第一篇：2014西藏自治区造价员考试2008-2013年真题汇总最新考试试题库(完整版)
1、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万 元，年利率10%。若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和 为()万元。A、1576.63 B、1734.29 C、2098.49 D、2308.34
2、在财务评价指标体系中，静态指标有()A 投资利润率 B 静态投资利润率 C 静态资本回报率 D 贷款偿还期
3、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格 证书后()个月内，申请初始注册。A 一 B 二 C三 D 四
4、有效控制造价应体现以下原则
A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制 B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段 D 主动控制，以取得令人满意的结果 E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款
5、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关 键。
A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究
6、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划 的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的()。A.组织措施 B.技术措施 C.管理措施 D.经济措施
7、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万 元，年利率10%。若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和 为()万元。A、1576.63 B、1734.29 C、2098.49 D、2308.34
8、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
9、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
10、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
11、控制工程造价最有效的手段是()。A、精打细算 B、强化设计
C、技术与经济相结合 D、推行招投标
12、工程造价的计价特征有()。A、单件性 B、多样性 C、多次性 D、复杂性 E、批量性
13、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
14、充分发挥工程价格作用的主要障碍是()。A、工程造价信息的封闭
B、投资主体责任制尚未完全形成 C、传统的观念和旧的体制束缚
D、工程造价与流通领域的价格联系被割断
15、工程造价具有()职能。A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控
16、以下对工程造价含义的理解，正确的是()。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产 B、工程造价的直意就是工程的建造价格 C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
17、在财务评价指标体系中，静态指标有()A 投资利润率 B 静态投资利润率 C 静态资本回报率 D 贷款偿还期
18、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是()A V=C/F B V=F/C+1 C V=F/C D V=F+1/C
19、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差
20、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格 证书后()个月内，申请初始注册。A 一 B 二 C 三 D 四
21、建筑安装工程费用构成中的税金由()A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
22、下列不属于工程造价职能的是：()。A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能
第二篇：2013年江苏造价员考试真题
二〇一三年江苏省建设工程造价员资格考试
工程造价基础理论试卷
（注意：请在答题卡上答题）
一．单项选择题（姓40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合
题意。不选或选错不得分）
1．建设工程项目的分类有多种形式，按建设性质划分的是()。
A．非生产性建设项目
B．国家预算拨款项目
C．经营性工程建设项
D．改建项日
2．施工图设计、审查属于工程建设程序的（）阶段。
A．可行性研究报告
B．开工准备
C．初步设计
D．项目建议书 3．推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（）。
A．经批准的投资估算
B经批准的设计概算
C．经批准的施工图预算
D．经确定的工程合同价
4．根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定，工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动表述错误的是（）。
A．不得超越资质等级范围承接工程造价咨询业务
B．不得跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务
C．不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务
D．不得出借资质证书
5．根据建设部《造价工程师注册管理办法》规定，下列正确的表述是（）。
A．不得独立执行工程造价业务
B．本人注册证书和执业印章必须由执业单位保管
C．不得跨工程专业承担工程造价业务活动
D．具有发起设立工程造价咨询企业权利
6．造价工程师制度属于国家统一规划的（）制度范围。
A．技术职称
B．岗位职务
C．执业资格
D．技术职务 7．按我省现行建设工程造价员管理规定，下列错误的表述是（）。
A．受聘于一个工作单位从事与专业水平相符合的工程造价业务
B．在本人承担的相关专业工程造价业务文件上签字，并承担相应的岗位责任
C．中级造价员可以从事5000万元以上建设项目相关工程造价编制
D．定期接受管理机构的资格验证，并完成规定的继续教育学
8．建筑安装工程造价构成中不包括（）。
A．营业税
B．分部分项工程费
C．设备购置费
D．规费 9．不计入人工单价的费用是（）。
A．计时计件工资
B．加班加点工资
c．奖金
D．管理人员工资 10．不属于分部分项工程费的是（）。
A．人工费
B．材料费
C．利润
D．规费
11．我省2014版定额舰定，（）不属于企业管理费的内容。
A．办公费
B．管理人员基本工资 C．勘察设计费
D．固定资产使用费
12,我省2009版定额舰定，（）不属于措施项目费的内容。A．现场安全文明施工措施费
B．生产工具用具使用费 C．已完成工程及设备保护费
D．脚手架费
13．为本建设项目提供和验证设计数据、资料等进行必要的研究试验费用及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用，应列入（）。
A．材料费
B．工程建设其他费
C．企业检验试验费
D．按质论价费 14．下列定额分类中，按内容分类的是（）。
A．材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额
B．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
C．机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额
D．资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额
15．某砌砖班组有10名工人，砌筑2砖厚砖基础需5天完成，砌筑砖基础的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量为（）
25工日，i3，该班组完成的砌筑工程量为（）。
A.62.5m
3B.0.8m3 /日
C.80m3
D.40m3
16．某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工时间定额为（）。
A．0.2工日／m3
B．0.8工日／m3
C．0 2工日／l00m3
D．0.8工日／l00m3 17．周转性材料在材料消耗定额中，以（）表示。
