合格,结清全部工程资料款后终止。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方代表(签名):乙方代表(签名):联系电话:联系电话:
日期:日期:
资料施工合同2
甲方:_________________
身份证号码:_________________
乙方:_________________
身份证号码:_________________
兹因甲方工程建设的需要,由乙方负责承包甲方
工程的施工技术资料整理、编制工作,现根据平等、自愿的原则,经甲、乙双方充分协商达成共识,特签订本协议。
一、合同期限:
以完成本工程任务为期限,自___年___月___日起至___年___月___日止该工作任务完成为标志。
二、承包内容:
1、乙方负责本工程土建施工技术资料(包含:基础、主体、装修、屋面四个分部质保资料的制作与收集整理)。不包括各专项专业单位分包资料、水电安装资料、安全资料和施工组织设计及各专项方案的编制、竣工图绘制。
2、乙方不负责工程现场的钢筋及焊接等原材料的取样及砂浆与混凝土试块的制作、拆模及养护工作,只负责试验材料的'送检委托工作。
三、承包方式及单价:
按建筑面积(建筑面积按实结算,地下室面积如不在建筑面积之内,地下室按一层计算)承包甲方本工程的施工技术资料,建筑面积暂定㎡,承包单价为2.5元/㎡(本价格为工资成本费,不含税及各种试验费,不提供发票)合计元(大写:__________)。
四、付款方式:
工程开工,甲方先付于乙方10000元(用于前期办公用品的购置),剩余的资金按照工程进度进行付款:
1、基础结构验收完毕后,付总价款的20%。
2、主体结构施工至一半时,付总价款30%。
3、主体结构验收完毕后,付总价款的30%。
4、室内外粉饰完毕后,付总价款的10%。
5、竣工验收完毕,付到总价款的95%。
6、待工程备案手续完毕后,一个月内将剩余工程款一次付清(如因甲方原因,备案工作无法在2个月内完成,视为备案完毕)
甲方(盖章):___________乙方(签名):___________
代表(签名):___________
____年_____月_____日
资料施工合同3
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
根据合同法及相关法律条例规定,结合本工程的实际情况,经双方协商达成一致,特制定本合同。
一、甲方将工程资料整理工作发包给乙方,本工程建筑总面积平方米,按每平方米元,总价元。
二、质量要求:各项资料应以甲方工程质量为标准,与甲方工程质量相符。
三、甲、乙双方各自承担的费用
1、甲方承担各项检测费、资料存档费、取备安证、评优费及在评优过程中出现的招待及礼见费。
2、乙方承担工程资料所用的电脑、软件费、所有的办公用品、文具。
3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。
四、甲、乙双方的责任和义务
1、乙方工作内容是一名资料员应做的范围内的所有事情,各种资料必须与工程同步,并配合甲方进行保证资料的收集,如因甲方进场的材料不合格,现场做的`混凝土试块和砂浆试块强度达不到,甲方负责协调处理,乙方必须积极配合。
2、乙方应积极配合甲方施工、工程验收、检查等工作,并出示相关资料以备检查及办理相关手续。
3、甲方应根据工程进度及时提供送检的各种试块及送检的材料、各种材料的原始证明(出厂合格证及检验报告)。并由甲方派专人送检。
4、乙方工作完毕是以房屋取得备案证和资料移交市城建档案馆(或区城建档案馆),并出示相关工程竣工证明书为依据。
五、付款方式:甲方在乙方开工时付乙方起动资金5000元,基础验收付总承包额的20%,主体验收付40%,装修完工付20%,竣工备案付清余款。
六、违约责任
1、乙方不得延误甲方工程验收,工程资料必须齐全,如有关部门检查资料不合格,是因乙方责任由乙方负责;如因甲方责任造成资料不合格,由由甲方承担。
2、按甲方的要求按时将资料验收备案,如不能备案,甲方可拒付余款。
3、甲方按约定支付乙方资金,如甲方资金不到位出现的误工现象由甲方负责。
4、如因建设方或甲方的原因迟迟不能备案,时间顺延造成的损失和责任由甲方或建设方承担。
七、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效。
甲方:乙方:20xx年x月x日20xx年x月x日
资料施工合同4
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。
一、工程名称: 东方燕园二期14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#楼、人防地下室、幼儿园 工程。
二、施工图建筑面积: 约85000平方米。
三、承包范围:乙方承包该工程的土建、水电资料。工作要求:乙方负责将该工程的土建、水电资料,按照现行施工规范和城建档案馆规定整理。
四、工程施工周期:(以监理单位开工令下达日期起)即从20xx年10月 22日 至 20xx年 6月22日( 600天)。
五、甲乙双方责任:
1、甲方责任:
① 负责提供办公用房、办公用具、用品(电脑、打印、复印设备及耗材、纸张等)供乙方使用。
② 负责提供材料的合格证及出厂检验报告(原件), 一套有出图章、审图章的.施工蓝图、变更图;
③ 支付工程送检材料、试件和全部检测费用。
④ 负责所有对内、外协调工作及费用。
⑤ 负责由资料存档产生的费用。
2、乙方责任:
① 负责工程建设过程中土建、水电、资料的收集、编制和整理。
② 乙方提供质量监督管理局对工程建设过程中检查的资料。
③ 乙方负责在施工现场打印工程所需资料及文件,材料、工程资料的报验报审工作、负责本工程相关资料与相关单位有关的盖章工作。
④ 乙方负责施工过程中原材料及试件的送检(不包含材料、试件和检测费用),甲方提供运输工具。
⑤ 协助甲方编制工程资料相关的内部文件资料。
六、合同价款及付款方式:
1、合同价款:按 2 元/㎡计算,该工程合同暂定总价 170000元(大写人币: 拾柒万元整)结算时按图纸实际建筑面积结算总价。超过合同施工周期时,按每个月暂定4500元补给工期延长费,不足一个月的按一个月计算。
2、付款方式:
① 甲方每月 10日支付 6000生活费。
② 竣工验收合格后日起一个月内,甲方支付所有余款给乙方。
③ 送检费,乙方凭检测中心发票,向甲方报销。
④ 纠纷解决方法:
任何一方违反本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:
