二次结构工程承包协议书(精)5则范文

第一篇：二次结构工程承包协议书(精)

工程承包协议书(二次结构 甲方:四川省博大建筑劳务有限公司 乙方: 为确保甲方承建的工程顺利完工,根据施工安排,甲方将中铁交通天地明 珠一期工程 17#18#二次结构承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》 和 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题 的解释》的有关规定,为确保工程按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成 施工任务的总体目标, 同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济 责任,经双方友好协商,签订本合同,条款如下:

一、工程概况: 工程名称:中铁交通、天地明珠项目一期工程 施工内容:17#18#及对应地下室的所有二次结构工程

二、分包单价及内容: 经双方协商,该工程按分部分项计价由乙方承包(见下报价表 ,面积的计算方 法按实际完成的工程竣工面积计算。其承包价包括以下内容:按甲方提供的设计 图纸及文件,交底纪要,变更的有关施工的全部内容(构造柱、圈过梁、反梁等 砼按照砌体立方单价计算,不单独计价。模板单独计算。乙方负责现场规整与 清理,设备的维护保养;材料的节约;与其它队伍配合等内容。具体包括:所有 二次结构的全部内容(含植筋、砼、砂浆搅拌。含所有的二次收口。

所有工字钢预留洞、螺杆洞的封堵,建筑垃圾出场装车的配合。

三、承包方式: 乙方采取包工的方式承包。

四、承包内容: 乙方的工作内容如下: 1施工管理及放线;2所有图纸中的二次结构,砌体,过梁,钻、值、下料:锚拉筋、构造柱筋、飘窗板筋、飘窗侧板筋、阳台栏板筋、空调板筋、过梁筋等。防水圈,构造 柱,飘窗,阳台栏板,飘窗侧板,挡水墙等模板制作、安装、拆除,脚手架 的搭拆等所有二次结构所有用工均属于乙方负责。斗车、铁钉,铁丝,扎丝, 切割片等所有工具小型机械均属乙方。

3施工内容,地下一层至二十六层的所有的二次结构(含屋面工程。

五、双方责任:

1、甲方责任 : 1 负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施 对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督、检验和验收;2负责与监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系;3 根据工程情况要求乙方增减施工人数, 满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退;4及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料;5砂浆机、垂直运输由甲方提供,其它小型工具、小型机具乙方支配。6甲方不能耽误乙方材料(不可抗拒因素情况除外。

2、乙方责任: 1 乙方负责组织好人员、小型机械,精心施工,严格信守合同。

2按照技术交底要求配制水泥砂浆,配合甲方制作试块。

3根据图纸要求,吊运各种不同型号的砌块,并浇水湿润,所有砌块不允许直 接倒在楼面上,以免搞坏混凝土棉层和砖的损坏。

4搭设和拆除砌墙用的脚手架,材料吊运堆放指定地点。

5所有构造柱,门过梁,挡水墙制作,安装模板、浇筑混凝土,将拆除后的模 板吊运堆放指定地点。

6落地灰和砖渣必须过筛,筛下的回收利用,筛上的作为垃圾吊运甲方指定地 点堆放。

7配合伸缩缝和沉降缝的施工。

8无条件预留和恢复因施工需要在砖墙上的施工洞口。

9做到施工一层,结束一层,清理一层,移交一层,对砌体结束后的楼面进行 彻底的清理,清理后的楼面要露出混凝土压光面层,办理砌墙移交手续。10各工序、工种之间的配合与协作。

11由甲方确定应由乙方完成的其它工作。严格按照施工图纸与设计变更通知施工, 严格执行国家现行 《施工技术验收 规范》 ,遵守当地政府相关管理的有关管理规定,接受甲方的监督,一切听 从管理人员的指挥,遵守工地上的各种管理制度,不听从指挥的按 50%结账 赶出工地, 对工程质量全面负责, 因工程质量造成返工及其他损失由乙方全 部负责。施工中必须做到工完料净,发现有浪费材料的每次罚款 1000元本 工程要求质量达到合格。负责现场的安全及文明施工, 切实做好相关的措施, 特别做好安全施工, 凡 因乙方原因造成的安全事故均由 乙方负全部的经济赔偿及法律责任 , 甲方不 承担任何经济、法律责任。