A．材料一次使用量
B．材料补损量
C．周转使用量减去回收量
D．材料回收量
18．预算定额是按照（）编制的。
A．社会平均水平
B．社会先进水平
C．行业平均水平
D．社会平均先进水平
19．某砌筑工程，工程量为l00m3，每m3砌体需要基本用工1.2工日，辅助用工为30工日，超运距用工是基本用工的15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。
A.202.5
B.180
C.184.8
D.189.39 20．采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。
A．投标人
B．造价咨询人 C．招标人和投标人共同
D．招标人 21．分部分项工程量清单内容包括（）。
A．工程量清单表和工程量清单说明
B．项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量
C．工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单
D．项目名称、项目特征、工程内容等
22．建设项目可行性研究阶段的投资估算误差率一般在()范围内。
A．士5%
B．士10%
C．士15%
D．士20% 24．我省工程量清单计价办法规定，（）不属于规费项目。
A．工程排污费
B．安全文明施工措施费
C．住房公积金
D．社会保障费
27．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为10%，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。
A．600万元
B．800万元
C．900万元
D．1000万元
29．发包人指定的履行合同的工程师在授权范围内发出的指令有错误或有异议，正确处理的方式是()。
A．工程师发出的口头指令未及时书面确认，承包人应于工程师发出口头指令3天内提出书面确认要求
B．指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延
C．承包人认为工程师指令不合理，可以在48小时之内向工程师提出修改指令的书面报告
D．紧急情况下，承包人对工程师指令有异议，可以拒绝执行指令
30．《建设工程施工合同示范文本》对材料设备采购有明确的表述，下列表述错误的是（）。A．发包人供应的材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价 B．承包人在确保不影响工程质量的前提下，可以自行使用代用材料
C．发包人供应的材料多于约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工现场
D．承包人采购的材料设备与设计和有关标准不符时，工程师应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用
31．施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。A．3
B． 5
C．4
D．6 32．罚款、没收违法所得和经济赔偿属于（）。A．行政法律责任
B．刑事法律责任 C．道德法律责任
D．经济法律责任 33．中标通知书（）具有法律效力。A．对招标人和中标人
B．只对招标人
C．只对中标人
D．对招标人和中标人均不
34．（）是合同法的重要基本原则，合同当事人通过协商，自愿确立和调整相互间的权利义务关系。
A．平等原则
B．诚实守信原则
C．自愿原则
D．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则
35．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，（）有权查阅工程造价咨询企业和造价从业人员的信用档案。
A．只有政府建设行政主管部门
B．经政府建设行政主管部门批准的单位和个人
C．任何单位和个人
D．必须是司法机关
36．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由()形成。
A．建设单位与施工企业协商
B．企业自主报价和市场竞争形成 C．审计机关审核后
D．工程造价咨询企业编制
37．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的，县级以上地方人民政府建设行政主管部门可根据情节轻重，处以()的罚款。
A．5千元以上3万元以下
B．3千元以上5千元以下
C．1万元以上3万元以下
D．5千元以上1万元以下
38．采用书面形式订立合同，合同约定的签订地与实际签订地或者盖章地点不符时，人民法院应当()。
A．认定实际签字的地点为合同签订地
B．认定约定的签订地为合同签订地
C．认定盖章的地点为合同签订地
D．人民法院应当认定其合同属于无效合同
39．法人是相对于自然人而言的社会组织，下列表述错误的是()。A．法人必须是能以自己的名义享有权利和义务 B法人能独立地参与起诉、应诉的社会组织 C．法人对其行为所产生的法律后果承担法律责任
D．法人的分支机构不能履行义务时，该法人组织不承担连带责任
40．当建设工程施工合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法遇见的、()的重大变化，当事人可以参照情势变更原则请求人民法院变更或解除合同。A．不可抗力或属于商业风险 B非不可抗力造成的不属于商业风险 C．不可抗力造成的不属于商业风险 D．非不可抗力的属于商业风险
二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分：若正确答案少选，每个选项得0.5分）
1．在建设项目构成中，属于分部工程是()。
A．管道工程 B．通风工程 C.土方工程 D．基础工程 E．钢筋工程 2．工程造价的特点表现在()。
A．工程造价的大额性 B．工程造价的个别性 C．工程造价的动态性 D．工程造价的层次性 E．工程造价的可控性
3．造价员有下列情形之一为验证不合格，应限期改正()。
A．近三年无工作业绩，且不能说明理由的 B．已丧失工作能力或年龄超过70周岁的 C．到期未参加资格证书验证的 D．已脱离工程造价业务岗位的 E继续教育不满管理部门规定的学时 4．下列()属于工程造价范围内的费用。
A．土地使用费 B．预备费 C．建设期贷款利息 D．铺底流动资金 E．招标代理赞
5．我省2009版费用定额规定，不属于其他项目费的内容有()。A．暂列金额 B．总承包服务费 c．工程按质论价费 D．计日工 E．二次搬运费
6．工程建设其它费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设周期除()以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。A勘察设计费 B．建筑安装工程费 C．设备费 D．建设单位管理费 E．工器具购置费 7.劳动定额的编制方法主要有()。
A．技术测定法 B．经验估计法 C．统计分析法 D．比较类推法 E．理论计算法
8．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费不包括()。A．现场安全文明施工措施费 B．临时设施 C．税金 D．企业管理费 E利润 9.下列关于暂列金额说法正确的是()。
A．招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项
B．竣工结算时暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人
C．包含在合同价内，由承包人暂定并掌握施工的一笔款项
D．招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料单价 E．暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写 10．下列属于总价措施项目费的是()。A．现场安全文明施工 B．垂直运输
C．大型机械进出场及安拆 D．脚手架 E.模板
11．工程竣工结算方式有()方式。
A．建设项目竣工总结算 B．单位工程竣工结算 C．竣工后一次结算 D．分段结算 E.单项工程竣工结算
12．工程承包商可以要求延长工期的因素有()。A．场地条件的变更，设计文件的缺陷
B．由于施工现场管理混乱被建设行政主管部门勒令停工整顿 C．处理不合理的施工图纸而造成的耽搁 D 由业主供应的设备和材料推迟到货 E．由于业主或建筑师的原因造成的临时停工 13．索赔证据要求具备()。
A．差异性 B．关联性 C．及时性 D．可靠性 E．真实性 14．法律责任追究的原则（）。A．坦白从宽原则 B．责任法定原则 C．违法必究原则
D．违法行为与法律责任相适应原则 E．责任自负原则
15．根据合同法规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。
A．合同履行结果只有对方受益 B．不可抗力造成对方财产损失 C．履行合同造成对方人身伤害 D．对方不履行合同义务造成损失 E．故意或重大过失造成对方财产损失