① 向工程所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁。
② 向工程所在地的人民法院起诉。
七、合同的生效和终止:
本合同经双方签字或盖章后生效,工程竣工验收合格,结清全部工程资料款后终止。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方代表(签名): 乙方代表(签名):
联系电话: 联系电话:
日 期: 日 期:
资料施工合同5
经甲乙双方友好协商,一致同意以下各项条款内容:
一、双方名称、场所、联系电话:
二、标的:
1、甲方愿意将工程所有施工技术资料发包给乙方。
2、本合同中所指“施工技术资料”是指:桩基资料、土建资料、水电安装资料(普通建筑室内水电安装资料、强电部分)、钢结构资料、幕墙资料、智能化控制资料(弱电部分)、竣工备案资料、安全台帐资料、消防资料、竣工图编制。
3、本条第二款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的所有资料;若本工程建设单位委托施工单位负责编制,则乙方愿意替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作(但该部分费用须另行结算,详参本合同第条第款)。
三、数量:
1、本工程施工技术资料合计一式三份,一份由乙方负责移交当地城建档案馆,一份由甲方负责移交建设单位,一份由甲方负责移交施工单位。
2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原件且须移交当地城建档案馆,其余两份均为复印件或影印件;
3、若本工程甲方认为施工技术资料原件份数不足须增加,则该部分产生的费用须另行结算(详参本合同第六条第二款)。
四、质量:
1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方;否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制过程中,施工技术资料中所有“项目经理(签名)”、“设计单位(签章)”等签字盖章均由甲方自行负责,且与乙方无关。
4、本工程施工技术资料编制完成后,由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。
五、专用条款:
1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸,工程结束后归还甲方,乙方须负责保管好。
2、甲方在工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料(包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等)移交给乙方,且须均为原件,否则因此产生的责任由甲方自行负责。
3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。
4、工程施工过程中甲方须及时配合乙方准备把相关试件试块送达当地检测中心,并由甲方负责送样费用。
5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒(袋)、笔等均由乙方向甲方实报实销,但须以有效凭证为据。
6、本工程所发生的有关原材料//构配件、试件试块测试由甲方自行负责;若由乙方负责填报发送,则甲方应在报酬中另行计算(取样制作等工作由甲方自行负责);
7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素,乙方愿意为甲方无偿提供如下服务:
①乙方替甲方完成本条第六款所述内容,但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决;
8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的施工图纸,便于编制三套竣工图(若甲方认为竣工图套数不足须另行增加,则该部分产生的费用须另行结算,详参本合同第六条第三款)。
9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室,内置一台复印机、一台电脑、一台打印机(最好是激光型)、两张办公桌、三张办公椅,并保证电脑能宽带上网。
10、其他需要申明的内容有:
六、报酬:
(一)支付金额:
12圆人民币)支付给乙方作为报酬(此费用已包括本合同第五条第六款所述费用)。
2圆人民币)支付给乙方,作为本合同第二条第三款所述费用(即编制竣工备案资料)。
3圆人民币)支付给乙方,作为本合同第二条第三款所述费用。
(二)付款方式:
4、本条第一款所述资金付款方式为:本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付30%,主体中间结构验收即支付40%,竣工验收即支付20%,竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。
5、本条第二、第三款所述资金付款方式为:在竣工验收即一次性付清。
七、合同时限:
1、本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。
八、违约责任:
1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时,一是须立即执行,二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意,否则乙方可以提请仲裁或法院。
2、乙方未按时执行本合同所规定的义务时,一是须立即执行,二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的`书面同意,否则甲方可以提请仲裁或法院。
3、乙方延误甲方正当合理的工程验收、资料移交事项的,由乙方立即整改完毕,并由乙方负责一次性赔偿给甲方¥5000元(即伍仟圆人民币)的违约金。
4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的,应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方¥5000元(即伍仟圆人民币)的违约金。
九、合同争议解决方式:
1、若甲乙双方发生合同争议,须按如下顺序处理争议:
①首先由甲乙双方自行友好协商解决,并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件,调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效;
②若上款未见效果,则甲乙双方任一方均可提请双方均信赖的单位或个人出面调解处理,并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件,调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效;
③若上述两款执行后仍未见效果,则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决,且双方均须执行裁决意见。
十、合同其他规定:
1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删,必须经双方协商同意后重新电脑打印,双方重新签字盖章方为有效,否则一律无效。
2、本合同尚有附件〈施工技术资料承包合同〉附件》,附件须与合同母体同时执行,附件若与母体发生矛盾须按附件执行,附件和母体具有同等法律效力。
3、本合同(包括所有附件)均须壹式贰份,甲乙双方各执壹份,且具有同等法律效力。
4、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处,均按现行国家法律、法规执行。
甲方:乙方:
签证日期:签证日期:
资料施工合同6
建设施工合同
1.订立施工合同应具备的条件:
(1)初步设计已经批准。
(2)工程项目已经列入年度建设计划。
(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。
(5)对于招投标工程,中标通知书已经下达。
2.《建筑工程合同》文件的组成:
(1)双方签署的合同协议书。
(2)中标通知书。
(3)投标书及其附件。
(4)本合同专用条款。
(5)本合同通用条款。
(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。
3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的`,并附有3个附件。
4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程,因此,配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。
5.重新检验(单选题)
检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担由此发生的全部费用,工期不予顺延。
6.暂停施工
(1)发包人原因造成的暂停施工
(2)承包人原因造成的暂停施工
(3)意外事件造成导致的暂停施工
7.不可抗力所造成损失的承担
工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。
8.施工合同的解除
1)可以解除的情形
(1)发包人、承包人协商一致,可以解除合同。
(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可以停止施工,由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。(单选题)
2)解除合同的程序
3)合同解除后的善后处理
9.承包人承担违约责任的4种方式:(多选题)
1)赔偿因其违约给发包人造成的损失
2)支付违约金
3)采取补救措施
4) 继续履行
10.试述建设工程施工合同订立的条件和程序(简答题)
订立施工合同应具备的条件:
(1)初步设计已经批准。
(2)工程项目已经列入年度建设计划。
(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。
(5)对于招投标工程,中标通知书已经下达。
订立施工合同的程序:
对于必须进行招标的建设项目,工程建设的施工都应通过招投标确定发包人,中标通知书发出后,中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
资料施工合同7
甲方:_______
乙方:_______
甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国民法典》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。
第一条工程名称:_______
第二条工程范围和内容
工程范围:按甲方批准的施工图为准。
工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。
第三条设计周期
本合同签订以后于20_______年_______月_______日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。
第四条设计价款及支付方式
该项目乙方按_______万元(大写:_______万元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方万_______元(大写:_______万元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即_______元(大写:_______元正)人民币。
第五条施工工期
开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过20_______年_______月_______日)。
竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为_______天。
因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。
第六条取费原则
1、本工程执行,收费级别按。
2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的_______%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。
3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。
