简易工程合同范本大全

第一篇：简易工程合同范本大全

无论做什么工作，一定要写好合同，下面就由小编为大家整理简易工程合同范本大全，欢迎大家查看!

简易工程合同范本大全

发包人代表(甲方)： 承包人代表(乙方)：

身份证号： 身份证号：

联系电话： 联系电话：

合同双方根据《中华人们共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。

1、甲方将位于X市X区X小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。

2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。

3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。

5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。

7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

8、总工程的费用为XX元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。

双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。

甲方：(签字)盖章 乙方：(签字)盖章

签订日期：X年X月X日

简易工程合同范本大全

发包人：(简称甲方)

承包人：(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：;

2、工程地点：;

3、工程范围：

4、承包方式：。

二、合同工期

1、开工日期： 年 月 日，竣工日期 年 月 日，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。五，付款方式

付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;

七、安全责任

1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。简易工程施工合同范本

2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

九、现场代表

发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：___年___月___日

合同订立地点：____________________

本合同共_ 页

发包人：(盖章)

法定代表人/委托代理人：(签字)

承包人：(签字)联系方式：

开户银行：

银行账号：

第二篇：简易装修工程合同

装修工程承包合同

甲方(发包方)：

法定代表人：

乙方(承包方)：

法定代表人：

甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程总款：

二、施工方式及内容

1、乙方根据甲方的工程要求，以包工包料的方式进行施工。

２、施工过程中甲方可以决定工程增减，乙方另行报价，双方签定补充协议。

３、各种项目同时进行，提高工程速度。

4、工程装修完毕后垃圾由乙方清运。

三、价格及付款方式

1、工程总造价为人民币拾陆万伍仟元整（¥：165000元）。

2、甲方应于乙方进场之日支付30%工程款；乙方工程进度达到总工程进度50%时，甲方再支付乙方50%工程款；工程全部完成经验收合格后30日内甲方支付乙方20%工程款；

四、双方权利义务

1、甲方提供施工堆料场地，并保证必要的施工条件。

2、甲方应按合同约定支付工程款。

3、乙方应按国家法律法规保证施工质量，乙方施工不当或人为原因造成的经济损失应由乙方承担。

4、因乙方原因不能如期完工，延误工期的，甲方每日按总工程款的万分之五的标准向乙方收取补偿费。

5、如因甲方原因（设计更改、拖延付款等）导致乙方停工、误工的，乙方每日按总工程款的万分之五的标准向甲方收取补偿费用，工期顺延。

五、特别约定

1、乙方应当严格遵守国家法律法规和行业标准，保证施工安全，因乙方施工行为以及乙方聘请人员的行为造成乙方人员人身伤亡和财产损失的，乙方承担全部责任。

2、乙方应当爱护甲方财物，出入甲方场地应确保安全，因乙方施工行为及乙方聘请

人员的行为造成甲方人员人身伤亡、财物损失以及第三者人身伤亡和财务损失的，乙方承担全部责任。

六、附则

1、本合同未尽事宜，按国家法律法规规定办理。

2、因履行合同发生争议的，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，友好协商解决；协商不成的，向合同履行地人民法院起诉。

3、本合同一式两份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

甲方：

签章：

日期：

乙方： 签章： 日期：

第三篇：绿化工程简易合同

园林绿化工程承包合同书

甲方：

乙方：

为了完成商定的施工项目内容，明确双方权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点：

3．工程承包范围和内容：花坛、苗木栽植 4.承包方式：由乙方包工、包料。

二、工程期限：2013年10月28日---2013年11月12日

三、工程造价：

本工程造价11730.8（壹万壹仟柒佰叁拾元捌角整）

四、工程价款的支付

该项目全部完工后，经甲方组织验收合格后付95%，留5%做为工程质量保证金，养护期满后付清余款。

五、苗木养护期：六个月。

六、工程质量和检查验收

质量标准：达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准

七、附则

本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，共同遵守。自签订之日起生效，工程价款结清后自动失效。

甲方（签字）： 乙方（签字）： 年 月 日 年 月 日

第四篇：简易弱电工程合同

工 程 合 同

甲方：

乙方：

经过甲、已双方友好协商，本着互惠互利的原则，并依据《中华

人民共和国合同法》以及有关规定，特签定本合同。

第一款 工程内容

一． 工程名称：

二． 工程内容：见附件（设备清单）。

三． 工程地点：

四． 工程总造价：

五． 设计、施工单位：

六． 自甲方同意乙方进场施工起日。

第二款工程实施

付款方式：合同签定后，甲方支付乙方工程款的30% 即： 元

（￥元）。乙方开始备货，主设备进入现场甲方支付乙方 50 %即：

元（￥元），安装 调试完成由乙方提出，甲方组织相关部门验收，验收完成（乙方提出验收请求，甲方应在三日内组织部门验收，过期

视为甲方验收合格）甲方支付乙方 20%即： 元（￥）。

甲方负责工地水、电的供应以确保工期，费用有甲方承担。乙方

必须保质保量，按期交付使用，乙方负责安全施工。

在具备施工条件的情况下，确保工期，保质保量。否则由此造成的损失，由乙方赔付。

项目负责人及通讯方式：

甲方项目负责人：电话：

乙方项目负责人：电话：

系统保证与工程维护

工程竣工后，经甲、乙双方共同验收合格后，从交付使用之日起，免费保修一年，一年后终身有偿维护。

第三款人力不可抗拒事故

如因战争、严重水灾、火灾、台风、地震、高温和其他甲、乙双方认可的人力不可抗拒事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方以取得甲方的认可。在征得甲方同意后，乙方应采取一切必要措施从速完工。

第四款施工与变更

工程实施中，确因需要，甲方或乙方认为需要变更部分设计方案时，须提前三天通知对方，经双方协商一致后方可变更，若因变更给甲方造成损失，则损失由甲方在付款时扣除；若因变更给乙方造成损失，甲方应承担完工所需追加工程款的责任。

第五款违约责任

一、甲、乙双方若一方发生违约情况，则对违约方按经济合同法有

关条款处理。

二、除人力不可抗拒事故（见第四款）外，若甲、乙双方协商不能

解决，则应提交合同履行地仲裁机构工商行政管理局，对仲裁不服可向当地人民法院提起诉讼。

第七款合同生效及附则

一、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字生效。

二、本合同执行过程中所有补充协议，经甲、乙双方协商签定，签

字盖章之日起生效，属合同的组成部分。

三、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：乙方：

代表：代表：

（签字）（签字）

电话：电话：

年月日年月日

第五篇：监控工程简易合同

监控工程合同

发包人（全称）：__________________________________________________________________ 承包人（全称）：__________________________________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：______________________________________（地点名称）监控系统

2、工程地址：______________________________________

3、工程概况：监控安装及调试。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________________________________（名称）监控系统（工程实施内容：详见附件一《监控报价附表》）

2）提交信息点平标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后三日内，甲方应组织验收。无正当理由在三天内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额 本合同预总金额为：（人民币）____________元整（大写）________________________。

六、结算方式

工程验收合格后十五日内付清工程全款。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额按实际施工支付处理。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：________________________

乙方（签章）：_________________________

法定代表或其委托人：_________________

法定代表或其委托人：___________________

签约时间：_________年___月___日

签约地点：_____________________________