16对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求()撤销该合同。A．建设行政主管部门 B工商行政管理部门 C．仲裁机构 D．人民法院 E 工程造价管理机构
17．《江苏街建设工程造价管理办法》规定，()必须采用工程最清单方式计价。A全部使用国有资金投资 B．国家政策性贷款项目
C．非国有资金投资的建设项目
D．国有资金虽小足5O%但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目 E政府财政性资金投资建设项日
18．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予行政处罚()。
A．因工程造价咨询企业自身过错造成委托人经济损失的 B．工程造价咨询企业出具的报告书质量出现差错
C．发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的 D．发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的
E．国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的 19．为确保施工企业从业人员社会保障权益落到实处，《江苏省建设工程费用定额》(2009年)将社会保障费列入规费计取，下列()属于社会保障费内容。A．工伤保险 B意外伤害保险 C生育保险 D．人寿保险 E.失业保险
20.《江苏省建设工程造价管理办法》中，表述正确的是()。
A．本办法所称的建设工程，是指各类房屋建筑、交通、水利和市政基础设施，以及与其配套的线路、管道、设备安装工程
B．从事工程造价活动应当遵循合法、客观公正、诚实信用的原则
C．建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用工程定额方式计价
D．经投资主管部门审批或者核准的国有资金项目的投资估算是该建设项目投资和造价控制的最高限额
E．建设工程施工合同应当具体约定工程进度款支付方式、数额及时间
三、判断题（共20题，每题1分，共20分，判断为“正确”答A;判断为“错误”答B。回答不正确或不回答不得分）
1．为使原有的固定资产保持原有的一性能和作用而定期进行的大修理，属于建设
工程投资。
2．进口设备的原价是指进口设备的离岸价。3．施工定额是企业定额，有利于推广先进技术。
4．劳动定额也称人工定额，是指在正常的施工技术组织条件下，为完成一定数量的合格产品或完成一定量的工作所必需的劳动消耗量标准。
5．“行为”作为法律关系的客体，是指人们在主观意志支配下所实施的具体活动，包括作为和不作为。
6．我省规定，招标人应当在招标控制价发给投标人的3天内，将招标控制价有关资料报送工程所在地工程造价管理机构或招投标监管机构备查。
7．我省规定，招标代理机构可以在资格等级范围内从事工程建设项目的工程量清单与招标控制价的编制与审核工作。
8.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目不予调整，原措施费用没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。9．《江苏省建设工程造价管理办法》属于地方性法规。
10．经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院不予支持。11．建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，人民法院不予支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。
12．电子数据交换是一种由电子计算机及其通讯网络处理业务文件的技术，作为一种新的电子化贸易工具，又称为电子合同。
13．当事人工程变更内容与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的，可以另行签订补充协议作为工程结算和审核的依据。
14．发包人收到工程结算文件后不予答复，视为认可工程结算文件处理。
15．工程造价咨询企业在审核工程结算时，认为部分结算价款不合理，可以更改工程承发包合同约定的条款进行结算审核。
16．当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利和义务的全部结束。17．采用分项详细估算法估算流动资金需分别确定现金应收账款、存货和应付账款的最低周转天数。
18．施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。
19．因分部分项工程量清单漏项造成增加新的工程量清单项目，且合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定，或者由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行。20．实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同。
第三篇：2015内蒙古自治区土建造价员考试真题(含答案)最新考试试题库(完整版)
1、下列不属于工程造价职能的是：()。A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能
2、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
3、工程造价形成过程中，受()的支配。A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律
4、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万 元，年利率10%。若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和 为()万元。A、1576.63 B、1734.29 C、2098.49 D、2308.34
5、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
6、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划 的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的()。A.组织措施 B.技术措施 C.管理措施 D.经济措施
7、建设项目的实际造价()。A、中标价 B、承包合同价 C、竣工决算价 D、竣工结算价
8、下面关于绝对偏差说法正确的是()。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
9、下面关于绝对偏差说法正确的是()。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
10、工程造价的计价特征有()。A、单件性 B、多样性 C、多次性 D、复杂性 E、批量性
11、下列不属于工程造价职能的是：()。A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能
12、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费
D、未明确项目准备金
13、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格 证书后()个月内，申请初始注册。A 一 B 二 C 三 D 四
14、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：()A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理 B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超” C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化 D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理
15、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
16、建筑安装工程费用构成中的税金由()A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
17、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是()。A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价
18、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是()。A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价