第七条工程施工价款及支付方式
1、本工程总造价暂定为万元(大写:_______)人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。
2、本合同备料款为合同总价的_______%,其中%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余_______%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。
3、乙方每月号上报已完成的工程产值,甲方5日内审核并拨付乙方完成量的_______%的工程进度款。
4、工程竣工经甲方验收合格后,双方于30日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的_______%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。
5、本工程质保金为工程总造价的_______%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于2日内付清全部尾款,质保金不计利息。
第八条材料供应
该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。
第九条工程质量及质保期
1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。
2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。
3、质保期:质保范围为乙方施工的全部工程,土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。
4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。
第十条双方协作事项
1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的.该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。
2、甲方现场负责人,乙方现场负责人,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。
第十一条甲方职责及义务
1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。
2、对乙方报送的材料样品,48小时之内进行认质认价。
3、对隐蔽工程24小时之内进行验收。
4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料,指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。
5、接到乙方交工验收通知后,甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作,验收合格后,办好验收手续。
乙方职责及义务:
1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。
2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。
3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。
4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。
5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。
6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。
竣工验收:
工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。
结算办法:
1、本合同价款为暂定价。
2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。第十二条违约责任
1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过3日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。
第十三条本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。
第十四条本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,本合同自行失效。
第十五条本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
发包人:_______(章)承包人:_______(章)
法定代表人:_______法定代表人:_______
委托代理人:_______委托代理人:_______
电话:_______电话:_______
传真:_______传真:_______
地址:_______地址:_______
开户银行:_______开户银行:_______
账号:_______账号:_______
邮政编码:_______邮政编码:_______
签订合同地点:_______
劳 务 工 程 承 包 合 同 书
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现甲方将 宅小区住宅楼水电项目承包给乙方,经双方充分协商达成一致,并订立本协议。、工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点:
1.3 劳务分包范围:上述工程范围内水电工程劳务作业。
2、工作期限
本合同工作期限 天。具体开工日期以项目部下达的书面开工通知为准。
3、承包形式及价款
1、依图施工,所有给、排水、电气安装,应急照明、弱电消防一次预埋,门禁对讲,管线预埋、预留口,防雷接地工程等的全部工作(甲方指定承包商与建设方所签订合同中所含安装部分的劳务全部内容)。