15按照工期按时完成。如乙方超过项目部安排的计划工期未完成该分项工程, 按规定处罚。

六、安全文明施工 乙方应按照安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织 施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全和第三者的 安全。乙方愿意承担由于自身安全措施不力而造成事故的一切经济损失。2 乙方对本班组的安全生产负责,进入现场必须严格遵守甲方的安全管理制 度。由于乙方未能按安全操作规程进行施工而造成的事故和损失,所发生的 一切费用由乙方承担。甲方对所有大小事故实行“三不放过”的原则,对违 章指挥及违章操作的人员进行重罚。

3乙方应执行甲方关于文明施工有关规定,做到谁施工谁清理,随做随清,工 完场清,材料堆放整齐。因管理不认真造成材料浪费,乙方愿意承担乙方原 因所造成的一切处罚。

4乙方愿意执行甲方关于安全和文明施工现场管理制度及处罚条例。

七、质量

1“百年大计,质量第一”,乙方施工员应组织施工熟悉图纸,学习规范,按 照技术交底和施工方案进行施工。做好自检和互检工作。执行关于质量管理方面的各项制度,如有不执行的行为和语言愿意接受一切 处罚。如因施工不认真,接到甲方发出的整改通知单后,但还是我行我素,只抢 速度不重视质量。由此原因所造成的经济损失均由乙方承担。愿意执行甲方关于技术、质量管理制度及处罚条例。

八、材料 乙方视工程进度情况,提前申报各种材料计划。乙方施工除爱护和保管好自带工具,还应爱护甲方所有机具。认真执行甲方 仓库领用、送还和押金制度。

3如因工作不认真,管理较差,造成材料浪费,乙方愿意扣除材料耗用数已超 过定额数和损耗数的一切费用。

九、其它事项 施工期间乙方负责人必须坚守在工地,接受甲方的考勤,参加甲方有关会议。特殊情况外出必须得到甲方负责人同意,并安排他人临时代管.2 乙方负责人应随时保持与甲方的联系,禁止关掉手机,保证随叫随到。否则, 每次罚款 300元。

① 乙方所属人员的一切言行及后果均由乙方承担。

② 其它未尽事宜 , 按本协议相关条款执行 , 无相关条款时 , 按甲方的意见执行, 并签定补充协议。同时甲方及公司的一切管理制度、规章细则,均为本协议 附件,当具体内容与本协议矛盾时,以本协议为准。

十、工 期: _ _年 _月 _日至 __ _年 __月 __日, 合同工期 __天。农忙不放假,工期每滞后一天,罚款 3000元。

十一、付款方法: 二次结构工程进行至一半时付该完成量的 75%,二次结构工程完毕验收后 付 95%,余下的 5%待工程竣工由相关各部门验收合格后付清。

十二、本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方共同 遵守,双方签字盖章后即时生效,待工程结算余款后自动失效。

甲 方 签 名:乙 方 签 名: 日期:年 月 日

第二篇：二次结构工程承包协议书

工程承包协议书（二次结构）

甲方：

乙方：

为确保甲方承建的工程顺利完工，根据施工安排，甲方将邝庄城中村改造A-2#楼工程二次结构承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保工程按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方友好协商，签订本合同，条款如下：

一、工程概况：

二、分包单价及内容：

经双方协商，该工程按元/每平方米由乙方承包，面积的计算方法按实际完成的工程竣工面积计算。其承包价包括一下内容，按甲方提供的设计图纸及文件，交底纪要，变更的有关施工的全部内容。乙方负责现场规整与清理，设备的维护保养；材料的节约；与其它队伍配合等内容。具体包括：所有二次结构的全部内容。

三、承包方式：

乙方采取包工的方式承包。

四、承包内容：

乙方的工作内容如下：

1）施工管理及放线；

2）所有图纸中的二次结构，砌体，过梁，钻、值、下料：锚拉筋、构造柱筋、飘窗板筋、飘窗侧板筋、阳台栏板筋、空调板筋、过梁筋等。防水圈，构造柱，飘窗，阳台栏板，飘窗侧板，挡水墙等模板制作、安装、拆除，脚手架的搭拆等所有二次结构所有用工均属于乙方负责。铁钉，铁丝，扎丝，切割片等所有工具小型机械均属乙方。