19、某项目中建筑安装工程费用为560 万元，设备工器具购置费工为330 万元，工程建设其他费用为133 万元，基本预备费为102 万元，涨价预备费 55 万元，建设期贷款利息为59 万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态 投资为()万元。A、1023 B、1125 C、1180 D、1239 20、建筑安装工程费用构成中的税金由()A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
21、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差
22、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是()A V=C/F B V=F/C+1 C V=F/C D V=F+1/C
23、建筑安装工程费用构成中的税金由()A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
24、工程造价具有()职能。A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控
第四篇：2014四川省最新造价员考试《土建工程》考试真题及答案最新考试试题库
1、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
2、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能
3、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万 元，年利率10%。若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和 为()万元。A、1576.63 B、1734.29 C、2098.49 D、2308.34
4、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有 A 采用的材料用量不同 B 采用的计价方法不同 C 项目划分不同
D 工程量计算规则不同 E 风险分担不同
6、有效控制造价应体现以下原则
A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制 B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段 D 主动控制，以取得令人满意的结果 E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款
7、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
8、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差
9、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
10、在财务评价指标体系中，静态指标有()A 投资利润率 B 静态投资利润率 C 静态资本回报率 D 贷款偿还期
11、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
12、下面关于绝对偏差说法正确的是()。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
13、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划 的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的()。A.组织措施 B.技术措施 C.管理措施 D.经济措施
14、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
15、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100 万m3，合同约定：
工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单 价，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单 价，每立方米为9 元。当某月施工单位完成土方工程量25 万m3，截止该月 累计完成的工程量为120 万m3，该月应结工程款为()万元。A.240 B.237.5 C.228 D.213
16、下面关于绝对偏差说法正确的是()。
A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
17、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关 键。
A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究
18、工程造计的层次性包括()。A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价
19、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
20、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
21、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
22、以下是提高价值的途径 A 提高功能、降低成本 B 功能不变、成本下降 C 功能略降、成本大降 D 成本略增、功能大增 E 成本不变，提高功能
23、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
24、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
25、建设项目的实际造价()。A、中标价 B、承包合同价 C、竣工决算价 D、竣工结算价
26、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能
27、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
28、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨;实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为()万元。A.450 B.-450 C.-200 D.200
29、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是()A V=C/F B V=F/C+1 C V=F/C D V=F+1/C 30、工程造计的层次性包括()。A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价
31、某项目中建筑安装工程费用为560 万元，设备工器具购置费工为330 万元，工程建设其他费用为133 万元，基本预备费为102 万元，涨价预备费 55 万元，建设期贷款利息为59 万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态 投资为()万元。A、1023 B、1125 C、1180 D、1239
32、有效控制造价应体现以下原则
A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制 B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段 D 主动控制，以取得令人满意的结果 E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款
33、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
34、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
35、工程造计的层次性包括()。A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价
36、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
37、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
38、工程造价具有()。A、分配职能 B;控制职能 C、评价职能 D。预测职能 E、调控职能
39、建筑安装工程费用构成为()A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润
40、下列不属于工程造价职能的是：()。A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能