2、水电井预留洞口及所有管道口吊模封堵,修补抹灰,雨水至明沟或至总雨水井止,污水至市政总污水井止,给水从自来水总表起至用户室内)具体按设计施工图和总给、排水施工图范围内的给水、排水、正常照明系统中的事故照明箱和配电线路、动力系统的配管、配线、配电箱及设备安装(动力设备主体和涉及政府职能部门装表计量前面的管、线、配电箱除外)、设备控制箱至配电箱连接、工程内容内排污泵及控制系统、安装工程的检测、调试等。变频供水设备系统、应急照明系统中的应急灯具,住户内照明及插座电线敷设,开关和插座面板安装(但需空管内钢丝和盖接线盒盖板)不在此承包范围内。
3、材料、设备
①、乙方与甲方签订合同后,按施工图纸的设计标准及清单工程量,结合招标时指定的材料规格及品牌造好材料计划单(必须在每施工段施工前一个月内)报甲方审核采购。
②、本工程所有安装材料(含业主提供及甲方采购的质量及数量)均应附有产品合格证书,经甲方代表或监理工程师和乙方共同检查验收,签署验收合格文件后方可使用。对已进场的材料和设备,经双方验收合格的材料交由乙方照管及使用,期限至整体工程竣工验收合格交付给业主为止。所有材料数量全部按预算定额量进行与乙方作为最终结算。如有损坏或被盗一律由乙方承担并负责赔偿。
4、承包单价:
在承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量由甲方管理人员验收为优良,工期、安全及文明施工等均达到甲方及项目部的要求。劳务承包单价如下:
1.按该工程施工图注明建筑面积每平方 元/㎡结算;具体承包单价由以下几方面组成基本价为一次预埋 元/㎡、二次预埋(开关、灯具、插座、箱体安装,穿线)元/㎡、室内给排水工程 元/㎡、室外给排水工程 元/㎡,其中基本价包括承包范围内所有工作。2.以上单价如班组有异议在进场15天内(提前3天)与甲方协商。如协商不定,按原定单价75%给予乙方结算已完成工作量,并一次性付清工资。并责令乙方退场。
3、上述单价工程必须确保质量优良。具体检测按国家质量检测标准执行,做到文明施工,且每道工序做到工完料料清,现场材料下班前必须清理,否则,按排其它人员清理,用工按200元/工日扣除,并处罚200元以上。
4、计时工按 元/工日(但必须与甲方或项目管理员签证生效。
5、上述包干单价包括一切承包工作内容有关的工作及材料进场卸车、堆码费用,各种工资、津贴、补贴、养老保险及五险一金的全部费用、国家政策规定费用及劳动法所包涵的全部条款。节假日加班、夜班、赶工补贴、自备式工
具费、劳保费(包括防暑费、防寒费)、医疗费、差旅费、辅助材料费、管理费、现场文明施工用工及工具费。
四、付款方式及结算: 1.付款方式按以下节点:
①主体地下室顶板砼完成后,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
②±0.00以上每完成整体 层砼,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。其它以此类推,到主体屋顶楼梯机房砼完成,甲方按进度支付乙方进度款 元/㎡。
③室内给排水、电气照明、灯具、穿线安装完成,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
④室外给排水安装完成,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
⑤该工程全部竣工验收合格并交业主使用,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
⑥余下总工程款3%作为工程质保金,在一年内付清。
2.乙方结算完成的工作量。在主体封顶后,所有的工程量总和要求与图纸上数量相等。
3.乙方如果承包范围的工作未完成,就要求退场或工程质量、进度、安全、现场文明达不到项目部及监理要求时被勒令退场,处 2000 元以内的罚款。按原定单价75%结算已完成工作量,解除一切劳务合同关系。并责令退场。4.甲方在给乙方办理劳务 结算时应扣除乙方在甲方仓库所借用未还的工具及周转材料费用(除正常的损耗)。并应扣除工程监理对工程质量问题开出的质量罚款单、工程进度未按时的进度罚款单和现场安全文明未达到要求的相关罚款费用。以及扣除项目部对施工现场严禁喝酒、打架斗殴、带病工作的罚款,对生活区用房严禁私接电源、用电饭煲、电火锅、热的快、电磁炉、电热毯等电器烧水、做饭、取暖的罚款处罚费用。
五、工程进度:
1、乙方必须按甲方或项目部下达的工期进度作业,指令按期或提前完成,
否则每拖延一天罚款 1000-5000 元。
2、乙方必须严格按甲方进度表密切配合主体工程完成本班的任务,针对乙方雨天不愿施工、晚上不愿加班,不服从甲方按排,甲方有权要求乙方无条件退场。
六、质量要求及奖罚条例:
1.乙方须对质量严格控制,按《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级执行。凡不符合验收规范及项目部要求,甲方有权令其返工,返工费用自负,并处以 1000 元/次以上的罚款。
2.严格执行质量“三检”制度,做好每道工序完成后的自检、互检、交接检,并作好记录。合格后方可报甲方要求项目部验收。
3.乙方必须安排管理人员跟班作业,每层的给、排水、电气安装,应急照明、弱电消防一次预埋,门禁对讲,管线预埋、预留口,防雷接地工程等的全部工作的、预留、预埋位置必须正确,预埋线管接头必须固定好不能左右罢动,乙方每完成一层安装工作后、随时清理多余材料转移到材料仓库,由甲方组织质检员对每完成一层质量验收,对不合格的部位按每处 500 元处罚。
4.甲方管理人员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须遵照执行并及时整改,对拒不执行整改意见或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求每次罚款 1000 元。
5.墙、柱、上的预留盒必须按平水标高控制好,预留盒内必须用锯木灰、黄胶带包好(严禁使用泡沫)穿过梁板模板的线管周边必须无明显接缝、漏浆、门窗及预留洞口位置,预埋铁件须准确,方正、牢固;所有构件须观感漂亮,如发现一处不合格罚款 500 元。
6.浇筑砼时必须专人看护线管及预留预埋,并清理干净因本工种原因造成的漏浆砼,清理并转至指定地方。
7.每完成一道工序,必须进行班组自检后放请甲方验收,并要求一次性验收合格。否则每次处以 500 元罚款。
8.乙方在施工过程中出现预留线管及预留盒移位堵塞等现象,所有的清锉费
用及浪费材料全部由乙方负责。
七、安全事项:
1.乙方必须定期做好班内安全教育,并要求每次作好记录,所有的员工签字交甲方,使班组人员均有很强的安全意识。