3）施工内容，地下一层至十九层的所有的二次结构（含屋面工程）。

五、双方责任：

1、甲方责任：

1)负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督、检验和验收；

2）负责与监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系；

3）根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退；

4）及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料；

5）植筋胶、砂浆机（两台）、斗车(10辆)、垂直运输由甲方提供，其它小型工具、小型机具乙方支配。

6）甲方不能耽误乙方材料，超过三天补乙方生活费（不可抗拒因素情况除外）每天一千元。另加附属工程量2万元。

2、乙方责任：

1)乙方负责组织好人员、小型机械，精心施工，严格信守合同。

2）按照技术交底要求配制水泥砂浆，配合甲方制作试块。

3）根据图纸要求，吊运各种不同型号的砌块，并浇水湿润，所有砌块不允许直接倒在楼面

上，以免搞坏混凝土棉层和砖的损坏。

4）搭设和拆除砌墙用的脚手架，材料吊运堆放指定地点。

5）所有构造柱，门过梁，挡水墙制作，安装模板、浇筑混凝土，将拆除后的模板吊运堆放指定地点。

6）落地灰和砖渣必须过筛，筛下的回收利用，筛上的作为垃圾吊运甲方指定地点堆放。

7）配合伸缩缝和沉降缝的施工。

8）无条件预留和恢复因施工需要在砖墙上的施工洞口。

9）做到施工一层，结束一层，清理一层，移交一层，对砌体结束后的楼面进行彻底的清理，清理后的楼面要露出混凝土压光面层，办理砌墙移交手续。

10）各工序、工种之间的配合与协作。

11）由甲方确定应由乙方完成的其它工作。

13）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》，遵

守当地政府相关管理的有关管理规定，接受甲方的监督，一切听从管理人员的指挥，遵守工地上的各种管理制度，不听从指挥的按50%结账赶出工地，对工程质量全面负责，因工程质量造成返工及其他损失由乙方全部负责。施工中必须做到工完料净，发现有浪费材料的每次罚款1000元本工程要求质量达到合格。

14)负责现场的安全及文明施工，切实做好相关的措施，特别做好安全施工，凡因乙方原因

造成的安全事故均由乙方负全部的经济赔偿及法律责任，甲方不承担任何经济、法律责任。

15）按照工期按时完成。如乙方超过项目部安排的计划工期未完成该分项工程，按规定处罚。

六、安全文明施工

1）乙方应按照安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取

必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。乙方愿意承担由于自身安全措施不力而造成事故的一切经济损失。

2）乙方对本班组的安全生产负责，进入现场必须严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按安全操作规程进行施工而造成的事故和损失，所发生的一切费用由乙方承担。甲方对所有大小事故实行“三不放过”的原则，对违章指挥及违章操作的人员进行重罚。

3）乙方应执行甲方关于文明施工有关规定，做到谁施工谁清理，随做随清，工完场清，材料堆放整齐。因管理不认真造成材料浪费，乙方愿意承担乙方原因所造成的一切处罚。

4）乙方愿意执行甲方关于安全和文明施工现场管理制度及处罚条例。

七、质量

1）“百年大计，质量第一”，乙方施工员应组织施工熟悉图纸，学习规范，按照技术交底

和施工方案进行施工。做好自检和互检工作。

2）执行关于质量管理方面的各项制度，如有不执行的行为和语言愿意接受一切处罚。

3）如因施工不认真，接到甲方发出的整改通知单后，但还是我行我素，只抢速度不重视质

量。由此原因所造成的经济损失均由乙方承担。

4）愿意执行甲方关于技术、质量管理制度及处罚条例。

八、材料

1）乙方视工程进度情况，提前申报各种材料计划。

2）乙方施工除爱护和保管好自带工具，还应爱护甲方所有机具。认真执行甲方仓库领用、送还和押金制度。

3）如因工作不认真，管理较差，造成材料浪费，乙方愿意扣除材料耗用数已超过定额数和损耗数的一切费用。

九、其它事项

1）施工期间乙方负责人必须坚守在工地，接受甲方的考勤，参加甲方有关会议。特殊情况外出必须得到甲方负责人同意，并安排他人临时代管.2）乙方负责人应随时保持与甲方的联系，禁止关掉手机，保证随叫随到。否则，每次罚款300元。