第五篇：2014西藏自治区造价员考试真题与答案选编考试技巧、答题原则
1、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：()A 大量性 B 巨大性 C 层次性 D 差别性
2、以下对工程造价含义的理解，正确的是()。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产 B、工程造价的直意就是工程的建造价格 C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
3、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值()工程预付款数额时开始起扣。A.大于 B.小于 C.等于 D.为10%
4、现金流量图作法有 A 以水平线表示时间标度 B 箭头表示现金流动的方向 C 箭头向下表示现金流入 D 箭头向上表示现金流出
E 现金流量图与分析的角度有关
5、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能
6、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
7、工程造价形成过程中，受()的支配。A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律
8、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万 元，年利率10%。若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和 为()万元。A、1576.63 B、1734.29 C、2098.49 D、2308.34
9、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100 万m3，合同约定：
工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单 价，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单 价，每立方米为9 元。当某月施工单位完成土方工程量25 万m3，截止该月 累计完成的工程量为120 万m3，该月应结工程款为()万元。A.240 B.237.5 C.228 D.213
10、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
11、充分发挥工程价格作用的主要障碍是()。A、工程造价信息的封闭
B、投资主体责任制尚未完全形成 C、传统的观念和旧的体制束缚
D、工程造价与流通领域的价格联系被割断
12、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格 证书后()个月内，申请初始注册。A 一 B 二 C 三 D 四
13、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
14、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
15、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：()A 大量性 B 巨大性 C 层次性 D 差别性
16、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能
17、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有 A 建设工程造价是项目决策的依据 B 建设工程造价是筹集建设资金的依据 C 建设工程造价是总分包的依据
D 建设工程造价是计算材料用量的依据 E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标
18、建筑安装工程费用构成为()A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润
19、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格 证书后()个月内，申请初始注册。A 一 B 二 C 三 D 四
20、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确
21、对资金时间价值的理解，正确的是()。
A、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值
B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在 C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式 D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的
22、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有 A 建设工程造价是项目决策的依据 B 建设工程造价是筹集建设资金的依据 C 建设工程造价是总分包的依据
D 建设工程造价是计算材料用量的依据 E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标
23、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨;实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为()万元。A.450 B.-450 C.-200 D.200
24、下列不属于工程造价职能的是：()。A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能
25、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格 证书后()个月内，申请初始注册。A 一 B 二 C 三 D 四
26、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关 键。
A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究
27、有效控制造价应体现以下原则
A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制 B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段 D 主动控制，以取得令人满意的结果 E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款
28、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
29、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
30、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
31、某项目中建筑安装工程费用为560 万元，设备工器具购置费工为330 万元，工程建设其他费用为133 万元，基本预备费为102 万元，涨价预备费 55 万元，建设期贷款利息为59 万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态 投资为()万元。A、1023 B、1125 C、1180 D、1239
32、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是()。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损 失赔偿责任
33、下列不属于工程建设其它费用的是：()。A、工程监理费
B、土地使用权出让金 C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
34、建筑安装工程费用构成中的税金由()A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
35、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价
36、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：()A 大量性 B 巨大性 C 层次性 D 差别性
37、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400
38、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是()。A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价
点击咨询 