2.乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定折安全制作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
3.由乙方施工人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故或造成伤害别人时,所花费的安全费用由乙方负责。
4.一般工伤事故医药费用在5000元/次以内,在单价内包干,由乙方自理,5000—10000元/次由乙方承担5000元费用,10000—100000元/次由乙方承担5000元费用外另承担10%,100000元以上重大事故由乙方承担10%费用,乙方人员非上班和疾病或在外面所出现意外事故,由乙方自理。
八、文明施工:
1.乙方在施工期间,应加强本班内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明及住宿内清洁卫生。
2乙方人员在施工现场及车间加工的材料必须整齐,井然有序。必须做到每次上下班工完料清,保持施工现场现场文明。如乙方每天未安排人中清理现场文明,甲方将人清理,所有人工费从乙方结算中扣除,按贰佰元/工日计算。3.乙方在施工期间,严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽、骂人、争吵扯皮打架等不文明行为,严禁酒后作业及高空抛物。如有违反者,甲方处以100-500元/次罚款,情节严重的,交送公安机关处理及甲方有权勒令乙方无条件退场
5、乙方必须对聘用人员管理到位,所聘用人员不能以各种理由引起打架、闹事、关电、堵大门、停工等不良行为,由使引起项目部的一切损失由乙方负责。
九、甲、乙双方职责: 甲方职责:
1、甲方为乙方提供食宿条件(乙方自带行李及日常生活用品)。
2、乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育、技能培训,并作好记录。
3、甲方帮乙方办理有关证件(外来就业证、暂停证、岗位技能签定证等)费用由乙方自负。
4、甲方根据生产情况安排乙方工作并对乙方进行工程技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题、工作问题,协调各种工作。
5、甲方按合同定时结算,支付工资。
乙方职责:
1、乙方必须严格遵守业主和项目部制订的各项规章制度,服从甲方统一指挥。
2、乙方进场人员(不能在当地聘用每天上下班骑摩托车人员,否则每发现一次罚款1000元/次/人。)必须是18至50岁之间的男性公民(无吸毒史者和两劳人员或在逃人员),要求身体健康,头脑清醒,并有一定的思想素质。若因乙方聘请神志不清。智障、残疾、疾病人员而引起的一切事故及非上班时间出现的意外事故,由乙方承担一切责任。
3、乙方进场人员必须持有两证(身份证、计生证),并造好花名册,乙方必须与招聘的职工签订职工劳动合同,并缴纳国家政策性的相关费用。由公司人力部审核、盖章、保存,所报的花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定,保证项目进度,不能随意变动。如需变动或增减人员,需经四方管理人员同意。甲方有权随时对乙方人员进行查对,一旦发现乙方人员与其花名册不符,每人每次罚款100元。
4、乙方承包人为现场负责人及班组人员不得少 8 人,必须保证本班组工作范围内的进度、质量、现场文明、安全生产的需要。不得擅自离开工地现场,偶尔离开须向甲方管理人员请假,并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理负责人,每次罚款200元/次天。
5、施工过程中,如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小罚款5000-10000元,情节严重,结算已完成工作量,解除一切劳务合同关系,并责令退场。
6、甲方有权辞退乙方不听指挥扣安排的人员,如乙方不能按期满足甲方工期、质量进度、现场文明等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿,直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
7、在施工过程中,爱护尊重他人,杜绝骂人打架斗殴,霸道族群的恶习,如发生打架斗殴事件,不论是非当事人所在承包班组一律处1000-2000元罚款,并各自承担相应费用,情节严重交送公安机关。
8、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
9、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人口同的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
10、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作;
11、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合项目部及业主办理竣工验收及经济签证工作。
12、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
13、乙方签订合同须向甲方缴纳 万元人民币质量保证金,保证金退回时间同其它班组。
14、乙方承包工程范围的工作内容不得转包,如乙方不履行合同范围内职责,赔偿相应损失,并处5000元罚款,解除劳务合同并责令退场。
15、所有劳保用品,包含在包干单价中,甲方不另承担,乙方必须随时做好雨、雪天施工的准备,配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品。
16、乙方必须及时发放本班组人员生活费和工资,严禁挪用,否则一切责任和后果及法律责任均由乙方负责。甲方不负任何责任。
17、由乙方负责招聘工人完成该工程施工,项目部与乙方招聘的作业人员不具有劳务关系。不承担劳动法等相关法律法规所规定的用人责任。
十、本合同如有未尽事宜,由双方协商解决。
以上条款自双方签字之日起生效,此协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:(手印)负责人签字:
联系电话: 联系电话:
负责人签字: 负责人签字: 身份证编号: 身份证编号:
签订日期: 年 月 日