① 乙方所属人员的一切言行及后果均由乙方承担。

② 其它未尽事宜，按本协议相关条款执行，无相关条款时，按甲方的意见执行，并签定补充协议。同时甲方及公司的一切管理制度、规章细则，均为本协议附件，当具体内容与本协议矛盾时，以本协议为准。

十、工 期：

__年_月_日至___年__月__日，合同工期75 __天。

农忙不放假，工期每滞后一天，罚款3000元。

十一、付款方法：

二次结构工程进行至一半时付该完成量的75％，二次结构工程完毕付95％，余下的5％待工程竣工由相关各部门验收合格后付清。

十二、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方共同遵守，双方签字盖章后即时生效，待工程结算余款后自动失效。

甲 方 签 名：乙 方 签 名：

日期：年月日

第三篇：二次结构工程承包劳务施工协议书

建筑工程分项承包合同第页；共页

建筑工程承包合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。结合本分项工程清包工承包施工的具体情况，就二次结构分项工程；甲方委托乙方清包工施工。双方就本分项工程承包清包工施工事项协商一致，订立本协议。

第一条：工程概况

l.1工程名称：都江堰市幸福镇华侨商业城重建项目

1.2工程地点：幸福镇华侨商业城

1.3工程规模：暂定㎡。

第二条：工程承包范围及方式

2.1.承包方式：清包工劳务。

2.2．承包施工范围：

1、内外墙体砌筑；

2、二次结构混凝土浇捣；

3、内外墙抹灰；

4、外墙颗粒保温；

5、外墙墙面砖镶贴；

6、屋面所有分项工程；

7、屋面、卫生间防水；

8、内外墙腻子、涂料；

9、所有楼地面细石砼浇捣(随到随光)；

10、楼梯间粉刷、地砖、腻子、涂料；

11、室外散水平整土方、混凝土浇捣，散水外侧地沟开槽、砌筑、装饰。

12、竣工前楼内垃圾清理。

13、二次结构的机械设施（混凝土搅拌机、砂浆搅拌机）、设备、所有辅助材料和三级电箱以下的配电箱、电缆、电线、手提工具等。（甲方只提供龙门架、脚手架、二级

电箱以上的配电箱、临时用水、用电和二次结构、装修所用的主要材料）。

第三条：合同工期

3.1．开工日期：2010年月日

3.2．竣工日期：2010年月日

第四条：合同单价的确定和工程款的支付

4.3承包施工单价的确定：

4.3.1包清工合同单价为：元/㎡，按乙方所施工的实际工程量，计算方式为：实际总工程款=建筑面积*单价。本合同单价为一次性报价。

币）。最终结算按乙方实际施工的工程量计算。

4.3.2．暂定为元（人民币），大写:元。

4.3.3本价款包涵了乙方为完成本合同工程发生的所有工程量单价。最终结算时按乙方现场实际施工工程量结算。在施工期间如有设计变更，变更后的单价也依据本合同单价执行。

4.3.4．现场零星工程和点工必须在当天完善；且零星工程和点工单必须经项目经理审核、施工员签字确认方可有效，否则一律作废。

第五条、工程质量要求

5.1．工程质量等级要求：达到设计要求及都江堰市优良工程标准；施工现场文明施工达到市级安全文明工地标准。

5.2．由乙方承包的工程，其质量必须达到合同约定的质量标准，如果质量未达到标准或因乙方对其它工程的影响而导致整体工程未能达到标准时，乙方承担全部经济损失，甲方有权拒付工程款。由于其它分项工程的原因而导致整体工程未能达到质量标准时，其责任乙方不承担。

第六条：工程款支付方式

6.1．乙方每次领取工程进度款时，必须是合同签订法人，否则一律不予以支付。

6.2．双方约定；乙方进场施工必须自备两个月的生活费及其他所有辅材费。

6.3．60个工作日后，甲方按合同约定支付乙方实际施工工程量的60%工程款。

6.4.经都江堰市建设工程质量监督站和现场监理公司、甲方验收合格交付使用后30个工作日内支付乙方总工程款的95%。

6.5．剩余5%工程款6个月后，（注：如6个月维修期内乙方不安排维修人员及时维修，甲方自行安排维修人员施工，其费用由乙方承担）。甲方一次性支付给乙方。

6.5．乙方在签订合同时交付人民币；元的保证金，大写：元整。保证金合同期满后返还给乙方，不计利息。

第七条：产品保护和维修要求：

7.1．本工程的保修期从合同工程验收合格并办理交付使用甲方之日起计算，保修期限为6个月。在质量保修期内，如出现工程质量及问题，乙方接到甲方修理通知后48小时内派人前来修理，否则甲方有权委托其他单位或个人修理，修理费从保留金中扣除，不足部分由乙方承担。

7.2．在施工过程中、交付使用前，乙方在合同内必须做好产品保护。如在交付使用前存在产品损坏、污染等均有乙方负责维修，其费用由乙方负责。

第八条：甲方的义务：

8.0．甲方施工现场施工员联系电话：负责工程施工管理、协调等各项工作。

8.1．按照施工实际需要甲方提供职工临时宿舍、临时用水、用电。

8.2．甲方负责提供施工图纸复印件和技术交底。

8.3．甲方负责监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工及行政管理事务。

8.4．甲方负责组织分项工程计量验收工作。

第九条：乙方的义务

9.0.乙方进场施工时配备施工负责人：，联系电话：，负责工程施工管理、协调工作。并且积极配合甲方施工现场的各项管理制度。

9.1．材料因保管不当、加工、制作不合理；造成的返工和浪费材料，均由乙方自行承担经济损失。

9.2．根据本合同协议条款严格按照图纸、国家或行业的有关规定和约定质量标准以及甲方的技术交底精心组织施工并按期完成全部承包施工内容。

9.3．应接受甲方现场代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，承担因自身原因导致返工修改的全部责任和费用。在隐蔽工程覆盖前必须通知甲方到现场验收，否则将不予以计量。

9.4．乙方不得将本合同工程转让或分包。如果乙方违反此规定，将承担全部责任和由此造成的全部经济损失。（甲方有权拒付所有工程款）。

9.5．乙方在进场后不得以甲方的名誉承览其他工程项目，如若违反甲方将给予乙方处以本合同工程5％的违约处罚，乙方并承担由此给甲方带来的所有损失。

9.6．乙方所派项目管理人员不得擅自离开施工现场，必须在施工过程中跟踪管理、协调各项工作。如擅自离开施工现场；将按合同约定给于乙方每次500元/的经济处罚。（注：并且每天不少于一名管理人员在施工现场管理、协调各项工作）。

9.7．二次结构的机械设施（混凝土搅拌机、砂浆搅拌机）、设备、所有辅助材料和三级电箱以下的配电箱、电缆、电线、手提工具等。（甲方只提供龙门架、脚手架、二级电箱以上的配电箱、临时用水、用电和二次结构、装修所用的主要材料）。

9.7．施工工具及机械设备的配备、维修、保管由乙方自负。

第十条：材料供应、管理及现场安全、生产管理要求

10.1．乙方应按照施工计划提前三天向甲方提出材料用量计划。如乙方不能及时提供材料计划，影响工程进度均有乙方承担一切责任及经济损失。

10.2．乙方所施工的区域，料具堆放、存放要整齐，每个班次必须做到“工完料净场地清”施工区域必须达到文明工地的要求和标准，如乙方在施工过程中浪费材料，甲方将视情节的大小，予以罚款处理。

10.3．乙方必须对自身的产品及施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、消防、保卫等实行全面负责。如乙方未履行上述义务造成的工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

10.4．乙方应保障甲方不受由于本工程施工而造成的如下损失和索赔：（1）任何人身伤亡，（2）任何人身财产的损失或损坏;(3)与此有关的索赔、诉讼及费用。

10.5．乙方应严格遵从甲方关于要求文明施工的各项规章、制度或规定和对文明施工的其它要求。乙方须负责本工程的施工中所产生的垃圾的清理及处理，随时将施工垃圾清运出施工区域，堆放在甲方指定的位置。费用由乙方承担。乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。

10.6．甲方向乙方提供施工区域图纸复印件一套。乙方根据需要时自行复印。

第十一条：争议的解决

甲乙双方在合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十二条：其它

12.1．未尽事宜双方另行协商确定。

12.2．本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

12.3．本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程交付使用后自行失效。

甲 方（盖章）：乙 方（盖章）：

法定代表人或委托人（签字）：法定代表人或委托人（签字）：

电 话：电话：

日 期：日期：

签订日期：2009年月日

第四篇：二次结构分项工程承包协议书

二次结构分项工程承包协议书

发包人：（甲方）承包人：（乙方）

经甲、乙双方协商一致，本综合楼的二次结构分项工程按包工形式发包给乙方，为明确双方的权利与义务，特订立本协议双方共同遵守执行。

一：承包项目及形式：

1、项目：濮东规划展览综合楼二次结构分项工程

2、形式：包括院内所有本工程需用材料的运输、砂浆的制作、小型工具设备，钢筋的制作与安装、模板安装及拆除、垃圾的清运、预留洞口的填补，混凝土的拌制及浇筑等。食宿自理，放样弹线自理。

二：付款方式、单价

1．二次结构所有砼构件580元/m³，2、每层付已完合格工程量的80%，中途退场不结账，主体验收合格付已完合格工程量的95%。三：质量标准：

合格 符合国家现行质量标准及规范要求。严格按照图纸及变更施工。

四、安全生产：

一切工伤事故一律由乙方负责。要节约材料，杜绝浪费现象，保证物资的使用率，落地灰须全部利用使用，做到活完、料净、脚下清。

五：进度：每周报计划，保证麦收农忙季节劳动力充足，保证 4—4.5 天完成一层。六：安全文明施工：严禁在楼内大小便，发现一次罚500元；只使用照明用电；在工地打架斗殴者单次处罚5000元，情节严重者移送司法机关处罚。

七：如因不可抗力因素及甲方原因造成停工的，乙方不得以任何理由闹事。价格定好后单价内不得调动；不服从甲方管理人员管理者及偷盗现象的要严重处罚。在施工过程中不得以任何理由停工和闹事，一旦出现此情况罚款10000元。

甲方代表：乙方代表：年月日年月日

第五篇：工程承包协议书

甲方（以下称甲方）：

乙方（以下称乙方）：

为更好的完成xx三期钢筋工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。

一、工程名称：xx新岸·线三期13#楼模板工程。

二、承包方式及承包单价：包工不包料（包铁线、包铁钉、包人工、包质量、包安全、包工期）。按深圳市筑博工程设计有限公司提供施工图计算工程量；

（因考虑复式层施工难度）按展开面积每平方米主拾伍伍角（15.50元）。

三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，工程完成后付至90%，验收通过后办理结算手续，在结算完后三个月内付清余款。

四、组织领导：

1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。

2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。

3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。

五、双方责任

1、甲方责任：

（1）甲方提供乙方施工图纸一份。

（2）负责乙方施工人员临时住宿、生活用水、用电。

（3）负责施工前后的清理工作。

（4）负责施工照明（如有个别地方因大灯照不到的，需用其它照明由乙方自行负责。

2、乙方自任：

（1）负责本工程施工小型工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所需的小型工具。

（2）文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝浪费。

（3）严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。

（4）每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先给予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严重者送交当地政法部门处理。

（5）严禁偷盗，如果发现偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严重送交公安部门法办。

（6）教育工人爱护公物，严禁损坏公共设施，如经发现给予处罚。

（7）负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。

（8）接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。

六、工期：按照甲方计划的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，按期完成给予奖励，逾期完成者按规定罚款。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效，工程竣工后，工程款付清本合同自行作废。

甲方代表签名： 乙方代表签名：

日期： 日期：